Contract
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет „Проф. д-р Xxxx Xxxxxxxx“
Днес 2018 г. в гр. Бургас, между:
1. Университет „Проф. д-р Xxxx Xxxxxxxx“, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул.“Проф. Xxxxxx” № 1, с ЕИК 000044541, представлявано от проф. д-р Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ректор от една страна наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. ............................................. със седалище и адрес на управление гр. ,
............................ ..........................., ЕИК ..................представлявано от............................... -
........................., от друга страна наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ,
и в съответствие с резултатите от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и съгласно Заповед №………… от ...........г. на ректора за определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията на настоящия договор да достави активна електрическа енергия на свободния пазар за нуждите на възложителя, в съответствие с изискванията за извършване на процедурата по доставка, посочени в документацията.
(2) Функционалните и техническите изисквания към доставяната ел. енергия са указани в документацията.
(3) Очакваното /прогнозно/ количеството електрическа енергия за една календарна година е посочено в Техническата спецификация, неразделна част от този договор.
(4) Всички действия по планиране и договаряне на конкретни количества активна електрическа енергия се извършват от Изпълнителя като координатор на стандартна балансираща група.
(5) С подписване на този договор Възложителят се съгласява да стане член на стандартна балансираща група на Изпълнителя, а Изпълнителя се задължава да регистрира Възложителя като непряк член- участник в групата без да необходимо заплащането на такси за това. Отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в дневните почасови графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от Изпълнителя като координатор като всички разходи/ приходи ще са за сметка на Изпълнителя.
РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА.
Чл.2. Ефективното изпълнение на настоящия договор започва от датата на неговото подписване.
Чл.3. Срокът на действие на договора е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от началото на ефективното му изпълнение.
РАЗДЕЛ III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.4 (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя за ниско напрежение цена в размер на ..... /............/ лева без ДДС за един Mwh и …………………… лева с ДДС за един MWh, определена в съответствие с ценовата оферта на Изпълнителя.
Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя за средно напрежение цена в размер на ..... /............/ лева без ДДС за един Mwh и …………………… лева с ДДС за един MWh, определена в съответствие с ценовата оферта на Изпълнителя.
(2) Крайната цена по ал.1 включва и всички разходи по изготвяне на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси.
Чл.5 Общата стойност на договора се формира на базата на цената по чл. 4 и направените през времето на действие на договора доставки на активна електрическа енергия.
Чл.6. Договорната цена остава непроменена до приключване на договора.
Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща с платежно нареждане веднъж месечно дължимата сума за фактически консумираното количеството електрическа енергия по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, следващ отчетния период, след представяне на данъчна фактура по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следните реквизити:
Банка:
IBAN:
BIC:
(2) Когато изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане след като Изпълнителят представи доказателства, че е платил на своят подизпълнител.
РАЗДЕЛ ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.8. Гаранцията за изпълнение на договора е (парична сума, банкова гаранция или застраховка) в размер на лв. /5 % от стойността на договора без ДДС/.
При представяне от страна на изпълнителят на банкова гаранция, същата трябва да бъде в оригинал със срок на валидност най- малко 1 месец след изтичане крайния срок на действие на договора.
Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя:
IBAN XX00XXXX00000000000000; BIC: XXXXXXXX;
банка: ДСК;
град/клон/офис: Бургас;
титуляр на сметката : Университет „Проф. д-р Xxxx Xxxxxxxx“.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя Чл.9 Гаранцията за изпълнение се задържа или усвоява в случай на установено нарушаване или неизпълнение на договорните условия от страна на изпълнителя за: компенсиране на разходи, при налагане на санкции и неизпълнение, или неточно
/лошо/ изпълнение на договора. В случай, че преди изтичане срока на договора Възложителят усвои гаранцията или части от нея, Изпълнителят се задължава в срок от 7 /седем/ работни дни да възстанови гаранцията до пълният й размер по чл. 8.
Чл.10. (1) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30
/тридесет/ дни след приключване на договора и констатиране на добро изпълнение на договора.
(2) Възложителя не дължи лихви за периода, когато сумата по гаранцията е престояла законно при него.
(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване по съдебен ред. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Чл.11. Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение на:
• Покупката /доставката/ на електрическа енергия по свободно договорени цени по реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/;
• Спазване на условията за участие и работата на пазара на балансираща енергия, указани в Правилата за търговия с електрическа енергия и договореното с този договор.
Чл.12. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(1) Да изпълни доставката съгласно Раздел I като извърши всички необходими действия за осигуряване на качествено изпълнение.
(2) Да планира, договаря и осигури такова количество електрическа енергия, което напълно съответства на производствената необходимост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на настоящия договор.
(3) Да организира и урежда самостоятелно, изготвянето на почасовите товарови дневни графици на Възложителя и покриването на техните небаланси.
(4) Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия чрез изграждане на стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя без заплащане на такси за това от Възложителя.
(5) Да извършва фактурирането на фактически консумираната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електрическа енергия по цена определена в чл. 4, ал.1.
(6) Да уведомява незабавно Възложителя при обективна невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора; промяна в данните по регистрация и банкови сметки и др.
(7) Да представя на Възложителя поисканите от него информация, данни или документи.
(8) Да спазва разпоредбите и правилата на Закона за енергетиката, наредбите към него, Правилата за търговия с електрическа енергия и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа с оглед запазване на позициите си на координатор на балансираща енергия.
(9) Да сключи договор с подизпълнител /в случай че е посочил такъв в офертата си/ и да го представи на Възложителя в 3 /три/ дневен срок от сключването.
Чл.13. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(1) Да купува и приема доставените количества енергия, които напълно съответстват на производствената му необходимост.
(2) Да плаща договорната цена за фактически консумираната електрическата енергия.
(3) Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема отговорността за смущенията по време на електрозахранването, за които безспорно е установено, че са причинени от собствените му съоръжения и/или съоръженията на трети лица, които са свързани към вътрешната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след точката на доставяне.
(5) Да уведомява Изпълнителя при невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора, при провеждане на планови ремонти.
(6) При неизпълнение на задълженията на Изпълнителя или при изпълнение различно от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да прекрати договора без предизвестие като задържи внесената гаранция.
(7) По разпореждане на Оператора на електропреносната мрежа съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия при ограничения в електропреносната мрежа, възложителят ще увеличава, намалява или прекъсва изпълнението на задължението си за купуване и получаване на електрическа енергия, или други разпоредени действия.
РАЗДЕЛ VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.14. Страните не си дължат неустойки в случай на въвеждане на ограничителен режим по чл. 72 и сл. от ЗЕ, временно прекъсване на пазара или ограничаване на количествата за доставка от страна на Оператора на електроенергийната система по реда и в случаите, указани в Закона за енергетиката и Правилата за търговия с електрическа енергия, с изключение на случаите, при които авария или дълготраен недостиг са настъпили по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.15. При пълно или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения от Изпълнителя или прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи/ усвои гаранцията за изпълнение на договора и да приложи чл. 13, ал. 6 от договора.
Чл.16. При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи неустойка в размер на законната лихва върху изплатената през предходния месец сума- до отстраняване на неизпълнението. Уговорената неустойка не лишава изправната страна да претендира обезщетение за по- големи вреди от общия ред.
Чл.17. Страните не си дължат неустойки при наличие на непреодолима сила съгласно дефиницията по чл. 306 от Търговския закон и при изключителни обстоятелства съгласно дефиницията по Закона за обществени поръчки.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ОТЧИТАНЕ
Чл.18. (1) Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка.
(2) Изпълнителят поема всички разходи свързани с доставянето на електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. Риска от погиване на доставените количества след постъпването им в мястото на доставка, се носи от Възложителя.
Чл.19 (1) Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията определени в Закона за енергетиката, наредбите към него и Правилата за търговия с електрическа енергия.
(2) При установяване на различия между доставени и фактурирани количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия с оглед да се определи причината за различията. Тези различия са основание за спиране на плащане от страна на Възложителя до разрешаване на различията.
РАЗДЕЛ VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.20. (1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени или непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на Страните, възникнали след сключването на договора като, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстание, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, обледявания и др.)
(2) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от Страните има правото да прекрати договора.
Чл.21. Всяка една от Страните е длъжна да уведоми оперативно, с последващо писмено потвърждение, съответно другата Страна за настъпването и прекратяването на непреодолима сила в срок от 24 часа от възникването, респективно края на събитието, независимо от характера му. Възникването и времетраенето на събитието на непреодолима сила трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата или от съответния компетентен орган в 14 дневен срок от датата на възникване.
РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.22. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи:
(1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.
(2) С изтичане на срока.
(3) При отнемане на лиценза за търговия с електрическа енергия и/или за дейността
„координатор на балансираща група”.
(4) При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(5) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) По силата на съдебно или арбитражно решение.
(7) При други предвидени в законодателството основания.
(8) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие. В този случай, при прекратяване на Договора по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (освен по технически причини), последният заплаща направените до момента на прекратяване разходи, по количества фактически консумирана електрическа енергия от момента на последната издадена фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с 10
/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.23 Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.
Чл.24 Адресите за кореспонденция на страните по този договор са следните:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- гр. Бургас, бул.“Проф. Xxxxxx” № 1, лице за контакт: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- , лице за контакт:
Чл.25 Всяка една от страните се задължава писмено, своевременно, при настъпили изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, търговски адрес, банкова сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация, закриване или несъстоятелност- да уведоми другата. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер на нанесените щети, но не по-малко от 1 000 /хиляда/ лева.
Чл.26 Всяко съобщение изпратено на посочените в този договор адреси се приема за връчено и поражда съответните правни последици посочени в него.
Чл.27 За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите на ЗОП и действащото законодателство на Р България и нормативни актове, уреждащи тази материя, включително ЗЕ и ПТЕЕ. Всички определения, използвани в този договор имат значенията, определени в Правилата за търговия с електрическа енергия.
Чл.28 Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му- по съдебен ред пред компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно разпоредбите на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, по един за всяка от страните.
Неразделна част от Договора са:
1. Техническа спецификация - очаквани количества електрическа енергия за една година.
2. Предложение за изпълнение
3. Ценово предложение .
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Ректор: Управител:
Гл. счетоводител: