ЧАСТ I – Решение и Обявление ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II Раздел I – Описание на предмета на поръчката Раздел II – Технически изисквания

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св.

Xxxxxxxxxx и Елена”

по реда на Закона за обществените поръчки

София, 2014 г.

1/81

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Решение и Обявление

ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II

Раздел I – Описание на предмета на поръчката

Раздел II – Технически изисквания

2.1. Технически изисквания по обособена позиция № 1

2.2. Технически изисквания по обособена позиция № 2 Раздел III – Условия и ред за подаване на офертите Раздел IV – Изисквания към офертите

Раздел V – Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката

Раздел VI – Изисквания към изпълнението на поръчката

Раздел VІI – Съдържание на офертата

7.1. Плик № 1 – „Документи за подбор”

7.2. Плик № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката

7.3. Плик № 3 – Предлагана цена

Раздел VIII – Гаранции

8.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

8.3. Банкова сметка

Раздел IX – Разяснения по документацията за участие

Раздел X – Оглед

Раздел XI – Оценка на офертите

Раздел XII – Условия и ред за провеждане на процедурата

12.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

12.2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

12.3. Приоритет на документите

Раздел XIII – Проекти на договор

13.1. Проект на договор по обособена позиция № 1

13.2. Проект на договор по обособена позиция № 2

Раздел XIV – Приложения

Приложение № 1 – Оферта (образец);

Приложение № 2 – Декларация за общия оборот и оборота на услугите за подобно обслужване за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) – образец;

Приложение № 3 – Декларация за изпълнените договори за подобно обслужване през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) – образец;

Приложение № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (образец);

Приложение № 5 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (образец);

Приложение № 6 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец);

Приложение № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец);

Приложение № 8 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 (образец);

Приложение № 9 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 (образец);

Приложение № 10 – Предлагана цена по обособена позиция № 1 (образец); Приложение № 11 – Предлагана цена по обособена позиция № 2 (образец); Приложение № 12 – Банкова гаранция за участие (образец);

Приложение № 13 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка (образец);

Приложение № 14 – Технически изисквания, обхват и обем на обособена позиция № 1

Приложение № 14.1 – Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 1 (по обособена позиция № 1);

Приложение № 14.2 – Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 2 (по обособена позиция № 1);

Приложение № 14.3 – Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 3 (по обособена позиция № 1);

Приложение № 14.4 – Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 4 (по обособена позиция № 1);

Приложение № 14.5 – Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 5 (по обособена позиция № 1);

Приложение № 15 – Технически изисквания, обхват и обем на обществената поръчка по обособена позиция № 2;

Приложение № 16 – Опис на наличната техника и оборудване, с които Възложителят разполага в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Елена”

ЧАСТ II

Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I

Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е комплексно обслужване на Учебно- възстановителен център на ДП РВД в к.к. „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx”, гр. Варна (УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“).

УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” и е категоризиран като туристически обект с категория

„две звезди” съгласно Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата на настаняване и заведенията за хранене и развлечения. Разположен е върху терен с площ 10 890 м2 и се намира на около 50 метра от морето. Сградният фонд е с разгъната застроена площ 5 562 м2 и се състои от 34 стаи и 6 апартамента с общо 87 (осемдесет и седем) спални места, ресторант със 150 седящи места, дневен бар, кухненски блок, учебна зала, конферентна зала, интернет зала, фитнес зала, солариум, сауни, две стаи за масаж, хидромасажни вани, сервизни и др. помещения, закрит плувен басейн и малък външен детски басейн.

Базата се използва за почивка на служителите на ДП РВД, провеждане на рехабилитационни и профилактично-оздравителни мероприятия, семинари, работни срещи и др.

Предметът на обществената поръчка включва комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, разделена на 2 (две) самостоятелно обособени позиции, както следва:

1.1. Обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, включваща следните видове услуги:

1.1.1. Услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване;

1.1.2. Услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване;

1.1.3. Услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ;

1.1.4. Услуга № 4 – Периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, щори, мокетни настилки и килими на УВЦ;

1.1.5. Услуга № 5 – Поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ;

1.2. Обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“.

Всеки участник може да представи оферта за едната или за двете обособени позиции.

Раздел II Технически изисквания

2.1. Технически изисквания по обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

2.1.1. За услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване

Хотелското обслужване обхваща регистриране, настаняване и изпращане на гостите, почистване и обслужване на помещения за почивка, учебни зали, общи санитарни възли и стълбищни площадки, санитарно-хигиенно обслужване на СПА център, зареждане с консумативи и почистване на външни пространства.

Ресторантското обслужване обхваща обслужване на основен хранителен блок със 150 (сто и петдесет) седящи места, мокър бюфет и дневен бар, приготвяне на закуска, обяд и вечеря, разливане на напитки, сервиране и отсервиране, почистване и поддържане на техника, оборудване и посуда в кухненски блок и дневен бар.

Професионалната квалификация на персонала, който ще изпълнява хотелското и ресторантското обслужване, следва да бъде в съответствие с изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на хотелското и ресторантското обслужване са посочени в Приложение № 14.1.

2.1.2. За услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване

Рехабилитационното обслужване включва извършването на масажи и различни физиотерапевтични процедури (парафин, водни процедури, електролечение, магнит и др.) с апаратурата, предоставена от Възложителя.

Персоналът, който ще изпълнява рехабилитационното обслужване, следва да притежава квалификация „рехабилитатор”.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на тази услуга са посочени в Приложение №

14.2.

2.1.3. За услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ

Тази услуга обхваща обезпечаване на водноспасителната дейност на плувния басейн съгласно Наредбата за водно-спасителната дейност и обезопасяването на водните площи (НВДОВП) от правоспособни водни спасители на Изпълнителя и експлоатация на хидромасажни вани.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на тази услуга са посочени в Приложение №

14.3.

2.1.4. За услуга № 4 – Периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, мокетни настилки и килими на УВЦ

Тази услуга обхваща пране и гладене на постелъчен и друг инвентар за нуждите на помещенията за почивка, основния хранителен блок, дневен бар, както и многофункционалните зали, стълбищни площадки, фитнес зала и стая за масажи.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на тази услуга са посочени в Приложение №

14.4.

2.1.5. За услуга № 5 – Поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ

Тази услуга обхваща вътрешно и външно озеленяване, поддържане и корекция на тревни площи и декорации в УВЦ със специалисти, техника и препарати на Изпълнителя, както и торене, косене, товарене, извозване и изхвърляне на растителни отпадъци.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на тази услуга са посочени в Приложение №

14.5.

За обезпечаване изпълнението на всички услуги, включени в обхвата на обособена позиция

№ 1, участникът следва да предвиди дейностите да бъдат извършвани под ръководството на супервайзор (1 човек), както и да предвидят помощен персонал „общ работник“ (1 човек) за обслужването на всички услуги от № 1 до № 5 включително.

2.2. Технически изисквания по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

Тази услуга обхваща обслужване и поддържане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база на УВЦ.

Техническите изисквания, обхватът и обемът на услугите, включени в тази обособена позиция, са посочени в Приложение № 15.

2.3. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на обществената поръчка по двете обособени позиции e 36 (тридесет и шест) месеца, считано от влизане на договора в сила.

Раздел III

Условия и ред за подаване на офертите

3.1. Офертите трябва да се представят в деловодството на ДП РВД на адрес: ДП

„Ръководство на въздушното движение”, 1540 София, бул. „Брюксел” № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 55 и чл. 56 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3.2. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, подпечатан с фирмения печат, участникът следва да посочи предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа 3 (три) отделни запечатани и надписани плика, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

3.3. Плик № 1 трябва да съдържа документите, посочени в т. 7.1 от раздел VII от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Документи за подбор” като се посочва и наименованието на участника.

3.3.1. Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представляват участника. Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде преведено на български език.

3.4. Плик № 2 трябва да съдържа документите, посочени в т. 7.2 от раздел VII от документацията. Върху този плик се поставя надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” като се посочва и наименованието на участника.

3.5. Плик № 3 трябва да съдържа ценовото предложение на участника. Върху този плик се поставя надпис „Предлагана цена“ като се посочва и наименованието на участника.

3.6. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и

№ 3 се представят за всяка от позициите.

3.7. „Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена” следва да бъдат подписани от оторизирано лице съгласно търговската регистрация на участника или от пълномощника по нотариално завереното пълномощно съгласно т. 3.3.1. от настоящата документация.

3.8. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на ДП РВД.

3.9. Съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Раздел IV Изисквания към офертите

4.1. Общи изисквания към офертите на участниците

4.1.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

4.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

4.1.4. Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език.

Раздел V

Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на поръчката

Участници в процедурата могат да бъдат всички лица, както и техни обединения, които отговарят на следните изисквания:

5.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за което не e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

5.2. Изисквания към участниците по обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

5.2.1. За последните 3 (три) години участникът трябва да има изпълнени поне 3 (три) договора за подобно обслужване със срок не по-кратък от 1 (една) година. Под подобно обслужване се има предвид извършването на услуги по поддържане и обслужване на обекти.

5.2.2. Участниците в процедурата трябва да имат оборот от подобно обслужване на сходни обекти, в размер на не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева общо за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.). Под подобно обслужване се има предвид извършването на услуги по поддържане и обслужване на обекти.

5.2.3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат за въведена система за управление на качество по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ предмета на обособена позиция №1.

Сертификатите трябва да са издадени от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава – страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕA MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по стандарт ISO 9001:2008 и с ЕAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.

Представените сертификати трябва да бъдат придружени от превод на български език.

5.2.4. Професионалната квалификация на персонала, който ще изпълнява услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване, следва да бъде в съответствие с изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

5.2.5. Персоналът, който ще изпълнява услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване, следва да притежава квалификация „рехабилитатор” и да изпълнява предвидените рехабилитационни процедури в съответствие с Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт

„Физикална и рехабилитационна медицина”.

5.2.6. Персоналът, който ще изпълнява услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ, следва да притежава правоспособност на воден спасител съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

5.3. Изисквания към участниците по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ

„Св.Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

5.3.1. За последните 3 (три) години участникът трябва да има изпълнени поне 3 (три) договора за подобно обслужване. Под подобно обслужване се има предвид обслужване и експлоатационна техническа поддръжка на сгради и съоръжения.

5.3.2. Участникът трябва да притежава валиден сертификат за въведена система за управление на качество по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ дейностите по обслужване и експлоатационна техническа поддръжка на сгради и съоръжения.

Представените сертификати трябва да бъдат придружени от превод на български език.

5.3.3. Участникът трябва да притежава удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

5.3.4. Участникът трябва да притежава документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

5.3.5. Персоналът, който ще изпълнява дейностите по обособена позиция № 2 следва да притежава:

5.3.5.1. Свидетелство за придобита степен на правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

5.3.5.2. Документ за завършен курс за професионална квалификация по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

5.3.5.3. Документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Раздел VI

Изисквания към изпълнението на поръчката

6.1. Минималният обем и изисквания към услугите, включени в предмета на обособена позиция № 1, са посочени в Приложение № 14.

6.2. Минималният обем и изисквания към услугите, включени в предмета на обособена позиция № 2, са посочени в Приложение № 15.

6.3. Числеността на персонала, пряко ангажиран с изпълнението на поръчката, следва да бъде достатъчна за качественото и в срок извършване на определените услуги съгласно Приложения № 14 и № 15.

6.4. Основният хранителен блок, мокрият бюфет и дневният бар трябва да функционират съгласно изискванията на Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните.

Раздел VІI Съдържание на офертата

7.1. Плик № 1 – „Документи за подбор”

7.1.1. Плик № 1 – „Документи за подбор” по обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“:

Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:

7.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника –

оригинал.

7.1.1.2. Оферта (съгласно Приложение № 1) – оригинал.

7.1.1.3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.

23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

7.1.1.3.1. Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 7.1.1.3 в официален превод.

7.1.1.3.2. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.

7.1.1.4. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 (три) месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод на български език.

7.1.1.5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

7.1.1.6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 1 в размер на 10 000,00 (десет хиляди) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.

7.1.1.7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника съгласно чл.

50, ал.1 от ЗОП.

За доказване на икономическото и финансовото си състояние участникът по обособена позиция № 1 трябва да представи следните документи:

7.1.1.7.1. Копие от годишния баланс на участника за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

7.1.1.7.2. Копие от отчета за приходи и разходи (отчета за доходите) за последните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

7.1.1.7.3. Декларация за общия оборот и за оборота на услугите от подобно обслужване на сходни обекти, за последните три финансови години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (съгласно Приложение № 2) – оригинал.

ЗОП.

7.1.1.8. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл. 51, ал. 1 от

За доказване на техническите си възможности и професионална квалификация участникът

трябва да представи следните документи:

7.1.1.8.1. Декларация (съгласно Приложение № 3 – оригинал) за изпълнените от участника договори за подобно обслужване през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

Препоръките трябва да са издадени след приключване на съответния договор и трябва да съдържат:

• описание на обекта и обслужването (вида на услугите);

• стойност на поръчката;

• обем на договора;

• срок на изпълнение на поръчката;

• информация дали поръчката е изпълнена добросъвестно и качествено;

• лице и телефон за контакт, което може да предостави допълнителна информация.

От представената информация следва да е видно, че участникът изпълнява изискванията, посочени в т. 5.2.1 от раздел V.

7.1.1.8.2. Сертификат за въведена система за управление на качество по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ услугите хотелско и ресторантско обслужване и/или поддържане и обслужване на обекти (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

7.1.1.8.3. Декларация, че участникът разполага с необходимото техническо оборудване, средства и пособия за изпълнение на услуга № 4 – Периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, мокетни настилки и килими на УВЦ и услуга № 5 – Поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.1.8.4. Декларация, че консумативите, които ще бъдат използвани за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 1 отговарят на изискванията за качество и са разрешени за употреба в Р. България (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.1.8.5. Описание на техническото оборудване, средствата и пособията, които участникът ще използва за изпълнение на услуга № 4 и услуга № 5 (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.1.8.6. Декларация, съдържаща информация за персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на услугите от № 1 до № 3, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образованието и професионалната квалификация на всяко от тях – оригинал.

7.1.1.8.7. Копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за изпълнението на услугите от № 1 до № 3 (заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). От представените документи следва да е видно, че участникът отговаря на изискванията, посочени в т.т. 5.2.4, 5.2.5 и 5.2.6 от раздел V.

7.1.1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (съгласно Приложение № 4) – оригинал.

7.1.1.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (съгласно Приложение № 5) – оригинал.

7.1.1.11. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива.

Подизпълнителите се посочват в образеца на оферта (съгласно Приложение № 1) и съдържа наименованието на подизпълнителите, както и вида на работите (описание на частта от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител), които ще извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност).

посочени в документацията за участие, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

7.1.1.11.1. Документите по т. 7.1.1.3;

7.1.1.11.2. Доказателства за икономическото и финансово състояние при условията на т.

7.1.1.7 в зависимост от дела на участието, на съответния подизпълнител.

7.1.1.11.3. Доказателства за техническите възможности на участника при условията на т.

7.1.1.8 в зависимост от вида на работите, които ще изпълнява съответния подизпълнител и приложимите изисквания към тях.

7.1.1.11.4. Декларациите по т. 7.1.1.9 и т. 7.1.1.10;

Когато участник предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените документи се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

7.1.1.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение

№ 6) – оригинал.

7.1.1.13. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.

7.1.1.14. За участници обединения, които не са юридически лица – критериите за подбор се прилагат в съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 8 и чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

7.1.1.15. За чуждестранни участници – документите по документите по т. 7.1.1.7, т. 7.1.1.8, т. 7.1.1.9 и т. 7.1.1.10, които са на чужд език, се представят и в превод.

7.1.2. Плик № 1 – „Документи за подбор” по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ

„Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“:

Съгласно чл. 56, ал. 1-4 от ЗОП и предварително обявените условия на Възложителя всяка оферта трябва да съдържа:

7.1.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника –

оригинал.

7.1.2.2. Оферта (съгласно Приложение № 1) – оригинал.

7.1.2.3. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.

7.1.2.3.1. Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 6.1.3 в официален превод.

7.1.2.3.2. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.

7.1.2.4. Когато не е представен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 3 (три) месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод на български език.

7.1.2.5. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

7.1.2.6. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата по обособена позиция № 2 в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.

ЗОП.

7.1.2.7. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл. 51, ал. 1 от

За доказване на техническите си възможности и професионална квалификация участникът

трябва да представи следните документи:

7.1.2.7.1. Декларация (съгласно Приложение № 3 – оригинал) за изпълнените от участника договори за подобно обслужване през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

Препоръките трябва да са издадени след приключване на съответния договор и трябва да съдържат:

• описание на обекта и обслужването (вида на услугите);

• стойност на поръчката;

• обем на договора;

• срок на изпълнение на поръчката;

• информация дали поръчката е изпълнена добросъвестно и качествено;

• лице и телефон за контакт, което може да предостави допълнителна информация.

От представената информация следва да е видно, че участникът изпълнява изискванията, посочени в т. 5.3.1 от раздел V.

7.1.2.7.2. Сертификат за въведена система за управление на качество по EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ дейностите по обслужване и експлоатационна техническа поддръжка на сгради и съоръжения (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

7.1.2.7.3. Удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника);

7.1.2.7.4. Документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

7.1.2.7.5. Декларация, че участникът разполага с необходимото техническо оборудване, средства и пособия за изпълнение на обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.2.7.6. Декларация, че консумативите, които ще бъдат използвани за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 2 отговарят на изискванията за качество и са разрешени за употреба в Р. България (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.2.7.7. Описание на техническото оборудване, средствата и пособията, които участникът ще използва за изпълнение на обособена позиция № 2 (изготвена от участника и подписана от оправомощено лице).

7.1.2.7.8. Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на дейностите по обособена позиция № 2, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образованието и професионалната квалификация на всяко от тях – оригинал.

7.1.2.7.9. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лицата, които ще изпълняват дейностите по обособена позиция № 2 (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника), а именно:

а) Свидетелство за придобита степен на правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

б) Документ за завършен курс за професионална квалификация по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

в) Документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

7.1.2.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (съгласно Приложение № 4) – оригинал.

7.1.2.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (съгласно Приложение № 5) – оригинал.

7.1.2.12. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива.

Всеки от подизпълнителите трябва да представи декларация за съгласие съгласно Приложение № 7 (оригинал), с която писмено декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на нормативните изисквания и тези на Възложителя, посочени в документацията за участие, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към офертата на участника:

7.1.2.12.1. Документите по т. 7.1.2.3;

7.1.2.12.2. Доказателства за техническите възможности на участника при условията на т. 7.1.2.7 в зависимост от вида на работите, които ще изпълнява съответния подизпълнител и приложимите изисквания към тях.

7.1.2.12.3. Декларациите по т. 7.1.2.10 и т. 7.1.2.11;

7.1.2.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Приложение

№ 6) – оригинал.

7.1.2.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното трябва да бъде легализирано и преведено на български език.

7.1.12.15. За участници обединения, които не са юридически лица – критериите за подбор се прилагат в съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 8 и чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

7.1.2.16. За чуждестранни участници – документите по документите по т. 7.2.7, т. 7.2.8 и т. 7.2.9, които са на чужд език, се представят и в превод.

7.2. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

7.2.1. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция

№ 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ трябва да съдържа:

7.2.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (съгласно Приложение № 8) – оригинал.

7.2.1.2. Изготвена от участника концепция за организация, ресурсно осигуряване и контрол на изпълнението на услугите, включени в предмета на поръчката по обособена позиция № 1, която трябва да съдържа:

а) план за организация на работата;

Забележка: Участникът може да включи в плана за организация на работата и предложения за допълнителни дейности, които ще бъдат извършвани с цел подобряване на качеството на предлаганото обслужване;

б) описание на методите и средствата за упражняване на контрол върху качеството на предоставяните услуги;

в) брой на заетите лица за изпълнение на поръчката по длъжности и тяхното разпределение с оглед на предоставяните услуги.

7.2.2. Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” по обособена позиция

№ 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ трябва да съдържа:

7.2.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката (съгласно Приложение № 9) – оригинал.

7.2.2.2. В предложението за изпълнение участникът трябва да посочи брой на заетите лица за изпълнение на поръчката по длъжности и тяхното разпределение с оглед на предоставяните услуги.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 се представят за всяка от позициите.

7.3. Плик № 3 – „Предлагана цена”

Ценовото предложение на участника трябва да съдържа:

7.3.1. Попълнена, подписана и подпечатана ценова оферта по приложения в документацията образец (съгласно Приложение № 10 и/или Приложение № 11).

7.3.1.1. Предложената цена следва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията, определени в настоящата документация.

7.3.1.2. Услугите и консумативите, които не са посочени в Приложение № 10 на настоящата документация, но са част от технологията на комплексното обслужване, ще се считат включени в цената за изпълнение на поръчката – за обособена позиция № 1.

7.3.1.3. „Предлаганата цена“ следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 3 се представят за всяка от позициите.

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

Раздел VIII Гаранции

8.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

8.1.1. Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата. Гаранцията за участие трябва да бъде в размерите, посочени в т. 7.1.1.6 и/или т.

7.1.2.6 от този раздел и да бъде представена съгласно чл. 60, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП, в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 12) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите, т.е. 150 (сто и петдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.

8.1.2. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

8.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

8.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1,5 % (един и половина процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- парична сума или

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 13) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

8.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на съответния проекто-договор.

8.3. Банкова сметка

Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 8.1.1 и т. 8.2.1 гаранции за участие процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк“ АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Раздел IX

Разяснения по документацията за участие

9.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното получаване на адреса на ДП РВД – София 1540, бул.

„Брюксел” № 1, факс: 02/0000000, тел. 02/000 0000 – X. Xxxxxx.

9.2. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането.

9.3. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция.

За всички останали участници, Възложителят публикува в електронната си страница (xxx.xxxxxxx.xxx) разясненията по документацията за участие, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

Раздел X Оглед

10.1. Всеки участник има право да извърши оглед на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“.

10.2. Огледът може да се извърши след предварителна заявка на тел. 02/000 0000 – X. Xxxxxx.

Раздел XI Оценка на офертите

11.1. Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

11.2. Офертите на участниците по обособена позиция № 1 ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

11.3. Офертите на участниците по обособена позиция № 2 ще се оценяват и класират според критерия „най-ниска цена“.

11.4. Оценка за офертите на участниците по обособена позиция № 1:

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта по обособена позиция № 1 и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката – с относителна тежест 0,60 в комплексната оценка;

б) К2 – концепция за организацията, ресурсното осигуряване и контрола на изпълнението на услугите, включени в предмета на обществената поръчка – с относителна тежест 0,40 в комплексната оценка.

11.4.1. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя в сравнение между нея и минималната или максималната оценка от другите оферти по всеки отделен показател съгласно следните формули:

11.4.1.1. Кi,compl = Ki,1 x 0,60 + Ki,2 x 0,40

Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта; i – е пореден номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общия брой на участниците.

11.4.2.

Ki,1

= Cmin

, където:

Ci – е общата предлагана цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата съгласно т. ІІІ от Приложение № 10 от документацията;

Cmin – е най-ниската обща предлагана цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата съгласно т. ІІІ от Приложение № 10 от документацията.

11.4.3.

Ki,2

= Mi

, където:

max

Мi (Mi,1 + Мi,2 + Мi,3) – е броят точки, получен от съответния участник като оценка по показателя

„оценка на концепцията за организация, ресурсно осигуряване и контрол на изпълнението на дейностите, които са предмет на поръчката”;

Mmax – е максималният брой точки, които участник в процедурата може да получи като оценка по показателя „оценка на концепцията за организация, ресурсно осигуряване и контрол на изпълнението на дейностите, които са предмет на поръчката”.

Показателят Мi, може да приема стойности в интервала от минимум 3 до максимум 20 точки.

Оценката на комисията по показателя Ki,2 ще бъде обща, като броя точки ще бъде присъждан на всеки участник по отделните подпоказатели. Членовете на оценителната комисия, в тяхната съвкупност, изготвят мотивирани оценки по подпоказателите M1, М2 и М3.

Оценката по показателя Мi ще се формира от сбора от получените точки съгласно подпоказателите, посочени в следната таблица:

№	Оценяван показател	Критерии за оценяване на M1
№	Брой точки	10	5	1
1	План за организация	Планът съдържа пълно	Планът съдържа	Планът е схематичен, не
	на работата	описание на организацията на	несъществени непълноти и	съдържа детайлно описание
		работата, процеса на	има неизяснени моменти по	на организацията на работа,
		управление на договора,	отношение организацията на	процеса на управление на
		детайлен анализ на рисковете	работа, процеса на управление	договора, рисковете и
		и предпоставките, оказващи	на договора, рисковете и	предпоставките оказващи
		влияние върху изпълнението	предпоставките оказващи	влияние върху изпълнението
		на договора, задълбочено	влияние върху изпълнението	на договора, не демонстрира
		разбиране на участника на	на договора и изискванията на	разбиране от страна на
		изискванията на	Възложителя. Направените	участника на изискванията
		Възложителя, целесъобразни	предложения за допълнителни	на Възложителя и не
		предложения за	дейности, които ще бъдат	съдържа предложения за
		допълнителните дейности,	извършвани няма да доведат	допълнителните дейности,
		които ще бъдат извършвани с	до повишаване качеството на	които ще бъдат извършвани
		цел повишаване качеството на	предлаганото обслужване.	с цел повишаване
		предлаганото обслужване.		качеството на предлаганото
				обслужване.

№	Оценяван показател	Критерии за оценяване на М2
№	Брой точки	5	2,5	1
2	Описание на	Конкретните методи и	В описанието се съдържат	Методите и средствата не са
	методите и	средства за упражняване на	конкретни методи и средства за	подробно разработени и
	средствата за	вътрешен контрол върху	упражняване на контрол върху	описани, не са процесно
	упражняване на	качеството на извършваните	качеството на извършваните	ориентирани и не са
	контрол върху	дейности са подробно	дейности, но липсва	съобразени с обема и
	качеството на	разработени и описани,	обвързаност между тях, не	периодичността на
	извършваните	гарантират устойчивост на	обхващат всички процеси и не	изпълнението на услугите.
	дейности	постигнатите резултатите,	са съобразени в достатъчна
		налице е обвързаност между	степен с обема и
		тях, обхващат всички процеси	периодичността на
		и са съобразени с обема и	изпълнението на услугите.
		периодичността на
		изпълнението на услугите.
№	Оценяван показател	Критерии за оценяване на М3
№	Брой точки	5	2,5	1
3	Брой на заетите	Представена е детайлна	Представена е информация за	Описанието на броя на
	лица за изпълнение	информация за броя на	броя на заетите лица за	заетите лица за изпълнение
	на поръчката по	заетите лица за изпълнение на	изпълнение на поръчката по	на поръчката по длъжности
	длъжности и	поръчката по длъжности и	длъжности и тяхното	и тяхното разпределение по
	тяхното	тяхното разпределение по	разпределение по видове	видове услуги е непълно.
	разпределение по	видове услуги. Към	услуги. Към информацията са	Към информацията са
	видове услуги	информацията са приложени	приложени длъжностни	приложени длъжностни
		длъжностни характеристики	характеристики, но те не	характеристики, които не са
		съдържащи, описание на	описват детайлно	съобразени с изискванията
		функционалните	функционалните	на действащата нормативна
		взаимодействия,	взаимодействия,	уредба и не описват
		управлението, материалната	управлението, материалната	функционалните
		отговорност и контрола.	отговорност и контрола.	взаимодействия,
		Направено е предложение да	Направено е предложение да	управлението, материалната
		бъде осигурен допълнителен	бъде осигурен допълнителен	отговорност и контрола.
		персонал, вкл. на други	персонал, вкл. на други	Покрити са минималните
		длъжности, като	длъжности, но не е налице	изисквания по отношение
		предложението е мотивирано,	връзка между числеността на	числеността на персонала,
		обосновано и гарантира	персонала и	но не е направено
		повишаване качеството на	повишаване качеството на	предложение да бъде
		услугите.	услугите.	осигурен допълнителен
				персонал, вкл. на други
				длъжности, с цел
				повишаване качеството на
				услугите.

11.4.4. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

11.4.5. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.

11.5. Оценка за офертите на участниците по обособена позиция № 2:

11.5.1. Оценката на офертите на участниците по обособена позиция № 2 ще се определи по следните ценови показатели:

а) предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с относителна тежест 0,85 в комплексната оценка;

б) размер на часовата ставка (в лева, без ДДС) при ценообразуване на непредвидени видове работи – с относителна тежест 0,05 в комплексната оценка;

в) размер на доставно-складови разходи (в %) при ценообразуване на непредвидени видове работи – с относителна тежест 0,05 в комплексната оценка;

г) размер на печалбата (в %) при ценообразуване на непредвидени видове работи – с относителна тежест 0,05 в комплексната оценка.

11.5.2. Комплексната оценка на всяка оферта ще се изчислява по формулата:

Кi,compl

= Cmin

x 0,85 +

KA, min

KA,i

x 0,05 +

KB, min

KB,i

x 0,05 +

KC , min

KC ,i

x 0,05, където:

Ci – е общата предлагана ценаа за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 (в лева, без ДДС), предложена от съответния участник съгласно т. 1.2 от Приложение № 11 от документацията;

Cmin – е най-ниската обща цена за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 2 (в лева, без ДДС), предложена от участник в процедурата съгласно т. 1.2 от Приложение № 11 от документацията;

КА,i – e размерът на часовата ставка (в лева, без ДДС), предложен от съответния участник при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение № 11 от документацията;

КА,min – e минималният размер на часова ставка (в лева, без ДДС), предложен от участник в процедурата при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение

№ 11 от документацията;

КB,i – e размерът на доставно-складови разходи (в %), предложен от съответния участник при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение № 11 от документацията;

КB,min – e минималният размер доставно-складови разходи (в %), предложен от участник в процедурата при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение

№ 11 от документацията;

КC,i – e размерът на печалбата (в %), предложен от съответния участник при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение № 11 от документацията;

КC,min – e минималният размер печалба (в %), предложен от участник в процедурата при ценообразуване на непредвидени видове работи съгласно т. 1.3 от Приложение № 11 от документацията.

11.5.3. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

11.5.4. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi, compl.

Раздел XII

Условия и ред за провеждане на процедурата

12.1. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

12.1.1. Назначаването на комисията за провеждане на откритата процедура се извършва по реда и условията на чл. 34 и чл. 35 от ЗОП.

12.1.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.

12.1.3. Офертите ще бъдат отворени в деня и часа, посочени в обявлението, в сградата на ДП РВД от комисия, назначена от Възложителя.

12.1.4. Участниците в процедурата, които са представили оферти или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както при отварянето на плика с предлаганата цена по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

12.1.5. Информация, относно датата и часа за отваряне на пликовете с цените ще бъде публикувана в електронната страница на ДП РВД (xxx.xxxxxxx.xxx).

12.2. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

12.2.1. Обявяването на класираните участници по всяка позиция, определянето на участниците, класирани на първо място за изпълнители на поръчката и сключването на договор/и за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.

12.2.2. Възложителят сключва отделни договори по различните обособени позиции. В договорите за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител на съответната обособена позиция.

12.2.3. При подписване на договора по всяка обособена позиция определеният изпълнител трябва да представи:

- гаранция за изпълнение на договора;

- документите по чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

12.3. Приоритет на документите

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Решение за откриване на процедурата; б) Обявление за поръчка;

в) Указания към участниците в откритата процедура (Част ІІ от документацията); г) Проект на Договор;

д) Приложенията в Част ІІ, Раздел XIV от документацията;

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Раздел XIII Проекти на договор

13.1. Проект на договор по обособена позиция № 1

Д О Г О В О Р

(проект)

№ ............../..........................

Днес, 201…. г., в гр. София между:

1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление Xxxxx 0000, xxx.

„Брюксел” № 1, телефон 02/000 00 00, факс 02/ 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx – генерален директор, наричано накратко Възложител от една страна,

2. ............................................................................, регистриран по ФД №....….../…….........г. на

.......................……...... съд, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр.

……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх. ………, ет телефон

…………....................., факс ……......................, представлявано от

............…………………….........., на длъжност ……………………………, наричан накратко Изпълнител от друга страна,

въз основа на проведена открита процедура по реда на чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № ............/.............. 201…… на генералния директор на ДП РВД за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се състави и подписа настоящият договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане следните услуги, включени в обхвата на обособена позиция № 1 –

„Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, а именно:

1.1. хотелско и ресторантско обслужване в Учебно-възстановителeн център, намиращ се в к.к.

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, гр. Варна, собственост на Възложителя (УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“) чрез собствен персонал, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от договора;

1.2. рехабилитационно обслужване в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, подробно описано в Приложение № 2, представляващо неразделна част от договора;

1.3. поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ при степен максимална, съгласно Приложение № 3, представляващо неразделна част от договора;

1.4. периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, мокетни настилки и килими на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ съгласно Приложение № 4, представляващо неразделна част от договора;

1.5. поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, съгласно Приложение № 5, представляващо неразделна част от договора.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

2.1. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, e 36 (тридесет и шест) месеца от влизане на договора в сила.

IІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата цена за изпълнение на услугите за срок от 36 месеца, описани в Приложения №№ 1-5 (без включена цена на консумативите по т. 3.1.6.), е в размер на …………………. (. с

думи) лева без ДДС, съответно …………………. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС и включва следните цени:

3.1.1. Цена на услугите по т. 1.1. от договора за срок от 36 месеца - …………… (. с

думи) лева без ДДС, ………………(.............. с думи) лева с вкл. ДДС, съответно за 1 месец -

.................. (.............. с думи) xxxx xxx ДДС, .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

3.1.2. Цена на услугите по т. 1.2. от договора за срок от 36 месеца - …………… (. с

думи) лева без ДДС, ………………(.............. с думи) лева с вкл. ДДС, съответно за 1 месец -

.................. (.............. с думи) xxxx xxx ДДС, .................. (. с думи) лева с вкл. ДДС.

3.1.3. Цена на услугите по т. 1.3. от договора за срок от 36 месеца - …………… (. с

думи) лева без ДДС, ………………(.............. с думи) лева с вкл. ДДС, съответно за 1 месец -

.................. (.............. с думи) xxxx xxx ДДС, .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

3.1.4. Цена на услугите по т. 1.4. от договора за срок от 36 месеца лева без ДДС,

съответно лева с вкл. ДДС.

3.1.5. Цена на услугите по т. 1.5. от договора за срок от 36 месеца - …………… (. с

думи) лева без ДДС, ………………(.............. с думи) лева с вкл. ДДС, съответно за 1 месец -

.................. (.............. с думи) xxxx xxx ДДС, .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

3.1.6. Максималната стойност на консумативите за услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3. за срока на договора не може да надвишава …………… лева без ДДС, съответно ……………… лева с вкл. ДДС.

3.1.7. Общата месечна цена за изпълнение на услугите, предмет на договора (без включена цена за изпълнение на услугите по т. 1.4. и на консумативите по т. 3.1.6.) е в размер на

…………………. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно …………………. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС.

3.2. Плащането на услугите, предмет на договора, се извършва както следва:

3.2.1. За извършените услуги по т. 1.1. от договора Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна цена в размер на …………………. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно

…………………. (. с думи) лева с вкл. ДДС по банков път в срок до 10 (десет) работни дни

след изтичане на съответния календарен месец и представяне на оригинал на фактура с приложени към нея утвърден отчет за извършените услуги, присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“. Извън месечната цена Възложителят заплаща ежемесечно стойността на реално изразходваните консумативи за изминалия месец въз основа на представени оригинал на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол по т. 6.1.1.

3.2.2. За извършените услуги по т. 1.2. от договора Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна цена в размер на …………………. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно

…………………. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на съответния календарен месец и представяне на оригинал на фактура с приложени към нея утвърден отчет за извършените услуги, присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“. Извън месечната цена Възложителят заплаща ежемесечно стойността на реално изразходваните консумативи за изминалия месец въз основа на представени оригинал на фактура и двустранно подписан приемо- предавателен протокол по т. 6.1.2.

3.2.3. За извършените услуги по т. 1.3. от договора Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна цена в размер на …………………. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно

…………………. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на съответния календарен месец и представяне на оригинал на фактура с приложени към нея утвърден отчет за извършените услуги и присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“. Извън месечната цена Възложителят заплаща ежемесечно стойността на реално изразходваните консумативи за изминалия месец въз основа на представени оригинал на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол по т. 6.1.3.

3.2.4. Извършените от Изпълнителя през предходния месец услуги по т. 1.4. от договора Възложителят заплаща съгласно единичните цени, посочени в Приложение № 7 от договора, по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на съответния календарен месец и представяне на оригинал на фактура и подписани приемо-предавателни протоколи по т. 6.1.4. от договора.

3.2.5. За извършените услуги по т. 1.5. от договора Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна цена в размер на …………………. (.............. с думи) лева без ДДС, съответно

3.2.6. Възложителят заплаща стойността на реално изразходваните консумативи за изминалия месец съгласно утвърдена заявка при условията на т. 4.17.3. въз основа на двустранно подписаните протоколи по т. 6.1.

3.3. Единичните цени за количеството и видовете консумативи, необходими за извършване на услугите по т.т. 1.1, 1.2 и 1.3, са посочени в Приложение № 6.

3.4. Изпълнителят се задължава да не увеличава предлаганите цени на консумативите, посочени в Приложение № 6 за услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3 в срока на изпълнение на договора.

3.5. Възложителят извършва дължимите плащания по банковата сметка на Изпълнителя, посочена във фактурата.

3.6. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, се начислява ДДС в съответствие с нормативните разпоредби.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да извършва услугите, предмет на настоящия договор, професионално и качествено и в съответствие с действащото българско законодателство и изискванията на Възложителя, посочени в договора и приложенията към него, като полага грижата на добър търговец.

4.2. Изпълнителят се задължава да осигури необходимия персонал съгласно приложенията към договора, които трябва да отговаря на всички нормативни изисквания и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на договора.

4.3. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на този договор със свой персонал при спазване нормите на Кодекса на труда.

4.4. Изпълнителят е длъжен да плаща всички дължими разходи за работещия в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ свой персонал като разходи за заплати, задължителни осигуровки по КСО и ЗЗО, застраховки, транспорт и други. Тези разходи са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената, определена в т. 3.1. от договора.

4.5. Изпълнителят се задължава да осигури на персонала работно и униформено облекло и всички необходими лични предпазни средства за извършване на услугите, предмет на договора. Тези разходи са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената определена в т. 3.1. от договора.

4.6. Изпълнителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4.6.1. Изпълнителят се задължава да организира и провежда периодични медицински прегледи на работниците и служителите си, непосредствено заети да изпълняват задълженията по сключения между страните договор в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” - обект на Възложителя, съгласно изискването на чл. 287 от КТ и Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

4.7. Изпълнителят се задължава да изиска от персонала си да представи подписани декларации за опазването на служебната и търговската тайна на Възложителя.

4.8. Въз основа на мотивирано писмено искане от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да замени даден служител, поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата или поради нарушения на трудовата и технологична дисциплина.

4.9. Изпълнителят се задължава да спазва определеното работното време на обектите на УВЦ

„Св.Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“. Изпълнителят се задължава да осигури подходящ заместник в случай на отсъствие на член от персонала по болест или друга уважителна причина.

4.10. Изпълнителят се задължава при изпълнението на предмета на договора да не допуска замърсяване на околната среда и да спазва Политиката по околна среда на ДП РВД и Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД.

4.11. Изпълнителят се задължава да провежда начален инструктаж на работниците и служителите си, като предоставя на Възложителя заверени копия на удостоверения, че персонала е запознат със специфичните за УВЦ на ДП РВД „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ правила и да запознае персонала си с въведената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа.

4.12. Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя и да не допуска нанасянето на вреди на служители на Възложителя, техните семейства и трети лица.

4.13. Изпълнителят отговоря за действията на своите служители и работници, както и на подизпълнителите му, като за свои действия.

4.14. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени на Възложителя, на негови служители или на трети лица, както и на помещенията, оборудването, обзавеждането и на друг инвентар или стоки – собственост на Възложителя, възникнали в резултат на умишлени действия, небрежност или неправилна експлоатация от страна на неговия персонал или на подизпълнителите, включително когато това е констатирано по съответния законов ред от оправомощен контролен орган.

4.15. Изпълнителят се задължава да вземе необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски при изпълнение на дейности, включени в предмета на договора, за които Възложителят е отправил устна или писмена забележка.

4.16. Изпълнителят е длъжен да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор.

да:

4.17. За изпълнение на услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3. от договора Изпълнителят се задължава

4.17.1. използва само материали, препарати и консумативи, които са разрешени за пускане на

пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;

4.17.2. при поискване от Възложителя, да докаже произхода на препаратите със съответните документи (регистрация на производителя и/или търговеца, и/или вносителя, разрешително за употребата им в Република България, етикети от производител или търговец-вносител, указание за употреба на български език).

4.17.3. представи предварително за утвърждаване от Възложителя на заявка с посочени необходими количества консумативи въз основа на информацията по т. 5.5.3. В случай, че с оглед на заетостта се налага промяна в необходимите количества, Изпълнителят се задължава да представи за утвърждаване допълнителна заявка.

4.18. За изпълнение на услугите по т. 1.3. Изпълнителят е длъжен да осигури водноспасителни пособия (комплект № 1) и спасителни кръгове съгласно Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Тези разходи са за негова сметка и са включени в цената, определена по т. 3.1.3. от договора.

4.18.1. В случай на необходимост Изпълнителят се задължава да уведомява лицето отговорно за организирането и оказването на незабавна медицинска помощ при водни инциденти, спешни случаи и травми, възникнали на територията на басейните към УВЦ – к.к. „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Елена”.

4.19. При изпълнение на дейностите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3 от договора, Изпълнителят се задължава да проверява, съхранява и стопанисва предоставената техническа база, включително като наблюдава компютъра, обслужващ съоръженията и пречиствателната инсталация, с грижата на добър търговец.

4.20. За изпълнение на услугите по т. 1.4. Изпълнителят се задължава да:

4.20.1. извършва предмета на договора със свои техника, материали, консумативи, пособия и средства.

4.20.2. извършва доставката и транспортирането на предадения за пране и гладене инвентар за своя сметка и със свои техника и средства.

4.20.3. предава скъсаното, повредено, с петна или невъзможно за почистване и негодно пране, след изпиране отделно от здравото и годно за употреба пране.

4.20.4. възстанови на Възложителя стойността на повреденото по негова вина пране.

4.20.5. изпълни услугата в срок не по-дълъг от 5 (пет) календарни дни, считано от деня на заявяването.

4.20.6. поеме разходите за извършване на дейностите по т. 4.20., които са включени в цената по т. 3.1.5.

4.21. За изпълнение на услугите по т. 1.5., описани в Приложение № 5 от настоящия договор Изпълнителят се задължава да:

4.21.1. извършва поддръжката на вътрешно и външно озеленяване, поддържане и корекция на тревни площи и декорации в УВЦ, както и торене, косене, товарене, извозване и изхвърляне на растителни отпадъци техника и препарати със собствено техническо оборудване, инструменти и консумативи.

4.21.2. поеме разходите за извършване на дейностите по т. 4.21.1., които са включени в цената по т. 3.1.5.

4.22. При изтичане на уговорения срок на договора Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя предоставеното оборудване по т. 5.5.1. във вида, в който е получено. При констатиране на липси или повреди на оборудване Изпълнителят заплаща същите по пазарни цени, към момента на констатациите.

4.23. При изпълнение задълженията си по настоящия договор Изпълнителят е длъжен да счита договорната документация и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя, за лична и конфиденциална и да не я предоставя на други лица, нито да я използва за публикации или за рекламни цели, освен ако има писменото съгласие на Възложителя и при спазване на предписаните условия.

4.24. Изпълнителят има право на съдействие от страна на Възложителя в рамките на необходимото за изпълнение на своите задължения по договора.

4.25. Изпълнителят има право да получи уговорената цена в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да предоставя на Изпълнителя цялата необходима информация и да осигури условия, които са необходими за точното и качествено изпълнение на услугите, предмет на договора.

5.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.

5.3. Възложителят се задължава да осигури необходимите битови условия за персонала на Изпълнителя като съблекални, тоалетни и бани.

5.4. Възложителят при необходимост съдейства при провеждането на инструктаж на персонала на Изпълнителя относно охранително-пропускателния режим в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“, както и се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД.

5.5. Възложителят се задължава да:

5.5.1. предостави на Изпълнителя наличното техническо оборудване, машини, инвентар, пособия и посуда, за осъществяване на дейности по т.т. 1.1. и 1.2.

5.5.2. предаде на Изпълнителя годно за експлоатация и нормално функциониращо техническо оборудване и съоръжения по т.т. 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4., което се удостоверява с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.

5.5.3. предоставя на Изпълнителя до 20 (двадесето) число на предходния месец, ежемесечна писмена информация за прогнозното количество видове консумативи, необходими за извършване на услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3. от договора за следващия месец.

5.6. Предоставената по реда на т. 5.5.3. информация е прогнозна и не може да бъде използвана от Изпълнителя като основание за плащане от Възложителя.

5.7. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора.

5.7.1. Възложителят определя .................................. (име) - ............................. (длъжност), който да осъществява контрол по настоящия договор със следните правомощия:

5.7.1.1. да установява във всеки момент дали изпълнението на договора е в съответствие с клаузите на договора;

5.7.1.2. да проверява количествата действително извършени дейности и използвани материали и консумативи;

5.7.1.3. да дава писмени и устни предписания на Изпълнителя със задължителен характер за подобряване на изпълнението на предмета на договора;

5.7.1.4. да подписва документите по т. 6.1.

5.7.1.5. да одобрява количествата и видовете консумативи, необходими за извършване на услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3 и да предоставя в тази връзка необходимата информация на Изпълнителя.

VІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Месечното изпълнение на услугите, предмет на договора, се удостоверява, както следва:

6.1.1. За услугите по т. 1.1. – изготвени от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности и присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за използваните през съответния месец материали, препарати и консумативи.

6.1.2. За услугите по т. 1.2. – изготвени от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности и присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за използваните през съответния месец материали, препарати и консумативи.

6.1.3. За услугите по т. 1.3. – изготвени от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности и присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за използваните през съответния месец материали, препарати и консумативи.

6.1.4. За услугите по т. 1.4. – изготвени от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности, утвърден от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ и приемо-предавателни протоколи подписани от представители на двете страни.

6.1.5. За услугите по т. 1.5. – изготвен от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности по поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи, растения и декорации, утвърден от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“.

6.1.6. Независимо от предоставената по реда на т. 5.5.3. информация, страните удостоверяват количеството и вида на реално изразходваните консумативи за извършване на услугите по т.т. 1.1.,

1.2. и 1.3. от договора през изминалия месец, с двустранно подписаните протоколи.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

7.1. Настоящият договор се прекратява:

7.1.1. с изтичане на уговорения срок;

7.1.2. с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната – при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора;

7.1.3. Възложителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без предизвестие при забава на Изпълнителя за предоставяне на някоя от услугите по т. 1.1. или т. 1.3., продължила повече от 3 (три) дни.

7.2.1. Възложителят може да прекрати настоящия договор с едноседмично писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

7.2.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с едноседмично писмено предизвестие след изтичане на 12 (дванадесет) месеца от влизане на договора в сила. В този случай Възложителят не дължи неустойка.

7.3. При предсрочно прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално извършените и приети по установения ред услуги.

7.4. В случай на прекратяване на договора при условията на т. 7.1.3. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1.7. без ДДС, умножена по броя на месеците, оставащи до края на срока на договора.

7.5. В случай, че Изпълнителят не изпълни в срок задълженията си за предоставяне на някоя от услугите по т.т. 1.1., 1.2. или 1.3. същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) на ден от общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1.7. без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от тази цена.

7.5.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни качествено задълженията си за предоставяне на някоя от услугите по т.т. 1.1., 1.2. или 1.3. или не изпълни задължително писмено предписание по т. 5.7.1.3. на определеното от Възложителя лице, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 % (два процента) от месечната цена без ДДС на съответната услуга.

7.6. В случай, че Изпълнителят не изпълни качествено или в срок някое от задълженията си за предоставяне на услугите по т.т. 1.4. и 1.5., същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 2

% (два процента) от цената на услугата без ДДС за същия месец за всеки просрочен ден, но не повече от тази цена.

7.7. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от размера на забавеното плащане.

7.8. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи цялата представена гаранция за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от неизпълнението.

7.9. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

7.10. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

7.11. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на срока на договора.

7.12. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

7.13. В случай на загуба на лиценз за някоя от дейностите по договора, за извършването на която се изисква такъв, Възложителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без предизвестие. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1.7. без ДДС, умножена по броя на месеците, оставащи до края на срока на договора.

VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8.1. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

8.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на промяната.

8.3. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на договора ще се решават чрез преговори, а при не постигане на съгласие – по съдебен ред от съответния компетентен съд.

8.4. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

8.5. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

За Възложителя: За Изпълнителя:

гр. ....................... гр...........................

.......................................... ..........................................

тел........................ тел.............................

факс ........................... факс:............................

Лице за контакт: Лице за контакт:

.................................. ...................................

8.6. Неразделна част от договора са следните приложения:

- Приложение № 1 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.1.

- Приложение № 2 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.2.

- Приложение № 3 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.3.

- Приложение № 4 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.4.

- Приложение № 5 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.5.

- Приложение № 6 – Количествено-стойностна сметка на видовете материали, препарати и консумативи за услугите по т.т. 1.1., 1.2. и 1.3 (съгласно офертата на изпълнителя).

- Приложение № 7 – Количествено-стойностна сметка за извършване на услугата по т. 1.5. от настоящия договор (съгласно офертата на Изпълнителя).

- Приложение № 8 – Концепция за организация, ресурсно осигуряване и контрол на изпълнението на дейностите, които са предмет на поръчката.

- Приложение № 9 – Опис на наличната техника и оборудване, с които Възложителят разполага в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“.

- Приложение № 10 – Споразумение между страните съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

8.7. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................ (подпис и печат)

Xxxxxx Xxxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

13.2. Проект на договор по обособена позиция № 2

Д О Г О В О Р

(проект)

№ ............../..........................

Днес, 201…. г., в гр. София между:

1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление Сxxxx 0000, xxx.

2. ............................................................................, регистриран по ФД №....….../…….........г. на

.......................……...... съд, ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр.

……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх. ………, ет телефон

…………....................., факс ……......................, представлявано от

............…………………….........., на длъжност ……………………………, наричан накратко Изпълнител от друга страна,

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане следните услуги, включени в обхвата на обособена позиция № 2 -

„Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“, а именно:

1.1. обслужване и поддържане на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база на УВЦ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“, определени в Приложение № 1, представляващо неразделна част от договора.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

IІI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата цена за изпълнение на услугите по т. 1.1. от договора (с изключение на разходите за аварийни ремонтни работи) за срок от 36 месеца е в размер на .................. (. с думи) лева

без ДДС, съответно .................. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС, съответно за 1 месец -

.................. (.............. с думи) лева без ДДС, .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

3.2. Плащането на услугите, предмет на договора, се извършва както следва:

3.2.1.1. Извън цената по т. 3.2.1. Възложителят заплаща цената на консумативите, изразходвани през съответния месец, като видовете, количествата и тяхната стойност се вписват в протокола по т. 6.1.1. от договора. В случаите на подмяна на консумативи се прилага и утвърдената от Възложителя заявка по т. 4.17.5.

3.2.1.2. Извън цената по т. 3.2.1. Възложителят заплаща цената на допълнителните ремонтни работи, както и вложените части, които са извън обхвата на общата поддръжка, като видовете, количествата и тяхната стойност се вписват в протокола по т. 6.1.3. от договора. Заплащането на допълнителните ремонтни работи се извършва съгласно предложените от Изпълнителя ценообразуващи параметри, както следва:

а) часова ставка за труд лв. без начислен ДДС;

б) цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени, заверено за вярност с оригинала с подпис и печат на Изпълнителя., увеличени с ............ % доставно-складови разходи;

в) печалба – ........... % се начислява върху стойностите за труд и материали с начислени доставно-складови разходи.

3.2.1.3. Възложителят заплаща цената по т.т. 3.2.1.1. и 3.2.1.2., в случай че са извършени такива дейности, по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след изтичане на съответния календарен месец и представяне на оригинал на фактура с приложени към нея утвърдени протокол по т.т.

6.1.1. и 6.1.3. от договора.

3.3. Възложителят извършва дължимите плащания по банковата сметка на Изпълнителя, посочена във фактурата.

3.4. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, се начислява ДДС в съответствие с нормативните разпоредби.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. Изпълнителят се задължава да извършва услугите, предмет на настоящия договор, професионално и качествено и в съответствие с действащото българско законодателство и изискванията на Възложителя, посочени в договора и приложенията към него, като полага грижата на добър търговец.

4.2. Изпълнителят се задължава да осигури необходимия персонал съгласно приложенията към договора, които трябва да отговаря на всички нормативни изисквания и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на договора.

4.3. Изпълнителят се задължава да изпълни предмета на този договор със свой персонал при спазване нормите на Кодекса на труда.

4.4. Изпълнителят е длъжен да плаща всички дължими разходи за работещия в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“ свой персонал като разходи за заплати, задължителни осигуровки по КСО и ЗЗО, застраховки, транспорт и други. Тези разходи са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената, определена в т. 3.1. от договора.

4.5. Изпълнителят се задължава да осигури на персонала работно и униформено облекло и всички необходими лични предпазни средства за извършване на услугите, предмет на договора. Тези разходи са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената определена в т. 3.1. от договора.

4.6. Изпълнителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

4.6.1. Изпълнителят се задължава да организира и провежда периодични медицински прегледи на работниците и служителите си, непосредствено заети да изпълняват задълженията по сключения между страните договор в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена” - обект на Възложителя, съгласно изискването на чл. 287 от КТ и Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

4.7. Изпълнителят се задължава да изиска от персонала си да представи подписани декларации за опазването на служебната и търговската тайна на Възложителя.

4.8. Въз основа на мотивирано писмено искане от страна на Възложителя, Изпълнителят се задължава да замени даден служител, поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата или поради нарушения на трудовата и технологична дисциплина.

4.9. Изпълнителят се задължава да спазва определеното работното време на обектите на УВЦ

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“. Изпълнителят се задължава да осигури подходящ заместник в случай на отсъствие на член от персонала по болест или друга уважителна причина.

4.10. Изпълнителят се задължава при изпълнението на предмета на договора да не допуска замърсяване на околната среда и да спазва Политиката по околна среда на ДП РВД и Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД.

4.11. Изпълнителя се задължава да провежда начален инструктаж на работниците и служителите си, като предоставя на Възложителя заверени копия на удостоверения, че персонала е запознат със специфичните за УВЦ на ДП РВД „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ правила и да запознае персонала си с въведената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа.

4.12. Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя и да не допуска нанасянето на вреди на служители на Възложителя, техните семейства и трети лица.

4.13. Изпълнителят отговоря за действията на своите служители и работници, както и на подизпълнителите му, като за свои действия.

4.14. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички вреди, причинени на Възложителя, на негови служители или на трети лица, както и на помещенията, оборудването, обзавеждането и на друг инвентар или стоки – собственост на Възложителя, възникнали в резултат на умишлени действия, небрежност или неправилна експлоатация от страна на неговия персонал или на подизпълнителите, включително когато това е констатирано по съответния законов ред от оправомощен контролен орган.

4.15. Изпълнителят се задължава да вземе необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски при изпълнение на дейности, включени в предмета на договора, за които Възложителят е отправил устна или писмена забележка.

4.16. Изпълнителят е длъжен да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор.

4.17. За изпълнение на услугите по т. 1.1. Изпълнителят се задължава да:

4.17.1. поддържа в техническа изправност ОВК-инсталациите, като извършва техническо обслужване и цялостен контрол върху всички възли и агрегати, като минимално необходимите видове работи са описани в Приложение № 1 към договора;

4.17.2. извършва обща техническа поддръжка на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ като минимално необходимите видове работи са описани в Приложение № 1 към договора;

4.17.3. осигури 24-часово присъствие на персонал, който отговаря на изискванията на чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните

газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, който притежава документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, и който има свидетелство за придобита степен на правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

4.17.4. да уведомява незабавно Възложителя за констатирани повреди по време на експлоатацията на съоръженията и участва активно в установяване на причината за възникването им;

4.17.5. представи предварително за утвърждаване от Възложителя на заявка с посочени необходими количества и цена на съответните консумативи, когато се налага подмяна на такива;

4.17.6. води специален дневник на дежурствата в обекта, в който персонала от дежурната смяна да отразява и извършените обслужвания и ремонтни работи;

4.17.7. не извършва промени в обслужваните системи без изричното писмено разрешение на Възложителя;

4.17.8. уведомява незабавно Възложителя за констатирани повреди по време на експлоатацията на съоръженията и участва активно в установяване на причината за възникването им;

4.17.9. съставя протокол, подписан от двете страни, при констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на съоръженията, като разходите по отстраняването са за сметка на Възложителя;

4.17.10. извършва при необходимост, аварийни ремонтни работи, които са извън обхвата на общата поддръжка.

4.18. При изпълнение задълженията си по настоящия договор Изпълнителят е длъжен да счита договорната документация и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя, за лична и конфиденциална и да не я предоставя на други лица, нито да я използва за публикации или за рекламни цели, освен ако има писменото съгласие на Възложителя и при спазване на предписаните условия.

4.19. Изпълнителят има право на съдействие от страна на Възложителя в рамките на необходимото за изпълнение на своите задължения по договора.

4.20. Изпълнителят има право да получи уговорената цена в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да предоставя на Изпълнителя цялата необходима информация и да осигури условия, които са необходими за точното и качествено изпълнение на услугите, предмет на договора.

5.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.

5.3. Възложителят се задължава да осигури необходимите битови условия за персонала на Изпълнителя като съблекални, тоалетни и бани.

5.4. Възложителят при необходимост съдейства при провеждането на инструктаж на персонала на Изпълнителя относно охранително-пропускателния режим в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“, както и се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД.

5.5. Възложителят се задължава да предаде на Изпълнителя годни за експлоатация и нормално функциониращи ОВКИ, електрически и ВиК инсталации, което се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който се включва и материалната база предмет на общата поддръжка и нейното състояние. Възложителят предава на Изпълнителя и наличната техническа документация за климатичните инсталации.

5.6. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за качественото и точно изпълнение на предмета на договора.

5.6.1. Възложителят определя .................................. (име) - ............................. (длъжност), който да осъществява контрол по настоящия договор със следните правомощия:

5.6.1.1. да установява във всеки момент дали изпълнението на договора е в съответствие с клаузите на договора;

5.6.1.2. да проверява количествата действително извършени дейности и използвани материали и консумативи;

5.6.1.3. да дава писмени и устни предписания на Изпълнителя със задължителен характер за подобряване на изпълнението на предмета на договора;

5.6.1.4. да подписва документите по т. 6.1.

5.6.1.5. да одобрява количествата и видовете консумативи, необходими за извършване на услугите.

VІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. Месечното изпълнение на услугите, предмет на договора, се удостоверява, както следва:

6.1.1. изготвени от Изпълнителя до 5-то число на следващия месец месечен отчет за извършените дейности и присъствена форма на персонала, утвърдени от управителя на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за използваните през съответния месец консумативи, с приложени към тях разходооправдателни документи/фактури за закупуване.

6.1.2. в случаите на подмяна на консумативи, към документите по т. 6.1.1. Изпълнителят прилага и утвърдената от Възложителя заявка по т. 4.17.5. от договора.

6.1.3. в случаите на констатирана повреда вследствие на нанесени от трети лица повреди на съоръженията по т. 4.17.9. и/или на извършване на допълнителни ремонтни работи по т. 4.17.10, които са извън обхвата на общата поддръжка от договора, към документите по т. 6.1.1., Изпълнителят прилага и протокол, подписан от двете страни, с вписани ценообразуващите параметри съгласно т. 3.2.1.2. от договора.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

7.1. Настоящият договор се прекратява:

7.1.1. с изтичане на уговорения срок;

7.1.3. Възложителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без предизвестие при забава на Изпълнителя за предоставяне на някоя от услугите по т. 1.1., продължила повече от 3 (три) дни.

7.2.1. Възложителят може да прекрати настоящия договор с едноседмично писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

7.2.2. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с едноседмично писмено предизвестие след изтичане на 12 (дванадесет) месеца от влизане на договора в сила. В този случай Възложителят не дължи неустойка.

7.3. При предсрочно прекратяване на договора Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално извършените и приети по установения ред услуги.

7.4. В случай на прекратяване на договора при условията на т. 7.1.3. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1. без ДДС, умножена по броя на месеците, оставащи до края на срока на договора.

7.5.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни в срок задълженията си за предоставяне на някоя от услугите по т. 1.1., същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) на ден, от общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от тази цена.

7.5.2. В случай, че Изпълнителят не изпълни качествено задълженията си за предоставяне на някоя от услугите по т. 1.1. или не изпълни задължително писмено предписание по т. 5.6.1.3. на определеното от Възложителя лице, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 2 % (два процента) от месечната цена без ДДС на съответната услуга.

7.6. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от размера на забавеното плащане.

7.7. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи цялата представена гаранция за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от неизпълнението.

7.8. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на следващи плащания за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

7.9. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.

7.10. При качествено и срочно изпълнение на договорните задължения Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на срока на договора.

7.11. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

7.12. В случай на загуба на лиценз за някоя от дейностите по договора, за извършването на която се изисква такъв, Възложителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без предизвестие. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за неизпълнение в размер на общата месечна цена за изпълнение на услугите по т. 3.1. без ДДС, умножена по броя на месеците, оставащи до края на срока на договора.

VІІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

8.1. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

8.2. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на промяната.

8.3. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на договора ще се решават чрез преговори, а при не постигане на съгласие – по съдебен ред от съответния компетентен съд.

8.4. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

8.5. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

За Възложителя: За Изпълнителя:

гр. ....................... гр...........................

.......................................... ..........................................

тел........................ тел.............................

факс ........................... факс:............................

Лице за контакт: Лице за контакт:

.................................. ...................................

8.6. Неразделна част от договора са следните приложения:

- Приложение № 1 – Технически изисквания, обхват и обем на услугите по т. 1.1.

- Приложение № 2 – Споразумение между страните съгласно изискванията на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

8.7. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................ (подпис и печат)

Xxxxxx Xxxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Раздел ХІV Приложения

Приложение № 1

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“

Наименование или име на участника .................................

ЕИК .....................................................................................

Представлявано от .............................................................

Седалище и адрес на управление ......................................

Телефон ..............................................................................

Факс ...................................................................................

Е-mail: ………………………...............................................

Лице за контакти ................................................................

Длъжност ............................................................................

Телефон/факс ......................................................................

Обслужваща банка ..................................................... банков код BIC ,

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо)

............................................................................................. Титуляр на сметката .................................................................

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ по обособена позиция №

……………………

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.

2. Конкретните параметри за изпълнение на обществената поръчка подробно сме описали в техническата оферта, която е поставена в Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП сме поставили в Плик № 3 – „Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.

4. Декларирам, че като участник в процедурата отговарям на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

5. При изпълнението на поръчката ще ползваме следните подизпълнители (попълва се в случай, че участника ще ползва подизпълнители):

Подизпълнител (изброяват се имената и адресите на подизпълнителите)	Видове работи, които ще изпълнява (посочват се всички дейности и/или услуги)	Дял в проценти (%) (от общата стойност на поръчката, която ще бъде изпълнен от подизпълнителя)

Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

6. В случай, че бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

6.1. Гаранция за изпълнение в размер на 1,5 % (един и половина процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000;

6.2. Всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8. Неразделна част от настоящата оферта са:

- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;

- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП представяме подписан списък на всички документи, които се съдържат в настоящата оферта.

Дата: ..................... 20..... г ( подпис)

гр. ........................................ ……........................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

за общия оборот и оборота на услугите за подобно обслужване за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. ,

живущ гр. ...................................., община „.......................................“, ул. ................................., x.к. №

........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на

управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „ “

На основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви представям информация за общия оборот и оборота на услугите от подобно обслужване за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), както следва:

Година	Общ оборот (в лева)	Оборот на услугите от подобно обслужване (в лева)

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

за изпълнените договори за подобно обслужване през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.)

От ...................................................................., ЕГН ..........................., жител на гр. ,

живущ гр. ...................................., община „.......................................“, ул. ................................., x.к. №

........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на

управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „ “

ДЕКЛАРИРАМ:

на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, следния списък на основните договори за подобно обслужване, изпълнени от нас през последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.):

Начална и крайна дата на изпълнение на договора	Предмет на договора	Възложител и/или получател на договора	Стойност на договора (в лева, без ДДС)

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

(подава се от лицата по 47, ал. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ата..........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., x.x. №...................................., издадена на .............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството ми на

.................................................. на участника .................................................................., регистрирано

по ф.д. №.................. на ......................., XXX , със седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/ осъждан/а съм, но съм реабилитиран/а

(невярното обстоятелство се заличава) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

4. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществена поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......................... г. Декларатор: ..............................

(подпис)

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

(подава се от лицата по 47, ал. 6 от ЗОП)

Долуподписаният/ата .........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН........................................., x.x. №...................................., издадена на .............................

от......................................., адрес: ............................................................., в качеството ми на

............................................. на участник ,

регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:

1. Не е обявен в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай, че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

4. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията (невярното обстоятелство се заличава).

В случай, че участникът е чуждестранно лице – няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

От ................................................................, ЕГН ..........................., жител на гр. ,

живущ гр. .............................................., община ......................................., ул. , л.к.

№ ........, издадена от .............................. гр. ........................... на .............. г. управител (член на

управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „ “

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор в документацията за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” по обособена позиция № и приемам условията на същия.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

за съгласие за участие като подизпълнител

От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. , живущ

в гр. ................................................, община ......................................, ул. ................................., л.к. №

......................, издадена от .............................. гр. ........................... на г. управител (член на

управителния съвет, член на Съвета на директорите) на „..........................................................” във връзка с обявената от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” по обособена позиция № ,

ДЕКЛАРИРАМ:

Ние, ……………………………….. (посочва се наименованието на фирмата), сме съгласни да участваме като подизпълнител на (посочва се наименованието на участника,

на който сте подизпълнител) при изпълнение на посочената обществена поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… (посочват се конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в посочената обществена поръчка.

Във връзка с изискванията на документацията за участие в процедурата, приложено представяме следните документи:

- документи за регистрация;

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП от (дата);

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП от (дата);

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от ……………..

(дата);

- доказателства за технически възможности и/или квалификация (свързани с дейността, която ще изпълняваме), които удостоверяваме със следните документи:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….;

- други документи, посочени в раздел VІI – Съдържание на офертата, имащи отношение към конкретната част от предмета на настоящата поръчка, която ще изпълняваме:

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ..................... ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент заявяваме да изпълним предмета на обществената поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” по обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ в съответствие с изискванията на документацията и Техническите изисквания.

1. Декларирам, че ........................................................../попълва се фирмата или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя;

2. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да осигурим необходимия персонал за качественото изпълнение на услугите съгласно Приложение № 14 от документацията.

3. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка за срок от 36 (тридесет и шест) месеца от влизане на договора в сила.

4. Нашето предложение относно начина на изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 1 е съгласно приложената концепция за организация, ресурсно осигуряване и контрол на изпълнението на услугите, която съдържа:

а) план за организация на работата;

б) описание на методите и средствата за упражняване на контрол върху качеството на предоставяните услуги;

Приложение: съгласно текста.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 9

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент заявяваме да изпълним предмета на обществената поръчка с предмет: „Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ в съответствие с изискванията на документацията.

2. При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да осигурим необходимия персонал за качественото изпълнение на услугите съгласно Приложение № 15 от документацията.

4. Нашето предложение относно начина на изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция № 2 е съгласно приложеното предложение относно броя на заетите лица за изпълнение на поръчката по длъжности и тяхното разпределение с оглед на предоставяните услуги.

Приложение: съгласно текста.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 10

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет:

„Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ по обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ при следните финансови условия:

І. Цени за изпълнение на обособена позиция № 1 – Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

1. Цена за услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване:

1.1. Месечна цена за хотелско и ресторантско обслужване – .................. (. с думи) лева без

ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

1.2. Обща цена за услуга № 1 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца – .................. (. с думи)

лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

2. Цена за услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване:

2.1. Месечна цена за рехабилитационно обслужване – .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

2.2. Обща цена за услуга № 2 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца – .................. (. с думи)

лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

3. Цена за услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и организиране и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ:

3.1. Месечна цена - .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (. с

думи) лева с вкл. ДДС.

3.2. Обща цена за услуга № 3 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца – .................. (. с думи)

лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

4. Обща цена за услуга № 4 – Периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, мокетни настилки и килими на УВЦ*:

№	Вид/ почистване/ пране	Мярка	Кол./ 1 бр. пране	Бр. пъти	Ед.цена лв.	Обща цена в лв.
1.	Машинно изпиране и подсушаване на мокети	м2	1500	3
2.	Пране на термокурертюри	кг	200	3
3.	Пране на олекотени завивки	кг.	160	3
4.	Пране на одеяла	кг	200	3
5.	Пране на тапицирани мебели	м2	150	3
6.	Пране на щори	м2	1000	3
7.	Пране и гладене на спално бельо - калъфи, торби, долни чаршафи	кг	100	360
8.	Пране на хавлиени кърпи и халати	кг	150	360
9.	Пране и гладене на покривки/карета за маси	кг	30	360
Общо без ДДС:
20% ДДС:
Обща цена с вкл ДДС:

*Посочените количества и брой на съответната дейност са прогнозни.

5. Цена за услуга № 5 – Поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ:

5.1. Месечна цена – .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (. с

думи) лева с вкл. ДДС;

5.2. Обща цена за услуга № 5 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца – .................. (. с думи)

лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

Обща цена на услугите по x. X. (сума на цените по т.т. 1-5 за 36 месеца) – .................. (. с

думи) лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

ІІ. Цена на консумативи за услуги №№ 1, 2 и 3.

2.1. Максимална стойност на консумативите за услуга № 1 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца

– .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС.

2.2. Максимална стойност на консумативите № 2 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца –

.................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. ( с думи) лева с вкл. ДДС.

2.3. Максимална стойност на консумативите за услуга № 3 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца

– .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (.............. с думи) лева с вкл. ДДС.

2.4. Обща максимална стойност за консумативите за №№ 1, 2 и 3 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца – .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (. с думи) лева с

вкл. ДДС.

Максималните прогнозни количества и единичните цени на видовете консумативи, необходими за извършване на услугите по т.т. 1, 2 и 3, са посочени в приложената Количествено-стойностна сметка.

ІІІ. Общата предлагана цена за комплексното изпълнение на поръчката (сума на общите цени по x. X и т. ІІ) е в размер на .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (..............

с думи) лева с вкл. ДДС.

Забележка: Общата предлагана цена по т. ІІІ се взема предвид при прилагане на утвърдената методика за оценка на офертите, съгласно Част ІІ, т. 11.4. от документацията за участие.

ІV. Задължаваме се да не увеличаваме предлаганата цена на материалите/препаратите/ консумативите в срока на изпълнение на поръчката.

V. Посочените цени включват всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, в т.ч. всички разходи за труд, материали, консумативи, пособия, печалба, данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.

Приложение № 1: Количествено-стойностни сметки на видовете материали/препарати/ консумативи за извършване на услугите по т. 1, т. 2 и т. 3.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 1 към Образеца на „Предлагана цена“ По обособена позиция № 1

Количествено-стойностна сметка

на видовете материали/препарати/ консумативи

по обособена позиция № 1 - Комплексно обслужване на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ X. За услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване

№ по ред	Вид на материала/ препарата/ консуматива	Мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Ед. цена /без ДДС/	Ед. цена /с вкл. ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /без ДДС/	Максимал на стойност за 36 месеца /с вкл. ДДС/	Описание
1.	Тоалетна хартия руло	ролка	15660					Ролка бяла, двупластова 70 гр.
2.	Течен тоалетен сапун	литър	270
3.	Сапун 25 гр.	брой	6750					тоалетен сапун 25 гр.
4.	Санитарни пликове	брой	4500					16 см. / 30 см.
5.	Тампон за обувки	брой	3150					Кръгъл
6.	Игленик	брой	2190					В опаковка
7.	Шапка за душ	брой	3285					В опаковка
8.	Шампоан 15 мл	брой	6570					1 бр. – 15 мл.
9.	Душгел 15 мл	брой	6000					1 бр. – 15 мл.
10.	Похлупак за чаши	брой	4380					Диаметър 68 мм., картон мат
11.	Соли за вана 50 мл.	брой	3000					1 бр. – 50 мл.
12.	Табела "Моля, не безпокойте"	брой	1095
13.	Тоалетна хартия пачки	пакет	2190					Пачка от 150 къса бяла 18.6 см. / 12.5 см.
14.	Кърпи за ръце	пакет	4380					Целулоза, двупластова , бяла, 150 броя в пакет 23см. / 25 см.
15.	Кърпи за ръце	пакет	3150					рециклирана, 200 броя в пакет 23см./25см.
16.	Торби за смет 45/50 см.	брой	2190					50 бр. в опаковка
17.	Торби за смет 60/90 см	брой	1095					Размери 60/90 см
18.	Торби за смет 80/110 см	брой	2190					Размери 80/110 см
19.	Филтър хартиен	брой	548					за прахосмукачка numatik nvp 200
20.	Кърпа швамтух малка	пакет	600					3 броя в пакет полипропилен
21.	Кърпа швамтух голяма	брой	75
22.	Ръкавици домакински	чифт	600					многократни
23.	Сезал	кг.	72

24.	Бъркалки	пакет	682	100 броя в пакет - бели, хилка
25.	Сламки	пакет	36	1000 броя в пакет
26.	Пластмасови чаши	пакет	600	100 броя в пакет * 200 мл.
27.	Мокри кърпички	брой	7200	Индивидуално пакетирани, ароматизирани
28.	Клечки за зъби кутии	кутия	90	1000 броя в кутия, тип ментол
29.	Салфетки пакет	пакет	1500	250 броя в пакет - цветна, двуслойна, мека 33*33
30.	Фолио алуминиево	ролка	90	400 мм/150 м
31.	Фолио стреч финно	кутия	30
32.	Фолио опаковъчно	ролка	210	Ролка – 300 м.
33.	Шишчета 25 см.	пакет	72	бамбукови
34.	Плик 1 кг.	брой	216	опаковъчен
35.	Ръкавици кухн. Алум.	чифт	36
36.	Сол за скари	кг.	1200
37.	Препарат за всекидневно почистване на твърди подови настилки – ръчно почистване	литър	165
38.	Препарат за всекидневно почистване на твърди подови настилки – машинно почистване	литър	375
39.	Препарат за почистване и дезинфекция на санитарни помещения	литър	900
40.	Препарат за почистване на прозорци, огледала, дървени повърхности	литър	270
41.	Домакинска гъба малка	брой	600
42.	Домакинска гъба гигант	брой	450
43.	Кърпа мека попивателна	пакет	300
44.	Тел домакинска	брой	270
45.	Бърсалка въже 220 гр.	брой	90
46.	Подочистачка /моп/	брой	30
47.	Измиващ препарат за миялни машини	кг.	945
48.	Изплакващ препарат за миялни машини	литър	300
49.	Препарат отстраняващ варовикови отлагания	кг.	450
50.	Препарат за измиване на чинии	литър	750
51.	Препарат за лична дезинфекция	литър	22

52.	Препарат за дезинфекция	литър	390
53.	Препарат за почистване на скари, грилове, фурни и конвектомат	литър	285
54.	Обезмаслител	литър	105			Опаковка – 750 ml
55.	Препарат за почистване на хромирани повърхности	литър	15
56.	Торбичка от РЕ	пакет	225			100 бр. в пакет
57.	Четка с лопатка за почистване на маса	брой	15
58.	Резерва за подочистачка /моп/	брой	90
59.	Дръжка метална за бърсалки	брой	45
60.	Препарат против плесен	брой	30
61.	Препарат против мравки	брой	30
62.	Четка с твърд косъм	брой	30
63.	Гума за стъкло	брой	15
64.	Моп за стъкло	брой	15
65.	Моп система микрофибър	брой	15
66.	Кърпа микрофибър за почистване на прах	брой	30
67.	Кофа с изтисквачка	брой	30
68.	Пластмасова метла с лопатка	брой	30
69.	Метла с дълга дървена дръжка	брой	30
Общо:				…… лева	…… лева

II. За услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване

№ по ред	Вид на материала/ препарата/ консуматива	Мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Ед. цена /без ДДС/	Ед. цена /с вкл. ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /без ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /с вкл. ДДС/	Описание
1.	Олио масажно /при изразходване/	литър	54
2.	Ролка чаршаф хартия /при изразходване/	ролка	252					размер на ролката - 60см*100 м, двуслойна
3.	Препарат за почистване на солариум /при изразходване/	литър	8
4.	Таблетки сол за парна баня /при изразходване/	кг	1200
5.	Таблетки бром /при изразходване/	кг	30
Общо:						…… лева	…… лева

III. За услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения

– плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ

№ по ред	Вид на материала/ препарата/ консуматива	мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Ед. цена /без ДДС/	Ед. цена /с вкл. ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /без ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /с вкл. ДДС/	Описание
1.	Хлор /при изразходване/	литър	3750					хлор течен
2.	РН регулатор /при изразходване/	литър	3750					течен
3.	Тестери /при изразходване/	брой	36					комплект
4.	РН гранули /при изразходване/	кг	150
5.	Активен кислород /при изразходване/	кг	36
Общо:						…… лева	…… лева

Обща максимална цена за материали/препарати/ консумативи за 36 месеца:		Максимална цена за 36 месеца /без ДДС/	Максимална цена за 36 месеца /с вкл. ДДС/
І.	За услуга № 1 – Хотелско и ресторантско обслужване	…… лева	…… лева
II.	За услуга № 2 – Рехабилитационно обслужване	…… лева	…… лева
III.	За услуга № 3 – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ	…… лева	…… лева
Общо (І+ІІ+ІІІ)		…… лева	…… лева

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 11

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от

.....................................................................................................

(пълно наименование и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

„Комплексно обслужване и поддържане на ОВКИ в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx” по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ при следните финансови условия:

І. Цени за изпълнение на обособена позиция по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и друга материална база в УВЦ

„Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“:

1.1. Месечна цена - .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно ..................

(. с думи) лева с вкл. ДДС.

1.2. Обща цена за услугите по обособена позиция № 2 за срок от 36 (тридесет и шест) месеца - .................. (.............. с думи) лева без ДДС съответно .................. (. с думи) лева с

вкл. ДДС;

1.3. Предлагаме следните параметри за ценообразуване за извършване на допълнителни ремонтни работи:

1.3.1. часова ставка: лв./човекочас без вкл. ДДС.;

1.3.2. доставно-складови разходи %;

1.3.3. печалба: %

II. Посочените цени включват всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, в т.ч. всички разходи за труд, материали, консумативи, пособия, печалба, данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България.

Дата: ..................... 20..... г. Декларатор: ( подпис)

гр. ........................................ ……................................................

(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 12

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
УЧАСТНИК:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА>, <…посочва се сумата съгласно условията на обществената поръчка, за която се внася гаранцията за участие…>
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на обществената поръчка>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани, че нашия клиент <……….адрес………. ЕИК…...........>, , ще участва със своя оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет. В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата. Във връзка с гореизложеното и по нареждане на клиента ни се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размера, посочен в този документ, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашия клиент <……….адрес………. ЕИК >: 1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или 2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Писменото искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. След посочената в този документ дата на изтичане на гаранцията, ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 13

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 1,5 % (три процента) от стойността на договора без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност - най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора >
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща …..% от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 14

Технически изисквания, обхват и обем на обществената поръчка по обособена позиция № 1

За обезпечаване изпълнението на всички услуги, включени в обхвата на обособена позиция

№1, участникът следва да предвиди:

1. един супервайзор който:

- да притежава необходимата професионална и езикова квалификация в съответствие с изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, съответстващо на категория хотел - минимум „три звезди“;

- да осъществява контрол по изпълнение на дейностите от страна на персонала на Изпълнителя;

- да координира взаимодействието между представителите на Възложителя и Изпълнителя;

Супервайзорът следва да има възможност за предприемане на конкретни действия на място в УВЦ до 1 (един) час от възникване на конкретна необходимост.

2. Помощен персонал „общ работник“ (1 човек) за обслужването на всички услуги от № 1 до № 5 включително, който да изпълнява следните дейности:

- снегопочистване и извозване на сняг от дворното пространство, паркинга, улицата и тротоарите пред сградите;

- товаро-разтоварни и преносни работи;

- събиране и изнасяне на отпадъците в определените за това места;

- почистване на складове и дворни площи;

- други конкретно възложени задачи, свързани с дейностите по обслужването на всички услуги от № 1 до № 5 включително.

Приложение № 14.1

Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 1 (по обособена позиция № 1) – Хотелско и ресторантско обслужване

1. Описание:

1.1. Хотелското обслужване обхваща регистриране, настаняване и изпращане на гостите, почистване и обслужване на помещения за почивка, учебни зали, общи санитарни възли и стълбищни площадки, санитарно-хигиенно обслужване на СПА център, зареждане с консумативи и почистване на външни пространства.

1.2. Ресторантското обслужване обхваща обслужването на основен хранителен блок със 150 (сто и петдесет) седящи места, мокър бюфет и дневен бар, приготвяне на закуска, обяд и вечеря, разливане на напитки, сервиране и отсервиране, почистване и поддържане на техника, оборудване и посуда в кухненски блок и дневен бар.

2. Работно време:

Участникът трябва да осигури персонал за хотелско и ресторантско обслужване със следното работно време:

а) регистратура – от 08:00 ч. до 20:00 ч.; б) основен хранителен блок:

- закуска – от 8:00 ч. до 10:00 ч.;

- обяд – от 12:00 ч. до 14:30 ч.;

- вечеря – от 19:00 ч. до 22:00 ч.

в) мокър бюфет – от 8:00 ч. до 14:30 ч. и от 19:00 ч. до 22:00 ч.; г) дневен бар – от 14:00 ч. до 24:00 ч.

д) обслужване на помещенията за почивка, учебни зали, конферентна зала, общи санитарни възли, СПА център и стълбищни площадки - продължителност 12 часа;

е) почистване на външните пространства в района на УВЦ – от 07:30 ч. до 16:30 ч.

3. За обслужване на хотелската и ресторантска част участникът трябва да предвиди минимум 28 (двадесет и осем) души, като примерното разпределение по длъжности е както следва:

• администратори – 2 (двама) души;

• помощник-готвачи – 6 (шестима) души;

• работник в кухня – 2 (двама) души;

• бармани-xxxxx xxxxx – 2 (двама) души;

• сервитьори – 6 (шестима) души;

• xxxxxxx в дневен бар – 3 (трима) души;

• етажна камериерка – 4 (четирима) души;

• холова камериерка – 3 (трима) души;

Професионалната квалификация на персонала следва да бъде съобразена с изискванията на Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.

Основният хранителен блок, мокрият бюфет и дневният бар трябва да функционират съгласно изискванията на Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните и въведената от Възложителя система НАССР.

4. Обхват и описание на основните услуги, дейности, задължения и отговорности на персонала за обслужване на хотелската и ресторантската част на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx и Xxxxx“ и въведената от Възложителя система НАССР.

4.1. Хотелско обслужване

4.1.1. Регистратура:

• Посрещане, регистриране, настаняване, информиране и изпращане на гостите;

• Подпомагане на гостите при изготвяне на заявките за хранене;

• Поддържане на сметките на гостите;

• Приключване на сметките на гостите по основни и допълнителни услуги;

• Приемане и предаване на съобщения, телефонни обаждания и пакети;

• Осъществяване на разплащания в брой или с карта на ПОС терминал;

• Изготвяне на всички необходими справки и сведения за нуждите на счетоводството;

• Приемане на заявки за отстраняване на повреди и уведомяване на техническата поддръжка;

• Предоставяне на информация на камериерките за стаите, които трябва да бъдат заредени и почистени, както и за изисквания на гостите;

• Водене на дневник за приемане и предаване на смяната, докладване на управителя за констатирани нарушения или оплаквания на гости;

• Работи с касовия апарат, приема суми и връща ресто с касова бележка;

• Регистрация на коментари, оплаквания и предложения от гостите, свързани с техния престой;

• Организиране на допълнителни услуги способстващи за по-високото качество на обслужване (екскурзии, посещения на културни и спортни мероприятия, резервации на билети, медицински услуги, Rent-A-Car услуги, наемане на велосипеди и др.).

• Подпомагане и организиране на базата за провеждане на рехабилитационни и профилактично-оздравителни мероприятия, курсове, семинари работни срещи и др.;

• Предоставяне на различни видове „тихи игри” – шах, табла, монополи и др.

4.1.2. Камериерско и санитарно-хигиенно обслужване – обхваща почистване и обслужване на помещения за почивка, учебни зали, общи санитарни възли и стълбищни площадки, санитарно-хигиенно обслужване на СПА център, зареждане с консумативи и почистване на външни пространства, както следва:

4.1.2.1. Обслужване на помещенията за почивка, учебни зали, общи санитарни възли и стълбищни площадки:

• Прахосмучене и измиване със специализирани препарати на мокети, теракот, гранитогрес – ежедневно;

• Оправяне на легла и спални – ежедневно или при необходимост;

• Подмяна на спално бельо – веднъж на три дни и/или при необходимост;

• Подмяна на хавлиени кърпи и хавлии – веднъж на три дни и/или при необходимост;

• Почистване на бани и тоалетни – ежедневно или при необходимост;

• Почистване на прилежащите сервизни помещения – миене и подсушаване на подове с теракотно покритие, почистване и дезинфекциране на санитарните възли, мивки, огледала и чаши за тоалетни принадлежности със специализирани препарати – ежедневно;

• Почистване със специализирани препарати на коридори, стълбища, фоайета, забърсване на прах от плотовете, дограмата, конвекторите, мебелите и др. – ежедневно;

• Почистване от прах на офис техника (компютри, принтери, копирни машини), почистване на бюра, шкафове, гардероби и столове, почистване на первази под прозорците със специализирани препарати, изхвърляне на отпадъци – ежедневно или при необходимост;;

• Почистване и дезинфекциране на общите санитарни възли – три пъти на ден;

• Изнасяне и изхвърляне на отпадъци в контейнерите за смет – ежедневно;

• Проверка на стаите за технически повреди и информиране на домакина и дежурния администратор – ежедневно;

• Сортиране и предаване на домакина на използваните хавлии и спално бельо;

• Предаване на забравени от гостите вещи на домакина;

• Двустранно измиване на стъкла и дограма – 4 (четири) пъти в годината;

• Зареждане с консумативи:

- течен сапун (0,5 л.) – 2 (два) пъти в месеца;

- тоалетен сапун – след изразходване;

- тоалетна хартия, течен дезодорант и ароматизатори – след изразходване;

• Подготовка и предаване за пране на:

- спално бельо и хавлии – веднъж на 3 (три) дни;

- хавлиени кърпи и халати – веднъж на 3 (три) дни;

- комплекти спално бельо – веднъж на 3 (три) дни;

- одеала - 1 (един) път годишно;

- олекотени завивки – 1 (един) път годишно;

- термокувертюри – 1 (един) път годишно;

- дунапренови възглавници за столове – 1 (един) път годишно;

- тапицирани мебели – 1 (един) път годишно;

• Следене за повреди на електрическата система и електрическите уреди, поставени в стаите и своевременно уведомяване на администратора;

• Следене за повреди на водопроводните, канализационните и санитарните съоръжения;

• Почистване на общите части;

След разпределяне на задачите за деня, всяка камериерка получава необходимите за работа бельо, почистващи препарати и хотелски консумативи, като попълва чек – лист;

• Чек – лист на камериерска количка:

- чаршафи;

- калъфки;

- хавлии – за тяло, лице, крака;

- чувал за боклук;

- мопове, метла и лопата;

- препарати за почистване на стая и баня, дезинфектант;

- ароматизатор;

- тоалетна хартия, санитарни пликове;

- сапун, шампоан и др. видове козметика.

• Чек – лист стая, баня и тоалетна - след завършване на почистването, камериерката трябва да провери стаята и банята с помощта на чек-лист, за да се увери, че стаята е чиста и подредена за гостите.

• Изпълнение и на други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

4.1.2.2. Санитарно-хигиенно обслужване на СПА центъра:

• Почистване на помещенията, общите площи, обзавеждането и оборудването – ежедневно;

• Почистване и подсушаване на сауната и парната баня – ежедневно;

• Източване, почистване, дезинфекция на хидромасажните вани и солариумите – след всяко ползване;

• Периодично избърсване и подсушаване на пространството около басейна;

• Източване и почистване на басейна – 2 (два) пъти в годината;

• Смяна на ползваното в СПА центъра бельо, предаване за пране и приемане от пране.

4.2. Ресторантско обслужване

За качественото изпълнение на тази услуга следва да бъдат осигурени минимум следните длъжности:

4.2.1. Помощник готвач – топла и студена кухня

• Участва в производството на готварска продукция под ръководството на главния готвач, който е служител на Възложителя;

• Следи за работата на машините, съоръженията и състоянието на посудата;

• Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място съгласно санитарните изисквания;

• Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

• Отговаря за количеството и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените рецептури;

• Отговаря за качеството на приготвената от него готварска продукция;

• Длъжността е пряко подчинена на главния готвач;

• Помощник готвачите са длъжни да познават и спазват:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с Технологията на готварското производство;

б) хигиенно-санитарните изисквания за производство на готварска продукция;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна безопасност при работа в кухнята.

4.2.2. Работник в кухня

• Доставя продукти от склада в кухненското помещение;

• Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуците;

• Събира и изнася отпадъците и амбалажа;

• Пренася почистените продукти от отделението за първична обработка в кухнята за по- нататъшна обработка;

• Измива използваната кухненска посуда в миячното отделение;

• Почиства и поддържа кухненския блок;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

• Отговаря за качествената първична обработка на плодовете и зеленчуците и чистотата на посудата;

• Отговаря за правилното съхраняване на обработените плодове и зеленчуци и предоставената посуда;

• Длъжността е пряко подчинена на главния готвач, който е служител на Възложителя;

• Работникът в кухня е длъжен да познава и спазва:

а) основните свойства на продуктите и правилата за тяхното съхраняване; б) реда и изискванията за използване на миещи препарати;

в) нормативните изисквания за безопасност на труда и санитарно-хигиенните изисквания.

4.2.3. Барман – мокър бюфет

• Разлива напитки и приготвя мелби и коктейли;

• Работи с кафе-машината и другото оборудване на бара;

• Измива и полира посудата, издавана от бара;

• Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на издаваната продукция;

• Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в бара;

• Води отчетност за издаваната продукция на отделните сервитьори и ежедневно я засича и проверява;

• Работи с касовия апарат, приема суми и връща ресто с касова бележка;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

• Отговаря за грамажа на издаваната от бара продукция и за хигиената в бара;

• Носи отговорност за констатирани липси на стоки, оборудване и инвентар заприходени в бара;

• Барманът е длъжен да познава и спазва:

а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани със стандартите на получаваните напитки и други стоки;

б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки;

в) нормативните изисквания за съхраняването на стоките и хигиената в бара;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при издаване на стоки от бара.

4.2.4. Сервитьор

• Обслужва определения му район в основния хранителен блок и оказва съдействие при по- голямо натоварване на колегите;

• Осигурява качество и бързина на обслужване;

• Поддържа хигиената в определения му район;

• Сервира и отсервира при спазване на технологичните правила и дискретност;

• Оформя съответните касови документи за извършените поръчки

• Отчита ежедневно оборота от извършената дейност;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

• Отговаря за качеството и хигиената на обслужване;

• Носи отговорност при рекламации, свързана с точността на сметките;

• Сервитьорът е длъжен да познава и спазва: а) правилата за обслужване и сервиране;

б) реда и изискванията за извършване на касови операции при изписването и отчитането на оборота;

в) нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана; г) касовите системи за извършване на сервитьорска дейност.

4.2.5. Барман – дневен бар

• Налива напитки и сокове;

• Работи с кафе-машината и другото оборудване на дневния бар;

• Прибира прибори и посуда и почиства масите в дневния бар;

• Спазва санитарно-хигиенните норми и правила и грамажа на продаваните напитки и закуски;

• Дава заявки за доставка на напитки и други стоки, продавани в дневния бар;

• Работи с касовия апарат, приема суми и връща ресто с касова бележка;

• Води ежедневна отчетност на продадените напитки и стоки по асортимент и за направения оборот;

• Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

• Отговаря за грамажа на продаваните напитки и за хигиената на работното място;

• Носи отговорност за констатирани липси на стоки, оборудване и инвентар заприходени в бара;

• Барманът в дневния бар е длъжен да познава и спазва:

а) нормативните актове и стандартите на получаваните стоки;

б) реда и изискванията за извършване на приемане и отчитане на стоки; в) нормативните изисквания за съхраняване на стоките в дневния бар;

г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на касова дейност при продажба на стоки.

Таблица № 1

ЧЕК ЛИСТ ЗА ПРОВЕРКА НА СТАИТЕ И МЕЖДУЕТАЖНИТЕ ПЛОЩАДКИ

I. КОРИДОР	да	не	5. Мини бар /хладилник/	да	не
1. Огледало			6. Кошче за боклук
2. Гардероб			7. Нощни шкафчета
Закачалки			8.Чекмеджета
Рафтове			9.Телефон
3. Лампа			10. Масичка
4. Килим			11. Врати към терасата
5. Външна врата
II. БАНЯ			IV. ТЕРАСА
1. Поставка за тоал. хартия			1. Под
2. Тоалетен бутон			2. Маса
3. Тоалетна чиния + капак			3. Столове
4. Аксесоари			4. Перила
5. Плот			5. Пепелници
6. Сешоар			V. МЕЖДУЕТАЖНИ ПЛОЩАДКИ
7. Мивка			1. Врати + прозорци
8. Огледало			2. Дограма
9. Плочки			3. Ревизии - отвън и отвътре
10. Вxxx			0. Противопожарни табла
11. Врати			5. Камериерски офиси
12. Под
13. Душ батерия
III. СТАЯ
1. Лампи и ключове
2. Тоалетка
3. Огледало
4. Телевизор

5. Други условия:

5.1. Услугите по т. 4.1. и 4.2. следва да се осъществяват с материали, препарати и консумативи, осигурени от Изпълнителя с технически изисквания, посочени в Таблица № 2.

Таблица № 2

№ по ред	Вид на материала/препарата/ консуматива	мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Описание
1.	Тоалетна хартия руло	ролка	15660	Ролка бяла, двупластова 70 гр.
2.	Течен тоалетен сапун	литра	270
3.	Сапун 25 гр.	броя	6750	тоалетен сапун 25 гр.
4.	Санитарни пликове	броя	4500	16 см. / 30 см.
5.	Тампон за обувки	броя	3150	Кръгъл
6.	Игленик	броя	2190	В опаковка
7.	Шапка за душ	броя	3285	В опаковка
8.	Шампоан 15 мл	броя	6570	1 бр. – 15 мл.
9.	Душгел 15 мл	броя	6000	1 бр. – 15 мл.
10.	Похлупак за чаши	броя	4380	Диаметър 68 мм., картон мат
11.	Соли за вана 50 мл.	броя	3000	1 бр. – 50 мл.
12.	Табела "Моля, не безпокойте"	броя	1095
13.	Тоалетна хартия пачки	пакет	2190	Пачка от 150 къса бяла 18.6 см. / 12.5 см.
14.	Кърпи за ръце	пакет	4380	Целулоза, двупластова , бяла, 150 броя в пакет 23см. / 25 см.
15.	Кърпи за ръце	пакет	3150	рециклирана, 200 броя в пакет 23см./25см.
16.	Торби за смет 45/50 см.	броя	2190	50 бр. в опаковка
17.	Торби за смет 60/90 см	броя	1095	Размери 60/90 см
18.	Торби за смет 80/110 см	броя	2190	Размери 80/110 см
19.	Филтър хартиен	броя	548	за прахосмукачка numatik nvp 200
20.	Кърпа швамтух малка	пакет	600	3 броя в пакет полипропилен
21.	Кърпа швамтух голяма	броя	75
22.	Ръкавици домакински	чифт	600	многократни
23.	Сезал	кг.	72
24.	Бъркалки	пакет	682	100 броя в пакет - бели, хилка
25.	Сламки	пакет	36	1000 броя в пакет
26.	Пластмасови чаши	пакет	600	100 броя в пакет * 200 мл.
27.	Мокри кърпички	броя	7200	Индивидуално пакетирани, ароматизирани
28.	Клечки за зъби кутии	кутия	90	1000 броя в кутия, тип ментол
29.	Салфетки пакет	пакет	1500	250 броя в пакет - цветна, двуслойна, мека 33*33
30.	Фолио алуминиево	ролка	90	400 мм/150 м
31.	Фолио стреч финно	кутия	30
32.	Фолио опаковъчно	ролка	210	Ролка – 300 м.
33.	Шишчета 25 см.	пакет	72	бамбукови
34.	Плик 1 кг.	броя	216	опаковъчен
35.	Ръкавици кухн. Алум.	чифт	36
36.	Сол за скари	кг.	1200
37.	Препарат за всекидневно почистване на твърди подови настилки – ръчно почистване	литра	165
38.	Препарат за всекидневно почистване на твърди подови настилки – машинно почистване	литра	375
39.	Препарат за почистване и дезинфекция на санитарни помещения	литра	900
40.	Препарат за почистване на прозорци, огледала, дървени повърхности	литра	270

41.	Домакинска гъба малка	броя	600
42.	Домакинска гъба гигант	броя	450
43.	Кърпа мека попивателна	пакет	300
44.	Тел домакинска	броя	270
45.	Бърсалка въже 220 гр.	броя	90
46.	Подочистачка /моп/	броя	30
47.	Измиващ препарат за миялни машини	кг.	945
48.	Изплакващ препарат за миялни машини	литра	300
49.	Препарат отстраняващ варовикови отлагания	кг.	450
50.	Препарат за измиване на чинии	литра	750
51.	Препарат за лична дезинфекция	литра	22
52.	Препарат за дезинфекция	литра	390
53.	Препарат за почистване на скари, грилове, фурни и конвектомат	литра	285
54.	Обезмаслител	литра	105	Опаковка – 750 ml
55.	Препарат за почистване на хромирани повърхности	литра	15
56.	Торбичка от РЕ	пакет	225	100 бр. в пакет
57.	Четка с лопатка за почистване на маса	броя	15
58.	Резерва за подочистачка /моп/	броя	90
59.	Дръжка метална за бърсалки	броя	45
60.	Препарат против плесен	броя	30
61.	Препарат против мравки	броя	30
62.	Четка с твърд косъм	броя	30
63.	Гума за стъкло	броя	15
64.	Моп за стъкло	броя	15
65.	Моп система микрофибър	броя	15
66.	Кърпа микрофибър за почистване на прах	броя	30
67.	Кофа с изтисквачка	броя	30
68.	Пластмасова метла с лопатка	броя	30
69.	Метла с дълга дървена дръжка	броя	30

5.2. За изпълнение на услугата Изпълнителят може да използва наличната техника и оборудване на Възложителя, описани в Приложение № 16.

5.3. Всички останали услуги ще се осъществяват с техника, оборудване, материали и консумативи, осигурени от Възложителя.

5.4. Почистването трябва да се извършва по начин указан от Възложителя, с цел избягване нанасяне щети на Възложителя и на трети лица.

5.5. Изпълнителят трябва да използва само екологосъобразни препарати и консумативи, разрешени за пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

5.6. Изпълнителят трябва да бъде в състояние да докаже произхода на препаратите със съответните документи (регистрация на производителя и/или търговеца, и/или вносителя, разрешително за употребата им в Р. България, етикети от производител или търговец-вносител, указание за употреба на български език).

5.7. Препаратите трябва да бъдат доставяни в оригинални опаковки.

5.8. Хранителните продукти и напитки се осигуряват от Възложителя. Стоките се заприходяват със стокови разписки на персонала на Изпълнителя, обслужващ мокрия бюфет и дневния бар.

5.9. Гаранционното и следгаранционно обслужване на кухненското, ресторантското и баровото оборудване се осигурява Възложителя.

5.10. Регистрирането на настанените лица ще се извършва съгласно правилник на Възложителя.

5.11. Разходите за работно облекло са за сметка на Изпълнителя.

5.12. Служителите в бюфета и хранителния блок следва да бъдат със заверени здравни книжки и работно или униформено облекло с отличителни знаци.

Приложение № 14.2

Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 2 (по обособена позиция № 1) – Рехабилитационно обслужване

1. Описание:

Рехабилитационното обслужване включва извършването на масажи и различни физиотерапевтични процедури (парафин, водни процедури, електролечение, магнит и др.) с помощта на предоставена от Възложителя апаратура.

2. Работно време:

Участникът трябва да осигури персонал за рехабилитационно обслужване със следното работно време:

- фитнес зала, солариум, сауни, парна баня и стая за масаж – от 09:00 ч. до 20:00 ч.

3. За рехабилитационното обслужване участникът следва да предвиди не по-малко от 2 (двама) служители с квалификация „рехабилитатор”.

4. Основните видове услуги, които трябва да осигури специализирания персонал на участника са:

4.1. Извършване на масажи и физиотерапевтични процедури;

4.2. Изготвяне на рехабилитационни програми на почиващите в УВЦ;

4.3. Планиране на следващите процедури на почиващите в УВЦ;

4.4. Измиване, дезинфекция и стерилизация на оборудването;

4.5. Водене на документация, когато това е необходимо;

4.6. Поддържане на хигиенно състояние на обектите;

4.7. Ежедневно обслужване на солариума, парна баня и сауните в съответствие с хигиенно санитарните норми при спазване на инструкциите за ползване и техническа безопасност;

4.8. Обслужване на фитнес съоръженията.

5. Други условия:

5.1. Услугите следва да се осъществяват с материали и консумативи, осигурени от Изпълнителя с технически изисквания, посочени в Таблица № 3.

Таблица № 3

№ по ред	Вид на материала/препарата/ консуматива	Мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Описание
1.	Олио масажно /при изразходване/	литър	54
2.	Ролка чаршаф хартия /при изразходване/	ролка	252	размер на ролката - 60см*100 м, двуслойна
3.	Препарат за почистване на солариум /при изразходване/	литър	8
4.	Таблетки сол за парна баня /при изразходване/	кг	1200
5.	Таблетки бром /при изразходване/	кг	30

5.2. Услугите ще се осъществяват с техника, оборудване и апаратура, осигурени от Възложителя.

5.3. Изпълнителят трябва да бъде в състояние да докаже произхода на препаратите със съответните документи (регистрация на производителя и/или търговеца, и/или вносителя,

разрешително за употребата им в Р. България, етикети от производител или търговец-вносител, указание за употреба на български език).

5.4. Препаратите трябва да бъдат доставяни в оригинални опаковки.

5.5. Разходите за работно облекло са за сметка на Изпълнителя.

5.6. Служителите следва да бъдат с работно облекло с отличителни знаци.

Приложение № 14.3

Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 3 (по обособена позиция № 1) – Поддържане и експлоатация на спортни обекти и съоръжения – плувен басейн и организиране и осъществяване на водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“

1. Описание:

Поддържането и експлоатацията на спортни обекти и съоръжения обхваща дейността по обезпечаване на водноспасителната дейност и обезопасяване на закрития плувен басейн с размери 6 х 15 метра и с дълбочина от 1,60 м до 2,20 м, както и на другите изкуствени водни съоръжения (хидромасажни вани и др.) в УВЦ.

2. Работно време:

- Участникът трябва да осигури персонал за водноспасителна дейност с работно време от 8:00 ч. до 20:00 ч.

3. Изпълнителят трябва да:

3.1. проверява, съхранява и стопанисва предоставената техническа база и пречиствателните съоръжения съобразно хигиенно санитарните норми.

3.2. източва и почиства басейна – два пъти в годината;

3.3. осъществява ежедневен контрол на химичните показатели и нивото на водата в басейните.

3.4. да осъществява профилактика на филтриращата система.

4. Други условия:

4.1. Услугата следва да се осъществява с материали, препарати и консумативи, осигурени от Изпълнителя с технически изисквания, посочени в Таблица № 4.

Таблица № 4

№ по ред	Вид на материала/препарата/ консуматива	мярка	Максимални прогнозни количества за 36 месеца	Описание
1.	Хлор /при изразходване/	литър	3750	хлор течен
2.	РН регулатор /при изразходване/	литър	3750	течен
3.	Тестери /при изразходване/	брой	36	комплект
4.	РН гранули /при изразходване/	кг	150
5.	Активен кислород /при изразходване/	кг	36

4.2. Изпълнителят трябва да осъществява водноспасителната дейност за обезопасяване на басейни в УВЦ при степен максимална.

4.3. Изпълнителят се задължава, назначения от него за изпълнението на този договор специализиран персонал да спазва всички изисквания по обезпечаване на водноспасителната дейност регламентирана в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Правилника за вътрешния ред на басейните на Възложителя.

4.4. Изпълнителят се задължава при необходимост да уведомява лицето отговорно за организирането и оказването на незабавна медицинска помощ при водни инциденти, спешни случаи и травми, възникнали на територията на басейните към УВЦ – к.к. „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена”.

4.5. Изпълнителят се трябва да осигури за своя сметка водноспасителни пособия (комплект № 1) и спасителни кръгове съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

4.6. Разходите за работно облекло са за сметка на Изпълнителя.

4.7. Служителите следва да бъдат с работно облекло с отличителни знаци.

Приложение № 14.4

Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 4 (по обособена позиция № 1) – Периодично пране, почистване и гладене на спално бельо, кърпи, завивки, покривки, мокетни настилки и килими на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“

1. Описание:

Тази услуга включва пране и гладене на постелъчен и друг инвентар за нуждите на помещенията за почивка, основния хранителен блок, дневен бар, както и многофункционалните зали, стълбищни площадки, фитнес зала и стая за масажи. Дейностите следва да се осъществяват с техника, материали, консумативи и пособия, осигурени от Изпълнителя.

2. Основните видове дейности, които трябва да осигури персонала на участника са:

2.1.За основния хранителен блок, допълнителния хранителен блок и дневния бар:

• Пране и гладене на покривки/карета за масите – веднъж на 3 (три) дни или при необходимост;

• Пране на олекотени пердета – 4 (четири) пъти в годината и/или при необходимост;

• Пране и гладене на плътни пердета – 1 (един) път в годината.

2.2. За помещенията за почивка:

• Пране и гладене на спално бельо, кърпи и хавлии – веднъж на 3 (три) дни или при необходимост;

• Пране на хавлиени кърпи и халати – веднъж на 3 (три) дни или при необходимост;

• Пране на одеяла – 1 (един) път годишно и/или при необходимост;

• Пране на олекотени завивки – 1 (един) път годишно и/или при необходимост;

• Пране на термокувертюри – 1 (един) път годишно и/или при необходимост;

• Пране на олекотени пердета – 4 (четири) пъти в годината и/или при необходимост;

• Пране и гладене на плътни пердета – 1 (един) път в годината;

• Машинно изпиране и подсушаване на мокети и килими – 1 (един) път годишно и/или при необходимост;

2.3.За многофункционални зали, стълбищни площадки, фитнес зала и стая за масажи:

• Пране и гладене на олекотени пердета – 4 (четири) пъти в годината и/или при необходимост;

• Пране и гладене на плътни пердета – 1 (един) път в годината и/или при необходимост;

• Пране и гладене на дунапренови възглавници за столове – 1 (един) път в годината и/или при необходимост;

• Почистване на тапицирани мебели – 1 (един) път в годината и/или при необходимост.

3. Други условия:

3.1. Тази услуга следва да се осъществява с оборудване, материали и консумативи, осигурени от Изпълнителя.

3.2. Изпълнителят трябва да използва само препарати и консумативи, разрешени за пускане на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

3.3. Изпълнителят трябва да бъде в състояние да има възможност да докаже произхода на препаратите със съответните документи (регистрация на производителя и/или търговеца, и/или вносителя, разрешително за употребата им в Р. България, етикети от производител или търговец- вносител, указание за употреба на български език).

3.4. Транспортът на постелъчния и друг инвентар за пране и гладене от и до УВЦ следва да се осъществява от Изпълнителя;

3.5. Приемането и предаването на постелъчния и друг инвентар за пране и гладене ще се извършва чрез приемо-предавателни протоколи.

Приложение № 14.5

Технически изисквания, обхват и обем на услуга № 5 (по обособена позиция № 1) – Поддръжка, вътрешно и външно озеленяване на тревните площи и растения, намиращи се на територията на УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“

1. Описание:

Тази услуга включва вътрешно и външно озеленяване, поддържане и корекция на тревни площи и декорации в УВЦ със специалисти, техника и препарати на Изпълнителя, както и торене, косене, товарене, извозване и изхвърляне на растителни отпадъци.

2. Предмет и дейности по озеленяване (вътрешно и външно) на наличните в УВЦ Банско тревни площи и растения, както следва:

:

2.1. Външно озеленяване:

2.1.1. Тревни площи – райграс – 140 м2

• Косене – 2 (два) пъти месечно;

• Торене – 1 (един) път месечно;

2.1.2. Цветни лехи – 40 м2

• Засяване /цветя според сезона/;

• Торене – 1 (един) път месечно;

2.1.3. Жив плет – 80 м2

• Подрязване и оформяне – 3 пъти годишно.

2.2. Вътрешно озеленяване:

2.2.1. Общ брой цветя в саксии – 24 бр.

• Палми – 1.30h;

• Декоративен кипарис – 0.90h;

• Сансевиера – 0.60h;

• Шефлера – 1.10h;

• Замиокулкас – 0.90h.

3. Други условия

3.1. Тази услуга следва да се осъществява с инвентар, оборудване, материали и консумативи, осигурени от Изпълнителя.

Приложение № 15

Технически изисквания, обхват и обем на обществената поръчка по обособена позиция № 2 – Обслужване и поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации (ОВКИ) и обща техническа поддръжка на електрическите, ВиК инсталации и

друга материална база в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“

1. Описание:

Тази услуга обхваща обслужване и поддържане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации. Участниците следва изпълняват услугата с персонал, който отговаря на изискванията на чл. 36, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане и Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, който притежава документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, и който притежава свидетелство за придобита степен на правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли.

2. Списък на съоръженията от отоплителните, вентилационни и климатични инсталации в УВЦ:

№ по ред	Наименование на машината или съоръжението	Производителност (по проект и паспорт)	Брой
1	Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж	V=460 m3/h Qот =3.59kW Qох=2.63kW - Carrier 42NF33SF	12
2	Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж	V=356 m3/h Qот =2,5 kW Qох=1,82kW - Carrier 42NF25SF	10
3	Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж	V=460 m3/h Qот =3.59kW Qох=2.63kW - Carrier 42NM33SF	17
4	Вентилаторни конвектори за открит таванен монтаж	V=356 m3/h Qот =2,5 kW Qох=1,82kW - Carrier 42NM25SF	32
5	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	BLUE BOX модел XXX X=840 m3/h Qот =4,7 kW Qох=3,60kW	1
6	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	BLUE BOX модел XXX X=1000 m3/h Qот =8,0 kW Qох=2,80kW	1
7	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	BLUE BOX модел XXX X=2600 m3/h Qот =20 kW Qох=10kW	1
8	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	BLUE BOX модел XXX X=850 m3/h Qот =6,2 kW Qох=3,50kW	1
9	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	Carrier V=3650 m3/h Qот =32 kW Qох=17,50kW	2
10	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	Carrier V=5200 m3/h Qот =30 kW Qох=15,0kW	2
11	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	BLUE BOX модел XXX X=960 m3/h Qот =12,0 kW Qох=5,0kW	1
12	Вентилаторен конвектор за канален монтаж	Carrier V=5000 m3/h Qот =26 kW Qох=25,0kW	1
13	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 65-120/2	1
14	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТРЕ 65-120	2
15	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 50-120/2B	1

16	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 25-50/2RB	1
17	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 25-90/2R	1
18	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 32-50/2RB	1
19	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 40-60/2B	1
20	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 40-90/2	1
21	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 40-90/4	1
22	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 50-60/2	1
23	Линейна циркулационна помпа GRUNDFOS	тип ТР 800-60/4	1
24	Вентилатор	KV50/30-TD1	5
25	Вентилатор	KV40/20-RE1	3
26	Вентилатор	KV60/30-TD1	1
27	Вентилатор	KV50/25-RE1	2
28	Вентилатор	KV60/35-TD2	2
29	Вентилатор	UPE 10/10 CM 550W 4P3V	4
30	Вентилатор	UPE 9/9 CM 373W 4P3V	1
31	Вентилатор	BCA 160L	4
32	Вентилация на сервизни помещения - кухня	V= 2000 m3/h	1
33	БГВ ел. бойлер	V=1 m3/h Nел=20,0kW	1
34	БГВ ел . бойлер	V=1 m3/h Nел=24,0kW	1
35	Водогреен котел De Dietrich GT 306 D, горелка Dual Multicalor ECOFLAM /115-210 kW, налягане на газа 20 mbar/	180 kW	1
36	Водогреен котел De Dietrich GT 408 D, горелка Dual Multicalor ECOFLAM /120-440 kW, налягане на газа 20 mbar/	390 kW	1
37	Сградна газова инсталация, състояща се от: електромагнитен вентил DN50, стабилизатор налягане DN50 /100 до 20 mbar/, филтър за газ DN50; тръби: стоманена Ф60,3- 14 м, сxxxxxxxx x02,4 – 1 м, сxxxxxxxx X08,3 – 3 м, стоманена Ф114,3 – 2 м, тръба РЕ 100 Ф63 – 44 м; газдетектори тип GEKA SRL ST441; ел. табло.		1
38	Термопомпен агрегат Blue Box ZATA 2002 DC2T /HP/ST1P/ SLN 12.2	Qот=121kW, Qoх=113kW	2
39	Изсушители на въздух AERIAL AD790	Qoх=1700W; 90l/24h	2

3. Списък на минимално необходимите видове услуги и дейности за обслужване и техническа поддръжка на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации в УВЦ

3.1. Ежедневна проверка за състоянието на:

• тръбна разводка;

• спирателна и регулираща арматура;

• мрежови и циркулационни помпи;

• налягането на водата в системите;

• нафтови котли и горелки;

• горивни помпи и филтри;

• резервоари за дизелово гориво;

• топлообменници;

• климатизатори и управляващата ги автоматика;

• електродвигатели и вентилатори;

• ремъци и ремъчни предавки;

• сградна газова инсталация;

3.2. Ежедневна проверка за липса на течове на вода и на гориво.

3.3. Поддържане на проектното налягане и температура на водата в системите за отопление. Допълване с вода и обезвъздушаване – при необходимост.

3.4. Ежемесечно почистване на въздушните филтри на климатизаторите и каналните климатични блокове.

3.5. Веднъж на три месеца измиване на външните топлообменници на климатизаторите.

3.6. Веднъж на четири месеца промиване на кондензопроводите на климатизаторите и каналните климатични блокове.

3.7. Профилактика котел:

• почистване от страна на димните газове с четка /димогарни тръби, пламъчна тръба, предна и задна част на горивната камера/ - 2 (два) пъти годишно;

• почистване фукс – 2 (два) пъти годишно;

• проверка уплътнителното въже на преден и заден капак и ако е необходимо смяна – 2 (два) пъти годишно;

• проверка предпазна и защитна автоматика и арматура – 2 (два) пъти годишно;

• преглед на нагревните повърхности от страна на водния тракт, като ако има наслагвания и корозия се вземат необходимите мерки за третиране на циркулационната вода – 1 (един) път годишно;

• извършване дренаж на котела от страна на водния тракт и разпределителните колектори – 1 (един) път месечно;

• проверка контролна, измервателна и предпазна арматура в оторизирана лаборатория – 1 (един) път годишно;

3.8. Профилактика горелка:

• профилактика /смяна/ дюзи – 2 (два) пъти годишно;

• проверка и настройка процеса на горене с газанализатор за димни газове – 1 (един) път годишно;

• профилактика нафтов филтър – 2 (два) пъти годишно;

• профилактика газов филтър – 2 (два) пъти годишно;

3.9. Поддръжка, абонаментно и аварийно обслужване на сградна газова инсталация за природен газ съгласно изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

3.10. Профилактика филтри-калоуловители за вода – 1 (един) път годишно.

3.11. Отразяване състоянието на отделните инсталации, алармените индикации и текущите ремонти в заведения за целта „Дневник на дежурствата”.

3.12. Изготвяне на отчети и представянето им в РИОСВ съгласно чл. 38 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

4. Списък на минимално необходимите услуги и дейности за обща техническа поддръжка в УВЦ

4.1. Дребни електро-ремонти (ремонти и отстраняване на възникнали повреди в ел. инсталацията и ел. захранването, ел. контакти и ключове, смяна на ел. крушки, ремонт на осветителни тела, ютии, дребни повреди в парковото осветление и др.);

4.2. Дребни дърводелски ремонти (ремонти и отстраняване на възникнали повреди в дървената, металната и друга мебелировка – врати и брави, легла, нощни шкафчета, гардероби, стелажи за имущество, маси, столове, канапета и фотьойли и др.);

4.3. Дребни водопроводни ремонти (отстраняване на повреди във водопроводната инсталация, течове, смяна на батерии, кранове и др.).

5. Други условия

5.1. Инструментите и апаратурата за извършване на дейностите се осигуряват от Възложителя.

5.2. Изпълнителят се задължава, назначения от него специализиран персонал да притежава:

- свидетелство за придобита степен на правоспособност в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли;

- документ за завършен курс за професионална квалификация по Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ;

- документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

5.3. Разходите за работно облекло са за сметка на Изпълнителя.

5.4. Служителите следва да бъдат с работно облекло с отличителни знаци.

Приложение № 16

ОПИС

на наличната техника и оборудване, с които Възложителят разполага в УВЦ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена“

1. Професионални прахосмукачки за сухо почистване на подови настилки със сменяем хартиен филтър NUMATIC NVP 200 – 3 броя;

2. Машина за обувки RONDA 30 FC STANDART – 1 брой;

3. Съдомиялна FAGOR Fi 100 – 1 брой /с устройство тип дозатор за автоматично зареждане на миялния препарат в машината/;

4. Чашомиялна FAGOR – 1 брой /с устройство тип дозатор за автоматично зареждане на миялния препарат в машината/;

5. Чашомиялна L B 40 Q 727040 – 1 брой/ с устройство тип дозатор за автоматично зареждане на миялния препарат в машината/;

6. Конвектомат FAGOR ел. парен 10 тави – 1 брой;

7. Дозатор за сгънати кърпи за ръце JOFEL PROFESSIONAL – 8 броя;

8. Дозатор за сгънати кърпи за ръце XXXXXXXX XXXXX XROFESSIONAL – 2 броя;

9. Дозатор за тоалетна хартия на пачки JOFEL PROFESSIONAL – 9 броя;

10. Дозатор за тоалетна хартия на пачки XXXXXXXX XXXXX XROFESSIONAL – 3 броя;

11. Дозатор за течен сапун JOFEL PROFESSIONAL – 10 броя;

12. Дозатор за течен сапун XXXXXXXX XXXXX XROFESSIONAL – 2 броя;

13. Дозатор за дезинфекция ECOLAB – 1 брой;

14. Автоматичен ароматизатор JOFEL PROFESSIONAL – 5 броя;

15. Микроспрей дозатор ECOLAB за измиване и дезинфектиране на кухненски подове, плотове, уреди и стени – 1 брой;

16. Устройство тип смесител KP1H-KNIGHT PROPORTIONING – автоматично дозира необходимото количество вода с определени пропорции препарати за почистване на твърди подови настилки, на фаянс и теракот в баните, на стъкла и огледала, както и за дезинфекция

– 1 брой.

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata