SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER
SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER
TOTALENTREPRISER ARH
Reparation/omisolering
4 bygværker i Jylland JULI 2012
INDHOLDSFORTEGNELSE
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 4
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 9
D. Bygherrens betalingsforpligtelse 15
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 16
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) 18
4. Kvalitetsstyring og miljøledelse 20
5. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne 21
6. Trafiksikkerhed og – afvikling 21
7. Styring af forhold til myndigheder, herunder xxxxxxxxxxxxx 00
1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse 24
3. Arbejdsområde, arbejdsplads og xxxxxxxxxxx 00
4. Færdselsregulerende foranstaltninger 26
Tilbud og Afregningsgrundlag 34
Tilbud og Afregningsgrundlag Bro (5444) Hammelvej 35
Tilbud og Afregningsgrundlag Bro (0000) Xxxxxxxxxxx 00
Tilbud og Afregningsgrundlag Bro (6439) Ryå 37
Tilbud og Afregningsgrundlag Bro (6570) Xxxxxxx 00
Bilag 1 – Oversigt over forkortelser 39
Bilag 2 – Projekteringsgrundlag 41
Bilag 3 – Generel beskrivelse 42
Bilag 4 – Specifik beskrivelse 43
Bilag 5 – Levering af tegninger og dokumentation til Vejdirektoratet 53
Bilag 6 – Standard formularer vedrørende gæld til det offentlige 54
Bilag 7 – Kort med broernes placering 55
Bilag 8 – Hovedafskiltningsplaner 60
ORIENTERING
Entrepriserne er benævnt ARH 4 totalentrepriser, juli 2012 og omfatter projektering og udførelse af re- paration på hvert bygværk.
1. Omisolering af
Bro (5444) 0000066-0-046.00 OF af L-vej 641, Hammelvej, Århus-Herning, Herningmotorvejen, km 25,0330
2. Omisolering, lokalreparation af kantbjælker samt montering af autoværn
Bro (5657) 0000061-0-008.00 UF af X-XXX 0000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxx J (Aarhus Syd) km 170,0330
3. Omisolering, forstærkning af brodæk, lokalreparation af kantbjælker efter fjernelse af eksi- sterende sceptre og montering af autoværn på
Bro (6439) 0000451-0-017.00 UF af vandl. 000, Xxx, Xxxxxxxx-Aabybro, km 43,0900
4. Omisolering, påstøbning af 10 cm kappe på- og overfladebehandling af kantbjælker samt montering af autoværn
Bro (6570) 0000070-0-143.00 OF af K-VEJ 1184, Dallvej, Aarhus-Aalborg (Nordjyske Motorvej), km 282,0264
Hvert bygværk betragtes som en entreprise, der kan bydes på et eller flere bygværker. Vedrørende til- deling, se SB, pkt. 2.
Xxxxxxxxx af broerne fremgår af orientering i form af kort og bilag 7.
Arbejderne skal foregå under stor hensyntagen til trafikafviklingen. Endvidere skal der under arbejdet vises stor hensyntagen til trafikken på de skærende veje og de berørte lodsejere.
Entrepriserne udbydes i totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori broerne henligger på licitationsdagen, til fuldt færdige og funktionsdygtige bygværker og endeligt retableret ter- ræn og vejareal.
Entrepriserne omfatter i hovedtræk:
1. Dimensionering og projektering af omisolering og kantbjælkeudskiftning
2. Trafikafviklingsplaner i henhold til standarder
3. Kontakt til berørte myndigheder og naboer
4. Projektledelse, kvalitetsledelse, tilsyn, sikkerhedskoordinering og byggeledelse
5. Aflevering af således udført materiale
Der henvises i øvrigt til det øvrige udbudsmateriale.
I udbudsmaterialet er indarbejdet krav til totalentreprenørens samarbejde med bygherren under entre- prisens gennemførelse og andel i opfyldelse af Vejdirektoratets miljøpolitik og kvalitetspolitik.
Bygherren er:
Vejdirektoratet, Driftsdivisionen, Vedligeholdelsesområdet Xxxxxx Xxxxxxxx Vej 11, Postboks 529
8660 Skanderborg
Telefon 00 00 00 00
Telefax 86 52 20 13
BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)
1. Udbudsform
Arbejdet udbydes som totalentrepriser i offentlig licitation.
Før der kan indgås kontrakt på arbejdet, skal totalentreprenøren underskrive en er- klæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
Udbudsmaterialet består af Særlige betingelser (SB) samt de i SB ad § 2, stk. 2, nævnte dokumenter.
Alternative tilbud modtages ikke.
2. Tildelingskriterier
Tildelingskriteriet er den for bygherren laveste pris.
3. Tilbud
Nærværende udbud omfatter alle ydelser: projektstyring, detailprojektering, byggele- delse, fuldt tilsyn og kvalitetsledelse.
Efter modtagelse af tilbuddene vil Vejdirektoratet evaluere tilbudsmaterialet.
Tilbud mærket ”4 Totalentrepriseudbud ARH, juli 2012” modtages som angivet i ud- budsbrevet.
Eventuelle afvigelser, der ikke tydeligt er beskrevet, forudsættes ændret i henhold til udbudsmaterialet uden udgift for Vejdirektoratet.
TILBUDETS INDHOLD
De bydendes tilbud skal indeholde nedenstående dokumentation, der vil blive anvendt ved vurdering af den bydendes egnethed. Dette gælder også for betydende underentreprenører, der forventes at udgøre mere end 15 % af entreprisesummen, samt entreprenøren for afspærringsopgaven.
Reparationsopgaven
Tilbuddet skal indeholde oplysninger for de seneste tre år vedrørende:
• Samlet omsætning
• Samlet omsætning for tilsvarende arbejder
• Egenkapital
Tilsvarende arbejder omfatter reparationer af armerede betonkonstruktioner inden for bygge- og anlægssektoren. En bydende, der ikke har haft en omsætning indenfor de seneste 3 år for sådanne arbejder på mindst:
• 3 gange tilbuddets størrelse (på hver enkelt tilbudt entreprise)
Tilbuddet skal indeholde:
• Virksomhedens referencer for tilsvarende arbejder
• Beskrivelse af entrepriselederens og formandens faglige dygtighed og erfaring For formanden på den opgave, der afgives tilbud på, skal der vedlægges CV på hø-
jest 4 sider, der redegør for faglig dygtighed og erfaring inden for tilsvarende opgaver. Den bydende skal desuden i sit tilbud præcisere, hvorledes referencerne dokumente- rer
teknisk/ faglig formåen. Såfremt formanden har tilsvarende referencer
fra andre ansættelser, vil disse helt eller delvist kunne erstatte den bydendes referencer. En bydende, der ikke dokumenterer den forlangte teknisk/faglig formåen for både opgaven og for formanden i minimum 2 år inden for de seneste 5 år, vil ikke blive anset for egnet.
Manglende dokumentation vil medføre, at den bydende vil blive anset for uegnet.
AFGIVELSE AF TILBUD
Tilbud modtages hos Vejdirektoratet, Receptionen, Xxxxxx Xxxxxxxx Vej
11, 8660 Skanderborg, tydeligt mærket: ” 4 Totalentrepriseudbud ARH, juli 2012”.
Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at overvære dette
Licitation afholdes den 14. august 2012, således:
1. Bro (5444) 0000066-0-046.00
OF af L-vej 641, Hammelvej,
Århus-Herning, Herningmotorvejen, km 25,0330 kl. 10.30
2. Bro (5657) 0000061-0-008.00
UF af K-VEJ 0000, Xxxxxxxxxxx,
Bjertrup-Viby J (Aarhus Syd), km 170,0330 kl. 10.40
3. Bro (6439) 0000451-0-017.00
UF af vandl. 208, Ryå,
Hjørring-Aabybro, km 43,0900 kl. 10.50
4. Bro (6570) 0000070-0-143.00
OF af K-VEJ 1184, Dallvej,
Aarhus-Aalborg (Nordjyske Motorvej), km 82,0264 kl. 11.00
Licitationen vil foregå i mødelokale: 22-474, Skærven
Adgang fås ved henvendelse i receptionen på Thomas Xxxxxxxx Xxx 00, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Såfremt tilbuddene sendes med Post Danmark, skal der regnes 1 dag ekstra til administration, og tilbuddene skal forsynes med tydelig mærkning om, at det ikke må åbnes og at det er ”4 Totalentrepriser ARH Juli 2012”.
Det tilrådes de bydende på forhånd at have gjort sig bekendt med adgangsruten til adressen.
Tilbuddet indgives i én original.
Tilbuddet bestående af den udfyldte tilbudsliste skal vedlægges følgende:
• Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige
Udeladelse af dette gør ikke tilbuddet ukonditionsmæssigt, idet bygherren vil kræve dokumenterne bekræftet forinden kontraktskrivning.
Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sine tilbud under hensynstagen til arbejdsmiljøloven og de i henhold hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Tilbudsgiveren kan finde oplysninger om Danmarks skatte- og afgiftsforhold på xxx.xxxx.xx, om miljøbeskyttelse på xxx.xxx.xx og om sikkerhed på arbejdspladsen på xxx.xx.xx.
Elektroniske tilbud modtages ikke.
Spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet kan senest 5 arbejdsdage før tilbudsafgivel- se stilles pr. mail eller pr. brev. Entreprisenavn skal indgå i begyndelsen af mai- lens/brevets emnebeskrivelse: ”4 Totalentrepriser ARH, Juli 2012”. ” Spørgsmål vedr.
….”
Spørgsmål sendes til: xxxxx@xx.xx med kopi til xxx@xx.xx, xxx@xx.xx og xx@xx.xx,
eller til: Vejdirektoratet
Driftsdivisionen, Vedligeholdelsesområdet Xxxxxx Xxxxxxxx Vej 11
8660 Skanderborg
Att.: Xxxx Xxxxxxxxx / Xxxxxx Xxxxxxxx / Xxxxx Xxxxxxx
Besvarelse af spørgsmål sker via rettelsesblade på xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx under ”Udbud”.
4. Bygherrens vederlag til tilbudsgiverne
Ingen.
SÆRLIGE BETINGELSER (SB)
A. Aftalegrundlaget
ad § 1 Almindelige bestemmelser
ad § 1 stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte § - og stk.-numre refererer til ABT 93.
ad § 1 stk. 2 Bygherren og totalentreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.
ad § 2 Bygherrens udbud
ad § 2 stk. 1 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.
ad § 2 stk. 2 Entrepriserne omfatter i hovedtræk de i ”Orientering” beskrevne arbejder.
For entrepriserne gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: Tilbudsliste (TBL).
a. ”Særlige betingelser og beskrivelser” (SBB) bestående af ”Særlige betingelser” (SB) og ”Særlige arbejdsbeskrivelser” (SAB), samt ”Tilbuds- og afregningsgrund- lag ” (TAG).
b. Tegninger for de eksisterende broer, bilag.
c. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB) gælder på dato for udbud.
Vejdirektoratets udbudsforskrifter og alle typetegninger i nyeste udgave er gæl- dende for Entrepriserne.
d. ABT 93
e. Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, normer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingel- ser, danske standarder (DS) samt udenlandske standarder med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger, alt i det omfang der ikke i AAB og SAB er sket fravigelser vedrørende disse
f. Øvrige forskrifter
Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 Tilsynshåndbog for broentrepriser. Forebyggelse af stilladssvigt, december 2009
Tilsynshåndbog for betonbroer.
Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning. Udbudsforskrift, januar 2008 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001
Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, september 2006
AT-vejledning D.2.23, Oktober 2008, Arbejde i forurenet jord
Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag kan hentes på xxx.xxxxxxxxx.xx.
Arbejdet forudsætter de bevilgende myndigheders godkendelse. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud.
Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal vedkommende indhen- te nærmere oplysninger herom hos Vejdirektoratet, jf. ”Bestemmelser om udbud og tilbud”.
ad § 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes:
Arbejder udføres i perioden 1.9. – 15.11.2012, efter nærmere aftale med bygherren. Max. arbejdsperiode for hver entreprise:
1. Bro (5444) 0000066-0-046.00 | 3 x 2,5 uger | 3 etaper |
2. Bro (5657) 0000061-0-008.00 | 2 x 5 uger | 2 etaper |
3. Bro (6439) 0000451-0-017.00 | 2 x 4 uger | 2 etaper |
4. Bro (6570) 0000070-0-143.00 | 2 x 5 uger | 2 etaper |
1. Igangsætningsfrist
Der fastsættes i samråd med bygherren en dato for arbejdets påbegyndelse.
De i ad § 25 nævnte bodsbestemmelser vedrørende igangsætningsfrist knyttes til denne dato.
2. Deltidsfrister / Perioder
ad § 3 Entreprenørens tilbud
Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.
ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
ad § 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på totalentreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.
Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transport- dokument”. Standardformularen kan findes på xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx under ”Udbud”.
ad § 5 stk. 4 Hvor totalentreprenøren anvender underentreprenører, skal totalentreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse
ad § 6 stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerhedsstillelse”. Standardformularen kan findes på xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx under ”Udbud”.
Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af tilbudssummen.
Opmærksomheden henledes på, at Vejdirektoratet ikke kan foretage udbetalinger på fremsendte fakturaer, før sikkerhedsstillelsen for entreprisen er registreret og god- kendt i Vejdirektoratet.
ad § 6 stk. 5 Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering.
ad § 8 Forsikring
ad § 8 stk. 1 Uden at totalentreprenørens ansvar og forpligtelse derved begrænses, påhviler det ham at tegne kombineret entrepriseforsikring med følgende dækningsomfang:
All-risk forsikring af alle i Entrepriserne omfattede arbejder, hvad enten disse er per- manente eller midlertidige, inkl. dertil anvendte materialer, eller materialer der skal an- vendes hertil, som er sikredes ejendom, eller som den sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen eller under indenlandsk transport er under- vejs dertil.
Den i ABT 93, § 8, stk. 1, nævnte brand- og stormskadeforsikring skal være indeholdt i forsikringens dækningsomfang, og bygherrens forpligtelse til at tegne særskilt brand- og stormskadeforsikring bortfalder hermed.
Ansvarsforsikring skal dække erstatningsansvar ved beskadigelse af personer og ting under udførelsen af Entrepriserne, herunder bl.a. skader forårsaget af indgreb i eksi- sterende konstruktioner og grundvandssænkning samt alle eventuelle gener og ska- der for veje og vandløb.
Som sikret skal noteres såvel bygherren som totalentreprenøren og dennes underentreprenører/-leverandører og tekniske rådgivere.
Den kombinerede entrepriseforsikring og brand- og stormskadeforsikringen skal gælde frem til og med det faktiske færdiggørelsestidspunkt.
Dækningssummerne skal for personskade være min. 15 millioner kroner og for ting- skade 5 millioner kroner.
Selvrisikoen påhviler totalentreprenøren – dog alene for skader som totalentreprenø- ren er ansvarlig for.
Forsikringen skal tegnes i et af bygherren godkendt forsikringsselskab, og totalentre- prenøren er pligtig til over for bygherren at dokumentere, at forsikringen er tegnet og forfalden præmie betalt.
Forsikringsselskabet skal over for bygherren forpligte sig til:
1. Ikke at slette eller foretage ændringer i den tegnede forsikring uden bygher- rens samtykke
2. Ikke at foretage nogen skadesudbetaling uden bygherrens samtykke
3. Såfremt præmien ikke måtte være erlagt i rette tid, da skriftligt at underrette bygherren om den pågældende restance og give bygherren en frist på 30 da- ge fra underretningens modtagelse til at betale restancer med den retsvirk- ning, at forsikringen anses for i intet øjeblik at have været ude af kraft.
ad § 8 stk. 3 Inden arbejdet påbegyndes, skal totalentreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygher- ren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.
Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen.
C. Entreprisens udførelse
ad § 9 Arbejdsplan og afsætning
ad § 9 stk. 1 Krav til totalentreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB og SAB for styring og samarbejde.
ad § 10 Entreprenørens ydelse
ad § 10 stk. 1 Totalentreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af broudvidelse, ombygninger, nyetablering, omisolering, interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.
En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og bygherretilsynet skal have adgang til disse.
Foreslår totalentreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materia- ler, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere så- danne arbejdsmetoders eller materialers egnethed.
Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæl- dende bekendtgørelse om CE-mærkning og markedskontrol af byggevarer.
ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver
ad § 11 stk. 1 Før arbejderne igangsættes, gennemføres en projektgennemgang mellem totalentreprenøren, dennes rådgivere og bygherren.
Det påhviler totalentreprenøren at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser løbende i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbuds- materialet.
Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet.
Manglende kontrol eller dokumentation under projektforløbet vil blive betragtet som en ikke opfyldt del af totalentreprenørens arbejde og vil medføre, at udbetalinger til total- entreprenøren ikke vil finde sted, før forholdet er bragt i orden.
Totalentreprenøren skal udarbejde detaljerede kontrolplaner og -procedurer for de en- kelte delarbejder, jf. relevant AAB og SAB i entreprisen. Disse kontrolplaner skal fore- lægges bygherren til accept, senest 10 arbejdsdage før de pågældende aktiviteter skal igangsættes.
Dokumentation, der ikke er indeholdt i KS-journalen, skal opbevares af totalentrepre- nøren i perioden for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 36. Ved periodens udløb skal do- kumentationen tilbydes bygherren.
Til sikring af, at den forlangte kvalitetssikring og dokumentation udføres, har bygher- ren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet:
1. Kvalitetsledelsessystemets etablering og implementeringsplan samt bygher- rens accept af begge.
Denne parameter måles ved gennemgang af totalentreprenørens kvalitetsplan samt en registrering af, hvilke implementeringsaktiviteter, der planlægges og gennemføres.
2. Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgrad.
Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering.
3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentation. Denne parameter vurderes på basis af bygherrens gennemgang af totalentreprenørens dokumentation.
Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhæng mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation.
4. Opfyldelse af dokumentationskrav for "Således Udført" dokumentation.
Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af totalentreprenørens "Således Udført" dokumentation, jf. gældende arkivinstruks.
Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggeplad- sen, fremgår af SAB.
Totalentreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for bygherretilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet.
ad § 12 Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse
ad § 12 stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfær- diges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælp- ning.
ad § 13 Forhold til myndigheder
ad § 13 stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde.
ad § 13 stk. 2 Anmeldelse til myndighederne skal ske i overensstemmelse med gældende love.
Vejdirektoratet ønsker trafikantgener begrænset mest muligt og dette under oprethol- delse af et højt sikkerhedsmæssigt niveau.
Som ekstraordinær motivation til at opfylde Vejdirektoratets mål og for at animere til godt samarbejde parterne imellem i form af en effektiv og konstruktiv dialog og en fremme af god entreprenørpraksis, udbetales der entreprenøren i nærværende entre- prise en bonus på kr. 15.000,- ved entreprisens afslutning, hvis entreprenøren efter bygherrens opfattelse har opfyldt disse intentioner. Opfyldelse af disse intentioner in- debærer bl.a. at følgende punkter uden undtagelse efterleves under hele entreprisens gennemførelse:
Generelt:
1. Opstillinger og trafikindgreb skal finde sted inden for de i totalentreprenørens arbejdsplan angivne tidsperioder.
2. Vejdirektoratets forskrifter og procedurer for opstilling samt vedligeholdelse i henhold til godkendte vejafmærkningsplaner skal overholdes.
3. Opstilling, placering, etablering, opretholdelse og vedligehold af trafikregule- rende foranstaltninger i henhold til godkendte vejafmærkningsplaner, stillads, forme, afskærmning m.v. skal ske iht. nævnte forskrifter og projektspecifikke krav og med fokus på en minimering af trafikantgener og maksimering af sik- kerhed for trafikanter og af personer engageret i opgaven.
4. Påtaler af ukonditionsmæssige eller uønskede forhold fra Vejdirektoratet eller bygherretilsynet relateret til de emner, som ligger til grund for incitamentsbo- nus, skal umiddelbart efterkommes.
Vedrørende "permanent" trafikafmærkning i henhold til skilteplaner:
5. Vedligeholdelse af trafikafmærkningen iht. godkendte trafikafmærkningspla- ner, herunder opfyldelse af kravene til beredskab i hele perioden.
Hvis totalentreprenøren ikke lever op til det ovenfor anførte om effektiv, konstruktiv di- alog og god entreprenørpraksis, eller blot én gang ikke efterlever et af ovenstående punkter, bortfalder hele bonusbeløbet. Endvidere afkræves en bod på kr. 10.000,- for hver gang et af punkterne tilsidesættes, jf. ad § 25, stk. 2.
Afgørelse af hvorvidt et eller flere af ovennævnte punkter vedr. incitamentsbonus eller de underliggende intentioner ikke er efterlevet af entreprenøren (og dermed er bods- pådragende og medfører bortfald af bonus) påhviler bygherretilsynet, og afgørelser oplyses skriftligt til totalentreprenøren. Kan der ikke opnås accept/enighed om en af- gørelse inddrages Vejdirektoratets Driftsdivisioner i Middelfart eller Aalborg, der som endelig instans står for afgørelse.
Bygherretilsynet kan ved vurdering fra gang til gang afgøre, at en hændelse ikke be- tragtes som bodsudløsende og dermed ikke medfører bortfald af bonus; f.eks. ved, mindre betydende og/eller kortvarige afvigelser. Sådanne påtalte hændelser betragtes som ”advarsler” i relation til bonusbortfald. Advarsler meddeles skriftligt.
Tilsvarende kan bygherretilsynet afgøre, at påtaler, som ikke efterkommes med for- ventet/aftalt respons, betragtes som en ”advarsel”. Alle ”advarsler” noteres i totalen- treprenørens byggemødereferat.
Flere ”advarsler” kan samlet føre til, at bonus bortfalder, også selv om de/den enkelte hændelse ikke har udløst bod.
Bonus kan således bortfalde enten på grund af en enkelt (grovere) tilsidesættelse af retningslinjerne eller ved gentagne, mindre overskridelser (”advarsler”).
ad § 14 Ændringer i arbejdet
ad § 14 stk. 4 Alle ydelser i forbindelse med denne entreprises fulde færdiggørelse inkl. alle nødvendige leverancer skal være indregnet i totalentreprenørens tilbudspris.
Skulle der opstå behov for at udføre ekstraarbejder, skal disse særskilt godkendes og prisestimeres inden udførelse og afregnes og prissættes i byggemødereferater.
ad § 17 Bygherrens tilsyn
Bygherretilsynet varetages af bygherren eller en af denne udpeget person. Bygherrens kontrol må ikke forveksles med totalentreprenørens fagtilsyn, idet totalentreprenørens fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar.
Bygherretilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund.
Bygherretilsynets gennemgang af totalentreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke totalentreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler.
ad § 18 Entreprenørens kontrol og arbejdsledelse
I forbindelse med arbejdets overdragelse meddeler totalentreprenøren bygherren, hvem der på totalentreprenørens vegne leder og tilser arbejdet.
Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opga- ver.
Krav til kvalifikationer fremgår i øvrigt af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV – skal ske gennem bygherren eller ef- ter forudgående skriftlig aftale med bygherren.
Totalentreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejds- klausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle un- derentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gæl- dende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er om- fattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.
Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative ar- bejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales.
Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleve- randørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejder- ne om de gældende arbejdsvilkår.
Overholder totalentreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til totalentreprenørens ansat- te med henblik på at tilgodese dette krav.
Det påhviler totalentreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leve- rancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder (Børne- konventionen).
ad § 19 Byggemøder
Mødereferat fra projektorienteringsmøder, fremsendes af entreprenør til bygherren hver 14. dag, betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterføl- gende møde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for mødereferatet samt mødehyp- pigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist.
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
ad § 22 Betaling
ad § 22 stk. 1 Vejdirektoratet modtager kun elektroniske fakturaer. For generel information om, hvorledes totalentreprenøren skal forholde sig i relation til elektronisk fakturering, hen- vises til xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, hvor der nederst til højre er angivet Vejdirektoratets EAN-nummer med link til en vejledning for Vejdirektoratets leverandører.
Betalingen sker ved indsættelse på en af totalentreprenøren opgivet konto.
Grundlaget for acontobegæringer og fakturering af evt. ekstraarbejder skal opstilles efter anvisning af bygherren. I den forbindelse skal entreprenøren påregne at deltage i et møde af maksimalt en halv dags varighed vedrørende retningslinjer for afregning.
Betaling vil ske senest løbende måned + 30 dage fra modtagelse af anmodning.
For alle arbejder under dette projekt, kontraktaktuelle såvel som tillægsarbejder, gæl- der, at der ikke ydes betaling for omgøring af mangelfuldt arbejde, når omgøringen skyldes forsømmelse fra entreprenørens side.
Tilbageholdelse
Bygherren tilbageholder ved entreprisens afslutning et beløb på minimum 50.000,- kr., der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg (således udført) samt overdragelse af projektet til drift er afleveret til bygherren og godkendt.
ad § 22 stk. 5 Ekstraarbejde skal skriftligt godkendes inden igangsætning og endeligt prissættes, umiddelbart efter dettes færdiggørelse.
ad § 22 stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennem- ført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindre- udgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Regule- ringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
ad § 24 stk. 1 Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke totalentreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at totalentreprenørens foranstalt- ninger til sikring af arbejdets kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, til- kommer der ikke totalentreprenøren tidsfristforlængelse.
Totalentreprenøren er ansvarlig for, at der indhentes måledata fra nærmeste meteoro- logiske målestation, som anvendes til udarbejdelse af vejrrapporter.
ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
ad § 25 stk. 2 Totalentreprenøren skal betale en bod, hvis gældende tidsfrister overskrides. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.
Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt dag som følger:
1. For igangsætningsfristen | kr. | 10.000 |
2. For færdiggørelsesfristen | kr. | 20.000 |
For overskridelse af de frister, der er fastsat i ad § 11, stk. 1 for implementering og anvendelse af kvalitetsledelsessystemet er fastsat følgende bodsstørrelser.
Udover de i ad § 13, stk. 2, omtalte forhold vedr. incitamentsbonus hhv. bod relateret til trafikafmærkning, - gener og sikkerhed gælder følgende:
- Konstaterer Vejdirektoratet fejl og/eller mangler ved en "afmærkning af vejar- bejde", herunder afskærmning, afdækning og stillads m.v., der kan påvirke trafiksikkerheden, kan totalentreprenøren idømmes en bod på 10.000 kr., og Vejdirektoratet kan yderligere omgående stoppe arbejdet, indtil forholdene er bragt i orden. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse.
- Konstaterer Vejdirektoratet, at der uden skriftlig godkendelse (e-mail, SMS el- ler lign.) arbejdes med trafikregulerende foranstaltninger udenfor de i totalen- treprenørens arbejdsplan angivne tidsperioder, idømmes entreprenøren en bod på 10.000 kr., og Vejdirektoratet kan yderligere omgående stoppe arbej- det. En sådan standsning giver ikke ret til tidsfristforlængelse.
F. Arbejdets aflevering
ad § 28 Afleveringsforretningen
ad § 28 stk. 1 For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af totalentreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådig- hed af bygherren, skal totalentreprenøren på bygherretilsynets ønske, og forinden af- levering finder sted, fremskaffe en underskrevet erklæring fra berørte lodsejere.
I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på totalentreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.
G. Xxxxxxx ved arbejdet
ad § 36 Mangelsansvarets ophør
ad § 36 stk. 3 For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen for slutafleveringen.
Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og – ret foretages besigtigel- se af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.
SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB)
Styring og samarbejde
Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde.
1. Arbejdsplan m.v.
1.1 Generelt
Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygher- rens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt.
Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og skal afleveres senest 1 uge efter kontraktindgåelsen.
Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. Arbejdsplanen skal indeholde oplysninger om:
• tidspunkter for anmeldelser til myndigheder
• hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge
• hvornår trafik omlægges
• hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen
• hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare
• oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence m.v.)
• foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling
• oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse
• tidspunkter for skifteholdsarbejde, weekendarbejde m.v.
Hvis entreprenøren har behov for sporspærringer i forbindelse med arbejdet skal en- treprenøren selv søge om dette ved Banedanmark. Entreprenøren er ansvarlig for udarbejdelse af jernbanesikkerhedsplan og at arbejderne gennemføres i henholdt il Banedanmarks sikkerhedsreglement.
Ud over de i SB ad § 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad § 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal totalentreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.:
Trafikale forhold
at trafikplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes senest 15 arbejdsdage før planlagt igangsætning af arbejdet.
at de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærretider skal overholdes, se SAB – Arbejdsplads pkt. 4.1,
at omlægning af trafikken skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter aftale med vejmyndigheden,
at ind- og udkørsel til og fra arbejdsområderne kun kan påregnes tilladt i henhold til godkendt afmærkningsplan,
at entreprenøren ved sin arbejdsplanlægning skal afsætte tid til godkendelses- procedurer for stilladsdokumentation,
at ledningsejere skal have adgang til at omlægge/fjerne ledninger i entreprise- området,
at der kun efter forudgående aftale må arbejdes på søn- og helligdage og lørda- ge samt på hverdage uden for tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl. 18.00,
at det i visse situationer ved trafikomlægninger må påregnes, at der skal arbej- des på søn- og helligdage og lørdage,
at komprimering skal ske under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, der ik- ke må beskadiges,
Totalentreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan.
Udførelsesmetoder, herunder udformning af interimskonstruktioner og rækkefølge af delarbejder, der måtte være foreslået i udbudsmaterialet, skal alene tjene som orien- tering for entreprenøren som en mulighed.
2. Kontrol
2.1 Entreprenørens egenkontrol
For ikke rutinemæssig prøveudtagning og prøvning skal totalentreprenøren varsle bygherren mindst 5 arbejdsdage, inden prøveudtagning/prøvning skal finde sted.
3. Dokumentation
Arbejdstegninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplar, samt elektronisk. Statiske beregninger skal udleveres til bygherren i 1 eksemplar, samt elektronisk.
Dokumentation for kontroller og registreringer skal afleveres senest 10 arbejdsdage før aflevering, mens ”Således Udført” tegninger skal afleveres inden aflevering af en- treprisen.
”Således Udført” dokumentation udføres i henhold til Vejdirektoratets Arkivinstruks, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/XX/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxx/Xxxxxxx r-og-paradigmer.aspx,
og skal afleveres inden slutregning fremsendes.
4. Kvalitetsstyring og miljøledelse
4.2. Krav til entreprenørens kvalitets- og miljøplan
4.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer
Hvor der i respektive AAB og SAB er stillet krav om, at totalentreprenøren skal rede- gøre for eller beskrive fremgangsmåder for udførelsen, samt hvor der er stillet krav om arbejdsbeskrivelser, er dette at betragte som krav om en arbejdsprocedure.
4.2.2 Styring af projektering
Entreprenøren skal som minimum udarbejde følgende entreprisespecifikke arbejds- procedurer:
• for færdselsregulerende foranstaltninger
• for stilladsarbejder
• for nedbrydning- og behugningsarbejder
• for støbearbejder
• for fugtisoleringsarbejder
• for belægningsarbejder
4.2.3 Styring af dokumenter og registreringer
På denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail, pro- jekt-web m.v.) mellem bygherre og totalentreprenør.
Styring af dokumenter omfatter:
• kvalitets- og miljøplanen
• dokumenter, der indeholder registreringer og dokumentation for kontrol jf. kravene i udbudsmaterialet
• ind- og udgående dokumenter/post/prøver m.v.
• registreringer vedrørende kvalitet af produkter og ydelser samt registreringer vedrørende miljø- og arbejdsmiljø-forhold
• projektdokumenter udarbejdet af entreprenøren (tegninger, beregninger, afmærkningsplaner m.v.)
• plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
• beredskabsplan
Entreprenøren skal redegøre for styring af dokumenter, jf. ovenstående.
4.2.4 Uddannelse og træning
Totalentreprenørens ingeniører, opgaveansvarlige, formænd og medarbejdere, som er beskæftiget med arbejder på veje i drift, skal alle have gennemført deltagelse i et af Vejdirektoratet godkendt kursus ”Vejen som arbejdsplads”.
Entreprenøren skal fremlægge dokumentation i form af ajourførte referen- cer/CV/kursusbeviser for nøglepersoner samt medarbejdere, hvortil der stilles særlige krav til uddannelse/erfaring.
5. Styring af sikkerhed og sundhed i arbejdsområderne
5.1 Alment
Entreprenøren skal på bygherrens vegne som anført i AAB varetage afgrænsning, koordinering og planlægning af sikkerhedsarbejdet, herunder udarbejdelse
og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed (PSS).
5.2 Planlægning
Krav om udarbejdelse af PSS opretholdes uanset antal medarbejdere og arbejdsgive- re, der samtidigt arbejder på pladsen.
5.3 Beredskabsplan
Entreprenørens beredskabsplan skal som minimum omhandle følgende forhold:
• Personskade
• Trafikuheld
• Trafikafvikling
• Tingskade
• Nedfald af materialer
• Uforudset jordforurening
• Uforudset grundvandsforurening
• Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
• Spild af brændstof og kemikalier
• Brand
• Brud på forsyningsledninger
• Støv
• Støj
• Særlige forhold ved arbejder ved ledninger
(ledninger med tryk, farlige/eksplosive materialer, højspænding m.v.)
6. Trafiksikkerhed og – afvikling
Terminologi: Den i AAB anvendte betegnelse ”afmærkningsplan” erstattes med be- tegnelsen ”afmærkningsplan for trafikafvikling”.
6.1 Arbejder ved eller på veje i drift
6.1.1 Alment
Vejmyndighed ved arbejder på statsveje med trafik er Vejdirektoratets, Driftsdivisioner i Middelfart eller Aalborg. Hvor kommunale veje berøres kontaktes kommunen.
Planlægning og udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger skal ske i et sam- arbejde mellem totalentreprenøren, vejmyndigheden og politiet.
Totalentreprenøren skal indhente rådighedstilladelse ved vejmyndigheden i god tid før arbejdets start.
Intet arbejde må således påbegyndes, før rådighedstilladelse foreligger.
For totalentreprenørens medarbejdere, der er beskæftiget med vejarbejder ved eller på veje i drift, henvises til uddannelseskrav i ”Afmærkning af vejarbejder på statsveje”, instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave.
Totalentreprenøren skal fremkomme med en detailtidsplan for arbejderne vedr. færd- selsregulerende foranstaltninger, herunder en plan for de enkelte deletaper. Som bilag til planen vedlægges en telefon- og adresseliste for kontaktpersoner fra totalentrepre- nøren. Planen fremsendes til relevante myndigheder. Eventuelle ændringer i planen under udførelsen skal straks meddeles Vejdirektoratets Driftsdivisioner i Middelfart el- ler Aalborg
Totalentreprenøren skal indsende ansøgning om rådighedstilladelse 10 dage før for- ventet opsætning af afmærkning påbegyndes, og afmelde når hele afmærkningen er fjernet.
Totalentreprenøren skal underrette Vejdirektoratets Driftsdivisioner i Middelfart eller Aalborg og bygherre ved alle trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer.
6.1.2 Afmærkningsplaner for trafikafvikling
Entreprenøren er ansvarlig for udarbejdelse af planen samt for gennemførelse af suppleringer eller ændringer af planerne, såfremt der viser sig behov herfor. Før ar- bejdet kan påbegyndes, skal entreprenøren forelægge sådanne planer til kommente- ring hos Vejdirektoratets, Driftsdivisioner, enten i Middelfart eller Aalborg og efterføl- gende sikre godkendelse hos vejmyndighed og politi.
7. Styring af forhold til myndigheder, herunder ledningsejere
7.1 Alment
Entreprenøren skal løbende redegøre for planlagt og igangværende myndighedsbe- handling og kontakter til ledningsejere.
Entreprenøren forestår anmeldelse af arbejdet til kommunen i henhold til Miljøministe- riets bekendtgørelse nr. 1517 af 14. dec. 2006 om miljøregulering af
visse aktiviteter. Kopi af anmeldelsen skal sendes til tilsynet senest 1 uge før arbejdet påbegyndes.
7.2 Forhold til ledningsejere
Entreprenøren er pligtig til senest 2 uger før påbegyndelsen af arbejdet i marken
at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering og det nøjagtige antal af eksisteren- de lednings- og kabelanlæg, og skal selv henvende sig til de respektive ledningsejere for præcise oplysninger herom og påvisning heraf. Dette gælder
også for stikledninger.
Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger eller kabler, hvis placering fremgår af entreprisegrundlaget, eller er oplyst af bygherren eller ledningsejerne.
Når påvisning ved ledningsejeren har fundet sted, er entreprenøren pligtig til selv at kontrollere oplysningerne ved håndgravning og blotlægge de aktuelle
anlæg, inden der maskingraves på stedet, og han kan ikke påberåbe sig, at eventuelle forvoldte skader på ledninger og kabler m.m. skyldes unøjagtige angivelser
fra ledningsejerne.
Eventuelle beskadigelser af kabler og ledninger skal straks meddeles tilsyn og ledningsejer.
Træffer entreprenøren på uforudsete ledninger eller kabler, skal disse afmærkes, og tilsyn og ledningsejer skal straks underrettes. Udgifter i forbindelse med uforudsete ledninger afregnes mellem ledningsejeren og entreprenøren efter forudgående aftale.
Entreprenøren skal generelt følge ledningsejernes anvisninger med hensyn til arbejder i forbindelse med eller i nærheden af de eksisterende ledninger, og udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.
Aftaler med ledningsejere angående evt. flytninger eller omlægninger af ledninger og kabler koordineres med tilsynet. Evt. gener fra disse arbejders udførelse berettiger ikke til ekstrabetaling.
Såfremt ledningsejeren ikke selv vil foretage eventuelle nødvendige ændringer, skal entreprenøren udføre disse efter tilsynets eller ledningsejerens anvisning mod godtgørelse iht. aftale mellem ledningsejer og entreprenør.
Alle arbejder omkring ledninger og kabler skal udføres i nøje overensstemmelse
med ledningsejernes anvisninger, gældende regulativer mv., herunder "Standardregu- lativ for udførelse af ledningsarbejder i og over veje", Trafikministeriet, feb. 1995.
Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige aftaler med ledningsejerne
m.h.t. tidspunktet for udførelse, flytning eller omlægning af ledninger og kabler. Alle aftaler skal forelægges for og godkendes af tilsynet.
Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. ikke tilstoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle materialeaflej- ringer skal fjernes omhyggeligt ved midler og metoder, der kan godkendes
af tilsynet.
Arbejdsplads
Supplerende bestemmelser til AAB - Arbejdsplads.
1. Situationen ved arbejdets start og under arbejdets udførelse
Entrepriseområderne for nærværende entreprise henligger ved arbejdets start hoved- sagelig som eksisterende vej- og broarealer.
1.1 Registrering af arealer og naboejendomme
Forinden arbejdsområder og adgangsveje tages i brug, skal totalentreprenøren i sam- arbejde med eventuelle lodsejere foretage fotoregistrering af berørte arealer og nabo- ejendomme.
2. Afsætning
2.1 Entreprenørens afsætning
Indmåling foretages i henhold til eksisterende bygværk.
Entreprenøren skal informere tilsynet om udførelse af egen afsætning, og bygherren skal have mulighed for at foretage kontrol af entreprenørens afsætning, inden arbejder baseret på afsætningen påbegyndes.
Entreprenøren skal på følgende tidspunkter udføre opmåling og nivellement og om nødvendigt efter aftale med bygherren korrigere koter og belægningstykkelser:
• Inden opbrydning af eksisterende brobelægninger og kantbjælker
• Efter frilægning af konstruktionsbeton
• Efter støbning af kantbjælker
• Efter udstøbning af profileringsbeton
• Efter udførelse af belægningsarbejder.
Følgende tæthed skal mindst påregnes:
• I længderetningen: Pr. 5 m (ved begge broender medtages ca. 30 m af den tilstødende vej)
• I tværretningen: Alle knæk- og kantlinjer samt linjer, der udgør etapegrænser. Endvidere skal overside kantbjælke, samt riste ved brønde medtages.
Nivellementspunkter skal placeres således, at disse er sammenfaldende ved alle nivellementer. Nivellementer udført af entreprenøren skal fremsendes til bygherren.
Entreprenøren skal fremsende opmålinger i excel-regneark med tydelig angivelse af hvilke linjer der er opmålt. Der skal endvidere udarbejdes en plantegning
med angivelser af koter. Entreprenøren må påregne, at endelige færdigkoter for kantbjælker og belægning først kan udarbejdes én uge efter nivellement
af den eksisterende konstruktion samt forslag til ny konstruktionsopbygning er frem- sendt til bygherren.
3. Arbejdsområde, arbejdsplads og adgangsveje
3.1 Arbejdsområder
Entreprenøren skal gøre sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangs- forhold, parkeringsmuligheder m.v.
På alle broer kan entreprenøren som arbejdsområde råde over arealer indenfor trafikværnene.
Eventuelle ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter aftale med bygherren. Ar- bejdsområder overtages, som de foreligger.
Aftaler mellem totalentreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og pri- vate veje ud over de tidligere nævnte skal straks meddeles bygherren. Sådanne afta- ler skal foreligge skriftligt, og det skal fremgå af aftalerne, at de er bygherren uved- kommende.
Der må ikke opsættes reklame- og informationsskilte ud over de af bygherretilsynet fastsatte.
Bevoksningen må kun fældes/ryddes i nødvendigt omfang efter aftale med bygherren for at kunne udføre arbejderne med broer.
Arbejdsområdet afleveres i samme stand, som det modtages.
3.2 Arbejdsplads
Arbejdspladsen må ikke anvendes til overnatning.
Til arbejdsplads kan entreprenøren disponere over arealer inden for arbejdsområdet. Arbejdsplads skal etableres med adgangsveje, der muliggør adgang med almindeligt motorkøretøj.
3.3 Adgangsveje
Adgang til broarbejdspladserne skal ske som følger:
Etablering af ind- og udkørselsforhold til offentlig vej og midlertidig lukning af veje skal aftales med bygherren. Forskrifter fra den pågældende vejmyndighed og politi skal nøje overholdes.
3.4 Aflevering af arbejdsområder, arbejdsarealer og adgangsveje
Entreprenøren skal på arbejdspladsen sørge for at områderne efterlades i samme stand som før etablering af arbejdsplads.
Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning udbedre eventuelle skader på de
benyttede veje, herunder belægninger, kantbegrænsninger, brønde, dæksler m.v.
4. Færdselsregulerende foranstaltninger
4.1 Generelt
Bestemmelserne i "Afmærkning af vejarbejder på statsveje", instruks og tegninger, Vejdirektoratet, i gældende udgave er gældende for entreprisen.
Arbejdet omfatter opstilling, flytning, inspektion, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning.
Afspærrings- og afmærkningsmateriel leveres af entreprenøren.
Materialer og materiel til afspærring og afmærkning skal opfylde krav i ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder mm.” i gældende udgave.
Ved færdselsregulerende foranstaltninger forstås de foranstaltninger, der af entrepre- nøren udføres på vejarealer for den almindelige trafikafvikling, herunder foranstaltnin- ger for trafiksikkerhed og markering af grænse eller længdeafspærring mellem ar- bejdsområder og trafikområder.
Trafikområder administreres af pågældende vejmyndighed- Vejdirektoratet eller kommunen – der også forestår den almindelige drift og vedligehold inklusive bered- skabsopgaver og vinterforanstaltninger i forbindelse med den offentlige trafik.
4.3 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger i de forskellige arbejdssituationer
Alle kortvarige godkendte indgreb skal den pågældende dag indmeldes til T.I.C., når de påbegyndes og når de afsluttes.
Kortvarige lån af trafikområder samt lån af trafikområder for etablering af trafikforan- staltninger på motorvejen planlægges og udføres iht. retningslinjer angivet i "Afmærk- ning af vejarbejder på statsveje. Instruks. Vejdirektoratet – Driftsområdet" og "Af- mærkning af vejarbejder. Supplerende bestemmelser på statsveje. Motorveje. Vejdi- rektoratet – Driftsområdet".
4.4 Adgangsåbninger
I henhold til godkendt afmærkningsplan.
4.5 Anvendelse af færdselsregulerende foranstaltninger
4.5.1 Alment
Entreprenøren skal påregne arbejdet udført i henhold til en af entreprenøren udarbej- det fasebeskrivelse medmindre andet aftales med bygherren.
Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udføres i de enkelte faser skal foreligge.
For hver fase i forløbet udarbejdes tegning og beskrivelse inklusive periode.
I færdselsregulerende foranstaltninger indgår nedenstående elementer, der placeres iht. de godkendte trafikafviklingsplaner:
• Trafikværn.
• Midlertidig kørebaneafmærkning.
• Diverse vejskilte på en eller to standere og markeringskegler.
• Energiabsorberende afspærring.
• Gul blink, lys eller løbende lys.
• Tavlevogne/TMA.
• Højdevarsling
4.5.2 Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter:
• Etablering, drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger på og andre vejarealer, herunder højdevarsling
• Interimsbelægninger bl.a. i siderabatter og som interimsramper.
• Foranstaltninger på vejarealer på grund af højdebegrænsninger ved broarbej- der og varslingsanlæg for såvel trafikken som arbejdere.
Elementer, der indgår i ovennævnte arbejder, er beskrevet i respektive afsnit.
Som en del af arbejdet skal entreprenøren i hele perioden anvise en ansvarlig for drift og vedligehold af trafikforanstaltninger samt en stedfortræder. En af disse skal kunne kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer.
Information af offentligheden, herunder meddelelser om trafikomlægninger mv. via pressen og T.I.C., forestås af Vejdirektoratet. Entreprenøren bistår med nødvendige oplysninger.
4.5.3 Gult lys, hvidt lys, blink eller løbende lys
Der anvendes følgende:
• Z93 "Gult blinksignal".
• Løbende lys.
• Gult lys.
• Hvidt lys.
Kravene fremgår af DRI-100 – tegningsbilag, maj 2008 – afsnit 2.3. Gult lys, der tændes, er konstant lysende i lygtetændingsperioden. Løbende lys, 180 mm forbundet fra lygte til lygte.
Udenfor kørebane anvendes N 46 ”Markeringslygte” med fast eller blinkende hvidt lys. Kravene fremgår af Tabel 1
Tabel 1 Effektiv lysstyrke (cd) af blinklygter afhængigt af lys i omgivelserne.
Lygtetype | Klasse | Lysstyrke afhængigt af lyset i omgivelserne | ||||
40.000 lx Dagslys | 4.000 lx Svagt dagslys | 400 lx Tusmør- ke | 40 lx Vejbelys- ning | 0,4-4 lx Mørke | ||
Opmærksomhedsblink *) | L8H | 1280 ± 30 % | 640 ± 30 % | 320 ± 30 % | 160 ± 30 % | 80 ± 30 % |
Løbelys på begrænsnings- linje mv. **) | L8L | 640 ± 30 % | 320 ± 30 % | 160 ± 30 % | 80 ± 30 % | 40 ± 30 % |
Blink på spærrebomme ***) | L8L | 640 ± 30 % | 320 ± 30 % | 160 ± 30 % | 80 ± 30 % | 40 ± 30 % |
Kryds og pile på tavle- vogne og køretøjer ****) | L8H | 1280 ± 30 % | 640 ± 30 % | 320 ± 30 % | 160 ± 30 % | 80 ± 30 % |
Lysbro og roterende blink på køretøjer | Klasse 2 i ECE regulativ 65 | |||||
*) opmærksomhedsblink må kun anvendes på A39, Blinkfrekvensen er 1 sek. med en blinkvarig- hed på 0,2 sek. | ||||||
**) blinkets forløb fra den første til den sidste blinklygte i et løbelys skal være tilstrækkeligt kortva- rigt (blinkforløbet vil blive fastlagt nærmere) Blinkvarighed pr. lygte skal være 0,2 sek. Der må ikke anvendes baggrundslys. | ||||||
***) blink på spærrebomme skal være samtidige. Blinkfrekvensen er 1 sek. med en blinkvarighed på 0,2 sek. | ||||||
****) Blinkfrekvensen for kryds og pile på tavlevogne og køretøjer skal være 1,5 sek. med en blinkvarighed på 0,6 sek. |
Derudover er kravene som følger (de angivne klasser er ifølge EN 12352):
a) lysåbningen af lygter i klasse L8L og L8H skal have som minimum have et areal på 250 m2 og helst cirkulært, for lyskryds på køretøjer dog min 150 cm2
b) blinkets varighed skal være mindst 200 millisekunder (svarende til klasse O2)
Løbende lys skal være forbundet fra lygte til lygte
c) farvekoordinaterne af det udsendte lys skal svare til klasse gul C1
Udenfor kørebane anvendes N 46 ”Markeringslygte” med fast eller blinkende hvidt lys.
4.5.5 Højdevarsling
Der anvendes følgende materialer:
• Master med fotoceller/laser.
• Informations- og orienteringstavler.
• Gult blink type L8L.
• Sirene.
• 10 mm stålplader med påsat folie som O45.
Materialer og udførelse skal opfylde specifikationer som anført i "Afmærkning af vej- arbejder m.m. Vejdirektoratet - Vejregelrådet".
Master med fotoceller/laser
Portaler/Galger leveres som anvist i "Afmærkning af vejarbejder m.m. Tegninger. Vej- direktoratet - Vejregelrådet, tegning 8-4" og forsynes med fotoceller/laser eller tilsva- rende detektor der sikrer en rækkevidde på op til 30 m.
Der placeres 2 sæt detektorer. Et sæt der udløser en sirene på stilladset når køretøjet overskrider den "fri højde" minus 100 mm, og et sæt der udløser gult blink, når køretø- jets højde overskrider "fri højde" minus 200 mm.
Entreprenøren skal redegøre for hvordan han i sit system sikrer at minimere fejlalar- mer som følge af f.eks. fugle, blade, vindpåvirkning og vibrationer fra trafik/maskiner og andet, som ikke er høje køretøjer, bryder "strålen".
Informations- og orienteringstavler
Tavler med sort tekst/symboler på gul retroreflekterende type 4 baggrund på to stan- dere.
Gult blink
Gult blink (Klasse L8L) opsat på tavler. Sirene
Sirenen anbringes på stilladset og skal afgive en lydstyrke på 101 dB målt 3 m fra lyd- kilden, udformet som parabolisk skjold. Lyden reduceres med maks. 60 % mod sider- ne og bagud. Sirene skal manuelt kobles ud af systemet i de perioder, hvor der ikke arbejdes på stilladset.
4.5.6 Udførelse
Generelt
Senest 3 uger før en trafikomlægning påbegyndes, skal entreprenøren udarbejde og fremsende en overordnet plan for gennemførelsen inkl. tidspunktet for påbegyndelse og forventet afslutning til tilsynet.
Trafikomlægningen må ikke påbegyndes, førend denne plan og de tilhørende tilladel- ser til rådighed over vejareal er godkendt af myndighederne.
Sammen med den overordnede plan udarbejder og fremsender entreprenøren en ”drejebog”, som i detaljer angiver, hvad der skal laves, hvem der er på stedet og hvem, der kan kontaktes, hvis noget uforudset skulle indtræffe.
Ved start af en omlægning indmeldes dette til T.I.C.
4.5.6 Højdevarsling
Hvis der i entreprisen indgår etablering af stillads over vej med trafik:
[Med henblik på beskyttelse af trafikanter og mandskab på arbejdspladsen skal entre- prenøren ca. 500 m før bygværket fra begge retninger etablere en frihøjdekontrol med laserudstyr. Endvidere skal opstilles forvarsel inden sidste frakørselsmulighed før bygværket.
Laserudstyret skal varsle overskridelse af frihøjde, dels ved kraftigt gult blink mod tra- fikant, dels ved akustisk alarm til mandskab på stillads.
Det gule blink skal monteres i god afstand (min. svarende til standselængden) før bygværket sammen med skilt med følgende tekst:
Ved gult blink STOP
For højt læs
Det skal kontrolleres, at varslingssystemet fungerer efter hensigten. Kontrol skal fremgå af logbog.
Entreprenøren skal overholde de af vejmyndigheden til enhver tid fastsatte spærreti- der for vejarbejder og trafikomlægninger, som pt. er:
Se aktuelle spærretider på xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
Varslingen af trafikanter de steder, hvor der er opstillet stillads, opsættes i følgende rækkefølge:
• Master med monterede fotoceller/laser placeret i en afstand på minimum 200 m fra brostedet. På portalen skal være monteret 2 sæt fotoceller der registre- rer køretøjets højde svarende til henholdsvis "fri højde" minus 50 mm og "fri højde minus 150 mm, inkl. orienteringstavle.
4.5.7 Krav til kontrol og rapportering af afmærkning
Daglig gennemgang
Entreprenøren skal mindst 3 gange dagligt på hverdage og 2 gange dagligt på lør-, søn- og helligdage gennemgå de etablerede trafikforanstaltninger og rette eventuelle opståede fejl ved disse.
På hverdage udføres 1. gennemgang mellem kl. 05:00 og 6:30, 2. gennemgang mel- lem kl. 11:00 og 13:00 og 3. gennemgang mellem kl. 19:00 og 21:00. På søn- og hel- ligdage skal der være mindst 6 timer mellem de to gennemgange, og begge udføres mellem kl. 7:00 og 18:00.
Højdevarslingssystemet kontrolleres hver dag inden igangsætning af arbejder på stil- ladset, kontrol skal fremgå af logbog.
Entreprenøren skal sikre, at færdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter intentionerne. Det påhviler entreprenøren straks at reagere i tilfælde af mangel- fuld afmærkning.
I den forbindelse bemærkes, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for færdsels- uheld opstået som følge af mangelfuld afmærkning.
Ajourførte blade fra logbog skal altid foreligge på pladsen. Konstaterede mangler skal omgående udbedres.
Indhold i logbog:
• Tidspunkt for kontrol
• Observationer/afvigelser
• Afhjælpende foranstaltninger
Entreprenøren skal i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kon- taktes og tilkaldes hele døgnet.
5. Ledninger
Totalentreprenøren har ansvaret for koordinering med ledningsejerne.
Ledningsejerne skal påvise deres ledninger og kabler, før entreprenøren begynder at arbejde i det pågældende område.
Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger eller kabler gives be- sked til ledningsejerne såvel som til bygherren. Blotlægges ikke kendte ledninger ved arbejder, orienteres ledningsejerne og bygherren.
Nøjagtig ledningsplacering fastlægges ved håndgravning.
5.1 Verifikation af eksisterende ledninger
Når påvisning har fundet sted, blotlægger entreprenøren ved håndgravning alle eksi- sterende ledninger og kabler, som berøres af arbejdet og som bevares under arbej- dets gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. De af ledningsejerne opstille- de betingelser for at arbejde i nærheden af ledningerne overholdes.
Såfremt eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse med frigravningen, underret- tes ledningsejerne, og entreprenøren fortsætter arbejdet efter ledningsejernes anvis- ninger.
Såfremt der under gravning findes ledninger eller kabler, som ikke fremgår af de ind- hentede oplysninger, kontaktes mulige ledningsejere.
5.2 Sikring
Entreprenøren udarbejder arbejdstegninger for interimskonstruktioner eller - foranstaltninger, som skal sikre, at ledninger og xxxxxx ikke lider overlast.
Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg afstives den fritliggende installation mod brud og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udførelse. Den påtænkte af- stivnings- eller sikringsmetode forelægges ledningsejer samt tilsynet og accepteres af disse, inden arbejdet påbegyndes.
6. Laboratoriefaciliteter
Ikke foreskrevne (men af bygherretilsynet forlangte) prøver betales af bygherren, der- som prøveresultaterne falder inden for de anførte krav. I modsat fald betales prøven af totalentreprenøren.
Der kræves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationært laboratorium. Dog skal der på arbejdspladsen kunne udføres følgende kontrol af betonen:
− Den friske betons konsistens bestemt ved sætmål og luftindhold (Press-ur-meter)
− Udstøbning af prøvecylindre, d = 150 mm, h = 300 mm. (Opbevaring i termostat- styret vandbad, udføres på produktionsstedet)
− Temperatur af: luft, den friske og den hærdnende beton
− Vedhæftning og sammenhængsstyrke mellem reparationsbeton eller -mørtel og underlag bestemt ved aftræksforsøg
− Prøvebelastning af iborede ankre og armeringsjern.
Det påhviler totalentreprenøren at lade udføre prøvning ved specielle prøveanstalter som angivet i SAB samt AAB.
De til kontrol af jord, grus og asfalt krævede forsøg kan tillades udført på et af bygher- retilsynet godkendt laboratorium. Prøvningen udføres i henhold til de fremlagte prøve- forskrifter, jf. det i SB ad § 2 stk. 2 angivne materiale.
7. Miljøforhold
7.1 Alment
Totalentreprenøren skal minimum 15 arbejdsdage før påbegyndelse af arbejder advi- sere naboer, der kan forventes at blive berørt af gener i form af støj, vibrationer, støv, lugt m.v.
7.2 Støjgener
Totalentreprenøren sørger for ved valg af maskiner, udstyr, materialer, arbejdsmeto- der samt støjdæmpende foranstaltninger at mindske omgivelsernes støjgener ved an- lægsaktiviteterne.
7.3 Vibrationsskader og vibrationsgener
Totalentreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrations- skader og -gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kri- tiske arbejder.
Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure beskrive forebyggelse af vibrationsskader og -gener, herunder etablering af vibrationsdæmpende foranstaltninger for kritiske ar- bejder samt metoder og udstyr for måling af vibrationer.
For at imødegå vibrationsskader på omkringliggende bygninger må vibrationsha- stigheder ikke overstige <5> mm/s, målt på de omkringliggende bygninger.
I bolignære områder må arbejder, som medfører vibrationsgener, kun gennemføres i dagtimerne, dvs. i tidsrummet mandag - fredag kl. 07.00-18.00.
For vibrationskritiske arbejder, hvor der er risiko for overskridelse af kravene, skal en- treprenøren efter aftale med bygherren udføre vibrationsmålinger på fundamenter og i boligenheder i omkringliggende bygninger
Bygherren skal have mulighed for at følge vibrationsmålingerne.
Vibrationsmålinger, der anvendes som dokumentation for opfyldelse af kravene, skal udføres af entreprenøren med udstyr kalibreret af anerkendt laboratorium. Kalibrerin- gen skal ske inden for et halvt år før målingernes udførelse.
Måling af vibrationer på bygninger skal ske i henhold til DIN 4150.
Entreprenøren skal rapportere vibrationsmålinger til bygherren senest 3 arbejdsdage efter udførelsen.
Såfremt vibrationsmålingerne viser, at stillede krav ikke er opfyldt, skal entreprenøren iværksætte nødvendige foranstaltninger til imødegåelse heraf.
7.6 Forurening af tilstødende veje og konstruktioner
Totalentreprenøren skal drage omsorg for, at de tilstødende konstruktioner, herunder autoværn og rækværker, brønde og afløbsledninger m.v., ikke tilsmudses unødven- digt under og i forbindelse med arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal fjernes omhyggeligt med midler og metoder, der kan godkendes af bygherren.
7.8 Afværgeforanstaltninger til forhindring af forurening
Det skal sikres, at der ikke sker nedfald i vandløb. Dette indebærer diverse foranstalt- ninger, såsom tæt form for brodæk, jf. SAB - Broer, 5. Stillads og form.
7.9 Affaldshåndtering og -bortskaffelse
Totalentreprenøren skal ved en arbejdsprocedure angive:
− hvilke affaldstyper og nedbrydningsmaterialer, der forventes frembragt under en- treprisens gennemførelse
− hvordan der holdes orden og ryddeligt på pladsen
− kildesortering af affald og nedbrydningsmaterialer i overensstemmelse med gæl- dende affaldsregulativ
− containeres placering, herunder til- og frakørselsforhold
− oprydning og rengøring ved entreprisens afslutning
Tilbud og Afregningsgrundlag
Tilbud modtages således:
1 kuvert pr. bro med tydelig angivelse af bronummer/navn og licitationstidspunkt. (Se side 5, under ”Afgivelse af tilbud”).
Tilbud og Afregningsgrundlag
Bro (5444) Hammelvej
1. Omisolering af Bro (5444) 0000066-0-046.00
OF af L-vej 641, Hammelvej, Århus-Herning, Herningmotorvejen, km 25,0330
Grundlag for prissætning af bygværket er, udover entreprenørens besigtigelse af broste- det, den beskrivelse og de bilag der er omtalt i projekteringsgrundlaget.
Senest 14 dage efter licitationen skal den/de underentreprenører indsende detaljeret af- skiltningsplan, jf. vejreglerne.
Afregning følger betalingsplan, der nøje følger entreprenørens tidsplan/fremdrift.
Nr. | Xxx.xx. | BRO | Navn | Pris/Kr. |
1 | 5444 | 0000066-0-046.00 | OF af L-vej 641, Hammelvej |
Rettelsesblad nr.:
Tilbud og Afregningsgrundlag
Bro (5657) Nordskovvej
2. Omisolering, lokalreparation af kantbjælker samt montering af autoværn Bro (5657) 0000061-0-008.00 UF af K-VEJ 5914 Xxxxxxxxxxx,
Xxxxxxxx-Viby J (Aarhus Syd), km 170,0330
Grundlag for prissætning af bygværket er, udover entreprenørens besigtigelse af broste- det, den beskrivelse og de bilag der er omtalt i projekteringsgrundlaget.
Senest 14 dage efter licitationen skal den/de underentreprenører indsende detaljeret af- skiltningsplan, jf. vejreglerne.
Afregning følger betalingsplan, der nøje følger entreprenørens tidsplan/fremdrift.
Nr. | Xxx.xx . | BRO | Navn | Pris/Kr. |
1 | 5657 | 0000061-0-008.00 | UF af K-VEJ 5914 Nordskovvej |
Rettelsesblad nr.:
Tilbud og Afregningsgrundlag
Bro (6439) Ryå
3. Omisolering, forstærkning af brodæk, lokalreparation af kantbjælker efter fjer- nelse af eksisterende sceptre og montering af autoværn på
Bro (6439) 0000451-0-017.00 UF af vandl. 208, Ryå,
Hjørring-Aabybro, km 43,0900
Grundlag for prissætning af bygværket er, udover entreprenørens besigtigelse af broste- det, den beskrivelse og de bilag der er omtalt i projekteringsgrundlaget.
Senest 14 dage efter licitationen skal den/de underentreprenører indsende detaljeret af- skiltningsplan, jf. vejreglerne.
Afregning følger betalingsplan, der nøje følger entreprenørens tidsplan/fremdrift.
Nr. | Xxx.xx . | BRO | Navn | Pris/Kr. |
1 | 6438 | 0000451-0-017.00 | UF af vandl. 208, Ryå |
Rettelsesblad nr.:
Tilbud og Afregningsgrundlag
Bro (6570) Dallvej
4. Omisolering, påstøbning af 10 cm kappe på- og overfladebehandling af kant- bjælker samt montering af autoværn
Bro (6570) 0000070-0-143.00 OF af K-VEJ 1184, Dallvej,
Aarhus-Aalborg (Nordjyske Motorvej), km 28,0264
Grundlag for prissætning af bygværket er, udover entreprenørens besigtigelse af broste- det, den beskrivelse og de bilag der er omtalt i projekteringsgrundlaget.
Senest 14 dage efter licitationen skal den/de underentreprenører indsende detaljeret af- skiltningsplan, jf. vejreglerne.
Afregning følger betalingsplan, der nøje følger entreprenørens tidsplan/fremdrift.
Nr. | Xxx.xx . | BRO | Navn | Pris/Kr. |
1 | 6570 | 0000070-0-143.00 | UF af K-vej 1184, Dallvej |
Rettelsesblad nr.:
Bilag
Bilag 1 – Oversigt over forkortelser
AAB Almindelig arbejdsbeskrivelse
AB Asfaltbeton
ABB Asfaltbetonbindelag
ABM Modificeret asfaltbeton
AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, Boligministeriet
ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise, Boligministeriet ANL Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen, Skanderborg
B Betonrør, ig/Euro-standardrør
BL Bundsikring af sand og grus
BUT Bestemmelser om udbud og tilbud
CL Centerlinje
D Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede plastdrænrør
DNN Dansk Normal Nul
DRI Driftsområdet
DS Dansk Standard
DSFL Dansk Selskab for Fotogrammetri og Landmåling DVR90 Dansk Vertikal Reference
EN Europæiske Normer
FR Forstærket rør
FRS Individuelle specialrør
FUK Fundamentsunderkant
GAB Grusasfaltbeton
GVS Grundvandsspejl
hldv. Hovedlandevej
I Sikring af indløb med sten
IB Sikring af indløb med bygværk
K Koblingshøjde
KL Dræn af dobbeltvæggede, udvendigt korrugerede, topslidsede plastrør KO 1,0 m brønd med sandfang og motorvejsrist (kombinationsbrønd)
KO2 1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og motorvejsrist (kombinationsbrønd) KOF 1,0 m brønd med sandfang og motorvejsrist i flydende karm (kombinationsbrønd)
KOF2 1,25 m brønd med sandfang og motorvejsrist i flydende karm (kombinationsbrønd) Kxxxx Kommunevej nr. xxxx
L Længdeprofilreference
ldv. Landevej
MTV Motortrafikvejen
MV Motorvejen
m.b.s. Motorvejens/Motortrafikvejens begge sider
m.h.s. Motorvejens/Motortrafikvejens højre side
m.v.s. Motorvejens/Motortrafikvejens venstre side
NB 1,0 m brønd med sandfang og betondæksel
NB2 1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og betondæksel NBB 1,0 m brønd med bundrende og betondæksel
NBB2 1,25 m brønd med bundrende og betondæksel NK 1,0 m brønd med sandfang og kørebanedæksel
NK2 1,25 m nedgangsbrønd med sandfang og kørebanedæksel
NKB3 1,25 m nedgangsbrønd med støbt betonkammer og kørebanedæksel
NLF ø 400 betonnedløbsbrønd eller ø315/280 mm plastnedløbsbrønd uden vandlås og med 310 x 310 mm flydende karm og rist
NSF ø 450/400 mm dobbeltvægget, udvendig korrugeret plastnedløbsbrønd med sandfang og 310 x 310 mm rist
NSFJ ø 450/400 mm dobbeltvægget, udvendig korrugeret plastnedløbsbrønd med sandfang og støbejernskegle
NV Nordvest
NØ Nordøst
OF Overføring
PA Pulverasfalt
Pr.fl.vej Privat fællesvej
Pr. vej Privat vej
PL Lukkede plastrør (plastkloakrør)
prVI Prøvningsmetode Vejteknisk Institut
PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed
P&S Xxxxxx og Samkør
SAB Særlige arbejdsbeskrivelser
SB Særlige betingelser
SBB Særlige betingelser og beskrivelser
SG Stabilt grus
SGII Stabilt grus, kvalitet II
SMA Skærvemastiks
SRS Støjreducerende slidlag
SV Sydvest
SØ Sydøst
T Ledningstoppunkt
TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag
TBL Tilbudslisten
TSA Tilslutningsanlæg
U (lab.) Uensformighedstal
U (afv.) Sikring af rørudløb med sten
UB Sikring af rørudløb med bygværk
UF Underføring
UKP Udbudskontrolplan
v.b.s. Vejens begge sider
VD Vejdirektoratet
v.h.s. Vejens højre side
VI Vejteknisk Institut
v.v.s. Vejens venstre side
ÅAB Åben asfaltbeton
Vedr. vejtekniske begreber henvises til Vej- og trafikteknisk ordbog i gældende udgave, som kan findes på ”Xxxxxxxxx.xx”.
Bilag 2 – Projekteringsgrundlag
BROER I TOTALENTREPRISE
Projekteringsgrundlag m.v.
1) Besigtigelse i marken
2) Forslag til hovedafskiltningsplan
3) Kort over placering
Øvrige dokumenter for alle 4 bygværker ligger på DanbroWeb (Generaleftersynsrapport, særeftersyn, tegninger m.m.)
xxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/XxxxxxXxx/XxxxxxXxx.xxx/Xxxxx
Som ny bruger af XxxxxxXxx, henvend Dem til XXX@xx.xx
Generelt
For alle entrepriser gælder
A. Før projektering
1) Eksisterende tegninger, hvor disse findes (DanbroWeb)
2) Sidste generaleftersyn (DanbroWeb)
3) Placering af bygværk, kortudsnit
4) Forslag til hovedafskiltningsplan
B. Projektering, der ønskes som minimum
1) Trafikafviklingsplaner
2) Arbejdsplan
3) Plan- og snittegninger
samt overordnet detailbeskrivelse
C. Efter projektets udførelse
1) Således udført i henhold til Vejdirektoratets arkivinstruks
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/XX/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xx der/Manualer-og-paradigmer.aspx
Bilag 3 – Generel beskrivelse
Ingen.
Bilag 4 – Specifik beskrivelse
1. Omisolering af
Bro (5444) 0000066-0-046.00 OF af L-vej 641, Hammelvej, Århus-Herning, Herningmotorvejen, km 25,0330
Arbejdet udføres i 3 etaper i henhold til vedlagte forslag til hovedafskiltning.
1) Eksisterende belægning m.v. opbrydes til brodæk overside, der afrenses. Der opbrydes til 1 m udenfor bro.
2) Det frilagte betondæk rengøres, og der opbygges nyt armeret betonlag, rionet med iborede 12 mm strittere pr. 500 x 500 mm, (op til 10 cm tykkelse i gen- nemsnit), således at der kan opbygges belægning.
3) Eksisterende hulkel fyldes.
4) Belægning: 2 x 400 g epoxygrunder Isolering: 2 x bitumenplade, type IVA
ÅAB: 20 mm
ABM: 45 mm, polymermodificeret SMA: 40 mm
Genopstribning
PRINCIP:
5) Der opsættes tæt skærm mod motorvej, når der arbejdes i yderetaper.
6) Faldforhold forsøges etableret, således at kun eksisterende brønde ved bro- hjørner anvendes. Disse reguleres i højde.
7) Vejen retableres.
8) Bilag: Forslag til hovedafskiltningsplan
2. Omisolering samt retablering af kantbjælker og opsætning af nye autoværn
Bro (5657) 0000061-0-008.00 UF af X-XXX 0000, Xxxxxxxxxxx,
Bjertrup-Viby J (Aarhus Syd), km 170,0330
Arbejdet udføres i 2 etaper i henhold til vedlagte forslag til hovedafskiltning.
1) Eksisterende belægning m.v. m.v. opbrydes til brodæk overside, der afrenses. Der opbrydes til 1 m udenfor bro.
2) Det frilagte betondæk rengøres, og der opbygges nyt armeret betonlag, rionet med iborede 12 mm strittere pr. 500 x 500 mm, (op til 10 cm tykkelse i gen- nemsnit), således at der kan opbygges belægning.
3) Eksisterende hulkel fyldes.
4) Belægning: 2 x 400 g epoxygrunder Isolering: 2 x bitumenplade, type IVA
ÅAB: 20 mm
ABM: 45 mm
SMA: 40 mm
Genopstribning
PRINCIP:
5) Broplader under side afrenses for alle hvide udfældninger.
6) Der opsættes tæt skærm mod UF vej.
7) Autoværn: tilbuddet skal indeholde pris for fjernelse af autoværn på broen og 17 m ud i hvert brohjørne. Retablering og overfladebehandling af kantbjælke, samt montage af nyt autoværn på (med iboring af bolte svarende til 10 tons autoværn) og uden for broen.
8) Vejen retableres.
3. Omisolering, forstærkning af brodæk, etablering af nye kantbjælker jf. principtegning, fjernelse af eksisterende sceptre og montering af autoværn på
Bro (6439) 0000451-0-017.00 UF af vandl. 208, Ryå, Hjørring-Aabybro,
km 43,0900
Arbejdet udføres i 2 etaper, vest først.
Der udarbejdes detaljeret trafikafmærkningsplan for alle etaper i henhold til vejregler.
0) Vedhæftet principtegning for armeret betondæk
1) Eksisterende belægning m.v. opbrydes til 1 m udenfor hver broende.
2) Det frilagte betondæk rengøres, og der opbygges nyt armeret betonlag gen- nemsnitlig op til 25 cm tykkelse.
På den østlige del og den mellemste del skal der etableres et profileringslag på ca. 20 cm.
På den vestlige del skal der etableres et profileringslag med en tykkelse på 30-40 cm.
3) Der skal etableres et profileringslag på brodækket. Dette profileringslag skal alle steder have en tykkelse på minimum 200 mm. Tykkelsen kan være større afhængig af den eksisterende konstruktion. Der skal på dækket ibores ankre K16 i et net på 500 x 500 mm. Ankrene skal ibores min. 100 mm på den mid- terste og den vestlige del af broen og min 150 mm på den østlige del af broen. Ankrene skal afsluttes med en 90 graders bøjning og det vandrette stykke på ankrene skal være min. 200 mm. Der skal på hele brodækket etableres et rio- net K12 i et net på 150 x 150 mm.
På den østlige del af broen, der består af præfabrikerede OT-bjælker og in- situ støbt overbeton, skal der over begge mellemunderstøtninger etableres en supplerende langsgående armering bestående af Kamstål K20 med en karak- teristisk flydespænding på 500 MPa. Den supplerende langsgående armering skal placeres pr. 150 mm (i broens tværretning). Den supplerende langsgåen- de armering skal have en længde på 2,5 m (i begge retninger) målt fra kanten af mellemunderstøtningerne.
På den mellemste del af broen, der består af et in-situ støbt risteværk, skal der etableres en supplerende langsgående armering bestående af Kamstål K20 med en karakteristisk flydespænding på 500 MPa. Den supplerende langsgående armering placeres i oversiden af de langsgående bjælker. Der placeres 5 armeringsjern over hver langsgående bjælke. Den supplerende langsgående armering skal have en længde på 2,5 m (i begge retninger) målt fra kanten af mellemunderstøtningerne.
På den mellemste del af broen skal der i de langsgående bjælker etableres en supplerende forskydningsarmering. Forskydningsarmeringen består af iborede K10 armeringsjern med en karakteristisk flydespænding på 500 MPa. Der skal ibores 2 stk. forskydningsarmering pr. 200 mm lodret ned i de langsgående bjælker. Armeringen skal ibores 600 mm ned. Bøjlerne afsluttes med en 90 graders bøjning og det vandrette stykke på ankrene skal være min. 200 mm. Den supplerende forskydningsarmering anordnes over mellemunderstøtnin- gerne og ud til 2,5 m fra begge sider af mellemunderstøtningerne (målt fra kanten).
På den vestlige del af broen, der også består af et in situ støbt risteværk, skal der etableres en supplerende langsgående armering bestående af Ø20 Kamstål med en karakteristisk flydespænding på 500 MPa. Den supplerende langsgående armering placeres I overside af de langsgående bjælker. Der placeres 5 armeringsjern over hver langsgående bjælke. Den supplerende langsgående armering skal have en længde på 2,5 m (i begge retninger) målt fra kanten af mellemunderstøtningerne.
4) Belægning: 2 x 400 g epoxygrunder Isolering: 2 x bitumenplade, type IVA
ÅAB: 20 mm
ABM: 45 mm, polymermodificeret SMA: 40 mm
Genopstribning
Mulighed for øgning af gennemsnitlig lagtykkelse på 10 % skal være indeholdt i tilbuddet.
Isolering føres ned over broende, ½ m.
PRINCIP:
5) Der etableres tværdræn ved hver broende. Dræn føres ud i skråning.
6) Broplade underside afrenses for alle hvide udfældninger.
7) Der opsættes gangbroer (arbejdspladsområder) på hver side af broerne. Bredde 1,20 m, skærm og bund skal være tæt.
Belastning karakteristisk 2 kN/m2.
8) Faldforhold forsøges etableret, således at kun eksisterende brønde ved bro- hjørner anvendes. Disse reguleres i højde.
9) Vejen retableres, udgravet område samt 10 m yderligere, hvad angår slidla- get, da visse områder af brodæk ligger 2-3 cm højere end eksisterende bro- dæk.
10) Tilbuddet skal indeholde pris for fjernelse af autoværn på broen og 17 m ud i hvert brohjørne.
Retablering og overfladebehandling af kantbjælke, sat montering af nyt auto- værn på- (ved iboring af bolte svarende til 10 tons autoværn) og uden for bro- en.
11) Kantbjælker udskiftes til nye in-situ støbte, se skitse
PRINCIPSKITSE
4. Omisolering og opsætning af nyt autoværn, udvidelse (15 cm) samt retablering og overfladebehandling af kantbjælker
Bro (6570) 0000070-0-143.00 OF af K-VEJ 1184, Dallvej,
Aarhus-Aalborg (Nordjyske Motorvej), km 282/0264
Arbejdet udføres i 2 etaper i henhold til vedlagte forslag til hovedafskiltning.
1) Eksisterende belægning m.v. m.v. opbrydes til brodæk overside, der afrenses. Der opbrydes til 1 m udenfor bro.
2) Det frilagte betondæk rengøres, og der opbygges nyt armeret betonlag, rionet med iborede 12 mm strittere pr. 500 x 500 mm, (op til 10 cm tykkelse i gen- nemsnit), således at der kan opbygges belægning.
3) Eksisterende hulkel fyldes.
4) Belægning: 2 x 400 g epoxygrunder Isolering: 2 x bitumenplade, type IVA
ÅAB: 20 mm
ABM: 45 mm, polymermodificeret SMA: 40 mm
Genopstribning
PRINCIP:
5) Broplader under side afrenses for alle hvide udfældninger.
6) Der opsættes tæt skærm mod UF vej.
7) Autoværn: tilbuddet skal indeholde pris for fjernelse af autoværn på broen og 17 m ud i hvert brohjørne. Retablering og overfladebehandling af kantbjælke, samt montage af nyt autoværn på- (med iboring af bolte svarende til 10 tons autoværn) og uden for broen.
8) Vejen og fortov retableres.
Bilag 5 – Levering af tegninger og dokumentation til Vejdirektoratet
Se arkivinstruks på xxx.Xxxxxxxxxxx.xx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/XX/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/Xxxxxx/Xxxxx/Xxxxxxx r-og-paradigmer.aspx
Bilag 6 – Standard formularer vedrørende gæld til det offentlige
Bilag 7 – Kort med broernes placering
1.
Bro (5444) 0000066-0-046.00 OF af L-vej 641, Hammelvej, Århus-Herning, Her- ningmotorvejen, km 25,0330
2.
Bro (5657) 0000061-0-008.00 UF af X-XXX 0000, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Xxxx J (Aarhus Syd), km 170,0330
3.
Bro (6439) 0000451-0-017.00 UF af vandl. 208, Ryå, Hjørring-Aabybro,
km 43,0900
4.
Bro (6570) 0000070-0-143.00 OF af K-VEJ 1184, Dallvej, Aarhus-Aalborg (Nordjy- ske Motorvej), km 282,0264
Bilag 8 – Hovedafskiltningsplaner
1. Omisolering af
Bro (5444) 0000066-0-046.00 OF af L-vej 641, Hammelvej, Århus-Herning, Her- ningmotorvejen, km 25,0330
2. Omisolering, lokalreparation af kantbjælker samt montering af autoværn Bro (5657) 0000061-0-008.00 UF af K-VEJ 5914, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx-Viby J (Aarhus Syd)
km 170,0330
3. Omisolering, forstærkning af brodæk, lokalreparation af kantbjælker efter fjernelse af eksisterende sceptre og montering af autoværn på
Bro (6439) 0000451-0-017.00 UF af vandl. 000, Xxx, Xxxxxxxx-Aabybro, km 43,0900
4. Omisolering, påstøbning af 10 cm kappe på- og overfladebehandling af kant- bjælker samt montering af autoværn
Bro (6570) 0000070-0-143.00 OF af K-VEJ 1184, Dallvej, Aarhus-Aalborg (Nordjy- ske Motorvej), km 282,0264
Hovedafskiltningsplaner er vedlagt udbuddet i pdf filer.
Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København.
Find mere information på xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
VEJDIREKTORATET
Xxxxx Xxxxx Xxxx 13 Postboks 9018
1022 København K
Telefon 0000 0000
xx@xx.xx xxxxxxxxxxxxxxx.xx