Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace IČO 00066001 Zborovská 11

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO 00066001

Xxxxxxxxx 00

150 21 PRAHA 5

KVALIFIKAČNÍ dokumentace

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS“

Číslo veřejné zakázky: vz-612/17

veřejná zakázka na služby zadávaná v užším řízení podle ust. § 58 ZZVZ

ZADAVATEL:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO 00066001

se sídlem Xxxxxxxxx 00, Xxxxx 0, XXX 000 00

1. Identifikační údaje zadavatele, další informace

   1. Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele	Xxxxxxxxx 00, Xxxxx 0, 000 00
Datová schránka	a6ejgmx
IČO zadavatele	00066001
DIČ zadavatele	CZ00066001
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Xx. Xxxxxx Xxxxxx, ředitel
Kontaktní osoba:	Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Telefon:	000 000 000
E-mail	Xxxxxx.xxxxxxxx@xxxx.xx

2. Kontaktní osoby zadavatele

   1. Kontaktní osoba ve věcech souvisejících se zadáváním této veřejné zakázky je uvedena v čl. 1.1. kvalifikační dokumentace. Kontaktní osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby zadavatele).

3. Vymezení kvalifikační dokumentace a její poskytování

   1. Kvalifikační dokumentací se rozumí kvalifikační dokumentace v užším smyslu, tj. veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky pro potřeby podání žádosti o účast a prokázání kvalifikace, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ.

   2. V souladu s § 96 odst. 1 a 2 ZZVZ, je kvalifikační i zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele:

xxxxx://xxxxxxx.xx-xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxx_00.xxxx.

3. Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na rozsah připravovaných a realizovaných staveb, jejich náročnost a systém financování, přebírá v rámci investorské přípravy staveb většinu vnitrorezortních předpisů Ministerstva dopravy ČR (dále jen „MD ČR“) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), které jsou k dispozici na xxx.xxx.xx, xxx.xxxx.xx, xxx.xxxx.xx.

4. V této kvalifikační dokumentaci se používají zkratky a pojmy definované v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006, ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010, a ve znění změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 26.5.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/1 ze dne 8.3.2016 v platném znění, který je dodavatelům bezplatně dostupný na odkaze xxx.xxxx.xx/ (dále jen „Metodický pokyn“).

5. Dále jsou v této kvalifikační dokumentaci používány zkratky mající následující význam:

1. „výkon stavebního dozoru“ nebo „stavební dozor“ nebo „technický dozor investora“ se rozumí nezávislý stavební dozor realizovaný pro objednatele externím konzultantem, který je osobou odlišnou jak od zhotovitele stavby, ve vztahu ke které je tento stavební dozor realizován, tak od objednatele, a který je na zhotoviteli této stavby i na objednateli nezávislý, to zejména majetkově, přičemž rozsah poskytovaných služeb stavebního dozoru je uveden v Metodickém pokynu,

2. „MD“ se rozumí Ministerstvo dopravy ČR,

3. „DÚR“ se rozumí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi,

4. „DOZU“ se rozumí dokumentace k oznámení o záměru v území,

5. „DSP“ se rozumí projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, realizovaná v rozsahu dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, ve smyslu stavebního zákona, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a v souladu se souvisejícími směrnicemi,

6. „DSPS“ se rozumí dokumentace skutečného provedení stavby, realizovaná v rozsahu dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve smyslu stavebního zákona, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a v souladu se souvisejícími směrnicemi,

7. „TES“ se rozumí technická studie,

8. „ZDS“ se rozumí zadávací dokumentace stavby,

9. „VD-ZDS“ se rozumí vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby zahrnující ZTKP (zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby), soupis prací a PDPS,

10. „PDPS“ se rozumí projektová dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

11. „ZTKP“ se rozumí zvláštní technické a kvalitativní podmínky stavby,

12. „RDS“ se rozumí realizační dokumentace stavby zpracovaná pro zhotovitele stavby (stavební společnost),

13. „AD“ se rozumí autorský dozor,

14. „TDS“ se rozumí technická dozorčí správa,

15. „stavba“ nebo „dopravní stavba“ se rozumí pozemní komunikace dvoupruhová nebo čtyřpruhová, popř. vícepruhová,

16. „liniovou dopravní stavbou“ se rozumí pozemní komunikace dvoupruhová nebo čtyřpruhová, popř. vícepruhová, železniční dopravní stavba, stavba přistávací a vzletové dráhy letiště, stavba vodního kanálu/průplavu, přehrady.

17. „zhotovitelem stavby“ se rozumí stavební společnost (sdružení stavebních společností), která/é realizuje/í dopravní stavbu,

18. „dvoupruhovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý směr jízdy jeden jízdní pruh, přičemž za dvoupruhovou komunikaci se nepovažují místní komunikace a účelová komunikace,

19. „účelovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v §6 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

20. „místní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v §7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

21. „čtyřpruhovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy dva a více jízdních pruhů, je-li v této kvalifikační dokumentaci požadován výkon stavebního dozoru na čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k celé takovéto pozemní komunikaci (oběma jízdním směrům), a tedy zadavatel nebude považovat za dostačující/akceptovatelný výkon stavebního dozoru vztahující se pouze k ½ takovéto pozemní komunikace (tj. např. pouze k pravé nebo pouze k levé straně příslušné pozemní komunikace). Právě uvedené platí i pro mostní objekty, tedy je-li v této kvalifikační dokumentaci požadováno předložení významných zakázek výkonu stavebního dozoru na mostních objektech na čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k mostnímu objektu v celém rozsahu této pozemní komunikace, tj. musí zahrnovat mostní objekty v obou polovinách této čtyřpruhové pozemní komunikace (není-li v této kvalifikační dokumentaci stanoveno výslovně jinak),

22. „IČ“ se rozumí výkon inženýrské činnosti nebo také inženýrská činnost,

23. „ekodozorem“ nebo „ekologickým dozorem“ se rozumí provádění ekologického dozoru na stavbě v rozsahu a dle požadavků stanovisek a správních rozhodnutí dotčených orgánů stavbou (např. Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu, odboru životního prostředí, Správ chráněných krajinných oblastí, apod.). Výkon ekologického dozoru provádí pouze osoba, která má autorizaci k provádění biologického hodnocení dle § 67 a dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,

24. „výkonem ÚOZI“ nebo „výkonem geodeta ÚOZI“ se rozumí výkon úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele na stavbě, realizujícího práce týkající se geodetické činnosti objednatele ve fázi přípravy realizace stavby, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení realizované stavby stavebním zhotovitelem.

Činností ÚOZI-O před realizací stavby se zejména rozumí zejména:

• vybudování vytyčovací sítě v souladu s TKP 1,

• provedení kontroly stabilizace a signalizace a kontrolního doměření stavby,

• účast při předání staveniště a účast při jednání koordinaci prací mezi geodety stavebního zhotovitele a pracovníků objednatele.

Činností ÚOZI-O při realizaci stavby se rozumí zejména:

• kontrolní činnost geodetických procesů dle požadavků stavebního dozoru nebo správce stavby včetně kontroly měření a doplnění bodů primární a sekundární sítě,

• kontrolní měření dílčích stavebních objektů při jejich realizaci z pohledu kontroly polohy a výšky všech charakteristických částí těchto objektů,

• kontrola činnosti úředně oprávněného geodeta zhotovitele,

• kontrola a odsouhlasení projektu a realizace mikrosítí.

Činností ÚOZI-O při závěrečném vyhodnocení stavby se rozumí zejména:

• kontrola a/nebo tvorba geometrických plánů po vytyčení skutečné polohy stavby v souladu s právními a technickými předpisy.

25. „výkonem koordinátora BOZP“ se rozumí zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění,

26. „IČ k SP bez majetkoprávní přípravy“ se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení novostavby čtyřpruhové/dvoupruhové pozemní komunikace nebo rekonstrukce čtyřpruhové/dvoupruhové pozemní komunikace ve smyslu definovaném v této kvalifikační dokumentaci. IČ k SP bez majetkoprávní přípravy zahrnuje veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného stavebního povolení celé stavby, vyjma těch, které souvisejí s majetkoprávní přípravou. IČ k SP bez majetkoprávní přípravy musí zahrnovat alespoň projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebního povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy, zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.; výkon IČ k SP bez majetkoprávní přípravy je možné provádět pouze na podkladě zpracované DSP,

27. „IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy“ se rozumí komplexní výkon IČ k SP bez majetkoprávní přípravy, rozšířený alespoň o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do KN (katastru nemovitostí), jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geometrických plánů do KN a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.), zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení věcného břemena se správci inženýrských sítí a investorem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického práva, příp. věcného břemene apod. Majetkoprávní přípravou dle této definice nejsou právní služby ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, které mohou být poskytovány pouze advokátem (např. zastupování zadavatele před soudy apod.),

28. „dálnicí I. třídy“ a „dálnicí II. třídy“ se rozumí dálnice ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

29. „Oprávněním MD“ se rozumí „oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ vydané Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR,

30. „projektováním“ se rozumí zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR a/nebo DSP a/nebo DSP s/bez VD-ZDS/PDPS/ZDS,

31. „Autorizací“ se rozumí (není-li uvedeno jinak) autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

32. „Obdobnou autorizací“ se rozumí autorizace, resp. obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v příslušném oboru k výkonu činností, které odpovídají Činnostem A nebo Činnostem B.

33. „Činnostmi A“ se rozumí:

1. vypracovávání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se nedotýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,

2. podílení se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,

3. vypracovávání územně plánovacích podkladů a příslušné části územně plánovací dokumentace,

4. provádění statických a dynamických výpočtů staveb,

5. provádění stavebně technických nebo inženýrských průzkumů,

6. provádění zkoušení a diagnostiky staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

7. vydávání odborných stanovisek, zpracovávání dokumentací a posudků, pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí, a to i pro účely řízení před státními orgány,

8. provádění geodetických měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,

9. provádění autorského dozoru nad realizací stavby,

10. zastupování stavebníka, popř. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení,

11. výkon odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

34. „Činnostmi B“ se rozumí:

1. vypracovávání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávání příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,

2. podílení se na vypracování projektové dokumentace zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,

3. provádění stavebně technických průzkumů,

4. vedení realizace stavby,

5. provádění autorského dozoru nad realizací stavby,

6. řízení příslušné odborné stavební a montážní práce,

7. zastupování stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení,

8. výkon odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.

6. V této kvalifikační dokumentaci mají následující výrazy níže přiřazený význam:

a) „Celkovými stavebními náklady stavby“ nebo „celkovou cenou stavebních prací“ se rozumí celkové stavební náklady určité stavby (dle konkrétních požadavků této kvalifikační dokumentace, např. pozemní komunikace či mostu), které byly nebo mají být uhrazeny dle nabídky vítězného dodavatele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby, resp. příslušné smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem této stavby. Celkové stavební náklady stavby (resp. celková cena stavebních prací) dle předchozí věty nezahrnují (i) daň z přidané hodnoty, (ii) finanční rezervu ani (iii) inflační vlivy. Zadavatel v této souvislosti uzná předložení jak celkových stavebních nákladů stavby (celkovou cenu stavebních prací), tak předpokládané ceny stavebních prací, jejichž vynaložení se předpokládalo v souladu s odborným odhadem provedeným na základě příslušného dokončeného stupně projektové dokumentace. Předpokládané celkové stavební náklady (resp. cena stavebních prací) dle předchozí věty však nezahrnují (i) daň z přidané hodnoty, (ii) náklady spojené s prováděním inženýrské činnosti včetně jakýchkoliv poplatků (či jiných úhrad) hrazených v rámci této činnosti, (iii) odvody za vyjmutí určitého pozemku z lesního půdního fondu, (iv) odvody za vyjmutí určitého pozemku ze zemědělského půdního fondu, (v) náklady spojené s případnými výkupy pozemků, (vi) náklady spojené s předpokládanou projekční přípravou, (vii) finanční rezervu ani (viii) inflační vlivy.

b) „významná služba“ znamená zakázku s parametry stanovenými v tabulce uvedené v čl. 4.7. kvalifikační dokumentace, realizovanou

1. dodavatelem podávajícím žádost o účast jako přímým účastníkem smluvního vztahu s objednatelem¹, nebo

2. dodavatelem podávajícím žádost o účast jako poddodavatelem dodavatele, který měl přímý smluvní vztah s konečným objednatelem, nebo

3. sdružením, jehož byl dodavatel podávající žádost o účast společně a nerozdílně zavázaným členem.

V případě uváděném shora ad (i) a (ii), tedy pokud subjekt dokládající realizaci významné služby působil při této činnosti jako dodavatel či poddodavatel, může být předkládaná referenční zakázka zadavatelem uznána jako významná služba ve smyslu této kvalifikační dokumentace pouze v rozsahu činností, které dokládající subjekt při realizaci této referenční zakázky skutečně realizoval, přičemž se vždy musí jednat o činnosti, které splňují požadavky stanovené zadavatelem v čl. 4.7. kvalifikační dokumentace (resp. v příslušném řádku tabulky tam uvedené). Pokud by tedy zadavatel požadoval např. výkon stavebního dozoru na pozemní komunikaci o délce 5 km, bude předkládaná referenční zakázka uznána jako významná služba ve smyslu této kvalifikační dokumentace pouze tehdy, pokud dokládající subjekt v jejím rámci realizoval celé takto specifikované plnění, tj. pokud vykonával stavební dozor pro celý nepřerušený 5 km úsek pozemní komunikace, a to v plném rozsahu stavby a všech pozic nezbytných pro řádný výkon stavebního dozoru (nikoliv pokud vykonával stavební dozor pouze ve vztahu k části pozemní komunikace či pouze pro některé dílčí stavební objekty např. stavební objekty přeložek sítí, apod. nebo zastával pouze vybrané pozice výkonu stavebního dozoru, např. pouze výkon BOZP, osoby poskytujících služby v oboru mosty a inženýrské konstrukce či pozemní komunikace, přeložky apod.). Současně platí, že právě tyto činnosti, realizované v rámci předkládané referenční zakázky, které jsou relevantní z hlediska prokázání splnění požadované kvalifikace (uznání významné služby), nesměly být realizovány (tj. ukončeny) dříve, než v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Z předložených dokladů vztahujících se k příslušné referenční zakázce musí být zcela jednoznačně zřejmé, jaké činnosti, v jakém rozsahu a v jakém časovém období příslušný subjekt při plnění příslušné zakázky realizoval.

Také v případě uváděném shora ad (iii), tedy pokud subjekt dokládající realizaci významné služby působil při její realizaci jako člen sdružení, může být předkládaná referenční zakázka zadavatelem uznána jako významná služba ve smyslu této kvalifikační dokumentace pouze v rozsahu činností, které dokládající subjekt jako člen sdružení při realizaci této referenční zakázky skutečně realizoval, přičemž se vždy musí jednat o činnosti, které splňují požadavky stanovené zadavatelem v čl. 4.7. kvalifikační dokumentace (resp. v příslušném řádku tabulky tam uvedené). Zadavatel pro tento případ současně požaduje, aby podíl dokládajícího subjektu na realizaci těchto konkrétních činností v rámci sdružení činil alespoň 30 % z celkového věcného rozsahu činností splňujících požadavky na předmětnou významnou službu stanovené zadavatelem v čl. 4.7. kvalifikační dokumentace (resp. v příslušném řádku tabulky tam uvedené). Celkovým věcným rozsahem těchto činností se rozumí celkový rozsah výkonu všech pozic (tzv. „člověkodnů“) stavebního dozoru a jejich nasazení na stavbě pro řádné dokončení referenční činnosti dle požadavků čl. 4.7. kvalifikační dokumentace a příslušného řádku tabulky tam uvedené. Podíl dokládajícího subjektu na celkovém věcném rozsahu je tedy stanoven jako podíl počtu odpracovaných dnů všech pracovníků stavebního dozoru dokládajícího subjektu na referenční činnosti vůči celkovému počtu všech odpracovaných dnů všech pracovníků stavebního dozoru celého sdružení na referenční činnosti. Prokázání podílu na celkovém věcném rozsahu činností je odpovědností dokládajícího subjektu (účastníka).

Pouze pro případ, že tento věcný rozsah činností realizovaných dokládajícím subjektem v rámci sdružení nebude z objektivních důvodů možné určit jiným způsobem, může být rozsah plnění dokládajícího subjektu pro potřeby prokázání kvalifikace určen podle pomocného kritéria pracnosti, vyjádřeného skutečným podílem dokládajícího subjektu na celkovém finančním plnění sdružení za realizaci předmětné významné služby.

Pokud by tedy zadavatel požadoval např. výkon stavebního dozoru ve vztahu k pozemní komunikaci o délce 5 km a předkládaná referenční zakázka realizovaná sdružením dodavatelů by zahrnovala kromě výkonu stavebního dozoru též poskytnutí jiných plnění (např. výkon IČ po dokončení stavby), může být takováto předkládaná referenční zakázka uznána jako významná služba ve smyslu této kvalifikační dokumentace pouze tehdy, pokud

1. sdružení, jehož byl dokládající subjekt členem, realizovalo v rámci předkládané referenční zakázky plnění spočívající ve výkonu stavebního dozoru v rozsahu odpovídajícím zadavatelem stanoveným minimálním požadavkům, tj. pokud byl v rámci dokládané referenční zakázky vykonáván stavební dozor pro celý nepřerušený 5 km úsek pozemní komunikace, a to v plném rozsahu stavby a všech pozic nezbytných pro řádný výkon stavebního dozoru (nikoliv pokud byl vykonáván stavební dozor pouze ve vztahu k části pozemní komunikace či pouze pro některé dílčí stavební objekty např. stavební objekty přeložek sítí, apod. nebo pouze vybrané pozice výkonu stavebního dozoru, např. pouze výkon BOZP, osoby poskytujících služby v oboru mosty a inženýrské konstrukce či pozemní komunikace, přeložky apod.), a současně

2. dokládající subjekt se jako člen sdružení při realizaci předkládané referenční zakázky fakticky podílel právě na výkonu tohoto stavebního dozoru, a to v rozsahu odpovídajícím alespoň 30 % z celkového věcného rozsahu činností spočívajících v daném výkonu stavebního dozoru (splňujícího podmínky na předmětnou významnou službu dle čl. 4.7. kvalifikační dokumentace a příslušného řádku tabulky tam uvedené). Ke způsobu určení celkového věcného rozsahu dokládajícího subjektu na těchto činnostech platí podmínky uvedené shora. Tato podmínka je splněna rovněž v případě, že subjekt dokládající realizaci významné služby sice působil při její realizaci jako člen sdružení, ale fakticky realizoval sám (100 %) celý výkon stavebního dozoru splňující podmínky na významnou službu dle čl. 4.7. kvalifikační dokumentace a příslušného řádku tabulky tam uvedené, v daném případě ve vztahu k pozemní komunikaci o délce 5 km (tj. obdobně dle podmínek shora poskytoval výkon stavebního dozoru v plném rozsahu stavby a všech pozic nezbytných pro řádný výkon stavebního dozoru). Tato podmínka je dále splněna rovněž v případě, že všichni členové sdružení, které realizovalo dokládanou referenční zakázku, jsou členy sdružení, které podává žádost o účast v tomto zadávacím řízení.

Současně platí, že právě tyto činnosti, realizované v rámci předkládané referenční zakázky (nebo její části, která sama o sobě splňuje požadavek na významnou službu), které jsou relevantní z hlediska prokázání splnění požadované kvalifikace (uznání významné služby), nesměly být realizovány (tj. ukončeny) dříve, než v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Z předložených dokladů vztahujících se k příslušné referenční zakázce musí být zcela jednoznačně zřejmé, jaké činnosti, v jakém rozsahu a v jakém časovém období příslušný subjekt při plnění příslušné zakázky realizoval.

3. ,,smluvními podmínkami FIDIC" se rozumí smluvní podmínky zpracované dle vzorů smluvních podmínek Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils (mezinárodní federace konzultačních inženýrů).

4. „koordinace inženýrských činností“ znamená koncepční, kontrolní a koordinační činnost, jejímž cílem je zajištění plynulé týmové efektivní práce jednotlivých specialistů zajišťujících výkon IČ k ÚR, IČ k SP, včetně nebo bez majetkoprávní přípravy. Koordinaci inženýrských činností vykonává koordinátor, který je přímo účasten nejsložitějších úkonů při zajišťování územních rozhodnutí nebo pravomocných stavebních povolení včetně nebo bez majetkoprávní přípravy staveb pozemních komunikací. Koordinátor inženýrských činností zejména (i) řídí výkon IČ k ÚR, IČ k SP, včetně nebo bez majetkoprávní přípravy stavby, (ii) stanoví koncepční východiska při řešení vzniklých problémů a odstraňování překážek, zejména v majetkoprávní oblasti, (iii) jedná s objednatelem jako výlučný zástupce zhotovitele (tj. i za sdružení dodavatelů) ve věcech týkajících se výkonu inženýrských činností stavby (souboru staveb), (iv) vykonává koordinační a řídicí funkci vůči podřízeným pracovním týmům specialistů na inženýrskou činnost a příslušným oddělením dodavatelů / poddodavatelů a (v) svolává, řídí a vede pravidelné koordinační porady po dobu trvání činností, vč. pořizování zápisů z těchto porad.

5. Pojmy „správce stavby“, „asistent“, „asistent specialista“, „pomocný asistent“, „technická asistence“ a další pojmy jsou definovány v čl. 2.1 Výklad pojmů v Metodickém pokynu.

6. „rekonstrukcí pozemní komunikace“ se rozumí provedení rekonstrukce vozovky včetně všech souvisejících stavebních objektů, a to v obou směrech jízdy. Za rekonstrukci zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění) oplocení podél pozemní komunikace.

7. „novostavbou pozemní komunikace“ se rozumí realizace kompletní novostavby pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů. Za novostavbu zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující pozemní komunikace.

8. „zodpovědným projektantem“ se rozumí odborně způsobilá (autorizovaná) osoba, která je zodpovědná za správnost vyhotovení příslušné části projektové dokumentace stavby pozemní komunikace a která je oprávněna zpracovávat projektové dokumentace v souladu s příslušným právním předpisem (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění). Zodpovědný projektant je vždy prokazatelně uveden na rozpisce projektu příslušného projektového stupně u konkrétního stavebního objektu, za který je ve smyslu shora uvedeného zákona odpovědný.

3. „vysokoškolským vzděláním technického směru“ se rozumí úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s technickým zaměřením pro daný prokazovaný obor, tj. např. strojní, stavební, přírodovědecký apod.

2. Předmět plnění veřejné zakázky

   1. Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV – 71251000-2

2. Předmět plnění veřejné zakázky

   1. Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody na výkon stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci (dále jen „Rámcová dohoda“ či „Smlouva“), a to s 5 dodavateli na dobu 4 let. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací zadavatele a výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

   2. Rozsah činností, které jsou zahrnuty v poptávaných službách:

1. Stavební dozor

Rozsah činnosti je podrobně stanoven v závazném vzoru Rámcové dohody, tvořící součást zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo využít postup provádění výkonu stavebního dozoru vymezený v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006, ve znění dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 a ve znění změny č. 1, č.j. 45/2014-120-TN/1 ze dne 25.6.2014 a změny č. 2, č.j. 112/2014-120-TN/1 ze dne 5.11.2014, v platném znění, který je účastníkům bezplatně dostupný na webových stránkách xxx.xxxx.xx (dále jen „Metodický pokyn“)

Součástí stavebního dozoru je i osoba vykonávající dohled nad činností úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

Zadavatel upozorňuje, že stavby, ke kterým bude na základě Rámcové dohody vykonáván stavební dozor, mohou být realizovány dle smluvních podmínek FIDIC.

2. Výkon koordinátora BOZP

Rozsah činností koordinátora BOZP je podrobně stanoven v závazném vzoru Rámcové dohody, tvořící součást zadávací dokumentace.

3. Zadavatel bude poptávat poskytování služeb na základě Rámcové dohody průběžně po celou dobu jejího trvání, a to na základě dílčích smluv uzavíraných s jednotlivými účastníky Rámcové dohody (dále též jen „Prováděcí smlouvy“). Jednotlivé veřejné zakázky budou po dobu trvání Rámcové dohody vybraným dodavatelům zadávány (tj. Prováděcí smlouvy budou uzavírány) postupem s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody, upraveným v § 135 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), přičemž ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru dvou kritérií, a to kritéria Nabídková cena bez DPH (váha kritéria 60 %) a kritéria Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky (váha kritéria 40 %). V rámci hodnotícího kritéria Kvalifikace a zkušenosti osob pro účely zadání jednotlivé veřejné zakázky budou hodnoceny osoby na těch pozicích (a v počtu), které budou relevantní ve vztahu k předmětu takové jednotlivé veřejné zakázky. Rovněž konkrétní parametry hodnocení těchto osob budou stanoveny samostatně vždy ve vztahu ke každé obnovené soutěži, neboť zadavatel předpokládá, že předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody bude rozdílný. Hodnoceny mohou být u jednotlivých osob pouze ty parametry, které byly předmětem hodnocení nabídek pro výběr účastníků Rámcové dohody, přičemž rozsah hodnocených osob a parametrů v žádné obnovené soutěži nepřesáhne maximální rámec hodnocení nabídek pro výběr účastníků Rámcové dohody.

4. Zadavatel s ohledem na projektovou přípravu staveb zadavatele předpokládá, že v průběhu Rámcové dohody bude formou dílčích zakázek zadávat poskytování služeb ve vztahu k přibližně 160 stavbám pozemních komunikací. Zadavatel upozorňuje, že tento údaj představuje pouze předpoklad, a že v průběhu Rámcové dohody bude poptávat poskytování služeb v rozsahu odpovídajícímu skutečným aktuálním potřebám zadavatele.

1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

   1. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 70.000.000,- Kč bez DPH.

2. Zdroje financování

   1. Poskytování služeb je financováno z prostředků Středočeského kraje nebo Státního fondu dopravní infrastruktury nebo jiného dotačního programu.

   2. Prostředky ze zdrojů uvedených v tomto článku kvalifikační dokumentace uhradí zadavatel v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a podepsané Rámcové dohody.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

   1. Doba plnění veřejné zakázky

      1. Rámcová dohoda bude s vybranými dodavateli uzavřena na dobu 4 let. Během této doby, bude zadavatel oprávněn průběžně podle svých potřeb zadávat veřejné zakázky a vybraní dodavatelé budou povinni tyto služby na základě Prováděcích smluv zadavateli průběžně poskytovat. Služby budou realizovány v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách uzavřených na základě Rámcové dohody, resp. stanovených pokynem zadavatele.

      2. K zahájení plnění předmětu každé veřejné zakázky na základě příslušné Prováděcí smlouvy bude účastník vyzván zadavatelem elektronickou formou nebo písemně. Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky upravuje příslušná Prováděcí smlouva a Rámcová dohoda.

   2. Místo plnění veřejné zakázky

      1. Plnění veřejné zakázky bude probíhat na území Středočeského kraje.

4. Kvalifikační předpoklady

   1. Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle ust. § 73 až § 80 ZZVZ. Zadavatel neumožňuje ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ nahrazení požadovaných dokladů jiným, než v kvalifikační dokumentaci výslovně připuštěným čestným prohlášením dodavatele (tím není dotčeno právo dodavatele nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky). Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou; kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí žádosti o účast. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána takovou příslušnou osobou. Dokumenty předkládané v rámci žádosti o účast budou předloženy jako prosté kopie originálů.

   2. Vybraný dodavatel (účastník zadávacího řízení, který byl vybrán k uzavření smlouvy) je povinen zadavateli postupem dle ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci. Pokud má zadavatel tyto doklady od vybraného dodavatele k dispozici z předchozích zadávacích řízení, je vybraný dodavatel povinen již v žádosti o účast označit tyto doklady včetně uvedení názvu daného zadávacího řízení a ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek.

   3. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 ZZVZ dodavatel, který:

1. splní základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ,

2. splní profesní způsobilost podle ust. § 77 ZZVZ,

3. splní technickou kvalifikaci podle ust. § 79 ZZVZ.

4. Základní způsobilost podle ust. § 74 ZZVZ

Způsobilým je dodavatel, který:		Způsob prokázání splnění
a)	nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; podává-li žádost o účast pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; podává-li žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu	Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz ust. § 81 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
b)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek	Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
c)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění	Čestné prohlášení. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
d)	nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
e)	není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele	Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

5. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

Zadavatel požaduje:		Způsob prokázání splnění
a)	ve vztahu k České republice předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje; doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují; v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.	Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Doklady prokazující profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
b)	předložení dokladu, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují;	Platné oprávnění k podnikání. Dodavatel předloží výpisy z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo živnostenské listy, resp. jiná oprávnění k podnikání v oboru: (i) projektová činnost ve výstavbě, (ii) poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, (iii) výkon zeměměřických činností, (iv) geologické práce Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).
c)	předložení dokladu o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.	Konsolidované čestné prohlášení (formulář 1.1.), ze kterého bude vyplývat, že účastník disponuje: 1. osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost projektovat v oboru: dopravní stavby mosty a inženýrské konstrukce stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení geotechnika která má doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, minimálně pro obor: dopravní stavby mosty a inženýrské konstrukce stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení geotechnika nebo jinou Obdobnou autorizaci ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace; 2. osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru geotechnika, která má osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k projektování, provádění a vyhodnocování geologické práce v oboru inženýrská geologie v rozsahu odpovídajícím ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění 3. osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti, která má úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 4. osobou, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oblasti BOZP, která má doklad o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, nebo obdobný doklad o odborné způsobilosti vydaný v jiné zemi než v ČR, dle kterého je jeho držitel v této jiné zemi odborně způsobilý k zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance ve smyslu a v rozsahu odpovídajícím zákonu č. 309/2006 Sb.; Shora uvedené doklady o odborné způsobilosti je možné pro osoby nahradit příslušným Oprávněním MD, pokud tuto možnost zadavatel připouští v tabulce v čl. 4.6. této kvalifikační dokumentace u konkrétní osoby zajišťující danou odbornost. V takovém případě musí Oprávnění MD splňovat podmínky uvedené v tabulce v čl. 4.6. kvalifikační dokumentace.

Požadovaná čestná prohlášení pro prokázání základní způsobilosti předloží dodavatelé prostřednictvím vyplněného formuláře č. 1. K tomuto formuláři dodavatelé současně doloží veškeré přílohy požadované zadavatelem k prokázání základní a profesní způsobilosti dle čl. 4.4. a 4.5. této kvalifikační dokumentace.

6. Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Zadavatel požaduje:		Způsob prokázání
	u osoby poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů (dále také jen ,,pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů“) (i) vysokoškolské nebo úplné odborné středoškolské vzdělání, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru tvorby a kontroly rozpočtů staveb pozemních komunikací, (iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu rozpočtů u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u 6 osob poskytujících služby v oboru mosty a inženýrské konstrukce dle písm. (a), (b), (c) níže: a) u 2 osob asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi: (i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru minimálně u jedné stavby (novostavba nebo rekonstrukce) vícepolového nebo jednopolového mostu/estakády na pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti mostní objekty betonové, ostatní a zdi, b) u 3 osob pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi: (i) středoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru minimálně u jedné stavby (novostavba nebo rekonstrukce) vícepolového nebo jednopolového mostu/estakády délky alespoň 30 m na pozemní komunikaci, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, d) u osoby experta pro mosty a inženýrské konstrukce: (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu, (ii) minimálně 7 let prokazatelné praxe v oboru, (iii) prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta mostních objektů při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení (novostavba nebo rekonstrukce) vícepolového nebo jednopolového mostu/estakády na pozemní komunikaci minimální délky přemostění alespoň 100 m, (iv) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace.	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob poskytujících služby v oboru mosty a inženýrské konstrukce u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u 6 osob poskytujících služby v oboru stavební dozoru staveb komunikací a přeložek dle písm. (a), (b), (c) níže: a) u 2 osob asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků): (i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru, (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na stavbě pozemní komunikace, část stavební objekty pozemních komunikací, ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního poměru či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru dopravní stavby nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace. a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků) b) u 3 osob pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků): (i) středoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru, (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na stavbě pozemní komunikace, část stavební objekty pozemních komunikací, ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 15.000.000,-Kč bez DPH (iv) existenci pracovního poměru či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru dopravní stavby nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti B ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace a/nebo Oprávnění MD stupeň II a/nebo III skupinu odbornosti pozemní komunikace (včetně propustků) c) u osoby experta pro pozemní komunikace: (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství, (ii) minimálně 7 let prokazatelné praxe v oboru, (iii) prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta silničních objektů při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru dopravní stavby nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace.	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob poskytujících služby v oboru stavební dozoru staveb komunikací a přeložek u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u osoby poskytující služby v oboru geotechnika (dále také jen „asistent specialista geotechnika“) (i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru, (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru na stavbě pozemní komunikace, ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti geotechnika, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k projektování, provádění a vyhodnocování geologické práce v oboru inženýrská geologie v rozsahu odpovídajícím ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby asistenta specialista geotechnika u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u osoby provádějící zeměměřické činnosti – úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele (dále také jen „asistent specialista geodet ÚOZI“) (i) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, nebo obdobné oprávnění vydané v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby asistenta specialisty geodeta ÚOZI u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u osoby koordinátora BOZP (i) vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, (ii) minimálně 3 roky prokazatelné praxe v oboru (varianta pro VŠ)/ minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru (varianta pro SŠ), (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu koordinátora BOZP na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele (v) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, nebo obdobný doklad o odborné způsobilosti vydaný v jiné zemi než v ČR, dle kterého je jeho držitel v této jiné zemi odborně způsobilý k zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance ve smyslu a v rozsahu odpovídajícím zákonu č. 309/2006 Sb.	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby koordinátora BOZP u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u 2 osob poskytujících služby v oboru produktovody dle písm. (a) a (b) níže: a) u osoby – asistent specialista trubní vedení: (i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace. a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti trubní vedení,; b) u osoby - expert v oboru produktovody: (i) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborné středoškolské vzdělání stavební – obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (ii) minimálně 7 let prokazatelné praxe v oboru, (iii) prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta vodohospodářských staveb při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace.	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob poskytujících služby v oboru produktovody u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u osoby – asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) (i) existenci pracovního či obdobného poměru u dodavatele, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho minimálně 2 roky praxe ve výkonu stavebního dozoru (iii) prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu stavebního dozoru (část přeložky elektro – silno a slaboproud) na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH (v) osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti elektro (silno a slaboproud), nebo obdobné osvědčení vydané v jiné zemi než v ČR, dle kterého je jeho držitel v této jiné zemi odborně způsobilý k projektování elektrických zařízení	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby asistenta specialisty v oboru elektro (silno a slaboproud) u dodavatele (formulář v příloze č. 1)
	u osoby poskytující služby v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení (dále také jen „expert - elektrotechnická zařízení“) (i) vysokoškolské vzdělání technického směru, (ii) minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru, (iii) prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta v oboru elektro při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě pozemní komunikace ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně 35.000.000,- Kč bez DPH, (iv) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, (v) autorizaci v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení, nebo Obdobnou autorizaci pro Činnosti A ve smyslu bodu 1.3.5. této kvalifikační dokumentace.	1. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře 2.1 a 2.2 v příloze č. 1) 2. Potvrzení dodavatele o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby experta - elektrotechnická zařízení u dodavatele (formulář v příloze č. 1)

1. Všechny osoby uvedené v bezprostředně předcházející tabulce (tzv. klíčoví experti) jsou povinny doplnit do formulářů v příloze č. 1 bezpodmínečně veškeré údaje nezbytné pro posouzení, zda účastník zadávacího řízení splňuje požadovaný kvalifikační předpoklad v celém rozsahu.

2. Zadavatel současně nepřipouští možnost prokázání splnění kvalifikačních předpokladů stanovených pro více profesních kategorií klíčových expertů/specialistů stejnou fyzickou osobou, a to vyjma osob uvedených pod písm. B) níže, tj. Expertů posuzujících projektovou dokumentaci. Tyto osoby mohou být totožné s osobami uvedenými pod písm. A)  Technická dozorčí správa.

3. Zadavatel upozorňuje na ustanovení čl. 17.7. kvalifikační dokumentace, v němž je uveden zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky zadavatel nepřipouští prokazování kvalifikace podle tohoto článku kvalifikační dokumentace prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).

4. Pokud zadavatel požaduje u dokládané osoby praxi při realizaci určité činnosti (služby), musí se jednat o činnost (službu) ke dni podání žádosti o účast dokončenou a řádně převzatou objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že je referovaná činnost (služba) součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele (např. vedle výkonu stavebního dozoru měl dodavatel pro objednatele realizovat i např. inženýrské činnosti po dokončení stavby), je zapotřebí, aby ke dni podání žádosti o účast byl výkon referované činnosti (v daném případě stavebního dozoru) v rámci referované zakázky (služby) ukončen v plném rozsahu. Za ukončenou službu v plném rozsahu v rámci stavebního dozoru se považuje zprovoznění celé stavby (např. uvedení stavby do předčasného užívání).

5. Pokud zadavatel požaduje u dokládané osoby praxi při realizaci stavebního dozoru, zadavatel uzná pouze takovou činnost, která odpovídá provedení nezávislého stavebního dozoru na stavbě pozemní komunikace. Zadavatel neuzná takovou praxi, v rámci které dokládaná osoba realizovala při poskytování služeb pouze dílčí činnosti, kterými jsou např. expertní posouzení realizovaných prací, odborné posouzení při přejímce stavebního objektu, vypracování znaleckého posudku apod. Prokazovaná významná zakázka v rámci praxe dokládané osoby musí odpovídat komplexnímu poskytnutí služby v rozsahu Metodického pokynu.

6. Pokud zadavatel požaduje u dokládané osoby prokázání zkušeností při realizaci zakázky ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace v určitém finančním objemu stavebních nákladů či s určitými technickými parametry (např. délka pozemní komunikace), musí se za účelem dosažení příslušných kvalifikačních předpokladů tento finanční objem, resp. určité technické parametry týkat jedné konkrétní stavby pozemní komunikace včetně souvisejících stavebních objektů, a nelze tedy sčítat finanční hodnoty či určité technické parametry více dílčích staveb pozemních komunikací, jejichž realizace spolu vzájemně technicky nesouvisí, tj. které nejsou vzájemně provázané. Např. pokud dodavatel v rámci plnění předmětu určité zakázky prováděl stavební dozor ve vztahu k výstavbě dvou pozemních komunikací o délce 3 km každá, není možné je na základě součtu délky uvádět jako jednu stavbu technicky způsobilou splnit požadavky na stavební dozor ve vztahu k jedné stavbě pozemní komunikace v minimální délce 6 km. Stejně tak pokud například dodavatel v rámci jedné zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce v ceně 15 mil. Kč a v rámci druhé zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace v ceně 20 mil. Kč, nelze tyto dvě zakázky uvést jako jednu zakázku, v níž dodavatel poskytoval služby v úhrnné hodnotě 35 mil. Kč.

7. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že pokud je dokládaná osoba OSVČ a zároveň není vůči dodavateli nebo členu sdružení dodavatelů v pracovním či obdobném poměru, bude považována za jinou osobu ve smyslu § 83 ZZVZ se všemi důsledky z toho vyplývajícími, nikoliv za zaměstnance či za osobu v obdobném postavení.

8. Zadavatel současně dodavatele upozorňuje na smluvní závazky spojené se zákazem výkonu nelegální práce, uvedené v článku 35.3. Obchodních podmínek uvedených v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.

9. Ve vztahu k Oprávnění MD zadavatel upozorňuje, že zadavatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. jiné než Oprávnění MD vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a oprávnění vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

10. Zadavatel pro eliminaci veškerých pochybností uvádí minimálně požadovanou strukturu týmu stavebního dozoru pro realizaci poptávané veřejné zakázky:

1. Technická dozorčí správa:

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (2x)

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (3x)

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) (2x)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) (3x)

Asistent specialista geotechnika

Asistent specialista geodet ÚOZI

Asistent specialista trubní vedení

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Koordinátor BOZP

2. Experti posuzující projektovou dokumentaci:

Expert – mosty a inženýrské konstrukce

Expert - pozemní komunikace

Expert – inženýrská geologie

Expert – produktovody

Expert - elektrotechnická zařízení

7. Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

   1. Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci významných služeb dodavatelem předložením seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Přehled realizovaných významných služeb včetně čestného prohlášení o poskytnutí významných služeb zpracuje dodavatel podle formuláře v příloze č. 1. Zadavatel dodavatele důrazně upozorňuje, že pokud formulář s přehledem realizovaných významných služeb nebude ve vztahu k některé významné službě obsahovat veškeré údaje potřebné pro posouzení splnění všech požadavků stanovených zadavatelem, vyhrazuje si zadavatel právo postupovat dle článku 14. kvalifikační dokumentace, tj. takovouto významnou službu neuznat a při posuzování kvalifikace dodavatele k ní nepřihlížet.

   2. „Významnou službou“ se rozumí zakázka ve smyslu definice obsažené v čl. 1.4 kvalifikační dokumentace, tohoto článku 4. kvalifikační dokumentace a s parametry stanovenými níže v příslušném řádku tabulky. Zadavatel připomíná, že dodavatelem dokládaná významná služba může být uznána výhradně tehdy, pokud subjekt dokládající poskytnutí příslušné významné služby v jejím rámci realizoval činnosti relevantní z hlediska požadavků uplatněných zadavatelem v níže uvedené tabulce, přičemž tyto relevantní činnosti nebyly realizovány (ukončeny) dříve, než v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky – blíže viz pravidla stanovená v čl. 1.4. kvalifikační dokumentace u definice významné služby. Zadavatel současně upozorňuje, že nebude uznávat významné služby, jejichž předmětem bylo řešení pouze dílčích stavebních objektů na pozemní komunikaci, jako je např. oplocení, veřejné osvětlení, výměna zádržného systému, sanace svahů apod. Výjimkou z právě uvedeného je realizace dílčích stavebních objektů mající charakter mostních nebo tunelových objektů, a to v případech, kdy jsou parametry významné služby v níže připojené tabulce zadavatelem definovány právě ve vztahu k mostnímu či tunelovému objektu (pak jsou z hlediska posouzení kvalifikace dodavatele relevantní parametry právě těchto dílčích stavebních objektů realizovaných dodavatelem v rámci dokládané významné služby).

   3. „Cenou stavebních prací“ se v tabulce níže rozumí celková cena stavebních prací ve smyslu definice obsažené v čl. 1.4. kvalifikační dokumentace.

   4. „Rekonstrukcí“ nebo „novostavbou“ pozemní komunikace se rozumí zakázky ve smyslu definice obsažené v čl. 1.4. kvalifikační dokumentace, tohoto článku 4. kvalifikační dokumentace a s parametry stanovenými níže v příslušném řádku tabulky.

   5. „Výkonem koordinátora BOZP“ nebo „výkonem geodeta ÚOZI“ nebo „výkonem ekologického dozoru“ se rozumí zakázky ve smyslu definice obsažené v čl. 1.4. kvalifikační dokumentace, tohoto článku 4. kvalifikační dokumentace a s parametry stanovenými níže v příslušném řádku tabulky.

   6. Technické parametry více stavebních objektů typově odpovídající požadavkům zadavatele dle následující tabulky nelze za účelem dosažení v ní uvedených kvalifikačních předpokladů sčítat/načítat. Např. pokud dodavatel v rámci plnění předmětu určité zakázky prováděl stavební dozor ve vztahu k výstavbě dvou silničních mostů o délce 50 m každý, není možné je na základě součtu požadované délky uvádět jako jednu stavbu technicky způsobilou splnit požadavky na významnou službu ve smyslu bodu 3) níže (1 (jeden) silniční most délky minimálně 100 m).

   7. Obdobně nelze sčítat/načítat ani služby poskytované v rámci rozdílných zakázek (smluvních vztahů). Pokud tedy například účastník v rámci jedné zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce 2 km a v rámci druhé zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce 3 km, byť na téže pozemní komunikaci, nelze tyto dvě zakázky uvést jako jednu zakázku, v níž dodavatel poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce 5 km.

   8. Zákaz provádět sčítání/načítání v rámci významných služeb uvedený v bezprostředně předcházejících dvou odstavcích výše platí obdobně i pro požadovanou minimální cenu stavebních prací, kterých se významné služby týkají. Pokud tedy například dodavatel v rámci jedné zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce 3 km a ceně 15 mil. Kč a v rámci druhé zakázky poskytoval služby ve vztahu k výstavbě pozemní komunikace o délce 3 km a ceně 20 mil. Kč, nelze tyto dvě zakázky uvést jako jednu zakázku, v níž dodavatel poskytoval služby v úhrnné hodnotě 35 mil. Kč.

   9. Zadavatel bude posuzovat splnění kvalifikace pouze ve vztahu k významným službám poskytnutým v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud jedna zakázka splňuje zároveň podmínky dle více níže uvedených bodů, může dodavatel tuto zakázku uvést v rámci prokazování splnění kvalifikace dle tohoto článku i ve vztahu k různým bodům níže uvedené tabulky. Dodavatel může například prokázat splnění bodu 2) níže uvedené tabulky i zakázkami, kterými prokazuje splnění bodu 1) níže uvedené tabulky apod., pokud touto kvalifikační dokumentací není výslovně stanoveno jinak.

   10. Zadavatel neuzná prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím poskytnutých významných služeb, jejichž předmět se týkal jiných než uvedených staveb pozemních komunikací, zejména průmyslových staveb, obchodních center, rezidenčních a administrativních objektů, železničních staveb apod. V žádosti o účast je nutné uvádět pouze významné služby splňující kritéria uvedená níže v tabulce.

   11. Referovaná významná služba musí být ke dni podání žádosti o účast řádně dokončena a řádně převzata objednatelem bez vad a nedodělků, pokud není v tomto článku resp. v tabulce níže výslovně připuštěno jinak. Tj. např. v případě výkonu stavebního dozoru musí být výkon stavebního dozoru ke dni podání žádosti o účast kompletně dokončen včetně všech souvisejících činností. Zadavatel pro odstranění veškerých pochybností dodavatele upozorňuje, že neuzná referované významné zakázky, které nejsou řádně dokončené, tj. např. výkon stavebního dozoru na celé stavbě (popř. výkon koordinátora BOZP nebo výkon geodeta ÚOZI) nebyl v rozsahu předmětu smlouvy o poskytování služeb řádně převzat objednatelem bez vad a nedodělků. Za ukončenou službu v plném rozsahu v rámci stavebního dozoru (popř. výkonu BOZP nebo výkonu geodeta ÚOZI) se považuje zprovoznění celé stavby (např. uvedení stavby do předčasného užívání).

   12. V případě, že je referovaná významná služba součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. vedle referovaného stavebního dozoru měl dodavatel pro objednatele realizovat i inženýrské činnosti související s vyvedením stavby), je zapotřebí, aby ke dni podání žádosti o účast byl výkon stavebního dozoru v rámci referované zakázky (služby) ukončen v plném rozsahu dle znění předchozího odstavce. Zadavatel nebude akceptovat zakázky, v rámci kterých byl ukončen výkon stavebního dozoru pouze ve vztahu k určitým činnostem (např. pouze mostní objekty).

   13. Zadavatel upozorňuje na ustanovení čl. 17.7. kvalifikační dokumentace, v němž je uveden zákaz plnění určitých částí předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. V rozsahu takto definovaných částí předmětu veřejné zakázky zadavatel nepřipouští prokazování kvalifikace podle tohoto článku kvalifikační dokumentace prostřednictvím poddodavatelů.

Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v realizaci minimálně:		Způsob prokázání
1)	3 (tří) zakázek týkajících se výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci pozemní komunikace včetně všech souvisejících stavebních objektů délky alespoň 3 km pro každou stavbu.	Přehled (seznam) poskytnutých služeb (formulář přílohy č. 1)
2)	5 (pěti) zakázek týkajících se výkonu stavebního dozoru na novostavbě nebo rekonstrukci jednopolového nebo vícepolového mostu/estakády na pozemní komunikaci minimální délky přemostění 70 m pro každou z uvedených zakázek. Pozn. pro účastníka: Pokud je součástí jedné významné zakázky více mostních objektů splňujících výše uvedené kritérium, tj. délku 70 m, zadavatel uzná tyto mosty jako samostatnou zakázku	Přehled (seznam) poskytnutých služeb (formulář přílohy č. 1)
3)	5 (pěti) zakázek týkajících se výkonu koordinátora BOZP na stavbě pozemní komunikace anebo mostu (pozn. pro dodavatele: zadavatel požaduje prokázání reference na výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby nikoliv výkon koordinátora BOZP v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení).	Přehled (seznam) poskytnutých služeb (formulář přílohy č. 1)
4)	2 (dvou) zakázek týkající se výkonu geodeta ÚOZI (úředně oprávněného zeměměřiče investora) na stavbě pozemní komunikace.	Přehled (seznam) poskytnutých služeb (formulář přílohy č. 1)

14. Zadavatel při stanovení významných služeb a jejich parametrů vycházel z rozsahu, charakteru a náročnosti služeb poptávaných v rámci této veřejné zakázky. Zadavatel uvádí, že doložení zkušeností v rámci výkonu stavebního dozoru řádově menších staveb, než je stavba, ke které se vztahuje předmět této veřejné zakázky, neposkytuje dostatečnou záruku řádného plnění zakázky ze strany stavebního dozoru, a to zejména v organizačních a kontrolních povinnostech stavebního dozoru.

1. Technická kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ

Zadavatel požaduje:		Způsob prokázání
1.	aby průměrný roční počet zaměstnanců účastníka nebo osob v obdobném postavení podílejících se na plnění zakázek v rámci činnosti stavebního dozoru popř. konzultační činnosti v projektové přípravě činil za poslední 3 roky minimálně 45 osob.	Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře přílohy č. 1).
2.	aby průměrný roční počet vedoucích zaměstnanců účastníka nebo osob v obdobném postavení činil za poslední 3 roky minimálně 3 Tito zaměstnanci mohou být shodní se zaměstnanci uvedenými v bodu 1.	Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (formuláře přílohy č. 1).

5. Společná ustanovení ke splnění kvalifikačních předpokladů

   1. Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

1. Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

2. V případě cizojazyčných dokumentů připojí účastník k dokumentům překlad do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, je oprávněn si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Doklady o vzdělání, např. vysokoškolské diplomy lze předkládat rovněž v latinském jazyce.

2. Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

1. Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

3. Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob či kvalifikace získané v zahraničí

1. V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí dle ust. § 81 ZZVZ, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Čl. 5.3 kvalifikační dokumentace ohledně jazyka dokumentů se použije obdobně.

2. Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

3. Informace k doložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 30a až 30r zákona č. 360/1992 Sb.): vybrané činnosti ve výstavbě mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané činnosti v jiném členském státě, a to jako osoby usazené nebo hostující. Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36 ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu plné oznámení podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání odborné kvalifikace“). Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace.

4. Informace k doložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zahraničními osobami (§ 12 až 16 zákona č. 200/1994 Sb.): přeshraniční poskytování služeb v České republice zahraniční fyzickou osobou ohledně ověřování výsledků zeměměřičských činností je možné pouze na základě úředního oprávnění, které vydává Český úřad zeměměřičský a katastrální. Úřední oprávnění udělí příslušný úřad fyzické osobě, které uzná odbornou kvalifikaci a bezúhonnost podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

4. Prokázání části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

1. Dodavatel může určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem, s výjimkou kritéria podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ, prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli podle ust. § 83 odst. 1 ZZVZ předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou;

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle ust. § 74 ZZVZ jinou osobou, a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že tento požadavek je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle ust. § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat rovněž závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

5.4.2 Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce je dodavatel povinen za podmínek stanovených Smlouvou využívat při plnění dle smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek stanovených Smlouvou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

5.4.3 Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

5. Prokázání kvalifikace v případě společné žádosti o účast

   1. V případě společné žádosti o účast více dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

   2. Žádost o účast více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

   3. Žádost o účast bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.

   4. Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.

   5. Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v žádosti o účast doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

   6. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou žádost o účast a nabídku společně a nerozdílně.

6. Prokázání kvalifikace poddodavatele

   1. Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil doklady prokazující:

1. základní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu podle ust. § 74 ZZVZ;

2. profesní způsobilost jeho poddodavatelů v plném rozsahu podle ust. § 77 odst. 1 ZZVZ a

3. profesní způsobilost jeho poddodavatelů podle ust. § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ a současně podle čl. 4.2 písm. c) kvalifikační dokumentace v tom rozsahu dokladů (odborností), v jakém se konkrétní poddodavatel bude podílet na plnění veřejné zakázky. Tj. např. pokud poddodavatel bude zabezpečovat odborné činnosti v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, předloží tomu odpovídající autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství odpovídající podmínkám uvedeným v čl. 4.2 písm. c) kvalifikační dokumentace, a to i v případě, že tuto část kvalifikace již prokázal v zadávacím řízení veřejné zakázky i sám účastník nebo jiný poddodavatel.

1. Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti dle požadavků shora v tomto článku kvalifikační dokumentace nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle ust. § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty. Tuto lhůtu může zadavatel prodloužit nebo prominout její zmeškání.

2. Pokud nedojde k nahrazení poddodavatele podle předchozího odstavce a zadávací řízení není do té doby ukončeno, zadavatel může účastníka zadávacího řízení vyloučit.

1. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

   1. Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 226 až § 232 ZZVZ nahrazuje v souladu s § 228 ZZVZ doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. Výpis ze seznamu nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost starší než tři měsíce.

2. Předložení certifikátu

   1. Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

3. Důsledek nesplnění kvalifikace

1. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto kvalifikační dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být zadavatelem z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

2. Zadavatel je v souladu s § 79 odst. 1 ZZVZ oprávněn považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

3. Zadavatel současně upozorňuje, že bude v zadávací dokumentaci požadovat, aby součástí nabídky bylo rovněž prohlášení dodavatele, kterým se dodavatel zaváže, že v případě, že s ním bude uzavřena Xxxxxxx, nesmí on sám ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro zadavatele. Totožný závazek bude rovněž součástí Smlouvy.

6. Obchodní a platební podmínky

   1. Závazné obchodní a platební podmínky obsahuje Smlouva, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Návrh smlouvy bude součástí nabídky dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky.

7. Hodnocení

   1. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že hodnocení nabídek podaných na plnění této veřejné zakázky bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality se bude hodnotit ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Dílčí hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena služeb bez DPH	60 %
Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky	40 %

2. Podrobné informace týkající se hodnocení nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

8. Podmínky a požadavky na zpracování a podání žádosti o účast

   1. Podáním své žádosti o účast a následně i nabídky dodavatel zcela a bez výhrad akceptuje podmínky tohoto užšího řízení a dále smluvní podmínky, kterými se bude řídit Smlouva a které jsou součástí zadávací dokumentace.

2. Od dodavatelů se očekává, že pečlivě vyplní všechny formuláře a splní všechny termíny a podmínky obsažené v kvalifikační dokumentaci. Nedostatky v podání žádosti o účast nebo v poskytnutí požadovaných informací a dokumentace nerespektující v jakémkoliv ohledu kvalifikační dokumentaci mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

3. Žádosti o účast se podávají písemně v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „VZ Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS– NEOTVÍRAT“ a identifikačních údajů dodavatele.

4. Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, který předchází měsíci, v němž byla žádost o účast podána.

5. Účastník předloží žádost o účast v listinné podobě. Zadavatel uvítá předložení prosté kopie žádosti o účast v listinné podobě a současně též na technickém nosiči dat (např. CD/DVD/flash disk) ve formátu pdf, a to jako jeden celistvý soubor. Informace na technickém nosiči dat mají pouze informativní povahu. V případě rozporu mezi elektronickou a tištěnou verzí platí verze tištěná.

6. Zadavatel doporučuje předložit žádost o účast v následující doporučené struktuře:

• vyplněná žádost o účast v užším řízení (dle formuláře 2);

• obsah žádosti o účast s uvedením čísel stran kapitol, včetně seznamu příloh;

• informace o využití poddodavatele - uvedení části veřejné zakázky, které účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit;

• doklady prokazující splnění kvalifikace;

• ostatní dokumenty, které mají dle kvalifikační dokumentace tvořit obsah žádosti o účast;

• informace o celkovém počtu listů žádosti o účast.

7. Uvedené jednotlivé součásti žádosti o účast účastník ve své žádosti o účast zřetelně oddělí barevnými předělovými listy (uvedené má doporučující charakter).

9. Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

   1. Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. Zadavatel požaduje písemnou komunikaci v elektronické nebo listinné podobě.

10. Závaznost požadavků zadavatele

    1. Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této kvalifikační dokumentace a v přílohách kvalifikační dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele pro účast dodavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své žádosti o účast. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této kvalifikační dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

11. Vysvětlení, změna nebo doplnění kvalifikační dokumentace

    1. Přestože tato kvalifikační dokumentace vymezuje předmět veřejné zakázky a požadavky zadavatele v podrobnostech nezbytných pro zpracování žádosti o účast, mohou dodavatelé požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná (emailová) žádost musí být zadavateli doručena ve lhůtě dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ.

    2. Žádosti o vysvětlení kvalifikační či zadávací dokumentace mohou dodavatelé v písemné formě zasílat prostřednictvím emailové adresy k rukám osoby uvedené v článku 1.2. této kvalifikační dokumentace. V žádosti musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. Zadavatel ve lhůtě dle ZZVZ odešle vysvětlení a případné související dokumenty, vč. přesného znění žádosti, všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí kvalifikační dokumentace nebo kterým byla kvalifikační dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailu. Zadavatel vždy současně uveřejní vysvětlení kvalifikační dokumentace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

12. Lhůta a místo pro podání žádostí o účast

    1. Lhůta pro podání žádostí o účast bude stanovena v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

    2. Žádosti lze doručit nebo zaslat zadavateli na adresu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0, nebo doručit osobně do sídla zadavatele na shora uvedené adrese v pracovních dnech Po, St od 08:30 hod. do 16:00 hod. a Út, Čt, Pá od 08:00 hod. do 14:00 hod. a v poslední den lhůty do 10:00.

13. Otevírání žádostí o účast

    1. Otevírání žádostí o účast jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci (max. 1 zástupce za každého účastníka). Zadavatel požaduje, aby zástupce účastníka přítomný na otevírání obálek se žádostmi o účast doložil svou totožnost a oprávnění jednat jménem/za účastníka při otevírání obálek se žádostmi o účast a aby svou účast stvrdil podpisem v listině přítomných účastníků.

14. Objasnění žádostí o účast

    1. Účastníci, jejichž žádosti o účast jsou neúplné, podmíněné, nečitelné, nejasné nebo jinak nesprávné mohou být podle okolností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

    2. Při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení, včetně posouzení kvalifikace, je komise oprávněna po účastníkovi požadovat písemné objasnění předložených údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, případně doplnění dalších nebo chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.

    3. Zadavatel však dodavatele současně důrazně upozorňuje, že komise není povinna využít tohoto svého práva a vznést požadavek na písemné objasnění/doplnění předložených údajů a dokladů. Dodavatelé jsou v plném rozsahu odpovědní za zpracování své žádosti o účast a předložení požadovaných dokladů, a nesou veškeré důsledky spojené s poskytnutím neúplných dokladů či informací. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje, aby důsledně kontrolovali, zda jimi předkládané doklady obsahují veškeré informace nezbytné pro posouzení naplnění všech požadavků uplatněných zadavatelem v této kvalifikační dokumentaci a ZZVZ, a to zcela jednoznačně a určitě. Zadavatel, resp. komise si vyhrazuje právo nepřihlédnout při posuzování údajů a dokladů (zejména týkajících se kvalifikace) bez dalšího k takovému dokumentu, který nebude obsahovat údaje zpracované v rozsahu, resp. způsobem umožňujícím učinit zcela jednoznačný závěr o naplnění všech požadavků stanovených zadavatelem.

    4. Zadavatel si zároveň vyhrazuje v celém procesu posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení právo provádět taková ověřování informací předložených dodavatelem, která může zadavatel či komise považovat za potřebná, včetně ověřování věrohodnosti čestných prohlášení a ověřování informací u třetích stran.

    5. V případě, že zadavatel, resp. komise budou mít na základě dodavatelem předložených dokumentů pochybnost o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (zejména pokud jde o kvalifikaci), či dokonce o relevanci/hodnověrnosti uváděných údajů, vyhrazuje si zadavatel rovněž právo vyžadovat předložení dalších relevantních dokladů prokazujících dodavatelem tvrzené skutečnosti (např. stavební deníky, smlouvy, předávací protokoly, průvodky apod.). Nebudou-li předmětné údaje požadovaným způsobem hodnověrně doloženy, zadavatel, resp. komise splnění podmínek účasti v zadávacím řízení neuzná.

    6. V případě údajů o zkušenostech členů realizačního týmu zadavatel, resp. komise upustí od požadavku na předložení dalších relevantních dokladů na základě hodnověrného prohlášení dodavatele, resp. příslušného člena realizačního týmu o objektivní nemožnosti předložit takovéto jiné doklady (např. v případě, kdy doba či místo realizace příslušné zakázky objektivně znemožňují opatřit jakékoliv doklady o takovéto zakázce).

15. Posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení

    1. Zadavatel stanoví, že podmínky účasti v tomto řízení posoudí komise.

    2. Postup při posuzování podmínek účasti v zadávacím řízení upravuje § 39 ZZVZ. Posouzení splnění podmínek účasti zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

    3. Předmětem posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení je splnění zadavatelem stanovených požadavků, v rámci žádostí o účast zejména požadavků na prokázání kvalifikace, a požadavků ZZVZ.

16. Podmínky pro uzavření Smlouvy

    1. Podmínky pro uzavření Smlouvy stanoví zadávací dokumentace.

2. Zadavatel účastníky upozorňuje, že v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) ZZVZ a závazným vzorem Smlouvy, který tvoří součást zadávací dokumentace, bude po vybraném dodavateli mj. požadovat nejpozději před podpisem Xxxxxxx předložení:

a) dokladů o certifikaci systému managementu kvality, certifikaci systému environmentálního managementu a certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) pojistné smlouvy, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být vykonávány v rámci plnění veřejné zakázky příp. rovněž pojištění dalších rizik dle závazného vzoru Smlouvy,

c) oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění, který upravuje Xxxxxxxxx pokyn, a to pro každou osobu, prostřednictvím které bude dodavatel realizovat výkon stavebního dozoru v rámci plnění veřejné zakázky,

to vše v rozsahu odpovídajícím závaznému vzoru Smlouvy. Předložení těchto dokladů je podmínkou pro uzavření Smlouvy. Pokud tak vybraný dodavatel neučiní, zadavatel si vyhrazuje právo jej v souladu s § 124 odst. 2 ZZVZ vyloučit. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že v případě oprávnění k výkonu stavebního dozoru dle písm. d) shora nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. jiné než uvedené oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na stavby pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství zcela harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon zadavatelem požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace smluvního vztahu mezi zadavatelem jako objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a autorizace vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že příslušná osoba zná předpisy a specifika platná v České republice.

3. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli dále mj.:

1. na písemnou výzvu předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy;

2. doložit osvědčení o autorizaci, resp. dokumenty osvědčující autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, požadovanou dle čl. 4.5 a 4.6 této kvalifikační dokumentace pro vybraného uchazeče, resp. pro všechny osoby, prostřednictvím kterých vybraný uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů dle této kvalifikační dokumentace;

3. doložit osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění, pro osobu, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru geotechnika dle čl. 4.6 této kvalifikační dokumentace;

4. doložit úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, pro osobu, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti dle čl. 4.6 této kvalifikační dokumentace;

5. doložit doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, pro osobu, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost v oblasti BOZP dle čl. 4.6 této kvalifikační dokumentace.

4. Pokud je vybraný dodavatel právnickou osobou, je povinen zadavateli na základě písemné výzvy dále předložit:

1. identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem vybraného dodavatele podle ZZVZ o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

2. doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písm. a) tohoto bodu k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

• výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

• seznam akcionářů,

• rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

• společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

17. Výhrady zadavatele

    1. Zadavatel nebude účastníkům zadávací řízení hradit náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel nebude zodpovědný a ani nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou účastníkům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty zadávacího řízení.

    2. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.

    3. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. V případě, že zadavateli nebude umožněno financování příslušné veřejné zakázky v rámci rozpočtu SFDI nebo dojde ke změně investiční politiky Středočeského kraje v rámci investorské přípravy silnic II. a III. tříd, nebo ke změně strategie přípravy vybraných silnic II. a III. tříd Středočeským krajem nebo zadavatelem, může zadavatel tuto skutečnost považovat za důvod hodný zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, pro který po zadavateli nelze požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

    4. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

    5. Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté účastníky použít, je-li to nezbytné pro postup podle ZZVZ či pokud to vyplývá z účelu ZZVZ.

    6. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

    7. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že bude v zadávací dokumentaci v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požadovat, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří podali žádost o účast a následně i nabídku v rámci společné účasti) realizoval minimálně následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Jedná se o výkon pozic:

1. asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi,

2. asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků),

3. asistent specialista geotechnika,

4. asistent specialista trubní vedení,

5. asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud),

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel požaduje činnosti v rámci těchto pozic realizovat vlastními kapacitami, neboť se jedná o klíčové činnosti a pozice mající zásadní vliv na kvalitu a rozsah požadovaných prací, tj. zadavatel je považuje za zásadní z pohledu realizace této veřejné zakázky. Tomuto požadavku jsou dodavatelé povinni přizpůsobit i prokazování kvalifikace, tj. dodavatel je povinen prokazovat profesní a technickou kvalifikaci v rozsahu shora uvedených činností sám, nikoliv prostřednictvím poddodavatelů.

Dodavatelé jsou dále povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci doložení vyplněného formuláře č. 3.1.

8. Zadavatel upozorňuje, že může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie (§ 48 odst. 7 ZZVZ). U vybraného dodavatele zadavatel ověří naplnění důvodu pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění důvodu pro vyloučení dle § 48 odst. 7 ZZVZ, zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu účastníka zadávacího řízení, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; tato žádost bude považována za žádost podle § 46 ZZVZ.

9. Zadavatel je v souladu s § 48 odst. 5 písm. d) zákona oprávněn vyloučit dodavatele (účastníka zadávacího řízení) z účasti v zadávacím řízení pro nezpůsobilost, pokud se tento dodavatel (účastník zadávacího řízení) dopustil v posledních 3 letech od zahájení tohoto zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem a/nebo při plnění dřívějšího smluvního vztahu s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že např. přiznání náhrady způsobené škody, která vznikla v důsledku pochybení dodavatele (účastníka zadávacího řízení), pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, či samotná náhrada takto způsobené škody, je vždy důvodem pro vyloučení dodavatele (účastníka zadávacího řízení) z účasti v zadávacím řízení pro nezpůsobilost z důvodu § 48 odst. 5 písm. d) zákona. V případě, že uvedené pochybení dodavatele (účastníka zadávacího řízení) vedlo k předčasnému ukončení smluvního vztahu, rozumí se takovým předčasným ukončením smluvního vztahu zejm. odstoupení od smlouvy z důvodů závažného porušování smluvních povinností ze strany dodavatele (účastníka zadávacího řízení), výpověď smlouvy z uvedených důvodů, ale i předčasné ukončení smlouvy dohodou smluvních stran ze stejných důvodů. V případě, že uvedené pochybení dodavatele (účastníka zadávacího řízení) vedlo k jiným srovnatelným sankcím, rozumí se takovými sankcemi zejména uplatnění smluvní pokuty v případě závažných porušení smluvních povinností dodavatele (účastníka zadávacího řízení), či uspokojení zadavatele z poskytnuté bankovní záruky apod.

10. Ze stejných důvodů je zadavatel oprávněn v souladu s § 136 odst. 2 ZZVZ nevyzývat dále účastníka rámcové dohody, která bude uzavřena na základě tohoto zadávacího řízení, k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody, a to v případě, že u takového účastníka rámcové smlouvy budou kdykoli v době trvání rámcové dohody naplněny důvody nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 nebo 6 ZZVZ, mj. tedy i shora uvedené důvodu nezpůsobilosti dle předmětného ustanovení § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ.

18. Seznam příloh

Součástí kvalifikační dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Formuláře k prokázání kvalifikace

Příloha č. 2 – Formulář žádosti o účast

V Říčanech dne ………………….

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Xx. Xxxxxx Xxxxxx, ředitel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO 00066001

Xxxxxxxxx 00

150 21 PRAHA 5

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA Č. 1

formuláře k prokázání kvalifikace

Název veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS“

Číslo veřejné zakázky: vz-612/17

Pokyny k vyplnění formulářů:

1. Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích.

2. Dle potřeby je dodavatel oprávněn připojit další listy.

3. V případě, že se některý údaj určený ve formuláři k doplnění na dodavatele nevztahuje, musí u něj dodavatel uvést „Netýká se“, se stručným vysvětlením důvodu.

4. Tam, kde ponechává formulář dodavateli na volbě mezi několika možnými alternativami, zvolí dodavatel vždy pouze jednu z nich a ostatní z formuláře odstraní.

5. Dodavatel odstraní z formuláře všechny poznámky pod čarou a instrukce pro vyplnění.

6. Osoba podepisující každý formulář zaručuje pravdivost a přesnost všech v něm uvedených údajů.

7. Informace obsažené ve formulářích budou předmětem posuzování splnění kvalifikace a ostatních podmínek účasti v zadávacím řízení. Za přesnost vyplnění formuláře, jeho úplnost a kompletnost připojené dokumentace odpovídá dodavatel.

8. Absence nebo nesprávné vyplnění údajů uvedených ve formulářích nebo chybějící přílohy mohou mít podle okolností za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení.

OBSAH

Formuláře 1 Základní a profesní způsobilost

1.1 Konsolidované čestné prohlášení

Formuláře 2 Technické kvalifikační předpoklady

2.1 Čestné prohlášení odborného personálu

2.2 Profesní životopis odborného personálu

2.3 Potvrzení účastníka o existenci pracovního nebo obdobného poměru

2.4 Seznam významných služeb

2.5 Průměrný roční počet osob činných pro dodavatele za poslední tři roky

Formuláře 3 Doplňující informace ke kvalifikaci

3.1 Seznam poddodavatelů

FORMULÁŘ 1.1

KONSOLIDOVANÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“), prokazuje splnění základní a profesní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvedeným způsobem.

Účastník

• v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ

dokládá v přílohách výpisy z evidence Rejstříku trestů pro všechny právnické a fyzické osoby, pro něž jsou dle ZZVZ a kvalifikační dokumentací požadovány.

• v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující, že účastník nemá zachycen v evidenci daní splatný daňový nedoplatek, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

• v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ

tímto čestně prohlašuje, že dle písmene:

• (b) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla,

• (c) nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

• v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ

dokládá v příloze potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení prokazující, že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

• v souladu s požadavky § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ

alternativa 1

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

alternativa 2

dokládá v příloze písemné čestné prohlášení prokazující, že není v likvidaci, že proti němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

• v souladu s požadavky § 77 odst. 1 ZZVZ

dokládá v příloze výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a dále přikládá doklady o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, v rozsahu požadovaném kvalifikační dokumentací.

• v souladu s požadavky § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ

prohlašuje, že disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje ve smyslu čl. 4.5. a 4.6. kvalifikační dokumentace:

1. odbornou způsobilost v oboru:

1. dopravní stavby

2. mosty a inženýrské konstrukce

3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

4. technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení

2. odbornou způsobilost v oboru geotechnika;

3. odbornou způsobilost při zeměměřické činnosti;

4. odbornou způsobilost v oblasti BOZP;

a dokládá v příloze následující doklady osvědčující odbornou způsobilost osob, jejichž prostřednictvím účastník v souladu s požadavky kvalifikační dokumentace odbornou způsobilost zabezpečuje²:

• Oprávnění³ k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací vydané Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, č. j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR, a to konkrétně oprávnění k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací pro stupeň I a/nebo stupeň II a/nebo stupeň III skupiny odbornosti (dle stupně a odbornosti stanovených u dané osoby v čl. 4.6. kvalifikační dokumentace):

1. pozemní komunikace (včetně propustků),

2. mostní objekty betonové, ostatní a zdi,

3. geotechnika,

4. činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,

5. trubní vedení.

Toto prohlášení činí účastník na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________

[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Přílohy:

[bude doplněno]

FORMULÁŘ 2.1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ODBORNÉHO PERSONÁLU

Já, níže podepsaný [bude doplněno], narozen [bude doplněno], bytem v [bude doplněno], vykonávající funkci [bude doplněno] u společnosti [bude doplněno], se sídlem: [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno], která je [účastníkem / jedním z účastníků] v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“),

tímto čestně prohlašuji, že:⁴

[(i) varianta pro osoby poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů – pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů]

1. jsem dosáhl úplného odborného středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru tvorby a kontroly rozpočtů staveb pozemních komunikací,

3. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele].

[ii) varianta pro osoby poskytující služby v oboru mosty a inženýrské konstrukce]

1. [varianta pro osobu asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi:]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho [bude doplněno] roky/let praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru u [bude doplněno - počet] stavby/staveb vícepolového/jednopolového mostu/estakády na pozemní komunikaci minimální délky přemostění [bude doplněno] m,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

2. [varianta pro osoby pomocného asistenta pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi:]

1. jsem dosáhl středoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho [bude doplněno] roky/let praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru u [bude doplněno - počet] stavby/staveb vícepolového/jednopolového mostu/estakády na pozemní komunikaci,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

3. [varianta pro osobu experta pro mosty a inženýrské konstrukce:]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] prokazatelné let praxe v oboru,

3. mám prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta mostních objektů při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě vícepolového/jednopolového mostu/estakády na pozemní komunikaci minimální délky přemostění [bude doplněno] m,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo Obdobné autorizace.

[(iii) varianta pro osoby poskytující služby v oboru stavebního dozoru staveb komunikací a přeložek:

1. [varianta pro osobu v asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví z toho [bude doplněno] roky/let praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi  při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]), část stavební objekty pozemních komunikací, realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

2. [varianta pro osobu pomocného asistenta pro pozemní komunikace (včetně propustků)]

1. jsem dosáhl středoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví z toho [bude doplněno] roky/let praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi  při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]), část stavební objekty pozemních komunikací,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

3. [varianta pro osobu experta pro pozemní komunikace:]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru,

3. mám prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta silničních objektů při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem autorizace v oboru dopravní stavby nebo Obdobné autorizace.

[(iv) varianta pro osoby poskytující služby v oboru geotechnika – asistent specialista geotechnika]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho [bude doplněno] roky/let praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi  při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění a/nebo Oprávnění MD stupeň II skupinu odbornosti geotechnika, či obdobného oprávnění vydaného v jiné zemi než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje jeho držitele k projektování, provádění a vyhodnocování geologické práce v oboru inženýrská geologie v rozsahu odpovídajícím ustanovení § 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, v platném znění.

[(v) varianta pro osoby provádějící zeměměřické činnosti – úředně oprávněného zeměměřického inženýra objednatele – „asistent specialista xxxxxx XXXX“]

1. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

2. jsem držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění

[(vi) varianta pro osobu koordinátora BOZP]

1. jsem dosáhl vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru,

3. mám prokazatelnou praxi při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu koordinátora BOZP na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem dokladu o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, či obdobného dokladu o odborné způsobilosti vydaného v jiné zemi než v ČR, dle kterého je jeho držitel v této jiné zemi odborně způsobilý k zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance ve smyslu a v rozsahu odpovídajícím zákonu č. 309/2006 Sb.

[(vii)varianta pro osobu poskytující služby v oboru produktovody]

1. [varianta pro osobu asistenta specialisty trubní vedení:]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru stavebnictví, z toho [bude doplněno] praxe ve výkonu stavebního dozoru,

3. mám prokazatelnou praxi  při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve výkonu stavebního dozoru (část stavební objekty trubních vedení) na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) realizované podle smluvních podmínek FIDIC ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

2. [varianta pro osobu experta v oboru produktovody:]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu stavební inženýrství nebo ve srovnatelném programu a/nebo odborného středoškolského vzdělání stavebního – obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru,

3. mám prokazatelnou praxi  ve funkci zodpovědného projektanta vodohospodářských staveb při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo Obdobné autorizace.

[(viii) varianta pro osobu asistenta specialisty v oboru elektro (silno a slaboproud):]

1. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

2. jsem držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

[(ix) varianta pro osobu poskytující služby v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení – „expert - elektrotechnická zařízení“]

1. jsem dosáhl vysokoškolského vzdělání technického směru,

2. jsem dosáhl [bude doplněno] let prokazatelné praxe v oboru,

3. mám prokazatelnou praxi ve funkci zodpovědného projektanta v oboru elektro při realizaci [bude doplněno - počet] významné zakázky / významných zakázek spočívající/ch ve zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí nebo dokumentace ke stavebnímu povolení na stavbě [bude doplněno] pruhové pozemní komunikace ([bude doplněn typ stavby]) ve finančním objemu celkových stavebních nákladů této stavby minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH,

4. jsem v pracovním nebo obdobném poměru u [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele],

5. jsem držitelem autorizace v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení nebo Obdobné autorizace.

Bude-li účastník vybrán zadavatelem pro realizaci shora uvedené veřejné zakázky, prohlašuji, že jsem připraven se na realizaci této zakázky jakožto [bude doplněno] účastníka podílet, a že mi nejsou známy žádné překážky tohoto mého závazku budoucí spolupráce.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

___________________________________

[podpis, jméno a příjmení čitelně]

FORMULÁŘ 2.2

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS ODBORNÉHO PERSONÁLU

Funkce: [bude doplněna funkce dle nadpisů / označení pozic použitých zadavatelem ve formuláři 2.1]

1. Příjmení:

2. Jméno:

3. Státní příslušnost:

4. Adresa (tel/fax/e-mail):

5. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Instituce:

Datum:

Od (měsíc/rok)

Do (měsíc/rok)

Stupeň (hodnost):

6. Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší):

Jazyk	Úroveň	Pasivně	Slovem	Písmem
	Mateřský jazyk

7. Členství v profesních organizacích:

8. Jiné znalosti (např. počítačová gramotnost, apod.):

9. Současný: (i) zaměstnavatel (příp. uvést OSVČ):

(ii) druh pracovního poměru⁵:

10. Roky odborné praxe:

11. Hlavní kvalifikace:

12. Speciální zkušenosti v cizích zemích:

Země Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok) Jméno a stručný popis stavby

13. Odborná praxe:

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)

Místo

Společnost / Organizace

Funkce

Popis práce

14. Zkušenosti osoby s ohledem na požadavky podle čl. 4.6. kvalifikační dokumentace⁶

Název realizované zakázky, tj. název uvedený ve smlouvě s objednatelem
Délka v km/m7	pozemní komunikace (v km): mostu (v m):
Specifikace/charakter pozemní komunikace, které se týkalo poskytované plnění8
Investor, tj. konečný objednatel uváděné zkušenosti (xxxxxxx)
Objednatel plnění poskytovaného v rámci uváděné zkušenosti (zakázky) Zhotovitelem9
Zhotovitel, tj. subjekt, který realizoval uváděnou zkušenost (zakázku)
Realizovaná činnost zhotovitelem dle smlouvy včetně stručného popisu realizovaných prací
Stručný popis činnosti realizované níže podepsanou osobou (jakožto členem realizačního týmu zhotovitele)
Celková doba, po kterou byly v rámci uváděné zakázky realizovány práce relevantní z pohledu kvalifikace níže podepsané osoby (člena realizačního týmu Zhotovitele) (od do)
Doba, po kterou níže podepsaná osoba (člen realizačního týmu zhotovitele) v rámci uváděné zakázky realizovala práce relevantní z pohledu její kvalifikace (od do)
Finanční objem celkových stavebních nákladů stavby10 bez DPH (tj. nikoliv investičních nákladů stavby)
Byly služby, které jsou předmětem zakázky realizované zhotovitelem, dokončeny, tj. předány objednateli Ano / Ještě ne – služby jsou ještě poskytovány (specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne11

15. Jiné

15a. Publikace a školení:

15b. Reference:

15c. Oprávnění k výkonu vybraných činností podle zvláštních předpisů:

(doložit kopie příslušných dokladů, pokud nebyly doloženy jako příloha formuláře č. 1.1).

Souhlasím se zpřístupněním shora uvedených údajů třetím osobám v rozsahu zákonných povinností zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

___________________________________

[podpis, jméno a příjmení čitelně]

FORMULÁŘ 2.3

Potvrzení účastníkA o existenci pracovního nebo obdobného poměru nebo smluvního vztahu mezi dodavatelem a fyzickou osobou podnikající

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „účastník“),

tímto potvrzuje a prohlašuje, že

pan / paní [doplnit jméno a příjmení osoby],

narozen(a) [doplnit datum narození osoby],

bytem v [doplnit bydliště osoby],

vykonávající u/pro účastníka funkci [bude doplněno],

je u účastníka v pracovním nebo obdobném poměru.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________

[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

FORMULÁŘ 2.4

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB¹²

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto [bude doplněno alternativně: dodavatel/člen sdružení dodavatelů/poddodavatel] v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev.č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno], vyhlášenou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že řádně poskytoval dále uvedené služby ve smyslu kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.7. kvalifikační dokumentace shora uvedené zakázky¹³:

1. Zakázky týkající se výkonu stavebního dozoru na pozemní komunikaci – čl. 4.7. bod 1.

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb) Xxxxxxx cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč Specifikace (typ) pozemní komunikace/délka pozemní komunikace, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH) Specifikace poskytovaných služeb Lhůta plnění dle smlouvy Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Objednatel a místo poskytování služeb Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddoda-vatel (S) (V případě Č, nebo S uvede se věcný rozsah realizovaných činností. V případě Č se uvede rovněž % podílu na realizaci relevantních činností) Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá- specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

2. Zakázky týkající se výkonu stavebního dozoru na mostu/estakádě – čl. 4.7. bod 2.

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb) Celková cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč Specifikace (typ) pozemní komunikace/délka mostu (typ mostní konstrukce), ve vztahu k němuž byly poskytnuty služby Cena stavebních prací mostního objektu, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH) Specifikace poskytovaných služeb Lhůta plnění dle smlouvy Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Objednatel a místo poskytování služeb Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddoda-vatel (S) (V případě Č, nebo S uvede se věcný rozsah realizovaných činností. V případě Č se uvede rovněž % podílu na realizaci relevantních činností) Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá- specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

3. Zakázky týkající se výkonu koordinátora BOZP – čl. 4.7. bod 3.

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb) Xxxxxxx cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč Specifikace (typ) pozemní komunikace/délka pozemní komunikace, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH) Specifikace poskytovaných služeb Lhůta plnění dle smlouvy Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Objednatel a místo poskytování služeb Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddoda-vatel (S) (V případě Č, nebo S uvede se věcný rozsah realizovaných činností. V případě Č se uvede rovněž % podílu na realizaci relevantních činností) Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá- specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

4. Zakázky týkající se výkonu geodeta ÚOZI na stavbě – čl. 4.7. bod 4.

Název zakázky / Druh služeb (vypovídající stručný popis služeb) Xxxxxxx cena služeb, za něž byl dodavatel odpovědný v Kč nebo ekvivalentu Kč Specifikace (typ) pozemní komunikace/délka pozemní komunikace, ve vztahu k níž byly poskytnuty služby Cena stavebních prací, ve vztahu k nimž byly poskytnuty služby (bez DPH) Specifikace poskytovaných služeb Lhůta plnění dle smlouvy Datum zahájení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Datum ukončení poskytování služeb relevantních z hlediska prokazované kvalifikace Objednatel a místo poskytování služeb Dodavatel (D), člen sdružení (Č) nebo poddoda-vatel (S) (V případě Č, nebo S uvede se věcný rozsah realizovaných činností. V případě Č se uvede rovněž % podílu na realizaci relevantních činností ) Byly všechny služby, které jsou předmětem zakázky, již dokončeny / předány objednateli? Ano / Ještě ne (Smlouva probíhá- specifikace obsahu a rozsahu již předaných služeb) / Ne

Dodavatel tímto v souladu s požadavky kvalifikační dokumentace čestně prohlašuje, že shora uvedené referované významné služby jsou ke dni podání žádosti o účast dokončeny a řádně převzaty objednatelem bez vad a nedodělků, pokud není v čl. 4.7. resp. v příslušném bodu (řádku) kvalifikační dokumentace výslovně připuštěno jinak. V případě, že je referovaná významná služba součástí rozsáhlejšího plnění pro objednatele služby (např. vedle referovaných projektových činností či stavebního dozoru měl dodavatel pro objednatele realizovat i inženýrské činnosti), je zapotřebí, aby ke dni podání žádosti o účast byl výkon stavebního dozoru v rámci referované zakázky (služby) ukončen v plném rozsahu, nestanoví-li kvalifikační dokumentace výslovně jinak. Zadavatel nebude akceptovat zakázky, v rámci kterých byl ukončen výkon stavebního dozoru pouze ve vztahu k určitým činnostem.¹⁴

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________

[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

FORMULÁŘ 2.5

PRŮMĚRNÝ ROČNÍ POČET OSOB ČINNÝCH PRO DODAVATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto [bude doplněno alternativně: dodavatel/člen sdružení dodavatelů/poddodavatel] v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že:

(i) průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele a jiných osob podílejících se na plnění zakázek v rámci činnosti stavebního dozoru popř. konzultační činnosti v projektové přípravě činil za poslední 3 roky [bude doplněn počet],

(ii) průměrný roční počet vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení činil za poslední 3 roky [bude doplněn počet].

[Pozn. pro dodavatele: Průměrný roční počet za poslední tři roky představuje jedno číslo. Pokud tedy průměrný počet zaměstnanců na určité pozici činil v jednotlivých letech 6, 8 a 10 zaměstnanců, uvede dodavatel číslo 8. Zaokrouhluje se na celá čísla dolů. Tuto poznámku dodavatel vymaže.]

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________ [obchodní firma,

podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce]

FORMULÁŘ 3.1

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost [bude doplněno],

se sídlem: [bude doplněno],

IČO: [bude doplněno],

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl [bude doplněno], vložka [bude doplněno],

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek [bude doplněno] (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

1. Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce je dodavatel povinen za podmínek stanovených Smlouvou využívat při plnění dle smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek stanovených Smlouvou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

____________________________

[obchodní firma účastníka,

podpis oprávněné osoby (osob)

s uvedením funkce]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČO 00066001

Xxxxxxxxx 00

150 21 PRAHA 5

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE

PŘÍLOHA Č. 2

formulář žádosti o účast

Název veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS“

Číslo veřejné zakázky: vz-612/17

ŽÁDOST O ÚČAST V UŽŠÍM ŘÍZENÍ

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová dohoda na výkon nezávislého stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSÚS“

XXXXX XXXXXXX: vz-612/17

EV.Č. DLE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK:

[bude doplněno]

PRO ZADAVATELE: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Tímto podáváme žádost o účast v užším řízení ke shora uvedené veřejné zakázce.

Nedílnou součástí této žádosti o účast je dokumentace, jíž prokazujeme splnění kvalifikace v užším řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku. Součástí žádosti o účast jsou rovněž kopie příslušných plných mocí.

Jsme srozuměni s podmínkami prokazování kvalifikace.

Tato žádost o účast není nabídkou na plnění veřejné zakázky.

Podpis _________________________________ funkce _____________________________

řádně oprávněn podat žádost jménem ____________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________

Datum __________________________________

1 Xxxx „objednatele“ je při tom třeba rozumět jakéhokoliv objednatele, s nímž byl dodavatel ve smluvním vztahu (nikoliv pouze veřejného zadavatele).

2 Pokud je žádost o účast podávána sdružením dodavatelů, budou v čestném prohlášení každého člena sdružení uvedena pouze ta písmena, která dokládá příslušný člen sdružení.

3 Oprávnění k výkonu stavebního dozoru vydané dle Metodického pokynu uchazeč předpokládá pouze za předpokladu, že jimi prokazuje kvalifikaci dle čl. 4.5 c) ve spojení s čl. 4.6. kvalifikační dokumentace.

4 Účastník ponechá pouze jednu variantu prohlášení pro odpovídající osobu.

5 Uvést některou z následujících alternativ: pracovní poměr na plný úvazek, pracovní poměr na částečný úvazek, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, člen statutárního orgánu. V případě OSVČ uvést některou z následujících alternativ: výkon činnosti výhradně pro [bude doplněno alternativně: dodavatele/člena sdružení dodavatelů/poddodavatele], nebo činnost pro různé subjekty.

6 Níže uvedená tabulka bude doložena pro každou prokazovanou odbornou praxi dle čl. 4.6. kvalifikační dokumentace.

7 Bude vyplněno, pokud je relevantní pro prokázání kvalifikace.

8 Bude vyplněno, pokud je relevantní pro prokázání kvalifikace, např. dvoupruhová/čtyřpruhová (dálnice, rychlostní silnice).

9 Je-li odlišný od Investora.

10 Viz definice „celkových stavebních nákladů stavby“ resp. „celkové ceny stavebních prací“ kvalifikační dokumentace.

11 Pro uznání dosud nedokončené referované služby platí podmínky stanovené v kvalifikační dokumentaci.

12 Tento formulář vyplní každý člen sdružení dodavatelů, popř. každý poddodavatel, samostatně.

13 Pro každou kategorii významných služeb (každý řádek tabulky obsažené v bodu 4.7. kvalifikační dokumentace) bude zpracována samostatná tabulka – viz níže uvedené tabulky označené názvem příslušné kategorie významné služby. Dodavatel v každé z těchto tabulek uvede vždy veškeré reference, které ve vztahu k dané kategorii významných služeb předkládá (uplatňuje). V případě, že dodavatel používá jednu referenci k prokázání splnění požadavků zadavatele na více různých kategorií významných služeb, uvede příslušnou referenci ve vztahu ke každé kategorii zvlášť, tj. tuto referenci uvede v každé z níže uvedených tabulek, v rámci které danou referenci uplatňuje.

Dodavatel v níže uvedených tabulkách uvede informace v rozsahu nezbytném k posouzení naplnění všech požadavků stanovených zadavatelem v čl. 4.7. kvalifikační dokumentace (zejména ve sloupci obsahujícím specifikaci pozemní komunikace/stavby, charakteristiku poskytovaného plnění, věcný rozsah realizovaného plnění, byla-li zakázka realizována z pozice poddodavatele či člena sdružení, resp. procentuelní podíl na realizaci plnění relevantního z hlediska uváděné významné služby, byla-li zakázka realizována z pozice člena sdružení).

Cena stavebních prací bude vyčíslena v souladu s definicí „předpokládaných celkových stavebních nákladů“ resp. „ceny stavebních prací“ obsaženou v kvalifikační dokumentaci.

14 Pro uznání dosud nedokončené referované služby platí podmínky stanovené v kvalifikační dokumentaci.

65