UAB „PIKTORA“
UAB „PIKTORA“
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, tel.: x000 000 00000, el. pašto adresas:xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
Įmonės kodas: 304299873
PROJEKTO „UAB „PIKTORA“ INOVATYVIOS POLIURETANO SANDARNIMO PUTŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“
Statybos rangos darbams
TURINYS
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 3
4. PIRKIMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR JŲ PATEIKIMAS, KEITIMAS 9
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 10
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 10
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS 10
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO 11
11. PRIEDAI 11
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Piktora“ (toliau - Pirkėjas) planuodama įgyvendinti bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektą „UAB „Piktora“ inovatyvios poliuretano sandarnimo putų gamybos linijos diegimas“ numato pastatyti gamybinės ir prekybos paskirties pastatą, Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., (toliau vadinama – Darbais). Kviečiame šio konkurso sąlygas atitinkančias įmones (toliau vadinama – Tiekėjais) pateikti pasiūlymus dėl Darbų atlikimo.
1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).
1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 2017-04-14 d.
1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti apklausos būdu Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.
1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projekto vadovas Xxxxxxx Xxxxx, tel. x000 000 00000, el. paštas:xxxxxxx@xxxxxx.xx
2.1. Pirkimo objektas – gamybinės ir prekybos paskirties pastato, Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos darbai (toliau –Darbai).
2.2. Su Darbų techniniu projektu Tiekėjai gali susipažinti adresu: UAB “Indema”, Xxxxxxxx x. 19-139, LT-09133 Vilnius, kontaktinis asmuo: projekto vadovas Xxxxxxx Xxxxx, tel. x000 000 00000, el. paštas:xxxxxxx@xxxxxx.xx arba atskirai suderinus gauti dokumentą elektroniniais ryšio kanalais.
2.3. Pirkimas į dalis neskaidomas, Tiekėjai privalo pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. Pirkimą sudaro
darbai:
2.3.1. Gamybinio ir prekybos paskirties pastato su gamybiniu cechu statyba, įrengiant vidaus inžinerinius
tinklus ir sistemas, paklojant lauko inžinerinius tinklus, sutvarkant gerbūvį, įrengiant privažiavimo kelią. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis techniniu projektu.
2.4. Darbai turi būti atlikti per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo.
2.5. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
2.6. Tiekėjas turi pateikti kainomis užpildytą bei tinkamai pasirašytą Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) – 3 priedas. Žiniaraštį (Veiklų sąrašą) su užpildyta grafa „Darbų grupių (etapų) pavadinimai“ pateikiamas konkurso sąlygose (priedas Nr. 3)
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį projektą. Tiekėjas Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame projekte numatytiems Darbams atlikti. Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), pateiktose Tiekėjo kainose, turi būti įvertinti visi reikiami Tiekėjo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Tiekėjo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Tiekėjo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Tiekėjo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Tiekėjo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų. Visos Tiekėjo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) paskirstant Išlaidas Darbų kainose. Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Žiniaraštyje (Veiklų sąraše), visų Darbų grupių (etapų) kainas, Tiekėjas turi nurodyti be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM nurodomas tik susumavus Darbų kainas.
Jei pasiūlyme yra nurodyta neįprastai maža kaina, Pirkėjas gali pareikalauti, kad Tiekėjas kainos pagrindimui pateikų lokalines sąmatas pagal Veiklų sąraše išvardintus darbų grupių (etapų) pavadinimus. Lokalinės sąmatos pateikiamos tam, kad būtų galima įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Rangos sutarties vykdymo metu lokalinės sąmatos nebus vertinamos kaip Rangos sutarties dokumentas.
2.7. Darbų atlikimo vieta: Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
3.1.1. Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
1.1. | Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Jeigu tiekėjui buhalterinės apskaitos paslaugas teikia kitas juridinis asmuo, tiekėjas pateikia dokumentus dėl buhalterinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens darbuotojų, kurie surašo ir turi teisę pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, teistumo. |
1.2. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | Pateikiama: 1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo jei toks yra. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Juridinių asmenų registruotų Lietuvos Respublikoje teisinis statusas bus tikrinamas adresu (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/x/) pasiūlymo pateikimo dienai. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas |
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. | ||
1.3. | Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. | Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
1.4. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą. | Pateikiama: 1) Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo) (nurodant fizinio asmens vardą, pavardę), turi balsų daugumą (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jei tiekėjas neteikia 1) ir 2) punktuose nurodytų dokumentų, turi būti pateikta laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti vieną iš šių sąlygų: a) kad balsų daugumos (50 proc. + 1 balsas) juridinio asmens dalyvių susirinkime neturi nei vienas juridinio asmens dalyvis (fizinis asmuo), arba b) kad balsų daugumą turintis dalyvis yra juridinis asmuo. |
1.5. | Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų. | 1. Pateikiamas valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotą dokumentą arba |
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Juridinių asmenų registruotų Lietuvos respublikoje socialinio draudimo įsipareigojimų įvykdymas bus tikrinamas adresu (xxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxx_xxxxxxxx/) pasiūlymo pateikimo dienai. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra juridinis arba fizinis asmuo, pateikia atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. | ||
1.6. | Tiekėjas yra įregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi teisę atlikti numatytus statinio projektavimo, bendruosius ir specialiuosius statybos darbus (jeigu numatoma sutartį vykdyti jungtinės veiklos pagrindu ar pasitelkti subteikėjus (subrangovus), pateikiami ir jungtinės veiklos partnerių ar pasitelktų subteikėjų (subrangovų) duomenys apie teisę verstis atitinkama veikla siūlomoje darbo srityje). | Pateikiama valstybės įmonės Registrų centro išduoto Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar įstatų dalis, ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis statybos ir projektavimo veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis statybos ir projektavimo veikla. Fiziniai asmenys pateikia verslo liudijimą ar individualios veiklos registravimo pažymą, arba atitinkamą kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį individualios veiklos įregistravimą. |
* Pastabos:
1) Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
2) Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
1.7. | Tiekėjas privalo turėti teisę atlikti sutartyje numatytus ypatingo statinio bendruosius bei specialiuosius statybos darbus (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai: mechanikos darbai: vandentiekio nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas); keliai, prvažiavimai. | Pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas įmonės kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. |
1.8. | Tiekėjas privalo turėti teisę atlikti sutartyje numatytus ypatingo statinio darbo projekto parengimo darbus. | Pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas įmonės kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo dokumentas. |
1.9. | Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 (penkerius) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 (penkerius) metus) turi būti ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės ir įvykdyta bent viena ypatingo statinio statybos darbų sutartis (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai), kurios Sutarties vertė su PVM ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. | Tiekėjo per pastaruosius 5 (penkis) metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų svarbiausių statybos darbų sąrašas, kuriame turi būti nurodyta darbų pavadinimas, jų vertė, darbų pradžia ir pabaiga (nurodant metus ir mėnesį) bei statinių kategorija, patvirtintas tiekėjo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu. Sąraše nurodytiems darbams pagrįsti, pateikiamos užsakovų pažymos apie jų atlikimą. Pažymose turi būti nurodyta: darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. |
1.10. | Rangovo paskutinių finansinių metų kritinio likvidumo koeficientas (trumpalaikio turto ir atsargų, išankstinių apmokėjimų, nebaigtų vykdyti sutarčių skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) yra ne mažesnis kaip 1,0. | Pateikiamas paskutinių finansinių metų balansas arba šalies, kurioje registruotas rangovas, atitinkamas dokumentas ir atitinkamo koeficiento skaičiavimai. |
1.11. | Rangovo vidutinio metinio grynojo pelno reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jei rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiama. | Rangovo paskutinių 3 finansinių metų arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jei rangovas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos. |
1.12. | Tiekėjas privalo pasiūlyti ne mažiau kaip 1 (vieną) ypatingo statinio statybos vadovą vadovauti darbams (statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: | Pateikiamas siūlomo statybos vadovo darbo patirties aprašymas, pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant statybos vadovo vardą, pavardę, kvalifikaciją, darbo stažą (pateikiamas jam vadovaujant vykdytų statybos darbų sąrašas, |
bendrieji statybos darbai). Statybos vadovas privalo turėti ne mažiau kaip 3 (trijų), metų darbo patirtį, atliekant ypatingo statinio statybos vadovo pareigas ir vadovavęs bent vieno statinio(statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupė: negyvenamieji pastatai), statybai, kurios Sutarties vertė su PVM ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. | nurodant jų pavadinimą, statinio kategoriją, statybos darbų vertę, jų vykdymo pradžią ir pabaigą (įrašant metus ir mėnesį), dabartinę darbovietę. Kartu su darbo patirties aprašymu pateikiamas ir statybos vadovo kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę atlikti pasiūlyme jam deleguojamas funkcijas. Jeigu tiekėjo pasiūlyme statybos vadovu numatytas skirti asmuo nėra tiekėjo darbuotojas, kartu privaloma pateikti statybos vadovo pasirašytą sutikimą, jog, tiekėjui laimėjus pirkimo dokumentuose nurodytų darbų konkursą, asmuo sutinka vykdyti statybos vadovo pareigas. Jei tiekėjas remiasi subrangovų pajėgumais, statybos vadovo pasirašytas sutikimas, turi būti patvirtintas subrangovo vadovo parašu. | |
1.13. | Tiekėjas privalo pasiūlyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovą kiekvienai specialiųjų darbų sričiai, nurodytai konkurso sąlygose ir turintį ne mažesnę, kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį. Asmuo, turintis atitinkamą(-us) kvalifikacijos atestatą(-us) , gali vienu metu būti ir statinio statybos vadovu, ir vienos ar keleto sričių statinio statybos specialiųjų darbų vadovu. Žiūr. 3.1.2. lentelės 1.7 punktą. | Pateikiamas siūlomų ypatingo statinio statybos specialiųjų darbų vadovų sąrašas, pasirašytas tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant statybos specialiųjų darbų vadovų vardą, pavardę, kvalifikaciją, siūlomas atlikti funkcijas, darbo stažą, dabartinę darbovietę. Jeigu tiekėjo pasiūlyme statybos specialiųjų darbų vadovu skiriamas asmuo nėra tiekėjo darbuotojas, kartu privaloma pateikti statybos specialiųjų darbų vadovo pasirašytą sutikimą, jog, tiekėjui laimėjus pirkimo dokumentuose nurodytų darbų konkursą, asmuo sutinka vykdyti jam deleguojamas statybos specialiųjų darbų vadovo pareigas. Jei tiekėjas remiasi subrangovų pajėgumais, statybos specialiųjų darbų vadovo pasirašytas sutikimas, turi būti patvirtintas subrangovo vadovo parašu. |
1.14. | Tiekėjas privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) projekto vadovą, kuriam Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka yra suteikta teisė būti statinio statybos projekto vadovu, turintį ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį einant statinio projekto vadovo pareigas. Statinio projekto vadovo kvalifikacija turi tenkinti šiuos reikalavimus: 1) statinių kategorija: ypatingi statiniai; 2) statinių grupės: negyvenamieji pastatai. | Pateikiama: 1. Vadovaujančių ir už sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas, kuriame turi būti nurodyti specialistų vardai, pavardės, išsilavinimas, kvalifikacija ir ją patvirtinantys dokumentai, darbo stažas (darbo patirtis konkrečioje srityje metais) ir atlikti (parengti) darbai. Šiame sąraše turi būti nurodyta kiekvieno nurodyto specialisto pareigos pagal šio punkto reikalavimus, kurias jis įsipareigoja eiti vykdydamas su Perkančiąja organizacija sudarytą sutartį. 2. Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas. Užsienio fizinis asmuo, kuriam kilmės šalyje yra suteikta teisė užsiimti statinio projektavimu (teisė būti statinio projekto vadovu) (nurodytų statinių kategorijų, statinių grupių ir projektavimo darbų sričių) pateikia Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotą kvalifikacijos atestatą arba teisės pripažinimo pažymą, suteikiančius teisę eiti statinio projekto vadovo pareigas. . |
1.15. | Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, laikosi kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standarto reikalavimų arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų. | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis ISO 9001 sertifikatas arba lygiavertis kokybės vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi patvirtinantis dokumentas arba įmonės vadovo/įgalioto asmens deklaracija, patvirtinanti, kad Rangovas/ kiekvienas jungtinės veiklos partneris laikosi kokybės vadybos sistemoje ISO 9001 |
nustatytų kokybės vadybos sistemos standartų, pateikiant taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymus. | ||
1.16. | Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, laikosi aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 standarto reikalavimų arba lygiavertės aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis ISO 14001 sertifikatas arba lygiavertis aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi patvirtinantis dokumentas, pasirašytas Rangovo įmonės vadovo/įgalioto asmens. |
1.17. | Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus, laikosi profesinės sveikatos ir saugos vadybos BSI-OHSAS 18001 sistemos reikalavimų arba lygiavertės darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių sistemos reikalavimų. | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis BSI- OHSAS 14001 sertifikatas arba lygiavertis darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi patvirtinantis dokumentas, pasirašytas Rangovo įmonės vadovo/įgalioto asmens. |
* Pastabos:
1) Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
2) Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
3.5. Tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti numatomus pasitelkti subrangovus bei numatomus jiems pavesti darbus. Tiekėjas privalo pateikti 3.1.1 punkte nurodytus subrangovų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas privalo turėti teisę vykdyti numatomus pavesti darbus ir privalo pateikti tai įrodančius dokumentus.
4. PIRKIMŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, PASIŪLYMŲ RENGIMAS IR JŲ PATEIKIMAS,
KEITIMAS
4.1. Kvietimas dalyvauti konkurse skelbiamas tinklapyje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx .
4.2. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su visomis šio konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
4.3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
4.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
4.5. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame ar suplyšusiame voke, dėl ko būtų galima matyti jame pateikto pasiūlymo turinį - toks vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam Tiekėjui.
4.6. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;
4.6.2. užpildytas žiniaraštis (veiklų sąrašas) parengtas pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 3 priedą;
4.6.3. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
4.6.4. pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Užtikrinimo suma – ne mažiau kaip 5 proc. nuo pasiūlymo kainos. Pasiūlymo galiojimas gali būti užtikrinamas pateikiant Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko
garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuriame turi būti garantuojamas garanto išmokėjimas Xxxxxxxx, gavus pirmą raštišką Pirkėjo reikalavimą mokėti, kai neįvykdyta, bent viena iš šių sąlygų:
• Konkurso dalyvis atšaukia arba pakeičia savo pasiūlymą pasiūlymo galiojimo laikotarpiu.
• Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pasirašyti sutartį bendrovės nurodytu laiku;
• Laimėjęs konkursą, Konkurso dalyvis vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją.
4.6.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi jo pasiūlymai bus atmesti.
4.8. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą tik visoms dalims.
4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų, nukrypstant nuo techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas bus atmesti.
4.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. balandžio mėn. 27 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar pačiam atvykus šiuo adresu: UAB “Indema”, Xxxxxxxx x. 19-139, LT-09133 Vilnius.
4.11. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
4.12. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami Tiekėjui registruotu laišku.
4.13. Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: užsakovo rezervas, statybų aikštelės tvarkymo, statybinių šiukšlių išvežimo, įrangos nuomos ir kitos išlaidos.
4.14. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2017 m. liepos 24 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
4.15. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
4.16. 4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
4.17. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
4.18. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau dviems dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus dviems darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
5.3. Pirkėjas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Atsakingas asmuo už komunikaciją su Tiekėjais yra: projekto vadovas Xxxxxxx Xxxxx, tel.
x000 000 00000, el. paštas:xxxxxxx@xxxxxx.xx
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS
6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkimų komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
6.2. Pirkimų komisija nagrinėja:
6.2.1. ar Tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
6.2.2. ar Tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
6.3. Pirkimų komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Pirkimų komisija prašo Tiekėją šiuos duomenis papildyti arba pateikti paaiškinimus ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus.
6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Pirkimų komisijai raštu paprašius, Tiekėjai privalo per Pirkimų komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Pirkimų komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti Tiekėjo per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlyme pateiktos galutinės kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Pirkimų komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo Tiekėjo raštu paprašyti, per Pirkimų komisijos nurodytą terminą , pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.
6.7. Pasiūlymai vertinami pagal Mažiausios kainos kriterijų.
6.8. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės (PVM) mokesčio.
6.9. Pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Pirkėjas atmeta pasiūlymą, jeigu:
7.1.1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
7.1.2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
7.1.3. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, pateiktas nepilna apimtimi ir kt.);
7.1.4. Tiekėjas per Xxxxxxx nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepateikė paaiškinimo dėl jų, jei to buvo klausta;
7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas, Pirkimų komisijos prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo;
7.1.6. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
7.1.7. visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui nepriimtinos kainos. Tokiu atveju konkursas gali būti nutrauktas ir perskelbtas, konkretų sprendimą priima komisija, išnagrinėjusi pasiūlymų kainų lygį.
7.2. Apie pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per dvi darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
8.1. Derybos vykdomos nebus.
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO
9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
10.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
10.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems Tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
10.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, yra neskelbiama.
10.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.
1 priedas. Pasiūlymo forma;
2 priedas. Statybos rangos sutarties projektas; 3 priedas. Veiklų sąrašas.
Direktorė Xxxxxxx Xxxxxxx
A.V.
1 priedas |
PASIŪLYMAS
DĖL GAMYBINĖS IR PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO STATYBOS DARBŲ
(Data, vieta)
Tiekėjo pavadinimas | |
Tiekėjo adresas | |
Įmonės kodas | |
PVM kodas | |
Telefono ir fakso numeriai | |
El. pašto adresas | |
Banko pavadinimas, kodas | |
A/s Nr. | |
Asmuo įgaliotas pasirašyti sutartį | |
Asmenys kontaktams |
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
• konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 2017-04-14 d.;
• konkurso sąlygose (pirkimo dokumentuose) ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje.
Mes siūlome atlikti gamybinės ir prekybos paskirties pastato statybos darbus. Darbų atlikimo vieta: Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.
Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir apimtį.
Siūloma darbų kaina:
• bendra kaina be PVM – Eur (suma žodžiais);
• PVM suma – Eur (suma žodžiais);
• bendra pasiūlymo kaina su PVM – Eur (suma žodžiais).
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Pasiūlymo kaina yra detalizuota pridedamame Veiklų sąraše.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. |
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime <nurodyti finansinę įstaigą> 5% nuo sutarties vertės laidavimą.
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 2017 m. d.
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius. Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.
Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, xxxxxxx, xxxxxxx)
A.V.
2 priedas
PROJEKTAS
GAMYBINĖS IR PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO SU GAMYBINIU CECHU LAUKO G. 23, ŠVENTININKŲ K., SENŲJŲ TRAKŲ SEN., TRAKŲ R. SAV., STATYBOS
RANGOS SUTARTIS Nr.
Du tūkstančiai septynioliktų metų mėnesio _ diena
Vilnius
Mes, Uždaroji akcinė bendrovė „Piktora“, įstaigos kodas 304299873, kurios registruota buveinė yra Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Žygintos Blažytės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama Užsakovas ir , juridinio asmens kodas , buveinės adresas
, duomenys apie įmonę / bendrovę kaupiami ir saugomi
, atstovaujama , veikiančio (-ios) pagal
, toliau vadinama Rangovas, toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią Gamybinės ir komercinės paskirties pastato su gamybiniu cechu Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardytų sąlygų.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymuose.
1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis įvykdyto pirkimo būdas “Pirkimo pavadinimas” (toliau – pirkimas) rezultatais.
1.3. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi
1.4. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
1.4.1. Šios Sutarties sąlygos;
1.4.2. Techninis projektas;
1.4.3. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas);
1.4.4. Kiti dokumentai (jeigu yra).
1.5. Techniniame projekte ir viešųjų pirkimų konkurso sąlygose pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti Darbų kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
II. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS
2.1. Sutarties dalykas – gamybinės ir prekybos paskirties pastato Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos (toliau – Objektas) darbai (toliau – Sutarties darbai).
2.2. Sutarties objektas – Rangovas įsipareigoja pagal Užsakovo nurodymą šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti – Gamybinės ir prekybos paskirties pastato Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., statybos darbus, o Užsakovas įsipareigoja už kokybiškai ir tinkamai atliktus Sutarties darbus Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti Sutartyje nustatytą kainą. Darbai turi būti atlikti vadovaujantis Užsakovo pateiktu techniniu projektu.
2.3. Sutarties darbų atlikimo vieta (statybvietės vieta) – Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.
2.4. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai bei tikslai ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš Sutarties Šalių.
2.5. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai ir buvo pateiktos pirkimo dokumentuose. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.
III. BENDRA SUTARTIES DARBŲ KAINA
3.1. Sutarties kaina nustatyta konkurso būdu yra suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų) su PVM be Užsakovo rezervo. Į šią Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, garantinių įsipareigojimų užtikrinimo (laidavimo), transportavimo, išpildomųjų nuotraukų ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos, taip pat ir PVM, kuris sudaro suma skaičiais Eur (suma žodžiais eurų).
3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė teikiant pasiūlymą konkursui ir sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti (užbaigti), šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Už šiuos darbus Užsakovas papildomai neapmoka.
3.4. Nuo Sutarties įsigaliojimo praėjus vieniems metams bendra Sutarties darbų kaina perskaičiuojama kiekvienų kalendorinių metų kovo mėnesio 1 dieną atsižvelgiant į kainų lygio pokyčius, kuriuos skelbia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Bendra Sutarties darbų kaina perskaičiuojama tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų kainų pokytis lyginant einamųjų metų sausio mėnesio kainas su praėjusių metų sausio mėnesio kainomis yra didesnis kaip 15 proc. Bendros Sutarties darbų kainos perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie šios Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.
3.5. Bendra Sutarties darbų kaina dėl pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimo perskaičiuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus dėl pridėtinės vertės mokesčio taikomo Darbams pakeitimo. Bendra Sutarties darbų kaina turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip per mėnesį nuo pridėtinės vertės mokesčio įsigaliojimo dienos nuo perskaičiavimo dienos aktuojamiems darbams. Perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie šios Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.
3.6. Bendra Sutarties darbų kaina dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus perskaičiuojama.
IV. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS IR SUTARTIES GALIOJIMAS
4.1. Sutarties darbų atlikimo pradžia – kita darbo diena po Sutarties įsigaliojimo.
4.2. Sutarties darbų atlikimo pabaiga – 6 mėn. nuo Sutarties darbų atlikimo pradžios. Sutarties darbų atlikimo pabaigos terminas, Šalims sudarius atskirą papildomą raštišką susitarimą prie Sutarties, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių :
4.2.1. atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo Rangovo;
4.2.2. dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.
4.3. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 10.1 punkte nurodytos ir Sutarties 10.2 punkte nustatyta tvarka pateiktos Sutarties įvykdymo garantijos pateikimo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
4.4. Sutarties darbų atlikimo pabaiga bus laikomas momentas, kai bus baigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir pasirašyti Darbų perdavimo – priėmimo bei Statybos užbaigimo aktai, ir Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
4.5. Rangovas Xxxxxxxxx darbus vykdo pagal įkainotame kalendoriniame darbų veiklos grafike nurodytus terminus. Sutarties darbų vykdymo metu, grafikas, suderinus su Užsakovu, gali būti koreguojamas.
V. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA
5.1. Xxxxxxxx privalo vykdyti Xxxxxxxxx darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Sutarties darbai taip pat apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus įgyvendinto darbo rezultato, tarpinių etapų rezultatų matavimo, išbandymų darbus (jei tokių bus).
5.2. Kartu su atliktų darbų aktais Rangovas pateikia naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus. Rangovas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus, naudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatus kartu su lydraščiu 3 egzemplioriais pateikia Užsakovui už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 3 (trečios) dienos, o jei ši diena yra ne darbo diena – pirmą po jos einančią darbo dieną. Atlikus visus Objekto darbus – priduodamas visas užbaigtas Objektas.
5.3. Rangovo atlikti Sutarties darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
5.4. Xxxxxxxx užbaigęs Sutarties darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, perduoda baigtą objektą ir visus su statyba susijusius dokumentus Užsakovui, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus būtų galima vykdyti statinio pripažinimo tinkamu naudoti procedūras.
5.5. Galutinis Sutarties darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Sutarties darbus, pašalinus statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytus defektus.
5.6. Xxxxxxxx privalo visus Sutarties darbus, kurie bus paslėpti kitais Sutarties darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius „paslėptus darbus“), pateikti Užsakovui (techniniam prižiūrėtojui) priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš vieną darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
5.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Sutarties darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos blogesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninio projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.
5.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Sutarties darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Sutarties darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems šios Sutarties 10.3 punkte. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovui patirtus nuostolius.
5.9. Garantinio laikotarpio įsipareigojimų papildomam užtikrinimui Rangovas pateikia atitinkamą garantinio laikotarpio užtikrinimą, nurodytą Sutarties 10.3 punkte.
VI. ATSISKAITYMŲ TVARKA
6.1. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.
Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 6.2 punkte numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis prižiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
6.2. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto tris egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
6.2.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
6.2.2.Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
6.3. Galutiniam mokėjimui, kurio suma negali būti mažesnė nei 5% Sutarties kainos, gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus (atliktų darbų akto tris egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą) tik tada, kai Xxxxx pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir gauna patvirtintą Statybos užbaigimo aktą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu ir Rangovas pateikia Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą, numatytą Sutarties 10.3 punkte.
6.4. Visus mokėjimus pagal sutartį Užsakovas atlieka per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai iš Rangovo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita-faktūra ir pasirašytas atliktų darbų aktas.
6.5. Užsakovas už nenumatytus papildomus darbus apmokės kainomis, kurios apskaičiuotos Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105, 29.1 punkte nustatyta tvarka .
VII. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS
7.1. Užsakovas turi teisę:
7.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Sutarties darbų eiga, kiekiai, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Techninį projektą, Rangovo parengtus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas - faktūras;
7.1.2. xxxxxxxxxx, kad Xxxxxxxx Xxxxxxxxx darbus vykdytų pagal Techninį projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Sutarties darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
7.1.3. duoti xxxxxxxxx Xxxxxxxx ir reikalauti jų vykdymo, jei Sutarties darbų eigoje atsiliekama nuo darbų grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;
7.1.4. xxxxxxxxxx, kad Xxxxxxxx savo sąskaita pašalintų atliktų Sutarties darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.
7.2. Užsakovas įsipareigoja:
7.2.1. pateikti Sutarties darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui;
7.2.2. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai ir saugiai patekti į statybvietę iki Sutarties darbų pabaigos;
7.2.3. laiku sumokėti Xxxxxxxx už kokybiškai atliktus Sutarties darbus Sutartyje numatytomis kainomis ir sąlygomis;
7.2.4. teikti Rangovui informaciją ir duomenis reikalingus Sutarties darbams atlikti;
7.2.5. organizuoti Sutarties darbų techninę priežiūrą. Techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas Techninis prižiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį prižiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius prižiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui;
7.2.6. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Sutarties darbus;
7.2.7. nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlyginti Rangovui jo turėtas Sutarties darbų atlikimo išlaidas ir nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.
VIII. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS
8.1. Rangovas turi teisę:
8.1.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis;
8.1.2. gauti Užsakovo apmokėjimą už Sutarties darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;
8.1.3. naudotis kitomis teisės aktuose numatytomis Rangovo teisėmis. 8.2. Rangovas įsipareigoja:
8.2.1. vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais;
8.2.2. savo lėšomis iki darbų pradžios įrengti informacinį (kartu su atminimo) stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis (detali informacija xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx);
8.2.3. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statybos darbų vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už Darbų saugą;
8.2.4. ne vėliau kaip per 5 dienas po Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui tvirtinti atitinkantį šios Sutarties darbų atlikimo pradžią ir Sutarties darbų atlikimo pabaigą įkainotą kalendorinį veiklos grafiką darbams, nurodant kiekvieną mėnesį įvykdomų darbų vertes pagal atskiras darbų grupes ir bendrai per kiekvieną mėnesį įvykdomų darbų vertę. Įkainotame kalendoriniame darbų veiklos grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Sutarties darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.
8.2.5. Sutarties darbus atlikti kokybiškai, laikantis STR normų ir taisyklių, standartų ir kitų reikalavimų;
8.2.6. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, Sutarties darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Techniniame projekte jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui. Sumokėti už Objekte sunaudotą elektros energiją ir vandenį;
8.2.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Sutarties darbų atlikimo eigą ir kokybę;
8.2.8. užtikrinti, kad subrangovai turėtų teisę vykdyti jiems paskirtus darbus ir neperduotų atlikti visų arba dalies jiems perduotų darbų tretiesiems asmenims;
8.2.9. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Sutarties darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;
8.2.10. statybos metu pabloginęs kitų asmenų nuosavybes (pastatai, statiniai, keliai, aikštelės ir kt.) greta esančias su statybos aikštele, savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;
8.2.11. saugoti atliktus Sutarties darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki Objekto perdavimo naudoti dienos. Objekte, kuriame atliekami darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;
8.2.12. Sutarties darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas. Užtikrinti, kad vykdant Sutarties darbus visos medžiagos atitiktų Techniniame ir darbo projekte nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;
8.2.13. atlikti Sutarties darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
8.2.14. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, o baigus Sutarties darbus juos išardyti;
8.2.15. užtikrinti medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;
8.2.16. atsakyti už subrangovų atliktus Sutarties darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;
8.2.17. savo lėšomis parengti statinio Darbo projektą (techninio projekto tąsa), kuriame turi būti detalizuojami techninio projekto sprendiniai. Darbo projektas turi būti rengiamas atskirais sprendinių dokumentais statinio statybos metu. Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti patvirtintas Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;
8.2.18. Prisiimti riziką, kad vykdant Sutarties darbus faktiniai kiekiai neatitinka su pirkimo dokumentuose skelbtais darbų kiekiais;
8.2.19. Prisiimti visą atsakomybę už Sutarties darbus nuo Sutarties darbų pradžios iki kol visiems Sutarties darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas Statybos užbaigimo aktas. Jeigu darbams, medžiagoms ar
įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį.
8.2.20. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovu;
8.2.21. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.
IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
9.1. Vėluojant atlikti Sutarties darbus Užsakovo patvirtintame įkainotame kalendoriniame darbų veiklos grafike nustatytais terminais, Xxxxxxxx moka Užsakovui delspinigius lygius 0,05 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas mokėti delspinigius pateikiamas raštu.
9.2. Užsakovas laiku nesumokėjęs Xxxxxxxx už atliktus ir priimtus Xxxxxxxxx darbus moka Xxxxxxxx delspinigius lygius 0,05 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas mokėti delspinigius pateikiamas raštu.
9.3. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Xxxxxx nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo
9.4. Rangovui neužbaigus Sutarties darbų daugiau negu 20 dienų, nei Sutartyje numatytu laiku bei neperdavus Užsakovui Objekto ir neįgijus teisės į terminų pratęsimą arba vėluojant atlikti Sutarties darbus įkainotame kalendoriniame darbų veiklos grafike nustatytais terminais, jei atsilikimas nuo grafiko viršija 25 % piniginėje išraiškoje, Užsakovui pareikalavus, Sutartis gali būti nutraukta ir Rangovas privalo sumokėti 10% sumos nuo Sutarties kainos baudą.
9.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, Užsakovui pareikalavus, moka 5 (penkių) procentų bendros Sutarties darbų kainos dydžio baudą ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.
9.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją tomis pačiomis sąlygomis ir to paties dydžio sumai.
9.7. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius.
9.8. Xxxxx Xxxxxxxx atliko Xxxxxxxxx darbus pažeisdamas techniniame ar darbo projekte ir šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Xxxxxxxx:
9.8.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Sutarties darbų atlikimą;
9.8.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;
9.8.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Sutarties darbų kokybę;
9.8.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Sutarties darbus.
9.9. Projekte numatytų darbų pakeitimai ir papildomi darbai Objekto statybos eigoje gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms sąlygoms arba aiškiai įrodomiems projekto praleidimams arba netikslumams ir tik esant Užsakovo raštiškam suderinimui. Nenumatytų papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais, o jų derinimas vyksta Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105, 27 punkte nustatyta tvarka.
X. GARANTIJOS
10.1. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 5% nuo Sutarties kainos.
10.2. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Garantija turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį iki bus pateiktas Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimas. Jei Rangovas nustatytu laiku nepateikia Sutarties įvykdymo garantijos, laikoma, kad Rangovas atsisakė šios Sutarties. Jei Sutarties vykdymo laikotarpis yra sustabdomas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
10.3. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 5 (penki) procentai nuo Sutarties darbų kainos. Defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo galutinio darbų priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Šis užtikrinimas įsigalioja pasirašius darbų perdavimo- priėmimo aktą. Įsigaliojus šiam užtikrinimui nustoja galioti 10.1. punkte numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas.
10.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos savo lėšomis apdraudžia Sutarties vykdymo laikotarpiui, kuris apima visą statybos darbų atlikimo laikotarpį, visus Sutartyje numatytus Sutarties darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikos atvejų Užsakovo naudai ir įteikia draudimo liudijimą Užsakovui. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šiame punkte, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Xxxxxxxx privalo atlikti visus Sutartyje numatytus darbus, o sunaikintą turtą atstatyti ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo draudiminio įvykio. Jeigu Rangovas neapdraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja Sutarties sąlygos, Užsakovas turi teisę savo lėšomis įsigyti šiame Sutarties punkte nurodytus draudimus ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį Rangovui mokėtinos sumos.
10.5. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 15 kalendorinių dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Xxxxxxxx nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę jį įsigyti savo lėšomis ir patirtas išlaidas išskaičiuoti iš galutinės pagal Sutartį Rangovui mokėtinos sumos arba nutraukti sutartį.
10.6. Sutarties įvykdymo garantija, Rangovui paprašius, grąžinama pasibaigus jos galiojimo laikui arba nutraukus Sutartį ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį.
10.7. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra: 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;
10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.); 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;
10.9. Statybos metu sumontuotiems įrengimams ir įrangai – taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.
10.10. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Sutarties darbai atitiks techniniame projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Sutarties darbų vertę.
XI. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ
11.1. Užsakovas prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, jeigu:
11.1.1. Xxxxxxxx per pagrįstai Užsakovo nustatytą protingą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
11.1.2. Rangovas įgyja teisinį statusą „restruktūrizuojamas“, „bankrutuojantis“ arba „likviduojamas“, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
11.1.3. Rangovas daugiau nei 20 dienų vėluoja užbaigti Darbus numatytus pagal su Užsakovu suderintą Įkainotą kalendorinį darbų veiklos grafiką, išskyrus, kai vėluojama ne dėl Rangovo kaltės;
11.1.4. Po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina Sutarties darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.
11.2. Rangovas prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, jei Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos sutarties dalies, kurią pažeidžia Užsakovas.
11.3. Užsakovas, bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas.
11.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Sutarties darbus, Xxxxxx pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Sutarties darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.
11.5. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
XII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).
12.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Xxxxxxxx toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.
12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
12.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.
12.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.
XIII. KITOS SĄLYGOS
13.1. Sutarties darbų techniniame projekte numatytų darbų pakeitimai Sutarties darbų eigoje gali būti atliekami ir tvirtinami tik esant nenumatytoms sąlygoms ir Užsakovo raštiškam sutikimui. Sutarties vykdymo metu Techniniame projekte nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimais. Tokie Techninio projekto pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
13.2. Ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme arba arbitraže.
13.3. Sutarčiai ir visoms iš jos atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę
13.4. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
13.5. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu sutartyje nurodytu adresu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu arba elektroniniu paštu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.
13.6. Xxxx Xxxxx patvirtina, kad Xxxxxxx perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.
XXXXXXXXX: atliktų darbų akto tarpiniam mokėjimui gauti forma
Užsakovo vardu Vykdytojo vardu
Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius Įmonės kodas 000000000
Tel.
El. paštas A/s LT
Banko pavadinimas
Uždarosios akcinės bendrovės
„Piktora“ direktorė
Xxxxxxx Xxxxxxx
(parašas) A.V. (parašas) A.V.
Atliktų darbų akto tarpiniam mokėjimui gauti forma
Užsakovas: Rangovas: Objektas:
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.
Data
Sudaryta už m. mėn.
Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį [Eur] be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma [Eur] be PVM |
[Darbų grupės (etapo) pavadinimas pagal Žiniaraštį (Veiklų sąrašą)] | |||||
Suma be PVM: | |||||
PVM : | |||||
Bendra suma su PVM: | |||||
Užsakovas Rangovas
20_m. mėn. d. 20 m. mėn. d.
3 priedas
Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)
Eil. Nr. | Darbų gupių (etapų) pavadinimai | Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis [ketvirčiais] išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą | Kaina [Eur] be PVM | ||||||
I mėnu o | II mėnu | III mėnu | IV mėnu | V mėnu | VI mėnu | ..... | |||
1. | PARUOŠIAMIEJI DARBAI | ||||||||
1.1 | Augalinio grunto nukasimas aikštelės įrengimui | ||||||||
1.2 | Grunto aukščio planiravimas, pervezimas | ||||||||
2. | STATOMAS PASTATAS | ||||||||
2.1 | Pamatai (poliai rostverkas) | ||||||||
2.2 | Pastato antžeminės dalies konstrukcijos (kolonos, rygeliai, cokplonės plokštės, pamatų sijos, perdanga laiptai it kita) | ||||||||
2.3 | Stogo konstrukcija | ||||||||
2.4. | Grindų pagrindai ir betono dangos | ||||||||
2.5. | Stogo danga ir stogo elementai | ||||||||
2.6. | Išorės sienos su apdaila | ||||||||
.2.7. | Vidaus pertvaros | ||||||||
2.8. | Langai | ||||||||
2.9. | Durys ir vartai (išorės ir vidaus) | ||||||||
2.10. | Cokolio apdaila | ||||||||
2.11. | Pastato fasado elementai (stogeliai, žaliuzės, kopėčios, lauko laiptai, rampos ir kita) | ||||||||
2.12. | Pastato vidaus apdaila ir grindų dangos | ||||||||
3. | VIDAUS INŽINERINIAI TINKLAI | ||||||||
3.1. | Vidaus dujotiekis | ||||||||
3.2.. | Vidaus vandentiekis ir nuorekų šalinimas | ||||||||
3.3. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas ir suspausto oro tiekimas | ||||||||
3.4. | Šilumos gamyba ir tiekimas | ||||||||
3.5. | Elektrotechnika | ||||||||
3.6. | Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) | ||||||||
3.7. | Procesų valdymas ir automatizacija | ||||||||
3.8. | Gaisrinė signalizacija | ||||||||
3.9. | Apsauginė signalizacija | ||||||||
4. | LAUKO TINKLAI IR KITI LAUKO DARBAI | ||||||||
4.1. | Lauko vandentiekis ir nuotekos | ||||||||
4.2. | Lauko elektros tinklai | ||||||||
4.3. | Gatvių apšvietimo elektros tinklai | ||||||||
4.4. | Sklypo sutvarkymas | ||||||||
4.5. | Privažiavimo kelias | ||||||||
Suma be PVM: | |||||||||
PVM: | |||||||||
Bendra suma su PVM: | |||||||||