Contract
ДОГОВОР
за проектантски услуги
№ ДД-63/17.08.2017г.
Днес, 17.08.2017г. в гр. София, между:
1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по ДДС: BG 831913661, с адрес - гр. София, xx. „Московска” № 3, представлявана от Xxxxxxxx Xxxx – Председател и Xxxxx Xxxxxx – Главен счетоводител, наричани по-долу и за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и
2. „Стройексперт-инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, Община Столична, район Витоша, ул. „603“ № 8, ЕИК: 130995143, представлявано от Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Управител, наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден Обощен протокол от 01.08.2017г. от Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на водохващане, водоосигуряване за противопожарни нужди и отводняване в ПБ Xxxxx към ТД “Държавен резерв” гр. София“, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши Технически проект, съгласно чл. 139 ЗУТ, в пълно съответстие със заложените от Възложителя изисквания в Техническата спецификация - Приложение №1, Ценовото предложение - Приложение № 4 и Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение №3, които са неразделна част от този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя проекта, отговарящ на условията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
(3) Всички части на работния проект трябва да съответстват на действащото в момента законодателство и да съдържат работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на строежа.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срокът започва да тече от датата, следваща датата на сключване на договора и приключва с окончателното изпълнение на дейността от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предаване на извършеното на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на договора да спазва следните срокове:
1. Срок за изготвяне на инвестиционния технически проект е не повече от 150 календарни дни, от датата, следваща датата на сключване на договора и приключва с окончателното изпълнение на дейността от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане на извършеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
2. Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи - посочва се в съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативен протокол за откритите грешки неточности и непълноти;
(4) Сроковете по настоящия договор не текат в следните случаи:
- Административни заповеди, влияещи върху датата на приключване, различни от тези, които произлизат от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Несвоевременно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на негови задължения по договора.
- За времето докато текат други административни процедури и/или съгласувателни процедури пред друг орган, свързани с процеса на реализация на обекта на настоящия договор и имащи за краен резултат сдобиването с документи или информация, необходима за изпълнението на поръчката.
- За времето на предоставяне на допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на услугата до момента на нейното предоставяне от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- Всякакво временно спиране на работата, което не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- Форс мажор.
(5) Периодът на спиране на срока за изпълнение на договора е равен на времето за забава, необходимо за реализиране и приключване на горепосочените събития, като неговото начало и край се установява с двустранни протоколи, в които се описват и мотивите за спирането на срока за изпълнение на поръчката.
ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.3. (1) Общата стойност за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор е в размер на:
68 800 лв. (шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева) без ДДС, съответно 82 560 лв. (осемдесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 4, неразделна част от настоящия договор, формирана въз основа на следнате цена:
1. За изготвяне на технически проект - цена в размер на 68 800 лв. (шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева) без ДДС;
2. (2) Стойността за изготвяне на техническия проект следва да бъде заплатена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин и условия:
1. Авансово и междинни плащания не се предвиждат;
2. Плащане в размер на 100 % в срок до 30 (тридесет) календарни дни с двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изготвения проект, съгласно подписан договор и издадена фактура от изпълнителя. Заплащането се извършва и след одобрение от Министерство на финансите.
(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва:
IBAN: XX00XXXX00000000000000
BIC: XXXXXXXX
При „Първа инвестиционна банка“ АД
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 3 в срок от 3 работни дни, считано от момента на промяната. В случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактурите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за съдържание.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) по всяко време да осъществява контрол по изпълнение на настоящия договор, без с това да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оперативната му самостоятелност;
(2) да възложи корекции, поправки и допълнения, когато те са допуснати по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или резултатът от изпълнението не съответства на Техническата спецификация и Предложението за изпълнение на поръчката;
(3) при установяване на грешки и непълноти в проекта, да изиска същите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя констативен протокол, в който посочва срок за отстраняване на констатираните недостатъци. Дейностите се считат за изпълнени след окончателно приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан окончателен приемо-предавателен протокол за изготвения проект без забележки.
(4) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или при включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора (в приложимите случаи).
(5) да изисква информация за хода на изпълнението по предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката;
(6) да не приеме извършената работа, по изготвяне на проектите, ако тя не съответства по обем и качество на Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) да предостави необходимата първоначална информация и документи, свързани с изпълнението на поръчката, както и при поискване да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителни изходни данни и графични материали, необходимостта от които е възникнала в процеса на изпълнение на услугата;
(2) да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(3) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в размер, при условия и в срокове, съгласно същия;
(4) да осигурява необходимото административно съдействие за изпълнение на настоящия договор;
(5) след подписване на настоящия договор да определи лица, които да подписват протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(6) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта;
(7) да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в 7-дневен срок от датата на узнаване.
(8) да отговаря за верността и точността на всички изходни данни и документи;
(9) след приемане на проекта по реда на настоящия договор, да предприеме необходимите действия за одобряването на същия и издаване на строително разрешение;
(10) да съхранява проектните разработки, като няма право без знанието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва каквито и да било промени в тях;
(11) при необходимост от упражняване на авторски надзор, както и при възникване на проблеми от проектантско или изпълнителско естество следва да бъде склюен договор за упражняване на авторски надзор с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
(12) да осигури проектната документация, по която са извършени XXX, подлежащи на авторски надзор.
(13) да не допуска извършването на промени по проекта в процеса на строителството без предварително писмено съгласуване с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата;
(2) да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) да изпълни възложената му услуга качествено и точно, с необходимия професионализъм, съобразно изискванията на одобрената от ВЪЗЛОЖТЕЛЯ техническа спецификация и действащото законодателство в Република България, като изготви проекта в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове;
(2) да извърши дейностите чрез квалифицирани лица;
(3) в процеса на проектиране да покани и съгласува проекта с определен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(4) при установяване на грешки и непълноти в проекта, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на Уведомително писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да ги отстрани без допълнително заплащане, в посочения срок в констативния протокол по чл. 4, ал. 3.
(5) да е застрахован с xxxxxxx застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за целия период на изпълнение на договора. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с проектирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви проекта в обем и съдържание, съгласно заложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в Техническата спецификация - Приложение
№1, неразделна част от настоящия договор.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при покана от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури присъствие на компетентни лица за разглеждане и обсъждане на резултатите от работата;
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регламентиран достъп до всички материали и документи във връзка с договора, през всички етапи на работа по предмета на договора;
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува проекта с РИОСВ - София, "Басейнова Дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район" с център Пловдив, "Напоителни системи" ЕАД, РД „Пожарна безопасност и защита на населението" София област и други държавни институции при необходимост.
(10) Времето за съгласуване на проекта и издаване на административни документи не се зачита като срок за изготвяне по чл. 2, ал. 3 от раздел II „СРОК НА ДОГОВОРА“ от настоящия договор, като по това време този срок се счита за прекъснат;
(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания по чл. 10, ал. 2, 3 и 4 от раздел VII от настоящия договор, в срок от 10 работни дни, да допълни същата, до определения размер;
(12) Да съставя и подписва съвместно със строителя и консултанта, упражняващ строителен надзор, всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
(13) Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако възникне спор по отношение наложителността на публикуване или
обявяване на такава информация за целите на изпълнението на договора, решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е окончателно.
(14) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. Този срок важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията на чл. 66, ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
(15) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА:
Чл.8.(1) Приемането на извършената работа по чл. 1, Раздел I от настоящия договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя проекта във фаза "Технически проект" и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмена покана да прегледа и приеме работата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ свиква Технически съвет, съставен от компетентни лица по предмета на проектиране за одобрение на представените проектни разработки. Одобрението или неодобрението на представения проект се записва в Протокол от технически съвет.
(3) В 10 (десет) дневен срок от представяне на проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи писмени възражения по проекта, ако са констатирани такива от Техническия съвет, като изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомително писмо за откритите нередности и грешки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните забележки и грешки.
(4) В случай на констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани в указания в срок в констативния протокол по чл. 4, ал. 3, за своя сметка.
(5) В случай че не са констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, страните по настоящия договор подписват приемо–предавателен протокол за изготвения проект без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІ. КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.9.(1) Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, се осъществява от представител на Възложителя или упълномощени от него лица.
(2) В случай че от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, бъдат констатирани недостатъци в изпълнената проектантска работа, същата не се приема и не се заплаща, до отстраняването им от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определения за това срок по чл.2, ал. 3, т. 2 от Раздел II на настоящия договор.
VІІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.10. (1) При пълно виновно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, която се усвоява от гаранцията за изпълнение.
(2) При частично изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 5% (пет процента)
от стойността на неизпълнената част от договора без ДДС, която се усвоява от гаранцията за изпълнение.
(3) При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5% (пет процента) от стойността на некачествено извършените работи, която се усвоява от гаранцията за изпълнение.
(4) При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС, която се усвоява от гаранцията за изпълнение.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия договор или се прихваща от дължимата сума подоговора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, извън санкциите по чл. 10, ал. 1, 2, 3 и 4 от настоящия раздел, има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора:
(1) при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) при преустановяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай че същият е юридическо лице);
(3) при отписване на проектанта от Камарата на архитектите, ангажиран с изпълнение на поръчката и/или камарата на инженерите, на основание чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.
Чл.12. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3440 лв. (три хиляди четиристотин и четиридесет) лева, представляващи 5 (пет) на сто от общата стойност на договора без ДДС, представена под формата на парична сума (депозит) по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, безусловна и неотменима банкова гаранция.
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на услугата в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на (застрахователната полица/застрахователния сертификат) на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице).
(3) При прекратяване на договора, съгласно РАЗДЕЛ VIII, чл. 16, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за извършената и неразплатена услуга.
(4) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.14. Настоящият договор се прекратява:
(1) с изтичане на срока му;
(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3) при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за която и да е от страните - с 20-дневно писмено предизвестие;
(4) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 20-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
(5) едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по раздел V от настоящия договор;
(6) в случаите на чл. 118, ал. 1 от ЗОП.
Чл.15. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл.16. Възложителят може да прекрати договора, едностранно и без предизвестие, и в случай че:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ-обединение извърши промяна в състава си по време на изпълнение на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни дни;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в посочения в раздел II, срок констатирани недостатъци;
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност с предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от или ликвидация.
ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.17. (1) За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) Страните се съгласяват, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, при възникнали имуществени спорове между тях при или по повод изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване пред компетентния съд.
(3) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
(4) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
(5) Изменение на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.
(6) Лица за контакти и адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:
За Възложителя:
1. XX – Xxxxx Xxxxxx – началник отдел УС, тел.0000 000 000 , гр.София, ПК1000, ул. Московска, № 3;
2. СБ Xxxxx – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – началник сектор , СБ Xxxxx, тел. 0000 000 000
За Изпълнителя: инж. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, тел. 02/000 00 00, Адрес за кщореспонденция: гр. София 1202, ул. «Кръстец» № 9, ет. 3
(7) Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.
Приложения:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1;
2. Ценова оферта - Приложение № 4;
3. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение№3;
4. Списък на техническите лица, участващи в изпълнение на поръчката (проектирането), с посочена професионална компетентност.
Настоящият договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.