Dohoda o vypořádání nároku ze smlouvy o dílo na zhotovení
Dohoda o vypořádání nároku ze smlouvy o dílo na zhotovení
Záměru projektu a doprovodné dokumentace
Název zakázky: „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň“
Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Xxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxx IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc (dále jen „Objednatel“)
číslo dohody: E617-S-2702/2024 číslo jednací: 5301/2024-SŽ-SSV-ÚŘ
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5623520037
a
účastníci Společnosti „SP + SEU + MCO_Ústí_Choceň_ZP, DD“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 07. 10. 2019
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, XXX 130 80 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, předsedou představenstva
Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, místopředsedou představenstva
Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
jako „Správce“ a „Společník 1“ a
SUDOP EU a.s.
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 00 IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645
zastoupena: Ing Xxxxxxxxxx Xxxxx, předsedou představenstva
Ing. Xxxxx Xxxxxxxxx, místopředsedou představenstva
Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, členem představenstva
Korespondenční adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 00 jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019
a
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Xxxxxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxxxx IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1217
zastoupena: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva Xxxxxx Xxxxxxx, místopředsedou představenstva Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, členem představenstva
Korespondenční adresa: Xxxxxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxxxx jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 07. 10. 2019
(dále jen „Zhotovitel“) číslo dohody: 19-378.250
Smluvní strany dnešního dne uzavřely tuto Dohodu o vypořádání nároku (dále jen
„Dohoda“) ze Smlouvy o dílo č. E617-S-4437/2019 (číslo zhotovitele 19-378.250) na zhotovení Záměru projektu a doprovodné dokumentace stavby s názvem „Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň“, ve znění dodatků č. 1 až 5 (dále jen
„Smlouva“), která byla uzavřena dne 29. 11. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Xxxxxxx a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.
1.2 Smluvní strany prohlašují, že oznámením Objednatele ze dne 25. 3. 2024 o odstoupení podle čl. 18.1. Obchodních podmínek, z důvodu neprokázání ekonomické efektivnosti investice došlo v souladu s uvedeným článkem OP k odstoupení Objednatele od Smlouvy. Důvodem odstoupení od Xxxxxxx byla skutečnost, že záměr projektu nebude předkládán na centrální komisi Ministerstva dopravy z důvodu neprokázání ekonomické efektivity předmětné investice. Z tohoto důvodu Objednatel odstoupil od dalšího plnění Díla dle Xxxxxxx, neboť další plnění by bylo zbytečné a nehospodárné. V rámci Díla tak nebudou realizovány etapa 5b - závěr zjišťovacího řízení a etapa 7 – součinnost při projednání připomínek CK MD.
1.3 V reakci na toto odstoupení předložil Xxxxxxxxxx nárok na úhradu prací, v souladu s čl. 18.7.1 OP, které byly na Díle Xxxxxxxxxxxx provedeny do okamžiku účinnosti
odstoupení a nebyly Zhotoviteli doposud uhrazeny, a to podáním, č. j. 24/001986/250, ze dne 10. 4. 2024.
1.4 Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku 2. této Dohody.
2. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
2.1 Objednateli i po odstoupení od Smlouvy náleží v souvislosti s již odevzdaným předmětem plnění veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
2.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody.
2.4 Smluvní strany potvrzují, že část Díla v rozsahu odpovídajícímu plnění dle etap 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b, 5a, 6a a 6b byla ze strany Zhotovitele provedena.
2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že ze strany Zhotovitele byly na Díle provedeny práce, které byly odevzdány v termínu, avšak doposud nebyly fakturovány ani Objednatelem uhrazeny. Smluvní strany vyčíslily finanční plnění připadající na části Díla, kdy se jedná o finanční plnění ve výši 301 784,- Kč bez DPH. Podrobný rozpis jednotlivých prací je uveden v cenové kalkulaci, která tvoří přílohu č. 1 Dohody. Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody je Xxxxxxxxxx oprávněn vyfakturovat uvedenou částku, která nebyla dosud Objednatelem uhrazena. Fakturace proběhne dle podmínek stanovených Smlouvou.
2.6 Smluvní strany uvádějí, že vyjma částky uvedené v předchozím odstavci nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádných dalších nároků vyplývajících ze Smlouvy.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Dohody se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
3.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
3.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli
spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
3.6 Tato Xxxxxx nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.7 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
3.8 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Osoby uzavírající tuto Dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, spolu s Dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
3.9 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
3.10 Přílohy: Příloha č. 1 Cenová kalkulace provedených prací
Strany dohody prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
Objednatel Zhotovitel
V Olomouci dne dle el. podpisu29.5.2024 | V Praze dne dle el. podpisu 3.6.2024 |
................................................ Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx ředitel Stavební správy východ Správa železnic, státní organizace | ................................................ Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. |
3.6.2024 ................................................ Xxx. Xxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. |
3.6.2024 ................................................ Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci SUDOP EU a.s. |
.........................4-6.2024....................... Xxx. Xxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci SUDOP EU a.s. |
3.6.2024 ................................................ Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
4.6.2024 ................................................ Xxx. Xxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
PŘÍLOHA Č. 1
Cenová kalkulace provedených prací
A) Záměr projektu (ZP)
a) Xxxxxxx náklady v Kč za práce odvedené v souvislosti se zpracováním Záměru projektu k termínu ukončení prací 25.03.2024
Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
1 | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | 768 000 | |||
Součinnost při projednání připomínek CK MD k ZP | 0 | ||||
3 | Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | 60 000 | |||
4 | Definitivní odevzdání záměru projektu a doprovodné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | 10 000 | |||
Celkem za základní služby: | 838 000 |
b) Celková úhrada v Kč za práce provedené v souvislosti se zpracováním Záměru projektu k termínu ukončení prací 25.03.2024
Celková částka za vypracování čistopisu Xxxxxx projektu vč. součinnosti při projednání připomínek CK MD k ZP (Příloha č. 4, tabulka 1. Základní služby, pol. 1+3+4) | nevyplacená částka (7. dílčí etapa) | vyplacená částka | ||
934 000 | - | 323 384 | = | 610 616 |
c) Dosud neuhrazené náklady
838 000 – 610 616 = 227 384,- Kč
Dohoda o vypořádání nároku ze smlouvy
B) Náklady na další práce provedené v období od dokončení etapy 5a (11.11.2021) do 25.03.2024
a) Celkový přehled provedených prací
měsíc | rok | hodiny | |
01 | 2022 | vyjádření ke koordinaci stavbou „Ústí nad Orlicí, Kerhatice, přeložka cyklotrasy č.18“ a k „Vyhledávající studii cyklostezky pro úsek v Perné“ | |
02 | 2022 | úprava rizik, přepočtení SPOŽES | |
06 | 2022 | vyjádření ke koordinaci a k pozemkům cyklostezky Perná – Brandýs nad Orlicí | |
09 | 2022 | vyjádření ke koordinaci se stavbou VVN 110 kV v km 259,36 – 260,2 | |
12 | 2023 | vyjádření ke koordinaci se stavbou „Most M-31 přes Tichou Orlici ř. km 46,3 Ústí nad Orlicí“ | |
b) Dosud neuhrazené náklady
xxx x xxx = 74 400,- Kč
C) Neuhrazené náklady celkem
xxx xxx = 301 784,- Kč