GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes: A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 4 contracts
Samples: Licitación Pública Nacional, Public Bidding Bases for Public Works Services, Licitación Pública Nacional
GARANTÍAS. “El Contratista” EL CONTRATISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley otorgar las siguientes garantías: Póliza de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza que otorgará dentro de los siguientes 5 días hábiles a favor partir de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto firma del presente contrato, así como para la compra por el valor del 10% del importe total contratado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y producción cada una de materiales las obligaciones derivadas de éste en el entendido que de no otorgarse dicha fianza no se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega considerará formalizado el presente documento; En caso de los anticipos, no exhibirla dentro de los quince días naturales, contados dicho plazo se hará acreedor a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor una multa administrativa según lo contemplado en el artículo 118 de la Tesorería Ley de Obra Pública y de Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Concluida la obra y como parte del finiquito de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a misma deberá sustituir "EL CONTRATISTA" la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente garantía de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el para prever vicios ocultos equivalente al diez por ciento (10%) % del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos trabajos realmente ejecutados misma que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha del acto de entrega-recepción recepción. Póliza de fianza por el valor del 100% del anticipo autorizado, dentro de los trabajossiguientes 5 días hábiles contados a partir de la firma del presente contrato. Esta fianza se liberará una vez que se haya amortizado en su totalidad el mismo. Estas fianzas deberán ser otorgadas por una Institución Afianzadora debidamente acreditada y autorizada para tal efectos y ante el Municipio xx Xxxx, Gto., a favor y satisfacción de la Tesorería Municipal xx Xxxx, Gto.
Appears in 4 contracts
Samples: Proposal, Proposal, Technical Proposal
GARANTÍAS. “Para la exigencia de la GARANTÍA PROVISIONAL, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características del presente Pliego, siendo su importe del 3 por 100 del Presupuesto de licitación, IVA excluido. La garantía provisional se constituirá depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Esta garantía será devuelta a los interesados inmediatamente después de la adjudicación del contrato, excepto al Adjudicatario. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. El Contratista” se obliga adjudicatario está obligado a constituir una GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 5 % del presupuesto de adjudicación a disposición del Órgano de Contratación (Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.) cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación del contrato. Las garantías definitivas se constituirán mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas, se constituirán en la formaCaja General de Depósitos o en sus sucursales, términos y procedimientos previstos por salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado D.1 del Cuadro de Características. Los importes de estas garantías se indican en el apartado D del Cuadro de Características. En todo caso, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza garantía se constituirá a favor de la Tesorería Sociedad y si se produce modificación del contrato, cuando el valor del mismo experimente variación en el plazo de 15 días naturales desde la recepción de la Federaciónnotificación de su aprobación se reajustara la garantía de modo que se mantenga la proporción entre ella y el presupuesto del contrato vigente. Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS, por la totalidad importe del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice 5 % del presupuesto de adjudicación, se estará a lo Indicado en el sitio apartado D del Cuadro de Características de este Pliego. El establecimiento de esta garantía será obligatorio en aquellos contratos en los trabajos que la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que adjudicación se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza realice a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía un licitador que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, hubiera realizado oferta con valores anormales o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.desproporcionados
Appears in 4 contracts
Samples: Suministro De Maquinaria, Suministro De Maquinaria, Suministro De Maquinaria
GARANTÍAS. “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Contratista” se obliga a constituir Xxxxxxxx en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley el Ramo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Salud las garantías siguientes:
A: a) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su casoGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para los gastos garantizar el cumplimiento estricto de traslado de este Contrato, equivalente al POR CIENTO ( %) del valor total del Contrato, la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y cuál deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, presentar dentro de los quince ( ) días naturalessiguientes a la fecha de distribución del presente Contrato y estará vigente durante el plazo de ( ) días , contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta . La UACI entregará el comprobante de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidorecepción correspondiente. La garantía subsistirá hasta mencionada deberá presentarse en original y una copia; y b) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO. LA CONTRATISTA garantizará el buen servicio brindado, para lo cual presentará en la total amortización UACI xxx XXXXXX, una Garantía de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento Buen Servicio equivalente al POR CIENTO (2010.00%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos Contrato, dentro de los quince ( ) días naturales anteriores posteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía fecha en que el suministro sea recibido en su totalidad y a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosentera satisfacción, de vicios ocultos o acuerdo al acta de cualquier otra responsabilidad recepción definitiva que para tal efecto se levantará en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia el lugar de doce meses prestación del Servicio establecido y estará vigente durante el plazo de ( ) días, contados a partir de dicha fecha. La UACI proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. La garantía mencionada deberá presentarse en original y una copia. Dichas garantías consistirán en fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la fecha emisión, Art. 32 inciso último de entrega-la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx. Las fianzas deberán presentarse en la UACI, ubicada en Calle Xxxx Número ochocientos veintisiete, Ministerio de Salud, para lo cual se proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. Por cada garantía que presente debe agregar copia del NIT de los trabajosLA CONTRATISTA.
Appears in 4 contracts
Samples: Licitación Pública, Public Procurement Agreement, Licitación Pública
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación, [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 3 contracts
Samples: Bases Estándar De Adjudicación Simplificada, Bases Estándar De Concurso Público, Bases Estándar De Adjudicación Simplificada
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la formaVendedor garantiza que (a) todos los Bienes que fabrique el Vendedor, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor al momento de la Tesorería entrega y durante un período de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince sesenta (60) días naturales, contados a partir de entonces, cumple con las especificaciones del Vendedor, sujeto a las variaciones y las tolerancias estándar de la industria (incluyendo sin limitación, variaciones en materias primas, material gráfico, dimensiones, peso, linealidad, lectura, composición, propiedades mecánicas y color); (b) todos los Servicios se prestarán de conformidad con las especificaciones acordadas del Vendedor, sujeto a las tolerancias estándar de la industria; y (c) todos los Bienes que “El Contratista” reciba copia fabrique el Vendedor, al momento de la entrega, estarán libres de cargas y gravámenes de terceros. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR, DE NO INCUMPLIMIENTO, Y TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS QUEDAN EXCLUIDAS DE MANERA EXPRESA Y ESPECÍFICA. EL VENDEDOR NO EMITE GARANTÍAS CON RESPECTO A BIENES O SUS COMPONENTES QUE NO FABRICA. La determinación final en cuanto a la adecuación de los Bienes y Servicios para el uso y los fines del acta Comprador es responsabilidad exclusiva del Comprador, y el Vendedor no tendrá responsabilidad alguna en ese respecto. Específicamente a modo de fallo ejemplo y de adjudicación ymanera no limitativa, para el Vendedor no será responsable de la maquinabilidad de las cajas de cartón o de los ejercicios subsecuentes, empaques que se vendan en virtud del presente y que no se utilicen en un plazo de sesenta (60) días a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización recepción de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Bienes por parte del Comprador; y se dispone, además, que, sin perjuicio de la Tesorería de la Federación por ningún aspecto que especifique lo contrario en este documento, el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosVendedor no será responsable, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosbajo ningún concepto, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá dicha maquinabilidad una vigencia de doce meses contados vez transcurridos noventa (90) días a partir de la fecha de entrega-recepción fabricación, independientemente de la fecha en que haya recibido los Bienes el Comprador. Sin perjuicio de lo anterior, las partes también comprenden y aceptan que las garantías establecidas en la presente Sección 6 no aplicará en la medida en que el Comprador o sus agentes (incluidos los transportistas), empleados, representantes o contratistas independientes hayan, mediante actos u omisiones: (i) dañado o hecho mal uso de los trabajosBienes o Servicios; (ii) utilizado incorrectamente los Bienes o los objetos sobre los cuales se realizaron los Servicios; (iii) almacenado inadecuadamente los Bienes en lugares donde hayan estado expuestos al calor, a la humedad o a condiciones ambientales inaceptables o almacenado tales Bienes en otro entorno inadecuado que vaya en contra de las normas de la industria; o (iv) manejado los Bienes de un modo tal que haya ocasionado que los Bienes o Servicios no cumplieran con las garantías consignadas en la Sección 6 o permitido que cualquier otra condición o acto provocase esto.
Appears in 3 contracts
Samples: Términos Y Condiciones Generales De Venta, Términos Y Condiciones Generales De Venta, Términos Y Condiciones Generales De Venta
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga 10.1. Las garantías a constituir serán las señaladas en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley el Cuadro de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las Características que encabeza este Pliego.
10.2. Estas garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza se consignarán a favor disposición del Presidente de la Tesorería Autoridad Portuaria de Huelva y se depositarán en el Registro General de la FederaciónAutoridad Portuaria de Huelva, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio pudiendo constituirse, sin perjuicio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones ylo legalmente establecido, en su metálico, mediante aval bancario o seguro de caución. En estos últimos casos el aval o el seguro de caución deberán presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público, de acuerdo con los modelos que se adjuntan al Presente Pliego.
10.3. Las garantías podrán ser otorgadas por persona o entidad distinta del licitador o adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, para que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por los gastos mismos, y sin que pueda utilizarse el beneficio de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales excusión a que se instalen permanenterefieren los Artículos 1.830 del Código Civil y concordantes y pagaderas a primer requerimiento. En caso de que las fianzas se garantizasen por medio de seguros de caución, conforme éstos deberán constituirse con renuncia del asegurador a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador.
10.4. En el plazo de los anticipos, dentro de los quince días naturalesveinte días, contados a partir del siguiente al de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación de la adjudicación definitiva, deberá acreditarse ante la Autoridad Portuaria de Huelva la constitución de la garantía definitiva que responderá del cumplimiento integro por escrito el contratista de las obligaciones asumidas en virtud del monto del anticipo concedidopropio contrato. Deberá reponerse su importe en los quince días siguientes al momento en que se hubiera ejecutado en todo o en parte.
10.5. La garantía subsistirá provisional será devuelta a los licitadores a quienes no se adjudique el Contrato una vez adjudicado, e incautada a los que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. La garantía provisional será retenida al empresario adjudicatario hasta la total amortización presentación de los anticipos correspondientesla definitiva. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso se procederá a la cancelación de la provisional. La garantía definitiva será devuelta al adjudicatario una vez finalizado el objeto del Contrato y concluido el plazo de garantía.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor 10.6. Caso de producirse una modificación del contrato que suponga una variación en el precio, se procederá al reajuste de la Tesorería de garantía definitiva, que guardará la Federación por debida proporción con el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contratonuevo precio.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 3 contracts
Samples: Licitación Del Servicio De Retirada De Residuos, Licitación Del Servicio De Mantenimiento, Contract for Maintenance Services
GARANTÍAS. “El Contratista” EL PROVEEDOR se obliga a constituir mediante carta de crédito o fianza otorgada por institución de fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma, los términos y procedimientos previstos por de la Ley de Obras Públicas Instituciones de Seguros y Servicios Relacionados con de Fianzas, a garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor obligaciones derivadas de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yeste Contrato, en su caso, para especial la de entregar los gastos bienes adquiridos de traslado de acuerdo a la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratocalidad requerida por LA EMPRESA CONTRATANTE, así como para la compra responder por su correcta operación y producción funcionamiento (defectos y vicios ocultos) durante un período de materiales que se instalen permanente, conforme 12 (doce) meses posteriores a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la última entrega de los anticiposbienes atendiendo para esto el modelo de póliza que LA EMPRESA CONTRATANTE entregó a EL PROVEEDOR en el pliego de requisitos La garantía corresponderá a un 10% del valor total del contrato sin incluir el IVA. En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinen o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA EMPRESA CONTRATANTE, a su elección, podrá exigir a EL PROVEEDOR su reparación, si ésta resulta factible, en cuyo caso EL PROVEEDOR cubrirá todos los gastos que se originen, o bien, LA EMPRESA CONTRATANTE ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal prevé. La garantía presentada será divisible para las obligaciones contractuales. Las garantías para el Cumplimiento y Calidad (Defectos y Vicios Ocultos) que solicite LA EMPRESA CONTRATANTE, se sujetarán al modelo establecido en el pliego de requisitos. EL PROVEEDOR deberá de entregar la garantía de cumplimiento y calidad en el Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx XX 0000 Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, X.X. 00000, Culiacán, Sinaloa, Tel. (6677) 597412, dentro de los quince 7 (siete) días naturaleshábiles posteriores a la formalización del contrato, contados en un horario de 8:00 a partir 16:00 horas de que “El Contratista” reciba copia lunes a viernes. Nota: Cuando la adjudicación del acta contrato sea inferior al monto de fallo cuatro mil Dólares equivalente en moneda nacional, de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir acuerdo al tipo de que “El Contratista” reciba la notificación cambio publicado por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización el Banco de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería México en el Diario Oficial de la Federación del día de la emisión y notificación del fallo, NO APLICARÁ el requisito de Garantía de Cumplimiento y de calidad del Contrato. Para el envío de la fianzas electrónicas, se deberá enviar a “la Contratante” a los correos electrónicos de: xxxxx.xxxxx@xxx.xx Ocurrido el plazo señalado, no se hubiere otorgado la garantía respectiva en los términos pactados, el Administrador del contrato deberá informar al Área Jurídica para que de considerarlo conveniente se inicien los Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para el supuesto de convenios modificatorios que no se encuentren cubiertos por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores la garantía originalmente otorgada, EL PROVEEDOR deberá presentar la ampliación a la recepción formal garantía respectiva; la entrega por parte del proveedor, del citado documento no deberá de los mismosexceder de 7 (siete) días hábiles posteriores a la formalización del convenio modificatorio respectivo. Cumplidas las obligaciones de EL PROVEEDOR, sustituyendo la fianza vigente a satisfacción de LA EMPRESA CONTRATANTE, este podrá solicitar al administrador del contrato una constancia de cumplimiento por otra garantía que a de sus obligaciones contractuales y su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos anuencia para ello, para responder de los defectos que resulten la cancelación de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucióngarantía otorgada. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir Con dicha constancia EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito la liberación de la fecha garantía al área administradora de entrega-recepción de los trabajosla misma.
Appears in 3 contracts
Samples: Concurso Abierto Simplificado Internacional, Concurso Abierto Simplificado Internacional, Concurso Abierto Simplificado Internacional
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato17: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de prestación de servicios, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias18: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 3 contracts
Samples: Bases Estándar De Concurso Público, Consulting Services Agreement, Bases Estándar De Concurso Público
GARANTÍAS. “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Contratista” se obliga a constituir Xxxxxxxx en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley el Ramo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Salud las garantías siguientes:
A: a) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su casoGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para los gastos garantizar el cumplimiento estricto de traslado de este Contrato, equivalente al POR CIENTO ( %) del valor total del Contrato, la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y cuál deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, presentar dentro de los quince ( ) días naturalessiguientes a la fecha de distribución del presente Contrato y estará vigente durante el plazo de ( ) días , contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta . La UACI entregará el comprobante de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidorecepción correspondiente. La garantía subsistirá hasta mencionada deberá presentarse en original y una copia; y b) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO. LA CONTRATISTA garantizará el buen servicio brindado, para lo cual presentará en la total amortización UACI xxx XXXXXX, una Garantía de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20Buen Servicio equivalente al POR CIENTO ( %) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos Contrato, dentro de los quince ( ) días naturales anteriores posteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía fecha en que el servicio sea brindado en su totalidad y a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosentera satisfacción, de vicios ocultos o acuerdo al acta de cualquier otra responsabilidad recepción definitiva que para tal efecto se levantará en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia el lugar de doce meses prestación del Servicio establecido y estará vigente durante el plazo de ( ) días, contados a partir de dicha fecha. La UACI proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. La garantía mencionada deberá presentarse en original y una copia. Dichas garantías consistirán en fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la fecha emisión, Art. 32 inciso último de entrega-la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Xxxxxxxx. Las fianzas deberán presentarse en la UACI, ubicada en Calle Xxxx Número ochocientos veintisiete, Ministerio de Salud, para lo cual se proporcionará el comprobante de recepción correspondiente. Por cada garantía que presente debe agregar copia del NIT de los trabajosLA CONTRATISTA.
Appears in 3 contracts
Samples: Licitación De Servicios, Licitación Abierta, Licitación
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Las garantías podrán ser a constituir en la formatravés de póliza de fianza, términos y procedimientos previstos por la Ley cheque certificado o cheque de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza caja a favor de la Tesorería Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, o bien en efectivo a través de billete de depósito tramitado en la oficina recaudadora metropolitana No. 000 de la FederaciónSecretaría, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice ubicada en Xxxxx Xxxxxx Xx. 000, xxxxxxx Xxxxxx, con horarios de 8:30 a 15.30 hrs. Dichas garantías deberán constituirse en moneda nacional, En caso de prorrogarse el sitio término de vigencia de los trabajos la construcción de sus oficinaspedidos o contratos, almacenes, bodegas e instalaciones y, el proveedor estará obligado a modificar en su caso, para los gastos de traslado monto o vigencia de la maquinaria fianza original para cumplir con los nuevos plazos pactados en la prórroga, notificando el proveedor el acto de tal hecho a su afianzadora. Las garantías podrán ser exigibles en cualquier tiempo y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados estarán en vigor a partir de que “El Contratista” reciba copia la fecha del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir contrato. En caso de que “El Contratista” reciba la notificación el monto total del contrato incluyendo el I.V.A., sea superior a $400,000.00 M.N. (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional), el Proveedor deberá entregar una garantía del 10% (diez por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%ciento) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ellocontrato I.V.A. incluido, para responder por el cumplimiento de los defectos que resulten las obligaciones establecidas en las presentes bases y en el contrato respectivo Si el Proveedor opta por garantizar el cumplimiento de la realización contrato a través de los mismospóliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora nacional y contener el texto del Anexo 8 (fianza del 10% del cumplimiento del contrato). La garantía deberá entregarse dentro de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega-recepción suscripción del contrato en la ventanilla de los trabajosla Dirección de Desarrollo de Proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en prolongación Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 0000, xxxxxxx Xxxxxxxxxx, en esta ciudad, con entrada opcional por la puerta posterior del edificio, ubicada en la calle Magisterio s/n. El hecho de no cumplir con la presentación de esta garantía, será causa suficiente para cancelar el contrato de forma administrativa, pudiendo adjudicársele al segundo lugar que haya presentado la mejor propuesta dentro de este proceso de adquisición.
Appears in 3 contracts
Samples: Licitación Pública Nacional, Licitación Pública, Mantenimiento De Equipo De Cómputo
GARANTÍAS. De conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley de Obras Públicas del Estado y artículos 16 y 17 de su Reglamento, “El ContratistaEL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza : Los contratistas garantizaran a favor las dependencias y entidades el o los importes que por concepto de la Tesorería anticipos les otorgue de la Federación, conformidad con lo pactado el contrato respectivo y se ajustaran a lo siguiente: La garantía será por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado y se constituirá mediante fianza otorgada por institución acreditada a favor de la maquinaria y equipo entidad o de construcción e inicio la secretaria de los trabajos objeto finanza del presente contratoejecutivo del estado o de la tesorería municipal que corresponda, así como para la compra y producción de materiales misma que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” el contratista reciba copia del contrato o del acta de del fallo de adjudicación y, o para los ejercicios subsecuentes, a partir subsecuentes de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito fecha de notificación. Con fundamento en el artículo 18 del monto Reglamento de la Ley de Obras Públicas Del Estado el atraso en la entrega del anticipo concedidoserá motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado y formalizar mediante CONVENIO la nueva fecha de iniciación de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado en el art 16 del reglamento, no se procederá al diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha establecida. La garantía fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelación, la autorización previa y por escrito del Director de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Obras Públicas del Municipio de Calakmul. Dicha fianza, se rige por lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Tesorería Ley de la Federación por el veinte por ciento (20%) Obras Públicas del monto Estado de Campeche y contendrá las siguientes declaraciones expresas:
a). - Número, fecha, objeto e importe total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 3 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
GARANTÍAS. Los “El ContratistaPROVEEDORES” deberán constituir una garantía a favor del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, ubicada en la Avenida Xxxxxxxxx Xxxxx s/n, esquina con calle Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, colonia Xxxxxx Xxxxxxxx, X. X. 00000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, “EL PROVEEDOR” será responsable por los defectos, xxxxxx ocultos o falta de calidad en general, en los bienes, por daños o perjuicios, falta de profesionalismo y en general de cualquier otro incumplimiento que hubieren incurrido en los términos del contrato. Además de otorgar las “GARANTIAS” Además, “EL PROVEEDOR” se obliga comprometerá a constituir en la formahacerse responsable para el cumplimiento de las obligaciones de tiempo, términos modo y procedimientos previstos lugar, así como por la Ley buena calidad, los defectos, vicios ocultos o falta de Obras Públicas calidad, averías y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoademás en caso de prestación de servicios, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA la responsabilidad laboral, mediante un escrito, de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo determinado que no podrá ser menor a un año o más dependiendo lo estipulado en el contrato. Cuando el monto adjudicado exceda los 5,500 cinco mil quinientos salarios mínimos vigentes, “EL ANTICIPO.- Fianza PROVEEDOR” deberá garantizar a favor de “SEAPAL VALLARTA” la Tesorería buena calidad, defectos y vicios ocultos del “BIEN Y/O SERVICIO”, mediante fianza, cheque certificado, cheque de la Federacióncaja, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice billete de depósito o en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentesefectivo; esto, a partir de que la entrega del “El ContratistaBIEN Y/O SERVICIO” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización y con vigencia de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación mínimo un año posterior, en moneda nacional, por el veinte importe del 10% (diez por ciento (20%ciento) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro contrato I.V.A. incluido. Para el caso de fianzas, estas se otorgarán mediante póliza que expida por la compañía autorizada con domicilio en el Estado, tratándose de proveedores domiciliados en esta Entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los quince días naturales anteriores juzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, en caso de haber anticipos se garantizará la amortización del anticipo por el 100% cien por ciento del monto de este. Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar a través de fianza, estas se otorgarán mediante póliza que expida por la compañía autorizada con domicilio en el Estado, tratándose de proveedores domiciliados en esta Entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la recepción formal competencia de los mismosjuzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, sustituyendo Jalisco y contener el texto del ANEXO 5. En caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la fianza vigente Comisión de Adquisiciones del Organismo podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a una nuevo proceso, si así lo determina conveniente el Organismo. Además, las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios, deberán garantizar, cuando se les requiera:
I. La seriedad de las ofertas o el cumplimiento por otra de sus compromisos contractuales, mediante garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto; que se fije para cada caso, la cual será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos; y
II. La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total ejercido de éstos. Para el caso de enajenaciones de bienes muebles, los trabajos, por carta postores deberán garantizar la seriedad de crédito irrevocable por sus ofertas preferentemente mediante cheque. La garantía otorgada se hará efectiva en caso de que el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido postor adjudicado se desista de los serviciossu oferta, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente no acuda a recoger los bienes dentro del plazo pactado. Las garantías que se requieren en el proceso deberán ser de acuerdo al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten Artículo 84 de la realización “LEY”, 110 y 111 de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos“REGLAMENTO”.
Appears in 3 contracts
Samples: Licitación Pública, Licitación Pública, Licitación Pública
GARANTÍAS. Los “El ContratistaPROVEEDORES” se obliga deberán constituir una garantía a constituir favor del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, ubicada en la formaAvenida Xxxxxxxxx Xxxxx s/n, términos y procedimientos previstos esquina con calle Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, colonia Xxxxxx Xxxxxxxx, X. X. 00000, xx xx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, tanto para el cumplimiento de su contrato, como por la Ley calidad, defectos y vicios ocultos de Obras Públicas los bienes y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoservicio, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federaciónen Moneda Nacional, por la totalidad el importe del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación 10% (diez por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%ciento) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro contrato I.V.A. incluido, a través de los quince días naturales anteriores fianza, cheque certificado, cheque de caja o en efectivo. Ésta garantía deberá presentarla preferentemente previo a la recepción formal firma del contrato y a más tardar el día de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) entrega del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosel “DOMICILIO”, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónno presentar la garantía no se entregará el contrato. Esta garantía tendrá una vigencia garantía, independientemente de doce meses contados su forma de presentación, deberá permanecer por un año más a partir de la fecha del contrato. Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar a través de entrega-recepción fianza, estas se otorgarán mediante póliza que expida por la compañía autorizada con domicilio en el Estado, tratándose de proveedores domiciliados en esta Entidad. Cuando éstos tengan su domicilio fuera de Jalisco, deberán exhibir la garantía, con la aceptación de la afianzadora que la expida de someterse a la competencia de los trabajosjuzgados del fuero común o federal con jurisdicción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y contener el texto del Anexo 7. En caso de que no cumpla con lo establecido en este punto, la Comisión de Adquisiciones del Organismo podrá adjudicar el contrato respectivo al participante que hubiere obtenido el segundo lugar de acuerdo al resultado del cuadro comparativo económico que haya dado origen a la Resolución de Adjudicación o bien proceder a una nuevo proceso, si así lo determina conveniente el Organismo. Además, las personas físicas o jurídicas a quienes se les haya adjudicado contrato para suministrar bienes o servicios, deberán garantizar, cuando se les requiera:
I. La seriedad de las ofertas o el cumplimiento de sus compromisos contractuales, mediante garantía equivalente al monto; que se fije para cada caso, la cual será cancelada o devuelta según sea el caso, una vez cumplidos los compromisos contraídos; y
II. La correcta aplicación de los anticipos, con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de éstos. Para el caso de enajenaciones de bienes muebles, los postores deberán garantizar la seriedad de sus ofertas preferentemente mediante cheque. La garantía otorgada se hará efectiva en caso de que el postor adjudicado se desista de su oferta, o no acuda a recoger los bienes dentro del plazo pactado. Las garantías que se requieren en el proceso deberán ser de acuerdo al Artículo 84 de la “LEY”, 110 y 111 de su “REGLAMENTO”.
Appears in 3 contracts
Samples: Licitación Pública, Servicio De Renta De Fotocopiadora, Licitación Pública
GARANTÍAS. “Para la exigencia de la GARANTÍA PROVISIONAL, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características del presente Pliego, siendo su importe del 3 por 100 del Presupuesto de licitación, IVA excluido. (apartado B del Cuadro de Características del presente Pliego) La garantía provisional se constituirá depositándola en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Esta garantía será devuelta a los interesados inmediatamente después de la adjudicación del contrato, excepto al Adjudicatario. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. El Contratista” se obliga adjudicatario está obligado a constituir una GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 5 % del presupuesto de adjudicación a disposición del Órgano de Contratación (Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A.) cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación del contrato. Las garantías definitivas se constituirán en metálico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas, se constituirán en la formaCaja General de Depósitos o en sus sucursales, términos y procedimientos previstos por salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado D.1 del Cuadro de Características. Los importes de estas garantías se indican en el apartado D del Cuadro de Características. En todo caso, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza garantía se constituirá a favor de la Tesorería Sociedad y si se produce modificación del contrato, cuando el valor del mismo experimente variación en el plazo de 15 días naturales desde la recepción de la Federaciónnotificación de su aprobación se reajustara la garantía de modo que se mantenga la proporción entre ella y el presupuesto del contrato vigente. Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS, por la totalidad importe del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice 5 % del presupuesto de adjudicación, se estará a lo Indicado en el sitio apartado D del Cuadro de Características de este Pliego. El establecimiento de esta garantía será obligatorio en aquellos contratos en los trabajos que la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que adjudicación se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza realice a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía un licitador que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, hubiera realizado oferta con valores anormales o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.desproporcionados
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for Services, Contract for Technical Assistance Services
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación, [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de suministro de bienes, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 2 contracts
Samples: Bases Estándar De Adjudicación Simplificada, Bases Estándar De Adjudicación Simplificada
GARANTÍAS. “El ContratistaEL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA FIANZAS DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE LA BUENA UTILIZACION DEL ANTICIPO “EL ANTICIPO.- Fianza CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, así como de la buena utilización del anticipo, mediante fianzas que se constituirás a favor de “LA COMISIÓN”, la Tesorería primera equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, sin incluir el impuesto al valor agregado, debiendo ser entregada la fianza referida, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de la Federaciónnotificación del fallo, y la segunda por el monto total del anticipo sin incluir el IVA, y deberán contener las siguientes características:
a. Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
b. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”;
c. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y
d. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, renunciando al beneficio de orden y exclusión otorgado en el artículo 118 del mismo ordenamiento, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza requerida;
e. En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza;
B) GARANTÍA DE ANTICIPO.- Con fundamento en el artículo 48 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “EL CONTRATISTA” deberá garantizar el anticipo. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto concedido del anticipo, conteniendo como anticipo tanto para mínimo los siguientes datos: Denominación o nombre de “EL CONTRATISTA”. La fianza será liberada únicamente bajo manifestación expresa y por escrito de “LA COMISIÓN”. La fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El ContratistaLA COMISIÓN”, otorgue prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA” realice en para el sitio de los trabajos la construcción cumplimiento de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contratoobligaciones.
C) GARANTÍA FIANZA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS Y/O VICIOS OCULTOS.- OCULTOS: Con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas “El ContratistaEL CONTRATISTA” garantizará se obliga a garantizar los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al que se constituirá a favor de “LA COMISIÓN”, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento (10%ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-entrega – recepción de los trabajos. La fianza deberá cumplir con las características que se encuentran establecidas en el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Appears in 2 contracts
Samples: Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Nacional
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en y presentar a “El Tribunal”, la formagarantía por el importe total del anticipo, términos y procedimientos previstos siendo por un importe de $--- (--- pesos --/100 M.N.) I.V.A. incluido, antes de las 15:00 horas del día hábil siguiente a la Ley notificación del fallo. Asimismo, la garantía de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentocumplimiento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el I.V.A., dentro de los diez días siguientes a la firma del presente contrato, siendo por un importe de $---(--- pesos --/100M.N.), las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza fianzas deberán ser expedidas por una institución afianzadora a favor de la Tesorería de la Federación, para garantizar su debido cumplimiento, de acuerdo a lo previsto en los artículos 48 y 49 xx Xxx de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo por el importe de $--- (--- pesos --/100 M. N.) Las fianzas en cuestión deberán contener expresamente que la totalidad institución que la otorgue, se somete al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 95, 95 Bis y 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. La póliza de fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorga:
1. Que se expide de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento, atendiendo a las estipulaciones establecidas en el presente contrato.
2. Que garantiza todas las adecuaciones del monto concedido como anticipo tanto para archivo muerto y comedor de la Sala Regional del norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por anticipo, conforme a lo establecido en el Anexo 1 de este contrato, que forman parte del mismo.
3. Asimismo, deberá indicarse en la fianza: “Esta garantía estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. Asimismo esta fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que “El Tribunal” otorgue prórrogas o esperas a “El Contratista” realice para el cumplimiento de sus obligaciones”.
4. También se hará mención de lo siguiente: “La institución de fianzas acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en el sitio artículo 95 de los trabajos la construcción Ley Federal de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su casoInstituciones de Fianzas, para los gastos de traslado la efectividad de la maquinaria presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses que prevé el artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida”.
5. Se indicará el importe total garantizado con número y equipo letra.
6. Se indicará el número de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para las especificaciones de las obligaciones a garantizar.
7. Señalará la compra y producción razón social de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido”.
8. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor condición de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía vigencia deberá quedar abierta para permitir que a cumpla con su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosobjetivo, de vicios ocultos forma tal que no podrá establecerse o estipularse plazo alguno que limite su vigencia, lo cual no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de cualquier otra responsabilidad las obligaciones previstas en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajoscontratos y actos administrativos.
Appears in 2 contracts
Samples: Licitación Pública Nacional, Licitación Pública Nacional
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a. MUERTE En caso de fallecimiento del Asegurado a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos consecuencia de accidente cubierto por la Ley póliza, el Asegurador satisfará a los Beneficiarios el capital asegurado recogido en Condiciones Particulares. Si con anterioridad al fallecimiento se hubiera abonado al Asegurado algu- na cantidad en concepto de Obras Públicas invalidez permanente, se deducirá su importe de la indemnización por muerte. Si el Beneficiario hubiera causado dolosamente la muerte del Asegurado, quedará nula la designación hecha a su favor y Servicios Relacionados con las Mismas la indemnización corres- ponderá a los herederos del Asegurado. En caso de falta de designación expresa de Beneficiario por parte del Tomador para la garantía de “Muerte”, la prestación garantizada será satisfecha, por orden preferente y su Reglamentoexcluyente, las garantías siguientescomo sigue:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza Al cónyuge del Asegurado.
b) A los hijos del Asegurado por partes iguales.
c) A los padres del Asegurado por partes iguales.
d) A los herederos legales del Asegurado.
b. INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA
1. Definición: Se considera invalidez permanente absoluta aquella situa- ción del Asegurado derivada de una lesión corporal que, después de haber sido sometido al tratamiento médico prescrito y de haber agota- do las posibilidades de tratamiento, presenta reducciones anatómicas o funcionales, previsiblemente definitivas y objetivamente determina- bles, que le imposibilitan para todo tipo de trabajo.
c. ASISTENCIA SANITARIA
1. El Asegurador garantiza durante el plazo máximo de un año a favor contar del día de la Tesorería fecha del accidente y hasta el límite establecido en Condi- ciones Particulares, el pago de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado asistencia sanitaria oca- sionado al Asegurado por dicho accidente. Igualmente, el Asegurador abonará íntegramente los gastos que se deriven de la maquinaria y equipo asistencia de construcción e inicio urgencia o primeros auxilios con independencia de quien los preste.
2. Se incluyen también las prótesis o aparatos ortopédicos necesarios, con límite del 25 % de la suma asegurada para la cobertura de asisten- cia sanitaria.
3. La asistencia médica deberá efectuarse por facultativos o centros asis- tenciales hasta el límite establecido en condiciones particulares.
4. El Asegurador podrá subrogarse en los derechos que en su caso correspondan al Asegurado contra un tercero como consecuencia de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción pagos efectuados por esta cobertura de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesAsistencia Sanitaria.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Seguro De Automóviles, Seguro De Automóviles
GARANTÍAS. “El Contratista” EL PROVEEDOR se obliga a constituir mediante carta de crédito o fianza otorgada por institución de fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma, los términos y procedimientos previstos por de la Ley de Obras Públicas Instituciones de Seguros y Servicios Relacionados con de Fianzas, a garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor obligaciones derivadas de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yeste Contrato, en su caso, para especial la de entregar los gastos bienes adquiridos de traslado de acuerdo a la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratocalidad requerida por LA EMPRESA CONTRATANTE, así como para la compra responder por su correcta operación y producción funcionamiento (defectos y vicios ocultos) durante un período de materiales que se instalen permanente, conforme 12 (doce) meses posteriores a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la última entrega de los anticiposbienes atendiendo para esto el modelo de póliza que LA EMPRESA CONTRATANTE entregó a EL PROVEEDOR en el pliego de requisitos La garantía corresponderá a un 10% del valor total del contrato sin incluir el IVA. En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinen o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA EMPRESA CONTRATANTE, a su elección, podrá exigir a EL PROVEEDOR su reparación, si ésta resulta factible, en cuyo caso EL PROVEEDOR cubrirá todos los gastos que se originen, o bien, LA EMPRESA CONTRATANTE ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal prevé. La garantía presentada será divisible para las obligaciones contractuales. Las garantías para el Cumplimiento y Calidad (Defectos y Vicios Ocultos) que solicite LA EMPRESA CONTRATANTE, se sujetarán al modelo establecido en el pliego de requisitos. EL PROVEEDOR deberá de entregar la garantía de cumplimiento y calidad en la Oficina de Abastecimientos, con domicilio en Km 9.5 Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxx, X.X. 00000, Xx Xxx, Xxxx Xxxxxxxxxx Xxx, Tel. 000 0000000, dentro de los quince 7 (siete) días naturaleshábiles posteriores a la formalización del contrato, contados en un horario de 8:00 a partir 14:00 horas de que “El Contratista” reciba copia lunes a viernes. Nota: Cuando la adjudicación del acta contrato sea inferior al monto de fallo cuatro mil Dólares equivalente en moneda nacional, de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir acuerdo al tipo de que “El Contratista” reciba la notificación cambio publicado por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización el Banco de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería México en el Diario Oficial de la Federación del día de la emisión y notificación del fallo, NO APLICARÁ el requisito de Garantía de Cumplimiento y de calidad del Contrato. Para el envío de la fianzas electrónicas, se deberá enviar a “la Contratante” a los correos electrónicos de: xxxxx.xx@xxx.xx y xxx.xxxxx@xxx.xx. Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere otorgado la garantía respectiva en los términos pactados, el Administrador del contrato deberá informar al Área Jurídica para que de considerarlo conveniente se inicien los Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para el supuesto de convenios modificatorios que no se encuentren cubiertos por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores la garantía originalmente otorgada, EL PROVEEDOR deberá presentar la ampliación a la recepción formal garantía respectiva; la entrega por parte del proveedor, del citado documento no deberá de los mismosexceder de 7 (siete) días hábiles posteriores a la formalización del convenio modificatorio respectivo. Cumplidas las obligaciones de EL PROVEEDOR, sustituyendo la fianza vigente a satisfacción de LA EMPRESA CONTRATANTE, este podrá solicitar al administrador del contrato una constancia de cumplimiento por otra garantía que a de sus obligaciones contractuales y su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos anuencia para ello, para responder de los defectos que resulten la cancelación de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucióngarantía otorgada. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir Con dicha constancia EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito la liberación de la fecha garantía al área administradora de entrega-recepción de los trabajosla misma.
Appears in 2 contracts
Samples: Concurso Abierto Simplificado Internacional, Concurso Abierto Simplificado Internacional
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga EL CONTRATISTA entregó a constituir en la formasuscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, términos irrevocable, incondicional y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentorealización automática a sólo requerimiento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato28: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de los trabajosla liquidación final. Las Cartas Fianzas entregadas por EL CONTRATISTA deberán ser solidarias, irrevocables, incondicional, sin beneficio de excusión, de realización automática, extendida y ejecutable en el Departamento de Lima, otorgada únicamente por carta una entidad autorizada de crédito irrevocable forma expresa por la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP, cuya ejecución será al solo requerimiento escrito de LA MUNICIPALIDAD; con copia anexa, y original que permanecerá en custodia de la Unidad de Tesorería, de acuerdo a lo dispuesto por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten Reglamento de la realización Ley de los mismosContrataciones y Adquisiciones del Estado. En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: Garantía de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados fiel cumplimiento por prestaciones accesorias29: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 2 contracts
Samples: Bases Estándar De Licitación Pública, Bases Estándar De Licitación Pública
GARANTÍAS. “El ContratistaLA EMPRESA” se obliga a constituir en la forma, forma y términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoque a continuación se señalan, las garantías siguientessiguientes garantías:
Aa) FIANZA PARA Pagaré que garantice la debida aplicación de las tres ministraciones y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, para lo cual “LA EMPRESA” se obliga a otorgarlo a la firma del presente contrato a favor del Presidente de “EL ANTICIPO.- Fianza CED” en su calidad de acreedor, quien deberá endosarlo a favor de la Tesorería “EL INSTITUTO”, de conformidad con el FORMATO que para tales efectos proporcione “EL INSTITUTO”. Dicho pagaré será equivalente al total del valor de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para acción que “El Contratista” realice se consigna en el sitio presente instrumento y deberá suscribirlo “LA EMPRESA” por sí, o a través de los trabajos la construcción su representante legal que tenga facultades para ello y por un aval, quien deberá ser propietario de sus oficinasun inmueble amparado en Escritura Pública y se encuentre libre de gravamen. La devolución de dicha garantía será a petición del suscriptor, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado previa solicitud y verificación de la maquinaria debida aplicación de las tres ministraciones por “EL CED”, “EL ORGANISMO ESTATAL” y equipo “EL INSTITUTO”
b) Póliza de construcción e inicio fianza que garantice el cumplimiento de los trabajos objeto del todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentebuena calidad, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposdefectos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónderivada de la ejecución de la acción. Esta garantía tendrá una Dicha póliza de fianza, deberá amparar el periodo de vigencia de doce meses contados del presente contrato a partir de la fecha de su suscripción y 12 (doce) meses posteriores a la entrega-recepción de los trabajosdicha acción. Esta garantía será equivalente al monto de la primera ministración, es decir, por el 50% del monto total de la acción, a favor del “EL CED” como primer beneficiario y “EL INSTITUTO” como segundo beneficiario. La póliza de fianza deberá entregarse en un periodo que no excederá de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este contrato y deberá ser expedida por cualquier Institución Afianzadora Mexicana debidamente autorizada de conformidad con el FORMATO que para tales efectos proporcione “EL INSTITUTO”. Dicha garantía será liberada mediante escrito expedido por el representante de “EL CED” y “EL INSTITUTO” al término de su vigencia. En el supuesto de que “LA EMPRESA” incumpla con lo establecido en el Calendario de Ejecución de la Acción, “EL CED” con asesoría de “EL ORGANISMO ESTATAL” procederá a efectuar la aplicación xx xxxxx convencionales de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Décima Segunda del presente Contrato, reportando la aplicación de dichas penas a “EL INSTITUTO”.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for the Implementation of Actions Under the Dignified Schools Program, Contract for the Implementation of Actions Under the Dignified Schools Program
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a constituir en la formapresentar entre: Boleta de Garantía, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Obras Públicas y Servicios Relacionados Seguro de Fianza.
4.1. Las garantías requeridas, de acuerdo con las Mismas y su Reglamentoel objeto, las garantías siguientesson:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Tesorería Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por ítems o lotes, la FederaciónGarantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio total de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales ítems o lotes al que se instalen permanente, conforme a presente el proponente; o por cada ítem o lote.
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega Garantía de los anticipos, dentro Cumplimiento de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación Contrato equivalente al siete por escrito ciento (7%) del monto del anticipo concedidocontrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
c) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientessolicitada.
Bd) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Garantía de la Tesorería Correcta Inversión de la Federación Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Base Contract for Acquisition of Goods, Base Contract for Acquisition of Goods
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato53: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias54: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 2 contracts
Samples: Bases Estándar De Adjudicación Simplificada, Bases Estándar De Adjudicación Simplificada
GARANTÍAS. “El Contratista” 11.1 A fin de garantizar el pago de las sanciones que establece el Numeral 10.7, la Sociedad Concesionaria entregará al Concedente antes de la Fecha de Cierre, una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:
a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo 3 de las Bases y deberá estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operación Comercial, siguiendo el modelo y por el monto que indica el Anexo Nº 7 del Contrato. Su entrega es requisito para el Cierre del Concurso.
b) La fianza, será devuelta a la Sociedad Concesionaria a más tardar Diez (10) Días después de producida la Puesta en Operación Comercial.
c) En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la fianza deberá ser renovada o prorrogada hasta que se obliga pague la sanción o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna sanción, según sea el caso.
11.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las sanciones estipuladas en el Numeral 10.10, así como las causales de resolución establecidas en el Numeral 12.2, antes de la Fecha de Cierre, la Sociedad Concesionaria entregará al Concedente una fianza bancaria, conforme a constituir las reglas siguientes:
a) La fianza será emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo 3 de las Bases, siguiendo el modelo y por el monto que indica el Anexo Nº 7A del Contrato.
b) La fianza será devuelta a la Sociedad Concesionaria a más tardar un (1) mes después de concluida la transferencia de los Bienes de la Concesión, siempre que no subsista ninguna controversia relativa al Contrato o su terminación.
c) La fianza deberá ser renovada o prorrogada durante la vigencia del Contrato y hasta que se complete la transferencia de los Bienes de la Concesión al Concedente o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación.
11.3 Si llegado su vencimiento las fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a los numerales 11.1 y 11.2, el Concedente podrá ejecutar totalmente la garantía respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la formagarantía correspondiente, términos hasta el momento en que la Sociedad Concesionaria entregue al Concedente una nueva garantía, en un plazo máximo de 10 días calendario, de vencida la carta fianza original. Entregada ésta, el Concedente procederá de inmediato a entregar a la Sociedad Concesionaria los fondos resultantes de la ejecución de la garantía original, sin intereses.
11.4 Las garantías a que se refieren los numerales 11.1 y procedimientos previstos por 11.2 son distintas e independientes de la indicada en el Artículo 25, Literal i) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesConcesiones Eléctricas.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Concesión, Contrato De Concesión
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Si los montos de los trabajos resultan iguales o menores a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza el OEO otorgará a favor de “LA PERSONA BENEFICIARIA” y/o la Tesorería “CONAVI” a la firma del presente instrumento, un título de la Federacióncrédito denominado pagaré, hasta por la totalidad el 100% del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto valor total del presente contrato, así como para la compra que responda por los siguientes conceptos: • Por el debido y producción cabal cumplimiento de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidolas obligaciones contenidas en este contrato. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de • Por los defectos que resulten llegaren a aparecer y que procedan de vicios en la realización construcción, de hechura, mala calidad de los mismos, de materiales empleados o vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad del suelo en que hubiere incurrido construyó, salvo que, en su ejecuciónéste último caso, le hubiese hecho a “LA PERSONA BENEFICIARIA”, las observaciones correspondientes por escrito, y en las que consten en forma fehaciente que llegaron a conocimiento de “LA PERSONA BENEFICIARIA”. Esta garantía Dicha garantía, tendrá una vigencia comprendida desde la fecha de doce meses contados su suscripción hasta por el lapso de un año contado a partir de la fecha de entrega-firma del acta de término de los trabajos. Para el supuesto, de que los montos de los trabajos resulten mayores a la cantidad señalada anteriormente, aplica lo siguiente: “EL OEO” otorgará a favor de “LA PERSONA BENEFICIARIA” y/o la “CONAVI” póliza de fianza, expedida por Institución legalmente autorizada para ello, que responda por los siguientes conceptos: • Por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en este contrato. • Por los defectos que llegaren a aparecer y que procedan de vicios en la construcción, de hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que construyó, salvo que, en éste último caso, le hubiese hecho a “LA PERSONA BENEFICIARIA”, las observaciones correspondientes por escrito, y en las que consten en forma fehaciente que llegaron a conocimiento de “LA PERSONA BENEFICIARIA”. Dicha póliza de fianza deberá entregarse a la CONAVI 5 días hábiles posteriores a la recepción de la primera ministración, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajos que ampara el presente contrato. Asimismo, tendrá una vigencia comprendida a partir de la recepción de la primera ministración que reciba “EL OEO”, y hasta la entrega total de los trabajos que éste ampara, incluyendo periodos de suspensión si fuese el caso; para garantizar el segundo concepto mencionado, la póliza de fianza tendrá una vigencia de un año contado a partir de la fecha del acta de termino de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Obra a Precio Alzado, Contrato De Obra a Precio Alzado
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a constituir en la formapresentar entre: Boleta de Garantía, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Obras Públicas y Servicios Relacionados Seguro de Fianza.
4.1. Las garantías requeridas, de acuerdo con las Mismas y su Reglamentoel objeto, las garantías siguientesson:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante,cuando lo requiera,podrá solicitar la presentación de la Tesorería Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por ítems o lotes, la FederaciónGarantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio total de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales ítems o lotes al que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega presente el proponente; o por cada ítem o lote.
b) Garantía de los anticipos, dentro Cumplimiento de los quince días naturales, contados a partir Xxxxxxxx.Xx entidad convocante solicitarála Garantía de que “El Contratista” reciba copia del acta Cumplimiento de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación Contrato equivalente alsiete por escrito ciento (7%) del monto del anticipo concedidocontrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
c) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientessolicitada.
Bd) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Garantía de la Tesorería Correcta Inversión de la Federación Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Acquisition Agreement, Acquisition of Goods Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos establecidos en la formaconvocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentodicho ordenamiento legal, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL DE ANTICIPO.- Fianza “El Contratista” dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante “La Secretaría” fianza a favor de la Tesorería Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la FederaciónHacienda Pública del Estado de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando “El Contratista” realice en haya amortizado el sitio importe total del referido monto. En caso de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que no amortizar “El Contratista” reciba copia del acta el anticipo entregado para la ejecución de fallo los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a “La Secretaría” el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de adjudicación yla Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para así como a la competencia de los ejercicios subsecuentestribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, a partir de que “El Contratista” reciba Jalisco; la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “La Secretaría” no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y “El Contratista” entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante “La Secretaría” fianza a favor de la Tesorería Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Federación Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el veinte por ciento (20%) Impuesto al Valor Agregado. En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del monto total contrato, se deberá realizar la modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente hasta que las obras materia del presente contrato hayan sido recibidas en su totalidad. Si transcurrido el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y “El Contratista”, no la hubiese otorgado “La Secretaría” procederá a la rescisión administrativa del contrato. Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” garantizará los trabajos dentro presentará la póliza de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) % del monto total ejercido importe incluyendo el Impuesto del Valor Agregado, de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten trabajos realmente ejecutados a favor de la realización Secretaría de los mismosInfraestructura y Obra Pública y/o la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de la cual estará vigente por doce meses contados contado a partir de la fecha de entrega-recepción la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los trabajosTrabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. “El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda ante “La Secretaría”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Appears in 2 contracts
GARANTÍAS. “El Contratista” 10.1. Tanto en el momento de contratación de los Servicios, o en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Contrato, DIGI podrá solicitar al Cliente la constitución de una garantía en forma de depósito no remunerado (que podrá abonarse en efectivo o mediante un adeudo en su cuenta bancaria de domiciliación), y/o asignar al Cliente un límite de consumo. Estas garantías podrán exigirse, en particular pero sin limitación, si se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley da alguna de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientessiguientes circunstancias:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a. La existencia de cantidades impagadas por el Cliente por cualquier Contrato, vigente o no, con DIGI o con terceros.
b. El retraso reiterado del Cliente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a DIGI.
c. La superación del límite de consumo fijado por DIGI.
d. La imposibilidad de DIGI de verificar la exactitud y veracidad de los datos del Cliente y/o de comprobar que el Cliente tenga solvencia suficiente para cumplir las obligaciones de este Contrato. Dicha comprobación podrá realizarse mediante la consulta a ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, y ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, que cumplan la normativa vigente.
e. La existencia de un riesgo objetivo de Fraude, morosidad o uso ilícito de los Servicios.
10.2. En el caso de que se hubiera acordado la constitución de un depósito como garantía, DIGI requerirá al Cliente que comunique fehacientemente la constitución del depósito en un plazo de 15 días naturales. A la constitución del depósito acordado, DIGI entregará al Cliente el correspondiente recibo. Si el Cliente no constituyese la garantía solicitada y/o no aceptase el límite de consumo que se le hubiera asignado, DIGI podrá optar por no contratar con el Cliente, restringir las llamadas salientes, desactivar provisionalmente los Servicios o resolver el Contrato.
10.3. En caso de que se hubiera asignado al Cliente un límite de consumo, dicha garantía será de exigibilidad inmediata. Si el Cliente agota dicho límite de consumo en un ciclo de facturación mensual, los Servicios quedarán desactivados provisionalmente hasta la finalización del ciclo de facturación. En todo caso, el Servicio Telefónico será mantenido para llamadas entrantes, excepto las de cobro revertido, y para llamadas al servicio de emergencias 112 y al Servicio de Atención al Cliente de DIGI.
10.4. En caso de impago del Cliente, DIGI podrá hacer suyo el importe de depósito en las cantidades impagadas incluyendo en su caso el interés de demora que corresponda, todo ello sin perjuicio del resto de acciones que la ley reconozca a favor de DIGI.
10.5. Transcurrido 1 año desde la Tesorería constitución del depósito o garantía por el Cliente, y/o desde la asignación de un límite de consumo, sin que durante dicho tiempo haya existido retraso alguno en el pago de las facturas enviadas por DIGI al Cliente, y siempre y cuando hubieran desaparecido todas las causas que motivaron el establecimiento de tales garantías, DIGI podrá acordar con el Cliente aumentar o eliminar el límite de consumo, y/o reducir o cancelar el importe de depósito, dependiendo de las circunstancias que objetivamente afecten al cumplimiento de las obligaciones de este Contrato. A la Federaciónfinalización del Contrato por cualquiera de las partes, o si el Cliente solicitara la baja de alguno de los Servicios, DIGI podrá ejecutar la garantía por la totalidad cantidad total adeudada, si hubiera alguna, quedando el remanente a disposición del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesCliente.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Servicios De Comunicaciones Pospago, Condiciones Generales De Prestación De Servicios
GARANTÍAS. “El Contratista” Para la exigencia, o para la no exigencia, de la GARANTÍA PROVISIONAL, se obliga estará a constituir lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características del presente Pliego. Si se exige, será la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas señalada en el citado Apartado y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor importe no podrá ser superior al 3 por 100 del Presupuesto de la Tesorería de la Federación, por la totalidad licitación del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción IVA excluido (apartado B del Cuadro de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega Características de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidoeste Pliego). La garantía subsistirá hasta provisional se constituirá en metálico depositándolo en la total amortización Caja General de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de la Tesorería Ahorro, Cooperativas de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosCrédito, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta establecimientos financieros de crédito irrevocable o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas, según lo dispuesto en el equivalente al cinco por ciento (5%) apartado D.1 del monto total ejercido Cuadro de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónCaracterísticas. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados será devuelta a partir los interesados inmediatamente después de la fecha adjudicación del contrato, excepto al ADJUDICATARIO. Esta garantía responderá del mantenimiento de entrega-recepción las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del ADJUDICATARIO hasta la formalización del contrato. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente a todos los trabajosintegrantes de la unión temporal. El ADJUDICATARIO está obligado a constituir una GARANTÍA DEFINITIVA, cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación del contrato por el importe indicado en el apartado D del Cuadro de Características. Las garantías definitivas se constituirán en metálico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas se constituirán a disposición del Órgano de Contratación (LFP, S.A.) en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado D.1 del Cuadro de Características. Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características de este Pliego. En caso de ser necesario presentar garantía definitiva y complementaria, podrán depositarse de forma conjunta.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for Services, Contract for Services
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga 4.1. La ENTIDAD garantiza expresamente a constituir BI:
1. Que la Actividad es lícita y no vulnera las normas contenidas en la formaLey General de Publicidad y en la legislación específica de la publicidad de productos farmacéuticos, términos incluyendo el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, en las versiones vigentes de dichos textos en todo momento.
2. Que la Actividad no infringe derechos de terceros, en particular, derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad industrial o derechos al honor, la intimidad y procedimientos previstos la propia imagen.
3. Que da estricto cumplimiento en lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y la de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico aplicables.
4.2. La ENTIDAD asume la obligación de prestar su colaboración a BI en el supuesto de que BI deba afrontar un expediente administrativo o una reclamación extrajudicial como consecuencia de la infracción de cualquiera de las disposiciones referidas en este Pacto.
4.3. En el supuesto que BI debiera satisfacer, a modo de ejemplo y sin carácter limitativo, una sanción, multa administrativa, indemnización, etc. a resultas de cualquier clase de resolución por la Ley infracción de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor disposiciones referidas en este Pacto que fueran responsabilidad de la Tesorería ENTIDAD, ésta reintegrará a BI la cantidad abonada por tal razón, sin perjuicio del derecho a reclamar además una indemnización por los daños y perjuicios causados.
4.4. La ENTIDAD declara que no es parte restringida de una lista de sanciones nacional y/o internacional. Asimismo, si durante la vigencia del presente Contrato se tiene conocimiento por parte de la Federación, ENTIDAD de haber sido incluido en una lista de sanciones nacional y/o internacional lo comunicará inmediatamente a BI. BI podrá rescindir en cualquier momento el Contrato comunicándolo por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme escrito a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente ENTIDAD, si comprueba que ésta es parte restringida de una lista de sanciones nacional y/o internacional. Ante la rescisión del Contrato, BI no estará obligada a abonar contraprestación alguna a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia ENTIDAD debido al incumplimiento del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesContrato.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Sponsorship Agreement, Patrocinio
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en 12.1 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades que establece la formaCláusula 11.1, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanenteConcesionario entregará al Concedente una carta fianza, conforme a las reglas siguientes: La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4 del Contrato. Su entrega es requisito para la Fecha de Cierre. La carta fianza deberá estar vigente desde la Fecha de Cierre hasta un mes después de la Puesta en Operación Comercial. Dicha carta fianza será otorgada por períodos anuales hasta cumplir el plazo de vigencia descrito anteriormente. Asimismo, dicha carta fianza será devuelta contra la entrega de la carta fianza descrita en la Cláusula Quinta 12.2. En caso de atraso de la Puesta en Operación Comercial, la carta fianza deberá ser renovada o prorrogada hasta que se pague la penalidad o se resuelva en definitiva que no procede el pago de ninguna penalidad, según sea el caso.
12.2 A fin de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato, y las Leyes y Disposiciones Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Cláusula 11.4, el Concesionario entregará al Concedente una carta fianza, conforme a las reglas siguientes: La carta fianza debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática, emitida por cualquiera de las entidades bancarias indicadas en el Anexo N° 6 de las Bases, siguiendo el formato y por el monto que indica el Anexo N° 4-A del Contrato. La carta fianza deberá ser entregada en la fecha de la Puesta en Operación Comercial y permanecer vigente hasta seis (06) meses posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia del Contrato. La carta fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser presentada previamente a renovada o prorrogada hasta que se complete la entrega transferencia de los anticiposBienes de la Concesión o mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación.
12.3 Si llegado su vencimiento las cartas fianzas no son renovadas o prorrogadas conforme a las Cláusulas 12.1 y 12.2, el Concedente podrá ejecutar totalmente la garantía respectiva, en cuyo caso los fondos resultantes de la ejecución se constituirán automáticamente, sin necesidad de aprobación adicional, en la garantía correspondiente, hasta el momento en que el Concesionario entregue al Concedente una nueva garantía. Entregada ésta, el Concedente procederá de inmediato a entregar al Concesionario los fondos resultantes de la ejecución de la garantía original, sin intereses.
12.4 En caso de ejecución parcial o total de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o de la Garantía de Operación, el Concesionario está obligado a restituirla al monto original y en las mismas condiciones establecidas en las Cláusulas 12.1 y 12.2, la que deberá efectuar dentro de los quince treinta (30) días naturalescalendario siguientes a la fecha en que se realizó la ejecución de dicha garantía, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación ysea parcial o total, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor excepto cuando ésta se hubiera ejecutado en cumplimiento con lo establecido en el tercer párrafo de la Tesorería Cláusula 13.4.2. En caso venciera dicho plazo sin que el Concesionario cumpla con restituir el monto total, el Concedente podrá ejercer su derecho de resolución del Contrato previsto en la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contratoCláusula 13.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Concesión, Contrato De Concesión
GARANTÍAS. “El ContratistaCONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma, forma y términos y procedimientos previstos establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Oaxaca y su Reglamentodemás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las garantías siguientes garantías: Póliza de fianza que garantice la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo que le sea otorgado por “LA COMISIÓN”, en los términos de la CLÁUSULA CUARTA del presente instrumento. La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “EL CONTRATISTA” a “LA COMISIÓN” dentro de los 05 (cinco) días naturales siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza , a la fecha de notificación del fallo de adjudicación y otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de “LA COMISIÓN” con valor del 100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el primer párrafo de la FederaciónCLÁUSULA CUARTA, por incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: Número, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la totalidad Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice Estado de Oaxaca, demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devolución del importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el sitio evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de los trabajos señalados en el contrato. Que la construcción fianza continuará vigente en el caso de sus oficinasque se otorgue prórroga o espera al deudor, almacenespara el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, bodegas e instalaciones yaun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA COMISIÓN” y se haya comunicado por escrito al deudor. Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa de “LA COMISIÓN”, quien la emitirá cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, para los gastos de traslado accesorios. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 282 y 291 de la maquinaria Ley de Instituciones de Xxxxxxx y equipo de construcción e inicio Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos objeto de obra pendiente por ejecutar. Póliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, así como para la compra y producción . La póliza de materiales fianza a que se instalen permanenterefiere el párrafo anterior, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente entregada por “EL CONTRATISTA” a la entrega de los anticipos“LA COMISIÓN”, dentro de los quince 05 (cinco) días naturales, contados hábiles siguientes a partir la fecha de que “El Contratista” reciba copia notificación del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación y previa formalización del contrato y otorgada por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de la Tesorería SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA a satisfacción de “LA COMISIÓN” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas: Número, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera a “EL CONTRATISTA”, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “LA COMISIÓN” y se haya comunicado por escrito al “EL CONTRATISTA”. Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280, 282 y 291 de la Federación Ley de Instituciones de Xxxxxxx y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente por ejecutar. En el veinte por ciento (20%) del monto total supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “LA COMISIÓN” en los términos de la CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA, podrá determinar la cancelación o rescisión administrativa del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- . En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “El ContratistaEL CONTRATISTA” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores se obliga a entregar un documento adicional a la recepción formal fianza en los términos del Artículo 166 de los mismos, sustituyendo la fianza vigente Ley de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido Instituciones de los trabajos, por carta Seguros y de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los serviciosFianzas en vigor, o bien, aportar recursos líquidos por presentará una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto póliza de fianza en fideicomisos especialmente constituidos para ellola que deberá indicarse que es conjunta, para responder de los defectos que resulten solidaria e inseparable de la realización fianza otorgada para el contrato original. La póliza de los mismosfianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo de este contrato, se cancelará cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la garantía de vicios ocultos o y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosresponsabilidad.
Appears in 2 contracts
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentepermanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada por “El Contratista” previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados naturales siguientes a partir la fecha de que “El Contratista” reciba copia notificación del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La ; la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS OBRA MAL EJECUTADOS EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajosla obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los serviciosla obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Obra Pública a Precio Alzado, Contrato De Obra Pública
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a constituir cargo del Proponente frente al PA FFIE, en razón o con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato Marco, el estudio de necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la formaejecución del mismo, términos y procedimientos previstos por se determinó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza necesidad que el Proponente constituya una garantía a favor de entidades particulares. Por lo anterior, el Proponente sea persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o Estructura Plural deberá constituir a su xxxxx y presentar para la Tesorería legalización del Contrato, una garantía, la cual se puede presentar bajo cualquiera de las siguientes formas: a) Póliza de seguro o b) Garantía Bancaria.
a) Póliza de seguro: Si la garantía es presentada mediante póliza de seguro, esta deberá ser expedida por una compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar en Colombia, a cargo del Proponente y a cada uno de sus miembros en caso de que se trate de una Estructura Plural.
b) Garantía Bancaria. Si la garantía es una garantía bancaria, ésta deberá ser otorgada por una por una entidad financiera vigilada y autorizada para su funcionamiento por la Superintendencia Financiera de Colombia, quien asume el compromiso firme, irrevocable, autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente al PA FFIE, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, una suma de dinero equivalente al valor que se señala en el presente numeral. Adicionalmente, esta deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
i. La garantía bancaria deberá constar en documento privado debidamente suscrito por el representante legal de la Federaciónentidad financiera garante o por su apoderado, en el cual la entidad asuma en forma expresa, autónoma e irrevocable, en favor del PA FFIE, compromiso de pagar el valor de la garantía, en caso de incumplimiento por parte del Proponente o alguno de sus miembros, en caso que se trate de una Estructura Plural.
ii. A la garantía bancaria deberá adjuntarse el certificado de existencia y representación de la entidad financiera expedido por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio Superintendencia Financiera de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidoColombia.
iii. La garantía subsistirá hasta la total amortización bancaría además de ser a primer requerimiento o primera demanda del PA FFIE, deberá ser irrevocable y suficiente de conformidad con los anticipos correspondientespresentes TCC.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor iv. El garante debe renunciar al beneficio de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contratoexcusión.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato Marco De Interventoria, Contrato Marco De Interventoria
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una de las obligaciones a constituir cargo del CONTRATISTA, en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados razón o con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor ocasión de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria celebración y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto ejecución del presente contratoContrato, así como para respecto de los posibles riesgos que puedan presentarse en la compra y producción de materiales que se instalen permanenteejecución del mismo, conforme a la Cláusula Quinta y el CONTRATISTA deberá constituir las siguientes garantías:
a) PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO AMPARO VALOR VIGENCIA
1. ASEGURADO/ BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE PÓLIZA DE SEGURO: En las anteriores garantías, el asegurado — beneficiario deberá ser presentada previamente a la entrega ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA quien actúa única y exclusivamente como vocera del PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.
2. BENEFICIARIO CUANDO SE TRATE DE GARANTÍA BANCARIA: Cuando se trate de los anticipos, dentro garantía bancaria: Será ALIANZA FIDUCIARIA S.A. representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA actuando como vocera del Patrimonio Autónomo del Fondo de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidoInfraestructura Educativa -FFIE - NIT No. 830.053.812-2.
3. TOMADOR/AFIANZADO: La garantía subsistirá hasta deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de identidad o certificado de existencia y representación legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la total amortización figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando expresamente los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor integrantes y porcentajes de participación. Deberán acompañarse con las pólizas los recibos de pago que permitan verificar la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto entrada en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajoslas mismas y sus clausulados generales.
Appears in 2 contracts
Samples: Consulting Agreement, Interventoría Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” EL CONTRATISTA, se obliga deberá constituir a constituir en la formafavor de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados como vocera del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ S.A. — PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA identificado con las Mismas y su ReglamentoNIT 830.055.897-7, las garantías siguientesque a continuación se indican:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para su cargo e indemnizaciones a que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yhubiere lugar, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte cuantía equivalente al treinta por ciento (2030%) del monto valor total del presente contrato. Con una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato.
Cb) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el CALIDAD DEL SERVICIO: En una cuantía equivalente al diez treinta por ciento (1030%) del monto valor total ejercido del contrato por una vigencia igual al plazo de los trabajosla garantía de estabilidad del contrato principal. Tres (03) años.
c) PAGO DE SALARIOS, por carta PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Para garantizar que el contrato cumpla con las obligaciones derivadas del empleo de crédito irrevocable por el terceras personas. Por un valor asegurado equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Con una vigencia mínima de duración del contrato y tres (3) años más. PARÁGRAFO PRIMERO. Aprobación de la Garantía: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., actuando única y exclusivamente en su calidad de vocera del FIDEICOMISO FIDUBOGOTÁ PROYECTO CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA, aprobará las garantías si las encuentra ajustadas a lo especificado. En caso contrario, las devolverá al proponente para que dentro del plazo tres (3) días hábiles, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. El CONTRATISTA deberá ampliar el monto total ejercido de la garantía cada vez que, en razón de las multas o indemnizaciones a que haya lugar, el mismo se disminuyere o agotare, so pena de que se constituya una causal de terminación del contrato. El CONTRATISTA deberá reponer el monto de las garantías cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. PARÁGRAFO SEGUNDO: De igual manera, en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue el término de ejecución, o se suspenda el contrato, deberá ampliarse o prorrogarse las correspondientes garantías. Si EL CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer las garantías exigidas, EL CONTRATANTE, de conformidad con las instrucciones de los serviciosórganos contractuales, o bien, aportar recursos líquidos podrá dar por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto terminado el Contrato en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad el estado en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados se encuentre, sin que haya lugar a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosreconocer o pagar indemnización alguna.
Appears in 1 contract
Samples: Fiduciary Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en Para el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega caso de los anticipos, las Garantías deberán presentarse en la forma de: Seguro de caución, mediante pólizas de firmas aseguradoras aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen el llamado a esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. Teniendo en cuenta lo dispuesto las medidas de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, solo serán consideradas válidas las Garantías confeccionadas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. GCC 16.5 La tasa de interés que se aplicará es la TNA Activa de Xxxxxxx General de Xxxxxxx publicada por el Banco de la Nación Argentina.
18.1 Se requerirá una Garantía de Cumplimiento por el 10 % (diez por ciento) del monto adjudicado, la cual deberá constituirse dentro de los quince 28 días naturales, contados a partir corridos de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación de la adjudicación. GCC 18.3 Deberá presentarse en la forma de: Seguro de caución, mediante pólizas de firmas aseguradoras aprobadas por escrito la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen el llamado a esta Licitación y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división. Deberá estar denominada en la moneda de pago del monto Contrato, de acuerdo con las proporciones del anticipo concedidoPrecio del Contrato. La garantía subsistirá hasta Teniendo en cuenta lo dispuesto las medidas de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, solo serán consideradas válidas las Garantías de Cumplimiento de la total amortización oferta confeccionadas mediante pólizas electrónicas de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contratoINSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga EL CONTRATISTA entregó a constituir en la formasuscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, términos irrevocable, incondicional y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentorealización automática a sólo requerimiento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: − De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para Carta Fianza. Cantidad que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original y tiene una vigencia hasta la conformidad de los trabajos, por carta la recepción de crédito irrevocable la prestación. − Garantía por el equivalente al cinco monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación. − Garantía por ciento prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, , a través de la ………………(5%Indicar el tipo de garantía) del monto con una vigencia hasta el cumplimiento total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos las obligaciones garantizadas. Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder empresa bajo el ámbito de los defectos que resulten supervisión de la realización Superintendencia de los mismosBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía de fiel cumplimiento y, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta ser el caso, la garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir por el monto diferencial de la fecha propuesta deberá encontrarse vigentes hasta la conformidad de entrega-la recepción de los trabajos.la prestación a cargo de EL CONTRATISTA.21 • Póliza de Deshonestidad a favor del Hospital Regional Lambayeque por el importe de US $ 40,000.00 (Cuarenta Mil y 00/100 Dólares Americanos), que da cobertura la reposición integra de la pérdida de dinero, objetos o bienes por sustracción, robo y perdidas o infidencia del personal asignado al servicio; tanto de bienes propios como de
Appears in 1 contract
Samples: Bases Administrativas
GARANTÍAS. “El Contratista” CONTRATISTA se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería EL HOSPITAL garantías expedidas por Entidades Bancarias o Compañías de la Federación, Seguros autorizadas por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto Superintendencia Bancaria para funcionar en Colombia, que “El Contratista” realice en el sitio de amparen los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidosiguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del monto valor total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a Contrato, la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza cual permanecerá vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento plazo de ejecución y seis (10%6) meses más. B)DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL PERSONAL, ORIGINADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Este amparo debe constituirse a favor del monto total ejercido Hospital Departamental SAN XXXXXX DE ZARZAL -ESE, para garantizar el pago de los trabajossalarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del contrato, por carta de crédito irrevocable por el un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) valor del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucióncontrato. Esta garantía tendrá Este amparo deberá tener una vigencia de doce tres (3) años contados a partir de la terminación del contrato.C)AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía para responder y mantener indemne por cualquier concepto al Hospital Departamental SAN XXXXXX DE ZARZAL E.S.E., frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas xx xxxxxx, derivadas de la ejecución del objeto de este contrato, de daños y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de terceros, o del Hospital Departamental SAN XXXXXX DE ZARZAL, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o sub - contratistas, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA en la ejecución del contrato. La presente garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de ejecución del contrato más seis (06) meses y tendrá un valor asegurado de doscientos (200) salarios mínimos legales vigentes. D) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA: El CONTRATISTA constituirá esta garantía derivada de la ejecución del contrato, dicha garantía se constituirá por el treinta (30%) por ciento del valor del contrato y una vigencia por cinco (05) años contados a partir de la fecha de entrega-recepción entrega final de los trabajos.la obra a entera satisfacción por parte de la entidad. En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en cualquier otro evento en que fuere necesario, EL CONTRATISTA a su xxxxx, se obliga a modificar las garantías de acuerdo a las normas legales vigentes. En la póliza deberá constar expresamente
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato10: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la prestación del servicio. Al amparo de los trabajoslo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, por carta si el postor ganador de crédito irrevocable por el equivalente al cinco la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias11: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación De Servicios
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Cumplimiento.- Para efectos de garantizar el cumplimiento de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto obligaciones derivadas del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que "EL PROVEEDOR " se instalen permanente, conforme obliga a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, presentar dentro de los quince 10 (diez) días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses hábiles siguientes contados a partir de la fecha de entrega-recepción en que se hubiere suscrito el presente contrato, una fianza a favor del CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA expedida por una Institución Afianzadora legalmente autorizada con domicilio en esta ciudad, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de los trabajosservicios incluyendo el I.V.A., señalados en la Cláusula Segunda del presente contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "EL PROVEEDOR ", incluyendo la señalada en la Cláusula vigésima primera, relativa a las relaciones laborales. La citada fianza estará vigente durante la vigencia del presente contrato indicada en la Cláusula Cuarta, y deberá ser prorrogada por el "EL PROVEEDOR ", con el consentimiento del fiador, cuando por retraso justificado sea prorrogado el tiempo de vigencia del contrato. De conformidad con el artículo 33 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, si transcurrido el plazo mencionado en el primer párrafo de la presente clausula no se hubiere otorgado la fianza respectiva, el CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DOCENTE DE SONORA podrá determinar la rescisión administrativa del contrato, pudiendo adjudicarlo al participante siguiente cuya propuesta haya sido conveniente en los términos del Art. 28, Fracción III del Reglamento en mención. La citada fianza permanecerá vigente durante el periodo de ejecución del presente Contrato y deberá ser prorrogada por el "EL PROVEEDOR", con el consentimiento del fiador, cuando por retraso justificado sea prorrogado la vigencia del Contrato. Ambas partes acuerdan, que si se dan los supuestos que se estipulan en la Cláusula Modificaciones al Contrato, de este Contrato y se incrementa el monto original del presente instrumento, “EL PROVEEDOR” se obliga a ampliar las garantías en la misma proporción y forma descritas con anterioridad. La póliza de dicha fianza deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia y deberá incluir por lo menos lo siguiente: Referencia de que la fianza y sus modificaciones se otorgan atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato. Que para liberarla, será requisito indispensable la comunicación por escrito de “LA ENTIDAD”, previa manifestación de conformidad por escrito del área solicitante de la contratación materia de este acuerdo de voluntades. Que la fianza y sus modificaciones estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Xxxxxxx y Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. La información correspondiente al número de Contrato, su fecha de firma, así como la especificación de las obligaciones garantizadas. El señalamiento de la denominación, razón social o nombre de “EL PROVEEDOR”. Que la afianzadora renuncia al beneficio que le otorga el artículo 179 de la ley de instituciones de seguros y fianzas. Que la afianzadora no disfrutara de los beneficios de orden y excusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 del Código civil federal y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que dicha póliza representa, las partes se someten expresamente a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad xx Xxxxxxxxxx, Sonora. Cuando “EL PROVEEDOR” no haga la prestación del servicio motivo de este Contrato, en la forma, plazos y términos establecidos en este acuerdo de voluntades, no se otorgarán prórrogas salvo en caso fortuito o de fuerza mayor plenamente justificados. En caso de que “LA ENTIDAD”, decida modificar el Contrato, de conformidad con el artículo 17 y 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y, 43 de su reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar dicha modificación mediante fianza en los términos señalados en el instrumento respectivo. Mientras que "EL PROVEEDOR" no presente la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirá factura alguna, para responder por la prestación del servicio no prestado, así como de las responsabilidades que resulten a cargo del "EL PROVEEDOR", derivados del presente Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato65: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de los trabajosla liquidación final. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias66: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El ContratistaLA EMPRESA” se obliga a constituir en la forma, forma y términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoque a continuación se señalan, las garantías siguientessiguientes garantías:
Aa) FIANZA PARA Pagaré que garantice la debida aplicación de las dos ministraciones y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, para lo cual “LA EMPRESA” se obliga a otorgarlo a la firma del presente contrato a favor del Presidente de “EL ANTICIPO.- Fianza CEPSE” en su calidad de acreedor, quien deberá endosarlo a favor de la Tesorería “EL ORGANISMO ESTATAL”, de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicho pagaré será equivalente al total del valor de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para acción que “El Contratista” realice se consigna en el sitio presente instrumento y deberá suscribirlo “LA EMPRESA” por sí, o a través de los trabajos la construcción su representante legal que tenga facultades para ello y por un aval, quien deberá ser propietario de sus oficinasun inmueble amparado en Escritura Pública y se encuentre libre de gravamen. La devolución de dicha garantía será a petición del suscriptor, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado previa solicitud y verificación de la maquinaria debida aplicación de las dos ministraciones por “EL CEPSE” y equipo “EL ORGANISMO ESTATAL”.
b) Póliza de construcción e inicio fianza que garantice el cumplimiento de los trabajos objeto del todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentebuena calidad, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposdefectos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónderivada de la ejecución de la acción. Esta garantía tendrá una Dicha póliza de fianza, deberá amparar el periodo de vigencia de doce meses contados del presente contrato a partir de la fecha de su suscripción y 12 (doce) meses posteriores a la entrega-recepción de los trabajosdicha acción. Esta garantía será equivalente al monto de la primera ministración, es decir, por el 60% del monto total de la acción, a favor del “EL CEPSE” como primer beneficiario y “EL ORGANISMO ESTATAL” como segundo beneficiario. La póliza de fianza deberá entregarse en un periodo que no excederá de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este contrato y deberá ser expedida por cualquier Institución Afianzadora Mexicana debidamente autorizada de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicha garantía será liberada mediante escrito expedido por el representante de “EL CEPSE” y “EL ORGANISMO ESTATAL” al término de su vigencia. En el supuesto de que “LA EMPRESA” incumpla con lo establecido en el Calendario de Ejecución de la Acción, “EL CEPSE” con asesoría de “EL ORGANISMO ESTATAL” procederá a efectuar la aplicación xx xxxxx convencionales de acuerdo a lo señalado en la cláusula décima cuarta del presente Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Para La Realización De La Acción en El Marco Del Programa De La Reforma Educativa
GARANTÍAS. “El Contratista” CONTRATISTA se obliga a constituir constituir, en la formalos términos indicados por LA CONTRATANTE, términos y procedimientos previstos de acuerdo con lo establecido en los TCC, una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria, cuya póliza matriz esté aprobada por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su ReglamentoSuperintendencia Financiera, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de cual ampare los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación siguientes riesgos: TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE Vigente por el veinte por ciento plazo de Cumplimiento 10% del valor del Contrato Xxxxx ejecución del contrato xxxxx y ocho (20%) 8) meses mas De Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 5% del monto total valor del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza Contrato Xxxxx Xxxxxxx por el equivalente al diez plazo de ejecución del contrato marco y tres (3) años más. Contratista Calidad del Servicio 10% del valor del Contrato Xxxxx Xxxxxxx por ciento tres (10%3) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses años contados a partir de la fecha TIPIFICACIÓN DEL RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO VIGENCIA RESPONSABLE suscripción del acta de entrega-recepción terminación del contrato marco El contratista deberá presentar la póliza de responsabilidad civil extracontractual, que deberá ser presentada por el oferente seleccionado, deberá contemplar los trabajossiguientes amparos, como garantía para cubrir los daños que EL CONTRATISTA, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a terceros en sus personas o en sus bienes: Daños patrimoniales y extra patrimoniales Sin Sublímite Responsabilidad civil patronal Sin Sublímite Vehículos propios y no propios Sin Sublímite Este seguro estará vigente por el plazo de ejecución del contrato y el valor asegurado corresponderá al 10% del valor del contrato. La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO DEL FFIE es requisito previo para el inicio de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO DEL FFIE es requisito previo para el inicio de la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Marco De Interventoria
GARANTÍAS. “El Contratista” Vendedor garantiza que (a) todos los Bienes fabricados por el Vendedor cumplirán con las especificaciones o la descripción proporcionadas por el Vendedor, en el momento de la entrega y durante un período de sesenta (60) días posteriores, sujeto a variaciones en el cartón, las ilustraciones, las dimensiones, el peso, la rigidez, la posibilidad de escanear, la composición, las propiedades mecánicas y el color dentro de las normas de la industria, y deberán tener la misma calidad que Bienes similares fabricados por el Vendedor; (b) todos los Servicios se obliga prestarán de acuerdo con las especificaciones acordadas, sujetos a constituir las tolerancias normales de la industria; y (c) el Vendedor traspasará título de propiedad válido de los Bienes. EL VENDEDOR NO GARANTIZA QUE LOS BIENES SEAN COMERCIALIZABLES O APTOS PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR NI EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE PLENO DERECHO O DE CUALQUIER OTRA FORMA, SALVO LO INDICADO DE MANERA EXPRESA EN ESTE DOCUMENTO. EL VENDEDOR NO EMITE GARANTÍAS CON RESPECTO A BIENES O SUS COMPONENTES QUE NO FABRICA. La determinación final en cuanto a la formaadecuación de los Bienes para el uso y los fines del Comprador es responsabilidad exclusiva del Comprador, términos y procedimientos previstos el Vendedor no tendrá responsabilidad alguna con respecto a dicha adecuación. Específicamente a modo de ejemplo y de manera no limitativa, el Vendedor no será responsable por la Ley maquinabilidad de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
Acajas de cartón o envases vendidos en virtud de este documento que no se utilicen en un plazo de sesenta (60) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia la recepción de los Bienes por parte del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir Comprador; en el entendido además de que “El Contratista” reciba la notificación el Vendedor no será responsable bajo ningún concepto por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
Bdicha maquinabilidad pasados noventa (90) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción fabricación, independientemente de la fecha en haya recibido los Bienes el Comprador. Sin perjuicio de lo anterior, las partes también comprenden y aceptan que la garantía establecida en los párrafos 6(a) y 6(b) no se aplicará en la medida en que el Comprador o sus agentes (incluidos los transportistas), empleados, representantes o contratistas independientes hayan cometido o no, mediante actos u omisiones, respectivamente, cualquiera de lo siguiente: (i) dañar o hacer mal uso de los trabajosBienes o Servicios; (ii) utilizar incorrectamente los Bienes o los objetos sobre los cuales se realizaron los Servicios; (iii) almacenar inadecuadamente los Bienes en lugares donde estén expuestos al calor, a la humedad o a condiciones ambientales inaceptables; o (iv) permitir que cualquier otra condición o acto ocasione que los Bienes o Servicios no cumplan con la garantía establecida en los párrafos 6(a) o 6(b).
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El Contratista” a) Xxxxxx miembro del Comité de Empresa o Delegado de Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones, ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que este se obliga a constituir produzca por revocación o dimisión, siempre que el despido o la sanción se basen en la formaactuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas, términos deberá tramitarse expediente contradictorio, en el que serán oídos aparte del interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal, y procedimientos previstos el delegado del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la empresa. Poseerán prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto a los demás trabajadores en los supuestos de suspensión o extinción del trabajo, por causas tecnológicas o económicas.
b) No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del desempeño de su representación.
c) Xxxxxx ejercer la Ley libertad de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor expresión en el interior de la Tesorería empresa en las materias propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo aquellas publicaciones de interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a la Federación, por empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio norma legal vigente al efecto.
d) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los trabajos la construcción miembros del Comité o Delegados de Personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones funciones de representación de acuerdo con la siguiente escala: Delegados de Personal o miembros del Comité de Empresa: A solicitud del Sindicato correspondiente podrán acumularse horas de distintos miembros del Comité de Empresa y, en su caso, para de los gastos Delegados de traslado Personal en uno o varios de sus componentes sin rebasar el máximo total. Dicha solicitud deberá preavisarse a la Dirección de la maquinaria Empresa con, al menos, una semana de antelación, sin que la acumulación pueda alterar el proceso productivo. En las empresas donde exista un solo Delegado, este podrá acumular las horas sindicales correspondientes a dos meses como máximo, solo en el supuesto de tener que acudir a cursos de formación y equipo si el curso excediera del número de construcción e inicio horas que le corresponden mensualmente según la escala anterior. El Delegado de Personal deberá justificar a la Dirección de la Empresa con carácter previo a la celebración del curso y su asistencia al mismo una vez celebrado éste, con expresión del número de horas y asistencia al mismo. Asimismo, no se computará dentro del máximo de horas el exceso que sobre el mismo se produzca con motivos de la designación de delegados de personal o miembros de Comité de Empresa como componentes de comisiones negociadoras de convenios colectivos, en los que sean afectados y por lo que se refiere a la celebración de sesiones oficiales a través de las cuales transcurran tales negociaciones, cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de negociación referido.
e) Sin rebasar el máximo, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los miembros de Comité de Empresa o Delegados de Personal, a fin de prever la asistencia de los trabajos objeto del presente contratomismos a cursos de formación organizados por sus sindicatos, así como para la compra y producción institutos de materiales que se instalen permanente, conforme formación u otras entidades. Ello sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior respecto a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega las empresas de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesun solo Delegado.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Convenio Colectivo
GARANTÍAS. “El ContratistaLA CONTRATISTA” se obliga compromete a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, presentar las garantías siguientes:
A: 1) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza Garantía de Cumplimiento de Contrato por el valor de SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS XX XXXXX DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($74,886.18), de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, equivalente al quince por ciento del valor contratado, la cual tendrá vigencia de un año, la que deberá renovarse en caso de prórroga o modificación del contrato; 2) Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes. Al liquidar el Contrato “LA CONTRATISTA”, deberá rendir a favor de “EL CONTRATANTE” una Garantía de Buen Servicio, Funcionamiento o Calidad de Bienes, para garantizar la Tesorería de la Federaciónbuena calidad del suministro e instalación realizados, obligándose a responder sin costo adicional para “EL CONTRATANTE”, por cualquier inconsistencia o anomalía en la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio instalación y funcionamiento de los trabajos bienes suministrados, así como otros accesorios. Con vigencia de acuerdo a lo establecido en la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto CLAUSULA SEXTA del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción la Recepción Definitiva del suministro. La garantía en mención será de los trabajos.un diez por ciento del monto total del contrato, la que deberá de renovarse en caso de prórroga o modificación de contrato y deberá presentarse a entera satisfacción del ESTADO Y GOBIERNO DE EL XXXXXXXX ORGANO JUDICIAL o ESTADO Y GOBIERNO
Appears in 1 contract
Samples: Contract
GARANTÍAS. “El ContratistaEL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, forma y términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoque a continuación se señalan, las garantías siguientessiguientes garantías:
Aa) FIANZA PARA “EL ANTICIPO.- Fianza CONTRATISTA” deberá presentar a “LA UNAM” dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la notificación de adjudicación, una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las leyes mexicanas, en favor de la Tesorería Universidad Nacional Autónoma de la FederaciónMéxico, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone. Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no ha otorgado la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que fianza respectiva, “El ContratistaLA UNAM” realice quedará en el sitio libertad de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria adjudicar y equipo de construcción e inicio de contratar los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanenteinstrumento con otro contratista, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a Normatividad de Obra vigente en la entrega UNAM; en el caso de los anticiposque éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, “LA UNAM” podrá determinar la rescisión del mismo, sin responsabilidad alguna para ésta.
b) “EL CONTRATISTA”, dentro de los quince 15 (quince) días naturales, contados naturales siguientes a partir la fecha de que “El Contratista” reciba copia la notificación del acta de fallo de adjudicación yadjudicación, para deberá presentar a “LA UNAM” una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a la leyes mexicanas, en favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el monto total de los ejercicios subsecuentesanticipos concedidos. “LA UNAM” entregará el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA”, contra la presentación de la fianza a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidose refiere el párrafo anterior. La garantía fianza otorgada para asegurar la correcta inversión de los anticipos subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesmismos.
Bc) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza Concluida la obra, no obstante su recepción formal, “EL CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, por los vicios ocultos, y por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, por el lapso de 1 (un) año contado a partir de la firma del acta de recepción y conclusión de los trabajos, en los términos señalados en este contrato y en lo aplicable por el Código Civil Federal. Dicha garantía deberá entregarla previamente a la recepción de los trabajos por parte de “LA UNAM”, mediante la presentación de una fianza expedida por una institución constituida y autorizada conforme a las Leyes Mexicanas, en favor de la Tesorería Universidad Nacional Autónoma de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosMéxico, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento (10%ciento) del monto total ejercido de la obra. En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, “LA UNAM” lo comunicará de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la afianzadora, a efecto de que repare los trabajosdaños causados dentro de un lapso de 10 (diez) días naturales. En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no repare los daños causados por defectos o vicios ocultos en el término establecido en el párrafo anterior, por carta a entera satisfacción de crédito irrevocable por “LA UNAM”, ésta procederá a hacer efectiva la fianza que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido pago de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten las cantidades no cubiertas de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en indemnización que hubiere incurrido en a su ejecución. Esta garantía tendrá juicio corresponda una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.vez que se hagan efectivas las garantías que se hayan constituido
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra a Precio Alzado
GARANTÍAS. El saldo deudor de la cuenta corriente puede ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra clase de garantía”. Este artículo que, igual al previsto en el Proyecto de 1998 (art. 1331), En principio, deben distinguirse 2 situaciones diferentes ya sea que la cuenta se encuentre abierta o cerrada. En el segundo caso, resulta claro que existe un saldo deudor determinado. En cambio, mientras la cuenta corriente se encuentra abierta el saldo deudor puede variar. En este caso, si nos quedáramos con la sola redacción del art. 1407 entraríamos en colisión con el principio de especialidad en cuanto al crédito establecido para la hipoteca y la prenda. Por ello, en esta situación creemos que su redacción es insuficiente y que únicamente podría ser zanjada a través de lo dispuesto por el art. 2189 del proyecto de nuevo código –que se refiere a la especialidad en cuanto al crédito en materia de derechos reales de garantías- donde se expresa que “…La especialidad queda cumplida con la expresión del monto máximo del gravamen …”. ----------------------------------------------------------- [1] Cfme sitio del Honorable Senado de la Nación, xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxx [2] Propiciada por el Poder Ejecutivo de la Nación en su Mensaje nro. 884. [3] Nótese que los Libros de los Códigos Civil y Comercial vigentes a la fecha se dividen en Sección, Título y Capitulo. [4] El ContratistaCódigo Civil vigente trata sobre los contratos en su Libro Segundo, Sección Tercera y el Código Comercial en su Libro Segundo. [5] En este sentido, en oportunidad de referirnos al descuento de documentos, expresamos que ““La circunstancia de que los contratos bancarios constituyan, en definitiva, el ropaje jurídico de las operaciones bancarias, hace que se encuentren imbuidos de la dinámica e impronta propias de la actividad y que por ello, contengan un conjunto de características especiales que no permiten encuadrarlos en los contratos tradicionales o que torna difícil la aplicación de sus normas y que también se presenten dificultades a la hora de aplicar los principios generales de la contratación clásica”. Conf. Xxxxxxxx, Xxxxxxx X., “Descuento de documentos”, en Suplemento de Derecho Bancario de Jurisprudencia Argentina, año 2010, pág. 63 y en Xxxxxxx Xxxxxx On line, citar Lexis Nº 0003/014937. [6] Conf. Xxxxxxxx, Xxxxx X., “Contratos bancarios”, Edit. Xxxxxxx Xxxxxx, Bs. As., año 1993, pág. 30, donde cita la obra de Xxxxxxx Xxxxxxxxx , “Contratos bancarios” se obliga a constituir . 2da edición, Madrid, año 1965, pág. 31. [7] La doctrina ha marcado como características comunes de los contratos bancarios: a) Una de las partes es una entidad financiera (comerciante especializado), b) el objeto son operaciones bancarias, c) son naturalmente contratos de duración, d) emitidos en masa por la propia masificación de las operaciones bancarias, e) generalmente de adhesión, f) marcados en su contenido por el factor riesgo, g) basados en la formarecíproca confianza (propio del principio de buena fe), términos y procedimientos previstos h) afectados por la Ley el deber de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice reserva (traducido en el sitio secreto bancario) e i) con un fuerte arraigo en usos y costumbres. Conf. Xxxxxxxx, Xxxxx X., “Contratos bancarios”, Edit. Xxxxxxx Xxxxxx, Bs. As., año 1993, págs. 31 a 35,; Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx X:, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx X., “Contratos bancarios modernos”, Edit. Xxxxxxx Xxxxxx, Bs. As., año 1984, págs.. 41 a 49 y Xxxxxx Xxxxxxxxx, C. J., “Código de los trabajos la construcción de sus oficinasComercio comentado”, almacenesXxxx X, bodegas e instalaciones yEdit. Xxxxxxx, en su casoBs. As., para los gastos de traslado de la maquinaria año 1.977, págs. 97 a 100 y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.201 a
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “9.1 El Contratista” FC declara y garantiza que tiene experiencia y está familiarizado con todos los aspectos de los Servicios de Consultoría que se obliga prestarán en virtud de los términos de este Contrato. Si cualquier Servicio de Consultoría ha sido iniciado o realizado antes de la emisión de este Contrato, dichos Servicios de Consultoría serán con sujeción a constituir los términos y condiciones de este Contrato.
9.2 El FC declara y garantiza que cada uno de sus empleados o agentes que realicen los Servicios de Consultoría en virtud de este Contrato se atendrán a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el mismo y, además, los Servicios de Consultoría declaran y garantizan, como parte de su proceso de empleo o contratación, que todos sus empleados o agentes que tengan acceso a la Información Confidencial serán informados de su obligación en virtud del presente Contrato con respecto a la Información Confidencial del Banco. Además, el Banco podrá solicitar al FC la firma de un Contrato de Confidencialidad antes de la prestación de cualquier Servicio de Consultoría en virtud del presente Contrato.
9.3 El FC declara y garantiza que está debidamente autorizado, calificado, equipado, organizado y financieramente capaz de realizar los Servicios de Consultoría de acuerdo con todas las leyes, ordenanzas, códigos y reglamentos aplicables.
9.4 El FC declara y garantiza que tiene el pleno derecho legal y el poder corporativo y la autoridad para celebrar y cumplir todas sus obligaciones en virtud de este Contrato.
9.5 El FC declara y garantiza que el personal utilizado en la formaprestación de los Servicios de Consultoría en virtud del presente Contrato tendrá las calificaciones, términos habilidades y procedimientos previstos experiencia necesarias para realizar los Servicios de Consultoría y tendrá el historial de trabajo que se representa al Banco.
9.6 El FC garantiza que cualquier producto, equipo, software, metodología, diseño, dispositivo, material, proceso, informe, marca registrada, documentación o información proporcionada al Banco o utilizada en relación con el mismo no viola o infringe ninguna patente, derecho de autor, secreto comercial u otro derecho de propiedad de terceros y por la Ley presente indemniza y exime al Banco, sus funcionarios, agentes y empleados de Obras Públicas cualquier pérdida, daño, responsabilidad, causas de acción, juicios, costos o gastos, incluyendo los honorarios de los abogados, que puedan resultar del incumplimiento o presunto incumplimiento de esta garantía.
9.7 Sin coste adicional para el Banco, el CF se compromete a sustituir cualquier pieza infractora y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor prestar cualquier servicio necesario para mantener el nivel de rendimiento de la Tesorería misma. Tras la notificación de una infracción o presunta infracción, el Banco tendrá derecho a rescindir el presente Contrato previa notificación por escrito al FC.
9.8 El FC declara y garantiza que el FC y, a su xxxx saber y entender, sus accionistas mayoritarios, directivos, agentes y personal utilizado en la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio prestación de los trabajos la construcción Servicios de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratoConsultoría, así como cualquier matriz, cualquier filial y cualquier subcontratista y proveedor (y sus accionistas mayoritarios, directivos, agentes y personal utilizado en la prestación de los Servicios de Consultoría) (i) no están actualmente suspendidos o inhabilitados para hacer negocios con el Banco, (ii) no están actualmente suspendidos o inhabilitados por otra Institución Financiera Internacional3 y reconocidos por el Banco en virtud de cualquier acuerdo que el Banco pueda tener para la compra aplicación mutua de sanciones; y producción (iii) están no está prohibido recibir pagos de materiales un País Miembro4 en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 3 Por Institución Financiera Internacional se entiende cualquier institución financiera que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta haya sido creada y deberá ser presentada previamente a la entrega sea propiedad de los anticiposgobiernos nacionales de dos o más países (por ejemplo, dentro las instituciones del Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Africano de los quince días naturalesDesarrollo, contados a partir el Banco Asiático de que “El Contratista” reciba copia del acta Desarrollo, el Banco Europeo de fallo de adjudicación yReconstrucción y Desarrollo, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesetc.).
B9.9 El FC declara y garantiza que ha revelado al Banco si (i) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará ha sido objeto, en cualquier momento durante los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) años anteriores, de una suspensión o inhabilitación por parte del monto total ejercido Banco en virtud de cualquiera de sus políticas y procedimientos; y (ii) ha sido objeto, en cualquier momento durante los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosaños anteriores, de vicios ocultos o una sanción por parte de cualquier otra responsabilidad en Institución Financiera Internacional.
9.10 El FC declara y garantiza que hubiere no ha incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia Prácticas Prohibidas, que informará al Banco de doce meses contados a partir cualquier sospecha de Práctica Prohibida de la fecha que tenga conocimiento o de entrega-recepción la que llegue a tener conocimiento, y que ayudará al Banco a investigar cualquier acusación y a descubrir cualquier prueba de Práctica Prohibida relacionada con las actividades financiadas por el Banco, según corresponda.5
9.11 La FC declara y garantiza que ha revelado al Banco si ha estado asociada o involucrada de alguna manera, directa o indirectamente, con la preparación de los trabajosTérminos de Referencia u otros documentos utilizados en relación con los Servicios de Consultoría.
Appears in 1 contract
Samples: Resolution
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a constituir en la formapresentar entre: Boleta de Garantía, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Obras Públicas y Servicios Relacionados Seguro de Caución a Primer Requerimiento.
4.1. Las garantías requeridas, de acuerdo con las Mismas y su Reglamentoel objeto, las garantías siguientesson:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Tesorería Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por ítems o lotes, la FederaciónGarantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio total de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales ítems o lotes al que se instalen permanente, conforme a presente el proponente; o por cada ítem o lote.
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega Garantía de los anticipos, dentro Cumplimiento de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación Contrato equivalente al siete por escrito ciento (7%) del monto del anticipo concedidocontrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales. La garantía subsistirá hasta sustitución de la total amortización Garantía de los anticipos correspondientesCumplimiento de contrato se realizará para Bienes con más de una entrega o Bienes de Provisión continua, conforme lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.
Bc) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. A solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a favor la garantía solicitada.
d) Garantía de la Tesorería Correcta Inversión de la Federación Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Acquisition Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” cve: BOE-A-2016-468 Verificable en xxxx://xxx.xxx.xx
1. Xxxxxx miembro del Comité de Empresa o Delegado de personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cese, salvo que este se obliga a constituir produzca por revocación o dimisión, y siempre que el despido o la sanción se basen en la formaactuación del trabajador en el ejercicio legal de su representación. Si el despido o cualquier otra sanción por supuestas faltas graves o muy graves obedecieran a otras causas, términos deberá tramitarse expediente contradictorio en el que serán oídos, a parte del interesado, el Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal y procedimientos previstos el Delegado del sindicato al que pertenezca, en el supuesto de que se hallara reconocido como tal en la Empresa. En el supuesto de despido de representantes legales de los trabajadores, la opción corresponderá siempre a los mismos, siendo obligada la readmisión si el trabajador optase por esta. Poseerán prioridad de permanencia en la Empresa o centro de trabajo, respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.
2. No podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional por causa o en razón del desempeño de su representación.
3. Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de la Empresa, en las materias propias de su representación, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal desenvolvimiento del proceso productivo, aquellas publicaciones de interés laboral o social, comunicando todo ello previamente a la Empresa y ejerciendo tales tareas de acuerdo con la normativa vigente al efecto.
4. Dispondrán del crédito de horas mensuales retribuidas que la Ley determina. A nivel de Obras Públicas empresa y/o centro de trabajo, el crédito de horas retribuidas correspondientes a los miembros de Comités de Empresa, Delegados de Personal y Servicios Relacionados con las Mismas y su ReglamentoDelegados Sindicales será acumulable por periodos anuales, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza en uno o varios de sus componentes, sin rebasar el máximo total que determina la Ley, previa notificación a favor la Dirección de la Tesorería Empresa por parte de la Federaciónlas Federaciones Sindicales firmantes del presente Convenio, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio cuyas candidaturas se hayan presentado o en representación de las cuales actúen sindicalmente, pudiendo quedar relevado o relevados de los trabajos sin perjuicio de su remuneración. La gestión de la construcción bolsa de sus oficinashoras sindicales corresponderá a las citadas Federaciones, almacenesprevia cesión firmada por los titulares individuales de tales derechos. Las Federaciones Sindicales, bodegas e instalaciones y, o en su nombre la Sección Sindical correspondiente, notificará trimestralmente a la empresa la previsión de utilización de estas horas por parte de los miembros del Comité, Delegados de Personal, Delegados Sindicales y Delegados de Prevención. En cualquier caso, para la utilización de horas acumuladas deberá ser conocida previamente por la empresa.
5. Sin rebasar el máximo legal, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen los gastos miembros de traslado Comités o Delegados de personal, a fin de prever la maquinaria y equipo de construcción e inicio asistencia de los trabajos objeto del presente contratomismos a cursos de formación organizados por sus sindicatos, así como para la compra y producción institutos de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesformación u otras Entidades.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación, [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Importante Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de suministro de bienes, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento de contrato, o biendebe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 1 contract
Samples: Bases Estándar De Licitación Pública
GARANTÍAS. “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato La Consultora otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA Xxxxxxxx - INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor DESARROLLO DE LA MUJER, Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad al artículo treinta y cinco de la Tesorería de la FederaciónLACAP, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido valor contratado; la vigencia deberá de los trabajos, por carta exceder en sesenta días posteriores al vencimiento del plazo del presente contrato y deberá entregarse a la Unidad de crédito irrevocable por Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Instituto Salvadoreño para el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten Desarrollo de la realización Mujer, dentro xx xxxx días hábiles posteriores a la firma del contrato.. VIII) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de la Administradora de Contrato, a la Técnica de la Unidad de Comunicaciones, teniendo como atribuciones las establecidas en los mismosartículos ochenta y dos Bis, de vicios ocultos la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP. IX) ACTA DE RECEPCIÓN: Corresponderá a la Administradora del Contrato en coordinación con La Consultora, la elaboración y firma de las actas de recepción, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. X) MODIFICACIÓN: El presente contrato podrá ser modificado o ampliado en sus plazos y vigencia antes del vencimiento de cualquier otra responsabilidad su plazo, de conformidad a lo establecido en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir los artículos ochenta y tres A y B de la fecha LACAP, debiendo emitir el contratante la correspondiente resolución, modificativa, debiendo La Consultora en caso de entrega-recepción ser necesario modificar o ampliar los plazos y montos de la Garantía de Cumplimiento de Contrato según lo indique el contratante y formará parte integral de este contrato. XI) PRÓRROGA: Previo al vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podrá ser prorrogado de conformidad a lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP y setenta y cinco del RELACAP; en tal caso, se deberá modificar o ampliar los trabajos.plazos y montos de la
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” Comprador deberá otorgar en favor del Vendedor la(s) garantía(s) que se obliga señale(n) en el Numeral VI de las Condiciones Particulares del Contrato, la cual se sujetará a constituir las siguientes reglas según corresponda: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. El Comprador suscribirá en favor del Vendedor un pagaré en blanco con carta de instrucciones conforme el modelo del Anexo 1. Prepago. Si el Término de Vigencia es igual o superior a un mes, tres (3) días hábiles antes del inicio de cada mes, el Comprador pagará anticipadamente el Precio de la Cantidad de Energía Contratada de cada Día de Gas del respectivo mes, consignando a órdenes del Vendedor, en la formacuenta para pagos establecida en el numeral XII de las Condiciones Particulares, términos y procedimientos previstos la suma resultante de multiplicar la Cantidad de Energía Contratada por la Ley el Precio establecido en el Numeral V de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor Condiciones Particulares liquidado en pesos de la Tesorería Republica de Colombia a la TRM del día en que se efectúa el prepago por el número de Días de Gas del respectivo mes. Si el Término de Vigencia es inferior a un mes, antes del inicio del ciclo de nominaciones de suministro de cada Día de Gas, el Comprador pagará anticipadamente el Precio de la FederaciónCantidad de Energía Contratada del respectivo Día de Gas, por consignando a órdenes del Vendedor, en la totalidad del monto concedido como anticipo tanto cuenta para que “El Contratista” realice pagos establecida en el sitio numeral XII de las Condiciones Particulares, la suma resultante de multiplicar la Cantidad de Energía Contratada por el Precio establecido en el Numeral V de las Condiciones Particulares liquidado en pesos de la Republica de Colombia a la TRM del día en que se efectúa el prepago. El Comprador deberá remitir al Vendedor el respectivo comprobante de la consignación dentro del término otorgado para efectuar el prepago. Posteriormente, el Vendedor facturará al Comprador el Precio de la Cantidad de Energía Contratada de los trabajos Días de Gas del respectivo mes o de los Días de Gas del suministro de conformidad con lo estipulado en el presente Contrato e imputará a dicha factura los valores recibidos a título de prepago. Si efectuada la construcción de sus oficinasimputación previamente señalada, almacenesllegaran a existir valores en favor del Vendedor, bodegas e instalaciones yel Comprador los pagará inmediatamente; por el contrario, si llegaran a existir valores en su casofavor del Comprador, el Vendedor los devolverá dentro del término establecido para los gastos de traslado el pago de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto factura dentro del presente contratoContrato. Si cuando se dé por terminado el Contrato aún existen dineros en poder del Vendedor a título de prepago, así como para la compra serán imputados a cualquier obligación de pago que tenga el Comprador con el Vendedor en relación con el Contrato, se encuentre o no en xxxx, y producción de materiales que si llegase a quedar un saldo en favor del Comprador, el Vendedor se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, lo devolverá dentro de los quince cinco (5) días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores siguientes a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) terminación del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosContrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Compraventa De Derechos De Suministro De Gas Natural
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir − Aquellos oferentes cuyas ofertas superen el monto máximo establecido para las Licitaciones Abreviadas deberán presentar con carácter obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de $ 238.880,00 (pesos uruguayos doscientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta con 00/100). − Los oferentes deberán realizar los depósitos de mantenimiento de oferta previo al acto de apertura en la forma, términos y procedimientos previstos virtud del carácter obligatorio de dicho depósito declarado por la Ley Administración de Obras Públicas acuerdo a lo establecido por el Art.64 del T.O.C.A.F., y artículo 9.2 xxx Xxxxxx Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios Relacionados con las Mismas y su ReglamentoNo Personales – Decreto Nº131/2014. − Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberán presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación del total adjudicado. − Los depósitos deberán efectuarse a favor de A.S.S.E., en efectivo o transferencia bancaria (solicitar número de cuenta), aval bancario, póliza de Seguro o certificación bancaria, de que en la Tesorería Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden de la Federación, por Administración. Será carga del oferente proporcionar a la totalidad del monto concedido como anticipo tanto Administración los datos que le permitan identificar el depósito en forma previa a la apertura para que “El Contratista” realice los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de oferta y en el sitio plazo que corresponda para los Depósitos de Garantía de Fiel Cumplimiento. Los documentos expedidos por bancos privados deberán contener firmas certificadas por escribano público. − En caso que el documento de depósito de mantenimiento de oferta establezca fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento cincuenta días, y deberá encontrarse vigente hasta el comienzo de la ejecución de la contratación. − La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente durante todo el período de contratación (hasta finalizada la garantía de los trabajos la construcción vehículos). En caso de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado vencimiento de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente citada garantía sin haber finalizado el contrato, así como el proveedor deberá renovarla con una antelación mínima de 30 días. − Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesel presente llamado.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Abreviada
GARANTÍAS. “El Contratista” '' se obliga a constituir en la forma, términos térn1inos y procedimientos procedin1ientos previstos por la Ley !x Xxx de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su ReglamentoRegiamento, las garantías siguientes:: CONTRATO No. 3-4-CE-A-588-W-0-3
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la !a totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “"El Contratista” " realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria maquinaría y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, . así como para la !a compra y producción de materiales que se instalen permanentepermanentemente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada por "E! Contratista" previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados naturales siguientes a partir !a fecha de que “El Contratista” reciba copia notificación del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “"El Contratista” '· reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La : la garantía subsistirá subsistira hasta la total amortización de los !os anticipos correspondientes, asi mismo debera presentar al área responsable de los trabajos (Residencia General de Carreteras Federales) un programa en el que se establezca la forma en que se ap!ícará dicho anticipo, en términos de lo previsto en el artículoí 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la !a Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%°/o) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS OBRA MAL EJECUTADOS EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- “"El Contratista” " garantizará los trabajos traba1os dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la !a fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%clento ( 1Oº;b) del monto total ejercido de los trabajosla obra, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%°/o) del monto total ejercido de los serviciosla obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%°/o) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier cuaiquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra Pública
GARANTÍAS. “El ContratistaLA EMPRESA” se obliga a constituir en la forma, forma y términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoque a continuación se señalan, las garantías siguientessiguientes garantías:
Aa) FIANZA PARA Pagaré que garantice la debida aplicación de las dos ministraciones y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, para lo cual “LA EMPRESA” se obliga a otorgarlo a la firma del presente contrato a favor del Presidente de “EL ANTICIPO.- Fianza CEPSE” en su calidad de acreedor, quien deberá endosarlo a favor de la Tesorería “EL ORGANISMO ESTATAL”, de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicho pagaré será equivalente al total del valor de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para acción que “El Contratista” realice se consigna en el sitio presente instrumento y deberá suscribirlo “LA EMPRESA” por sí, o a través de los trabajos la construcción su representante legal que tenga facultades para ello y por un aval, quien deberá ser propietario de sus oficinasun inmueble amparado en Escritura Pública y se encuentre libre de gravamen. La devolución de dicha garantía será a petición del suscriptor, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado previa solicitud y verificación de la maquinaria debida aplicación de las dos ministraciones por “EL CEPSE” y equipo “EL ORGANISMO ESTATAL”.
b) Póliza de construcción e inicio fianza que garantice el cumplimiento de los trabajos objeto del todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentebuena calidad, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposdefectos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónderivada de la ejecución de la acción. Esta garantía tendrá una Dicha póliza de fianza, deberá amparar el periodo de vigencia de doce meses contados del presente contrato a partir de la fecha de su suscripción y 12 (doce) meses posteriores a la entrega-recepción de los trabajosdicha acción. Esta garantía será equivalente al monto de la primera ministración, es decir, por el 60% del monto total de la acción, a favor de “EL CEPSE” como primer beneficiario y “EL ORGANISMO ESTATAL” como segundo beneficiario. La póliza de fianza deberá entregarse en un periodo que no excederá de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este contrato y deberá ser expedida por cualquier Institución Afianzadora Mexicana debidamente autorizada de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicha garantía será liberada mediante escrito expedido por el representante de “EL CEPSE” y “EL ORGANISMO ESTATAL” al término de su vigencia. En el supuesto de que “LA EMPRESA” incumpla con lo establecido en el Calendario de Ejecución de la Acción, “EL CEPSE” con asesoría de “EL ORGANISMO ESTATAL” procederá a efectuar la aplicación xx xxxxx convencionales de acuerdo a lo señalado en la cláusula décima cuarta del presente Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Educational Action
GARANTÍAS. “El Contratista” Los PRESTATARIOS garantizan el cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes habidos y por haber sin ninguna limitación y, en especial con:
a) Garantía prendaria sin desplazamiento sobre el Vehículo: Marca , Tipo , Año , Chasis No. , Motor No. , Póliza de Importación No. Placa de Circulación No. , Registro Único del Automotor (RUA) No. de su propiedad (de propiedad de , GARANTE(S) de la presente obligación). Los mencionados bienes se obliga localizan en . Se señala(n) depositario(s) gratuito(s) de la prenda al (los) GARANTE(S) quien(es) declara(n) recibirla a constituir su entera satisfacción, obligándose a presentarla en el momento y lugar que la formaIFD determine, términos o en su defecto a requerimiento de una autoridad judicial y procedimientos previstos a responder en su caso por el deterioro o disminución de su valor en caso de que pueda verse afectada.
b) Primera y Preferencial hipoteca sobre el inmueble ubicado en , de m2 de extensión superficial, cuyo derecho propietario se encuentra registrado en Derecho Reales con Matrícula de Folio Real N° , Asiento No. de fecha , de su propiedad (de propiedad de La garantía hipotecaria constituida sobre el bien inmueble referido, comprende todos sus usos, costumbres, servidumbres, construcciones, instalaciones, ampliaciones, así como mejoras establecidas y por establecerse, sin reserva, exclusión ni limitación alguna. La emisión de los documentos legales necesarios para la inscripción y liberación del bien otorgado en garantía será realizada por la Ley entidad supervisada. Los gastos notariales y de Obras Públicas inscripción y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, levantamiento de las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza en los registros pÚblicos correspondientes, serán asumidos por los PRESTATARIOS. En virtud a lo establecido por los artículos 1362 y siguientes del Código Civil, los PRESTATARIOS y/o los GARANTES, declaran ser propietarios de los bienes dados en hipoteca y/o prenda y, por tanto, tienen la capacidad para gravarlos y enajenarlos. Los PRESTATARIOS y/o los GARANTES se comprometen a no transferir, constituir nuevas prendas e hipotecas sobre los bienes dados en garantía, excepto a favor de la Tesorería IFD, siendo nulo cualquier acto o contrato sin la autorización previa de la FederaciónIFD, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice además de incurrir en el sitio delito de estelionato en caso de disponer de los trabajos bienes gravados sin la construcción mencionada autorización. Los PRESTATARIOS, y/o los GARANTES se obligan a dar aviso a la IFD de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales cualquier cambio que se instalen permanenteproduzca, conforme deterioro, desmejora, depreciaciones o cualquier riesgo respecto a la Cláusula Quinta Oficina Central: Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Nº 27 entre 16 y 17 de Obrajes, Edificio CRECER IFD. 9 LíneaGratuita:000-00-0000 • Telf. :(000-0)0000000 • La Paz - Bolivia conservación, que puedan sufrir los bienes gravados. El aviso deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, realizarlo por escrito dentro de los quince tres días naturalessiguientes de ocurrido el hecho. Los PRESTATARIOS, contados a partir de y/o los GARANTES hacen constar que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para contra los ejercicios subsecuentes, a partir de bienes dados en garantía no pesan más gravámenes que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza que se constituyen a favor de la Tesorería IFD. Tampoco existe al momento de constitución de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de garantía acción rescisoria, expropiatoria, ni juicios pendientes que menoscaben su derecho propietario sobre los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Loan Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” Todas las garantías se obliga a constituir presentarán en la formaDirección del Departamento de Contaduría de la Corte Electoral, términos sita en la xxxxx Xxxxxxxxx Xx. 0000, 0° xxxx, xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx.. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara. La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías. Las garantías se constituirán a la orden de la CORTE ELECTORAL, y procedimientos previstos podrán consistir en: - Depósito en efectivo, fianza o aval bancario de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay. - Póliza de Seguro de fianza emitida por el Banco de Seguros la Ley República Oriental del Uruguay. - Bonos xxx Xxxxxx de Obras Públicas la República Oriental del Uruguay. No se admitirán garantías personales de especie alguna. Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas siempre que todas ellas sean constituidas a nombre de la CORTE ELECTORAL y Servicios Relacionados que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual. En todos los casos la garantía respectiva se constituirá en la moneda de la oferta, con las Mismas y su Reglamentoexcepción de los bonos xxx xxxxxx. Para cualquiera de estas formas, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza estarán a favor disposición de la Tesorería Corte Electoral y los contratos originados por éstas, deberán contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro. El documento justificativo de la Federaciónconstitución de garantías deberá contener necesariamente el número de la licitación y la designación de la CORTE ELECTORAL como Organismo que realizó el llamado. A fin de asegurar la ejecución de las garantías, por la totalidad Corte Electoral comunicará cada incumplimiento del monto concedido como anticipo tanto para oferente al asegurador, a través de comunicaciones y/o resoluciones que “El Contratista” realice aplican sanciones o rescinden el contrato, según las condiciones establecidas en el sitio las pólizas de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones seguros y, en su casolos artículos 634 a 692 del Código de Comercio. Cuando la Corte Electoral deba proceder al cobro de las garantías, para el importe será el que resulte del valor de las mismas en pesos, dólares, o tipo de unidad en que se hubiere constituido. La devolución de las garantías se realizará de oficio o se solicitará mediante nota dirigida a la Corte Electoral, en los gastos casos que corresponda según este Xxxxxx. Al disponerse la devolución de traslado las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista. Las resoluciones que dispongan la maquinaria y equipo de construcción e inicio rescisión de los trabajos objeto del presente contratocontratos o el cobro de multas a deducirse de las garantías, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme serán notificadas a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente empresa aseguradora o institución que corresponda y, dispondrán la intimación de pago y/o cumplimiento del contrato a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesempresa contratista.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” cumplimiento puntual y completo de las obligaciones 1, 3.1, 3.2 y 3.3, incluidos los pagos derivados del incumplimiento de las mismas (cláusula de penalización e indemnización de daños) se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos garantizará mediante aval bancario por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez importe xxx xxxx por ciento (10%) del monto total ejercido precio de la parcela, que se prestará en el acto de la formalización de la Escritura Pública. A la puesta en marcha de la actividad, el adquirente deberá acreditar fehacientemente ante SEPIVA, la realización de la inversión proyectada, y de las medidas implementadas de respeto del medio ambiente, así como la creación del empleo en el emplazamiento, procediéndose, en su caso, a la liberación del aval por parte de SEPIVA. Este aval tendrá validez hasta que SEPIVA resuelva expresamente su cancelación. El aval bancario deberá ajustarse al modelo establecido en el Anexo V de este pliego. En cualquier caso, SEPIVA tendrá derecho a compensar los derechos de cobro que pueda tener contra el adjudicatario por cualquier causa o concepto con cualquier obligación de pago que SEPIVA pudiese tener frente al adjudicatario por cualquier concepto. 10 INCUMPLIMIENTOS En caso de incumplimiento por el adjudicatario de alguna de las obligaciones contenidas en el presente pliego, SEPIVA se reserva la facultad de resolver el contrato, con el resarcimiento de daños y perjuicios y abono de los trabajosintereses a que hubiere lugar en virtud de lo dispuesto en el articulo 1.124 del Código Civil. Sin perjuicio de lo anterior, por carta las obligaciones contenidas en los apartados 2 y 3.3 de crédito irrevocable por la cláusula 9 anterior, tendrán el equivalente carácter de condición resolutoria expresa de la compraventa a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad. Dichas condiciones resolutorias gozarán del primer rango registral respecto al cinco por ciento título de adquisición del derecho de propiedad, excepto para el caso de que el adquirente haya acordado un préstamo con garantía hipotecaria (5%primera hipoteca) para la adquisición de la parcela o parcelas, en los términos previstos en las cláusula 8 de este Pliego y SEPIVA hubiese accedido a autorizar la posposición registral de sus condiciones resolutorias otorgando prioridad a la hipoteca en cuestión. A tal efecto, SEPIVA realizará las manifestaciones oportunas en la escritura pública de compraventa a favor del monto total ejercido de los serviciosadquirente, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto y prestará su razonable colaboración en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismostrámites registrales necesarios. En tales casos, XXXXXX tendrá también derecho a resolver el presente contrato de vicios ocultos o compraventa en caso de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir se declare por la entidad financiera el vencimiento anticipado de la fecha financiación garantizada con la hipoteca sobre la parcela. En caso de entrega-recepción que en el momento de ejercitar el derecho a la resolución del contrato por parte de SEPIVA existieran cualesquiera construcciones o accesiones sobre los trabajos.terrenos afectados, las mismas quedarán a beneficio de SEPIVA, quedando ésta obligada a compensar al comprador con un ochenta por ciento (80%) del valor de lo construido según la valoración que realice un perito designado por SEPIVA. SEPIVA podrá requerir en cualquier momento la acreditación del cumplimiento de estos requisitos y condiciones. Igualmente, los adjudicatarios se obligan a comunicar oportunamente todos aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula anterior. XXXXXXX 000 XXXXXXX 000 CALLE A 603 601 602 M6 608 606 609 607 605 XXXXX X-0 000 604 701 702 703 704 706 707 708 705 CALLE I CALLE C CALLE E CALLE F CALLE A CALLE G CALLE X 16 XXXXX X XXXXX X XXXXX X XXXXX X-0 CALLE C 202 203 408 201 402 403 404 405 406 407 409 401 M2 M4 413 412 411 410 418 417 416 415 414 XXXXX X-0 CALLE E 101 102 M1 308 309 310 301 302 303 304 305 306 307 503 504 505 M5 506 507 508 509 501 502 M3 320 321 319 318 316 314 315 326 324 322 312 106 104 105
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Condiciones
GARANTÍAS. “4.1. Garantía Provisional.- Cuando se exija garantía provisional deberá incluirse en el expediente justificación de las razones por las que estima procedente su exigencia para ese contrato en concreto. El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor importe de la Tesorería garantía provisional, en caso de la Federaciónque se exija, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice será el señalado en el sitio citado apartado II.5 del Cuadro de los trabajos la construcción Características de sus oficinaseste Pliego, almacenesno pudiendo ser superior al 3 por 100 del Presupuesto base de licitación, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidoIVA excluido. La garantía subsistirá hasta provisional se constituirá en metálico depositándolo en la total amortización Caja General de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de la Tesorería Ahorro, Cooperativas de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosCrédito, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta establecimientos financieros de crédito irrevocable o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido contrato de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto Seguro de Caución celebrado en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónlas formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados será devuelta a partir los interesados inmediatamente después de la fecha adjudicación del contrato, excepto al adjudicatario. La garantía provisional responderá del mantenimiento de entrega-recepción las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación del contrato y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el Apartado II.5.1 del Cuadro de Características y garantice solidariamente a todos los trabajosintegrantes de la unión temporal. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.
4.2. Garantía Definitiva.- El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación, está obligado a constituir la garantía definitiva, en el plazo xx xxxx días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento para su presentación, por el importe señalado en el apartado II.5.2 del Cuadro de Características. Las garantías definitivas se constituirán en metálico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas, se constituirán a disposición del Órgano de Contratación (LFP SA), en la Caja General de Depósitos, salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado II.5 del Cuadro de Características.
4.3. Garantía Complementaria.- Para el establecimiento, o no, de una garantía complementaria, se estará a lo indicado en el apartado II.5.3 del Cuadro de Características de este Pliego. En caso de ser necesario presentar garantía definitiva y complementaria, podrán depositarse de forma conjunta.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a constituir en la formapresentar entre: Boleta de Garantía, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía a Primer Requerimiento o Póliza Seguro de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Caución a Primer Requerimiento. La presentación de las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme las condiciones establecidas en el presente DBC, independientemente de que la propuesta sea presentada electrónicamente o de manera física. El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral u optar por el depósito a favor la cuenta corriente fiscal de titularidad xxx Xxxxxx General de la Tesorería Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de la FederaciónGarantía de Seriedad de Propuesta. Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, por cuando lo requiera, podrá solicitar la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado presentación de la maquinaria y equipo Garantía de construcción e inicio Seriedad de los trabajos objeto del presente contratoPropuesta o depósito por este concepto, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte equivalente al uno por ciento (201%) del monto total del Precio Referencial de la contratación, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). “No corresponde en el presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro proceso de los quince días naturales anteriores a contratación”. En caso de contratación por ítems o lotes, la recepción formal Garantía de los mismos, sustituyendo la fianza vigente Seriedad de cumplimiento por otra garantía que a su elección Propuesta podrá ser mediante fianza solicitada, cuando el Precio Referencial del Ítem o Lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el equivalente total de ítems o lotes al diez que se presente el proponente; o por ciento (10%) del monto total ejercido cada ítem o lote. “No corresponde en el presente proceso de los trabajoscontratación”. En el caso de Servicios Generales Discontinuos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten no se requerirá la presentación de la realización Garantía de los mismos, Seriedad de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosPropuesta.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for General Services
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir Contratista de acuerdo con lo establecido en la formaLey 80 de 1993, términos y procedimientos previstos por la Ley 1150 de Obras Públicas 2007, el Decreto 1082 de 2015 y Servicios Relacionados de conformidad con las Mismas y su Reglamento, el estudio efectuado según la matriz de análisis de la exigencia de las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza destinadas a amparar al FNGRD contra los riesgos de incumplimiento del contrato y calidad del servicio, el contratista deberá constituir a favor de la Tesorería Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de la FederaciónDesastres — UNGRD, Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD- FIDUPREVISORA identificado con Nit.900.978.341-9, una garantía Única expedida por la totalidad compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare
1. Cumplimiento del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en contrato: Por el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto 10% del presente valor total del contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme con una duración igual a la Cláusula Quinta del contrato y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturalesSEIS (6) meses más, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia la suscripción del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientesmismo.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por 2. Calidad del servicio: Por el veinte por ciento (20%) 10% del monto valor total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores , con una duración igual a la recepción formal de los mismosdel Contrato y SEIS (6) meses más, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha suscripción del mismo. Al anterior plazo de entrega-recepción vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que los términos de la garantía única cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los trabajosmismos ocasionada por el lapso que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución. PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, y estar expedida por una aseguradora reconocida en el país con domicilio en la ciudad de Bogotá y autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. PARÁGRAFO SEGUNDO: El beneficiario o asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto por estas tres Entidades: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES NIT. 900.978.341-9 y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá entregar la póliza debidamente constituidas y firmadas expedidas por la compañía aseguradora.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
GARANTÍAS. a) GARANTIA DE BUENA INVERSION DE ANTICIPO: Para garantizar el correcto manejo de la cantidad anticipada que será por un monto equivalente hasta el treinta por ciento sobre el valor total del contrato siendo este de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS XX XXXXX DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($37,696.69) el anticipo será de ONCE MIL TRESCIENTOS NUEVE DOLARES CON UN CENTAVO XX XXXXX DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($11,309.01), “El ContratistaLA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley rendirá Garantía de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza Anticipo a favor de la Tesorería de la Federacióndel “CONTRATANTE”, por la totalidad un valor equivalente al cien por ciento del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio valor total del anticipo, esta garantía deberá ser rendida antes de los trabajos la construcción de sus oficinasrecibir dicho anticipo, almacenes, bodegas e instalaciones y, y deberá mantenerse vigente en su casototalidad, para los gastos mientras no se haya hecho efectiva a “EL CONTRATANTE” su amortización total, no considerándose como amortizada la que solo conste en documento; b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento de traslado las obligaciones contractuales, “LA CONTRATISTA” presentó Garantía de la maquinaria y equipo Cumplimiento de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación Contrato por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER valor de CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS XX XXXXX DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.ESTADOS
Appears in 1 contract
Samples: Contract
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga proponente deberá constituir la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA a la que hace referencia el numeral 4.1.7 de este pliego de condiciones. Con el fin de amparar los riesgos derivados de la ejecución, dentro del término indicado en el cronograma de este proceso , el OPERADOR deberá constituir por su cuenta y entregar una Garantía Única de las permitidas en la formael Decreto 4828 de 2008, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientesque contemple los siguientes amparos:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación6.7.1. DE CUMPLIMIENTO, por la totalidad con un valor asegurado del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total valor del presente contrato, por su término de duración y cuatro (4) meses más, y que incluya el pago de multas y cláusula penal pecuniaria.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER 6.7.2. DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosBUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente cien por ciento (100%) de su valor, por la duración del contrato y cuatro (4) meses más.
6.7.3. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, con un valor asegurado xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del mismo.
6.7.4. DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES al personal vinculado para la ejecución del contrato, que tenga un valor asegurado igual al diez por ciento (10%) del monto valor global del contrato, y una vigencia igual a la sumatoria del plazo de ejecución del contrato, más el plazo de liquidación del mismo, más tres (3) años. La garantía deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES PUBLICAS. El beneficiario o asegurado de tales garantías, deberá ser NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, NIT 830.114.475-6.
6.7.5. Adicionalmente, el OPERADOR deberá presentar una PÓLIZA COLECTIVA DE SEGURO DE VIDA, vigente durante el término de ejecución del contrato, para los escoltas vinculados en la ejecución del contrato, que debe incluir los siguientes amparos:
I. Muerte por cualquier causa incluido el suicidio, por un valor asegurado de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000.oo) M/L por persona.
II. Incapacidad total ejercido y permanente por un valor asegurado de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000.oo.) M/L por persona
III. Gastos médicos por un valor de Un Millón de Pesos ($1.000.000.oo) M/L, por persona.
IV. Auxilio funerario de Tres Millones de Pesos ($3.000.000.oo) M/L, por persona. Deberá también cumplir con la Cláusula de Indemnidad contemplada en el artículo 1º del decreto 931 de 2009, el cual modificó el artículo 6 del Decreto 4828 de 2008 en razón al objeto y obligaciones del contrato. El OPERADOR ampliará los plazos iniciales de los trabajosamparos en el evento de extenderse el plazo fijado para la ejecución del contrato, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización e incrementará las coberturas de los mismos, de vicios ocultos o acuerdo con las adiciones que se efectúen, en caso de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosser necesario.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Security Services
GARANTÍAS. De cumplimiento.- “El ContratistaEL PROVEEDOR” se obliga a constituir en la formaqueda exento de presentar fianza, términos y procedimientos previstos por de conformidad con el artículo 48 ante penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público, en virtud de que el monto adjudicado está comprendido dentro de las operaciones para la suscripción de contratos en forma directa, con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor fundamento en el artículo 42 párrafo primero de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratoXxx xx xxxxxx, así como para la compra lo establecido en los numerales C.4.2.1 y producción C.5.1 de materiales que se instalen permanentelas Políticas Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, conforme arrendamientos y servicios de “LA COMISIÓN”. De calidad.- “EL PROVEEDOR” deberá presentar por escrito a la Cláusula Quinta Dirección de Producción y/o al Departamento de Mantenimiento, que los detectores xx xxxxx de papel – WEB DETECTOR HEADS tendrán un garantía mínima de doce (12) meses y deberá ser presentada previamente a en caso de detectarse inconsistencias con las especificaciones, “EL PROVEEDOR” garantizará la entrega sustitución de los anticipos, dentro detectores xx xxxxx de los quince papel – WEB DETECTOR HEADS en un plazo no mayor a cinco (05) días naturales, contados a partir hábiles después de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la haber recibido notificación por escrito parte del monto del anticipo concedidoárea usuaria. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza De vicios ocultos. - “EL PROVEEDOR” quedará obligado ante “LA COMISIÓN” a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten defectos, vicios ocultos y de la realización calidad de los mismosbienes, de vicios ocultos o así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido hubieren incurrido, de conformidad con lo establecido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir el cardinal 53, párrafo segundo de la fecha Ley de entrega-recepción Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “LA COMISIÓN” no se obliga a recibir los bienes que lleguen en mal estado hasta que “EL PROVEEDOR” realice las correcciones o reposiciones requeridas, sin que ello implique la extensión en el plazo de los trabajosentrega o justificación alguna para evitar la penalización que procediere.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Adquisición
GARANTÍAS. “El Contratista” Para la exigencia, o para la no exigencia, de la GARANTÍA PROVISIONAL, se obliga a constituir estará alo indicado en el apartado Ddel Cuadro de Características del presente Pliego. Si se exige, será la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas señalada en el citado Apartado y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor importe no podrá ser superior al 3 por 100 del Presupuesto de la Tesorería de la Federación, por la totalidad licitación del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción IVA excluido (apartado B del Cuadro de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega Características de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidoeste Pliego). La garantía subsistirá hasta provisional se constituirá en metálico depositándolo en la total amortización Caja General de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de la Tesorería Ahorro, Cooperativas de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismosCrédito, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta establecimientos financieros de crédito irrevocable o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas, según lo dispuesto en el equivalente al cinco por ciento (5%) apartado D.1 del monto total ejercido Cuadro de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónCaracterísticas. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados será devuelta a partir los interesados inmediatamente después de la fecha adjudicación del contrato, excepto al ADJUDICATARIO. Esta garantía responderá del mantenimiento de entrega-recepción las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del ADJUDICATARIO hasta la formalización del contrato. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente a todos los trabajosintegrantes de la unión temporal. El ADJUDICATARIO está obligado a constituir una GARANTÍA DEFINITIVA, cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación del contrato por el importe indicado en el apartado D del Cuadro de Características. Las garantías definitivas se constituirán en metálico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas se constituirán a disposición del Órgano de Contratación (LFP, S.A.) en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales, salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado D.1 del Cuadro de Características. Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características de este Pliego. En caso de ser necesario presentar garantía definitiva y complementaria, podrán depositarse de forma conjunta.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga EL CONTRATISTA entregó a constituir en la formasuscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, términos irrevocable, incondicional y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentorealización automática a sólo requerimiento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato13: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación[INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los trabajoscasos de prestación de servicios de ejecución periódica, por carta si el postor ganador de crédito irrevocable por el equivalente al cinco la Buena Pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto total ejercido del contrato original como garantía de los serviciosfiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten a través de la realización retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de los mismospagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias14: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-las obligaciones garantizadas. Garantía por el monto diferencial de la propuesta15: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de los trabajosla prestación.
Appears in 1 contract
Samples: Bases Estándar De Concurso Público
GARANTÍAS. “El Contratista” EL PROVEEDOR se obliga a constituir mediante carta de crédito o fianza otorgada por institución de fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma, los términos y procedimientos previstos por de la Ley de Obras Públicas Instituciones de Seguros y Servicios Relacionados con de Fianzas, a garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor obligaciones derivadas de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yeste Contrato, en su caso, para especial la de entregar los gastos bienes adquiridos de traslado de acuerdo a la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratocalidad requerida por LA EMPRESA CONTRATANTE, así como para la compra responder por su correcta operación y producción funcionamiento (defectos y vicios ocultos) durante un período de materiales que se instalen permanente, conforme 12 (doce) meses posteriores a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la última entrega de los anticiposbienes atendiendo para esto el modelo de póliza que LA EMPRESA CONTRATANTE entregó a EL PROVEEDOR en el pliego de requisitos La garantía corresponderá a un 10% del valor total del contrato sin incluir el IVA. En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinen o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA EMPRESA CONTRATANTE, a su elección, podrá exigir a EL PROVEEDOR su reparación, si ésta resulta factible, en cuyo caso EL PROVEEDOR cubrirá todos los gastos que se originen, o bien, LA EMPRESA CONTRATANTE ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal prevé. La garantía presentada será divisible para las obligaciones contractuales. Las garantías para el Cumplimiento y Calidad (Defectos y Vicios Ocultos) que solicite LA EMPRESA CONTRATANTE, se sujetarán al modelo establecido en el pliego de requisitos. EL PROVEEDOR deberá de entregar la garantía de cumplimiento y calidad en la Oficina Administrativa de la C.H. Pdte. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, ubicada en Carretera Hermosillo Sahuaripa km. 000, Xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X.X. 85640 Tel. 000 000 0000, dentro de los quince 7 (siete) días naturaleshábiles posteriores a la formalización del contrato, contados en un horario de 8:00 a partir 16:00 horas de que “El Contratista” reciba copia lunes a viernes. Nota: Cuando la adjudicación del acta contrato sea inferior al monto de fallo cuatro mil Dólares equivalente en moneda nacional, de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir acuerdo al tipo de que “El Contratista” reciba la notificación cambio publicado por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización el Banco de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería México en el Diario Oficial de la Federación del día de la emisión y notificación del fallo, NO APLICARÁ el requisito de Garantía de Cumplimiento y de calidad del Contrato. Para el envío de la fianzas electrónicas, se deberá enviar a “la Contratante” a los correos electrónicos de: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere otorgado la garantía respectiva en los términos pactados, el Administrador del contrato deberá informar al Área Jurídica para que de considerarlo conveniente se inicien los Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para el supuesto de convenios modificatorios que no se encuentren cubiertos por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores la garantía originalmente otorgada, EL PROVEEDOR deberá presentar la ampliación a la recepción formal garantía respectiva; la entrega por parte del proveedor, del citado documento no deberá de los mismosexceder de 7 (siete) días hábiles posteriores a la formalización del convenio modificatorio respectivo. Cumplidas las obligaciones de EL PROVEEDOR, sustituyendo la fianza vigente a satisfacción de LA EMPRESA CONTRATANTE, este podrá solicitar al administrador del contrato una constancia de cumplimiento por otra garantía que a de sus obligaciones contractuales y su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos anuencia para ello, para responder de los defectos que resulten la cancelación de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucióngarantía otorgada. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir Con dicha constancia EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito la liberación de la fecha garantía al área administradora de entrega-recepción de los trabajosla misma.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Art. 9.Tipos y formas de Garantía:
9.1. Garantía de mantenimiento de la oferta:Los oferentes deberán acompañar a constituir la propuesta una garantía de oferta del tres por ciento (3 %) del valor total de su oferta, por todo el plazo de mantenimiento de la misma (artículo 14), cuyo comprobante deberá presentarse conjuntamente con la propuesta en el Sobre Presentación. Dicha garantía podrá instrumentarse en alguna de las siguientes formas, salvo en el supuesto de depósito en efectivo, debiendo estar en todos los casos documentada con certificación de firmas:
1) En efectivo, mediante depósito en cuenta oficial del Banco de la Provincia xx Xxxxxxx – Sucursal Nueva Córdoba (Xxxx X. Xxxxxxx N° 141, Córdoba), en boletas de depósito, en la formaCuenta N° 8243/1 – Secretaría General de la Gobernación – Garantías de Depósito – Fondos de Terceros, términos acompañando la boleta pertinente o la que corresponda.
2) En títulos aforados en su valor nominal de la deuda pública nacional, provincial o municipal, bonos xxx xxxxxx o cualquier otro valor similar. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ella ocasione y procedimientos previstos por la Ley diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:garantías.
A3) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza Con aval bancario u otra fianza a favor satisfacción del Gobierno de la Tesorería Provincia xx Xxxxxxx, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano, y principal pagador con renuncia a los beneficios de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice división y excusión en el sitio los términos de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto artículos 1583 al 1587 del presente contratoCódigo Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa.
4) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Estado Provincial, emitida bajo las siguientes condiciones:
a) Calificación “A” o superior para la compra y producción Compañía como mínimo, según surja de materiales constancias de Calificadoras de Riesgos nacionales e internacionales.
b) Reaseguro con que se instalen permanentecuenta, conforme el cual deberá presentarse conjuntamente con la aprobación directa o mediante declaración jurada. Si se constituye en otra plaza distinta de la local, deberá darse cumplimiento a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente obligación contraída en los respectivos documentos en la Ciudad xx Xxxxxxx, renunciando desde su presentación al Fuero Federal o cualquier otro de excepción, sometiéndose a la entrega Jurisdicción de los anticipos, dentro Tribunales en lo Civil y Comercial de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Primera Instancia de la Tesorería Primera Circunscripción Judicial del Poder Judicial de la Federación por el veinte por ciento Provincia xx Xxxxxxx (20%) del monto total del presente contratoXxx xx Xxxx Judicial).
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública
GARANTÍAS. “El Contratista” EL PROVEEDOR se obliga a constituir mediante carta de crédito o fianza otorgada por institución de fianzas autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la forma, los términos y procedimientos previstos por de la Ley de Obras Públicas Instituciones de Seguros y Servicios Relacionados con de Fianzas, a garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor obligaciones derivadas de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yeste Contrato, en su caso, para especial la de entregar los gastos bienes adquiridos de traslado de acuerdo a la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratocalidad requerida por LA EMPRESA CONTRATANTE, así como para la compra responder por su correcta operación y producción funcionamiento (defectos y vicios ocultos) durante un período de materiales que se instalen permanente, conforme 12 (doce) meses posteriores a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la última entrega de los anticiposbienes atendiendo para esto el modelo de póliza que LA EMPRESA CONTRATANTE entregó a EL PROVEEDOR en el pliego de requisitos La garantía corresponderá a un 10% del valor total del contrato sin incluir el IVA. En caso de que durante el plazo de calidad garantizado los bienes resulten impropios para el uso que se destinen o que disminuyan de tal modo dicho uso, LA EMPRESA CONTRATANTE, a su elección, podrá exigir a EL PROVEEDOR su reparación, si ésta resulta factible, en cuyo caso EL PROVEEDOR cubrirá todos los gastos que se originen, o bien, LA EMPRESA CONTRATANTE ejercerá cualquiera de las acciones que el Código Civil Federal prevé. La garantía presentada será divisible para las obligaciones contractuales. Las garantías para el Cumplimiento y Calidad (Defectos y Vicios Ocultos) que solicite LA EMPRESA CONTRATANTE, se sujetarán al modelo establecido en el pliego de requisitos. EL PROVEEDOR deberá de entregar la garantía de cumplimiento y calidad en la Oficina Administrativa de la C.H. Pdte. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, ubicada en Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx. 000, Xx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx X.X. 00000 Tel. 000 000 0000, dentro de los quince 7 (siete) días naturaleshábiles posteriores a la formalización del contrato, contados en un horario de 8:00 a partir 16:00 horas de que “El Contratista” reciba copia lunes a viernes. Nota: Cuando la adjudicación del acta contrato sea inferior al monto de fallo cuatro mil Dólares equivalente en moneda nacional, de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir acuerdo al tipo de que “El Contratista” reciba la notificación cambio publicado por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización el Banco de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería México en el Diario Oficial de la Federación del día de la emisión y notificación del fallo, NO APLICARÁ el requisito de Garantía de Cumplimiento y de calidad del Contrato. Para el envío de la fianzas electrónicas, se deberá enviar a “la Contratante” a los correos electrónicos de: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx y xxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere otorgado la garantía respectiva en los términos pactados, el Administrador del contrato deberá informar al Área Jurídica para que de considerarlo conveniente se inicien los Medios Alternativos de Solución de Controversias. Para el supuesto de convenios modificatorios que no se encuentren cubiertos por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores la garantía originalmente otorgada, EL PROVEEDOR deberá presentar la ampliación a la recepción formal garantía respectiva; la entrega por parte del proveedor, del citado documento no deberá de los mismosexceder de 7 (siete) días hábiles posteriores a la formalización del convenio modificatorio respectivo. Cumplidas las obligaciones de EL PROVEEDOR, sustituyendo la fianza vigente a satisfacción de LA EMPRESA CONTRATANTE, este podrá solicitar al administrador del contrato una constancia de cumplimiento por otra garantía que a de sus obligaciones contractuales y su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos anuencia para ello, para responder de los defectos que resulten la cancelación de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecucióngarantía otorgada. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir Con dicha constancia EL PROVEEDOR deberá solicitar por escrito la liberación de la fecha garantía al área administradora de entrega-recepción de los trabajosla misma.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El Contratista” De acuerdo con la definición y efectos de la garantía, contenidos en el articulo 1061 del Código de Comercio Colombiano, el asegurado se obliga compromete, bajo su propia cuenta, a:
A. Efectuar una auditaría interna de su oficina prin- cipal, sucursales y agencias, por lo menos una
(1) vez en cada período de doce (12) meses.
X. Xxxxxxxx un libro o un manual con todas las normas e instrucciones escritas emitidas por el asegurado en relación con todos los aspectos de su negocio y con la definición de funciones y deberes de cada empleado, las cuales actualizará con la regularidad que se requiera.
C. Determinar las funciones y deberes de cada empleado de tal manera que a constituir ninguno le sea posible, por sí solo, controlar cualquier transac- ción desde su principio hasta su fin.
D. Reportar cualquier transacción que origine cambio en la forma, términos propiedad o control ejercido sobre el asegu- rado y procedimientos previstos por la Ley en caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor que el asegurado deje de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposinfor- mar tal transacción, dentro de los quince treinta (30) días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir calendario de la fecha en que se llevará a cabo dicha transacción, constituirá la decisión del ase- gurado terminar este seguro a partir del comienzo del plazo de entrega-recepción treinta (30) días mencionado. El pago de alguna pérdida por parte de ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. reducirá la suma total asegurada en la misma cuantía en que se haya realizado el pago con base en este contrato de seguro. La responsabilidad máxima de ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. por cualquier pérdida individual y en el agregado no excederá del monto que se especifica en la carátula de la póliza o en las Condiciones Particu- lares del presente contrato de seguro. Además, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
I. Las pérdidas provenientes de un número plural de eventos, ocurridos durante la vigencia de la presente póliza, de los trabajoscuales haya sido autor principal o en los que se halle implicado un mismo trabajador, se consideran, para todos los efectos de esta póliza, como un solo siniestro.
II. Habrá unidad de evento cuando exista identidad de calificación criminal, medios y resultados.
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Policy
GARANTÍAS. “XII.1) PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El Contratista” se obliga a licitante ganador deberá constituir una fianza de acuerdo al texto establecido en la formael anexo 13, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor del Hospital Regional de la Tesorería Alta Especialidad de la Federación, Ciudad Victoria Bicentenario 2010 en moneda nacional por la totalidad un importe del 10% del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinasmáximo total adjudicado, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme entregare a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente Subdirección de Finanzas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, ubicado en Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx S/N, Área Pajaritos, Cd. Victoria, Tamaulipas con horario de atención de 9:00 a la entrega de los anticipos15:00, dentro de los quince (10) diez días naturalesnaturales después de formalizado el pedido. Para los casos en que la totalidad de los bienes sean entregados en el destino establecido, contados dentro de los 10 días naturales posteriores a partir la formalización del contrato, a solicitud por escrito por parte del proveedor, podrá ser exceptuado de que “El Contratista” reciba copia la obligación de presentar la garantía requerida. Para contratos menores a $50,000.00 M. N., el proveedor podrá optar por presentar cheque certificado o de caja, a favor del acta Hospital Regional de fallo Alta Especialidad de adjudicación yCiudad Victoria Bicentenario 2010, expedido por una institución mexicana de banca y crédito autorizada. De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, iniciará el procedimiento de rescisión de conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley indicada, informando a la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación efectos previstos por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor artículos 59 y 60 de la Tesorería Ley en cita. En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente garantía de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente será proporcional al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.las obligaciones incumplidas
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Internacional
GARANTÍAS. “El Contratista” EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a constituir ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico el Estado de Oaxaca y a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la forma, términos y procedimientos previstos por del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentodel Estado de Oaxaca, las garantías siguientessiguientes garantías:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor I.- Garantía de la Tesorería de la Federaciónanticipo, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada. Esta garantía deberá constituirse previa entrega del anticipo y por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que otorgado.
II.- Garantía de cumplimiento, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, la cual equivaldrá a un 10% (diez por ciento) del monto total estipulado en la Cláusula Segunda, más el impuesto al valor agregado (IVA), debiendo ser entregada por “El ContratistaEL PRESTADOR DE SERVICIOS” realice en el sitio un plazo no mayor de los trabajos 15 (quince) días naturales posteriores a la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado notificación de la maquinaria y equipo adjudicación. La póliza de construcción e inicio de los trabajos objeto fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a “EL FIDELO” a la firma del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, contrato o dentro de los quince días naturalesposteriores a la notificación del fallo y deberá ser expedida por Institución de Fianzas Mexicana, contados a partir de debidamente autorizada. En el supuesto que “El ContratistaEL PRESTADOR DE SERVICIOS” reciba copia del acta no entregue la póliza de fallo de adjudicación yfianza en el plazo pactado en este apartado, para “EL FIDELO” en los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor términos de la Tesorería CLÁUSULA DÉCIMA del presente contrato podrá determinar la rescisión administrativa de este contrato. En el caso que se celebre un convenio modificatorio al contrato en monto o plazo, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza que será conjunta, solidaria e inseparable de la Federación por fianza otorgada para el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará contrato original. De igual manera para garantizar los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, vicios o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía de ello pudieran derivarse, “EL CONTRATISTA”, se obliga a otorgar previamente a la recepción de los trabajos materia del presente contrato una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido, misma que tendrá una vigencia de doce meses meses, contados a partir de la fecha de entrega-la entrega recepción de los trabajos, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, esta fianza expedida por institución afianzadora mexicana, deberá exhibirse en el momento de la recepción formal de los trabajos, a favor la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y ante el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico del Estado de Oaxaca. Independientemente de lo anterior, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, se obliga a elaborar en forma conjunta con “EL FIDELO”, el finiquito de los trabajos, mismo que deberá firmarse en un plazo no mayor xx xxxx días hábiles, siguientes a la fecha de la entrega recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Servicios
GARANTÍAS. “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos establecidos en la formaconvocatoria y bases de Licitación Pública Estatal que dio origen al presente, así como en los términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentodicho ordenamiento legal, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL DE ANTICIPO.- Fianza “El Contratista” dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante “La Secretaría” fianza a favor de la Tesorería Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la FederaciónHacienda Pública del Estado de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe total o parcial del anticipo, cancelándose la misma cuando “El Contratista” realice en haya amortizado el sitio importe total del referido monto. En caso de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que no amortizar “El Contratista” reciba copia del acta el anticipo entregado para la ejecución de fallo los trabajos encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a “La Secretaría” el monto total otorgado a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de adjudicación yla Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para así como a la competencia de los ejercicios subsecuentestribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, a partir de que “El Contratista” reciba Jalisco; la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y “El Contratista”, no hubiese otorgado la fianza para garantizar el anticipo “La Secretaría” no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del contrato.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la Orden de Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante “La Secretaría” fianza a favor de la Tesorería Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Federación Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el veinte por ciento (20%) Impuesto al Valor Agregado. Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción III del monto total Reglamento de la Ley de Obra Pública del presente contratoEstado de Jalisco y sus Municipios.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS.- OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” garantizará los trabajos dentro presentará la póliza de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) % del monto total ejercido importe incluyendo el Impuesto del Valor Agregado, de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten trabajos realmente ejecutados a favor de la realización Secretaría de los mismosInfraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de la cual estará vigente por doce meses contados contado a partir de la fecha de entrega-recepción la suscripción del Acta de Entrega - Recepción Física de los trabajosTrabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. “El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora quien responda ante “La Secretaría”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción III, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra Pública
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación, [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de los trabajosla recepción de la prestación. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por carta en el caso de crédito irrevocable por contratos periódicos de suministro de bienes, si el equivalente al cinco postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total ejercido de los serviciospagos a realizarse, o biende forma prorrateada, aportar recursos líquidos con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por una cantidad equivalente al cinco prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (510%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten del contrato de la realización prestación accesoria como garantía de los mismosfiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados forma prorrateada, con cargo a partir de ser devuelto a la fecha de entrega-recepción de los trabajosfinalización del mismo.”
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. De conformidad con los artículos 48 fracción II y 49 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a fin de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato especifico que se formalice, “El ContratistaEL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a constituir una garantía en la forma, términos moneda nacional (pesos mexicanos) divisible por el cumplimiento fiel y procedimientos previstos por la Ley exacto de Obras Públicas todas y Servicios Relacionados con cada una de las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor obligaciones derivadas de la Tesorería prestación del servicio, mediante garantía de la Federacióncumplimiento expedida por compañía autorizada para ello, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte un importe equivalente al 10% (diez por ciento (20%ciento) del monto presupuesto total máximo del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos contrato especifico antes del Impuesto al Valor Agregado. Deberá entregarse a más tardar dentro de los quince diez días naturales anteriores siguientes a la recepción formal suscripción del instrumento contractual correspondiente en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales, ubicada en Xxxxx Xxxxxx Xx. 00, xxxxxxx Xxxxxx X.X. 00000 Demarcación Territorial Xxxxxxxxxx, Ciudad de México, Teléfono 00000000, ext. 5596, o bien a los correos electrónicos que se le indiquen, la garantía de mérito deberá estar vigente hasta la total aceptación de los mismosbienes, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido arrendamientos o prestación de los servicios, conforme con lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato Marco y el presente documento. “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” queda obligado a mantener vigente la garantía de cumplimiento mencionada, en tanto permanezca en vigor el instrumento contractual; en caso de que se otorgue prórroga para el cumplimiento del instrumento contractual y durante la substanciación de todos los recursos legales o bienjuicios que se interpongan, aportar recursos líquidos hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha garantía solo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito de “LA SECRETARÍA”. Dicha garantía deberá sujetarse a las disposiciones que rigen esta materia. En caso de rescisión del Instrumento contractual que se llegue a formalizar, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones no cumplidas. En el caso de que “LA SECRETARÍA” hiciera efectiva la fianza, se le comunicará por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” y a la Institución de Fianzas o de Seguros, obligándose a que la fianza permanezca vigente hasta que se subsanen las causas que motivaron el incumplimiento de las obligaciones a su cargo y que afecten el interés principal de esta contratación. Una vez cumplidas todas y cada una cantidad equivalente al cinco de las obligaciones que se deriven del instrumento contractual que corresponda por ciento (5%) parte de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA”, el Administrador y verificador del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para elloContrato Específico, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales, para responder de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dé inicio a los defectos que resulten trámites para la cancelación de la realización garantía de los mismoscumplimiento a que se refiere el presente numeral, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad conformidad con lo establecido en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir el artículo 81, fracción VIII del Reglamento de la fecha Ley de entrega-recepción de los trabajosAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Appears in 1 contract
Samples: Servicio De Internet
GARANTÍAS. “Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Contratista” se obliga a constituir Salvador en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley el Ramo de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Salud las garantías siguientes:
A: a) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su casoGARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, para los gastos garantizar el cumplimiento estricto de traslado de este Contrato, equivalente al POR CIENTO ( %) del valor total del Contrato, la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y cuál deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, presentar dentro de los quince ( ) días naturalesdistribución del presente Contrato y estará vigente durante el plazo de siguientes a la fecha de ( ) días , contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta . La UACI entregará el comprobante de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedidorecepción correspondiente. La garantía subsistirá hasta mencionada deberá presentarse en original y una copia; y b) GARANTÍA DE BUEN SERVICIO. LA CONTRATISTA garantizará el buen servicio, para lo cual presentará en la total amortización UACI del MINSAL una Garantía de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento Buen Servicio equivalente al POR CIENTO (2010.00%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos Contrato, dentro de los quince ( ) días naturales anteriores posteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía fecha en que el suministro sea recibido en su totalidad y a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismosentera satisfacción, de vicios ocultos o acuerdo al acta de cualquier otra responsabilidad en recepción definitiva que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia para tal efecto se levantará y estará vigente durante el plazo de doce meses ( ) días, contados a partir de dicha fecha. La garantía mencionada deberá presentarse en original y una copia. Dichas garantías consistirán en fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones Bancarias Nacionales o Extranjeras, siempre y cuando estas ultimas, lo hicieren por medio de alguna de las Instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la fecha emisión, Art. 32 inciso último de entrega-recepción la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de los trabajos.El Salvador. Las fianzas deberán presentarse en la UACI, ubicada en Calle Arce Número ochocientos
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Abierta
GARANTÍAS. De conformidad con lo señalado por el Título Sexto, Capítulo Segundo del “El ContratistaAcuerdo General”, el “PRESTADOR” a efecto de garantizar el cumplimiento del presente contrato, se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentootorgar según sea el caso, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza , mismas que podrán constituirse mediante fianza, depósito en efectivo o cualquier otro medio previamente autorizado por el “TRIBUNAL”. En el caso de que la opción de garantizar sea mediante póliza de fianza, se presentará de la siguiente forma: El “PRESTADOR”, se obliga a otorgar a entera satisfacción del “TRIBUNAL”, una fianza expedida por compañía legalmente autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación, “TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN” por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio cantidad de los trabajos la construcción de sus oficinas$66, almacenes(67, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
Bcon letra 00/100 M.N.) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) equivalente al 10% del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- contrato sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a fin de garantizar el cumplimiento exacto de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el mismo. El “El Contratista” garantizará los trabajos PRESTADOR”se compromete a otorgar la garantía de cumplimiento, dentro del plazo de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir de la fecha en que le sea entregado el contrato debidamente firmado por “LAS PARTES”, correspondiéndole a la 68, requerir la exhibición de entrega-recepción la garantía por escrito o por medios electrónicos con acuse de los trabajosrecibo. La fecha de emisión de la garantía de cumplimiento deberá ser congruente con la fecha de firma del presente contrato y deberá cubrir la vigencia del mismo. La fianza permanecerá vigente hasta el cumplimiento total del objeto del contrato, incluyendo en su caso, la prórroga o espera que se autorice. La póliza de fianza indicada deberá contener sin excepción alguna la leyenda siguiente:
a) “ESTA FIANZA NO PODRÁ SER CANCELADA SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA Y EN CASO DE PRÓRROGA O ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA, SIN QUE SEA NECESARIA LA AUTORIZACIÓN DE LA AFIANZADORA”.
b) “LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280, 282 Y 283, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS”.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Agreement
GARANTÍAS. “El ContratistaEL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos presentar a favor y procedimientos previstos por la Ley entera satisfacción de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento“EL MINISTERIO”, las garantías siguientes:
A: a) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza DE CUMPLIMIENTO: previo a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto aprobación del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente“EL CONTRATISTA”, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza otorgar a favor de “EL MINISTERIO” una Fianza de Cumplimiento, emitida por una Empresa Afianzadora debidamente autorizada para operar en el país, de reconocida capacidad y solvencia financiera, la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá cuál deberá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto valor total ejercido del contrato, garantizando de este modo el cumplimiento de los trabajosservicios contratados. Esta fianza podrá hacerla efectiva “EL MINISTERIO”, cuando concurran cualesquiera de las causas de incumplimiento convenidas por carta parte de crédito irrevocable “EL MINISTERIO” con base en el informe que rinda “EL SUPERVISOR”. Para el efecto “EL MINISTERIO”, dará audiencia por diez (10) días a “EL CONTRATISTA” para que exprese lo que estime legal y pertinente, efectuado lo cual o vencida la audiencia sin que se presente ninguna exposición valedera a juicio de “EL MINISTERIO”, sin más trámite, se ordenará el requerimiento respectivo y “LA AFIANZADORA” dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir del requerimiento lo hará constar en la póliza respectiva. Esta fianza se mantendrá vigente hasta que “EL MINISTERIO” extienda a favor de “EL CONTRATISTA”, la solvencia o finiquito correspondiente. b) FIANZA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO: Para garantizar la calidad y funcionamiento de los servicios prestados por la Empresa “EL CONTRATISTA” deberá presentar a entera satisfacción y a favor de “EL MINISTERIO”, FIANZA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO del servicio, equivalente al cinco quince por ciento (515%) del monto total ejercido de los serviciosvalor original del Contrato, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos como requisito previo para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajosServicios.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Administrativo
GARANTÍAS. “El Contratista” Contratista ganador deberá presentar la siguiente garantía: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Debe tener un importe equiv alente al 10% del monto contractual incluido IGV. y una v igencia hasta un mes posterior de la conf ormidad de la recepción de la prestación. En el caso que f uese renov ado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renov ada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo. La garantía se obliga a constituir otorgará mediante Carta Fianza la que será de carácter incondicional, solidaria, irrev ocable, de realización automática, y sin benef icio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten. (Formato N° 6). Las garantías sólo se ejecutarán en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguienteslos siguientes casos:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor 20.1 Cuando el contratista no la hubiere renov ado antes de la Tesorería f echa de la Federaciónsu vencimiento. Contra esta ejecución, por la totalidad el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una v ez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio ejecutado le será dev uelto a éste sin dar lugar al pago de los trabajos la construcción intereses.
20.2 La garantía de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones yf iel cumplimiento se ejecutará, en su casototalidad, para los gastos sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelv e el contrato por causa imputable al contratista, hay a quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de traslado resolver el contrato. El monto de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme garantía corresponderá íntegramente a la Cláusula Quinta y Entidad, independientemente de la cuantificación del daño ef ectiv amente irrogado.
20.3 Igualmente, la garantía de f iel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conf ormidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista., Esta ejecución será solicitada por un monto equiv alente al citado saldo a cargo del contratista. La mencionada garantía deberá ser presentada previamente a la entrega emitida por entidad sujeta al ámbito de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor superv isión de la Tesorería Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la Federación por última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro Banco Central de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.Reserv a.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Los importes correspondientes a constituir las garantías deberán hacerse en la forma, términos y procedimientos previstos por misma moneda utilizada para la Ley presentación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientessiguientes garantías:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- 1.23.1 Garantía de la Seriedad de la Oferta Deberá ser presentada mediante Póliza de Fianza emitida por una institución aseguradora de reconocida solvencia en República Dominicana a favor del Ministerio de Trabajo, la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y cual deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposincondicional, dentro de los quince días naturalesirrevocable y renovable, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia debiendo corresponder al equivalente del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte uno por ciento (201%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización oferta incluyendo impuestos, válida por un período mínimo de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses 90 días contados a partir de la fecha de entrega-recepción presentación de las ofertas técnica y económica, es decir del 30 de Octubre del 2018 hasta el 13 xx xxxxx del 2019. PÁRRAFO I: La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y deberá ser incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro del Sobre B o cuando la misma fuera insuficiente en cuanto al tipo de garantía, monto, tiempo de vigencia y beneficiario, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.
1.23.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos xx Xxxx Mil Dólares de los trabajosEstados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO PORCIENTO (4%) del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana. La no presentación, en el tiempo señalado, de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en la formael país al solo requerimiento, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la Federación, [CARTA FIANZA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajosdel contrato original, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos la misma que resulten debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la realización recepción de los mismosla prestación.
12 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.
13 El periodo bimestral, equivale a trescientso sesenta y cinaco (365) días calendario. Ministerio de Economía y Finanzas Adjudicación Simplificada N° 024-2019-EF/43 – Primera Convocatoria “Contratación del suministro xx xxxxx de cartón corrugado para las diversas dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas” “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” En el caso que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados corresponda, consignar lo siguiente: Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a partir través de la fecha [CARTA FIANZA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de entrega-recepción de los trabajoslas obligaciones garantizadas.
Appears in 1 contract
GARANTÍAS. “El ContratistaLA EMPRESA” se obliga a constituir en la forma, forma y términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentoque a continuación se señalan, las garantías siguientessiguientes garantías:
Aa) FIANZA PARA Pagaré que garantice la debida aplicación de las dos ministraciones y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, para lo cual “LA EMPRESA” se obliga a otorgarlo a la firma del presente contrato a favor del Presidente de “EL ANTICIPO.- Fianza CEPS” en su calidad de acreedor, quien deberá endosarlo a favor de la Tesorería “EL ORGANISMO ESTATAL”, de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicho pagaré será equivalente al total del valor de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para acción que “El Contratista” realice se consigna en el sitio presente instrumento y deberá suscribirlo “LA EMPRESA” por sí, o a través de los trabajos la construcción su representante legal que tenga facultades para ello y por un aval, quien deberá ser propietario de sus oficinasun inmueble amparado en Escritura Pública y se encuentre libre de gravamen. La devolución de dicha garantía será a petición del suscriptor, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado previa solicitud y verificación de la maquinaria debida aplicación de las dos ministraciones por “EL CEPS” y equipo “EL ORGANISMO ESTATAL”.
b) Póliza de construcción e inicio fianza que garantice el cumplimiento de los trabajos objeto del todas y cada una de las obligaciones establecidas en el presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanentebuena calidad, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticiposdefectos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónderivada de la ejecución de la acción. Esta garantía tendrá una Dicha póliza de fianza, deberá amparar el periodo de vigencia de doce meses contados del presente contrato a partir de la fecha de su suscripción y 12 (doce) meses posteriores a la entrega-recepción de los trabajosdicha acción. Esta garantía será equivalente al monto de la primera ministración, es decir, por el 60% del monto total de la acción, a favor del “EL CEPS” como primer beneficiario y “EL ORGANISMO ESTATAL” como segundo beneficiario. La póliza de fianza deberá entregarse en un periodo que no excederá de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de suscripción de este contrato y deberá ser expedida por cualquier Institución Afianzadora Mexicana debidamente autorizada de conformidad con el formato que para tales efectos proporcione “EL ORGANISMO ESTATAL”. Dicha garantía será liberada mediante escrito expedido por el representante de “EL CEPS” y “EL ORGANISMO ESTATAL” al término de su vigencia. En el supuesto de que “LA EMPRESA” incumpla con lo establecido en el Calendario de Ejecución de la Acción, “EL CEPS” con asesoría de “EL ORGANISMO ESTATAL” procederá a efectuar la aplicación xx xxxxx convencionales de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Décima Segunda del presente Contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Educational Action
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga EL CONTRATISTA deberá constituir a constituir favor del FONDO con NIT 900.450.205-8 y del INVIAS con NIT 800.15.807-2, en calidad de asegurados y beneficiarios, en los términos establecidos en la formanormatividad vigente, términos y procedimientos previstos una garantía que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los siguientes amparos: PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del FONDO, es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que integran el Consorcio o la Unión Temporal (en caso de que el proponente seleccionado sea una persona jurídica plural). EL CONTRATISTA deberá allegar el recibo de pago expedido por la Ley Aseguradora donde conste que primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es válido que se certifique que las pólizas no vencerán por falta de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamentopago, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice pues ello contraviene lo ordenado en el sitio artículo 1068 del Código de Comercio. entregará al FONDO, a más tardar dentro de los trabajos cinco (5) días hábiles siguientes a la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto firma del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales las garantías a las que se instalen permanenterefiere la presente cláusula y el comprobante de pago de las primas. PARÁGRAFO CUARTO - PREVENCIÓN DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente adoptar y cumplir con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la entrega causación de daños y perjuicios físicos, económicos, técnicos, financieros, contables, jurídicos en desarrollo y ejecución del contrato. PARÁGRAFO QUINTO: SUFICIENCIA DE LAS GARANTÍAS. EL CONTRATISTA debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón de los anticipos, dentro siniestros amparados. En el caso de los quince días naturalesamparos cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba el valor amparado también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización ocurrencia de los anticipos correspondientesriesgos asegurados con posterioridad a tales fechas. El pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Fondo Adaptación Agreement
GARANTÍAS. “5.1. El Contratista” se obliga monto de la Garantía de Participación para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Participantes establecidas en las Bases Generales, será de $10,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) y deberá constituirse dentro de los 10 (diez) días hábiles siguiente a la notificación de la resolución favorable señalada en el numeral 4.7, en los términos de este apartado, y deberá ser sustituida por la Garantía de Seriedad en el plazo señalado en el numeral siguiente.
5.2. El monto de la Garantía de Seriedad para asegurar la seriedad de las proposiciones y el cumplimiento de las obligaciones de los Participantes establecidas en las Bases Generales, será de $50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), misma que deberá quedar constituida a más tardar 5 (cinco) días hábiles previos a la presentación de Proposiciones, en los términos de este apartado. Unicamente los Participantes que hubieren constituido la Garantía de Seriedad podrán presentar proposiciones si cumplen con lo señalado en el numeral 6.7.
5.3. Para constituir la Garantía de Participación o la Garantía de Seriedad, los Participantes deberán celebrar un contrato de depósito condicional y a la vista en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley División Fiduciaria del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Públicos, S.N.C., en el que afecten dinero en efectivo o entreguen al Banco Agente carta de crédito, sujeta a la aprobación del mismo, expedida por una institución de crédito, pagadera a la vista, incondicional, irrevocable, confirmada y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, y ambos documentos deberán estar a satisfacción de la Secretaría. El modelo de contrato de depósito condicional y el texto que deberá contener la carta de crédito a otorgar por los Participantes para constituir la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice Garantía de Participación y la Garantía de Seriedad, estarán a su disposición en el sitio plazo señalado en el numeral 4.3. y a partir del día 31 xx xxxxx de los trabajos la construcción de sus oficinas2008, almacenes, bodegas e instalaciones yrespectivamente, en el domicilio del Banco Agente. Los rendimientos que devenguen los recursos afectos a los contratos de depósito condicional que se constituyan, serán devueltos a su titular en los términos que señale el modelo de dicho contrato.
5.4. La Garantía de Participación o la Garantía de Seriedad, según corresponda, será devuelta en lo conducente y en los términos del contrato de depósito condicional o de la carta de crédito según corresponda y de estas Bases Generales a:
5.4.1. Los Participantes que no obtengan la Constancia de Calificación o renuncien a continuar en la Licitación y que no hubieren incurrido en causal de descalificación o incumplimiento conforme al numeral 10.2 de las presentes Bases Generales, a más tardar el décimo día hábil posterior a aquel en el que el Participante lo solicite.
5.4.2. Los Participantes que conformen un grupo para presentar una propuesta como un solo Participante. En este caso, para el grupo respectivo deberá exhibir una nueva garantía o ajustar alguna de las garantías exhibidas por los gastos integrantes, y solicitar al Banco Agente la devolución de traslado las Garantías restantes. La devolución se efectuará, previa solicitud del Participante, a más tardar el décimo día hábil posterior a la autorización de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como Secretaría para la compra reconformación del grupo respectivo y producción siempre que ya se haya constituido la nueva garantía o ajustado una de materiales las exhibidas.
5.4.3. Los Participantes que presenten la Garantía de Seriedad y que no hubieren incurrido en causal de descalificación o incumplimiento conforme al numeral 10.2 de las presentes Bases Generales, les será devuelta la Garantía de Participación. La devolución se efectuará, a más tardar el quinto día hábil posterior a la presentación de la Garantía de Seriedad.
5.4.4. Los Participantes que hubieren incurrido en causal de descalificación o incumplimiento distintas a las señalados en los numerales 10.2 y 12.2, a más tardar el décimo día hábil posterior a aquel en que se instalen permanentenotifique la descalificación.
5.4.5. Los Participantes que no resulten ganadores de la Licitación y que no hubieren incurrido en causal de descalificación o incumplimiento, conforme al numeral 10.2 de las presentes Bases Generales, a más tardar el quinto día hábil posterior a aquel en que el Participante Ganador, suscriba el Título de Concesión.
5.4.6. Los Participantes que no hubieren incurrido en causal de descalificación o incumplimiento conforme al numeral 10.2 de las presentes Bases Generales, en el caso de que se declare desierta la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente Licitación, a más tardar el quinto día hábil posterior a aquel en que la entrega Secretaría notifique dicha resolución.
5.4.7. En el caso del Participante Ganador, la Garantía de los anticipos, Seriedad le será devuelta dentro de los quince 5 (cinco) días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores hábiles posteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo fecha en que entregue a la fianza vigente Secretaría la garantía de cumplimiento por otra garantía de las obligaciones del Título de Concesión debidamente otorgada en la forma y términos que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos este último establezca y siempre que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que no hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia causal de doce meses contados a partir descalificación o incumplimiento de la fecha de entrega-recepción de las señalados en los trabajosnumerales 10.2 y 12.2.
Appears in 1 contract
Samples: Concesión Para Construir, Operar Y Explotar Vías Férreas
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a constituir en Contratista ganador deberá presentar la forma, términos siguiente garantía: Garantía de Fiel Cumplimiento.- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual incluido IGV. y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor una v igencia hasta un mes posterior de la Tesorería conf ormidad de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado recepción de la maquinaria prestación. En el caso que f uese renov ado el plazo del Contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá también ser renov ada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo. Las Micro y equipo Pequeñas Empresas podrán optar que, como garantía de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contratof iel cumplimiento, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por PETROPERU retenga el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido del contrato conf xxxx a lo establecido en la Ley Nº 28015, Ley de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten Promoción y Formalización de la realización Micro y Pequeña Empresa, y sus modif icatorias y complementarias. La garantía se otorgará mediante Carta Fianza la que será de los mismoscarácter incondicional, solidaria, irrev ocable, de vicios ocultos realización automática, y sin benef icio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten, las mimas que deberán estar dentro del ámbito de superv isión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en las en la última lista de cualquier otra responsabilidad Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente pública el Banco Central de Reserv a del Perú. (Formato N° 6). La garantía sólo se ejecutará en los siguientes casos:
20.1 Cuando el contratista no la hubiere renov ado antes de la f echa de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una v ez culminado el contrato, y siempre que hubiere incurrido no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será dev xxxxx a éste sin dar lugar al pago de intereses.
20.2 La garantía de f iel cumplimiento se ejecutará, en su ejecucióntotalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelv e el contrato por causa imputable al contratista, hay a quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir El monto de la fecha garantía corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de entrega-la cuantif icación del daño ef ectiv amente irrogado.
20.3 Igualmente, la garantía de f iel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conf ormidad de la recepción de los trabajosla prestación a cargo del contratista., Esta ejecución será solicitada por un monto equiv alente al citado saldo a cargo del contratista. La mencionada garantía deberá ser emitida por entidad sujeta al ámbito de superv isión de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar considerada en la última lista de Bancos Extranjeros de Primera Categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserv a.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
GARANTÍAS. La venta de cualquiera de los artículos fabricados por el Vendedor (“El Contratista” Productos del Vendedor”) se obliga encuentra condicionada y sujeta a constituir la Garantía estándar del Vendedor para dichos Productos del Vendedor, vigente a la fecha de venta (la cual se incorpora como referencia como si estuviera completamente incluida en la formael presente, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería cual se adjunta una copia al Presupuesto o se encuentra disponible en xxx.xxxxxxxxxx.xx, o a solicitud del Comprador). Sin perjuicio de ninguna disposición que indique lo contrario en cualquier orden de compra, orden de entrega u otro formulario expedido por el Comprador, cualquier orden de compra, orden de entrega u otro formulario expedido por el Comprador, verbal y/o por escrito, para confirmar cualquier orden emitida conforme a un Presupuesto o la recepción artículos identificados en un Presupuesto servirá como comprobante concluyente de que Comprador ha revisado los términos de la Federación, Garantía estándar del Vendedor y acepta quedar vinculado por la totalidad estos. Toda garantía del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, Vendedor se limitará al Comprador y redundará en su casobeneficio, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá no podrá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación transferida ni cedida por el Comprador sin el consentimiento previo por escrito del monto del anticipo concedidoVendedor. La El Vendedor no garantiza los productos fabricados por otros fabricantes que no sean el Vendedor y/o sus afiliadas (“Productos de Terceros”). Los Productos de Terceros podrán estar garantizados por separado por sus respectivos fabricantes, y el Vendedor deberá, en la medida de lo posible, ceder al Comprador los derechos que pueda obtener el Vendedor en virtud de dichas garantías. Las reparaciones y los repuestos no extenderán la garantía subsistirá hasta la total amortización de original suministrada con los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor artículos en el momento de la Tesorería de venta, tal como se establece en la Federación por el veinte por ciento (20%) Garantía Estándar del monto total del presente contratoVendedor. LA GARANTÍA DE LAS PARTES DEFECTUOSAS O INCORRECTAS SE LIMITARÁ AL REEMPLAZO DE DICHAS PARTES. EL VENDEDOR NO ACEPTARÁ NINGÚN COSTO DE MANO DE OBRA, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Sales Contracts
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a constituir en la formapresentar entre: Boleta de Garantía, términos y procedimientos previstos por la Ley Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Obras Públicas y Servicios Relacionados Seguro de Fianza.
4.1. Las garantías requeridas, de acuerdo con las Mismas y su Reglamentoel objeto, las garantías siguientesson:
Aa) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante,cuando lo requiera,podrá solicitar la presentación de la Tesorería Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por ítems o lotes, la FederaciónGarantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del ítem o lote sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio total de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales ítems o lotes al que se instalen permanente, conforme a presente el proponente; o por cada ítem o lote.
b) Garantía de Cumplimiento de Xxxxxxxx.Xx entidad convocante solicitará la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega Garantía de los anticipos, dentro Cumplimiento de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación Contrato equivalente alsiete por escrito ciento (7%) del monto del anticipo concedidocontrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
c) Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientessolicitada.
Bd) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor Garantía de la Tesorería Correcta Inversión de la Federación Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Acquisition Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a CONTRATISTA, deberá constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza Garantía Única a favor del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Tesorería Educación - ICFES, identificado con el Nit. 860.024.301-6, expedida por una compañía de la Federaciónseguros autorizada para funcionar en Colombia o una garantía bancaria, que ampare los riesgos y vigencias en los siguientes términos: Cumplimiento General del Contrato, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el una suma igual al veinte por ciento (20%) del monto valor total del presente contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y hasta la liquidación del contrato y debe amparar: (a) - el incumplimiento total o parcial del contrato.
C, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; (b) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; y (c) el pago del valor de los quince días naturales anteriores a las multas y de la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente cláusula penal pecuniaria. Calidad del servicio: Por una suma igual al diez veinte por ciento (1020%) del monto valor total ejercido del contrato y con una vigencia igual al término de los trabajosejecución del mismo y hasta la liquidación del contrato. Pago de salarios y prestaciones sociales, por carta de crédito irrevocable por el equivalente Por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto valor total ejercido del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del ANEXO – MODELO DE MINUTA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. DE 2017 Página 7 de 12 mismo y tres (3) años más. Este riesgo debe cubrir al ICFES de los serviciosperjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. Adicional a lo anterior deberá constituir las siguientes pólizas de seguro o en el evento de poseerlas allegar un certificado mediante el cual se manifieste que se extiende la cobertura al ICFES, o bienasí: Responsabilidad Civil Extracontractual: Esta póliza debe cubrir eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, aportar recursos líquidos hechos u omisiones de su contratista, así como también los perjuicios ocasionados por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para elloeventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, para responder hechos u omisiones de los defectos subcontratistas autorizados o en su defecto, que resulten acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que el ICFES sea el asegurado, así: Por daños causados a bienes de la realización Entidad y a terceros, con un valor asegurado mínimo de los mismosquinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá y una vigencia igual al término de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.ejecución del contrato, cumpliendo además con las siguientes especificaciones:
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
GARANTÍAS. “El ContratistaLA CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamentodemás disposiciones administrativas en la materia, las garantías siguientes:
Aa que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. “LA CONTRATISTA” presentará a "LA SECRETARÍA" dentro de los 15 (quince) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza días hábiles siguientes a favor la fecha de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto suscripción del presente contrato, así como para la compra y producción una fianza en favor de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega "LA SECRETARÍA" por valor del 10% (diez por ciento) del importe total de los anticipostrabajos señalados en la cláusula primera con el I.V.A. incluido, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “LA CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los artículos 66 fracción IX, 73 fracción I y 74 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “LA CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que más adelante se señalan, no se perfeccionará el contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alguno. Para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, “LA CONTRATISTA” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para el Estado de Sinaloa en materia común y para toda la República en materia federal, para lo cual se garantizarán los trabajos ejecutados dentro de los quince 5 (cinco) días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, sustituyendo substituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento (10%ciento) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecuciónobra. Esta garantía fianza tendrá una vigencia de doce meses contados un año a partir de la fecha de entrega-recepción terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos. Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por parte de "LA SECRETARÍA", la Institución Afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por escrito de "LA SECRETARÍA" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "LA SECRETARÍA" lo comunicará de inmediato y por escrito a “LA CONTRATISTA”, así como a la Afianzadora respectiva; de no haber inconformidades por parte de "LA SECRETARÍA" al término del plazo de un año a partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito de "LA SECRETARÍA" a la afianzadora. La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción IX, 73 fracción I y 74 fracción I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser con el I.V.A. incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue.
A).- Que sea expedida a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas y/o Secretaría de Obras Públicas.
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algún CONVENIO MODIFICATORIO, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera, debiendo en todo caso “LA CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del CONVENIO MODIFICATORIO, prórroga o espera acordados.
D).- Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las responsabilidades.
E).- Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA SECRETARÍA" que se producirá solo cuando “LA CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra Pública
GARANTÍAS. “Para la exigencia, o para la no exigencia, de la GARANTÍA PROVISIONAL, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características del presente Pliego. Si se exige, será la señalada en el citado Apartado y su importe no podrá ser superior al 3 % del Presupuesto de licitación de la obra, IVA excluido (apartado B del Cuadro de Características de este Pliego). La garantía provisional se constituirá en metálico depositando en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales o mediante Aval prestado por Bancos o Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Esta garantía será devuelta a los interesados inmediatamente después de la adjudicación del contrato, excepto al adjudicatario. Esta garantía responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas por los licitadores hasta la adjudicación y de la proposición del adjudicatario hasta la formalización del contrato. En el caso de uniones temporales de empresarios las garantías provisionales podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. El Contratista” se obliga adjudicatario está obligado a constituir una GARANTÍA DEFINITIVA por importe del 5 % del presupuesto de adjudicación a disposición del Órgano de Contratación (Valladolid Alta Velocidad) cualquiera que haya sido el procedimiento de adjudicación del contrato. Las garantías definitivas se constituirán en metálico, mediante aval prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Crédito, establecimientos financieros de crédito o Sociedades de Garantía Recíproca autorizados a operar en España o por contrato de Seguro de Caución celebrado en las formas y condiciones reglamentariamente establecidas. Las garantías definitivas, se constituirán en la formaCaja General de Depósitos o en sus sucursales, términos y procedimientos previstos salvo que se disponga otra forma de constitución en el apartado D.1 del Cuadro de Características. Los importes de estas garantías se indican en el apartado D del Cuadro de Características. Para el establecimiento, o no, de un sistema de GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS, por importe del 5% del presupuesto de adjudicación, se estará a lo indicado en el apartado D del Cuadro de Características de este Pliego. El establecimiento de esta garantía será obligatorio en aquellos contratos en los que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza adjudicación se realice a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para un licitador que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondienteshubiera realizado oferta con valores anormales o desproporcionados.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Technical Assistance and Coordination Services in Safety and Health
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Las garantías a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con serán las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice señaladas en el sitio Cuadro de los trabajos la construcción Características que encabeza este Pliego. Estas garantías se consignarán a disposición del Puerto Deportivo de sus oficinasBenalmádena, almacenesX.X.X. y se depositarán en el Registro General del Puerto Deportivo de Benalmádena, bodegas e instalaciones yX.X.X., pudiendo constituirse, sin perjuicio de lo legalmente establecido, en su metálico (Mediante transferencia bancaria, en el nº de cta. bancaria XX00 0000 0000 0000 0000 8259), mediante aval bancario o seguro de caución. En estos últimos casos el aval o el seguro de caución deberán presentarse en documento bastanteado por los servicios jurídicos del Estado o intervenido por fedatario público, de acuerdo con los modelos que se adjuntan al Presente Pliego. Las garantías podrán ser otorgadas por persona o entidad distinta del licitador o adjudicatario, entendiéndose, en todo caso, para que la garantía queda sujeta a las mismas responsabilidades que si fuese constituida por los gastos mismos, y sin que pueda utilizarse el beneficio de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales excusión a que se instalen permanenterefieren los artículos 1.830 del Código Civil y concordantes y pagaderas a primer requerimiento. En caso de que las fianzas se garantizasen por medio de seguros de caución, conforme éstos deberán constituirse con renuncia del asegurador a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince oponer al asegurado las excepciones que pudieran corresponderle contra el tomador. En el plazo xx xxxx (10) días naturales, contados a partir del siguiente al de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación de la adjudicación definitiva, deberá acreditarse ante el Puerto Deportivo de Benalmádena, X.X.X. la constitución de la garantía definitiva que responderá del cumplimiento íntegro por escrito el contratista de las obligaciones asumidas en virtud del monto del anticipo concedidopropio contrato. Deberá reponerse su importe en los diez (10) días naturales siguientes al momento en que se hubiera ejecutado en todo o en parte. La garantía subsistirá provisional será devuelta a los licitadores a quienes no se adjudique el Contrato una vez adjudicado, e incautada a los que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. La garantía provisional será retenida al empresario adjudicatario hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor presentación de la Tesorería definitiva. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores garantía provisional a la recepción formal definitiva o proceder a una nueva constitución de los mismosesta última, sustituyendo en cuyo caso se procederá a la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten cancelación de la realización provisional. La garantía definitiva será devuelta al adjudicatario una vez finalizado el objeto del Contrato y concluido el plazo de los mismosgarantía. Caso de producirse una modificación del contrato que suponga una variación en el precio, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir se procederá al reajuste de la fecha de entrega-recepción de los trabajosgarantía definitiva, que guardará la debida proporción con el nuevo precio.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Public Works
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga a) La garantía de cumplimiento del CONTRATO, la presentará la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS dentro de los 15 días naturales siguientes a constituir en la forma, términos notificación del fallo y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza deberá constituirse mediante fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto Comisión Nacional para que “El Contratista” realice en el sitio Desarrollo de los trabajos la construcción de sus oficinasPueblos Indígenas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%10% del importe total del CONTRATO adjudicado, sin incluir I. V. A., ante una institución legalmente autorizada para tal efecto.
b) Concluida la prestación del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para elloservicio y no obstante su recepción formal, para la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS quedará obligada a responder de los defectos que resulten de resultaren en la realización misma, de los mismosvicios ocultos, de vicios ocultos o y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido incurrido, en su ejecuciónlos términos señalados en el CONTRATO respectivo. Esta garantía tendrá una vigencia Para garantizar durante un plazo de doce meses contados el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el CONTRATISTA, deberá otorgar fianza a partir favor de la fecha de entrega-recepción Comisión Nacional para el Desarrollo de los trabajosPueblos Indígenas, por el 10% del importe ejercido de la prestación del servicio. Las fianzas antes mencionadas, deberá prever, como mínimo, las siguientes declaraciones: - Que se otorgan atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el CONTRATO. - Que para su liberación, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. - Que estarán vigentes durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente. - Que la fianza permanecerá en vigor aún en los casos en que la COMISIÓN otorgue prórrogas o esperas para la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS para el cumplimiento de sus obligaciones.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional
GARANTÍAS. “El Contratista” 9.1 Si cualquiera de los servicios de consultoría se obliga ha iniciado o realizado anteriormente a constituir en la formaemisión del presente Contrato, tales servicios de consultoría estarán sujetos a los términos y procedimientos previstos condiciones del presente Contrato.
9.2 La FC manifiesta y garantiza que todos sus empleados o subcontratistas que realicen servicios de consultoría en virtud de este Contrato se regirán por las obligaciones de confidencialidad establecidas en este documento, y además la Ley FC manifiesta y garantiza como parte de Obras Públicas y Servicios Relacionados su proceso de reclutamiento o contratación, que todos sus empleados o subcontratistas con las Mismas y su Reglamentoacceso a Información Confidencial, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por la totalidad del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construcción serán informados de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente contrato, así como para la compra y producción de materiales que se instalen permanente, conforme obligaciones con respecto a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente Información Confidencial del Banco. Además, el Banco podría solicitar a la entrega FC, la firma de los anticipos, dentro un Contrato de los quince días naturales, contados a partir de que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten Confidencialidad antes de la realización de cualquier trabajo en virtud del presente Contrato.
9.3 La FC manifiesta y garantiza que tiene la experiencia, credenciales adecuadas, está calificada, equipada, organizada y es financieramente capaz de realizar los mismosservicios de consultoría del presente Contrato de conformidad con las leyes, ordenanzas, códigos y reglamentos aplicables.
9.4 La FC manifiesta y garantiza que tiene todo el derecho legal y el poder corporativo y la autoridad para celebrar y cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato.
9.5 La FC manifiesta y garantiza que el personal empleado en la realización de los servicios de consultoría mencionados en este documento está calificado y cuenta con las habilidades y experiencia necesarias para realizar los servicios de consultoría y tendrá el registro de trabajo tal como se muestra ante el Banco.
9.6 La FC garantiza que cualquier producto, equipo, software, metodología, diseño, dispositivo, material, proceso, informe, marca comercial, documentación o información proporcionada al Banco o utilizada en relación con este, no viola o infringe ninguna patente, derecho de autor, secreto civil o comercial u otro derecho de propiedad de terceros, y por la presente indemnizará y mantendrá al Banco, a sus funcionarios y empleados indemnes ante cualquier pérdida, daño, responsabilidad, causa de acción, laudo, costo o gastos, incluyendo honorarios de abogados, que puedan resultar de la violación o supuesta violación de esta garantía.
9.7 Sin costo adicional para el Banco, la FC se compromete a reemplazar cualquier parte infractora y a proporcionar cualquier servicio necesario para mantener el nivel de rendimiento de la misma. Luego del aviso de una infracción o presunta infracción, el Banco se reserva el derecho a rescindir el presente Contrato en cualquier momento mediante notificación escrita a la FC.
9.8 La FC manifiesta y garantiza a su mejor entender que sus accionistas controlantes, funcionarios, subcontratistas y personal participando en la ejecución de los Servicios de Consultoría, al igual que cualquier controlante, cualquier subsidiaria y cualquier sub-contratista y proveedor (y sus accionistas, funcionarios, subcontratistas y personal participando en la ejecución de los Servicios de Consultoría): (i) no están actualmente suspendidos o inhabilitados para llevar a cabo negocios con el Banco; (ii) no están actualmente suspendidos o inhabilitados por otra Institución Financiera nacional o Internacional2 reconocida por el Banco, de vicios ocultos o conformidad con cualquier acuerdo que el Banco pueda tener para el reconocimiento recíproco de cualquier otra responsabilidad sanciones; y (iii) no se les ha prohibido recibir pagos de un país miembro del Banco3 en cumplimiento de una decisión del Consejo de 2 Las Instituciones Financieras Internacionales se refieren a las instituciones financieras que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción han sido establecidas y son propiedad de los trabajosgobiernos nacionales de dos o más países (por ejemplo, las instituciones del Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, etc.).
Appears in 1 contract
Samples: Contrato a Suma Alzada
GARANTÍAS. Atendiendo lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 la “El ContratistaGuía de garantías en Procesos de Contratación” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos publicada por la Ley Agencia Nacional de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su ReglamentoContratación – Colombia Compra Eficiente, las garantías siguientes:
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza el contratista podrá otorgar a favor de la Tesorería Secretaría Distrital de la FederaciónMovilidad, por la totalidad cualquiera de las coberturas de riesgo establecidas en Decreto precitado. Adicional a lo anterior, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice contrato, el contratista deberá constituir a favor del DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD, una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, de conformidad con lo establecido en el sitio artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. Atendiendo la naturaleza del contrato a suscribir y derivado de los trabajos riesgos establecidos anteriormente, los amparos requeridos en la construcción garantía única de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para cumplimiento son los gastos siguientes: Amparo Valor / Porcentaje Vigencia Justificación Cumplimiento (Artículo 2.2.1.2.3.1.12 Decreto1082 de traslado 2015 ) 10% del valor total de contrato Durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Este amparo se requiere con el propósito de amparar a la maquinaria y equipo de construcción e inicio SDM de los trabajos objeto perjuicios derivados del presente incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como para de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al Contratista garantizado. Además este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la compra y producción de materiales cláusula penal pecuniaria que se instalen permanente, conforme hayan pactado en el contrato. Calidad del servicio 10% del valor total de contrato Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. Este amparo opera una vez concluida la vigencia xxx xxxxxx de cumplimiento. El amparo de calidad de los bienes cubrirá a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente SDM de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la entrega terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera a la entidad de las responsabilidades legales en relación con los anticiposriesgos asegurados. EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y mantener la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, dentro mantenimiento y restablecimiento inmediato de los quince días naturalessu monto, contados a partir cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, prórrogas o suspensiones. En tratándose del contrato de seguro, la garantía no expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente, según se preceptúa en el Artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015. En caso de que “El Contratista” reciba copia el Contrato se suscriba con un proponente plural, en el momento de constituir las garantías estás deberán contener los integrantes del acta consorcio o unión temporal, indicando su nombre, número de fallo identificación, y porcentaje de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir participación de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito cada integrante de acuerdo con lo señalado en el Artículo 2.2.1.2.3.1.4 del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización Decreto 1082 de los anticipos correspondientes2015.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.
C) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
GARANTÍAS. “El Contratista” se obliga Dentro de los tres (3) días siguientes a constituir en la formasuscripción de presente Contrato el Operador Privado constituirá a favor del FoNC y le someterá a su aprobación las siguientes garantías: a) Una garantía ban- caria irrevocable, términos a primer requerimiento del FoNC, expedida por una entidad financiera habilitada y procedimientos previstos vigilada por la Ley Superin- tendencia Financiera de Obras Públicas Colombia que amparará el buen mane- jo y Servicios Relacionados con las Mismas devolución de los recursos entregados como anticipos para subsidios PIC. Este amparo cubrirá al FoNC de los perjuicios sufridos por la pérdida, no utilización debida y/o por la no devo- lución total o parcial y/o por la no legalización por parte del Operador Privado de los dineros que le sean suministrados para entregar los subsidios PIC a los Caficultores Beneficiarios del Programa. El valor de esta garantía se constituirá por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto de los recursos que el que el Operador Privado reciba para entrega de subsidios PIC y su Reglamento, las garantías siguientes:
Avigencia será igual al plazo de ejecución del Contrato y seis (6) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza a favor meses más. En todo caso este amparo se deberá extender hasta la liquidación del Contrato. b) El Ope- rador Privado también deberá expedir una garantía de la Tesorería de la Federación, cum- plimiento expedida por entidad bancaria o por aseguradora habilitada y vigilada por la totalidad Superintendencia Financiera de Co- lombia con los siguientes amparos: (i) Cumplimiento: Se garan- tizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del monto concedido como anticipo tanto para que “Contrato. El Contratista” realice en el sitio amparo de cumplimiento cubrirá al FoNC de los trabajos la construcción perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos objeto las obli- gaciones nacidas del presente contratoContrato, así como para la compra y producción de materiales su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos sean imputables al Operador Privado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá el pago de las penalidades que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la entrega de los anticipos, dentro de los quince días naturales, contados a partir de que “pacten en este Contrato. El Contratista” reciba copia valor xxx xxxxxx será del acta de fallo de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir de que “El Contratista” reciba la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes.
B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto valor total del presente contrato.
CContrato y su vigencia será igual al plazo de ejecución del mismo y seis (6) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizará los trabajos dentro meses más. (ii) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Este amparo cubrirá al FoNC de los quince días naturales anteriores a perjuicios que se le ocasio- nen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del Operador Privado garantizado, derivadas de la recepción formal eventual contratación del personal utilizado para la ejecución del Contrato. El valor de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra esta garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez será xxx xxxx por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente valor del Contrato y su vigencia será igual al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.plazo de
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Mandato No Remunerado
GARANTÍAS. DE CUMPLIMIENTO.- “El ContratistaLA EMPRESA” se obliga a constituir garantizar mediante fianza indivisible de acuerdo a lo estipulado en la formael artículo 81, términos fracción II del Reglamento xx Xxx de Adquisiciones, Arrendamientos y procedimientos previstos Servicios del Sector Público, por el 10% del valor total del importe del contrato sin incluir el I.V.A., expedida por compañía nacional autorizada, , las obligaciones derivadas de este contrato, según lo dispuesto en los Artículos 48 de la Ley de Obras Públicas Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas y del Sector Público, en el artículo 39, Fracción II, Inciso i), numeral 5. de su Reglamento, dicha garantía deberá ser entregada en el Departamento de Contratos de “LA COMISIÓN” dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente instrumento para su validación, en el entendido que de no hacerlo en el plazo convenido, se tendrá por incumplido el contrato a partir de ese momento, quedando “LA COMISIÓN” en aptitud de proceder conforme a lo señalado en los artículo 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y notificará a la Secretaría de la Función Pública el incumplimiento de la obligación. Asimismo, y para el caso de que “LA EMPRESA” entregue los bienes dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato a entera satisfacción de “LA COMISIÓN”, y siempre que “LA EMPRESA” compruebe o acredite de manera fehaciente e indubitable haber dado cumplimiento a las garantías siguientes:obligaciones, se le exceptuará de presentar la garantía de cumplimiento, previa solicitud que por escrito presente “LA EMPRESA” a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de “LA COMISIÓN” anexando las remisiones que comprueben la entrega de los bienes dentro del plazo mencionado. Además deberá presentar documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con sello del Departamento de Contratos de “LA COMISIÓN”.
A) FIANZA PARA EL ANTICIPO.- Fianza 1. Emitirse a favor de la Tesorería Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos;
2. Tipo y número de contrato;
3. Objeto del contrato;
4. Monto total del contrato, sin incluir I.V.A.;
5. Vigencia del contrato;
6. Que garantizará las prórrogas y/o esperas otorgadas
7. Dicha fianza se expide de manera indivisible
8. Lo estipulado en el artículo 103 del Reglamento de la FederaciónLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato;
b) Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la dependencia o entidad;
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y
d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
9. Someterse expresamente a lo establecido en los artículos 95 y 95 bis, de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas.
a) Cuando se rescinda el contrato, por causas imputables a “LA EMPRESA”.
b) Cuando “LA EMPRESA” subrogue los derechos y obligaciones adquiridas mediante la totalidad firma del monto concedido como anticipo tanto para que “El Contratista” realice contrato, salvo el derecho de cobro, con fundamento en lo establecido por el sitio artículo 46, último párrafo, de los trabajos la construcción Ley de sus oficinasAdquisiciones, almacenes, bodegas e instalaciones yArrendamientos y Servicios del Sector Público, en su caso, para los gastos cuyo caso tendrá que autorizar “LA COMISIÓN”.
c) Cuando “LA EMPRESA” incumpla cualquiera de traslado las obligaciones derivadas del contrato fruto de la maquinaria y equipo presente Licitación.
d) Cuando “LA EMPRESA” proporcione información falsa o se le atribuyan actos faltos de construcción e inicio probidad que vayan en contra de los trabajos objeto las condiciones contractuales. DE CALIDAD.- “LA EMPRESA” deberá entregar a “LA COMISIÓN” dentro del presente contrato, así como plazo para la compra firma del contrato y producción en hoja membretada, Carta bajo Protesta de materiales Xxxxx Xxxxxx, que se instalen permanente, conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada previamente a la los bienes que entrega tienen una garantía de los anticipos, dentro de los quince días naturales3 (tres) años, contados a partir de su recepción contra cualquier defecto de producción, como consecuencia del proceso mismo o de los insumos utilizados y contra cualquier tipo de vicio oculto. DE SEGURO.- “LA EMPRESA” pagará por su cuenta las primas de seguro de responsabilidad civil contra daños y perjuicios que cubra los bienes propiedad de “LA COMISIÓN”, mientras éstos se encuentren en las instalaciones de “LA EMPRESA” y hasta en tanto no sean recibidos en los almacenes de “LA COMISIÓN” o en los domicilios especificados. En caso de siniestro se debe considerar:
a) “LA EMPRESA” deberá notificarlo de inmediato a “LA COMISIÓN”.
b) La aseguradora deberá efectuar el pago en especie, por lo que “El ContratistaLA COMISIÓN” reciba copia del acta indicará a nombre de
c) En caso de fallo aplicación de adjudicación y, para los ejercicios subsecuentes, a partir la póliza no procederá el cobro de que “El Contratista” reciba penalizaciones ni la notificación por escrito del monto del anticipo concedido. La aplicación de garantía subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientescumplimiento.
Bd) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza En pérdida total, en cuanto se efectúe el pago en especie a favor “LA COMISIÓN” por parte de la Tesorería de la Federación por Aseguradora, se efectuará el veinte por ciento (20%) pago del monto total del presente contrato a “LA EMPRESA”. PAGARÉ.- "LA EMPRESA" deberá entregar a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo estipulado para la firma del contrato.
C, pagaré para garantizar los bienes de “LA COMISIÓN” contra daños y perjuicios que puedan causarse a éstos, no contemplados en la póliza de responsabilidad civil, mientras éstos se encuentren en las instalaciones de "LA EMPRESA" y hasta en tanto no sean recibidos en los almacenes de “LA COMISIÓN”. En caso de siniestro, se aplicará la póliza de responsabilidad civil; el pagaré por lo que no sea cobrable a través de la póliza. El pagaré deberá ser por el importe total del contrato y éste no podrá ser cancelado mientras los bienes e insumos del contrato se encuentren en las instalaciones de “LA EMPRESA” y hasta en tanto no sean recibidos en los almacenes de “LA COMISIÓN”. Una copia del pagaré deberá ser entregada en el Departamento de Contratos, debidamente sellado y firmado por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo estipulado para la firma del contrato, en el entendido que de no hacerlo en el plazo convenido, se tendrá por incumplido el contrato a partir de ese momento, procediendo conforme a lo señalado en los artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que “LA COMISIÓN” notificará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS.- el incumplimiento de la obligación quedando “El ContratistaLA COMISIÓN” garantizará en libertad de adjudicar el contrato al licitante inmediato siguiente, en los trabajos dentro términos del Artículo 46 de la misma Ley. “LA EMPRESA” será considerada como depositaria legal de los quince días naturales anteriores a materiales de impresión, de los materiales en proceso de impresión, de los materiales en proceso de empaque y de los materiales terminados, hasta la recepción formal de culpa leve, siendo responsable y respondiendo por cualquier daño o perjuicios que sufran los mismos, sustituyendo la fianza vigente mientras éstos se encuentren en las instalaciones de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido “LA EMPRESA” y hasta en tanto no sean recibidos en los almacenes de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos“LA COMISIÓN”.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública