SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER EKSLUSIV MONTAGE GÆLDENDE FOR GIVE STEEL A/S
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER EKSLUSIV MONTAGE GÆLDENDE FOR GIVE STEEL A/S
1 Generelt
1.1
Nærværende vilkår er gældende for alle tilbud og ordrer vedr. leverancer eksklusiv montage, medmindre fravigelser herfra udtrykkeligter anført i tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
1.2
For tilbud og ordrebekræftelser vedr. leverancer eksklusiv montage gælder ”Forenklede Almindelige Betingelser for Arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (AB Forenklet), i det omfang bestemmelserne heri ikke er i modstrid med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, ordrebekræftelsen eller tilbuddet fra Give Steel A/S.
1.3
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt tilbuddet/ordrebekræftelsen har forrang frem for alle andre skriftlige eller mundtlige betingelser somforelægges af kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt og udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen mellem parterne.
1.4
Som følge af at stålpriserne og leveringsgarantien fra Give Steel A/S’ leverandører forventes at være ustabile, forbeholder Give Steel A/S sig retten til at regulere stålprisen til enten den nye råvarepris for stålet ved indkøbstidspunktet eller indeksere stålprisen fra tilbudsdato og frem til produktionsstart ifølge Xxxxxx Xxxxxxx stålprisindeks. Give Steel A/S har valgfrihed til at vælge opgørelsesmetoden. Give Steel A/S disponerer over indkøbstidspunktet fra tilbudsdato og frem til produktionsstart. Dokumentation for indkøbstidspunktet kan fremsendes efter anmodning. Dokumentationen af indkøbstidspunktet består udelukkende af Give Steel A/S’ ordrebekræftelse for større indkøb af stål påtvæ rs af Give Steel A/S’ projekter, hvorved der ikke frembringes dokumentation på ordrespecifikt indkøbt stål .
I tilfælde af at Give Steel A/S’ stålleverandører ikke kan levere de nødvendige stålprofiler til projektet, som følge af force majeure lignende forhold, forbeholder Give Steel A/S sig retten til:
• at omprojektere til tilgængelige stålprofiler en eventuel meromkostning ved stålet afholdes af kunden eller
• annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen, såfremt omprojekteringen ikke er mulig eller følgeomkostningerne er forbundet med uforholdsmæssige store omkostninger for Give Steel A/S. Ved annullation kan ingen af parterne rette et krav af nogen art mod hinanden, som følge af annullationen.
2 Tilbuddets/ordrebekræftelsens omfang
2.1
2.2
Der er alene medregnet stål og løsdele, som er anført i tilbuddet/ordrebekræftelsen og evt. specifikationer udarbejdet af Give Steel A/S vedlagt som bilag til tilbuddet/ordrebekræftelsen.
2.3
Leverancen omfang omfatter udelukkende ordrebekræftelsens oplistede forudsætninger og evt. vedlagte bilag. I det tilfælde tilbuddet/ordrebekræftelsen henviser til tekniske arbejdsbeskrivelser og specifikationer, vil det udelukkende være afsnittet omkring stålleverancen, som vil være bindende for Give Steel A/S. Øvrige tekniske arbejdsbeskrivelser og bilag udarbejdet af kunden, vil derved ikke være bindende for Give Steel A/S. Ordrebekræftelsen vil ved uoverensstemmelser have forrang over tilbuddet.
2.4
Tilbuddet er gældende i 3 kalenderdage fra tilbuddets datering under de forudsætninger, der fremgår af tilbuddet. Accept af tilbuddet skal ske ved digital signatur på Ordrebekræftelsen.
2.5
Såfremt kunden ønsker indgåelse af kontrakt på kundens kontraktgrundlag fremfor Give Steel A/S’ ordrebekræftelse, skal dette angives som en betingelse for accept af tilbuddet. Er dette ikke tilfældet er Give Steel A/S’ ordrebekræftelse, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser, gældende som aftalegrundlag. Ved ønske om kontrakt fra kundens side er Give Steel A/S berettiget til at ophæve tilbuddet, som følge af at kundens kontraktudkast fraviger fra Give Steel A/S’ standard salgs - og leveringsbetingelser. Ved indgåelse af kontrakt fremfor ordrebekræftelse på ordrer under 2 mio. kr. er Give Steel A/S berettiget til at fakturere 2% af tilbudssummen, dog minimum
50.000 DKK, til juridiske omkostninger ved fremsendelse af kontraktudkast.
2.6
Såfremt kunden ønsker indgåelse af kontrakt, bemærkes det at kontraktforhandlinger og underskrift af kontrakt skal være afsluttet, inden stål kan indkøbes af Give Steel A/S. Frem til underskrift af kontrakten er Give Steel A/S’ salgs- og leveringsbetingelser gældende for fremsendt tilbud/ordrebekræftelse, og Give Steel A/S er berettiget til at ændre tilbuddets/ordrebekræftelsens leveringstidspunkter samt tilbudssum.
Ordrebekræftelsen eller kontrakt indgås altid under forudsætning af, at kunden kan kreditgodkendes af Økonomiafdelingen i Give Steel A/S. Hvis kunden ikke kan kreditgodkendes, er Give Steel A/S berettiget til at annullere aftalen med øjeblikkelig virkning, uden kunden kan gøre økonomisk krav gældende mod Give Steel A/S.
3 Leverancegrundlag
For at kunne levere til aftalt pris og tid forudsættes det, at Give Steel A/S modtager alle laster, hovedgeometri inkl. placeringer af vinduer, døre og porte, særlige deformationskrav og en overordnet projekttidsplan fra kunden senest 10 uger før planlagt produktionsstart, hvilket svarer til datoen for fastlåsning af designet. Særligt gældende for GSY-projekter skal endelige tegninger af betonelementer modtages senest 3 uger før Give Steel A/S’ planlagte produktionsstart.
Nye anvisninger eller ændringer efter udløb af ovenstående frister, vil blive afregnet som ekstraarbejde samt give ret til tidsfristforlængelse. Ekstraarbejde kan ikke igangsættes førend både kunden og Give Steel A/S underskriver med digital signatur på aftalesedlen, som Give Steel A/S fremsender. Give Steel A/S’ produktion kan først startes op, når betaling af ekstraarbejdet er modtaget af Give Steel A/S.
3.2
Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet/ordrebekræftelsen, har Give Steel A/S ikke projekteringsansvar for leverancen, herunder projektering af samlinger og profiler. Eventuelle fejl og mangler i kundens specifikationer samt følger heraf, er Give Steel A/S uvedkommende. Såfremt det er aftalt, at Give Steel A/S skal udarbejde statiske beregninger, vil dette kun inkludere nødvendige beregninger for at leverancen kan eftervises, optegnes og produceres. Give Steel A/S kan efter særskilt aftale stille de nødvendige statiske beregninger til rådighed for myndighedsgodkendelse.
Udgiften til tredjepartskontrol af de statistiske beregninger og tegninger er ikke indeholdt i tilbuddet/ordrebekræftelsen .
3.3
Leverancer der tilbydes som branddimensioneret, og som ikke er beskyttet med hhv. brandmaling eller som inddækket, er alle dimensioneret med udgangspunkt i gældende Eurocodes. Hvis ikke andet er krævet, så vil metoden i DS/EN 1993-1-2 blive benyttet i forbindelse med branddimensionering af de tilbudte bygninger eller stålkonstruktioner. Kun bygninger eller stålkonstruktioner der udtrykkeligt er benævnt som branddimensioneret i nærværende tilbud, tilbydes som branddimensioneret.
3.4
Tilbuddet er beregnet på baggrund af Give Steel A/S’ produktionsmetoder og standardsystemer, hvorved Give Steel A/S forbeholder sig ret til at ændre konstruktionens udformning således, at denne kan afvige fra projektmaterialet.
Give Steel A/S forbeholder sig ret til at foretage svejsestød på bjælkerne/stålkonstruktionerne.
4 Levering
4.1
Leveringstiden angivet i tilbuddet/ordrebekræftelsen er under forudsætning af, at datoen for fastlåsning af designet i punkt 3.1 fastholdes.
4.2
Ved salg af leverancer ab fabrik er leveringsstedet kundens vogn på fabrikken, og Give Steel A/S bærer risikoen for leverancen til og med læsning.
4.3
Ved salg af leverancer frit på vogn på byggeplads er leveringsstedet så nær det aftalte aflæsningssted, hvor kunden har sikret kørevej med jævnt og kørefast underlag uden påvirkning af kørslen. Risikoen overgår ved kundens aflæsning af leverancen fratraileren. Leverancen leveres på vogn på byggepladsen i hele læs.
Leverancen leveres i hele læs hensyntagen til transporttekniske forhold. Det skal således væremuligt, at en 45 ton – 20 m lang sættevogn kan køre frem til aflæsningsstedet uden økonomisk eller tidsmæssig påvirkning grundet disse forhold.
Der må ikke forefindes strømførende luftledninger indenfor hejse afstand.
Det er kundens ansvar, at kravene til byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. Manglende opfyldelse heraf kan have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for leverancen, som skal afholdes af kunden. Give Steel A/S bærer risikoen for leverancen, indtil vognen er ankommet på leveringsstedet.
Rengøring er ikke indeholdt i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Kunden er i øvrigt bekendt med, at der kan ske mindre afslag af maling, som følge af transporten. Sådanne afslag anses ikke som en mangel, hvorved kunden selv skal udbedre disse skader. Ved eventuelle malingsreparationer kan der forventes forskel i farvenuancer og struktur.
4.5
Ved leveringen skal kunden foretage modtagekontrol og påtale synlige fejl, herunder skader. Ved konstatering af mangler skal Give Steel A/S straks adviseres med fotodokumentation.
Give Steel A/S har i 5 år efter aflevering pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter aflevering. Meddelelsen vedr. mangler påvist efter aflevering skal være Give Xxxxx A/S i hænde senest 5 arbejdsdage efter manglen er opdaget eller burde være opdaget og kunden skal sikre
fotodokumentation for de mangler der ønskes udbedret.
En leverance, der ikke kan leveres på den aftalte leveringsdag, som følge af forhold hos kunden, vil efter aftale med kunden blive opbevaret på Give Steel A/S’ udendørs opbevaringsplads, så længe pladsforholdene tillader det.
Omkostningen for opbevaringen af leverancen vil blive viderefaktureret til kunden efter Give Steel A/S’ gældende pris for lageropbevaring. Prisen for lageropbevaring er 300 kr. pr. ton pr. påbegyndt måned for stål malet i standardfarver og 1.000 kr. pr. ton pr. påbegyndt måned for brandmalet stål. Såfremt der ikke kan ske levering som følge af kundens forhold, er kunden forpligtet til at afholde eventuelle udgifter til forgæves leveringsforsøg samt ventetid.
Risiko for ridser, skrammer og snavs, som følge af opbevaringen på Give Steel A/S’ udendørs opbevaringsplads, overgår til kunden på den oprindelige aftalte leveringsdato.
5 Forsinkelse
Ved forsinkelser af leverancen, som følge af manglende godkendelse eller modtagelse af betaling fra kunden eller forhold nævnt i AB Forenklet
§ 31, stk. 1, kan Give Steel A/S forlænge tidsfristerne, indtil Give Steel A/S igen har ledig kapacitet til produktion. Retten til tidsfristforlængelse kan ske uden særskilt varsling.
5.2
Kunden betaler dagbod eller erstatter Give Steel A/S for tabet der følger af udskydelsen, jf. pkt. 5.1, herunder tab som følge af uudnyttet kapacitet for projektering, produktion, ændring i indkøbspris og transport i de(n) oprindelige planlagte periode(r) i overensstemmelse med pkt.
5.3 Give Steel A/S opnår herudover ret til tidsfristforlængelse, som minimum svarer til den forsinkelse, som kunden har forsaget eller til når Give Steel A/S igen har ledig kapacitet til produktion.
I tilfælde af ændringer, forsinkelser eller forskydninger fra kundens side i form af forsinket modtagelse af de nævnte oplysninger i pkt. 3.1 eller ved manglende godkendelse eller modtagelse af betaling jf. pkt.5.1 er Give Steel A/S efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkræve dagbod for ændring i produktionsstart efter følgende model afhængig af, hvor tæt på produktionsstart ændringen, forsinkelsen eller forskydningen indtræffer:
- 6 uger før datoen for produktionsstart 1 % af ordresummen ekskl. moms
- 5 uger før datoen for produktionsstart 2 % af ordresummen ekskl. moms
- 4 uger før datoen for produktionsstart 3 % af ordresummen ekskl. moms
- 3 uger før datoen for produktionsstart 4 % af ordresummen ekskl. moms
- 2 uger før datoen for produktionsstart 5 % af ordresummen ekskl. moms
- 1 uge før datoen for produktionsstart 10 % af ordresummen ekskl. moms
Give Steel A/S er berettiget at kræve erstatning fra kunden i stedet for dagbod. Erstatning eller dagbod forfalder til betaling straks ved fremsat påkrav fra Give Steel A/S.
5.4
Ved forsinkelse, som ikke giver Give Steel A/S ret til tidsfristforlængelse, er kunden efter skriftlig meddelelse berettiget til at opkræve dagbod på maksimalt 1 promille af ordresummen ekskl. moms pr. arbejdsdag, som Give Steel A/S’ endelige aflevering af projektet forsinkes. De samlede dagbøder kan maksimalt andrage 5% af ordresummen ekskl. moms. Foruden dagbod kan der ikkerejses erstatningskrav som følge af forsinkelsen mod Give Steel A/S, hvilket betyder at Give Steel A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Listen er ikke udtømmende. Begrænsningen omfatter også det interne forhold mellem kunden og Give Steel A/S eventuelle afledte tab, som måtte blive rettet mod Give Steel A/S af tredjemand.
6 Betaling
6.1
Betaling skal ske i henhold til følgende betalingsplan:
• 10% ved ordre
• 40% inden produktionsstart
• 30% inden levering
• 20% ved aflevering
Give Steel A/S stiller ikke nogen sikkerhed mod ovennævnte betalingsplan, men kan efter påkrav fra kunden fremsende ejendomserklæring for kundespecifikke producerede stålkonstruktioner/bjælker.
Ovenstående betalingsplan er ikke gældende ved kundens manglende tilstrækkelige kreditgodkendelse jf. punkt 2.7. I dette tilfælde er Give Steel A/S berettiget til at udarbejde en særskilt betalingsplan.
Give Steel A/S vurderer løbende kundens kreditsituation. Såfremt kunden efter indgåelsen af aftalen ikke længere kan kreditgodkendes, er Give Steel A/S berettiget til at give påkrav om yderligere sikkerhed ved yderligere forudbetaling, særskilt garanti, ændret betalingsplan eller lignende. Kundens manglende efterlevelse af et sådan påkrav inden for rimelig tid er at anse for væsentlig misligholdelse af aftalen med Give Steel A/S, hvorefter Give Steel A/S er berettiget til at ophæve aftalen.
Såfremt kunden har flereigangværende projekter med Give Steel A/S, er Give Steel A/S berettiget til at modregne på tværs af projekter. Give Steel A/S er berettiget til at udskyde eller standse projektering, materialeindkøb, produktionsstart samt levering på al le igangværende
projekter for kunden, hvis kunden har ubetalt forfalden gæld på et eller flere projekter.
Give Steel A/S er ved udskydelse eller standsning, som følge af ovenstående, ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab , tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab (listen er ikke udtømmende).
6.2
Give Steel A/S’ krav på betaling forfalder til betaling ved kundens modtagelse af fakturaen og skal være tilgængelig for Give Steel A/S senest 14 kalenderdage efter forfaldsdatoen. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag er G ive Steel A/S berettiget til at opkræve morarente + rykkergebyr for overskridelsen af betalingsfristen.
6.3
Leverancen forbliver Give Steel A/S’ ejendom indtil betalingen er sket fuldt ud.
6.4
Kunden kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning i fremsendte betalingskrav.
7 Sikkerhedsstillelse
7.1
Give Steel A/S stiller ikke nogen former for sikkerhedsstillelser herunder den i AB Forenklet § 8 medmindre dette fremgår af særskiltaftale eller af tilbuddet/ordrebekræftelsen.
7.2
Give Steel A/S kan forlange, at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhed for leverancens betaling, jf. AB Forenklet § 9.
8 Ansvarsbegrænsning
Give Steel A/S’ eventuelle erstatningsansvar for skader opstået under levering og som ikke er omfattet af punkt 4.4 og 4.6, skader som følge af mangler ved leverancen eller øvrige ansvarspådragende forhold, er begrænset til forsikringssummen på Give Steel A/S’ til enhver tid gældende ansvarsforsikring.
8.2
Give Steel A/S’ ansvar dækker alene eget udført arbejde indtil Give Steel A/S har afleveret leverancen til kunden. Give Steel A/S er som følge heraf uden ansvar for kundens forudgående arbejder, hvorpå leverancen er monteret samt arbejder udført af kunden efter Give Steel A/S’ aflevering.
8.3
Give Steel A/S er aldrig ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Listen er ikke udtømmende.
9 Forsikring
9.1
Der påhviler kunden at sikre, at bygherren har tegnet en all-risk forsikring, som dækker alle værdier, der endeligt indgår i den samlede entreprise, herunder ogsåmaterialer der bliver tilført byggepladsen. All-risk forsikringen skal være tiltrådt, inden levering påbegyndes. I tilfælde af en skade dækkes en eventuel selvrisiko af kunden.
9.2
Det påhviler kunden at sikre, at Give Steel A/S, i forbindelse med arbejder ved bestående bygninger eller anlæg, er medforsikret
på bygherrens bygnings-, løsøre- og driftstabsforsikring, således der ikke i skadestilfælde kan rettes krav/regreskrav mod Give Steel A/S.
Give Steel A/S har etableret en erhvervs- og produktansvarsforsikring.
Give Steel A/S er kun ansvarlig for skader, som den solgte vare eller arbejdsydelse forvolder, hvis det uomtvistelig kan dokumenteres at skaderne skyldes fejl, som Give Steel A/S bærer ansvaret for.
9.4
I den udstrækning Give Steel A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Give Steel A/S skadesløs
i det omfang, som Give Steel A/S’ ansvar er begrænset til jf. punkt 8.1 til punkt 9.3.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til nærværende punkt, skal denne part strak s underrette den anden herom.
10 Mangler og reklamationer
10.1
Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions/projekterings-, fabrikations-, -og materiale samt dokumentationsfejl ved den leverede leverance.
10.2
Kunden er ansvarlig for korrekt angivelse af krav og korrosionsklasse, således det sikres, at malerbehandlingen er egnet til både leverancen og brugen af bygningen. Give Steel A/S vælger og udfører malingbehandlingen i henhold til den valgte korrosionsklasse.
10.3
Kunden skal ved Give Steel A/S’ aflevering skriftlig kvittere for afleveringen og samtidig skriftligt meddele umiddelbare synlige fejl og mangler, herunder skader. Meddelelsen skal være Give Steel A/S i hænde senest 5 arbejdsdage efter afleveringen , og kunden skal sikre fotodokumentation for de mangler, der ønskes udbedret.
10.4
Kunden kan udelukkende gøre krav på at få accepterede påberåbte mangler udbedret af Give Steel A/S. Xxxxxx har derved ikke ret til at få
udbedret mangler på Give Steel A/S’ vegne eller afslag i ordresummen.
10.5
Efter ibrugtagen af de leverede stålkonstruktioner er kunden ansvarlig for løbende drift og vedligehold iht. udleverede manualer el.lign. Skader og reklamation er, der kan henføres til manglende vedligehold , kan afvises af Give Steel A/S og er Give Steel A/S uvedkommende.
11 Særlige betingelser
11.1
Parterne er berettiget til efter skriftlig meddelelse at ophæve aftalen frem til levering, som følge af gentagne samarbejdsvanskeligheder eller forsinkelse i mere end tre (3) måneder. Ved ophævelse af ordren er Give Steel A/S berettiget til at fakturere kunden de afledte og forbundne omkostninger (f.eks. projekteringsomkostninger, stålindkøb, produktionsomkostninger mv. listen er ikke udtømmende) vedr. ophævelsen, dog min. 2% af ordresummen. Ved forsinkelse i mere end tre (3) måneder er Give Steel A/S ligeledes berettiget til at genberegne ordresummen samt ændre leveringstidspunktet til de nye forudsætninger.
11.2
Give Steel A/S er berettiget til, ved skriftlig meddelelse til kunden, at ophæve aftalen, når dens opfyldelse helt el ler delvist bliver umuliggjort på grund af force majeure, hvor force majeure er defineret i AB Forenklet § 31, stk. 1, litra c). Parterne har i den forbindelse hverken krav på erstatning eller godtgørelse.
11.3
Give Steel A/S er efter aftale med kunden, berettiget til at benytte projektet som reference på hjemmeside, sociale medier og til undervisningsformål. Pressemeddelelser vil blive sendt til godkendelse hos kunden før udsendelse.
11.4
Enhver tvist i forbindelse med parternes aftale skal løses efter kapitel J. Tvister i AB Forenklet med undtagelse af § 50. Lovvalg er dansk lovgivning. Voldgiftsretten skal sættes i Danmark efter Voldgiftnævnets nærmere valg.