ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo organizácie: K Dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Štatutárny orgán: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, predseda

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

Zástupca splnomocnený:

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Xxx. Xxxxx Xxxxx

b) a technických: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx

(ďalej len “Objednávateľ ”)

a

2. Názov: SOAR sk, a.s.

Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán: Xx. Xxxxxx Xxxxx, predseda predstavenstva

Zapísaná v: OR Okresného súdu Žilina oddiel Sa vložka č. 10898/L

IČO: 50442201

DIČ: 2120333248

IČ DPH: SK2120333248

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Xx. Xxxxxx Xxxxx, predseda predstavenstva

b) technických: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, stavbyvedúci

Číslo telefónu: 041 / 723 22 11

Email: xxxx@xxxx.xx

a

Názov: SOAR, spol. s r.o.

Sídlo: Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina

Štatutárny orgán: Xx. Xxxxxx Xxxxx, konateľ

Zapísaná v: OR Okresného súdu Žilina oddiel Sro vložka č. 11122/L

IČO: 36380041

DIČ: 2020097508

IČ DPH: SK2020097508

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Xx. Xxxxxx Xxxxx, konateľ

b) technických: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, stavbyvedúci

Číslo telefónu: 041 / 723 22 11

Email: xxxx@xxxx.xx

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“.

2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“; kód projektu CLT01026 (ďalej len Projekt).

2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela

„Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“. Miesto realizácie diela – Malinovského 245, 916 21 Čachtice, parcelné čísla: C-KN 2697. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä podľa :

- Projektovej dokumentácie spracovanej v 02/2021, spracovateľom projektu APM, s.r.o., Xxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxxx, zodpovedným projektantom Akad. arch. Xxxxxxx Xxxxxxx a kolektívom autorov,

- Detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer,

- Zoznamu kľúčových výrobkov,

- Časového plánu výstavby (harmonogramu),

- Popisu opatrení, meraní, inšpekcií, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality a súladu s projektovou dokumentáciou,

- Detailnej informácie o spôsobe nakladania s generovaným odpadom,

- Ponuky úspešného uchádzača predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vybraný ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť.

3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, oktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z.,

technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode

3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 1 674 028,03 eur

DPH 20 % 334 805,61 eur

Spolu 2 008 833,64 eur

Slovom dvamiliónyosemtisícosemstotridsaťtri eur 64 centov

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní.

5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak

o.i. nemá právo najmä na náhradu:

a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených

v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;

b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;

c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;

d) nákladov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;

e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;

f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Xxxxxxxxxx v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;

g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;

h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;

i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;

b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela;

c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác naviac, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;

b) Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce naviac, potrebu ktorých Xxxxxxxxxx mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.

c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác naviac, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.

5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.

5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxxxxxxxx je povinný:

- ku dňu podpisu Zmluvy zložiť na osobitný účet Objednávateľa alebo vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo do 14 dní od účinnosti Zmluvy poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000 sumu vo výške 10% z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú záruku. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t.j. až pokým Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a Objednávateľ takto dokončené dielo bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;

- ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet Objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000, alebo poskytnúť bankovú záruku

v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.19. tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.

5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Xxxx za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých používaných komunikáciách, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.

5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR v rozsahu minimálne 20% z Ceny predmetu Zmluvy. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany, stavebným dozorom a autorským dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

5.19 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:

a) číslo Zmluvy,

b) termín splatnosti faktúry,

c) forma úhrady,

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,

f) kód projektu, presný názov projektu,

g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom a autorským dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru, autorského dozoru a Objednávateľa,

h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania

a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.12 tohto článku Zmluvy.

5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým plánom výstavby (harmonogramom), ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia 720 dní odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom o nadobudnutí účinnosti zmluvy. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok, pandémia a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Xxxxxx Xxxxxxxxxx predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.

6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa

dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Xxxxx sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

6.10. Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác prevádzkou ohraničenou časovým intervalom nasledovne: od 06:00 hodiny do 18:00 hodiny počas pracovných dní. Soboty, nedele a dni pracovného pokoja bez stavebnej činnosti, s výnimkou výslovného súhlasu Objednávateľa na vykonávanie stavebných prác a dodávok aj cez soboty, nedele a dni pracovného pokoja.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Malinovského 245, 916 21 Čachtice, parcelné číslo: C-KN 2697.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.

c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky

c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

• prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

• zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,

• oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje

o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona

o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,

• zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky

d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 7 tejto Zmluvy;

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi

o pozemných komunikáciách.

f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.

g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;

h) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

i) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;

j) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

k) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;

l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,

m) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

n) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.

o) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;

p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších

predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;

q) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

r) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.

Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:

- výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.

- pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č.365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.

- Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.

- Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie stavby predložiť platné zmluvy so zneškodňovateľmi odpadov, platné súhlasy na nakladanie s odpadmi a prepravu nebezpečných odpadov.

- Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov.

- Detailná informácia o spôsobe nakladania s generovaným odpadom tvorí prílohu č. 8 tejto zmluvy.

s) Zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať podmienky Krajského pamiatkového úradu Trenčín uvádzané v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii obnovy Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach, zapísaného

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a platnú legislatívu o ochrane pamiatkového fondu.

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode

5.12 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.

8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu Zmluvnú stranu

o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9 tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR, AUTORSKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Xxxxx Xxxxxxx, osvedčenie 00366*10*.

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie autorského dozoru: Akad. arch. Xxxxxx Xxxxxx.

9.4 Autorský dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky overovať dodržiavanie projektu, podmienok stanovených v stavebnom povolení a vyjadreniach dotknutých

orgánov a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť.

9.5 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 11544*10*.

9.6 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

9.7 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Xxxxxxxxxx považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.8 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového plánu výstavby (harmonogramu) od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Xxxxx, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom a autorským dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:

a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,

b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok

– bez závad,

c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,

d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,

e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,

f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,

g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,

h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenom formáte a jedenkrát v CD/DVD formáte,

i) Úradne overený geometrický plán, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní

j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis), ak je požadované v kolaudačnom konaní

k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam

l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči

m) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Xxxxx za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje

za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.

10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:

a. Kompletný stavebný denník;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.

11.2. Plnenie má vady ak:

a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na

znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou

dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátene prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľom vyrubené.

12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII.

ZABEZPEČENIE ZÁVӒZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Xxxxxxxxxx je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa časového plánu výstavby (harmonogramu) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:

• odstúpiť od Zmluvy

• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.

14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len

,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon,

ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.

15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9 tejto zmluvy;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému plánu výstavby (harmonogramu) podľa Prílohy č. 4 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,

h) nedodržanie podmienok úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo ak sa preukáže, že sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, a to najmä v prípade, ak bude objednávateľ povinný v dôsledku týchto skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant, alebo jeho časť. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

i) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl.

V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa financovania,

b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) dokladov a overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a po celú dobu povinnej archivácie súvisiacich dokumentov, určenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky

c) Úrad pre finančný mechanizmus,

d) Ministerstvo zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva,

e) Výbor pre finančný mechanizmus,

f) Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva,

g) Ďalšie kontrolné orgány a orgány oprávnené na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky subjekty poverené týmito inštitúciami

h) Krajský pamiatkový úrad Trenčín.

16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ financovania neschváli predmetné verejné obstarávanie.

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia spracovaná v 02/2021, spracovateľom projektu APM, s.r.o., Xxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxxxxx, zodpovedným projektantom Akad. arch. Xxxxxxx Xxxxxxx a kolektívom autorov

Príloha č. 2 – Detailná technická a cenová špecifikácia vo forme oceneného výkazu výmer Príloha č. 3 – Zoznam kľúčových výrobkov

Príloha č. 4 – Časový plán výstavby (harmonogram)

Príloha č. 5 - Popis opatrení, meraní, inšpekcií, skúšok a kontrol určených na zabezpečenie kvality a súladu s projektovou dokumentáciou

Príloha č. 6 - Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 7 – Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb

Príloha č. 8 - Detailná informácia o spôsobe nakladania s generovaným odpadom

V ......................., dňa .................. V Žiline, dňa ..................

.................................................... ..........................................................

Objednávateľ Zhotoviteľ

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxxx Xxxxx

predseda predseda predstavenstva SOAR sk, a.s.

..........................................................

Xx. Xxxxxx Xxxxx konateľ SOAR, spol. s r.o.

Stavba: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
JKSO: Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice	KS: Dátum:
Objednávateľ:	IČO:	36126624
Trenčiansky samosprávny kraj	IČ DPH:	2021613275
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s. a SOAR, spol. s x.x.	XXX: IČ DPH:
Projektant:	IČO:	47234792
XXX,x.x.x.	XX DPH:	SK2023299080
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:
Cena bez DPH		1 674 028,03
Sadzba dane Základ dane		Výška dane
DPH základná 20,00% 0,00		0,00
znížená 20,00% 1 674 028,03		334 805,61
Xxxx s DPH v EUR		2 008 833,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavba:	Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj	Projektant:
Zhotoviteľ:	Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s. a SOAR, spol. s r.o.	Spracovateľ:

APM,s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

SO1-1	Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov,	603 156,67	723 788,00
	obnova fasády
SO1-2	Ostatné rekonštrukčné práce	957 651,54	1 149 181,85
SO1.2	Ostatné rekonštrukčné práce	957 651,54	1 149 181,85
SO2	Dažďová vonkajšia kanalizácia	62 182,17	74 618,60
SO3	Splašková vonkajšia kanalizácia	20 882,95	25 059,54
SO4	Lapač tukov	5 857,16	7 028,59
SO5	Areálový vodovod	18 554,44	22 265,33
SO6	Elektrická prípojka NN	5 743,10	6 891,72

Náklady z rozpočtov

G Zariadenie prípravovne NENACEŇOVAŤ! Slúži ako informácia o budúcom vybavení

G.1 Zoznam strojov a zariadení

1 674 028,03

0,00

0,00

2 008 833,64

0,00

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach

Objekt:

SO1-1 - Sanácia statiky objektu, výmena výplní otvorov, obnova fasády
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:	Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o	Projektant: Spracovateľ:	APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		603 156,67
D HSV	Práce a dodávky HSV	410 645,47
D 1	Zemné práce	6 850,46

1	K	121101001.S	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	80,000	25,00	2 000,00
2	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	60,000	13,78	826,80
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm xxxx.3	m3	121,000	16,05	1 942,05
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	121,000	0,83	100,43
5	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	60,000	2,40	144,00
6	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	60,000	8,96	537,60
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	181,000	7,18	1 299,58

D 2 Základy 58 645,53

8 K 271573002.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkodrvy fr.0-32 mm m3 12,000 51,04 612,48

P Poznámka k položke:

-štrkodrva frakcie 0-32mm

9
K
271-R1 Stabilizácia presadnutej zeminy pod základmi hĺbkovou injektážou syntetickou živicou aplikovanou technológiou URETEK DEEP INJEKTIONS, D+M
sub.
1,000
54 810,00
54 810,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

10 K 273321312.S Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 m3 13,000 108,59 1 411,67

			Betón STN EN 206-1-C 20/25
11	K	273361821.R	Výstuž základových dosiek a múrov z ocele 10505 vrátane lepených kotiev HILTI	t	0,090	12 448,11	1 120,33
	P		Poznámka k položke: FERONA - betonárska oceľ 10505 HILTI - HIT HY-200 / Hit HY-70
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,490	1 410,31	691,05
	P		Poznámka k položke: FERONA - zvárana sieťovina
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie 59 390,34

P Poznámka k položke:

13
K
310239211.S Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú
m3
14,000
313,55
4 389,70

P Poznámka k položke:

POROTHERM -25 PT tehla plná

14
K
310-R1 Sanácia zvislých a šikmých trhlín v existujúcich murivách ich zošitím špirálovými prútmi technológie "BRUTT SAVER"
m
300,000
78,75
23 625,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 K 310-R2 Dodatočná izolácia vlhkého muriva infúznymi vrtmi +krémová injektáž DRY ZONE m2 228,000 126,00 28 728,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K 317161273 Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm ks 4,000 27,94 111,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 K 317321315.R Betón železový (bez výstuže) tr. C 20/25 m3 6,000 112,49 674,94

P Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

19 K 341351105.S Xxxxxxxx stien a priečok obojstranné zhotovenie- dielce m2 22,000 25,27 555,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	341321410.R	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30 s hydroizolačnou kryštalickou prísadou VANDEX AM10 v množstve 3% váhy cementu, t.j. 9,0 kg/m	m3	2,000	149,12	298,24

P Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

20	K	341351106.S	Xxxxxxxx stien a priečok obojstranné odstránenie- dielce	m2	22,000	3,77	82,94
21	K	341361821.R	Výstuž stien a priečok 10505 vrátane lepených kotiev HILTI HIT HY-200	t	0,520	1 667,92	867,32

Poznámka k položke:

P FERONA - betonárska oceľ 10505 HILTI - HIT HY-200 / Hit HY-70

22 K 341362021.S Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 0,040 1 412,43 56,50

P Poznámka k položke:

FERONA - zvárana sieťovina

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 242,07

23 K 411238221.S Zamurovanie otvoru s plochou do 4,00 m2 v klenbách tehlami hr. 150-300 mm m2 4,000 106,89 427,56

P Poznámka k položke:

POROTHERM -25 PT tehla plná

24 K 411321414.S Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25 m3 1,700 112,49 191,23

P Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 20/25

25 K 411351101.S Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 10,000 19,34 193,40

P Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

26	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	10,000	3,30	33,00
27	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	10,000	6,06	60,60

P Poznámka k položke:

Debniací systém ULMA

28	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	10,000	1,52	15,20
29	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,080	1 412,54	113,00

P Poznámka k položke:

FERONA - zvárana sieťovina

30	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,000	20,63	185,67
31	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,000	2,49	22,41

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 162 405,29

32	K	612902000.R	Odstránenia starých náterov vonkajších fasád obrúsením - v rozsahu mimo otlčených	m2	519,000	5,03	2 610,57
33	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu penetráciou základnou	m2	460,000	1,33	611,80

P Poznámka k položke:

BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

34 K 612460245.R Vnútorná omietka vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm m2 460,000 27,50 12 650,00

P Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

35 K 612465184 Vnútorná omietka vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm m2 2 240,000 11,00 24 640,00

P Poznámka k položke:

BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

36 K 612460242.R Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm m2 120,000 11,83 1 419,60

P Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

37	K	612-R1	Vysušovacia sanačná omietka na odstránenie vlhkosti zo stien, hr. 30mm	m2	555,000	78,00	43 290,00
38	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	519,000	1,71	887,49

P Poznámka k položke:

BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

39 K 622460245.R Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 30 mm m2 519,000 23,34 12 113,46

P Poznámka k položke:

BAUMIT Jadrová omietka

40 K 622466184 Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm m2 1 230,000 10,15 12 484,50

P Poznámka k položke:

BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

41 K 622463026 Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, weber 703 - fluat m2 1 230,000 2,14 2 632,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 K 622-R1 Obnova pilastrov a ríms sub 1,000 15 811,00 15 811,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	622463118-R	Vonkajšia omietka stien štuková + sieťka zo zmesi Xxxxx - Xxxxxxxxx, xxxxx.štuková stierka univerzal	m2	18,000	11,80	212,40

Poznámka k položke:

P BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer) BAUMIT Jadrová omietka/

BAUMIT VivaRenova / Renovačný štuk

44 K 622491301 Náter fasádny minerálny tekutý Weber - Terranova, weber.ton silikátový A110, dvojnásobný m2 1 230,000 4,44 5 461,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K 622463032 Penetrácia podkladu náterom weber 553 m2 1 230,000 1,12 1 377,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46
K
625250541.R Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa, systém lepený celoplošne bez prikotvenia
m2
150,000
19,97
2 995,50

P Poznámka k položke:

kontaktný zatepľovací systém BEKWOODCOTE

47
K
625250201.R Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien EPS hr. 50 mm, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 200 kPa, zatĺkacie kotvy
m2
48,000
30,00
1 440,00

P Poznámka k položke:

kontaktný zatepľovací systém BEKWOODCOTE

48 K 631312511.S Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm m3 34,000 187,00 6 358,00

P Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 12/15

49	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	1 527,000	1,01	1 542,27
50	M	283230007500	Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, KNAUF	m2	1 679,700	1,00	1 679,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

51 K 632100R Cementový poter BAUMIT Estrich, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm m2 1 108,000 11,00 12 188,00

P Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 16/20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 115 490,37

52	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 420,000	3,00	4 260,00
53	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5 680,000	2,00	11 360,00
54	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 420,000	0,50	710,00
55	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 387,000	1,82	2 524,34
56	K	962031132.S	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	280,000	3,00	840,00
57	K	962031132.R	Búranie prímuroviek hydroizolácií	m2	112,000	3,96	443,52
58	K	962032231.S	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	7,000	46,93	328,51
59	K	963042819.R	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	m	42,000	8,65	363,30
60	K	963051110.S	Búranie železobetónových stropov doskových xx.xx 80 mm, -2,40000t	m3	7,000	100,46	703,22
61	K	965022199.R	Búranie kamenných obkladov stupňov, -0,19200t	m2	16,000	12,14	194,24
62	K	965041000.R	Búranie podláh a podkladov pod podlahami do predpísanej hĺbkxy -2,20000t	m3	180,000	85,72	15 429,60
63	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, xx.xx 100 mm, -1,40000t	m3	25,000	11,97	299,25
64	K	968062245.S	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	212,000	2,87	608,44
65	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	93,000	3,44	319,92
66	K	971046004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00004t	cm	5 500,000	1,00	5 500,00
67	K	971052651.S	Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	3,000	187,85	563,55
68	K	973022341.S	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0,25 m2, hĺbky do 150 mm, -0,02900t	ks	70,000	13,94	975,80
69	K	974029153.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 100 mm a š. do 100mm, -0,02300t	m	110,000	20,35	2 238,50
70	K	978013191.S	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	740,000	3,10	2 294,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	978015391.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu 100 %, -0,05900t	m2	680,000	2,44	1 659,20
72	K	978021191.S	Otlčenie omietok vnútorných cementových v rozsahu 100 %, -0,06400t	m2	770,000	6,29	4 843,30
73	K	978023261.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kyklopského a ostatného, -0,01600t	m2	770,000	3,17	2 440,90
74	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	52,000	4,65	241,80
75	K	978071211.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej, - 0,07300t	m2	112,000	4,34	486,08
76	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	719,790	8,48	6 103,82
77	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	719,790	6,37	4 585,06
78	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 478,110	0,28	1 813,87
79	K	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	719,790	13,36	9 616,39
80	K	979087112.R	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	719,790	3,88	2 792,79
81	K	97999-R1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	719,790	43,00	30 950,97

	D	99	Presun hmôt HSV				6 621,41
82	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	531,840	12,45	6 621,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				192 511,20
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				15 240,04

83 K 711113141 Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vodeI AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej m2 102,000 18,66 1 903,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej	m2	112,000	1,91	213,92
85	M	14244	Nopová fólia NOPPEX LIGHT 380g/m2 1,0x20m	m2	128,800	1,00	128,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86	K	711133001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	635,000	6,00	3 810,00
87	M	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu, hnedá	m2	726,000	7,14	5 183,64

P Poznámka k položke:

FATRAIZOLFA - FATRAFOL 803

88	K	711410110.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	112,000	9,98	1 117,76
89	M	245610003300	Náterová hydroizolácia Rubber N 500, 1-zložková na báze modifikovaných asfaltov, tekutá guma, spotreba 0,5-2,0 kg/m2	kg	224,000	6,83	1 529,92

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

90	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie	m2	86,000	2,45	210,70
91	M	V-SUPER1	Náter ochranný hydroizolačný Vandex Super	kg	172,000	4,31	741,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 148,394 2,70 400,66

D 712 Izolácie striech 2 391,40

93	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	127,000	6,62	840,74
94	M	283220002100	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, izolácia kotvených a priťažených plochých striech, odolnosť UV žiareniu, môžnosť v vystavenia priamym atmosférickým vplyvom, farba sivá	m2	133,350	7,14	952,12

P Poznámka k položke:

FATRAIZOLFA - FATRAFOL 810

95	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	127,000	2,00	254,00
96	M	000000000000	Geotextília polypropylénová Geofiltex 63 63/30, šxl 4x50 m, 300 g/m2, IZOLA	m2	139,700	2,00	279,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97 K 998712202.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 23,263 2,80 65,14

D 713 Izolácie tepelné 10 144,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	M	2800C-SD1	Spádová doska XPS hr. 40-120 mm, hrany dosiek s polodrážkou, λ max. 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa,	m2	90,000	21,00	1 890,00

ISOVER - STYRODUR 2800C - spádová doska

99
M
283720009000 Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150 kPa, λ max. 0,034 W/m.K, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER
m2
450,000
14,00
6 300,00

P Poznámka k položke:

ISOVER - EPS 150S

100	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	540,000	1,44	777,60
101	M	283230007500.S	Fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm D+M	m2	677,600	1,53	1 036,73

P Poznámka k položke:

Oddeľovacia fólia na potery, šxl 1,25x80 m, XXXXX

102 K 998713202.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 100,043 1,40 140,06

D 764 Konštrukcie klampiarske 2 758,08

135
K
764414530.S Oplechovanie parapetov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, vrátane rohov, celoplošným lepením r.š. 200 mm, ozn.KL1
m
5,000
22,25
111,25

P Poznámka k položke:

atypický výrobok z predzvetraného titánzinkového plechu

134
K
764424570.S Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z predzvetraného titánzinkového TiZn plechu, celoplošným lepením r.š. 500 mm, ozn. KL2
m
36,000
59,20
2 131,20

P Poznámka k položke:

atypický výrobok z predzvetraného titánzinkového plechu

103
K
764454453.S Doplnenie existujúcich zvodových rúr pri sokloch z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm, ozn KL3
m
20,000
23,21
464,20

P Poznámka k položke:

zvodová rúra DN 100 z pozinkovaného farbeného plechu

106 K 998764202.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 27,067 1,90 51,43

D 766 Konštrukcie stolárske 120 197,20

107
M
766-O1 Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/140 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O1, D+M
ks
56,000
892,50
49 980,00

P Poznámka k položke:

REDON - O1 drevené okno 100/140 cm

108
M
766-O2 Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/125 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O2, D+M
ks
21,000
840,00
17 640,00

P Poznámka k položke:

REDON - O2 drevené okno 100/125 cm

109
M
766-O3 Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, ozn.O3, D+M
ks
1,000
451,50
451,50

P Poznámka k položke:

REDON - O3 drevené okno 100/60 cm

110
M
766-O3A Tvarová replika pôvodného dreveného okna 100/60 cm červený smrek, profil IV 78, kovanie na okná GU, tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, klučka dobová, s drevenou vetracou mriežkou ozn.O3A, D+M
ks
1,000
1 097,25
1 097,25

P Poznámka k položke:

REDON - O3A drevené okno 100/60cm

111
M
766-O4 Drevený nadsvetlík 93/30 cm červený smrek, profil IV 78, , tepelnoizolačné dvojsklo, Ug=1,1, povrchová úprava jednofarebná Remmers, ozn.O4, D+M
ks
1,000
241,50
241,50

P Poznámka k položke:

REDON - O4 drevené okno 93/30 cm

112
M
766-D1 Dobové exteriérové dvojkrídlové vráta 340/350 cm s vloženým otváravým krídlom bez zárubne, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D1, D+M
ks
1,000
14 196,00
14 196,00

P Poznámka k položke:

REDON - D1 drevenévráta 340/350 cm

113
M
766-D2 Dobová exteriérová zasklená stena 275/300 cm s vloženými jednokrídlovými dverami, bezpečnostné sklo, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D2, D+M
ks
1,000
5 439,00
5 439,00

P Poznámka k položke:

REDON - D2 drevená zasklená stena 275/300 cm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	M	766-D3	Dobové exteriérové dvojkrídlové vráta 165/220 cm s rámovou zárubňou, zateplená výplň, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D3, D+M	ks	1,000	4 326,00	4 326,00

REDON - D3 drevené vráta 165/220 cm

115
M
766-D4 Dobové exteriérové dvojkrídlové vráta 152/180 cm s rámovou zárubňou, zateplená výplň, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D4, D+M
ks
1,000
3 906,00
3 906,00

P Poznámka k položke:

REDON - D4 drevené vráta 152/180 cm

116
M
766-D5 Dobové exteriérové jednokrídlové dvere 93/193 cm s rohovou drevenou zárubňou osadené v kamennom ostení, zateplená výplň, tesnenie prahu, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D5, D+M
ks
10,000
1 659,00
16 590,00

P Poznámka k položke:

REDON - D5 drevené dvere 93/193 cm

117
M
766-D5A Dobové exteriérové jednokrídlové dvere 93/193 cm s rohovou drevenou zárubňou osadené v kamennom ostení, zateplená výplň, tesnenie prahu, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, s vetracou mriežkou ozn. D5A, D+M
ks
1,000
2 058,00
2 058,00

P Poznámka k položke:

REDON - D5A drevené dvere 93/193 cm

118
M
766-D6 Dobové exteriérové dvojkrídlové dvere 136/210 cm s rámovou drevenou zárubňou, zateplená výplň, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D6, D+M
ks
1,000
2 950,50
2 950,50

P Poznámka k položke:

REDON - D6 drevené dvere 136/210 cm

119
M
766-VM Drevená protidažďová vetracia žalúzia 93/25 m osadená nad dvere v kamennom portáli, červený smrek, povrchová úprava Remmers, ozn. VM, D+M
ks
1,000
367,50
367,50

			REDON -VM drevená vetracia žalúzia 93/25 cm
120	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 192,433	0,80	953,95
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 750,73
121	M	767-M	Tvarová replika jednoduchej kovanej prevliekanej mreže osadenej v kamennej šambráne, ozn. M, D+M	ks	1,000	194,25	194,25
	P		Poznámka k položke: SOAR kovovýroba atypický výrobok - kovaná previekaná mreža
122	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	3 032,000	1,47	4 457,04
123	M	767-OK1	Oceľové prvky nosnej konštrukcie - oceľ S235 vrátane predpísaných náterov	t	3,030	3 675,00	11 135,25
	P		Poznámka k položke: SOAR kovovýroba atypický výrobok - kovová nosná konštrukcia
124	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	800,000	1,20	960,00
125	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,810	1,10	4,19
	D	772.1	Umelecko-remeselné a kamenárske práce				23 152,50
126	M	UR-P1	Tvarová replika kamenného pravouhlého portálu s kamenným prahom po obvode spáskou123/223/15 cm z umelokamenného pieskovca ozn. P1, D+M	ks	6,000	2 604,00	15 624,00
	P		Poznámka k položke: REVARO - atypický výrobok P1
127	M	UR-P2	Tvarová replika kamenného pravouhlého portálu s kamenným prahom a nadsvetlíkom po obvode s páskou123/268/15 cm z umelokamenného pieskovca ozn. P2, D+M	ks	1,000	3 727,50	3 727,50
	P		Poznámka k položke: REVARO - atypický výrobok P2

P Poznámka k položke:

128
M
UR-P3 Tvarová replika kamennej šambrány pivničného okna po obvode s páskou 90/60/15 cm z umelokamenného pieskovca ozn. P3, D+M
ks
2,000
514,50
1 029,00

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok P3

129 M UR-OS Odvetrací sokel 7/60 dl. 100 cm z umelokamenného pieskovca, ozn. OS, D+M ks 12,000 231,00 2 772,00

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OS

D 775 Podlahy vlysové a parketové 1 876,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
130	K	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, pribíjaných, vrátane líšt -0,0150t	m2	284,000	6,54	1 857,36
131	K	998775202.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,574	1,05	19,50

ROZPOČET

Stavba:

SO1.2 - Ostatné rekonštrukčné práce
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:	Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o	Projektant: Spracovateľ:	APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		957 651,54
D HSV	Práce a dodávky HSV	51 578,90
D 1	Zemné práce	11 027,14

Objekt: Časť:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1	K	112104149.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 900 do 1000 mm	ks	1,000	1 757,89	1 757,89
2	K	112203229.S	Odstránenie pňa v sťaž. podmienkachsv.n.1:5 do 1:2 priemeru nad 900 do 1000 mm	ks	1,000	892,17	892,17
3	K	113106122.S	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	92,000	3,46	318,32
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	86,000	2,61	224,46
5	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	134,000	25,55	3 423,70
6	K	180405111.R	Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	800,000	2,76	2 208,00
7	M	1OSV2053	Trávové semeno - výber	kg	40,000	8,30	332,00

P Poznámka k položke:

MOUNTFIELD Trávna zmes Park

8 K 181301102.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, xx.xx 150 mm m2 940,000 1,99 1 870,60

D 5 Komunikácie 27 344,04

9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením veľ. 0-16mm, hr.po zhutnení 150 mm	m2	164,000	7,46	1 223,44
10	K	567114311.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 100 mm	m2	55,000	14,90	819,50

P Poznámka k položke:

Betón STN EN 206-1-C 12/15

11	K	596811320.S	Kladenie dlažby z pravidelných kamenných pieskovcových platní hr.50mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	164,000	33,00	5 412,00
12	M	SP-01	Vonkajšia dlažba z pieskovcových platní 90/60 hr. 5,0cm, kladená do lôžka z kamennej drte, hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. SP	m2	172,200	115,50	19 889,10

		Poznámka k položke:
P		Granit Lipnice
D	9	Dlažba z pieskovcových platní 90/60 hr. 5,0cm Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 052,98

14	K	935112211.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	15,000	8,37	125,55
15	M	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, lxšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	50,000	3,71	185,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 420,000	1,30	1 846,00
17	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží	m2	1 387,000	1,30	1 803,10
18	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	91,870	18,96	1 741,86
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	91,870	6,37	585,21
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	826,830	0,28	231,51
21	K	979082111.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt	t	91,870	13,36	1 227,38
22	K	979087112.R	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	91,870	3,88	356,46
23	K	97999-R1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	91,870	43,00	3 950,41

D 99 Presun hmôt HSV 1 154,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	92,750	12,45	1 154,74

D	PSV	Práce a dodávky PSV	701 761,88
D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 085,35

25	K	711210120.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	8,000	6,63	53,04
26	K	711210125.S	Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	238,000	7,60	1 808,80
27	M	S0447	Náter hydroizolačný Sikalastic-200W, hotový, 25 kg, SIKA	kg	285,600	4,00	1 142,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 30,042 2,70 81,11

D 713 Izolácie tepelné 16 833,62

29	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	616,000	4,95	3 049,20
30	M	ISO-S100	Doska z kamennej vlny, 100x1200x2000 mm, vodeodpudivá (doska po celom povrchu hydrofobizovaná), izolácia vhodná pre zateplenie plochých striech, λ max. 0,037 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 70 kPa, reakcia na oheň tr. max. A1	m2	1 232,000	11,00	13 552,00

			ISOVER S hr. 100mm
31	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	166,012	1,40	232,42
	D	721	Zdravotechnika				40 316,26
32	K	1.032	Zdravotechnika	sub.	1,000	40 316,26	40 316,26
	D	723	Plynoinštalácie				20 053,75
33	K	1.033	Plynoinštalácie	sub.	1,000	20 053,75	20 053,75
	D	731	Ústredné kúrenie				87 875,36
34	K	1.034	Ústredné kúrenie	súb	1,000	87 875,36	87 875,36
	D	762	Konštrukcie tesárske				25 926,45

P Poznámka k položke:

35	K	762213811.S	Demontáž schodiska vrátane zábradlia priamočiarych alebo krivočiar. bez podstupníc š. do 1, 50 m, - 0.30000t	m	5,000	24,04	120,20
36	K	762812240.S	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	92,000	3,26	299,92
37	M	605110000500.S	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	3,240	315,00	1 020,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

38	K	762822000.R	Montáž podlahového roštu zo sušeného dreva prierez 2x 60/100 mm	m2	616,000	2,97	1 829,52
39	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smreku prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, nehobľované, bez defektov, hniloby, hrčí	m3	9,600	441,00	4 233,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

40	K	762895000.S	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	14,000	23,00	322,00
41	K	762810026.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	616,000	27,27	16 798,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

42	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	92,000	2,02	185,84
43	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	248,100	4,50	1 116,45

D 763 Konštrukcie - drevostavby 12 286,24

44
K
763111132 Priečka SDK KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm s TI 75 mm
m2
149,000
38,59
5 749,91

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45
K
763112134.R Priečka SDK KNAUF W112 hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® Cement Board Indoor
m2
30,000
93,80
2 814,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	763113136.R	Strop SDK KNAUF W115 hr. 255 mm, dvojitá kca 2xCW 100, 2xUW 100, dosky 2x GKBI hr. 12,5 mm s TI 2x100 mm z vonkajšej strany dosky AQUAPANEL® Cement Board Indoor	m2	9,000	103,19	928,71

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47
K
763122131 Predsadená SDK stena KNAUF W623 hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKBI hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm
m2
44,000
30,47
1 340,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

48
K
763132310 SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm
m2
45,000
29,05
1 307,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

49 K 998763403.S Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m % 121,406 1,20 145,69

D 766 Konštrukcie stolárske 69 772,90

50
M
766-D2 Dobové interierové dvojkrídlové dvere 160/200 cm s rámovou drevenou zárubňou, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D7, D+M
ks
1,000
2 887,50
2 887,50

P Poznámka k položke:

REDON - D7 drevené dvere 160/200 cm

51
M
766-D8 Dobová interiérová deliaca stena 225/250 cm s vloženými jednokrídlovými dverami, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D8, D+M
ks
1,000
4 042,50
4 042,50

P Poznámka k položke:

REDON - D8 deliaca stena 225/250cm

52
M
766-D9 Dobové interiérové jednokrídlové dvere 93/193 cm osadené v kamennom ostení, vetranie v spodnej časti, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D9, D+M
ks
4,000
1 102,50
4 410,00

P Poznámka k položke:

REDON - D9 drevené dvere 93/193 cm

53
M
766-D10 Dobové interiérové jednokrídlové dvere SV 90/197 cm v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D10, D+M
ks
1,000
1 060,50
1 060,50

P Poznámka k položke:

REDON - D10 drevené dvere 90/197 cm

54
M
766-D10A Dobové interiérové jednokrídlové dvere SV 90/197 cm v obložkovej zárubni, zateplená výplň, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D10A, D+M
ks
1,000
1 218,00
1 218,00

P Poznámka k položke:

REDON - D10A drevené dvere 90/197 cm

55
M
766-D11 Dobové interiérové jednokrídlové dvere SV 80/197 cm v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D11, D+M
ks
7,000
1 029,00
7 203,00

P Poznámka k položke:

REDON - D11 drevené dvere 80/197 cm

56
M
766-D12 Dobové interiérové jednokrídlové dvere SV 70/197 cm v obložkovej zárubni, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické, ozn. D12, D+M
ks
4,000
987,00
3 948,00

P Poznámka k položke:

REDON - D12 drevené dvere 70/197 cm

57
M
766-DS Deliaca stienka do WC 160/200 cm s dverami, červený smrek, povrchová úprava Remmers, kovanie historické do WC, ozn. DS, D+M
ks
5,000
945,00
4 725,00

P Poznámka k položke:

REDON - DS deliaca WC stena 1600/200 cm

58
M
766-PD1 Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 25 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, povrchová úprava Remmers, ozn. PD1, D+M
m
67,000
48,30
3 236,10

P Poznámka k položke:

REDON - PD1 parapetná doska 25cm

59
M
766-PD2 Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 40 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, povrchová úprava Remmers, ozn. PD2, D+M
m
31,000
78,75
2 441,25

P Poznámka k položke:

REDON - PD2 parapetná doska 40cm

60
M
766-PD3 Masívna parapetná doska s ukončujúcim nosom šírka 70 cm z bokov zapustená do steny, červený smrek, povrchová úprava Remmers, ozn. PD3, D+M
m
6,000
121,80
730,80

P Poznámka k položke:

REDON - PD3 parapetná doska 70cm

61
M
766-SD Obnova interiérových jednokrídlových dverí 93/193 cm osadených v kamennom ostení prebrúsením, prelakovaním a sanáciou dobových kovaní, ozn. SD
ks
17,000
1 795,50
30 523,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	M	766-KL1	Atypická kuch. linka lomená 225/180 cm vrátane nástenných skriniek a zadnej steny, s dresom, ozn. KL1, D+M	ks	1,000	1 596,00	1 596,00

MEUBLE - KL1 atypická kuch.linka 225/180 cm

63
M
766-KL2 Atypická kuch. linka lomená dl.147 cm vrátane nástenných skriniek a zadnej steny, s dresom a chladničkou, ozn. KL2, D+M
ks
1,000
1 197,00
1 197,00

P Poznámka k položke:

MEUBLE - KL2 atypická kuch.linka 147cm

64 K 998766202.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 692,192 0,80 553,75

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 5 907,41

65
M
767-PO Oceľové dvere 900x1970 plné protipožiarne s oceľovou protipožiarnou zárubňou pre presné tvárnice EW30/D1-C so samozatváračom, ozn. PO, D+M
ks
1,000
672,00
672,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66
M
767-Z Madlo oceľové DN 21,3 mm s uchytením v stene na kotevnú platničku, vrátane náterov, ozn. Z, D+M
m
50,500
34,97
1 765,99

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

67 M 767-RB Rebrík pre výlez na strechu pozinkovaný v. 2,5m, ozn RB, D+M ks 1,000 231,00 231,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

68 M 767-PL Ochranný dierovaný plech do pivničného okna z pl. hr. 2 mm, vrátane náterov, ozn. PL, D+M ks 2,000 89,25 178,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69
M
767-MR Xxxxxxxxxxxx žalúzia do pivničného okna z oc. plechu s ochrannou sieťkou proti hmyzu, vrátane náterov, ozn. MR, D+M
ks
2,000
108,15
216,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70
M
767-D13 Dvere plechové, oceľové, neizolované, interiérové ZK, 900x1970 mm, hr. plechu 0,55 mm s RAL úpravou, vrátane CGAS-zárubne hranatej pre sadrokart. priečky hr. priečky 100 mm, ozn. D13, D+M
ks
1,000
399,00
399,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71
M
767-D14 Interiérové hliníkové jednokrídlové dvere 950/2050 mm, sklo bezpečnostné, klučka-klučka, ozn. D14, D+M
ks
1,000
693,00
693,00

P Poznámka k položke:

PANORAMA SLOVAKIA - D14 hliníkové dvere 950/2050mm

72
M
767-VO Interierové hliníkové výsuvné okno 1450/1100mm s protizávažím,bez spodného profilu rámu, sklo bezpečnostné, ozn. VO, D+M
ks
1,000
997,50
997,50

P Poznámka k položke:

PANORAMA SLOVAKIA - VO hliníkové okno 1450/1100 mm

73 M 767-I1 Madlo sklopné uzavreté 813mm pre invalidov ozn. I1 D+M ks 1,000 117,60 117,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

74 M 767-I2 Madlo rovné 800mm pre invalidov ozn. I2 D+M ks 1,000 68,25 68,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M 767-P Parapetná doska podávacieho okna, nerez AISI304, 1450/300 hr. 40 mm, ozn. P, D+M ks 1,000 504,00 504,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 K 998767202.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 58,431 1,10 64,27

D 771 Podlahy z dlaždíc 8 730,54

77	K	771415014.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	173,000	4,73	818,29
78	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	150,000	25,00	3 750,00
79	M	771-B3-R11	Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kreide, R11/B, Agrob Buchtal, seria Basis 3	m2	35,200	23,52	827,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 M 771-B3-R10 Keramická dlažba, 20x20x0,9cm, kreide, R10/A, Agrob Buchtal, seria Basis 3 m2 149,600 19,99 2 990,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

132 K 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 83,867 4,10 343,85

D 772 Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa 113 513,70

82 K 772501150.S Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm m2 705,000 35,00 24 675,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	M	772-DL	Dlažba z pieskovcových platní 60/60 hr. 4,0cm, s lemovacím pásikom š. 15/90cm, kladená do malty hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. DL	m2	740,250	105,00	77 726,25

Poznámka k položke:

P Granit Lipnice

Dlažba z pieskovcových platní 60/60 hr. 4,0cm

s lemovacím pásikom 15/90cm

84	K	772811011.R	Brúsenie existujúcich kamenných podláh a schodiskových stupňov	m2	118,000	59,85	7 062,30
133	K	998772202.S	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 094,636	3,70	4 050,15

D 772.1 Umelecko-remeselné a kamenárske práce 233 297,27

86	M	UR-KS	Umelecko-remeselné zhotovenie a osadenie umelokamennej kópie sochy Panny Xxxxx s Ježiškom, celkové rozmery 151/81 cm na pôvodné miesto, zreštaurovanie pôvodnej sochy a jej osadenie v zbierkach múzea, vrátane vypracovania potrebných dokumentácií, ozn. KS	ks	1,000	7 917,00	7 917,00
87	M	UR-PS	Umelecko-remeselná demontáž kamennej platne stipesu celkové rozmery 183/84 cm jej zreštaurovanie a osadenie v zbierkach múzea, vrátane vypracovania potrebných dokumentácií, ozn. PS	ks	1,000	4 546,50	4 546,50
88	M	UR-SH	Umelecko-remeselné zreštaurovanie pôvodných slnečných hodín na fasáde, vrátane vypracovania potrebných dokumentácií, ozn. SH	ks	1,000	2 432,85	2 432,85
89	M	UR-RŠ1	Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 235/170 cm ozn. RŠ.1	ks	11,000	2 184,00	24 024,00
90	M	UR-RŠ2	Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 130/170 cm ozn. RŠ.2	ks	30,000	1 617,00	48 510,00
91	M	UR-RŠ3	Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 130/155 cm ozn. RŠ.3	ks	21,000	1 271,55	26 702,55
92	M	UR-RŠ4	Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 130/90 cm ozn. RŠ.4	ks	2,000	724,50	1 449,00
93	M	UR-RŠ5	Umelecko-remeselná obnova exteriérovej kamennej šambrány okien s profilovanou parapetnou rímsou 90/60 cm ozn. RŠ.5	ks	2,000	441,00	882,00
94	M	UR-RP1	Umelecko-remeselná obnova exteriérového kamenného portálu 350/370 cm ozn. RP.1	ks	1,000	5 271,00	5 271,00
95	M	UR-RP2	Umelecko-remeselná obnova exteriérového kamenného portálu s nadsvetlíkom 123/268 cm ozn. RP.2	ks	1,000	2 362,50	2 362,50
96	M	UR-RP3	Umelecko-remeselná obnova exteriérového kamenného portálu 123/223 cm ozn. RP.3	ks	2,000	2 058,00	4 116,00
97	M	UR-OP	Umeleckoremeselná obnova interiérového kamenného portálu 123/223 cm ozn. OP	ks	23,000	1 596,00	36 708,00
98	M	UR-OŠ	Umeleckoremeselná obnova interiérového prikladanej šambrány 90/120 cm ozn. OŠ	ks	6,000	777,00	4 662,00
99	M	UR-S1	Predložené schody 2x15/30 dl.300 cm uložené do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S1, D+M	ks	4,000	909,30	3 637,20

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S1

100
M
UR-S2 Schody 16x17/30+2x17/30 dl.128 cm s medzipodestou uložené do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S2, D+M
ks
1,000
9 975,00
9 975,00

Poznámka k položke:

P REVARO - atypický výrobok S2

101
M
UR-S3 Schody 3x17/30 dl.180 cm uložené do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S3, D+M
ks
1,000
1 942,50
1 942,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S3

102
M
UR-S4 Schody 2x17/30 dl.180 cm uložené do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S4, D+M
ks
1,000
1 942,50
1 942,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S4

103
M
UR-S5 Obklad betónových stupňov 15x15,4/30 dl.218cmz L- prvkov zhotovených z umelokamenného pieskovca, ozn. S5, D+M
ks
1,000
6 567,53
6 567,53

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S5

104
M
UR-S7 Predložený stupeň 65/15-17 dl.340cm uložený do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S7, D+M
ks
1,000
1 438,50
1 438,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S7

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	UR-S8	Predložený stupeň 45/15-17 dl.255cm uložený do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S8, D+M	ks	1,000	1 102,50	1 102,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S8

106
M
UR-S9 Predložený stupeň 35/17 dl.165cm uložený do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S9, D+M
ks
1,000
871,50
871,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S9

107
M
UR-S10 Predložený stupeň 35/18 dl.145cm uložený do piesku na podkladnú betónovú konštrukciu z umelokamenného pieskovca, ozn. S10, D+M
ks
9,000
441,00
3 969,00

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok S10

108 M UR-KP1 Krycia platňa oporného múrika 30/10 dl.600cm z umelokamenného pieskovca ozn KP1, D+M ks 1,000 2 572,50 2 572,50

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok KP1

109 M UR-KP2 Krycia platňa oporného múrika 30/10 dl.487cm z umelokamenného pieskovca ozn KP2, D+M ks 1,000 2 310,00 2 310,00

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok KP2

110
M
UR-OCH Platňa okapového chodníka 60/15 dl.100cm uložený do suchého betónu hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. OCH, D+M
ks
103,000
233,58
24 058,74

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OCH

111
M
UR-OBR Obrubník spevnených plôch 10/20 dl.100cm uložený do suchého betónu hrany rezané, božanovský pieskovec, povrch tryskaný, ozn. OBR, D+M
ks
66,000
50,40
3 326,40

P Poznámka k položke:

REVARO - atypický výrobok OBR

134 K 998775202.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 402,570 1,05 422,70

D 775 Podlahy vlysové a parketové 40 679,70

112	K	775536200.R	Montáž parkiet lepením	m2	284,000	52,50	14 910,00
113	M	775-IP	Parkety masívne intarzné lepené do predpísaného vzoru, buk	m2	298,200	85,00	25 347,00
	P		Poznámka k položke: PARKETY PLACHÝ Parkety masívne intarzné lepené do predpísaného vzoru, buk
	D	781	Dokončovacie práce a obklady				12 018,58
	P		Poznámka k položke: AGROBUCHTAL Keramický obklad,12,5x25x0,6cm, biely matný

117 M 781-ZR Zrkadlo vlepené do keramického obkladu 0,5/1,0m, ozn ZR ks 7,000 39,00 273,00

115	K	781445000.R	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	238,000	24,00	5 712,00
116	M	781-OBK1	Keramický obklad,12,5x25x0,6cm, biely matný do v=2,0m	m2	261,800	22,01	5 762,22

P Poznámka k položke:

Zrkadlo vlepené do keramického obkladu 0,5/1,0m, ozn ZR

118 K 998781202.S Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 117,472 2,31 271,36

D 783 Dokončovacie práce - nátery 4 814,25

119 K 783174530.S Nátery oceľ.konštr. polyuretánové ľahkých - 140μm m2 40,000 23,37 934,80

Poznámka k položke:

P CHEMOLAK

Farba polyuretánová U-2061 CHEMOPUR G základná

Email polyuretánový U-2081 CHEMOPUR E vrchný

120 K 783782404.R Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 490,000 1,95 955,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

121 K 783801800.R Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením m2 1 515,000 1,93 2 923,95

D 784 Dokončovacie práce - maľby 6 650,50

122
K
784452271.R Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané biele dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m
m2
2 830,000
2,35
6 650,50

		Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
D	M	Práce a dodávky M	204 310,76
D	21-M	Elektromontáže	128 768,90

P Poznámka k položke:

123	K	1.123	Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia	sub.	1,000	128 015,40	128 015,40
124	K	1.124	Plynoinštalácia ochranné pospájanie	sub.	1,000	753,50	753,50

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 75 541,86

125 K 1.125 Vzduchotechnika sub. 1,000 75 541,86 75 541,86

ROZPOČET

Stavba:

1.032 - Zdravotechnika
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:	Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o	Projektant: Spracovateľ:	APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		40 316,26
D HSV	Práce a dodávky HSV	6 856,50
D 1	Zemné práce	3 387,47

Objekt: Časť:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm x xxxx.3 nad 100 m3	m3	50,000	13,06	653,00
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	25,000	5,98	149,50
3	K	151101101.S	Xxxxxxx a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	160,000	1,84	294,40
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	160,000	1,81	289,60
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	50,000	1,21	60,50
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	3,00	90,00
7	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,000	6,52	195,60
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	0,65	19,50
9	K	171209002.R	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	58,806	11,00	646,87
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	20,000	7,18	143,60
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,600	14,42	311,47
12	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	36,288	14,70	533,43

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 2 Zakladanie 89,10

13
K
215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2
54,000
1,65
89,10

D 4 Vodorovné konštrukcie 316,71

14
K
451572111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
8,100
39,10
316,71

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 8 Rúrové vedenie 1 841,91

15	K	230120095.S	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	9,00	18,00
16	M	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	m	7,000	1,00	7,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	9,500	1,43	13,59
18	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	9,500	2,08	19,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19 M 286530020200 Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 40 mm, WAVIN ks 0,637 5,31 3,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

20	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	16,000	1,26	20,16
21	M	286110005700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	16,000	3,88	62,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	93,500	1,39	129,97
23	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	18,700	20,18	377,37

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

24	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	12,000	1,97	23,64
25	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	12,000	1,92	23,04

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

26	K	877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	2,000	1,97	3,94
27	M	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	3,10	6,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28	K	877266028.R	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 100	ks	6,000	2,24	13,44
29	M	286510001005	Redukcia PVC-U, DN 110/50 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	2,73	16,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

30	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	9,000	2,24	20,16
31	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	9,000	2,45	22,05

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

32	K	877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	5,000	2,24	11,20
33	M	286510013300	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	5,89	23,56

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

34 M 286510013200 Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN ks 1,000 4,68 4,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

35	K	877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	8,000	2,24	17,92
36	M	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	8,000	2,49	19,92

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

37	K	891173111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	4,10	8,20
38	M	551110029200	Ventil uzatvarací priamy K 83-T DN 32 5/4"	ks	2,000	10,34	20,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,000	1,86	13,02
40	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000	0,41	2,87
41	K	892354111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	m	104,000	5,57	579,28
42	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	75,35	150,70
43	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	104,000	1,01	105,04

P Poznámka k položke:

H07V-U 6 mm2

44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	7,000	0,68	4,76
45	M	283230008100	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	m	7,000	0,16	1,12

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	104,000	0,73	75,92
47	M	283230008200	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	m	104,000	0,22	22,88

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 99 Presun hmôt HSV 1 221,31

48	K	998271201.S	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	t	52,087	5,50	286,48
49	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	52,087	5,50	286,48
50	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	52,076	12,45	648,35

D	PSV	Práce a dodávky PSV	33 459,76
D	713	Izolácie tepelné	1 028,35

51 K ZTI-623 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m 248,000 3,15 781,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	ZTI624	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	2,000	0,48	0,96

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

53 M ZTI625 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 59,000 0,67 39,53

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M ZTI626 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 57,000 0,76 43,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 M ZTI627 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 30,000 1,04 31,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

56 M ZTI628 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 25,000 1,23 30,75

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

57 M ZTI391 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 42,000 1,23 51,66

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 M ZTI392 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 33,000 1,44 47,52

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

59 K 998713103.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m t 0,021 105,00 2,21

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 827,68

60	K	ZTI-630	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	95,000	8,89	844,55
61	M	ZTI631	HT rúra hrdlová DN 32 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	95,000	1,33	126,35

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62	K	ZTI-632	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	10,000	9,35	93,50
63	M	ZTI633	HT rúra hrdlová DN 40 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	10,000	1,27	12,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64	K	ZTI-634	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	18,000	9,73	175,14
65	M	ZTI635	HT rúra hrdlová DN 50 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	18,000	1,41	25,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66	K	ZTI-636	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	15,000	11,04	165,60
67	K	ZTI-637	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	10,500	10,77	113,09
68	M	ZTI638	HT rúra hrdlová DN 100 dĺ. 1 m PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	25,500	4,18	106,59

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69	K	ZTI-639	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	9,000	6,42	57,78
70	M	ZTI640	Koleno HT DN 100/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	9,000	1,59	14,31

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71	K	ZTI-641	Montáž kolena HT potrubia DN 125	ks	16,000	8,05	128,80
72	M	ZTI642	Koleno HT DN 125/87°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	16,000	4,99	79,84

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73	K	ZTI-643	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	7,000	6,42	44,94
74	M	ZTI644	Odbočka HT DN 100/50/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	2,81	5,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M ZTI645 Odbočka HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE ks 4,000 2,81 11,24

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76
M
ZTI646 Odbočka dvojitá HT DN 100/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE
ks
1,000
9,37
9,37

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77	K	ZTI-647	Montáž odbočky HT potrubia DN 125	ks	6,000	8,05	48,30
78	M	ZTI648	Odbočka HT DN 125/100/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	2,000	14,27	28,54

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

79 M ZTI649 Odbočka HT DN 125/125/45°, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE ks 4,000 7,44 29,76

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80	K	ZTI-650	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	3,000	6,42	19,26
81	M	ZTI651	Redukcia HT DN 100/50, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	1,000	1,07	1,07

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 M ZTI652 Redukcia krátka HT DN 100/40, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE ks 2,000 1,99 3,98

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

83	K	ZTI-653	Montáž redukcie HT potrubia DN 125	ks	8,000	8,05	64,40
84	M	ZTI654	Redukcia HT DN 125/100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	3,12	24,96

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

85	K	ZTI-655	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	5,000	5,13	25,65
86	M	ZTI656	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	5,000	45,37	226,85

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

87	K	ZTI-657	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	ks	6,000	6,42	38,52
88	M	ZTI658	Čistiaci kus MASTER 3 PP DN 100, tichý odpadový systém, PIPELIFE	ks	6,000	7,95	47,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89	K	ZTI-659	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	6,000	9,99	59,94
90	M	ZTI660	Podlahový vpust HL310NR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruba, krytka D 112 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez	ks	2,000	57,31	114,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

91 M ZTI661 ACO Hyg. vpust 157, 200x200mm, DN 100 zvislý, sifón, 1.4301 ks 4,000 252,00 1 008,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 M ZTI662 ACO rošt. nadstavec 200x200mm pre vp. 157, 1.4301 ks 4,000 220,50 882,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93 K ZTI-663 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 ks 1,000 26,10 26,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

94	K	ZTI-664	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	148,500	1,02	151,47
95	K	998721103.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,112	105,00	11,76

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 750,53

96
K
ZTI-666 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25
m
2,000
19,81
39,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97	K	ZTI-667	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	1,000	23,10	23,10
98	K	ZTI-668	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	42,000	11,45	480,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

99 K ZTI-669 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch m 33,000 14,76 487,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

100 K ZTI-670 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch m 59,000 11,13 656,67

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

101 K ZTI-671 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch m 57,000 13,66 778,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

102 K ZTI-672 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch m 30,000 22,56 676,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

103 K ZTI-673 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach m 25,000 33,00 825,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104	K	ZTI-674	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	19,000	3,68	69,92
105	M	ZTI675	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, XXXX	ks	10,000	4,37	43,70

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

106 M ZTI676 Ventil STRÖMAX -WD DN 15 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ ks 9,000 18,47 166,23

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

107	K	ZTI-677	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	4,000	3,99	15,96
108	M	ZTI678	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, XXXX	ks	2,000	5,80	11,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

109
M
ZTI679 Ventil STRÖMAX -WD DN 20 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ
ks
2,000
25,29
50,58

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110	K	ZTI-680	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	4,49	17,96
111	M	ZTI681	Ventil STRÖMAX -WD DN 25 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	ks	4,000	27,85	111,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112	K	ZTI-682	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	5,29	10,58
113	M	ZTI683	Ventil STRÖMAX -WD DN 32 na pitnú vodu, šikmý uzatvárací s vnútorným závitom, nestúpavé vreteno, HERZ	ks	2,000	44,16	88,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

114	K	ZTI-684	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,68	36,80
115	M	ZTI685	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, xxxxxx, XXXX	ks	10,000	4,19	41,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

116	K	ZTI-686	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	5,000	3,68	18,40
117	M	ZTI687	Ventil poistný, 1/2”x3,5 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	5,000	12,10	60,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

118	K	ZTI-688	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	5,000	3,68	18,40
119	M	ZTI689	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	5,000	28,22	141,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

120	K	ZTI-690	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,000	4,49	8,98
121	M	ZTI691	Spätná klapka Eura-Sprint, 1" FF, Kv 10,40, niklovaná mosadz, XXXX	ks	2,000	13,78	27,56

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

122	K	ZTI-692	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	2,000	23,42	46,84
123	M	ZTI693	HONEYWELL FILTER 5/4" F76S-11/2AA so spätným preplachom	ks	2,000	664,65	1 329,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

124 M ZTI694 Elektronická automatika odkalovania odkalovacích filtrov ks 2,000 354,38 708,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

125	K	ZTI-695	Demontáž a spätná montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	68,25	68,25
126	K	ZTI-696	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	ks	1,000	4,03	4,03
127	M	ZTI697	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 32x1" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	1,000	4,36	4,36

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

128	K	ZTI-698	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	248,000	1,54	381,92
129	K	ZTI-699	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	248,000	1,12	277,76
130	K	998722103.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,206	105,00	21,63

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 1 591,45

131	K	ZTI-701	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 8 l	ks	3,000	22,76	68,28
132	M	ZTI702	Nádoba expanzná s vakom, 8 l, pripojenie G 3/4", 10 bar, max teplota min. +70 °C	ks	3,000	62,16	186,48

Poznámka k položke:

P Refix DD 8

134	K	ZTI-704	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	2,000	37,40	74,80
135	M	ZTI705	Prečerpávacie zariadenia pre zavesné WC a 3 sanitárne zariadenia bez fekálií XXXXXXXX0 CWC-3, GRUNDFOS	ks	2,000	594,56	1 189,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	ZTI703	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	ks	3,000	23,31	69,93

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

136 K 998724103.S Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,027 105,00 2,84

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 17 118,52

137	K	ZTI-707	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	35,000	14,56	509,60
138	M	ZTI708	Ventil rohový RDL 80 1/2"	ks	35,000	12,20	427,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

139	K	ZTI-709	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	8,000	10,53	84,24
140	M	ZTI710	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	ks	8,000	121,43	971,44

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

141	K	ZTI-711	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	44,54	356,32
142	M	ZTI712	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	ks	8,000	204,07	1 632,56

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

143	K	ZTI-713	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	7,000	22,05	154,35
144	M	ZTI714	Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika	ks	7,000	122,12	854,84

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

145 M ZTI715 Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela ks 7,000 44,63 312,41

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

146 M ZTI716 Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm,pre telesne postihnutých, Rimfree ks 1,000 205,38 205,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

147 M ZTI717 Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých ks 1,000 69,09 69,09

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

148 M ZTI718 Madlo nerezové toaletné UNIVERSUM pevné kotvené do múra, dĺžka 550 mm, JIKA ks 1,000 152,88 152,88

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

149	K	ZTI-719	Montáž pisoára z nerezu so splachovačom	ks	3,000	17,24	51,72
150	M	ZTI720	Pisoár nerezový s integrovaným automatickým splachovačom a elektronikou ALS, 6V, SANELA	ks	3,000	750,33	2 250,99

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

151	K	ZTI-721	Montáž predstenového systému pisoárov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	3,000	37,97	113,91
152	M	ZTI722	Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT	ks	3,000	210,24	630,72

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

153	K	ZTI-723	Montáž predstenového systému umývadiel do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	8,000	33,14	265,12
154	M	ZTI724	Predstenový systém pre umývadlo, šxhĺxv 500x130x1120 mm, oceľ, JIKA	ks	8,000	111,83	894,64

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

155	K	ZTI-725	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	8,000	12,60	100,80
156	M	ZTI726	KERAMAG Renova umývadlo 55x52cm,pre telesne postihnutých,otvorpre bat,bez prepad	ks	1,000	89,88	89,88

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

157	K	ZTI-727	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	31,19	62,38
158	M	ZTI728	Umývadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	ks	9,000	34,15	307,35

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

159 K ZTI-729 Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm súb. 1,000 49,78 49,78

161	K	ZTI-731	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	50,27	50,27
162	M	ZTI732	Sprchové dvere jednodielne CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA	ks	1,000	233,54	233,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	ZTI730	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová PACIFIK s nožičkami, rozmer 900x900 mm, hĺbka 30 mm, KOLO	ks	1,000	117,05	117,05

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

163 M ZTI733 Sprchová stena pevná CUBITO PURE, rozmer 900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, JIKA ks 1,000 181,09 181,09

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

164	K	ZTI-734	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	20,83	41,66
165	M	ZTI735	Drez keramický XXXXX, rozmery 590x450x265 mm, biela, JIKA	ks	2,000	100,38	200,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

166 M ZTI736 Podpery montážne k drezom keramickým (2 ks), výška 460 mm, KOLO ks 2,000 31,95 63,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

167	K	ZTI-737	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	3,000	18,11	54,33
168	M	ZTI738	Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	ks	3,000	139,36	418,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

169
M
ZTI739 Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrutkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO
ks
3,000
11,67
35,01

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

170	K	ZTI-740	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 50 L	súb.	1,000	42,41	42,41
171	M	ZTI741	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 50 l, výkon max. 1,8 kW, max. teplota vody min. +75°C	ks	1,000	199,51	199,51

P Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 50

172	K	ZTI-742	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 120 L	súb.	1,000	47,64	47,64
173	M	ZTI743	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 120 l, výkon max. 1,8 kW, max. teplota vody min. +75°C	ks	1,000	246,51	246,51

P Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 120

174	K	ZTI-744	Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 200 L	súb.	1,000	51,46	51,46
175	M	ZTI745	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumulačný, objem 200 l, výkon max. 2,0 kW, max. teplota vody min. +75°C	ks	1,000	329,53	329,53

P Poznámka k položke:

TATRAMAT EOV 200

176	K	ZTI-746	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	súb.	4,000	10,91	43,64
177	M	ZTI747	Elektrický prietokový ohrievač beztlakový malolitrážny s batériou, inštalácia nad umývadlo, objem 5 l, výkon min 2,0 kW	ks	4,000	110,76	443,04

Poznámka k položke:

P TATRAMAT - EO 5 N

178	K	ZTI-748	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	13,03	39,09
179	M	ZTI749	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, jednopáková, chróm, KLUDI	ks	3,000	80,33	240,99

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

180	K	ZTI-750	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	11,000	10,46	115,06
181	M	ZTI751	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	ks	9,000	92,38	831,42

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

182
M
ZTI752 Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA
ks
2,000
102,18
204,36

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

183	K	ZTI-753	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, so senzorovým ovládaním s prívodom teplej a studenej vody	ks	1,000	17,00	17,00
184	M	ZTI754	SENSOR umývadlová elekt. batéria pre imobilných	ks	1,000	257,88	257,88

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

185	K	ZTI-755	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,27	3,27
186	M	ZTI756	TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 210 SPRCHOVÝ SYSTÉM S TERMOSTATOM	ks	1,000	268,38	268,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

187	K	ZTI-757	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	7,22	43,32
188	M	ZTI758	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	ks	6,000	94,08	564,48

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

189	K	ZTI-757	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	7,000	7,22	50,54
190	M	ZTI759	Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	ks	7,000	94,08	658,56

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

191	K	ZTI-760	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	7,96	15,92
192	M	ZTI761	Zápachová uzávierka xxxxxxxx pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	ks	2,000	23,76	47,52

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

193	K	ZTI-762	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	7,26	7,26
194	M	ZTI763	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT	ks	1,000	20,90	20,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

195	K	ZTI-764	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej do D 40	ks	3,000	6,64	19,92
196	M	ZTI765	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	ks	3,000	31,40	94,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

197	K	ZTI-766	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	6,30	6,30
198	M	ZTI767	Zápachová uzávierka xxxxxxxx pre umývadlá a bidety, d 32 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	ks	1,000	13,24	13,24

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

199	K	ZTI-768	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, ostatných typov do D 40	ks	4,000	7,26	29,04
200	M	ZTI769	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	3,000	31,18	93,54

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

201
M
ZTI770 Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS
ks
1,000
30,27
30,27

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

202 K 998725103.S Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,945 105,00 99,23

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 143,23

203	K	ZTI-772	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	9,000	3,78	34,02
204	M	ZTI773	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrubná objímka, ...	ks	45,000	9,77	439,65

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

205	K	ZTI-774	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	6,000	8,09	48,54
206	M	ZTI775	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	20,000	0,47	9,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

207
M
ZTI776 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI
ks
10,000
0,53
5,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

208
M
ZTI777 Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI
ks
10,000
0,63
6,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
209	M	ZTI778	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	ks	5,000	1,42	7,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

210	K	ZTI-779	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	11,000	28,36	311,96
211	M	ZTI780	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x150 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	2,000	20,90	41,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

212
M
ZTI781 Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS
ks
6,000
23,73
142,38

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

213
M
ZTI782 Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS
ks
3,000
24,56
73,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

214 K 998767103.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,220 105,00 23,10

ROZPOČET

Stavba:

1.033 - Plynoinštalácie
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:	Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o	Projektant: Spracovateľ:	APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		20 053,75
D HSV	Práce a dodávky HSV	8 447,23
D 1	Zemné práce	3 811,64

Objekt: Časť:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm x xxxx.3 do 100 m3	m3	54,000	13,06	705,24
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,000	5,98	161,46
3	K	151101101.S	Xxxxxxx a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	180,000	1,84	331,20
4	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	180,000	1,81	325,80
5	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	54,000	1,21	65,34
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,000	3,00	90,00
7	K	167102102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	30,000	6,52	195,60
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	0,65	19,50
9	K	171209002.R	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,400	11,00	653,40
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,000	7,18	172,32
11	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	t	40,320	14,70	592,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

12	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,000	14,42	346,08
13	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	60,000	2,55	153,00

D 2 Zakladanie 99,00

14
K
215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2
60,000
1,65
99,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 234,60

15
K
451572111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
6,000
39,10
234,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 8 Rúrové vedenie 2 108,75

16	K	871258093.R	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zváraných natupo D 75x6,8 mm	m	115,000	3,31	380,65
17	M	286130018100	Rúra dvojvrstvová SafeTech RC na plyn SDR11, 75x6,8x12 m, materiál: PE 100 RC, WAVIN	m	115,000	11,09	1 275,35

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 M 286530020600 Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 90 mm, WAVIN ks 9,580 19,53 187,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

19	K	899721133.S	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	115,000	1,16	133,40
20	M	283230008300	Výstražná fólia ŽLTÁ - POZOR PLYN, 1 kotúč=500m	m	115,000	0,15	17,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

21 M 844014 Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie m 115,000 1,00 115,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 807,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	941941031.R	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	25,000	4,00	100,00
23	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	25,000	0,50	12,50
24	K	PLN-791	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00828t	m	115,000	3,73	428,95
25	K	PLN-792	Demontáž skriňovej regulačnej stanice plynu - do 2000 m3/h	ks	1,000	51,96	51,96
26	K	PLN-793	Demontáž regulátora do DN 50, -0,02540t	ks	1,000	7,71	7,71
27	K	723290823.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m	t	0,952	52,36	49,85
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,952	6,37	6,06
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,952	0,28	0,27
30	K	979082199.R	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,952	8,56	8,15
31	K	979085004.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia a so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,952	23,36	22,24
32	K	979087112.R	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,952	3,88	3,69
33	K	97999-R1	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,952	43,00	40,94
34	K	979089715.R	Prenájom kontajneru 16 m3	ks	1,000	75,00	75,00

D 99 Presun hmôt HSV 1 385,92

35	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	53,469	12,45	665,69
36	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	53,469	13,47	720,23

D	PSV	Práce a dodávky PSV	2 732,55
D	723	Zdravotechnika - plynovod	2 196,37

37	K	PLN-799	Montáž tlakového snímača plynov	ks	1,000	44,31	44,31
38	M	PLN800	Snímač tlaku kvapalín a plynov, 0 až 10 bar, 0 až 10 V	ks	1,000	288,77	288,77

P Poznámka k položke:

THERMOKOM DLM

39 K PLN-801 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 15 m 9,000 13,85 124,65

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

40 K PLN-802 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32 m 2,000 17,61 35,22

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

41 K PLN-803 Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 m 4,000 19,36 77,44

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

42 K PLN-804 Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 65 m 4,000 37,57 150,28

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

43 K PLN-805 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9 m 2,000 21,74 43,48

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

44 K PLN-806 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 108/4 m 1,500 47,99 71,99

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

45 K PLN-807 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 76/3,2 m 1,000 21,70 21,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46 K PLN-808 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1 súb. 1,000 55,61 55,61

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

47	K	PLN-809	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	2,000	3,36	6,72
48	K	PLN-810	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	126,500	1,26	159,39
49	K	PLN-811	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	2,000	9,36	18,72
50	K	PLN-812	Montáž plyn.filtra DN 25	ks	1,000	4,73	4,73
51	M	PLN813	Plynový filter - závitový - 1"; PN 6; 10µm, XXXX.XX	ks	1,000	41,58	41,58

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

52	K	PLN-814	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb.	1,000	4,73	4,73
53	M	PLN815	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	1,000	6,51	6,51

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54	K	PLN-816	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	1,000	4,73	4,73
55	M	PLN817	Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2", bez spätnej klapky, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	14,91	14,91

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

56	K	PLN-818	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 6/4	ks	1,000	6,12	6,12
57	M	PLN819	Guľový uzáver na plyn Futurgas 6/4", MF, páčka, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz, XXXX	ks	1,000	48,30	48,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58	K	PLN-820	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, nízkotlakový regulátor tlaku plynu G 1	súb.	1,000	4,67	4,67
59	M	PLN821	Regulátor tlaku plynu Tartariny R72 G1	ks	1,000	509,25	509,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

60	K	PLN-822	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	2,000	5,28	10,56
61	M	PLN823	Guľový uzáver plyn, 5/4", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 3803215030 IVAR	ks	2,000	47,88	95,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62	K	PLN-824	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	3,71	3,71
63	M	PLN825	Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, XXXX	ks	1,000	18,17	18,17

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64	K	PLN-826	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/2 ostatné typy	ks	2,000	6,50	13,00
65	M	PLN827	Guľový uzáver na plyn 6/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz, XXXX	ks	2,000	67,20	134,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

66	K	PLN-828	Demontáž plynomera PS 20, PS 30, PL 4, -0,02600t	ks	1,000	27,15	27,15
67	K	PLN-829	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS- 2, PS-6	ks	1,000	49,29	49,29
68	K	PLN-830	Teplomer technický rohový typ 250 prev."B"	ks	1,000	37,22	37,22

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69	K	PLN-831	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	12,54	25,08
70	M	PLN832	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	2,000	5,20	10,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 M PLN833 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm ks 2,000 6,35 12,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72	K	998723103.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,120	105,00	12,60
73	K	998723192.S	Xxxxxxxx, xxxxx.xx presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,120	21,00	2,52

D	734	Ústredné kúrenie - armatúry	0,00
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	50,31

74	K	PLN-779	Oprava v inštalačných prefabrikátoch, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	ks	1,000	28,36	28,36
75	M	PLN780	Xxxxxxx revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x150 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	1,000	20,90	20,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 K 998767103.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m t 0,010 105,00 1,05

D 783 Dokončovacie práce - nátery 45,87

77
K
PLN-554 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm
m
16,500
2,78
45,87

Poznámka k položke:

P Farba základná S-2000

Vrchná farba S-2014

CHEMOLAK

D VRN06 Zariadenie staveniska 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	K	Pol836	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska	m	220,000	1,50	330,00
79	K	Pol837	Zariadenie staveniska - vyvolané investície zariadenia staveniska premostenia	ks	2,000	55,00	110,00

D 23-M Montáže potrubia 7 804,11

80	K	PLN-838	Montáž kolena 90° elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	8,000	5,40	43,20
81	M	PLN839	Koleno 90° elektrotvarovkové 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	8,000	16,81	134,48

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82	K	PLN-840	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D75/DN65mm	ks	2,000	18,75	37,50
83	M	PLN841	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 75/2 1/2", FRIALEN	ks	2,000	129,81	259,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84	K	PLN-842	Montáž redukcie s vonk. závitom PE100 SDR11 D63/1 1/2"	ks	1,000	17,12	17,12
85	M	PLN843	Redukcia RADOPRESS D 63/40 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	1,000	47,08	47,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86	K	PLN-844	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D40/25mm	ks	1,000	7,14	7,14
87	K	PLN-845	Montáž redukcie s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 50/40 mm	ks	1,000	5,46	5,46
88	M	PLN846	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 50/40 mm	ks	1,000	4,84	4,84

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89 M PLN847 Redukcia s dlhými ramenami BR PE 100 SDR 11 D 40/25 mm, FRIALEN ks 1,000 4,06 4,06

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

90	K	PLN-848	Navarenie kábla na anódové uzemnenie	súb.	2,000	33,46	66,92
91	K	PLN-849	Predbežná tlaková skúška vodou DN 80	m	126,500	12,92	1 634,38
92	K	PLN-850	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 80	m	126,500	2,59	327,64
93	K	PLN-851	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	79,83	159,66
94	K	PLN-852	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	2,000	61,14	122,28
95	K	PLN-853	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom DN 80	m	126,500	2,21	279,57
96	K	PLN-854	Napustenie potrubia OPZ	m	126,500	0,63	79,70
97	K	PLN-855	Montáž uzemnenia galvanickou anódou	ks	2,000	68,57	137,14
98	K	PLN-856	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	ks	1,000	79,38	79,38
99	M	PLN857	Skrinka pre upevnenie regulátora na stenu	ks	1,000	714,00	714,00

P Poznámka k položke:

AJ GAZ atypický výrobok

100	K	PLN-858	Funkčné odskúšanie regulačnej stanice plynu, príprava na funkčnú skúšku regulačnej stanice plynu	ks	1,000	527,29	527,29
101	K	PLN-859	Funkčná skúška regulačného radu	ks	1,000	271,56	271,56
102	K	PLN-860	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	ks	1,000	672,38	672,38
103	K	PLN-861	Meranie prechodového odporu chránička - potrubie	ks	1,000	25,30	25,30
104	K	PLN-862	Meranie zemného odporu uzemňovacej anódy	ks	1,000	72,53	72,53
105	K	PLN-863	Kontrola funkcie uzemňovacej anódy	ks	1,000	39,78	39,78
106	K	PLN-799	Montáž tlakového snímača plynov	ks	1,000	44,31	44,31
107	M	PLN864	Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 16 bar, DC 4 až 20 mA	ks	1,000	558,65	558,65

P Poznámka k položke:

SIEMENS QBE3000-D16

108 M PLN865 Snímač tlakovej diferencie kvapalín a plynov, 0 až 6 bar, DC 4 až 20 mA ks 2,000 558,65 1 117,30

P Poznámka k položke:

SIEMENS QBE3000-D6

109	K	PLN-453	Montáž orientačného štítka	súb.	1,000	2,35	2,35
110	M	PLN866	Plynárenská označovacia tabuľka s objímkou typ A veľká rozmer 105x150mm, MIVA	ks	1,000	6,51	6,51

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

111 M PLN867 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm ks 2,000 3,47 6,94

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112 M PLN868 Príchytka perová 30x30 mm 100ks 1,000 1,03 1,03

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	PLN-831	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	3,000	12,54	37,62
114	M	PLN832	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	3,000	5,20	15,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

115 M PLN833 Kondenzačná slučka zahnutá PN 250, k privareniu M20x1,5 mm ks 3,000 6,35 19,05

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

116	K	PLN-869	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022- 0.032 m2	ks	4,000	6,79	27,16
117	M	PLN870	Xxxxxxxxx mriežka s pevnými lamelami 100x300 mm	ks	4,000	23,73	94,92

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

118	K	PLN-871	Montáž rámu šírky 1080-1230 mm	ks	1,000	33,99	33,99
119	M	PLN872	Montážny rám	ks	1,000	68,67	68,67

		Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
D	M	Práce a dodávky M	46,11
D	21-M	Elektromontáže	8,54

P Poznámka k položke:

120	K	PLN-873	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	1,000	1,26	1,26
121	K	PLN-874	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	1,000	2,21	2,21
122	M	PLN875	HR-Svorka SZ	ks	1,000	1,37	1,37

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

123 M PLN876 Autozásuvka- ukončenie sign. vodiča ks 1,000 3,70 3,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D 95-M Revízie 37,57

124	K	PLN-877	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu nadzemného do 50 m	úsek	1,000	11,55	11,55
125	K	PLN-878	Strednotlakové plynovody-kontrola plynovodu spojov detekčným prístrojom	ks	2,000	0,67	1,34
126	K	PLN-879	Opakovaná tlaková skúška plynovodu kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 80 do 20 m	úsek	1,000	5,89	5,89
127	K	PLN-880	Opakovaná tlaková skúška plynovodu tlakovanie plynovodu do DN 80 do 20 m	úsek	1,000	5,30	5,30
128	K	PLN-881	Opakovaná tlaková skúška plynovodu odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	úsek	1,000	13,49	13,49

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 023,75

129	K	PLN-882	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, systémová skúška	hod	18,000	26,25	472,50
130	K	PLN-883	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) tlaková skúška	hod	9,000	26,25	236,25
131	K	PLN-884	Odborné práce, revízna správa	sub	1,000	315,00	315,00

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Časť:

Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach SO1-2 - Ostatné rekonštrukčné práce

1.034 - Vykurovanie

Úroveň 3:

1.034.1 - Vykurovanie - nová montaž
Miesto:	Malinovského 826, 916 21 Čachtice	Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:	Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o	Projektant: Spracovateľ:	APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu		86 786,57
D PSV	Práce a dodávky PSV	81 212,12
D 713	Izolácie tepelné	6 747,67

1	K	UK-387	Montáž izolácie tepel. izolácioe pasmi	m2	8,000	14,18	113,44
2	M	UK-388	Tubolit DG pásy hr. 30 mm	m2	8,000	22,26	178,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

3	K	UK-389	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	810,000	2,73	2 211,30
4	M	UK-390	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	120,000	1,01	121,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

5 M UK-391 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 44,000 1,23 54,12

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

6 M UK-392 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 62,000 1,44 89,28

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

7 M UK-393 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 200,000 1,59 318,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

8 M UK-394 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 24,000 1,07 25,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

9 M UK-391 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 68,000 1,23 83,64

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

10 M UK-392 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 32,000 1,44 46,08

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

11 M UK-393 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 260,000 1,59 413,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

12	K	UK-395	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	436,000	2,94	1 281,84
13	M	UK-396	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	166,000	3,20	531,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

14 M UK-397 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX m 260,000 3,52 915,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

15 M UK-398 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX m 10,000 6,28 62,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

16 K UK-399 Protipožiarný tmel HILTI CP 601S, bal. 310 ml ks 1,000 44,11 44,11

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

17 M UK-400 Lepidlo AEROSAEL 0,7 kg ks 2,000 22,05 44,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

18 M UK-401 Izolačné pásky Aerotape 33 mmx 3 mm x5 m ks 10,000 19,11 191,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,220	105,00	23,10

D 731 Technológia 10 201,54

20	K	UK-403	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	2,000	446,25	892,50
21	M	UK-404	Kotol plynový závesný kondenzačný, menovitý výkon 80/60 °C min. 47,5 kW, menovitý výkon 50/30 °C 49,5 kW, výkon teplej vody min. 48,5 kW, účinnosť priestorového vykurovania min. 94%, elektr. Príkon (režim Stand-by) max. 2W	ks	2,000	2 299,92	4 599,84

P Poznámka k položke:

Logamax plus GB192-50iW, biely

22	K	UK-405	Montáž odvodu spalín	sub	1,000	47,25	47,25
23	M	UK-406	Základná kaskádova sada DN 125 do 60 kW č. o. 87090022	ks	1,000	173,88	173,88

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

24	K	UK-407	Montáž regulácie a príslušenstvá ku kotlu	sub	1,000	578,55	578,55
25	M	UK-408	Regulácia ku kotlu	ks	1,000	1 156,68	1 156,68

P Poznámka k položke:

LOGAMATIC R5313

26 M UK-409 Modul FM - MC ks 1,000 260,40 260,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

27 M UK-410 Modul FM - MM S09 ks 2,000 193,20 386,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

28 M UK-411 Snímač teploty FV/FZ ks 2,000 19,15 38,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

29 M UK-412 Neutralizačné zariadenie NE 0.1 V2 ks 1,000 325,92 325,92

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

30 M UK-413 BFU diaľkové ovládanie ks 2,000 59,39 118,78

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

31 M UK-414 Vypúšťací lievik so sifónom ks 2,000 13,94 27,88

P Poznámka k položke:

GT-A

32	K	UK-415	Doprava kotlov	súb	1,000	105,00	105,00
33	K	UK-416	Uvedenie kotla do prevádzky	sub	2,000	336,00	672,00
34	K	UK-417	Montáž regulácie vrátanie prepojovacieho vedenia	sub	1,000	349,65	349,65
35	K	UK-418	Oživenie MaR	sub	1,000	367,50	367,50
36	K	998731102.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	101,005	1,00	101,01

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 9 742,74

37	K	UK-420	Montáž stabilizátora kvality s hydr. výhybkov DN 50	ks	1,000	82,95	82,95
38	M	UK-421	Stabilizátor kvality Meibes 135 kW, 6 m3/h , s hydraulickou výhybkou	ks	1,000	935,76	935,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

39	K	UK-422	Montáž prírubový spoj Victaulic DN 50	súb.	4,000	6,93	27,72
40	K	UK-423	DN 50, Victaulic - konec pro přivaření, 1 pár	ks	2,000	231,00	462,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

41	K	UK-010	Montáž technológie	sub	1,000	36,75	36,75
42	M	0-000-000	Expanzná nádoba stojatá pre vykurovacie a chladiace sústavy, 200 l, s membránou - prevádzková teplota membrány min. 70°C, max teplota plášťa nádoby min. 120 °C, 6 bar, závitové pripojenie	ks	1,000	263,76	263,76

P Poznámka k položke:

REFLEX N200/6

43 K UK-012 Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol typ PC, do 10 bar/60st.C súb. 1,000 1 160,88 1 160,88

P Poznámka k položke:

REFLEX FILLCONTROL

44	K	UK-013	Montáž úpravy vody a uvedenie do prevádzky	sub	1,000	151,20	151,20
45	M	UK-424	ERAL30 - Úprava vody	ks	1,000	739,20	739,20

P Poznámka k položke:

48 K UK-427 Montáž merača tepla do DN 50 súb 5,000 47,25 236,25

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

46	K	UK-425	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25	ks	5,000	26,25	131,25
47	M	UK-426	Čerpadlo MAGNA3 25-60 220, PN 6/10, GRUNDFOS č. 97924245	ks	5,000	480,06	2 400,30

50 M UK-429 Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 2,5 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul ks 1,000 288,75 288,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	UK-428	Merač tepla ultrazvukový, DN 20, Qn min. 1,5 m3/hod, napájanie batéria, M-Bus modul	ks	4,000	288,75	1 155,00

P Poznámka k položke:

POLLUSTATT 2,5

51	K	UK-430	Montáž trojcestných ventilov s elektropohonom do DN 50	ks	5,000	13,13	65,65
52	M	UK-431	Trojcestný zmiešavací ventil Belimo R 3020-4-S2, kvs= 4,0 m3 h-1 DN 20	ks	4,000	101,59	406,36

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

53 M UK-432 Trojcestný zmiešavací ventil Belimo R 3025-6P3-S2, kvs= 6,30 m3 h DN 25 ks 1,000 126,00 126,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M UK-433 Servopohon k zmieš.ventilom LR 230A, 3 bodový ks 5,000 195,30 976,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55 K 998732202.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 12 m % 96,463 1,00 96,46

D 732.1 Komínové teleso SCHIEDEL ICS 25 1 383,95

52	K	UK-435	Komínové teleso SCHIEDEL, DN 130 montáž + doprava	súb	1,000	294,00	294,00
53	M	UK-436	Vyvložkovanie komína PRíMA PLUS DN 130 podľa špecifikácie, zamerať na stavbe	sub	1,000	787,50	787,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

54 M UK-437 Dopojenie na kaskádu ICS 25 DN 130, podľa špecifikácie sub 1,000 131,25 131,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

55	K	UK-438	Revízia komínového telesa	súb	1,000	157,50	157,50
56	K	UK-439	Presun hmôt pre komín v objektoch výšky do 12 m	%	13,703	1,00	13,70

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 23 517,52

57 K UK-440 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11531.1 DN 10, montáž + tvarovky m 34,000 15,00 510,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

58 K UK-441 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 15, montáž + tvarovky m 76,000 16,00 1 216,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

59 K UK-442 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 20, montáž + tvarovky m 32,000 18,00 576,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

60 K UK-443 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 25, montáž + tvarovky m 260,000 21,00 5 460,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

61 K UK-444 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 32, montáž + tvarovky m 166,000 25,00 4 150,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

62 K UK-445 Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových mat. 11353.1 DN 40, montáž + tvarovky m 260,000 30,00 7 800,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

63
K
UK-446 Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15
ks
16,000
10,00
160,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

64 K UK-447 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových mat. 11353.1 priemer 76/3,2 m 10,000 33,41 334,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

65	K	UK-448	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	840,000	0,47	394,80
66	K	UK-449	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	10,000	0,67	6,70
67	K	UK-450	Prepojenie HT potrubia na komín a kotol DN 25	ks	3,000	12,39	37,17

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

68 K UK-451 Potrubie kanalizačné odpadné HT DN 25 m 14,000 5,18 72,52

P Poznámka k položke:

70 K UK-453 Montáž orientačného štítka súb. 6,000 2,35 14,10

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

69 K UK-452 Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.1, STN 42 5710 DN 20 m 12,000 15,03 180,36

72 M UK-455 Závesný systém HILTI sub 1,000 2 250,00 2 250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	M	UK-454	Štítok orientačný	ks	6,000	1,37	8,22

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73 K 998733203.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 231,700 1,50 347,55

D 7332 Plastové potrubie 9 920,53

74
K
UK-457 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky
m
120,000
12,00
1 440,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75
K
UK-458 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky
m
44,000
14,00
616,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76
K
UK-459 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky
m
62,000
18,01
1 116,62

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77
K
UK-460 Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 mm v kotúčoch, montáž + tvarovky
m
200,000
29,00
5 800,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

78	K	UK-461	Montáž kolenovej garnitúry D 16	ks	21,000	6,51	136,71
79	M	UK-462	2 x pripojovacia ganitúra L 16/250 + fix.jednotka, REHAU	ks	21,000	15,00	315,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80	K	UK-463	Montáž rozety dvojitej	ks	21,000	3,36	70,56
81	M	UK-464	Dvojitá ružica 15x1 na garnitúru, REHAU	ks	21,000	3,55	74,55

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82	K	UK-465	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	426,000	0,48	204,48
83	K	998733202.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 24 m	%	97,739	1,50	146,61

D 734 Armatúry. 4 194,07

84	K	UK-467	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	18,000	3,83	68,94
85	M	UK-468	Kohút guľ. 1/2 páka M/M vypúštací	ks	18,000	5,15	92,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

86	K	UK-469	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	3,81	3,81
87	M	UK-470	Spätný ventil s prerušením toku Honeywell BA 295 - 1/2"A, DN 15	ks	1,000	139,14	139,14

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

88	K	UK-471	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,81	15,24
89	M	UK-472	Kohút guľový DN 20	ks	4,000	4,84	19,36

P Poznámka k položke:

PERFECTA 3/4"

90	K	UK-473	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	14,000	4,34	60,76
91	M	UK-474	Kohút guľový DN 25	ks	13,000	8,82	114,66

P Poznámka k položke:

PERFECTA 1"

92 M UK-475 Guľový kohút so zaistením MK 1" pre expanzné nádoby Reflex N+NG, C, F, S, S/V, V ks 1,000 43,68 43,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93	K	UK-476	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	4,91	14,73
94	M	UK-477	Kohút guľový DN 32	ks	3,000	13,08	39,24

P Poznámka k položke:

PERFECTA 5/4"

95	K	UK-478	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	6,31	18,93
96	M	UK-479	Kohút guľový DN 40	ks	3,000	21,17	63,51

P Poznámka k položke:

PERFECTA 6/4"

97	K	UK-480	Montáž Vekotec + DUO	ks	23,000	6,93	159,39
98	M	UK-481	HEIMEIER VEKOTEC šrobenie rohové Rp 1/2" č. 0551-50.000 DN 15	ks	22,000	11,05	243,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

99 M UK-482 DANFOSS stredové pripojenie telesá, farba biela VHX DUO 15 č.013G4281 ks 1,000 107,10 107,10

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
100	K	UK-483	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	10,000	3,75	37,50
101	M	UK-484	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", PN 10,	ks	10,000	10,00	100,00

P Poznámka k položke:

FLAMCO

102	K	UK-485	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	2,000	7,26	14,52
103	M	UK-486	TA STAD DN 20 bez vypúšťania č.52151-020	ks	2,000	83,35	166,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

104	K	UK-487	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	3,000	7,62	22,86
105	M	UK-488	TA STAD DN 25 bez vypúšťania č. 52151-025	ks	3,000	88,92	266,76

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

106	K	UK-489	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4	ks	1,000	8,40	8,40
107	M	UK-490	TA STAD DN 32 bez vypúšťania č. 52151-032	ks	1,000	112,93	112,93

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

108	K	UK-491	Montáž ventilu závitového regulačného G 6/4	ks	1,000	9,45	9,45
109	M	UK-492	TA STAD DN 40 bez vypúšťania č. 52151-040	ks	1,000	143,83	143,83

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

110	K	UK-493	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	14,000	3,68	51,52
111	M	UK-494	HEIMEIER termostatický ventil V-exakt II č.3452.01.000 DN 10	ks	5,000	20,03	100,15

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

112 M UK-495 HEIMEIER termostatický ventil V-exakt II č.3452.02.000 DN 15 ks 2,000 20,03 40,06

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

113 M UK-496 HEIMEIER Regutec radiová spojka priama č. 0356- 01.000 DN 10 ks 5,000 8,80 44,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

114 M UK-497 HEIMEIER Regutec radiová spojka priama č. 0356- 02.000 DN 15 ks 2,000 8,80 17,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

115	K	UK-498	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	29,000	2,63	76,27
116	M	UK-499	HEIMEIER termostatická hlavica DX, č. 6700-00.500	ks	29,000	12,15	352,35

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

117	K	UK-500	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	44,000	2,84	124,96
118	M	UK-501	HEIMEIER oporné puzdro č.1300-12.170	ks	44,000	1,98	87,12

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

119 M UK-502 Svorkové šrobenie 3/4" č.3831-15.351 ks 44,000 9,78 430,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

120	K	UK-503	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	2,000	4,06	8,12
121	M	UK-504	Spätný ventil, PN 16, DN 20	ks	2,000	5,51	11,02

P Poznámka k položke:

EURA 3/4"

122	K	UK-505	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	5,000	4,48	22,40
123	M	UK-506	Spätný ventil, PN 16, DN 25	ks	5,000	8,97	44,85

P Poznámka k položke:

EURA 1"

124	K	UK-507	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	5,28	5,28
125	M	UK-508	Spätný ventil, PN 16 DN 32	ks	1,000	14,66	14,66

P Poznámka k položke:

EURA 5/4"

126	K	UK-509	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	6,83	6,83
127	M	UK-510	Spätný ventil, 6/4"	ks	1,000	19,71	19,71

P Poznámka k položke:

EURA 6/4"

128	K	UK-511	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	4,07	4,07
129	M	UK-512	Filter závitový, 3/4", PN 20	ks	1,000	7,20	7,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

130	K	UK-513	Montáž filtra závitového G 1	ks	3,000	4,49	13,47
131	M	UK-514	Filter závitový, 1", PN 20	ks	3,000	10,07	30,21

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

132 K UK-515 Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 5,28 5,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	UK-516	Filter závitový, 5/4", PN 20	ks	1,000	15,77	15,77

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

134	K	UK-517	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	6,84	6,84
135	M	UK-518	Filter závitový, 6/4"	ks	1,000	21,61	21,61

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

136	K	UK-519	Montáž tlakomera s prísl.	ks	11,000	19,95	219,45
137	M	UK-520	Tlakomer MDR 50/10 - 1/4" rozsah 0-1,0 MPa	ks	1,000	4,98	4,98

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

138 M UK-521 Termomanometer axiálny d 80 mm, Fx1/2" M, 0-6 bar, 0-120 st. ks 10,000 17,33 173,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

139 M UK-522 Spätný ventil pre manometer MTR REM 15 ks 11,000 7,67 84,37

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

140	K	UK-523	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	42,32	42,32
141	M	UK-524	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-6 bar	ks	1,000	8,20	8,20

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

142 K 998734203.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 41,815 0,30 12,54

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 6 499,28

143	K	UK-526	Vykurovacie telesá panelové,tlaková skúška telesa vodou	ks	29,000	3,68	106,72
144	K	UK-527	Montáž vykurovacieho telesa do 2040mm	sub	29,000	35,00	1 015,00
145	M	UK-528	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	135,00	405,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

146
M
UK-529 Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi
ks
2,000
150,00
300,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

147
M
UK-530 Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi
ks
5,000
170,00
850,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

148
M
UK-531 Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi
ks
11,000
185,00
2 035,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

149
M
UK-532 Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi
ks
1,000
210,00
210,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

150
M
UK-533 Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi
ks
1,000
180,00
180,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

151
M
UK-534 Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi
ks
1,000
200,00
200,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

152
M
UK-535 Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x600, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi
ks
4,000
175,00
700,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

153
M
UK-536 Oceľové panelové radiátory KORAD 33K 600x700, s bočným pripojením, s 3 panelmi a 3 konvektormi
ks
1,000
185,00
185,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

154 M UK-537 Konzola stenová Korad + zátka, záslepka sada 28,000 2,21 61,88

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

155	K	UK-538	Montáž vykurov.rebrikov	sub	1,000	31,50	31,50
156	K	UK-539	Tlaková skúška vykur. xxxxxxxx	ks	1,000	3,68	3,68
157	M	UK-540	Vykurovacie teleso ISAN GRENADA DGRE 1335/500 SM01,farba biela	ks	1,000	110,00	110,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
158	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	63,938	1,65	105,50

D 737 Podlahové vykurovanie 6 663,16

159	K	UK-542	Montáž skrinky a rozdeľovača max. 12 xxxxxxx	ks	3,000	24,89	74,67
160	M	UK-543	Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 5, REHAU	ks	1,000	171,59	171,59

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

161 M UK-544 Rozdeľovač vykurovacieho vedenia HKVD SX-AG 6, REHAU ks 2,000 195,16 390,32

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

162 M UK-545 Guľové kohúty pre HKVD SX-AG, HLV SX (priame) ks 3,000 30,79 92,37

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

163 M UK-546 Skrinka rozdeľovača AP 130/605 2-5 okr., REHAU ks 1,000 100,00 100,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

164 M UK-547 Skrinka rozdeľovača UP 110/750 5-8 okr., REHAU ks 2,000 95,00 190,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

165 M UK-548 Rúrka RAUTHERM S 17, kotúč 240m, REHAU m 1 220,000 1,29 1 573,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

166 M UK-549 Ochranná rúrka 16x2,2/17x2,0, REHAU m 50,000 0,89 44,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

167	K	UK-550	Montáž podlahového vykurovania Rehau	m2	195,000	7,36	1 435,20
168	M	UK-551	Systémová doska Varionova 11, hrúbka 11mm + 20mm výstupky, REHAU	m2	195,000	8,69	1 694,55

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

169 M UK-552 Profilovaná okrajová izolačná páska 8/150mm, REHAU m 220,000 0,92 202,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

170	K	UK-465	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	1 220,000	0,48	585,60
171	K	998735202.R	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m	%	65,550	1,65	108,16

D 783 Nátery 2 341,66

172
K
UK-554 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm
m
796,000
2,78
2 212,88

Poznámka k položke:

P Farba základná S-2000

Vrchná farba S-2014

CHEMOLAK

173
K
UK-555 Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm
m
32,000
3,34
106,88

Poznámka k položke:

P Farba základná S-2000

Email V 2077 EVOR

CHEMOLAK

174
K
UK-556 Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm
m
10,000
2,19
21,90

Poznámka k položke:

P Farba základná S-2000

Vrchná farba S-2014

CHEMOLAK

D Ostatné Ostatné 5 574,45

175	K	UK-557	Murárská výpomoc	hod	68,000	15,75	1 071,00
176	K	UK-558	Kompletné vyskúšanie	hod	72,000	21,00	1 512,00
177	K	UK-559	Vyregulovanie systému	hod	24,000	23,10	554,40
178	K	UK-560	Preplach systému a napustenie upravenou vodou	sub	1,000	210,00	210,00
179	K	UK-561	Orámovanie výkresov schém zapojenia	sub	1,000	31,50	31,50
180	K	UK-562	Vypracovanie revíznej knihy plynovodu	sub	1,000	78,75	78,75
181	K	UK-563	Detektor na kontrolu tesnosti	sub	1,000	136,50	136,50

P Poznámka k položke:

GD-3300

182 K UK-564 Lekárnička pre prvú pomoc sub 1,000 22,05 22,05

P Poznámka k položke:

Easy AiD II s výbavou

183 K UK-565 Detektor na CO sub 1,000 94,50 94,50

P Poznámka k položke:

EMOS P56400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	UK-566	Baterkové svietidlo	sub	1,000	26,25	26,25

P Poznámka k položke:

Bateriové univerzálne 48 LED (SOMOGYI)

185	K	UK-567	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie podľa § 5 Vyhl. 508/2009 Z,z. PZ, EZ, TZ	sub	1,000	367,50	367,50
186	K	UK-568	Posúdenie konštrukčnej dokumentácie PZ, EZ, TZ Technickou inšpekciou	sub	1,000	157,50	157,50
187	K	UK-569	Revízia TZ	sub	1,000	210,00	210,00
188	K	UK-570	Revízia PZ	sub	1,000	210,00	210,00
189	K	UK-571	Odborná prehliadka kotolne podľa § 5 Vyhl. 25/849 Z,z.	sub	1,000	262,50	262,50
190	K	UK-572	I úradná skúška PZ, EZ, TZ	sub	1,000	157,50	157,50
191	K	UK-573	Vypracovanie revíznej knihy odberného plynového zariadenia podľa § 4 ods.2 Vyhl. 25/849 Z,z.	sub	1,000	105,00	105,00
192	K	UK-574	Vypracovanie dokumentácie skutkového stavu 2x grafickej forme a 1x digitálne	sub	1,000	367,50	367,50

1.034 - Vykurovanie

13 K 979089012.1 Poplatok za odvoz a uloženie na skládku sub 1,000 120,00 120,00

Úroveň 3:

1.034.2 - Demontáž jestvujúcej technológie
Miesto:			Malinovského 826, 916 21 Čachtice		Dátum:
Objednávateľ: Zhotoviteľ:			Trenčiansky samosprávny kraj Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o		Projektant: Spracovateľ:		APM,s.r.o.
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 088,79
D PSV			Práce a dodávky PSV				968,79
D 731			Ústredné kúrenie, kotolne				324,23
1	K	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	2,000	123,09	246,18
2	K	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	2,000	28,14	56,28
3	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,210	103,69	21,77
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				164,74
4	K	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	56,000	2,18	122,08
5	K	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm	ks	18,000	1,56	28,08
6	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,450	32,39	14,58
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				84,33
7	K	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	18,000	4,49	80,82
8	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,150	23,42	3,51
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				100,69
9	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dľžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	6,000	12,45	74,70
10	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	16,000	1,24	19,84
11	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,220	27,96	6,15
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				294,80
12	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	220,000	1,34	294,80
D Ostatné			Ostatné				120,00

1.123 - E.1.3 Silnoprúdová a slaboprúdová elektroinštalácia

Miesto: Malinovského 826, 916 21 Čachtice Dátum:

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj Projektant: APM,s.r.o. Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu							128 015,40
D Rz			ROZPOČET				128 015,40
D O-03			MONTÁŽ				29 226,58
D O-03-01			Rozvádzač Rxx (podľa projektovej dokumentácie), Náplň :				435,03
1	K	ELI-240	Rozvádzač RH.01, RS.01, RS.02 podľa projekt. dokumentácie	ks	3,000	145,01	435,03
D O-03-02			Svetelné obvody:				4 345,94

2	K	ELI-241	Kovaný luster závesný	ks	2,000	26,25	52,50
3	K	ELI-242	Krištálové závesné svietidlo	ks	17,000	26,25	446,25
4	K	ELI-243	Externé svietidlo závesné stropné	ks	1,000	15,75	15,75
5	K	ELI-244	Podlahové svietidlo	ks	44,000	15,75	693,00
6	K	ELI-245	Nástenné historické svietidlo nástenné	ks	31,000	18,90	585,90
7	K	ELI-246	Nástenné historické svietidlo nástenné exter.	ks	4,000	18,90	75,60
8	K	ELI-247	LED svietidlo stropné	ks	64,000	12,60	806,40
9	K	ELI-248	LED svietidlo nástené exteriérové	ks	3,000	12,60	37,80
10	K	ELI-249	Lištové svietidlo	ks	78,000	10,50	819,00
11	K	ELI-250	Závesy na lištu	ks	26,000	8,93	232,18
12	K	ELI-251	Závesné koleso svietidlo	ks	3,000	26,25	78,75
13	K	ELI-252	Závesné historické lustre	ks	11,000	19,95	219,45
14	K	ELI-253	Jednopólový vypínač, radenie 1, 10A, 250V	ks	39,000	3,68	143,52
15	K	ELI-254	Striedavý prepínač, radenie 6, 10A, 250V	ks	27,000	3,68	99,36
16	K	ELI-255	Sériový vypínač, radenie 5, 10A, 250V	ks	7,000	3,68	25,76
17	K	ELI-256	Striedavý prepínač striedavý, radenie 6+6, 10A, 250V	ks	4,000	3,68	14,72

D O-03-03 Zásuvkové obvody: 736,46

18	K	ELI-257	Zásuvka jednofázová 1f - 230V, 50Hz, jednoduchá	ks	177,000	3,68	651,36
19	K	ELI-258	Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá	ks	3,000	6,30	18,90
20	K	ELI-259	Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 25A	ks	2,000	6,62	13,24
21	K	ELI-260	DEVI samoregulačný termokábel pipeguard 25, výkon 25W/m pri 10°C, Devi	m	10,000	1,68	16,80
22	K	ELI-261	Ukončenie DEVI	ks	8,000	4,52	36,16

D O-03-04 Elektroinštalačný materiál: 14 450,82

23	K	ELI-262	Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	2 000,000	2,00	4 000,00
24	K	ELI-263	Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2	m	2 000,000	2,00	4 000,00
25	K	ELI-264	Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2	m	600,000	1,58	948,00
26	K	ELI-265	Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2	m	400,000	1,89	756,00
27	K	ELI-266	Kábel 1-CYKY-J 5x16mm2	m	75,000	3,68	276,00
28	K	ELI-267	Kábel CY 4 mm2	m	300,000	1,58	474,00
29	K	ELI-268	Kábel CY 6 mm2	m	300,000	1,58	474,00
30	K	ELI-269	Kábel CY 16 mm2	m	50,000	1,58	79,00
31	K	ELI-270	Univerzálna inštalačná krabica	ks	350,000	4,73	1 655,50
32	K	ELI-271	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	12,92	12,92
33	K	ELI-272	Lišta napájacia V-TAC / 9944, 1m (4-track)	m	80,000	5,78	462,40
34	K	ELI-273	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	400,000	2,73	1 092,00
35	K	ELI-274	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 4 mm2	ks	100,000	1,05	105,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	ELI-275	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	100,000	1,16	116,00

D O-03-05 Slaboprúdové obvody: 7 745,81

37	K	ELI-276	Zásuvka telefónna RJ12	ks	5,000	5,11	25,55
38	K	ELI-277	Xxxxxx zásuvka RJ45	ks	26,000	5,11	132,86
39	K	ELI-278	Ústredňa poplachového systému narušenia DIGIPLEX EVO192 vrátane zál.zdroja	ks	1,000	43,05	43,05
40	K	ELI-279	Doplnkový zálohovaný 12V/1,7A s batériou 12V/18Ah, MN1	ks	1,000	32,76	32,76
41	K	ELI-280	Rozširujúci modul pre 8 vstupov ZX8	ks	5,000	14,28	71,40
42	K	ELI-281	Ovládací panel(tablo s klávesnicou), TM-40	ks	3,000	10,29	30,87
43	K	ELI-282	Detektor pohybu PSN, duálny, PIR/MW, 12V DC, indoor, dosah 15m, DIGIGUARD	ks	44,000	8,53	375,32
44	K	ELI-283	Magnetický kontakt otvorenia dverí, 12 DC	ks	6,000	7,09	42,54
45	K	ELI-284	IP kamera DAY/NIGHT, PoE, 2.0-H3-D01-IR	ks	28,000	19,95	558,60
46	K	ELI-285	Exteriér. IP kamera DAY/NIGHT, IP55, PoE, PTZ, s temperovaním, 2.W-H3-B01-IR	ks	10,000	19,95	199,50
47	K	ELI-286	Zvodič prepätia pre FTP kábel pre vonkajšie kamery	ks	10,000	3,99	39,90
48	K	ELI-287	LCD Monitor, počítač	ks	1,000	36,23	36,23
49	K	ELI-288	Ústredňa CCTV – PCVS s diskovým poľom, PoE switch	ks	1,000	198,45	198,45
50	K	ELI-289	Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5	m	1 200,000	2,15	2 580,00
51	K	ELI-290	Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6	m	1 200,000	2,15	2 580,00
52	K	ELI-291	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	150,000	2,15	322,50
53	K	ELI-292	Ukončenia vodičov v zásuvkách	ks	84,000	5,67	476,28

D O-03-06 Bleskozvodný materiál 1 512,52

54	K	ELI-293	Skúšobná svorka SZ	ks	12,000	1,05	12,60
56	K	ELI-295	Svorka SK	ks	10,000	1,05	10,50
57	K	ELI-296	Ochranný uholník OU	ks	12,000	3,99	47,88
58	K	ELI-297	Držiak ochranného uholníka Duz	ks	24,000	4,73	113,52
59	K	ELI-298	Označovací štítok	ks	12,000	1,05	12,60
60	K	ELI-299	Svorka na potrubie ST10	ks	100,000	1,05	105,00
61	K	ELI-300	Zvodový vodič FeZn Ø8mm	m	100,000	2,63	263,00
62	K	ELI-301	Zvodový vodič FeZn Ø10mm	m	50,000	2,63	131,50
63	K	ELI-302	Pásový vodič FeZn 30x4mm	m	210,000	2,63	552,30
64	K	ELI-303	Svorka SR2	ks	4,000	1,05	4,20
65	K	ELI-304	Svorka SR3	ks	24,000	1,05	25,20
137	K	ELI-305	Svorka PV01h	ks	48,000	1,05	50,40
66	K	ELI-306	Uzemňovacia tyč ZT2	ks	14,000	13,13	183,82

	D	O-04	SKÚŠKY				787,50
67	K	ELI-307	Revízna správa	ks	1,000	787,50	787,50
	D	O-05	MATERIÁL				91 096,70
	D	O-05-01	Rozvádzač RH (podľa projektovej dokumentácie), Náplň :				9 418,50
	P		Poznámka k položke:
			Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
D		O-05-02	Svetelné obvody:		31 470,33

69 M ELI309 Kovaný luster závesný SI0800, Invicta ks 2,000 803,25 1 606,50

68 M ELI308 Rozvádzač RH.01, RS.01, RS.02 podľa projekt. Dokumentácie ks 3,000 3 139,50 9 418,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

70 M ELI310 Krištálové závesné svietidlo IDEAL LUX ROSE SP8, 166889 ks 17,000 488,25 8 300,25

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

71 M ELI311 Externé svietidlo závesné stropné K1018/1/BD Retro maxi (SU-MA) ks 1,000 132,30 132,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

72 M ELI312 Podlahové svietidlo Ground-3W-WW-30°-IP65 ks 44,000 33,60 1 478,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

73 M ELI313 ENNA - rustikálne nástenné svietidlo - orech+čierna+bronz, Výrobca: Rabalux ks 31,000 47,25 1 464,75

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

74 M ELI314 Nástenné exteriérové historické svietidlo Small Body firmy Odora ks 4,000 30,45 121,80

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

75 M ELI315 LED svietidlo stropné NYMÅNE, Ikea, 904.150.95 ks 64,000 47,25 3 024,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

76 M ELI316 LED svietidlo nástené exteriérové 6260GR, Lutec ks 3,000 54,60 163,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

77 M ELI317 LED lištové svietidlo čierne 35 W teplá biela 12/24°, V- TAC / 1285 ks 65,000 75,60 4 914,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

78 M ELI318 Závesy pre lištový systém čierne V-TAC / 3565 ks 26,000 13,55 352,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

79 M ELI319 Závesné koleso svietidlo ks 3,000 819,00 2 457,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

80 M ELI320 Massive Závesné svietidlo (2322/01/54) ks 11,000 75,60 831,60

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

81 M ELI321 Jednopólový vypínač otočný č.6 ABB Decento čierny 3560K-C06345 N keramický ks 39,000 45,15 1 760,85

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

82 M ELI322 Striedavý vypínač otočný č.6 ABB Decento čierny 3560K-C06345 N keramický ks 27,000 56,70 1 530,90

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

83 M ELI323 Sériový vypínač č.5 ABB Decento čierny 3559K- C05345 N keramický kompletný ks 7,000 46,20 323,40

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

84 M ELI324 Striedavý vypínač č.5b ABB Decento čierny 3559K- C52345 N keramický kompletný ks 4,000 54,92 219,68

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

85 M ELI325 Lišta napájacia V-TAC / 9944, 1m (4-track) ks 80,000 34,86 2 788,80

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-03 Zásuvkové obvody: 6 901,30

86 M ELI326 Zásuvka jednofázová ABB Decento čierna 5519K- C02347 N keramická, 1f - 230V, ks 177,000 36,23 6 412,71

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

87 M ELI327 Zásuvka trojfázová 3f - 400V, 50Hz, jednoduchá ks 3,000 13,13 39,39

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

88 M ELI328 Jednopólový otočný prepínač so signálkou, 230VAC, 25A ks 2,000 40,85 81,70

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

89 M ELI329 DEVI samoregulačný termokábel pipeguard 25, výkon 25W/m pri 10°C, Devi m 10,000 36,75 367,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-05-04 Elektroinštalačný materiál: 10 397,50

90 M ELI330 Kábel 1-CYKY-J 3x1,5mm2 m 2 000,000 1,00 2 000,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

91 M ELI331 Kábel 1-CYKY-J 3x2,5mm2 m 2 000,000 1,50 3 000,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

92 M ELI332 Kábel 1-CYKY-J 5x2,5mm2 m 600,000 2,55 1 530,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

93 M ELI333 Kábel 1-CYKY-J 5x4mm2 m 400,000 3,45 1 380,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

94 M ELI334 Kábel 1-CYKY-J 5x16mm2 m 75,000 14,00 1 050,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

95 M ELI335 Kábel CY 4 mm2 m 300,000 1,00 300,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

96 M ELI336 Kábel CY 6 mm2 m 300,000 1,50 450,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

97 M ELI337 Kábel CY 16 mm2 m 50,000 2,50 125,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

98 M ELI338 Univerzálna inštalačná krabica ks 350,000 1,55 542,50

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

122 M ELI363 Držiak ochranného uholníka Duz ks 24,000 1,26 30,24

		KO68
99	M	ELI339	Hlavná uzemňovacia svorkovnica	ks	1,000	20,00	20,00
	P	Poznámka k položke: EPS 2
	D	O-05-05 Slaboprúdové obvody:					31 303,19
100	M	ELI340	Zásuvka ABB Decento čierna 5014K-C01018 N bez keystonov, telefónna RJ12	ks	5,000	46,73	233,65
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
101	M	ELI341	Dátová zásuvka ABB Decento čierna 5014K-C01018 N bez keystonov, RJ45	ks	26,000	46,73	1 214,98
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
102	M	ELI342	Ústredňa poplachového systému narušenia DIGIPLEX EVO192 vrátane zál.zdroja	ks	1,000	112,35	112,35
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
103	M	ELI343	Doplnkový zálohovaný 12V/1,7A s batériou 12V/18Ah, MN1	ks	1,000	658,35	658,35
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
104	M	ELI344	Rozširujúci modul pre 8 vstupov ZX8	ks	5,000	52,71	263,55
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
105	M	ELI345	Ovládací panel(tablo s klávesnicou), TM-40	ks	3,000	160,65	481,95
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
106	M	ELI346	Detektor pohybu PSN, duálny, PIR/MW, 12V DC, indoor, dosah 15m, DIGIGUARD	ks	44,000	22,47	988,68
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
107	M	ELI347	Magnetický kontakt otvorenia dverí, 12 DC	ks	6,000	8,09	48,54
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
108	M	ELI348	IP kamera DAY/NIGHT, PoE, 2.0-H3-D01-IR	ks	28,000	408,03	11 424,84
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
109	M	ELI349	Exteriér. IP kamera DAY/NIGHT, IP55, PoE, PTZ, s temperovaním, 2.W-H3-B01-IR	ks	10,000	789,60	7 896,00
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
110	M	ELI350	Zvodič prepätia pre FTP kábel pre vonkajšie kamery	ks	10,000	22,05	220,50
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
111	M	ELI351	LCD Monitor, počítač	ks	1,000	967,05	967,05
	P	Poznámka k položke: Monitor PHILIPS 246E, Počítač DELL VOSTRO
112	M	ELI352	Ústredňa CCTV – PCVS s diskovým poľom, PoE switch	ks	1,000	1 842,75	1 842,75
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
113	M	ELI353	Kábel PCXHE-R 4 x 2 x 0,5	m	1 200,000	1,00	1 200,00
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
114	M	ELI354	Kábel TCEPKPFLE 3 x XN 0,6	m	1 200,000	3,00	3 600,00
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
115	M	ELI355	Kábel SYKFY 5 x 2 x 0,5	m	150,000	1,00	150,00
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
	D	O-05-06 Bleskozvodný materiál					1 605,88
116	M	ELI356	Skúšobná svorka SZ	ks	12,000	1,62	19,44
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
118	M	ELI358	Svorka SK	ks	10,000	0,84	8,40
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
119	M	ELI359	Svorka SR2	ks	4,000	1,21	4,84
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
120	M	ELI360	Svorka SR3	ks	24,000	1,16	27,84
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
138	M	ELI361	Svorka PV01h	ks	48,000	0,63	30,24
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený
121	M	ELI362	Ochranný uholník OU	ks	12,000	6,09	73,08
	P	Poznámka k položke: Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

123 M ELI364 Označovací štítok ks 12,000 1,58 18,96

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

124 M ELI365 Svorka na potrubie ST10 ks 100,000 2,84 284,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

125 M ELI366 Zvodový vodič FeZn Ø8mm m 100,000 1,68 168,00

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

126 M ELI367 Zvodový vodič FeZn Ø10mm m 50,000 1,73 86,50

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

127 M ELI368 Pásový vodič FeZn 30x4mm m 210,000 2,73 573,30

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

128 M ELI369 Uzemňovacia tyč ZT2 ks 12,000 23,42 281,04

P Poznámka k položke:

Dodávateľ sa zaväzuje dodať rovnaký produkt ako je uvedený

D O-06 Zemné práce 4 972,62

129	K	ELI-370	Výkop ryhy pre pásik FeZn 0,5x 0,8m vxšxh v celkovej dlžke 210m	m3	84,000	42,00	3 528,00
130	K	ELI-371	Zásyp ryhy pre kábel 0,5x 0,8m šxh, v celkovej dlžke 210m	m3	84,000	11,55	970,20
131	K	180405111.R	Založenie trávnika výsevom zmesi ornice a semena v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	65,000	2,76	179,40
132	M	1OSV2053	Trávové semeno – výber	kg	4,550	8,30	37,77

P Poznámka k položke:

MOUNTFIELD Trávna zmes Park

133 K Pol373 Chránička PVC DN 200, uložená pod cestou m 25,000 10,29 257,25

P Poznámka k položke:

FXK 200

D O-07 Demontážne práce 1 932,00

134	K	ELI-374	Elektroinštalácie: 80 ks svietidiel, 60 ks vypínačov, 90 ks zásuviek, 700 m vedení elektroinštalácií	sub	1,000	1 407,00	1 407,00
135	K	ELI-375	Demontáž zvodov bleskozvodnej sústavy	ks	8,000	52,50	420,00
136	K	ELI-376	Rozvádzače	ks	4,000	26,25	105,00

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu