ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka „Znalecké posudky technologií obilních sil“ Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

č. j.:05367/14-SSHR


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejná zakázka

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Xxxxxxxx 616/1,

150 85 Praha 5 - Malá Strana

IČ: 48133990



Účel zadání:

Tato veřejná zakázka (dále také „VZ“) je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále také „VZMR“) na služby a je zadávána v zadávacím řízení – otevřená výzva.

PRAHA

2014

Obsah:



  1. Účel veřejné zakázky

Účelem veřejné zakázky je služba – vypracování odborných znaleckých posudků technologií obilních sil umístěných v areálech Správy státních hmotných rezerv (dále také „SSHR“). Zhodnocení stávajícího stavu strojně – technologického zařízení obilních sil na současnou úroveň techniky a technologie.

  1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

    1. Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení odborných znaleckých posudků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě požadavku zhodnotit stávající stav strojně – technologického zařízení obilních sil v areálech SSHR dle Přílohy č. 1 k této ZD, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a zhodnotit náklady na modernizaci technologie na současný stav techniky.

    2. Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ

71319000-7 Služby soudních znalců.

  1. Místo plnění veřejné zakázky

    1. Místem plnění veřejné zakázky jsou areály SSHR: Havlíčkův Brod, Kaznějov, Podbořany a Žatec. Ochraňovatelé Cerea Pardubice a.s., ZZ Plzeň a.s., Agro ZZN Rakovník a.s. a Agro Teplice a.s.

    2. Kontaktní osoby zadavatele:

Kontaktními osobami v technických věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou

jsou:

  • Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, specialista investiční výstavby, tel. 000 000 000, mob. 000 000 000, email: xxxxxxxxxx@xxxx.xx,

  • Kontaktní osoby - sila viz příloha č. 1 k této ZD.

  1. Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění veřejné zakázky je zadavatelem požadována do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

  1. Požadavky na počet nabídek a varianty nabídky

    1. Uchazeč může podat jen jednu nabídku.

    2. Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

  2. požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

    1. Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení v rozsahu dle Přílohy č. 5 k této ZD.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat před podpisem smlouvy uchazeče k předložení dokladů prokazujících údaje čestného prohlášení.

    1. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

  1. buď:

  • výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

  • doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci,


  1. nebo:

  • předloží výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni prokázání splnění kvalifikace nesmí být starší 3 měsíců.

    1. Ekonomická a finanční způsobilost

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá uchazeč čestným prohlášením (viz Příloha č. 6 k této ZD).

    1. Pravost a stáří dokladů

Xxxxxxx předloží doklady požadované zadavatelem v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn po uchazeči požadovat originály nebo ověřené kopie listin prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy. Nesplnění této podmínky ze strany uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

  1. NABÍDKA

    1. Obsah a struktura nabídky

Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

  1. Krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče
    (dle Přílohy č. 3 k této ZD).

  2. Nabídková cena (dle článku 8 v ZD a dle Přílohy č. 3 k této ZD).

  3. Čestné prohlášení uchazeče (dle Přílohy č. 4 k této ZD).

  4. Doklady prokazující splnění kvalifikace - základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, ekonomická a finanční způsobilost ve struktuře a rozsahu dle článku 6 této ZD.

  5. Návrh smlouvy o dílo podle přiloženého vzoru (viz Příloha č. 2 k této ZD), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doplněný o:

  • identifikační údaje uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,

  • nabízenou smluvní cenu do čl. IV.,

  • název soudu, u kterého je uchazeč vedený v seznamu znalců do čl. VII, odst. 2,

  • jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

  1. Seznam dokumentace potřebné k vyhotovení znaleckých posudků.

  2. Další dokumenty dle uvážení uchazeče, které mají tvořit obsah nabídky.


    1. Podání nabídky

  1. uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami,

  2. uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,

  3. nabídka uchazeče musí být předána v uzavřené obálce označené „NABÍDKA“ s názvem veřejné zakázky „Znalecké posudky obilních sil“, s uvedením výzvy „NEOTVÍRAT“,

  4. obálka s nabídkou označena obchodní firmou nebo názvem dodavatele a opatřena podpisem dodavatele či dodavatelů, respektive osoby či osob za něj či za ně oprávněných jednat,

  5. na obálce musí být uvedena adresa dodavatele pro další písemnou komunikaci,

  6. obálka musí být vhodným způsobem zajištěna proti samovolnému otevření či otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,

  7. nabídka a veškeré její přílohy musí být zpracována výhradně v českém jazyce,

  8. uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,

  9. uchazeč je povinen doručit nabídku do podatelny zadavatele, která se nachází v sídle zadavatele Xxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0, nejpozději do 23. září 2014 do 12:00 hodin, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech – PO-ČT v době od 7:30 do 16:00 hod., PÁ v době od 7:30 do 12:00. Poslední den tj. 23. září 2014 do 12:00 hodin,

  10. nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat
    a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.


  1. Požadavky na Zpracování nabídkové ceny

    1. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s realizací veřejné zakázky, včetně veškerých nákladů na dopravu do místa plnění veřejné zakázky.

    2. Cena bude uvedena v nabídce uchazeče, a to ve struktuře uvedené v Příloze č. 3 – (Krycí list nabídky) této ZD a v návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 k této ZD).

    3. Podmínky, za nichž lze překročit nabídkovou cenu:

  1. Dojde-li v době po podání nabídky do podpisu smlouvy veřejné zakázky ke změně sazeb DPH.

  2. Dojde-li v době po podání nabídky do podpisu smlouvy ke změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu veřejné zakázky.



  1. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek písemně v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky. Zadavatel na tuto žádost odpoví tazateli písemně v listinné podobě. V odpovědi uvede přesné zněné původního dotazu a odpověď na tento dotaz. Tuto odpověď zašle výše uvedeným způsobem též všem osloveným uchazečům. Zároveň uveřejní dodatečnou informaci na svém profilu zadavatele E-ZAK xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx/.

  1. Prohlídka místa plnění

Před podáním nabídky je vhodné provést prohlídku předmětu a místa plnění. Termín prohlídky je vždy nutné dohodnout předem telefonicky s kontaktní osobou zadavatele:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, specialista investiční výstavby, tel. 000 000 000, mob. 000 000 000.

  1. lhůta pro podání nabídek a otevírání OBÁLEK

    1. Lhůta pro podání nabídek v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami je stanovena do 23. září 2014 do 12:00 hodin.

    2. Otevírání obálek se uskuteční 23. září 2014 v 14:00 hodin v místnosti č. 209, Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana a bude neveřejné.

  2. Hodnocení nabídek

    1. Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

    2. Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH), která bude uchazečem sestavena postupem a ve struktuře podle článku 8 a Přílohy č. 3 k této ZD. 

  3. Zadávací lhůta

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v rozsahu 60 kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  1. Další Podmínky

  1. Veškeré obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo (uvedené v Příloze č 2, která je nedílnou součástí k této ZD).

  2. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.

  3. V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.

  4. Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.

  5. Xxxxxxx je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

  6. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.

  1. Prohlášení Zadavatele

  1. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným
    z uchazečů.

  2. Vyhlášení zadávacího řízení nezavazuje ani jednu ze stran k žádné právní povinnosti až do uzavření smluvního vztahu.

  3. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  1. oprávněné osoby zadavatele

Za Správu státních hmotných rezerv jedná:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, XXx., ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů.

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, telefon: 000 000 000, email: xxxxxx@xxxx.xx.

  1. Přílohy

Příloha č. 1 – Základní přehled o obilních silech

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti




V Praze dne: 8. září 2014

………….........……………………………………

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, XXx.

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Příloha č. 1 – Základní přehled o obilních silech

„Znalecké posudky technologií obilních sil“



Základní přehled o obilních silech


        1. Stávající stav obilních sil je nevyhovující a zadavatel požaduje popsat přesný stav ve vypracovaných soudně-znaleckých posudcích.


        1. Posudky by měly umožnit posoudit stav technologie jednotlivých obilních sil a zároveň přibližně ještě před vlastní PS s rozpočtem umožnit stanovit náklady na uvedení těchto obilních sil na současnou úroveň techniky a technologie.


        1. Nepřípustný mnohdy i havarijní stav technologie obilních sil, která je udržovaná pouze předsklizňovou údržbou a pravidelnými opravami, přičemž původní technologie každého obilních sila je instalována vždy při jeho uvedení do provozu, což je u jednotlivých obilních sil již 20 – 25 let.


Silo adresa Katastrální území

Nabývací titul Správy

Ochraňovatel

Před návštěvou informovat vedení společnosti!

Stav technologií

odpovídá datu

uvedení do provozu

Celková kapacita

obilních sila (kt)

Poznámka

Kontaktní osoba na dohodu o termínu návštěvy sila!

Silo

Havlíčkův Brod

Havířská 1059

58001

Havlíčkův Brod

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 28.3.1994

Cerea, a.s. Xxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx,tech.ředitel

m:724180218

r.1991

20


Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí skladu (sila)

m:602651671

Silo Kaznějov

K Cementárně 535

33151

Kaznějov

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 9.5.1994

ZZ Plzeň, a.s., K Cementárně 535

33151Kaznějov

předseda představenstva

p. Xxxxxxxx Xxxxx,

m:602480628

místopředseda představenstva x. Xxxxxxx, m:724114478

r.1992

20


p. Xxxxxxxx Xxxx, vedoucí provozu Kaznějov m:724166374

Silo Podbořany

Jarní Zahrada 708,

44101 Podbořany

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 14.6.1994

Agro ZZN, x.x. Xxxxxxxx, síslo: V Xxxxxxx 0000, 00000 Xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, vedoucí divize Podbořany m:602111886

r.1987

10


p. Xxxx Xxxxxxx, vedoucí sila

m:721456754

Silo Žatec

U Oharky 624

43801

Žatec

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 14.6.1994

Agro Teplice, a.s.,Xxxxxx Xxxxxxxxx 843, 41501 Teplice,

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, ředitel společnost, m:602237436, před návštěvou informovat!

p.Xxxxxx Xxxxx,vedoucí divize Sedlec (Sedlec u Mostu, Žatec), m:606637404

r.1993

20


p. Xxxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí sila

m:602350817


Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

SMLOUVA O DÍLO

číslo: OVZN-0173/2014

uzavřená

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Xxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxx Strana

jednající: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, XXx., ředitel odboru veřejných zakázek
a nákupů

IČ: 48133990

DIČ: CZ48133990

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu: 85508881/0710

kontaktní osoba: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

telefon: 000 000 000, mob. 000 000 000

e-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xx

xxxxxx xxxxxxxx: 4iqaa3x

(dále též „objednatel“)

a

Obchodní firma …………………………………

se sídlem: …………………………………

spisová značka: X 0000 vedená u ……… soudu v ……… …………………………………

zastoupena: …………………………………

IČ: …………………………………

DIČ: …………………………………

bankovní spojení: …………………………………

číslo účtu: ………………………………… NSK: ……………

kontaktní osoba: …………………………………

telefon: …………………………………

e-mail: …………………………………

datová schránka: …………………………………

(dále též „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“.

se dohodly, že se jejich závazkový vztah, založený touto smlouvou, řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákona uzavírají

smlouvu o dílo tohoto znění



Účel smlouvy

Objednatel požaduje na zhotoviteli vypracování odborných znaleckých posudků technologií obilních sil umístěných v areálech Správy státních hmotných rezerv (dále také „SSHR“).


Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy (dále též „dílo“) je vyhotovení odborných znaleckých posudků ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě požadavku zhodnotit stávající stav strojně – technologického zařízení obilních sil v areálech SSHR dle Přílohy č. 1 a zhodnotit náklady na modernizaci technologie na současný stav techniky.

Xxxxxxxxxx se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad, v obvyklé kvalitě, na své nebezpečí a v souladu s platnými právními předpisy níže uvedené dílo, jak je uvedeno dále ve smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzetí a zaplatit za něj cenu.





Doba a místo provedení předmětu díla

  1. Zhotovitel zahájí dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a ukončí je, včetně předání všech příslušných dokumentů, a to do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.


  1. Umístění jednotlivých sil jsou areály SSHR: Havlíčkův Brod na adrese:Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx na adrese: X Xxxxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx na adrese: Xxxxx Xxxxxxx 000, 000 00 Xxxxxxxxx a Žatec na adrese: U Oharky 624, 438 01 Žatec.

Ochraňovatelé Cerea Pardubice a.s., ZZ Plzeň a.s., Agro ZZN Rakovník a.s. a Agro Teplice a.s.

  1. Místem zhotovení díla je pracoviště zhotovitele.

  2. Kontaktní osoby objednatele pro jednotlivá sila jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.


Cena  díla

  1. Cena za zpracování znaleckých posudků v rozsahu předmětu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši: ……………………Kč bez DPH (slovy: ………………………………),

DPH se sazbou 21% činí: ..…………. Kč (slovy: …………………………),

Celková cena díla tedy činí: ……………………Kč (slovy: ………………………………).

Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.

  1. Xxxx za dílo zahrnuje veškeré náklady k jeho řádnému provedení včetně všech dalších nákladů s provedením díla souvisejících.



Platební podmínky

  1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla uvedenou v článku IV. této smlouvy.

  2. Cena za skutečně provedené dílo bude uhrazena objednatelem až po řádném provedení
    a předání předmětu díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového  dokladu (faktura), jehož součástí bude zástupci smluvních stran podepsaný „Zápis o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad, závad a nedodělků“.

  3. Objednatel neposkytuje zálohu na úhradu ceny za provedení díla.

  4. Všechny platby týkající se této smlouvy budou prováděny bezhotovostním způsobem na účty uvedené v záhlaví smlouvy.

  5. Splatnost faktury je sjednána na 21 dnů od dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že listiny byly doručeny 5. den poté, kdy byl objednatel držitelem poštovní licence vyrozuměn o uložení zásilky.

  6. Veškeré účetní doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo mají jinou závadu v obsahu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli služby k doplnění, aniž by se tak dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu objednateli ode dne doručení nových účetních dokladů.

  7. Platba se považuje za zaplacenou, jakmile je připsána na účet zhotovitele.





Smluvní pokuty

  1. Objednatel je oprávněn při nedodržení sjednaného termínu doby plnění tj. předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

  2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou mu zhotovitel svým prodlením způsobil.





Práva a povinnosti smluvních stran

  1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla specifikovaný v čl. II této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a způsobem odpovídajícím zákonu č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je pojištěn pro případ vzniku škody.

  2. Zhotovitel prohlašuje, že je znalcem zapsaným v seznamu znalců vedených soudem:……………………………....

  3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a předáním objednateli. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržet všechny související předpisy v oblasti předmětu této smlouvy, tak aby činnost pro objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Zápis o předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad, závad a nedodělků“. Budou-li při předání díla zjištěny jakékoliv vady a nedodělky, má objednatel právo dílo nepřevzít a smluvní strany jsou povinny vyhotovit jejich soupis a popis včetně předpokládaného data jejich odstranění zhotovitelem.

  4. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel povinen dílo převzít jen, je-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

  5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný volný přístup do všech prostor za účelem řádného provedení předmětu díla.

  6. Veškeré skutečnosti týkající se díla a objednatele, o kterých se zhotovitel dozví pří zhotovování díla, se považují za obchodní tajemství. Zhotovitel se zavazuje tyto informace neposkytnout třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé porušením této povinnosti.

  7. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění.





Další ujednání

  1. Veškeré dokumenty týkající se této smlouvy, musí být doručovány do sídla objednatele uvedeného v záhlaví.

  2. Obě smluvní strany jsou povinny zajistit řádný příjem poštovních zásilek doručovaných na adresy pro doručování uvedené v záhlaví  této smlouvy.

  3. V případě změny doručovací adresy v průběhu provádění díla je dotčená smluvní strana povinna toto neprodleně písemně oznámit druhé straně.

  4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zda zásilku vyzvedne.

  5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy vedoucí k odstranění nastalých skutečností.

  6. Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech jazyce českém, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jeden (1) výtisk stejnopisu.

  7. Veškeré nároky smluvních stran musí být uplatněny písemně prostřednictvím datové schránky nebo doporučenou zásilkou.

Změna smlouvy

Tuto smlouvu lze měnit výhradně písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou vzestupně číslovány.





Zánik smlouvy

  1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká zejména:

  • splněním závazku,

  • uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána,

  • dohodou smluvních stran.

  1. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl
    a objednateli vyúčtovat jejich cenu, včetně ceny materiálů, které při provádění díla použil. Xxxxxxxxxx je rovněž povinen vyčistit a vyklidit místo provádění díla a předat je v náležitém stavu objednatel.

  2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli. V případě pochybností mají obě strany za to, že doručeno je nejpozději 7. pracovní den ode dne odeslání objednatelem. Totéž platí v případě, kdy zhotovitel doručení zmaří (např. nevyzvednutí zásilky v úložní době atd.).

  3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

  • je v prodlení s realizací díla 30 kalendářních dní a více nebo,

  • postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy,

  • je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkurzní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo,

  • neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle na více než 30 kalendářních dní.





Zvláštní a závěrečná ustanovení

  1. Předání a převzetí díla bude provedeno na adrese SSHR, Xxxxxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0 na základě předávacího protokolu. Za SSHR dílo převezme od zhotovitele Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, a to včetně kompletní listinné dokumentace.

  2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí platným právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

  3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, činností jeho zaměstnanců při provádění předmětu díla podle této smlouvy po celou dobu provádění díla stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, nezúčastněné osobě.

  4. Xxxxxxxxxx souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, bude uveřejněna na internetových stránkách objednatele, nebo poskytnuta v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštního právního předpisu).

  5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy.

  6. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem, kdy podpis připojila smluvní strana, která ji podepsala jako druhá v pořadí.



Přílohy:

Příloha č. 1 – Základní přehled o obilních silech

V Praze dne: ……………… 2014 V  dne: ……………… 2014

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………………… …………………….…………………

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, XXx. jméno, příjmení, razítko, pozice

ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů (podpis)

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Příloha č. 1 ke Smlouvě – Základní přehled o obilních silech

„Znalecké posudky technologií obilních sil“



Základní přehled o obilních silech


        1. Stávající stav obilních sil je nevyhovující a zadavatel požaduje popsat přesný stav ve vypracovaných soudně-znaleckých posudcích.


        1. Posudky by měly umožnit posoudit stav technologie jednotlivých obilních sil a zároveň přibližně ještě před vlastní PS s rozpočtem umožnit stanovit náklady na uvedení těchto obilních sil na současnou úroveň techniky a technologie.


        1. Nepřípustný mnohdy i havarijní stav technologie obilních sil, která je udržovaná pouze předsklizňovou údržbou a pravidelnými opravami, přičemž původní technologie každého obilních sila je instalována vždy při jeho uvedení do provozu, což je u jednotlivých obilních sil již 20 – 25 let.


Silo adresa Katastrální území

Nabývací titul Správy

Ochraňovatel

Před návštěvou informovat vedení společnosti!

Stav technologií

odpovídá datu

uvedení do provozu

Celková kapacita

obilních sila (kt)

Poznámka

Kontaktní osoba na dohodu o termínu návštěvy sila!

Silo

Havlíčkův Brod

Havířská 1059

58001

Havlíčkův Brod

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 28.3.1994

Cerea, a.s. Xxxxxxxx 000 00000 Xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx,tech.ředitel

m:724180218

r.1991

20


Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí skladu (sila)

m:602651671

Silo Kaznějov

K Cementárně 535

33151

Kaznějov

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 9.5.1994

ZZ Plzeň, a.s., K Cementárně 535

33151Kaznějov

předseda představenstva

p. Xxxxxxxx Xxxxx,

m:602480628

místopředseda představenstva x. Xxxxxxx, m:724114478

r.1992

20


p. Xxxxxxxx Xxxx, vedoucí provozu Kaznějov m:724166374

Silo Podbořany

Jarní Zahrada 708,

44101 Podbořany

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 14.6.1994

Agro ZZN, x.x. Xxxxxxxx, síslo: V Xxxxxxx 0000, 00000 Xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, vedoucí divize Podbořany m:602111886

r.1987

10


p. Xxxx Xxxxxxx, vedoucí sila

m:721456754

Silo Žatec

U Oharky 624

43801

Žatec

Smlouva o převodu práva hospodaření ze dne 14.6.1994

Agro Teplice, a.s.,Xxxxxx Xxxxxxxxx 843, 41501 Teplice,

Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, ředitel společnost, m:602237436, před návštěvou informovat!

p.Xxxxxx Xxxxx,vedoucí divize Sedlec (Sedlec u Mostu, Žatec), m:606637404

r.1993

20


p. Xxxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí sila

m:602350817

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

„Znalecké posudky technologií obilních sil“






FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku


„Znalecké posudky technologií obilních sil“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Xxxxxxxx 000/0,000 00 Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxxx, XX 00000000

Uchazeč

(obchodní firma nebo název):


Sídlo - celá adresa včetně PSČ

(v případě fyzické osoby místo

podnikání)


Právní forma:


Identifikační číslo:


Daňové identifikační číslo:


Rodné číslo

(vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)




Celková cena zakázky bez DPH

Xxxxxxx hodnota DPH

Celková cena zakázky včetně DPH




V …………………… dne ………………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem xxxxxxxx


Příloha č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

pro veřejnou zakázku

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

Zadavatel: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Xxxxxxxx 000/0,000 00 Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxxx, XX 00000000

Já (my) ………………………………………………………………….……..

(obchodní firma)

podávám/e nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku a prohlašuji/jeme, že akceptuji/jeme podmínky zadání této veřejné zakázky.

Prohlašuji/jeme, že jsem/jsme vázán/i celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Prohlašuji/jeme, že všechny údaje, informace a data uvedené v naší závazné soutěžní nabídce jsou pravdivé, úplné a aktuální.

Prohlašuji/jeme, že údaje uvedené v nabídce vztahující se k hodnocení nabídky podle hodnotících kriterií nejsou obchodním tajemstvím.

Datum: ……………………………

Jméno/a oprávněné/ých nebo pověřené/ých osoby/ osob:

……………………..……..………………………………………..

podpis


Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Já (my) níže podepsaní (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč ………………………………
splňuje základní kvalifikační v požadovaném rozsahu tak, že:

  1. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů
    z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
    o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

  2. uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

  3. statutární ogán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba uchazeče nenaplnila v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního předpisu;

  4. vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rohodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

  5. uchazeč není v likvidaci;

  6. uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

  7. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

  8. uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;

  9. uchazeč ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost uchazeče nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

  10. uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

  11. uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V …………………… dne ……………………

…………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem xxxxxxxx

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

„Znalecké posudky technologií obilních sil“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Já (my) níže podepsaný (í) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

…………………………………………………………………

(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V …………………… dne ……………………

………………………………………

razítko a podpis osoby oprávněné

jednat jménem xxxxxxxx

Document Metadata

Filed: October 4th, 2024