№ TT001727

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Вид: Открита процедура

№ TT001727

ПРЕДМЕТ: „Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

“СОФИЙСКА ВОДА” АД

Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИНСТРУКЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ/УЧАСТНИЦИТЕ

ПРОЕКТОДОГОВОР, включително:

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ
РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

ИНСТРУКЦИИ КЪМ КАНДИДАТИТЕ/УЧАСТНИЦИТЕ

Тези инструкции се издават като ръководство на кандидатите/участниците, участващи в процедурата и не представляват част от договора.
Документацията за обществена поръчка се получава само от преписката на процедурата в Профила на купувача от сайта на „Софийска вода“ АД.
Кандидатите/Участниците могат да уведомят лицето за контакт по процедурата за явни двусмислия, грешки или пропуски в документацията за обществена поръчка.
Предмет на обществената поръчка: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД.
Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка без стойността на опциите, която не е гарантирана и е само за информация е в размер на 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лева без ДДС, от които 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС е стойността за акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“.
Стойността на опциите е в размер на 3 960 000 (три милиона деветстотин и шейсет хиляди) лева без ДДС, които са описани подробно в проекто договора.
Гаранция за изпълнение:
1. Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от прогнозната стойност на договора, без да се включват прогнозните стойности за акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ и без стойността на опциите и измененията, посочени в проекто-договора. Условията й са упоменати в договора.
2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
  1. Парична сума:
    1. Внесена в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, (тази опция е валидна само за суми до 10 000 лв.).
    2. Преведена по банков път на сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00, BIC: SOMB BGSF, като в основанието се посочват номерът на търга.
  2. Банкова гаранция: оригинал за съответния предвиден в проекта на договор срок.
  3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Изисквания към гаранцията за изпълнение:
  1. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.
  2. При представяне на застраховка или банкова гаранция, същите следва да бъдат неотменими и безусловни.
  3. Паричната и банковата гаранция може да се предоставят от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.
  4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
  5. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията следва да обезпечава задълженията на обединението.
  6. В издадената банкова гаранция трябва да е посочено, че същата се подчинява на “Еднообразните правила за гаранции до поискване” (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.
  7. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на участника/изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
  8. Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на участника, избран за изпълнител, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в процедурата.
  9. В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия следва да е платена изцяло при представянето на гаранцията на Възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
  10. Когато участникът, избран за изпълнител на процедурата, е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за изпълнение се представят и в превод на български език.
  11. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора за обществена поръчка.
4. Възложител: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx – изпълнителен директор на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Лице за контакт по процедурата: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx , тел: x000 0 00 00 000, Факс: x000 0 00 00 000/589, имейл: Xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
Срокът на договора е посочен в проекта на договор.
Техническите спецификации, отнасящи се за изпълнението на обществената поръчка са описани в проекта на договор, включително разделите които са неразделна част от него.
Разяснения по условията на процедурата
1. Лицата могат да поискат писмено¹ от възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите за участие.

Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на оферти за участие. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след законово определен срок.

Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

Исканията се адресират и се изпращат само до лицето за контакт по процедурата по начините, определени в тази документация.
В случай че писменото искане за разяснение се входира в Деловодството на възложителя, то важи датата на получаване на писмото в Деловодството на “Софийска вода” АД.

Деловодството на “Софийска вода” АД е с работно време от 08:00 до 16:30 часа всеки работен ден и с адрес: “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на информация се извършва чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, по електронна поща с електронен подпис, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.
Подготовка на офертата
1. При изготвяне на офертата си за участие, всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), като спазва и приложимите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
2. Участникът няма право да поставя условия, които са различни от условията и изискванията, заложени в документацията за обществена поръчка.
3. Опаковката с офертата следва да включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценово предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. Конкретните документи са посочени по-долу в инструкциите.
4. Офертата се изготвя на български език.
5. Участниците трябва да използват съдържащите се в документацията за обществена поръчка образци като ги попълнят на определените за това места. Не се допускат промени в текстовете с изисквания, заложени в образците, освен в предвидените в документацията случаи. Участниците сами преценяват начина на попълване на образците (електронно или на ръка).
6. Документите и данните в офертата се подписват само от законния представител на участника или от упълномощени за това лица. При упълномощаване в офертата се представя пълномощно за изпълнението на такива функции. Представените копия на документи в офертата за участие следва да бъдат заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат.
Подаване на офертата
1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
  1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
  2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
  3. наименованието на поръчката.
2. Място за подаване на офертата: Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А.
3. Краен срок за подаване на офертата: не по-късно до 16:30 часа в деня, определен за краен срок и посочен в обявлението. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
4. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
5. За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: подател на офертата за участие; номер, дата и час на получаване; причините за връщане на офертата за участие, когато е приложимо.
6. При получаване на офертата за участие върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
7. Не се приемат оферти за участие, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
8. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите за участие на лицата от списъка се завеждат в регистъра с подадени оферти.
9. В случаите по горната точка не се допуска приемане на оферти за участие от лица, които не са включени в списъка.
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Основания за отстраняване на участниците
1. За участниците да не са налице основанията за отстраняване посочени в чл.54, ал.1, т. 1-7 и чл.55, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

(чл. 54, ал. 1, т. 1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
(чл. 54, ал. 1, т. 2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
(чл. 54, ал. 1, т. 3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

Точката не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.

(чл. 54, ал. 1, т. 4) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
(чл. 54, ал. 1, т. 5) е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

(чл. 54, ал. 1, т. 6) е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
(чл. 54, ал. 1, т. 7) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 на чл. 54 ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

(чл. 55, ал. 1, т. 1) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
(чл. 55, ал. 1, т. 3) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
(чл. 55, ал. 1, т. 4) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
(чл. 55, ал. 1, т. 5) опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Участникът декларира липсата на съответните посочени по-горе основания за отстраняване в Раздели А, Б и В на Част III: Основания за изключване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - по образец, приложен в документацията.

Доказване на предприетите мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

За тази цел участникът може да докаже, че:

е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

За доказване на надеждността се представя документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

За доказване на надеждността се представя документ за извършено плащане.

Предприетите мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП се описват в ЕЕДОП.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които важи забраната по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
Свързани лица^² не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
В Раздел Г на Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП участникът декларира липсата на следните национални основания за отстраняване:

осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларират в ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР – изисквания към участниците и посочване на информация относно съответствието с тях в ЕЕДОП
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
  1. Изискване: Участникът трябва да бъде лицензиран за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия” с включени права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“.

Участниците следва да посочат информацията относно съответствието с изискването за годност (правоспособност) в т.1, Раздел А: Годност на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Технически и професионални способности
1. Изискване: Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години, считано до датата на подаване на офертите. Под сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбира доставка на активна електрическа енергия. Минималният изискуем обем на годишна база е посочен в т.39 от Инструкциите.

Доказване: Участникът представя списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на обема, стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършването им.

Списъкът се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: технически и професионални способности, т. 1 б) от ЕЕДОП. Доказателството/ Доказателствата за извършените дейности се представят преди сключване на договор от избрания за изпълнител участник.

Съдържание на опаковката с офертата
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Приложеният в документацията ЕЕДОП в „.doc” формат следва да бъде попълнен, конвертиран в нередактируем формат, подписан електронно и представен съобразно инструкциите в настоящата документация.

Инструкции за попълване и представяне на ЕЕДОП:
1. ЕЕДОП следва да бъде попълнен само по отношение на приложимата информация, включително съобразно изискванията на възложителя, посочени в обявлението и настоящата документация за участие.

Попълненият ЕЕДОП трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на задълженото/ите лице/а по чл. 40 от ППЗОП, с посочване на име и качеството на лицето (лицата), кое/ито го подписва/т.

В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в него.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.
Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
В случаите по предходната точка, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.
Участниците следва да предоставят ЕЕДОП в ЕЛЕКТРОНЕН ВИД и той да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. Документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на офертите.

В такива случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с посочен адрес, на който е осигурен достъп до документа.

Участниците могат да осигурят пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална Документът трябва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за подаване на офертите. и . В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните в публикувания ЕЕДОП и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Списък с информация относно правно-организационната форма, под която участникът осъществява дейността с посочване на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат;

Списъкът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл. 55, ал.3 от ЗОП са лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи и са посочени в чл. 40 от ППЗОП.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се представя за всеки от участниците в него.

Информацията се представя и за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - когато е приложимо.

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от ЗОП, когато е приложимо;
В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

правата и задълженията на участниците в обединението;
разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.

„Техническо предложение“, в което участникът не следва да посочва оферираните от него цени за изпълнение на настоящата обществена поръчка.“ Техническото предложение трябва да съдържа:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец);
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец);
4. Декларация за срока на валидност на офертата (по образец). Офертите трябва да са със срок на валидност най-малко 5 месеца, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите;
5. Опис на представените документи в офертата за участие (по образец).
ОТДЕЛЕН запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”, който трябва да съдържа ценово предложение, отговарящо на изискванията на документацията за участие. Ценовото предложение следва да съдържа:
1. Ценова таблица на хартиен носител от Раздел Б: “Цени и данни” (по образец).
2. Участникът трябва да попълни и подпише Ценовата таблица, съгласно изискванията на документацията за участие.
3. Цената по договора, която Възложителя ще заплаща на Изпълнителя (търговеца) е в български лева, без ДДС и закръглена с точност до втория знак след десетичната запетая и е формирана от цената за доставка на нетна активна енергия – високо, средно и ниско напрежение за 1 Мвтч, равна на борсовия индекс по платформа (сегмент) „Ден напред“ и таксата за администриране на БНЕБ, с включена в нея цена за балансиране (покриването на небалансите спрямо почасовите графици и стандартизираните товарови профили).
4. На изпълнителя (търговеца) не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.
5. Таксата за администриране на БНЕБ с включена в нея цена за балансиране (покриването на небалансите спрямо почасовите графици и стандартизираните товарови профили) е постоянна за срока на договора, считано от датата на подписването му. При наличие на взаимно съгласие между страните или осъществяване на някоя от хипотезите на чл. 116 от ЗОП, таксата за администриране и балансиране по договора може да бъде актуализирана.
6. Цената, посочена в т.18.6.3, не включва регулираните от КЕВР цени за пренос през електропреносната мрежа, за достъп до електропреносната мрежа, добавка „Задължения към обществото”, както акциз или други регулирани от КЕВР цени.

Участници, подизпълнители и ползване на капацитета на трети лица
1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
2. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта за участие.
4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно §2, т.45. от Допълнителни разпоредби на ЗОП, „Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
1. В случаите по горната точка, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
Подизпълнители
1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по горната точка.
Участниците могат да използват капацитета на трети лица, изискванията за които са следните:
1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходната точка.
6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на горните условия.
7. В случай, че участникът се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката участникът и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние носят солидарна отговорност.

Отварянето на офертите и ценовите предложения, ще се състои в сградата на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А. Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията прилага реда по чл.61 от ППЗОП, само в случай че това е посочено в обявлението за обществената поръчка.
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокол и го изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по предходната точка участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за участие.
Възможността по предходната точка се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение.
Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверя за тяхното съответствие с предварително обявените условия. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели (когато има такива), отваря ценовите предложения и ги оповестява.
Комисията разглежда представените от участниците ценови предложения, като на оценка подлежат тези, които отговорят на изискванията на Възложителя.
Констатираните аритметични грешки в ценовото предложение се отстраняват при спазване на следните правила:
1. При различия между суми, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
Преди оценката по съответните показатели комисията извършва проверка за наличие на основания по чл.72, ал.1 от ЗОП за необичайно благоприятни оферти. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква от съответния участник подробна писмена обосновка за начина на негово образуване, която се представя от участника в 5-дневен срок от получаването на искането.
След извършване на действията по-горе, офертите, които отговарят на изискванията на документацията ще бъдат оценени.
Критерий зa възлагане на поръчката: Икономически най-изгодната оферта ще се определи по критерий за възлагане „най-ниска цена“ въз основа на следните показатели:

Методика за оценка: Участникът предложил най-ниска „цена в лева без ДДС за такса за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) „Ден напред“, с включена в нея цена за балансиране“, получава максималния брой точки 100.

Оценката за всеки останал участник се получава като най-ниската предложена цена се умножи по 100 и резултатът се раздели на предложената цена на съответния участник и резултатът се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Участникът с най-висока оценка ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на обществената поръчка.
В случай че на първо място бъдат класирани 2-ма или повече участника, се прилагат разпоредбите на чл.58 от ППЗОП.

Кандидатите/участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл.54, ал.1, чл.101, ал.11 от ЗОП или посочено от възложителя основание по чл.55, ал.1 от ЗОП.
Процедурата приключва с решение за определяне на изпълнител по договора или решение за прекратяване на процедурата.
Изисквани документи от участника, определен за изпълнител преди подписване на договора:
1. актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (с изключение на такива, които са били вече предоставени на възложителя или са му служебно известни, или се отнасят за обстоятелства, които са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път):

за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 ЗОП - свидетелство за съдимост;
за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3 ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, издадено не по-късно от 1 месец преди сключване на договора;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главнаинспекция по труда"

Когато в удостоверението по ал.1, т.3 ЗОП се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по чл.58, ал.1 ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава.

Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

подлежащите на представяне преди сключване на договор актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, изискани от възложителя, но несъдържащи се в ЕЕДОП (с изключение на такива, които са били вече предоставени на възложителя или са му служебно известни, или се отнасят за обстоятелства, които са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път):
1. за доказване на поставеното изискване за годност за упражняване на професионална дейност участника представя:
  1. копие на валидна лицензия издадена от КЕВР със съответните допълнения/приложения (ако има такива), от които да е видно, че има право да извършва дейността „търговия с електрическа енергия” с включени в същата лицензия, права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“.
2. за доказване на поставените от възложителя изисквания за технически и професионални способности (за които участникът е декларирал в ЕЕДОП), участникът представя:
  1. доказателства (оригинал или заверено от участника копие) за извършените доставки/услуги.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
Определената гаранция за изпълнение на договора;
Договорът не се подписва с участник който не е извършил съответна регистрация, представил документ или изпълнил друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят не дължи възстановяване на разходите, направени от Участник, във връзка с участието му по настоящата процедура.
По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.
За улеснение на участниците в подготовката на ценовото си предложение, Възложителят предоставя информация за заявената и консумирана ел. енергия, високо, средно и ниско напрежение за предходната 2017 г.:

Справка за ел. енергия, [MWh], 2017 г.
Месец	Ел. енергия - [ВН]		Ел. енергия - [СН]		Ел. енергия - [НН]
Месец	Заявена	Закупена	Заявена	Закупена	Закупена
Януари	259,210	275,243	180	216,464	397,734
Февруари	171,550	132,875	160	178,642	400,008
Март	11,700	23,614	175	179,854	370,052
Април	0,000	5,000	000	000,951	297,508
Май	37,810	31,966	175	200,801	267,966
Юни	10,137	21,696	175	198,380	225,229
Юли	6,303	10,000	000	000,193	252,062
Август	0,000	7,942	180	307,098	254,708
Септември	0,000	5,597	170	154,355	224,455
Октомври	0,000	14,780	175	168,862	253,423
Ноември	0,000	10,837	170	180,058	276,693
Декември	0,330	9,029	180	212,779	325,953

За информация на Участниците, Възложителят предоставя ориентировъчно, прогнозно количество на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение, необходимо за срока на договора:


Описание	При условия на работеща ко-генерационна инсталация (MWh)	При условия на неработеща ко-генерационна инсталация (MWh)
ниско напрежение	4 000	4 000
средно напрежение	2 200	2 200
високо напрежение	1 000	20 000
Общо		26 200 MWh

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

ПРОЕКТО - ДОГОВОР

Настоящият договор се сключи на ........................, в гр. София на основание Решение ДР-.................../....................... на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с номер ТТ001727

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител

...................................................., регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: ..........................................................................., с ЕИК …………………, представлявано от .................................... в качеството му/й на ............................................., наричано за краткост в този договор Изпълнител.

Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките и услугите, предмет на обществената поръчка за: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД с номер ТТ001727, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор.

Възложителят и изпълнителят се договориха за следното:

В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора”.
Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
Раздел Б: Цени и данни;
Раздел В: Специфични условия на договора;
Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;

Изпълнителят приема и се задължава да извършва доставките и услугите, предмет на настоящия договор, в съответствие с изискванията на договора.
В съответствие с качеството на извършваните доставки и услугите, Възложителят се задължава да заплаща на изпълнителя съгласно единичната цена по Договора, вписана в ценовата таблица към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
Договорът влиза в сила, считано от 01.01.2019. Изпълнението на договора започва от датата на възлагателното писмо/регистриране на първия дневен график. Срокът на договора е до 31 декември 2019 г.
Максималната прогнозна стойност на договора, която няма да бъде надвишавана, е в размер на 3 300 000 (три милиона и триста хиляди) лева без ДДС, от които 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) лева без ДДС е стойността за акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“.
Изменения, включително опции и подновявания на договора:
1. Когато към момента на изтичане на срока на действие на настоящия договор възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките и услугите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, при условията на договора срокът му може да бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца.
  1. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да възлага доставки и услуги по предмета на договора на обща стойност 3 300 000 лв. без ДДС, с включен акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ на стойност 1 200 000 лева без ДДС, към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална стойност на договора (когато е налична такава)
  2. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните доставки и услуги без включен акциз компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“.
2. В случай на изчерпване на прогнозната/максималната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки и услуги, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му услуги и доставки на обща стойност до 660 000 лв. без ДДС или 20% от прогнозната/максималната стойност на договора.
  1. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху общата стойност на допълнителните доставки.
3. Предвидените в ЗОП и в този договор изменения и опции се осъществяват чрез двустранно подписани споразумения между страните.
4. Доставчикът има възможност да предлага на Възложителя по-ниска цена или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора в ценовата таблица. Доставчикът изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.
Изпълнителят е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор съгласно чл.111 от ЗОП, в размер на 3% от стойността по т.6 от този раздел (без да се включва стойността от 1 200 000 лв. без ДДС, отнасяща се за акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия“ и за опциите/подновявания). Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока му на действието.
В случай че изпълнителят в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, носят солидарна отговорност.
В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
* Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: ...............................................................................................................
* Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнител: ...............................................................................................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/………………………………./

……………………………..….

…………………………………

……………………………………

Изпълнител

/……………………………./

………………………………………..

………………………………

“Софийска вода” АД

Възложител

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора е доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение по свободно договорени цени съгласно Закона за енергетиката и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД и покриване на техните небаланси.
2. Обектът на „Софийска вода“ АД на високо напрежение е „Пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово” (СПСОВ).

Обектите на „Софийска вода“ АД на ниско и средно напрежение са описани в Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3 към настоящия раздел. Възложителят следва да бъден включен с всички свои обекти като непряк член в балансиращата група на изпълнителя (търговеца) и предоставяне на всички необходими административни и други услуги свързани с покриването на небалансите спрямо почасовите графици на дружеството.

Изпълнителят (търговецът) извършва дейностите, предмет на договора, съобразно заложените изисквания в проекта на договора.
ЗАЯВЯВАНЕ НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ВИСОКО И СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ
1. Контролиращият служител или Представителя на контролиращия служител предоставя на изпълнителя (търговеца) ежедневен график за доставка на активна електрическа енергия високо и средно напрежение за ден напред. Ежедневният график за доставка представлява заявения часови електрически енергиен товар за период от 1 (един) ден, който обхваща 24 (двадесет и четири) последователни часа.
2. Дневните графици съответно за събота, неделя и понеделник се изпращат до 12:00 ч. на предходния четвъртък.
3. Дневните графици за вторник се изпращат до 12:00 ч. на предходния петък.
4. Дневните графици за сряда се изпращат до 12:00 ч. на предходния понеделник.
5. Дневните графици за четвъртък се изпращат до 12:00 ч. на предходния вторник.
6. Дневните графици за петък се изпращат до 12:00 ч. на предходната сряда.
7. Контролиращият служител или Представителят на контролиращия служител изпраща ежедневния график за доставка на изпълнителя (търговеца) по факс или имейл.
8. Възложителят се задължава максимално точно да прогнозира своите ежедневните почасови графици.
9. В случай, че Възложителят не изпрати ежедневен график за доставка в срока по т.1.4.2, т.1.4.3., т.1.4.4., т.1.4.5. и т.1.4.6. от настоящия раздел, изпълнителят (търговецът) ще счита, че изпратеният за предходния период ежедневен график остава валиден за предстоящия период.
10. Изпълнителят (търговеца) изпраща ежедневните графици за доставка на ЕСО.
11. Изпълнителят (търговеца) доставя заявената от Възложителя активна електрическа енергия високо и средно напрежение, предмет на Договора като стриктно спазва седмичния график за доставка.
ЗАЯВЯВАНЕ НА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ
1. Контролиращият служител или Представителят на контролиращия служител предоставя на изпълнителя (търговеца) ежедневен график за доставка на активна електрическа енергия ниско напрежение, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия.
2. За обекти, чиито електромери са от стар тип (не може да се отчита от разстояние почасовата консумация на обекта) се прилагат единни стандартизирани товарови профили. Тези СТП-та ще бъдат предложени от електроразпределителното дружество, като част от лицензионното му задължение и следва да се използват от изпълнителя (търговеца).
3. Изпълнителят (търговецът) доставя заявената от Възложителя активна електрическа енергия ниско напрежение, предмет на Договора като стриктно спазва ежедневните и месечните графици за доставка.
Изпълнителят (търговецът) включва в своята балансираща група посочените в чл.1.2 от този раздел обекти на Възложителя.
Балансиращата група на изпълнителя (търговеца) компенсира разликата между количествата заявена и реално потребена електрическа енергия за всеки период на сетълмент на възложителя в балансиращата група на изпълнителя (търговеца).
Разпределението на балансиращата енергия в групата се извършва при пълна равнопоставеност на търговските участници, индивидуално отчитане на небалансите на всеки участник, отчитане приноса на всеки търговски участник за формиране на небалансите на балансиращата група и пълна прозрачност при разпределяне на небалансите.
Небалансите се определят от търговеца поотделно за всеки участник и за всеки негов обект.
В случаите на оспорване на количества по този договор, възложителят прилага необходимите документи (справки, показания на електромери).
Изпълнителят (търговецът) проверява повторно данните и при необходимост информира ЕСО за издаване на ново/и извлечения за сетълмент.
Към всяка месечна фактура изпълнителят (търговецът) задължително предоставя и допълнителна таблица, вкл. и в електронен вид във файлов формат Microsoft Excel или еквивалентен (но не и .pdf) с подробна информация за реално потребеното количество и цена за всеки час, както и за всеки един обект по точка на Възложителя за предходния месец. Конкретният формат и съдържание на таблицата се уточняват между възложителя и изпълнителя (Търговеца).
Към всяка месечна фактура изпълнителят (търговецът) задължително предоставя и обобщена месечна справка (таблица) във файлов формат Microsoft Excel или еквивалентен (но не и .pdf) с информация за всяка точка на измерване за месечната консумация в Квтч и средната цена за месеца за тази точка на измерване за съответния вид напрежение и за дневна, нощна и други тарифи. В отделна колона от таблицата се посочват цената за адмнистриране на БНЕБ, задълженията към обществото в лева без ДДС за месечното потребление, в отделна колона - стойността на дължимия по закон акциз за тази точка на измерване и крайната стойност от всички описани компоненти и консумация за тази точка на измерване в лева без ДДС, закръглена до втория знак след десетичната запетая. За обектите ниско напрежение със стандартизиран товаров профил, фактурата следва да съдържа информация за всички видове мрежови услуги, както и тяхната стойност и тарифи. Общата сума на фактурата (за всичко, което следва да бъде заплатено на изпълнителя) за всеки вид напрежение трябва да бъде равна на сумата по всяка една точка на измерване в обхвата на съответното напрежение. Конкретният формат и съдържание на месечната справка (таблица) се уточняват между възложителя и изпълнителя (Търговеца).
Информацията по горните точки се предоставят в електронен файл във формат Microsoft Excel или съвместим по електронната поща на Контролиращия служител на Възложителя.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ
1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
10. За услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
  1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
  2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.
Защита на личните данни.
1. В съответствие с изискванията, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:
2. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.
3. Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

a) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

и) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по- специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. В Приложение №1 са вписани обектите на възложителя с ниско напрежение на СТП.
2. В Приложение №2 са вписани обектите на възложителя с ниско напрежение на почасово измерване (с дистанционно отчитане).
3. В Приложение №3 са вписани обектите на възложителя със средно напрежение.
Възложителят си запазва правото, в случай на необходимост в срока на договора да бъдат включени към настоящия договор, новоизградени обекти или изключени съществуващи обекти с ниско, високо и средно напрежение чрез подписване на двустранни споразумителни протоколи.

Приложения 1,2 и 3 са приложени към настоящия раздел.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Абонат №	А д р е с	Електромер №	Идентификационен код / Точка на измерване	Тип СТП	Характер на потреблението
1.	9433901277	СОФИЯ, УПИ М. ХИПОДРУМА БЛ.1	1020338268	32Z140000043310K	Небитов	CEZ_B2
2.	9423141141	СОФИЯ, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 192	N2309340	32Z103000475568E	Небитов	CEZ_B2
3.	9423141140	СОФИЯ, бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 192	50652997	32Z103000475567G	Небитов	CEZ_B2
4.	9126202240	СОФИЯ, ул. XXXXXXX XXXXX, ВОДОПРОВОДНА ШАХТА	1022529551	32Z140000042992A	Небитов	CEZ_B2
5.	9324613168	ул. XXXXXXXXXX XXXXXX 0	1340086653	32Z1030006019948	Небитов	CEZ_B2
6.	9112027416	СОФИЯ, ул. МАЙОР XXXX XXXXXXX 02, бл. 154, вх. А, ХИДРОФОР	40051596	32Z1030000068633	Небитов	CEZ_B2
7.	9317404228	СОФИЯ. ВЛАДАЙСКА РЕКА .	1551005785	32Z140000028192O	Небитов	CEZ_B2
8.	9133204138	СОФИЯ. МЛАДОСТ бл.28А оставенв ап56 ет.12. Бл.28А. Вх.А	N3433585	32Z1821000289251	Небитов	CEZ_B2
9.	9422201181	СОФИЯ. ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 3	40012305	32Z182100015844M	Небитов	CEZ_B2
10.	9133310138	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.27	40013265	32Z103003083520D	Небитов	CEZ_B2
11.	9425302231	СОФИЯ. XXXXXX X.XXXXXXXX 4 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.38	40029174	32Z103000756277B	Небитов	CEZ_B2
12.	9425317318	СОФИЯ. СВЕТИ XXXXXXXX XXXXXXXXX 54 СОФИЙСКА ВОДА АД	1020334217	32Z1030004491550	Небитов	CEZ_B2
13.	9125709261	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.121. Вх.Б	40029277	32Z103000443300A	Небитов	CEZ_B2
14.	9125706296	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.124	40030475	32Z1030004433018	Небитов	CEZ_B2
15.	9425302230	СОФИЯ. XXXXXX X.XXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.36	1440089707	32Z103000673384K	Небитов	CEZ_B2
16.	9133607205	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.71	N1753545	32Z1030000086453	Небитов	CEZ_B2
17.	9125511176	СОФИЯ. ДРУЖБА 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.29. Вх.А	N110017	32Z103000003583O	Небитов	CEZ_B2
18.	9334106147	БУХОВО. БУХОВО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1021394045	32Z103100296513Q	Небитов	CEZ_B2
19.	9133606267	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.74. Вх.Б	N1744912	32Z103000492109C	Небитов	CEZ_B2
20.	9125614132	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.53. Вх.Б	40050242	32Z1030004433050	Небитов	CEZ_B2
21.	9333713111	СОФИЯ. СЕСЛАВЦИ. Бл.УЛ.СЪРБИН	1550985064	32Z140000022577Y	Небитов	CEZ_B2
22.	9133306139	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.13	N580514553	32Z1030000086429	Небитов	CEZ_B2
23.	9133409149	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.41	N2758606	32Z1030000086437	Небитов	CEZ_B2
24.	9133405175	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.42	N1740912	32Z103000092526O	Небитов	CEZ_B2
25.	9133506168	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.56	N1740955	32Z103000092528K	Небитов	CEZ_B2
26.	9233315080	СОФИЯ. ЛЮЛИН 2 1 СОФИЙСКА ВОДА ЛЮЛИН ДО БЛ. 231. Бл.ДО БЛ. 231	40038484	32Z103000098724R	Небитов	CEZ_B2
27.	9126301256	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.74	40027171	32Z103000732332O	Небитов	CEZ_B2
28.	9418504064	СОФИЯ. МАЛИНОВА ДОЛИНА 5. Бx.X.XXXXXXX. УЛ.5-ТА	279711	32Z103003076471S	Небитов	CEZ_B2
29.	9133202182	СОФИЯ. МЛАДОСТ бл.30А вх.А. Бл.30А	40021936	32Z182100034935C	Небитов	CEZ_B2
30.	9418504067	СОФИЯ. МАЛИНОВА ДОЛИНА. Бx.XXXXXXX. ПСПВ БИСТРИЦА	54655	32Z1821000732953	Небитов	CEZ_B2
31.	9133521375	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.64	N2017364	32Z1030000086445	Небитов	CEZ_B2
32.	9125512219	СОФИЯ. ДРУЖБА 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.29. Вх.Б	1020337659	32Z103000003584M	Небитов	CEZ_B2
33.	9425402206	СОФИЯ. ЛОЗЕНЕЦ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.118	9595828	32Z1030004088470	Небитов	CEZ_B2
34.	9125617187	СОФИЯ. ДРУЖБА 1 .. Бл.60	N2165935	32Z182100069875Z	Небитов	CEZ_B2
35.	9418507177	СОФИЯ. VI - 1330. КВ.6. Бл.РЕЗЕРВОАР ПИТЕЙНА ВОДА. РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК	40045319	32Z182100079084N	Небитов	CEZ_B2
36.	9315409112	СОФИЯ. т.3 . канализационен колектор	1551011570	32Z1400000300601	Небитов	CEZ_B2
37.	9433805287	СОФИЯ. НИШАВА/XXXXXX XXXXXXX/ 134 СОФИЙСКА ВОДА АД	3385706	32Z103000673386G	Небитов	CEZ_B2
38.	9112403271	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.3. Вх.А	7724345	32Z1030005082948	Небитов	CEZ_B2
39.	9134505265	СОФИЯ. МЛАДОСТ 4 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.472	N2765366	32Z103000442533T	Небитов	CEZ_B2
40.	9112501309	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ХИДРОФОР	40044868	32Z103000419549Y	Небитов	CEZ_B2
41.	9316007189	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.150	N3435511	32Z103000290524O	Небитов	CEZ_B2
42.	9316002182	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.117. 118	N3434074	32Z103000290519H	Небитов	CEZ_B2
43.	9315911153	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.111. 112	1020333059	32Z103000277548O	Небитов	CEZ_B2
44.	9433805286	СОФИЯ. ХИПОДРУМА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.134 А	12715069	32Z103000315044H	Небитов	CEZ_B2
45.	9221404001	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.313	N3433163	32Z103000203867X	Небитов	CEZ_B2
46.	9221211205	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.381	N4369948	32Z103000208677D	Небитов	CEZ_B2
47.	9221411068	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXX 0 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.303	N3433195	32Z1030002001729	Небитов	CEZ_B2
48.	9221207221	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.372	N3433230	32Z103000208662Q	Небитов	CEZ_B2
49.	9212310152	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.25	40028657	32Z103000096386V	Небитов	CEZ_B2
50.	9212304234	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.13	7724338	32Z1030000963911	Небитов	CEZ_B2
51.	9221213066	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.347	1022405145	32Z103000206206P	Небитов	CEZ_B2
52.	9316503203	СОФИЯ. НАДЕЖДА 2 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.256	1021390261	32Z103000290515P	Небитов	CEZ_B2
53.	9112502231	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.3	1020976120	32Z103000419550C	Небитов	CEZ_B2
54.	9112505155	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.4	40022623	32Z103000419551A	Небитов	CEZ_B2
55.	9221408192	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.298	36199266	32Z1030002038618	Небитов	CEZ_B2
56.	9212402158	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.7	N1730835	32Z103000588136F	Небитов	CEZ_B2
57.	9433823155	СОФИЯ. ЦАР XXXXX III/ДЕВЕТИ СЕПТ. 93-95 СОФИЙСКА ВОДА АД	1021390521	32Z103000760073E	Небитов	CEZ_B2
58.	9433823154	СОФИЯ. ЦАР XXXXX III/ДЕВЕТИ СЕПТ. 93-95 СОФИЙСКА ВОДА АД	N2275007	32Z103000760074C	Небитов	CEZ_B2
59.	300519377	РЕЛЬОВО. . . СОФИЙСКА ВОДА АД	1/1126SO	32Z103001122701M	Небитов	CEZ_B2
60.	9316612229	СОФИЯ. НАДЕЖДА 2 бл.205. Бл.205	1021031533	32Z1821000256201	Небитов	CEZ_B2
61.	9212309213	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11	1340078868	32Z1030000963903	Небитов	CEZ_B2
62.	9221308242	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.000	0000000	32Z1030002080835	Небитов	CEZ_B2
63.	9433804275	СОФИЯ. ХИПОДРУМА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.132 А	1274360	32Z103000315042L	Небитов	CEZ_B2
64.	9316813052	СОФИЯ. НАДЕЖДА 2 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.257. 233	N2152071	32Z103000290516N	Небитов	CEZ_B2
65.	9433804269	СОФИЯ. НИШАВА/XXXXXX XXXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.133	N015908	32Z103000400661H	Небитов	CEZ_B2
66.	9430602175	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.191	1540102552	32Z103000721120D	Небитов	CEZ_B2
67.	9430709336	СОФИЯ. БЕЛИТЕ БРЕЗИ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.28	1540107624	32Z1030006792462	Небитов	CEZ_B2
68.	9418406141	СОФИЯ. ЛЕШНИКОВА ГОРА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1350781552	32Z103000320376B	Небитов	CEZ_B2
69.	9413304189	МЪРЧАЕВО. 10-ТА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1340085535	32Z103000699803L	Небитов	CEZ_B2
70.	9128201141	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д. 37920	50448703	32Z1030004178801	Небитов	CEZ_B2
71.	9128201142	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д.37920	50448708	32Z103000417887O	Небитов	CEZ_B2
72.	9128201143	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д№37920	50448707	32Z103000417888M	Небитов	CEZ_B2
73.	9128201144	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д№37920	50448691	32Z103000417889K	Небитов	CEZ_B2
74.	9128201145	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д№37920	50448704	32Z103000417890Z	Небитов	CEZ_B2
75.	9128201146	СОФИЯ. ИСКЪРСКО ШОСЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО Д№37920	50448702	32Z103000417891X	Небитов	CEZ_B2
76.	9226207451	КЪТИНА. XXXXXX XXXXX/XXXXXX XXXXXXX .. Бл.УЛ.АКАЦИЯ	1340089611	32Z182100091790S	Небитов	CEZ_B2
77.	9441406299	СОФИЯ. РАЗСЛАТИЦА 5 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ЛОЗЕНЕЦ	40033868	32Z1030004088381	Небитов	CEZ_B2
78.	9210613279	СОФИЯ. ЗОНА Б-5-3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.26	40036687	32Z103000097311K	Небитов	CEZ_B2
79.	9210611209	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11	40016557	32Z1030002038553	Небитов	CEZ_B2
80.	9210613278	СОФИЯ. ЗОНА Б-5-3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.26	36199016	32Z1030006901454	Небитов	CEZ_B2
81.	9112007298	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXXX/XXXXX XXXXXX 0. Бл.30	N3434737	32Z182100028330W	Небитов	CEZ_B2
82.	9234509340	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.711. Вx.X	1020235186	32Z1030002038537	Небитов	CEZ_B2
83.	9234501194	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.730	N2151867	32Z1030002038715	Небитов	CEZ_B2
84.	9212407189	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.31 Б	40015781	32Z103000200187X	Небитов	CEZ_B2
85.	9112103254	СОФИЯ. XXXXX X.XXXXX 65 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.66. М. ИЗГРЕВ	40000898	32Z103003087821G	Небитов	CEZ_B2
86.	9440206090	СОФИЯ. XXX XXXX/XXXXXX XXXXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.115	N2764787	32Z103000725331H	Небитов	CEZ_B2
87.	9134307273	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.372	1640111253	32Z103000505058Z	Небитов	CEZ_B2
88.	9440311262	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.114	12715163	32Z1030004006691	Небитов	CEZ_B2
89.	9314913198	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.39	N2765886	32Z1030004631689	Небитов	CEZ_B2
90.	9133905205	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.207. Вх.1	N1717681	32Z103000457821U	Небитов	CEZ_B2
91.	9112111120	СОФИЯ. ИЗТОК . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.83	1440090647	32Z1030004195544	Небитов	CEZ_B2
92.	9112031111	СОФИЯ. XXXXXXXX XXXXX XXXX 05 хидрофорна уредба. Бл.3	1021029683	32Z140000030070Z	Небитов	CEZ_B2
93.	9112031037	СОФИЯ. XXXXXXXX XXXXX XXXX 09 хидрофорна уредба. Бл.1	1021394841	32Z140000030063W	Небитов	CEZ_B2
94.	9444903271	СОФИЯ. БЯЛА ЧЕРКВА 20 СТИ в бл.6 в табло до ГРТ. Бл.6	40056734	32Z182100077704T	Небитов	CEZ_B2
95.	9234409306	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.712. Вх.В	40049436	32Z103000100861U	Небитов	CEZ_B2
96.	9112105064	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX 03 ХИДРОФОР. Бл.218	1020975665	32Z1821000005051	Небитов	CEZ_B2
97.	9445105130	СОФИЯ. XXXX XXXXXXX/XXXXX XXXXXXX .. Бл.40	1440091809	32Z103000665524Q	Небитов	CEZ_B2
98.	9212509277	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.20. Вх.А	N2050425	32Z103000096387T	Небитов	CEZ_B2
99.	9212112166	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.28	N4369779	32Z103000208658H	Небитов	CEZ_B2
100.	9234812213	СОФИЯ. ЛЮЛИН 9 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДО 961	1021026672	32Z103000206211W	Небитов	CEZ_B2
101.	9133906206	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.208. Вх.1	1020976938	32Z103000457822S	Небитов	CEZ_B2
102.	9133913106	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.208. Вх.А	1340074471	32Z103000457823Q	Небитов	CEZ_B2
103.	9315814290	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX/XXXX XXXXX/ ЦЕНТЪР ЗА КЛИЕНТИ	1440091322	32Z103000500262O	Небитов	CEZ_B2
104.	9210908502	СОФИЯ. ТРОЯН . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.2. Вх.Б	40012958	32Z1030005504982	Небитов	CEZ_B2
105.	9134010201	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.310	1540108167	32Z103000515092T	Небитов	CEZ_B2
106.	9112010209	СОФИЯ. ИЗТОК . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.36	1020337486	32Z103000692898J	Небитов	CEZ_B2
107.	9211807107	СОФИЯ. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 249 СОФИЙСКА ВОДА АД. Вх.А	40022245	32Z103000206209J	Небитов	CEZ_B2
108.	9444908329	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.9 А	N2041673	32Z103000311086L	Небитов	CEZ_B2
109.	9440203255	СОФИЯ. КОСТЕНСКИ ВОДОПАД/XXXXX XXX . Бл.101	N4058836	32Z103000400673A	Небитов	CEZ_B2
110.	9111902239	СОФИЯ. ИЗТОК . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.43. Xx.А	1340079795	32Z1030004195536	Небитов	CEZ_B2
111.	9315103311	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.26. 28	N3430963	32Z103000463164H	Небитов	CEZ_B2
112.	9112206170	СОФИЯ. НЕЗАБРАВКА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.315	1440091635	32Z103000509148E	Небитов	CEZ_B2
113.	9234503210	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.706. Вх.Г	1020329689	32Z103000100862S	Небитов	CEZ_B2
114.	9112205217	СОФИЯ. ИЗТОК . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.308	40021598	32Z103000091563N	Небитов	CEZ_B2
115.	9315309218	СОФИЯ. ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.799	N2146802	32Z103100290677Q	Небитов	CEZ_B2
116.	9112301231	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.54	N1759699	32Z1030004195528	Небитов	CEZ_B2
117.	9315113310	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.22. 24	N3433273	32Z103000463165F	Небитов	CEZ_B2
118.	9315819383	СОФИЯ. XXXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1	N3436304	32Z103000463170M	Небитов	CEZ_B2
119.	93212110	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.33	N1743461	32Z103000630978U	Небитов	CEZ_B2
120.	93212156	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.30	N2031062	32Z103000630979S	Небитов	CEZ_B2
121.	93212109	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.31	N1773901	32Z103000630977W	Небитов	CEZ_B2
122.	93225014	СОФИЯ. XXXXXXXXX РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.8. 9	1021026217	32Z103000630976Y	Небитов	CEZ_B2
123.	93225013	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.15	N2031060	32Z103100630975Q	Небитов	CEZ_B2
124.	94109050	СОФИЯ. XXXXXXX ПРОХОД 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.3	1340072962	32Z103000673380S	Небитов	CEZ_B2
125.	93318005	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.147	93318005	32Z1030006309733	Небитов	CEZ_B2
126.	92102176	СОФИЯ. СЕРДИКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.14	N1609009	32Z1030005922342	Небитов	CEZ_B2
127.	92308194	БАНКЯ. ОБЩ. СТОЛИЧНА. XXXX XXXXXXX 10 СОФИЙСКА ВОДА АД	N2148531	32Z103000591453W	Небитов	CEZ_B2
128.	94108081	СОФИЯ. XXXX XXXXXXX/XXXXXXXXX/ 38 СОФИЙСКА ВОДА АД	50036387	32Z103000673381Q	Небитов	CEZ_B2
129.	91216011	СОФИЯ. ДРУЖБА 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.301	40022378	32Z103000526675V	Небитов	CEZ_B2
130.	93225018	СОФИЯ. СЛАТИНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.71 ТП	4307319	32Z1030004566988	Небитов	CEZ_B2
131.	93225017	СОФИЯ. СЛАТИНА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.74	N1773487	32Z103000456697A	Небитов	CEZ_B2
132.	94107027	СОФИЯ. ЛАГЕРА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1025	N4057062	32Z103000673382O	Небитов	CEZ_B2
133.	93225016	СОФИЯ. СЛАТИНА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.10	N1749156	32Z103000456696C	Небитов	CEZ_B2
134.	93212157	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.32 А	N2029447	32Z103000456695E	Небитов	CEZ_B2
135.	93225015	СОФИЯ. XXXXXX XXXXXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.13	N1750758,	32Z103000456694G	Небитов	CEZ_B2
136.	91312006	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.341	40049843	32Z103000442539H	Небитов	CEZ_B2
137.	94109046	СОФИЯ. СТРЕЛБИЩЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.97	N4060116,	32Z103000673390P	Небитов	CEZ_B2
138.	94107023	СОФИЯ. ЛАГЕРА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД ДО БЛ.35. Бл.1020	N2761977	32Z103000673389A	Небитов	CEZ_B2
139.	91306080	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.380	N2754914	32Z103000442534R	Небитов	CEZ_B2
140.	91216010	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД МЕЖДУ БЛ.304 И 315. Бл.315	40027179	32Z103000692889K	Небитов	CEZ_B2
141.	93212111	СОФИЯ. СЛАТИНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.47 Б	N1720859	32Z103000290679W	Небитов	CEZ_B2
142.	91217007	СОФИЯ. ДРУЖБА 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.282	91204141	32Z103000692888M	Небитов	CEZ_B2
143.	94232039	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.43	N4058688	32Z103000679241C	Небитов	CEZ_B2
144.	91201166	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.47	91201166	32Z1030004433026	Небитов	CEZ_B2
145.	94232030	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 2 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.39	N4058666	32Z103000408857Y	Небитов	CEZ_B2
146.	94107024	СОФИЯ. ЛАГЕРА 3 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1020	N4058664	32Z103100408856Q	Небитов	CEZ_B2
147.	91201023	СОФИЯ. ДРУЖБА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.8	40043122	32Z1030004433042	Небитов	CEZ_B2
148.	94111035	СОФИЯ. БОРОВО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.228. Вх.Б	1440101001	32Z1030004088543	Небитов	CEZ_B2
149.	94209026	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXXXX 12 СОФИЙСКА ВОДА АД	N4063643	32Z1030004088535	Небитов	CEZ_B2
150.	94107038	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX/XXX XXXXXXX/ Бл.КОМИ	N2153969	32Z1030004088527	Небитов	CEZ_B2
151.	91217006	СОФИЯ. ДРУЖБА 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.227	91204138	32Z103000443306Z	Небитов	CEZ_B2
152.	94232052	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.40	N2755285	32Z1030004088519	Небитов	CEZ_B2
153.	94107025	СОФИЯ. ЛАГЕРА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.40	N2760064	32Z103000408850B	Небитов	CEZ_B2
154.	94109045	СОФИЯ. СТРЕЛБИЩЕ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.92	1020331349	32Z103000408849X	Небитов	CEZ_B2
155.	94107026	СОФИЯ. ЛАГЕРА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1026	N4057076	32Z103000673383M	Небитов	CEZ_B2
156.	94106007	СОФИЯ. БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.189. Вх.Д	50036048	32Z103000408848Z	Небитов	CEZ_B2
157.	94209025	СОФИЯ. XXXXXXXXXX XXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.63	4707541	32Z1030004088454	Небитов	CEZ_B2
158.	94101011	СОФИЯ. ЛОЗЕНЕЦ 122 СОФИЙСКА ВОДА АД	50035768	32Z103000673387E	Небитов	CEZ_B2
159.	94232029	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 2 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.18	N4058671	32Z1030004088446	Небитов	CEZ_B2
160.	94209024	СОФИЯ. БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД ПАВЛОВО БЛ.254. Бл.254	N4063644	32Z1030004088438	Небитов	CEZ_B2
161.	94102089	СОФИЯ. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1640111476	32Z103000408840E	Небитов	CEZ_B2
162.	94106005	СОФИЯ. БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.208	N2755444	32Z103000673388C	Небитов	CEZ_B2
163.	94102088	СОФИЯ. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	N2759279	32Z103100408839Q	Небитов	CEZ_B2
164.	93219178	СОФИЯ. ХЕМУС 80 СОФИЙСКА ВОДА АД СЛАТИНА	1020978376	32Z1030002906834	Небитов	CEZ_B2
165.	93104182	СОФИЯ. МАЛАШЕВСКА Бл.ГРОБИЩА МАЛАШЕВЦИ	N4063095	32Z1030002906842	Небитов	CEZ_B2
166.	93212112	СОФИЯ. СЛАТИНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.8	4187751	32Z1030002906850	Небитов	CEZ_B2
167.	94235026	МАЛО БУЧИНО. М. ИЗВЪН СЕЛОТО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1440091625	32Z1030004006594	Небитов	CEZ_B2
168.	94201056	СОФИЯ. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ПОП XXXXXX	33848871	32Z103000400660J	Небитов	CEZ_B2
169.	92209132	СВЕТОВРАЧЕНЕ. СИНЧЕЦ/XXXXXX XXXXXXX/ 18 СОФИЙСКА ВОДА АД	1540102845	32Z103000206208L	Небитов	CEZ_B2
170.	94102057	СОФИЯ. ЛОЗЕНЕЦ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.117	34893232	32Z103000400663D	Небитов	CEZ_B2
171.	94107060	СОФИЯ. 1-ВА ПЛ.РУЧЕЙ БЛ.142. Бл.ПЛ.РУЧЕЙ БЛ.142	N1732284	32Z1030004006659	Небитов	CEZ_B2
172.	94102001	СОФИЯ. БИСЕР 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	N2042948	32Z1030004006667	Небитов	CEZ_B2
173.	94209020	СОФИЯ. ВИХРЕН/XXXXX XXXXX/ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БЪКСТОН. Бл.23	40033313	32Z103000400670G	Небитов	CEZ_B2
174.	94100002	СОФИЯ. БУЗЛУДЖА 50 СОФИЙСКА ВОДА АД	40004422	32Z103000400671E	Небитов	CEZ_B2
175.	92110208	СОФИЯ. РАЗСАДНИКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.87	40015782	32Z103000208664M	Небитов	CEZ_B2
176.	94107058	СОФИЯ. ХИПОДРУМА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.114	40048141	32Z103000400672C	Небитов	CEZ_B2
177.	94109018	СОФИЯ. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.12 ДЕДЕАГАЧ	1020332088	32Z1030004006748	Небитов	CEZ_B2
178.	94209022	СОФИЯ. БЪКСТОН 27 СОФИЙСКА ВОДА АД	40032960	32Z1030004006764	Небитов	CEZ_B2
179.	94109058	СОФИЯ. ЧЕРВЕНА РОЗА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.95	N1753611	32Z1030004006772	Небитов	CEZ_B2
180.	92102166	СОФИЯ. СЕРДИКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА	N4061598	32Z1030002001737	Небитов	CEZ_B2
181.	94216012	СОФИЯ. СИМЕОНОВО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1020316754	32Z1030004144512	Небитов	CEZ_B2
182.	94104057	СОФИЯ. МОТОПИСТА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	N4060122	32Z103000414454X	Небитов	CEZ_B2
183.	94103032	СОФИЯ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДРАГАЛЕВЦИ	N1726786	32Z103000414455V	Небитов	CEZ_B2
184.	91312005	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.312	1640110727	32Z103000442530Z	Небитов	CEZ_B2
185.	94209023	СОФИЯ. БЪКСТОН . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.10	N4062968	32Z1030004088373	Небитов	CEZ_B2
186.	91306079	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.344	N3437759	32Z103000442531X	Небитов	CEZ_B2
187.	94107029	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.80. Вх.Б	N3436596	32Z1030004088365	Небитов	CEZ_B2
188.	94100037	СОФИЯ. ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ/АТАНАС РО 17 СОФИЙСКА ВОДА АД	1020976442	32Z103000679242A	Небитов	CEZ_B2
189.	94232004	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.65	N4062938	32Z1030006792446	Небитов	CEZ_B2
190.	94109019	СОФИЯ. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.60 ДЕДЕАГАЧ	1020329774	32Z1030006792454	Небитов	CEZ_B2
191.	94109031	СОФИЯ. НИШАВА/XXXXXX XXXXXXX/ 164 Бл.ЖСК ПЪРВИ МАЙ	N4058825	32Z1030006792470	Небитов	CEZ_B2
192.	94232040	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 53 А ТП 53А ОК ДО БЛ. 8. Бл.8 ТП	N4057080	32Z103000679249X	Небитов	CEZ_B2
193.	94232041	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ 1 ТП ПРЕД БЛ.4 МАГ ДАЛАС. Бл.4 ТП	50036431	32Z103000679250B	Небитов	CEZ_B2
194.	94102086	СОФИЯ. СВЕТА ГОРА 17 СОФИЙСКА ВОДА АД	50036412	32Z1030006792527	Небитов	CEZ_B2
195.	94201064	СОФИЯ. БОЯНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.РЕЗИДЕНЦИЯ. Вх.4	N580514244	32Z1030006792535	Небитов	CEZ_B2
196.	94215045	СОФИЯ. СИМЕОНОВО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ПОД СИМЕОНОВО	N580514177	32Z103000729896N	Небитов	CEZ_B2
197.	94101032	СОФИЯ. ЛЮБАТА 24 СОФИЙСКА ВОДА АД	3698269	32Z103000727639G	Небитов	CEZ_B2
198.	94232042	СОФИЯ. ОВЧА КУПЕЛ зад бл.4А до базата ДЕП. Бл.4 А	50036474	32Z103000727640V	Небитов	CEZ_B2
199.	94201065	СОФИЯ. БОЯНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.РЕЗИДЕНЦИЯ БОЯНА	1022682299	32Z103000702032H	Небитов	CEZ_B2
200.	94215005	СОФИЯ. МАЛИНОВА ДОЛИНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.7	N580514183	32Z103000702034D	Небитов	CEZ_B2
201.	93318004	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.143	93318004	32Z103000730553I	Небитов	CEZ_B2
202.	92205186	СОФИЯ. НАДЕЖДА 6 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДО 637	N2049478	32Z1030002080770	Небитов	CEZ_B2
203.	92205185	СОФИЯ. НАДЕЖДА 5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.515. 516	40017467	32Z1030002080762	Небитов	CEZ_B2
204.	92205188	СОФИЯ. НАДЕЖДА 5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.632	N2050163	32Z103000204777T	Небитов	CEZ_B2
205.	94106030	СОФИЯ. БРАТЯ БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.196. 197. 198	42120386,	32Z103000709872C	Небитов	CEZ_B2
206.	3532126	БЕЛИ ИСКЪР. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	51167425	32Z103001123085D	Небитов	CEZ_B2
207.	3532122	БЕЛИ ИСКЪР. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	1350698381	32Z103001123086B	Небитов	CEZ_B2
208.	3532123	БЕЛИ ИСКЪР. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД БИЛО ДОГОВОР №11300355	1350698382	32Z1030011230879	Небитов	CEZ_B2
209.	3532127	БЕЛИ ИСКЪР. 1-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	8097225	32Z103001124779C	Небитов	CEZ_B2
210.	92205184	СОФИЯ. НАДЕЖДА 5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.514	40039758	32Z1030002038545	Небитов	CEZ_B2
211.	91212021	ПЛАНА. МАХАЛА XXXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.4 ТУНЕЛ	50489272	32Z103000091574I	Небитов	CEZ_B2
212.	91212019	ПЛАНА. МАХАЛА XXXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.МАХАЛА ЕЛАТА	50226084	32Z103000091571O	Небитов	CEZ_B2
213.	93110219	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXXXX . канализационен шкаф	1551005781	32Z140000028193M	Небитов	CEZ_B2
214.	91305068	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ЗАД С.ПРЕС	N1750677	32Z103000092518N	Небитов	CEZ_B2
215.	91302025	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.44	N2014588	32Z103000092527M	Небитов	CEZ_B2
216.	91315009	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.201	N1772722	32Z103000092530X	Небитов	CEZ_B2
217.	91315010	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.212	N1608822	32Z103000092532T	Небитов	CEZ_B2
218.	91303060	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.213. Вх.А	N1751418	32Z103000092534P	Небитов	CEZ_B2
219.	91303061	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.221	N1740907	32Z103000092535N	Небитов	CEZ_B2
220.	91306078	СОФИЯ. МЛАДОСТ 3 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.364	N3437865	32Z103000092536L	Небитов	CEZ_B2
221.	92104191	СОФИЯ. СУХОДОЛСКА 34 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ЗАД ПОДЕЛЕНИЕТО	N580513208	32Z103000097825Q	Небитов	CEZ_B2
222.	94226073	СОФИЯ. ПЛАНИНА ВИТОША	50495373	32Z103000702033F	Небитов	CEZ_B2
223.	93219196	СОФИЯ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ/ТРАКИЯ/. Бл.ХОТЕЛ ПЛИСКА	1020332870	32Z103003055327F	Небитов	CEZ_B2
224.	91111056	СОФИЯ. ИЗТОК . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.305	40027187	32Z103000091562P	Небитов	CEZ_B2
225.	92203162	ВОЙНЕГОВЦИ. .	50571415	32Z182100059285P	Небитов	CEZ_B2
226.	91210198	ПАНЧАРЕВО. XXXXXXX ДОЛ 0. Бл.АПАРАТНА КАМЕРА ЗЛИЯ КАМЪК	N2149784	32Z1821000326080	Небитов	CEZ_B2
227.	92304101	СОФИЯ. ЛЮЛИН 5 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДО БЛ.561 ТП	50418051	32Z1030006847356	Небитов	CEZ_B2
228.	94230018	СОФИЯ. БУКЕТ 25 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.БОДК	N1718923	32Z103000673391N	Небитов	CEZ_B2
229.	93318006	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.148	N2015969	32Z1030006309741	Небитов	CEZ_B2
230.	93318003	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.32	N2015972	32Z1030006309725	Небитов	CEZ_B2
231.	93317016	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.000	0000000	32Z1030006309709	Небитов	CEZ_B2
232.	93317015	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.22	1540103244	32Z103000630968X	Небитов	CEZ_B2
233.	92109168	СОФИЯ. ЗОНА Б-18 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.3. 7	1340084958	32Z1030005922350	Небитов	CEZ_B2
234.	92307170	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.701	N3433903	32Z103000591456Q	Небитов	CEZ_B2
235.	92106263	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.2. 3. 6	40026683	32Z103000588135H	Небитов	CEZ_B2
236.	91211125	ДОЛНИ ПАСАРЕЛ. ВЕЦ ПАСАРЕЛ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	410383410	32Z103000526677R	Небитов	CEZ_B2
237.	91211124	ДОЛНИ ПАСАРЕЛ. ВЕЦ ПАСАРЕЛ С.ПАСАРЕЛ ПОРКОЛИЦА	40048053	32Z103000526676T	Небитов	CEZ_B2
238.	91313016	СОФИЯ. МЛАДОСТ 4 4 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.455	N3434835	32Z103000442538J	Небитов	CEZ_B2
239.	91313015	СОФИЯ. МЛАДОСТ 4 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.472. Вх.А	N2157659	32Z103000442536N	Небитов	CEZ_B2
240.	94224085	СОФИЯ. КНЯЖЕВСКА/XXXXXXXX XXXXXXX/ . Бл.188	N072189	32Z1030004006683	Небитов	CEZ_B2
241.	91211087	КОКАЛЯНЕ. ВЕЦ КОКАЛЯНЕ . БИЛО Д№37920. Бл.БЕНТ КОКАЛЯНЕ ПАСАРЕ	50395783	32Z103000417760B	Небитов	CEZ_B2
242.	93116101	СОФИЯ. ТОЛСТОЙ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.39	N1726360	32Z1030002906818	Небитов	CEZ_B2
243.	93113137	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.134	93112202	32Z103000290521U	Небитов	CEZ_B2
244.	93318007	СОФИЯ. ЛЯСКОВЕЦ 51 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.35	3702589	32Z1030002965105	Небитов	CEZ_B2
245.	92207118	КЪТИНА. СЛИВНИЦА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	310402802	32Z103000206214Q	Небитов	CEZ_B2
246.	92304195	СОФИЯ. ЛЮЛИН 5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДО 528	92304195	32Z1030002062000	Небитов	CEZ_B2
247.	92203114	СОФИЯ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 1 Бл.РАЗКЛОНА ЗА ЛОКОРСКО	260493705	32Z103000208676F	Небитов	CEZ_B2
248.	92208201	СОФИЯ. ОБЕЛЯ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.12	N1726240	32Z103000208675H	Небитов	CEZ_B2
249.	92109171	СОФИЯ. ЗОНА Б-18 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.14	1540106866	32Z103000208666I	Небитов	CEZ_B2
250.	92107309	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.39	40015783	32Z1030002001850	Небитов	CEZ_B2
251.	92107308	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.29	40024889	32Z1030002001842	Небитов	CEZ_B2
252.	92107253	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.33	N4369780	32Z1030002001826	Небитов	CEZ_B2
253.	91313017	СОФИЯ. ДЪРВЕНИЦА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Xx.XXXXXXX	310404049	32Z103000095075G	Небитов	CEZ_B2
254.	91301161	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.9	40018324	32Z103000092523U	Небитов	CEZ_B2
255.	92107307	СОФИЯ. ВЪЗКРЕСЕНИЕ/XXXXX XXXXXX/ 10 СОФИЙСКА ВОДА АД	4369782	32Z103000096389P	Небитов	CEZ_B2
256.	92106264	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.9. 10	40016446	32Z1030002038561	Небитов	CEZ_B2
257.	92107258	СОФИЯ. КРАСНА ПОЛЯНА I ЧАСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.12	7724331	32Z1030002038626	Небитов	CEZ_B2
258.	92109167	СОФИЯ. XXXXXXXXXX XXXXXXXX 165 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.6	40016746	32Z1030002038634	Небитов	CEZ_B2
259.	92307167	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.730	N3433905	32Z1030002038707	Небитов	CEZ_B2
260.	92307027	СОФИЯ. ЛЮЛИН 10 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.131. 135	40006470	32Z103000203875Y	Небитов	CEZ_B2
261.	92109169	СОФИЯ. ЗОНА Б-19 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.15. 16	40017795	32Z103000208079X	Небитов	CEZ_B2
262.	92208200	СОФИЯ. ОБЕЛЯ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.10	N1724686	32Z103000208080B	Небитов	CEZ_B2
263.	92210180	МРАМОР. ОБЩ. СТОЛИЧНА. 3-ТИ МАРТ/СЕПТЕМВРИ/	N2051760	32Z1030002080819	Небитов	CEZ_B2
264.	92109170	СОФИЯ. ЗОНА Б-19 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.13. 14	N2153675	32Z1030002080827	Небитов	CEZ_B2
265.	92203112	ПОДГУМЕР. ЛИЛЯЧЕТО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ОКОЛОВР. ПЪТ	N1725910	32Z103000200170D	Небитов	CEZ_B2
266.	91115008	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.53	40027177	32Z103000090197R	Небитов	CEZ_B2
267.	91115009	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.53	40026483	32Z103000090198P	Небитов	CEZ_B2
268.	91115019	СОФИЯ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/ 1 кв.Витоша. ТП до бл. 1. Бл.1	N4058694	32Z103000692890Z	Небитов	CEZ_B2
269.	91115006	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.56	40002141	32Z103000692895P	Небитов	CEZ_B2
270.	91115007	СОФИЯ. ДИАНАБАД . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.41	40021446	32Z103000692897L	Небитов	CEZ_B2
271.	3536097	МАЛА ЦЪРКВА. . . СОФИЙСКА ВОДА АД	40020149	32Z103001123092G	Небитов	CEZ_B2
272.	3536020	ГОВЕДАРЦИ. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1	40000518	32Z103001123109P	Небитов	CEZ_B2
273.	3536099	МАЛА ЦЪРКВА. . 46276.7.97 ТП ПОЧИВНА СТАНЦИЯ	51060234	32Z182100037795O	Небитов	CEZ_B2
274.	9418605284	СОФИЯ. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.АВТ. 62	N3406949	32Z103000408858W	Небитов	CEZ_B2
275.	9419207273	СОФИЯ. XXXXXX ОРНИЦА /КВ. СИМЕОНОВО/ УЛ. ПАНОРАМА	N2023000	32Z103000317537L	Небитов	CEZ_B2
276.	9419207274	СОФИЯ. XXXXXX ОРНИЦА /КВ. XXXXXXXXX/ 23	164111	32Z103000317538J	Небитов	CEZ_B2
277.	9226508203	СОФИЯ. 1-ВА 1 УЛ.XXXXXXXX ДОЛ ИМ 000132. Бл.УЛ.XXXXXXXX ДОЛ	1540106778	32Z103000703456J	Небитов	CEZ_B2
278.	9332310092	СОФИЯ. ЛЕВСКИ ЗОНА В . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.М/У БЛ.1 И БЛ.2	40017996	32Z103003052753D	Небитов	CEZ_B2
279.	9134705305	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1	1021030271	32Z1030000086380	Небитов	CEZ_B2
280.	9134705315	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1Б	1021027956	32Z103000008640D	Небитов	CEZ_B2
281.	9135005189	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1А. Бл.ДО БЛ.514	N2158872	32Z140000000578H	Небитов	CEZ_B2
282.	9134704242	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1В	1021030294	32Z103000008641B	Небитов	CEZ_B2
283.	300412067	МАЛА ЦЪРКВА. . СБС№22. Бл.ВХОДА НА СЕЛОТО	N2264420	32Z1821000529740	Небитов	CEZ_B2
284.	9110807276	СОФИЯ. ХАН КРУМ 30 СОФИЙСКА ВОДА АД	197477	32Z103000000677U	Небитов	CEZ_B2
285.	9133805297	СОФИЯ. МЛАДОСТ 2 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.217. Вх.А	40051616	32Z103000457824O	Небитов	CEZ_B2
286.	9425808352	СОФИЯ. БУНТОВНИК 52 СОФИЙСКА ВОДА АД	1021031544	32Z103000409632G	Небитов	CEZ_B2
287.	9210705265	СОФИЯ. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX . Бл.ОДРИН	40016338	32Z1030002001753	Небитов	CEZ_B2
288.	9135006111	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1А. Бл.ДО БЛ.525	N2149706	32Z140000000580U	Небитов	CEZ_B2
289.	9134711247	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1А. Бл.ДО БЛ.509	N2147908	32Z140000000562W	Небитов	CEZ_B2
290.	9210805274	СОФИЯ. СЕРДИКА. Бл.16	40029848	32Z1821000423418	Небитов	CEZ_B2
291.	9211810226	СОФИЯ. ВАРДАР . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.65	N4058412	32Z103000208672N	Небитов	CEZ_B2
292.	9441410197	СОФИЯ. ДОСПАТ 23 СОФИЙСКА ВОДА АД	40034623	32Z103000305504F	Небитов	CEZ_B2
293.	9432707126	СОФИЯ. СВ.XXXXXX XXXXXXXX/XXXXXX X 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.74	1021028117	32Z103000673385I	Небитов	CEZ_B2
294.	9432902206	СОФИЯ. УРВИЧ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	N2759632	32Z1030004006780	Небитов	CEZ_B2
295.	9210709220	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11. 12	40016413	32Z103000591454U	Небитов	CEZ_B2
296.	9210809279	СОФИЯ. СЕРДИКА .. Бл.8	1640109965	32Z1821000423434	Небитов	CEZ_B2
297.	9134703182	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1А	40011379	32Z103000008639Z	Небитов	CEZ_B2
298.	9210610234	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.6	1450924373	32Z103000094723C	Небитов	CEZ_B2
299.	9211108208	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1. 2	4369950	32Z103000203866Z	Небитов	CEZ_B2
300.	9210811220	СОФИЯ. СЕРДИКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.БАТАЛОВА ВОДЕНИЦА	3183540	32Z103000208665K	Небитов	CEZ_B2
301.	9315005104	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.41 Б	N2762316	32Z1030004631697	Небитов	CEZ_B2
302.	9234011220	СОФИЯ. ЛЮЛИН 5 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.549. Вх.Е	1021389466	32Z103000684731E	Небитов	CEZ_B2
303.	9210806267	СОФИЯ. СЕРДИКА. Бл.17	40007423	32Z182100025606W	Небитов	CEZ_B2
304.	9210703202	СОФИЯ. СЕРДИКА. Бл.19	40007425	32Z1821000256120	Небитов	CEZ_B2
305.	9210703203	СОФИЯ. СЕРДИКА бл.20. Бл.20	40019664	32Z182100031271E	Небитов	CEZ_B2
306.	9210809278	СОФИЯ. СЕРДИКА бл.9. Бл.9	40022249	32Z1821000312845	Небитов	CEZ_B2
307.	9210807281	СОФИЯ. СЕРДИКА .. Бл.14	40025408	32Z182100037902C	Небитов	CEZ_B2
308.	9210807282	СОФИЯ. СЕРДИКА. Бл.13	N4057185	32Z1821000423426	Небитов	CEZ_B2
309.	9232201228	СОФИЯ. ЛЮЛИН 7 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.702. Вх.А	1340076155	32Z103000100863Q	Небитов	CEZ_B2
310.	9210712215	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.18	40033144	32Z103000206212U	Небитов	CEZ_B2
311.	9210712216	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.18	3424737	32Z103000206213S	Небитов	CEZ_B2
312.	9423101208	СОФИЯ. КОЗЯК 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	33849131	32Z103000400662F	Небитов	CEZ_B2
313.	9315009187	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.16. 17	N2160909	32Z103000463166D	Небитов	CEZ_B2
314.	9315009185	СОФИЯ. БАНИШОРА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.19	N2754069	32Z103000463167B	Небитов	CEZ_B2
315.	9210803080	СОФИЯ. СЕРДИКА бл.21. Бл.21	40020470	32Z1821000357389	Небитов	CEZ_B2
316.	9444905265	СОФИЯ. ВИТОША 182. Бл.23	N4061747	32Z182100051691H	Небитов	CEZ_B2
317.	9315001227	СОФИЯ. СЛИВНИЦА. Бл.ДО ПЕШЕХОДЕН МОСТ X.XXXXXXXXX	1350835027	32Z182100089909W	Небитов	CEZ_B2
318.	9411108291	СОФИЯ. БОЯНА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Xx.XXXXXX	1021024134	32Z103000415221E	Небитов	CEZ_B2
319.	9139001005	СОФИЯ. XXXXXXX XXXXXXXX 129	50436916	32Z103000031641S	Небитов	CEZ_B2
320.	9139001007	СОФИЯ. XXXXXXX XXXXXXXX 129	50158258	32Z103000031642Q	Небитов	CEZ_B2
321.	9139001030	СОФИЯ. XXXXXXX XXXXXXXX 129 ЖИЛ.СГРАДА	34180958	32Z103000031643O	Небитов	CEZ_B2
322.	9134803201	СОФИЯ. ШИНДРА . Бл.УЛ.XXXXXX /УЛ.КАМЧИЯ	1440098156	32Z103003048573S	Небитов	CEZ_B2
323.	9413412261	СОФИЯ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 1. Бл.СИМЕОНОВО	N3437414	32Z1030004144520	Небитов	CEZ_B2
324.	9125702163	СОФИЯ. ДРУЖБА 1 . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.66	40013472	32Z103000526667U	Небитов	CEZ_B2
325.	9210603002	СОФИЯ. ЗОНА Б-5 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.7	7915612	32Z103000588134J	Небитов	CEZ_B2
326.	504902327	ЖЕЛЯВА. 24-ТИ МАЙ/XXXXXX XXXXXXXX/ 1 Бл.ТП-ЖЕЛЯВА 2 СТЪЛБ 2	510270857	32Z1030030125279	Небитов	CEZ_B2
327.	9413419483	СОФИЯ. ПАНОРАМА 12. Бл.КВ.СИМЕОНОВО	N5007698	32Z182100086640S	Небитов	CEZ_B2
328.	9332710079	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА .. Бл.18. Вх.Б	N2035969	32Z103000234776D	Небитов	CEZ_B2
329.	9332816332	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.214	40002259	32Z103000293433C	Небитов	CEZ_B2
330.	9332607210	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.22 А. Вх.А	40017953	32Z1030004737126	Небитов	CEZ_B2
331.	9332605287	СОФИЯ. XXXXXXXXXX XXXXXXX . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.23. Вх.А	1021023824	32Z103000747894P	Небитов	CEZ_B2
332.	9332710250	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.18. Вх.В	40045967	32Z1030030668938	Небитов	CEZ_B2
333.	9332807283	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.217	40028101	32Z103000293434A	Небитов	CEZ_B2
334.	9226402200	НОВИ ИСКЪР. ЛАСКА. Бл.РЕЗЕРВОАР В.З. ЛАСКА	50636941	32Z1821000667043	Небитов	CEZ_B2
335.	9332404125	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА .. Бл.98. Вх.Б	N1751636	32Z103100441451Q	Небитов	CEZ_B2
336.	9332808170	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.19. Вх.А	1440096195	32Z103000473710A	Небитов	CEZ_B2
337.	9332709335	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.21. Xx.А	11853257	32Z1030004737118	Небитов	CEZ_B2
338.	9332407288	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.92. Вх.Б	N2753991	32Z1030030721017	Небитов	CEZ_B2
339.	9128702193	БИСТРИЦА. ОБЩ. СТОЛИЧНА. 101-ВА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	3063540	32Z103000091725N	Небитов	CEZ_B2
340.	9332812183	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.225 А. Вх.Б	50519321	32Z103000240462D	Небитов	CEZ_B2
341.	9332705181	СОФИЯ. СУХАТА РЕКА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.28. Вх.Б	N2754393	32Z1030030668970	Небитов	CEZ_B2
342.	9332613304	СОФИЯ. ТОДОРИНИ КУКЛИ . Ж.К.СУХА РЕКА. Бл.1	N2153004	32Z103003070332Z	Небитов	CEZ_B2
343.	9126710268	ЛОЗЕН. ОБЩ. СТОЛИЧНА. СЪЕДИНЕНИЕ/XXXXXX XXXXXXXX/ С/У 144	74953275	32Z182100068565I	Небитов	CEZ_B2
344.	9126011086	СОФИЯ. ДРУЖБА 2 . бл.202. Бл.202. Вх.А	40010368	32Z1821000135455	Небитов	CEZ_B2
345.	9411205270	СОФИЯ. БРАТЯ БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.12	40036321	32Z1030006372095	Небитов	CEZ_B2
346.	9316402221	СОФИЯ. ТОЛСТОЙ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.45. Вх.1	1440092834	32Z1030007211059	Небитов	CEZ_B2
347.	9430538128	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.214. Вх.А	3995091	32Z103000408841C	Небитов	CEZ_B2
348.	9316408220	СОФИЯ. ТОЛСТОЙ . СОФИЙСКА ВОДА АД ВИШОВГРАД. Бл.43. Вх.1	11417369	32Z103000627421D	Небитов	CEZ_B2
349.	9316613308	СОФИЯ. НАДЕЖДА 4 .. Бл.401	N2155598	32Z1821000566506	Небитов	CEZ_B2
350.	9113108162	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 бл.103. Бл.103	1021029211	32Z1821000135439	Небитов	CEZ_B2
351.	9411205268	СОФИЯ. БРАТЯ БЪКСТОН 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11	3430820	32Z103000637211I	Небитов	CEZ_B2
352.	9431212179	СОФИЯ. XXXXX XXXXXXXX 31Б, БИЛО 401212177ID	23184	32Z1030007662937	Небитов	CEZ_B2
353.	9113001166	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 .. Бл.93. Вх.А	N2163355	32Z1821000005035	Небитов	CEZ_B2
354.	9326324077	СОФИЯ. XXXXX XXXXXX/XXXX XXXXXX/ 16. Бл.244	1340078889	32Z103003052751H	Небитов	CEZ_B2
355.	9221311001	СОФИЯ. ПЛОВДИВ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1. 6 РУСЕ	N3433156	32Z1030002038650	Небитов	CEZ_B2
356.	9112512185	СОФИЯ. ДЪРВЕНИЦА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.7. Вх.А	1D4352621	32Z1030004195552	Небитов	CEZ_B2
357.	9221401179	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1. Бл.297	N3433198	32Z103100203874Q	Небитов	CEZ_B2
358.	9316412097	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.ДО 66	N2145994	32Z103000290523Q	Небитов	CEZ_B2
359.	9222801214	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ Бл.129. 130	N3433196	32Z103000204774Z	Небитов	CEZ_B2
360.	9221310090	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/Бл.356. 358	N3433231	32Z1030002080843	Небитов	CEZ_B2
361.	9221512129	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ Бл.145 В	N3434956	32Z103000208659F	Небитов	CEZ_B2
362.	9316502288	СОФИЯ. НАДЕЖДА 1 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.28	N3435496	32Z103000290520W	Небитов	CEZ_B2
363.	9317004245	СОФИЯ. НАДЕЖДА 4 .. Бл.457	40038308	32Z1821000600646	Небитов	CEZ_B2
364.	9112901294	СОФИЯ. ДЪРВЕНИЦА. Бл.9. Вх.до вх.А	N4060009	32Z1821000437757	Небитов	CEZ_B2
365.	9113002198	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . в таблото на входа. Бл.98Б. Вх.Б	40025913	32Z1821000389043	Небитов	CEZ_B2
366.	9326309177	СОФИЯ. XXX XXXXX 114 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.58	40054847	32Z1030030527494	Небитов	CEZ_B2
367.	9113005130	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 . МЛАДОСТ 1 БЛ.96 А ВХ.А. Бл.96А. Вх.А	N2054351	32Z103000031077V	Небитов	CEZ_B2
368.	9326309179	СОФИЯ. XXX XXXXX 116 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.57	40031971	32Z1030030527486	Небитов	CEZ_B2
369.	9317210113	СОФИЯ. СВОБОДА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.4 А. Вх.Б	40029773	32Z103000626062K	Небитов	CEZ_B2
370.	9221608301	СОФИЯ. XXXXXXXXX МАНАСТИР 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.119	N3433164	32Z103000200179W	Небитов	CEZ_B2
371.	9317014368	СОФИЯ. НАДЕЖДА 4 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.460. 461	N2148109	32Z103000290517L	Небитов	CEZ_B2
372.	9433704348	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.192	N4063394	32Z103000408842A	Небитов	CEZ_B2
373.	9430702252	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.76	1440100988	32Z1030004006675	Небитов	CEZ_B2
374.	9316601115	СОФИЯ. ТОЛСТОЙ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.36	40048847	32Z1030002851819	Небитов	CEZ_B2
375.	9112815238	СОФИЯ. ДЪРВЕНИЦА ТП ДО. Бл.46	1440098526	32Z103000028989X	Небитов	CEZ_B2
376.	9113011003	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 .. Бл.92. Вх.А	N1750645	32Z103000030978Z	Небитов	CEZ_B2
377.	9227001289	СОФИЯ. ОБЕЛЯ 2 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.234	N1724715	32Z1030002080754	Небитов	CEZ_B2
378.	9317006362	СОФИЯ. НАДЕЖДА 4 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.462	N3432216	32Z103000290518J	Небитов	CEZ_B2
379.	9433706243	СОФИЯ. КРАСНО СЕЛО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.78	40050797	32Z103000400664B	Небитов	CEZ_B2
380.	9440412259	СОФИЯ. МОТОПИСТА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11 Е	N1608524	32Z103000458265T	Небитов	CEZ_B2
381.	9221407258	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ 1. Бл.307	N3433162	32Z103000588141M	Небитов	CEZ_B2
382.	9222805258	СОФИЯ. ГЕВГЕЛИЙСКИ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.10	1340076251	32Z103000525857U	Небитов	CEZ_B2
383.	9222805259	СОФИЯ. ГЕВГЕЛИЙСКИ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.11	1640109912	32Z103000525858S	Небитов	CEZ_B2
384.	9222805260	СОФИЯ. ГЕВГЕЛИЙСКИ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.12	1640109911	32Z103000525859Q	Небитов	CEZ_B2
385.	9316501151	СОФИЯ. ТОЛСТОЙ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.67	1021030702	32Z1030007082481	Небитов	CEZ_B2
386.	9326305286	СОФИЯ. XXXXX XXXXXX/XXXX XXXXXX/ . Бл.7 -ИЧС	40019875	32Z103003052750J	Небитов	CEZ_B2
387.	9326325070	СОФИЯ. XXXXX XXXXXX/XXXX XXXXXX/ 25 . Бл.263	1021025254	32Z103103046672Q	Небитов	CEZ_B2
388.	9222911202	СОФИЯ. КУКУШ/XXXXX XXXXXXXXX/. Бл.61	N1744758	32Z103000102177X	Небитов	CEZ_B2
389.	9222909145	СОФИЯ. ЗАХАРНА ФАБРИКА . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.58	1340080599	32Z103000102178V	Небитов	CEZ_B2
390.	9432304248	СОФИЯ. ОБИКОЛНА 84 СОФИЙСКА ВОДА АД	1020319808	32Z103000301664D	Небитов	CEZ_B2
391.	9222809313	СОФИЯ. ГЕВГЕЛИЙСКИ . СОФИЙСКА ВОДА АД. Бл.1. Вх.Б	1340087497	32Z103000525856W	Небитов	CEZ_B2
392.	9221201283	СОФИЯ. СВЕТА ТРОИЦА/XXXXX XXXXXX/ Бл.350 А	N3433229	32Z1030007112271	Небитов	CEZ_B2
393.	9113112162	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 бл.82. Бл.82. Вх.А	40013761	32Z1821000193874	Небитов	CEZ_B2
394.	9113105139	СОФИЯ. МЛАДОСТ 1 бл.88. Бл.88. Вх.А	1021030351	32Z1821000284853	Небитов	CEZ_B2
395.	9332805102	СОФИЯ, ул. БАТАК 28	1022685791	32Z1400000538907	Небитов	CEZ_B2
396.	9332805078	СОФИЯ, ул. РУДОЗЕМ 2	1022685794	32Z140000053889T	Небитов	CEZ_B2
397.	9317311134	СОФИЯ, ул. XXXXX XXXXXXXXX/281-ВА/ 24	1022685209	32Z140000053888V	Небитов	CEZ_B2
398.	9227119159	СОФИЯ, УПИ С/У ул.XXXXXX XXXXX №50	1022687209	32Z1400000579018	Небитов	CEZ_B2
399.	9210906264	СОФИЯ, ж.к. ЗОНА Б-19, бл. ЗАД БЛ.13-14	1751078222	32Z140000063332Z	Небитов	CEZ_B2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

№	Абонат №	А д р е с	Електромер №	Идентификационен код / Точка на измерване	Напрежение	Характер на потреблението
1.	95612028	ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА, АКАЦИЯ/43/ 43 СЕЛО ГОРНИ ЛОЗЕН	62002805	32Z103000091565J	НН почасов	CEZ_B2
2.	95612218	ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, АКАЦИЯ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД СЕЛО ПАСАРЕЛ 31 КМ	62002072	32Z103000091568D	НН почасов	CEZ_B2
3.	95612104	ПЛАНА, МАХАЛА XXXXXXXX 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	62000255	32Z103000091572M	НН почасов	CEZ_B2
4.	95622099	ДОБРОСЛАВЦИ, XXXXXXXX ПЪТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	62000538	32Z103000592229W	НН почасов	CEZ_B2
5.	95632264	ЯНА, БЕЗИМЕННА 0	62067586	32Z182100045305Y	НН почасов	CEZ_B2
6.	95622133	НОВИ ИСКЪР, ИЗГРЕВ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	62002742	32Z1030002001834	НН почасов	CEZ_B2
7.	95611149	ЛОЗЕН, ОБЩ. СТОЛИЧНА, АКАЦИЯ/43/ 43 СЕЛО ГОРНИ ЛОЗЕН	96651015	32Z103000091566H	НН почасов	CEZ_B2
8.	95631188	БУХОВО, БУХОВО 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	96651205	32Z103000290686Z	НН почасов	CEZ_B2
9.	95633250	СОФИЯ, КРЕМИКОВЦИ . КРЕМИКОВЦИ В МАЧТОВИЯ ТП	62041892	32Z103000294080E	НН почасов	CEZ_B2
10.	95700061	ДОЛНИ ПАСАРЕЛ, ВЕЦ ПАСАРЕЛ ВЕЦ ДЕРИВАЦИЯ ПАСАРЕЛ	62073805	32Z103000091728H	НН почасов	CEZ_B2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№	Абонат №	А д р е с	Електромер №	Идентификационен код / Точка на измерване	Напрежение
1.	95401041	СОФИЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	94814346	32Z103000439901Y	СН почасов
2.	95301089	СОФИЯ, КРЕМИКОВЦИ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	94814585	32Z103000296506X	СН почасов
3.	95401042	СОФИЯ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	50603365	32Z103000439902W	СН почасов
4.	95201037	СОФИЯ, XXXXX XXXXX/ДОКЕР/ 54 СОФИЙСКА ВОДА АД	96650791	32Z103000443565B	СН почасов
5.	95401095	СОФИЯ, ГОРНА БАНЯ 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	96699495	32Z1030004152248	СН почасов
6.	95108003	ПАНЧАРЕВО, 22-РА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	94814970	32Z103000425172W	СН почасов
7.	95108004	ПАНЧАРЕВО, 22-РА 1 СОФИЙСКА ВОДА АД	94814552	32Z103000425173U	СН почасов
8.	95401033	СОФИЯ, БИСТРИЦА . СОФИЙСКА ВОДА АД, Бл.БИСТРИЦА КАБЕЛ ВИХРЕН	94814096	32Z1030004398937	СН почасов
9.	95401034	СОФИЯ, БИСТРИЦА . СОФИЙСКА ВОДА АД, Бл.БИСТРИЦА КАБЕЛ КУПЕНИ	94814084	32Z1030004398945	СН почасов
10.	95201038	СОФИЯ, XXXXX XXXXX/ДОКЕР/ 54 СОФИЙСКА ВОДА АД	96650788	32Z1030004435669	СН почасов
11.	95204076	НОВИ ИСКЪР, КУМАРИЦА	96699487	32Z1821000218334	СН почасов
12.	95204075	НОВИ ИСКЪР, КУМАРИЦА РЕЗЕРВА	96699478	32Z182100021837X	СН почасов
13.	95303046	СОФИЯ, XXXXXX ., Бл.КВ. ИЛИЕНЦИ	62027213	32Z182100090570A	СН почасов
14.	95204088	ВОЙНЕГОВЦИ, УПИ ХV-112,113,114, КВ.21 Локална ПСОВ,	62092064	32Z1400000460246	СН почасов

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цената в ценовата таблица е в български лева, без ДДС и закръглена с точност до втория знак след десетичната запетая.
2. Цената по договора, която Възложителят ще заплаща на Изпълнителя (търговеца) е в български лева, без ДДС и закръглена с точност до втория знак след десетичната запетая и е формирана от цената за доставката на нетна активна енергия – високо, средно и ниско напрежение за 1 МВтч, равна на борсовия индекс по платформа (сегмент) „Ден напред“ и таксата за администриране на БНЕБ, с включена в нея цена за балансиране (покриването на небалансите спрямо почасовите графици и стандартизираните товарови профили).
3. Изпълнителят (търговецът) няма да фактурира допълнителни суми и разходи за балансиране, освен съгласно посоченото в чл.1.2 от този раздел.
4. На изпълнителя (търговеца) не са гарантирани количества или продължителност на дейностите.
5. Таксата за администриране на БНЕБ, с включена в нея цена за балансиране (покриването на небалансите спрямо почасовите графици и стандартизираните товарови профили) е постоянна за срока на договора, считано от датата на подписването му. При наличие на взаимно съгласие между страните или осъществяване на някоя от хипотезите на чл. 116 от ЗОП, таксата и балансирането по договора може да бъде актуализирана.
6. Цената по чл.1.2 от този раздел не включва регулираните от КЕВР цени за пренос през електропреносната мрежа, за достъп до електропреносната мрежа, добавка „Задължения към обществото”, както акциз или други регулирани от КЕВР цени.

ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
1. В края на всеки календарен месец Изпълнителя (търговеца) предоставя на Възложителя справка в ексел на цената на борсата – платформа (сегмент) „Ден напред“ за всеки час от месеца.
2. Изпълнителят /търговецът/ издава четири отделни фактури за използваните през месеца количества високо напрежение, средно напрежение, ниско напрежение с електромери за периодично измерване и ниско напрежение с приложени стандартизирани профили активна електрическа енергия при спазване на следните условия:
3. Изпълнителят (търговецът) издава фактурите с дата последния ден на отчетния месец за реално потребеното количество електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение през месеца. Фактурирането се извършва незабавно след приключване на обработката на данните от определените по закон инстанции.
4. Възложителят заплаща на Изпълнителя (търговеца) стойността на мрежовите услуги само за обектите ниско напрежение с приложени стандартизирани товарови профили.
5. Изпълнителят (търговецът) предоставя на Възложителя фактурите за предходния месец до десето число на текущия месец.
6. Възложителят заплаща на изпълнителя /търговеца/ фактурите по предходната точка чрез банков превод в срок до 30 /тридесет/ дни от датата на получаването им.
7. При установяване на различия между данните на отчетените електромери за месеца и фактурираните количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща, количествата, доставките на електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията. В тези случаи страните съгласуват коригиращи действия относно фактурирането и плащането.
8. При прекратяване на Договора, страните уреждат финансовите си задължения както следва:
9. Възложителят е длъжен да изплати на изпълнителя (търговеца) всички дължими суми за извършени доставки по Договора до датата на прекратяването му.
10. До три дни от датата на прекратяване на договора страните подписват окончателен протокол за всички насрещно дължими суми и се извършва прихващане до размера на по-малкото задължение.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№

Описание

Единична цена

в лв. без

ДДС за 1 Мвтч

Единична цена за такса за администриране на БНЕБ за платформа (сегмент) „Ден напред“, с включена в нея цена за балансиране

Дата:………………. Участник:…………………………

Подпис:……………………………

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

НЕУСТОЙКИ
1. В случай, че изпълнителят (търговецът) не изпълнява своите задължения по Договора, той се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.

Налагането на неустойки на база стойността на договора, не включва стойността за акциз, компонент „Задължение към обществото“ и мрежови услуги за обектите ниско напрежение, за които се прилага стандартизиран товаров профил съгласно „Правилата за търговия с електрическа енергия и стойността на опциите и подновяванията.

Изпълнителят (търговецът) дължи неустойка на Възложителя при недоставяне на заявените количества от стоката. Размерът на неустойката е стойността, получена от недоставеното количество електрическа енергия умножено по разликата между цената (която цена се изчислява и при отчитане на произтичащите допълнителни разходи за съответни небаланси) на третото лице, заместващо изпълнителя (търговеца) и договорените в този договор цени.
Независимо от уговореното в т.1.2 от този раздел, при недоставяне на заявени количества съгласно по-горната точка в продължение на повече от 10 (десет) дни, независимо дали броят дни на неизпълнение са последователни или кумулативни за срока на договора, то ще се счита, че Изпълнителят е в съществено неизпълнение на Договора, като в такъв случай Възложителят има право:
1. Да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на изпълнителя и да задържи гаранцията за изпълнение

и/или

Да наложи неустойка за съществено неизпълнение в размер на 5% от прогнозната стойност на договора.

За неизпълнение на задължението по чл.1.12 и 1.13 от Раздел А: Техническо задание, включително и за предоставяне на некоректни данни - изпълнителят (търговецът) дължи неустойка в размер на 200 лв. за всеки отделен случай.
За неизпълнение на задължението по чл.2.1 от Раздел Б: Цени и данни, включително и за предоставяне на некоректни данни - изпълнителят (търговецът) дължи неустойка в размер на 200 лв. за всеки отделен случай.
В случай, че изпълнителят (търговецът) прекрати едностранно настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на съответния Възложител неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора в лева без ДДС.
Изпълнителят е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

В случай, че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на дейностите в договора, поради действие или бездействие от страна на изпълнителя и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят не дължи лихви на изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
2. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора или след прекратяване на договора поради изчерпване на стойността му, което събитие се случи първо.
3. Изпълнителят отправя писмено искане за освобождаване на гаранцията за изпълнение до контролиращия служител от страна на възложителя. В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
4. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
5. Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
6. В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
7. В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
8. В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на изпълнителя, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

ДЕФИНИЦИИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
НЕУСТОЙКИ
ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
ПУБЛИЧНОСТ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ИНСПЕКТИРАНЕ
ДОСТАВКА
ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ОТКАЗ ОТ ПРАВА
ПОДКУПИ И ПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
РАЗДЕЛНОСТ
ПРЕКРАТЯВАНЕ
ПРИЛОЖИМО ПРАВО
РИСК- ФОРС МАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представени от това лице страни по договора, независимо дали са търговски свързани или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

“Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
“Доставчик/изпълнител” означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.
“Контролиращ служител” означава лицето, назначено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
“Представител на контролиращия служител” означава лицето, което ще извършва контрол върху изпълнението на договора от името на Контролиращия служител.
“Договор” означава целият договор между Възложителя и Доставчика, състоящ се от следните части, които в случай на несъответствие имат предимство в посочения по–долу ред:

Договор;
Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
Раздел Б: Цени и данни;
Раздел В: Специфични условия на договора;
Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
Приложения.

“Цена по договора” означава цената, посочена от Доставчика в Ценовата таблица към Раздел Б: Цени и данни.
“Стока” – означава активна електрическа енергия високо напрежение, предмет на Договора, която се доставя от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
“Място на доставка” означава електроенергийната система на Р България за обекти на „Софийска вода“ АД.
„Място на продажба” е мястото на присъединяване на средствата за търговско измерване, чрез които се определя количеството използвана електрическа енергия, което трябва да бъде фактурирано на Възложителя.
“Системи за безопасност на работата” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за безопасност при извършване на доставките, предмет на договора.
“Ежедневен график за доставка” означава заявен часови електрически енергиен товар за период от 1 ден, който обхваща 24 последователни часа, започващ от 00:00 ч до 23:59 ч.
“Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора.
“Срок на Договора” означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е посочено в договора.
“Неустойки” означава санкции, които ще бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията на настоящия договор.
“Гаранция за изпълнение” означава парична сума или банкова гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.
„Електроенергиен системен оператор” /ЕСО/ означава юридическото лице, което администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл.111, ал.1 от Закона за енергетиката;
„КЕВР” означава Комисия за енергийно и водно регулиране;
"Пазар на балансираща енергия" означава организирана търговия с електрическа енергия за целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система;
„Правила за достъп” означава - Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, приети от КЕВР на основание чл.24, ал.2 от ЗЕ;
„Правила за измерване” означава - Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети на основание чл.83, ал.1,т.6 от ЗЕ;
“Правила за търговия” означава - Правила за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР на основание чл.91, ал.2 от ЗЕ;
„ЗЕ” означава - Закон за енергетиката.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Xxxxxxx за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува Xxxxxxx от други източници по свое усмотрение.
Този Договор се прилага с предимство и отменя всички предходни споразумения между страните относно Стоката, предмет на настоящия договор.
Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузи, към които се отнасят.
Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез e-mail, чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно след 24 часа при изпращане по факс, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано OK) на адресата.
Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, нов e-mail адрес, нов телефонен или факс номер възможно най-скоро, но не по-късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото по всяко време впоследствие да се прилагат условията на настоящия Договор.
Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на съответните задължения по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
В случай, че някой член от договора бъде обявен от съд или друг компетентен орган за недействителен, договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните.
Евентуален спор или разногласие във връзка с изпълнението на настоящия договор страните следва да решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът следва да бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
Номерът и Началната дата на Договора трябва да бъдат отбелязани в цялата документация и свързана кореспонденция.
Счита се, че Доставчикът е посрещнал всичките си парични задължения (в случай, че има), които може да са се натрупали при прилагането на съответното законодателство, както и във връзка с дейностите по изпълнението на предмета на Договора. Приема се, че подобни парични задължения или разходи, получени в резултат на възлагането на настоящия Договор са били включени в офертата на Доставчика.
Всяка от страните, след представяне от другата страна на съответните документи, доказващи претендирания размер на щетите, пропуснатите ползи, санкции, лихви, разноски, разходи и др., се задължава да обезщети изцяло другата страна за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд, административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени от другата страна във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на дължащата възстановяването страна при или по повод на изпълнението на доставките.
Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
Доставчикът се задължава да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента на регистрация на съответния седмичен график за доставка Правила за търговия така, че да осигури неговото регистриране и изпълнение.
Доставчикът се задължава да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и подзаконовите нормативни актове към него, както и разпорежданията на ЕСО.
За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното и качествено изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя във всеки един момент.
Доставчикът доставя Xxxxxxx съгласно изискванията на настоящия Договор.
Доставчикът трябва да включи в договорите си с Поддоставчиците си подходящи условия, отговарящи на условията на настоящия Договор.
Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и поддоставчици да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно изискванията описани в Раздел Б: Цени и данни
Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават обществени права, или да се използва собственост, независимо дали тя принадлежи на Възложителя или не. В случай, че Доставчикът не може да избегне това възпрепятстване, той предприема всички необходими действия възпрепятстването да бъде минимално.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение, за което уведомява своевременно Доставчика.
Контролиращият служител може да упражнява правомощията на Възложителя съгласно договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това. Представителят на контролиращия служител отговаря пред Контролиращия служител.
Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

НЕУСТОЙКИ

Неустойките за неизпълнение на Договора са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Плащането се извършва съгласно Раздел Б: Цени и данни.
Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това, при условията на чл.103-105 от ЗЗД.
Всички първоначални запитвания по повод на плащания трябва да бъдат отнасяни до отдел “Финансово-счетоводен” на Възложителя.
Всички суми, платими по Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго.
ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В “Специфични условия на договора”.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица всякаква конфиденциална информация по повод на дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
В случай, че едната страна поиска, другата страна прави необходимото така, че нейните служители или поддоставчици да поемат директни задължения към изискващата страна по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за тази страна. В този случай, изричните задължения за конфиденциалност, които са поети, следва да имат приоритет пред този чл.7.

ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или изпълнението на договора, Доставчикът не публикува и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала пред Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора.

ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да изисква и получи от Доставчика в тридневен срок от датата на искането, доказателства, че Доставчикът разполага с възможност да изпълни задълженията си по Договора до неговото изтичане.

ДОСТАВКА

Стоката трябва да се доставя от Доставчика до мястото на доставка, посочено в Договора.
Количеството доставяна Стока трябва точно да отговаря на съответното количество, заявено в седмичния график за доставка, освен ако не е уговорено друго.

ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Мястото на продажба на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Мястото на продажба и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:
1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;
2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

Доставчикът следва да поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора поне за следните застрахователни рискове:
1. Застраховка срещу всички действия, искове, разходи, загуби или щети, понесени от Възложителя, в резултат на нарушаване на патент, регистриран дизайн, търговска марка, авторско право или друга интелектуална собственост (регистрирана или нерегистрирана), в резултат на продажбата или използването от страна на Възложителя на Стоката, доставяна по този Договор.
Застрахователните полици се представят на Възложителя в срок от три дни от поискване от Възложителя, заедно с доказателство за плащането на застрахователни вноски. В случай, че вноски не са платени, Възложителят може да ги плати и да удържи сумите от плащанията си към Доставчика.
В случай, че такива застрахователни продукти по вид или по размер не са достъпни на българския застрахователен пазар, Доставчикът предоставя застраховки, които са максимално близки по съдържание на горепосочените изисквания. За този тип застраховки Доставчикът изисква предварителното съгласие на Възложителя.

ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице. Доставчикът може да прехвърли към поддоставчик частично изпълнение на доставки само след изричното писмено съгласие на Възложителя.
Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от поддоставчиците.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Нито една от уговорките в настоящото споразумение няма да се счита за отменена и нито едно неизпълнение прието от изправната страна, освен ако отказ от правото не бъде направен в писмен вид и подписан от страната, която се отказва или отстъпва от него. Съгласие на всяка от страните или отказ от право, независимо дали изрично или мълчаливо, не съставлява съгласие, отказ от право или основание за друго различно или последващо неизпълнение на договора.

ПОДКУПИ И ПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

В случай, че Доставчикът предложи, даде или се съгласи да даде, на което и да е лице, подарък или възнаграждение от какъвто и да е вид като стимул или награда за извършване или за въздържане от извършване на действие, свързано със сключването или изпълнението на този или на друг Договор с Възложителя, или ако подобни актове бъдат извършени от служители или представители на Доставчика (със или без знанието на Доставчика) или ако във връзка, с който и да е договор с Възложителя, Доставчикът извърши престъпление или даде възнаграждение в противоречие със закона, Възложителят може незабавно да прекрати Договора и без да губи други свои права, да му бъде възстановена от Доставчика стойността на всяка загуба, резултат от подобно прекратяване, заедно с пропуснатите ползи.

РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна или неизпълнима, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение в рамките на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора), като посочи конкретното обстоятелство за това, да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с 3-дневно писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:
1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора.
2. ако за Доставчика е започнала процедура по ликвидация или е открито производство по несъстоятелност.
Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в петдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.
Възложителят има право да прекрати договора с петнадесетдневно писмено предизвестие. От датата на прекратяването не се дължат никакви суми, освен вече дължимите към тази дата.
Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост, освен ако прекратяването не е по вина на Доставчика. В този случай Възложителят има право да задържи и използва съответните материали и съоръжения до осигуряване на алтернативно предоставяне на услугите.
Доставчикът може да прекрати Договора едностранно с 15-дневно писмено предизвестие, изпратено до Възложителя при наличие на някое от следните обстоятелства:
1. отстраняване от пазара на балансираща енергия на някоя от страните по Договора по обективни причини;
2. неподновяване или отнемане на лицензията на Доставчика;
3. откриване на производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност на Доставчика;
4. В предизвестието за прекратяване по предходния чл.18.7 Доставчикът трябва да посочи обстоятелството за прекратяването на Договора и датата на прекратяване на Договора. Датата на прекратяване на Договора не може да бъде по-рано от 15 дни от датата на получаване на предизвестието от Възложителя.
5. В случай, че Доставчикът едностранно прекрати Договора, Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение по Договора, с изключение на случаите по чл.18.2.
6. Освен ако изрично не е уговорено друго, преди началото на извършване на доставките не се дължат никакви компенсации при прекратяване от страна на Възложителя.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

РИСК – XXXX XXXXX

Форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора, не могат да бъдат основание за търсене на обезщетение от страните. Доставчикът или негов представител уведомяват писмено Възложителя в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Доставчикът или неговите представители трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ

Образец

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП³. Позоваване на съответното обявление⁴, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: 2018/S 113–258066

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя⁵	Отговор:
Име:	Софийска вода АД
За коя обществена поръчки се отнася?	Отговор:
Название или кратко описание на поръчката⁶:	Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)⁷:	ТТ001727

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор (участника)

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:	Отговор:
Име:	[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[……]
Лице или лица за контакт⁸: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[……] [……] [……] [……]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е⁹?	[] Да [] Не
Само в случай че поръчката е запазена¹⁰: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие¹¹, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	[] Да [] Не […] [….]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	[] Да [] Не [] Не се прилага
Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък¹²: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори¹³?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [……] б): [……] в): [……]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[……]; [……]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[……]
Пощенски адрес:	[……]
Телефон:	[……]
Ел. поща:	[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти¹⁴, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

Участие в престъпна организация¹⁵:

Корупция¹⁶:
Измама¹⁷:
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности¹⁸:
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм¹⁹
Детски труд и други форми на трафик на хора²⁰

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	[] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]²¹
Ако „да“, моля посочете²²: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]²³
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване²⁴ („реабилитиране по своя инициатива“)?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки²⁵:	[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	[] Да [] Не
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	Данъци	Социалноосигурителни вноски
	a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]	a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):²⁶ [……][……][……][……]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение²⁷

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право²⁸?	[] Да [] Не
	Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове²⁹, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства³⁰? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение³¹? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не, [……]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси³², свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	[] Да [] Не

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]³³

В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	[] Да [] Не

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен³⁴:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва³⁵(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва³⁶: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[……]
4) Що се отнася до финансовите съотношения³⁷, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у³⁸ — и стойността): […], [……]³⁹ (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	[……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:	[…] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности

Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период⁴⁰ икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Строителни работи: [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период⁴¹ икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти⁴²:

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание	Суми	Дати	Получатели

2) Той може да използва следните технически лица или органи⁴³, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:

[……]

[……]

3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки⁴⁴ на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:

a) [……]

б) [……]

7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:

[……]

10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител⁴⁵ изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат⁴⁶, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не⁴⁷

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]⁴⁸

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно⁴⁹; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно⁵⁰, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

ДАТА, МЯСТО и, когато се изисква или е необходимо, ПОДПИС(и): [……]

Образец

Опис на представените документи в офертата
№	Наименование на документа	Документът е представен (отбелязва се с ДА или НЕ)
	Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. ЕЕДОП следва да се попълни съобразно инструкциите.
	ДЕКЛАРАЦИЯ относно правно-организационната форма, под която кандидатът осъществява дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.(ПО ОБРАЗЕЦ)
	Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл.56 от ЗОП, когато е приложимо;
	В случай че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.
	Техническо предложение, в което участникът не следва да посочва цени. Техническото предложение трябва да съдържа:
	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (по образец).
	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (по образец).
	Декларация за срока на валидност на офертата (по образец
	Опис на представените документи в заявлението за участие (по образец)
	ОТДЕЛЕН запечатан непрозрачен плик „Предлагани ценови параметри”, който трябва да съдържа ценово предложение, отговарящо на изискванията на документацията за участие
	Други……………

Подпис на кандидата:

/………………………./

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАТА ФОРМА И ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 54, АЛ. 2 И ЧЛ. 55, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Долуподписаната/ият …………………………………………………………………………………………………….,

в качеството си на представляващ /Пълномощник/ на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/съгласно Пълномощно ………………………………………………………………………………………………………/ на участника

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001727 и предмет „Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Правно-организационна форма е: …………………………………………

Всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са следните:

лицата, които представляват участника са:…………………………………
лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са:………………………………………………………………………………………………..
други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са: ……………………………………………………………………………………………….

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни Данни.

Дата: …………………………… Подпис и печат:………………………..

Образец

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата/ ……………………………………………………………………

^{/собствено
бащино фамилно име /}

в качеството си на …………………………………………………………………………………...

^{/посочва
се качеството на лицето}^/

в …………………………………………………………………………………...

^{/наименование
на участника/}

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001727 и предмет: Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, потвърждаваме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним поръчката, съобразно заложените в проекта на договор и неговите раздели - срокове, технически спецификации и изисквания на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Дата: .............................. Подпис и печат: ................................

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният/ата/ …………………………………………………………………………………...

^{/собствено
бащино фамилно име /}

в качеството си на …………………………………………………………………………………...

^{/посочва
се качеството на лицето}^/

в …………………………………………………………………………………...

^{/наименование
на участника/}

С подаването на настоящия документ декларираме, че приемаме условията и че в случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще подпишем, Проекто-договора, включително раздели А, Б, В, Г и приложенията, с които сме се запознали в качеството ни на участник от получената документация за участие в настоящата процедура.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Подпис: .................................... Дата:....................................

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният/ата/ …………………….…………………………………………………………………………

^{/собствено
бащино фамилно име /}

в качеството си на ………….. ………….…………………………………………………………………………………...

^{/посочва
се качеството на лицето}^/

В……………………………………………………..…………………………………………………………………………………...

^{/наименование
на участника/}

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ......................* месеца.

*Изискването на възложителят е минимум 5месеца считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Подпис: .................................... Дата:....................................

1 Съгласно §2, т.33 от Допълнителни разпоредби: „Писмен" или „в писмена форма" е всеки израз, състоящ се от думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и впоследствие съобщен, включително информация, която се предава и съхранява с електронни средства.

2 Съгласно §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП: „Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

3 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

4 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

5 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

6 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

7 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

8 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

9 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

10 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

11 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

12 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

13 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

14 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

15 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

16 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

17 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

18 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

19 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

20 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

21 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

23 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

24 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

25 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

26 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

27 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

28 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

29 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

30 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

31 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

32 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

33 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

34 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

35 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

36 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

37 Например съотношението между активите и пасивите.

38 Например съотношението между активите и пасивите.

39 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

40 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

41 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

42 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

43 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

44 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

45 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

46 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

47 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

48 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

49 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

50 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ТТ001727 „Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на „Софийска вода“ АД“ 1 | 88

Document Metadata

Table of Contents

№ TT001727

Document Metadata