CONTRATO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS OBRA: EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL
CONTRATO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAS OBRA: EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL
Entre la empresa XXXXX XXXXXX S.A. en representación de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con RUC: 80071774-0, el Ing. Santiago Xxxxx Xxxxxx en su calidad de Presidente, con Cédula de Identidad N° 000.000, con domicilio en la calle Prof. Xxxxxxxx Xxxxx 0000 xxxx Xxxxxxx X. Xxxxxx, Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, en adelante el “CONTRATANTE”; y la empresa
, con RUC: , representada por el calidad de representante legal, con Cédula de Identidad N°
en su
, con domicilio
en la calle - Paraguay, en adelante denominado el
“CONTRATISTA”; convienen en celebrar el presente contrato de provisión y colocación de barandas, en adelante el “CONTRATO”, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en general por las normas legales vigentes.
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.
Constituye objeto del presente Contrato la provisión y colocación de barandas objeto de la licitación N° /2018 de acuerdo al pliego de bases y condiciones correspondiente. Los mencionados materiales serán para la obra “Edificio de Oficinas de la Asociación Paraguaya de Fútbol” en adelante la “OBRA”, ubicada sobre la Av. Ñu Guasu, dentro del predio del Comité Olímpico Paraguayo, de la ciudad xx Xxxxx – Paraguay.
CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO.
Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos que firmados por ambas partes se adjuntan al mismo:
1. Pliego de Bases y Condiciones.
2. Especificaciones técnicas.
3. El presente Contrato. Anexos:
Anexo 1: Manual de seguridad. Anexo 2: Cronograma de provisión.
Anexo 3: Planilla de cantidades a presupuestar. Anexo 4: Planos.
En caso de existir discrepancias entre las cláusulas del presente Contrato o entre éste y los demás documentos del Contrato prevalecerá aquel que señale el CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCERA: PRECIOS Y VALOR DEL CONTRATO.
Los precios acordados para la provisión y colocación de barandas objeto del presente Contrato alcanzan la suma Gs. i/i (Son Guaraníes , con el Impuesto al Valor Agregado Incluido), según detalle de planilla adjunta al presente contrato.
Estos precios incluyen el suministro de herramientas, mano de obra y la provisión de los equipos y materiales al pie de obra, descargados, dentro del predio en la ubicación indicada por el Contratante, así como todos los elementos necesarios para la completa ejecución de los servicios objeto del presente Contrato.
CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.
30% Anticipo
65% según certificado de avance de trabajos, firmado por representantes autorizados del contratante
5% Retención caucional
CLÁUSULA QUINTA: RETENCION CAUCIONAL.
Se realizará una retención caucional del cinco por ciento (5%), que representa una garantía y asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, que no devenga interés a favor del CONTRATISTA, y asegura el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Esta retención caucional será devuelta al CONTRATISTA a los sesenta (60) días de la recepción definitiva de los trabajos contratados.
Durante el transcurso de la obra, el CONTRATANTE podrá destinar total o parcialmente el monto de la retención caucional al pago de indemnizaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA.
CLÁUSULA SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS.
La CONTRATANTE no reconocerá reajustes de precios de los materiales objeto del presente contrato en ningún caso.
CLÁUSULA SÉPTIMA: CANTIDADES ADICIONALES AL CONTRATO.
El CONTRATANTE podrá ordenar la ejecución de trabajos adicionales en más o en menos a las cantidades previstas en el presente Contrato y el CONTRATISTA deberá proveerlos a los precios, y bajo las mismas condiciones establecidas en este Contrato.
CLÁUSULA OCTAVA: MULTAS.
En el caso de que el CONTRATISTA no ejecutase las obras en el plazo fijado por el Contrato, se aplicará una multa del 2 %, sobre el valor total por semana de atraso en la fecha prevista. Las multas mencionadas anteriormente son acumulativas hasta un 10 % del valor total del contrato. Al alcanzar este valor (10%) se podrá rescindir el contrato a entera responsabilidad del CONTRATISTA.
En caso de que hubiese atrasos significativos en el servicio establecido en el presente Contrato y en el Cronograma, el CONTRATANTE podrá realizar el servicio con un CONTRATISTA distinto, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier diferencia de costos que hubiere.
CLÁUSULA NOVENA: PLANOS.
El CONTRATANTE suministrará al CONTRATISTA los planos en formato digital. El
CONTRATISTA deberá proveerse y hacer a su cargo, todas las copias que necesite.
CLÁUSULA DÉCIMA: CRONOGRAMA.
Se establece que el plazo total para la provisión y colocación de barandas será establecido en concordancia al cronograma adjunto definido.
El CONTRATISTA deberá facilitar y en ningún caso entorpecer o atrasar los demás trabajos y/o provisiones realizados por el CONTRATANTE y/o por sus demás contratistas. Deberá trabajar en coordinación especialmente con los Representantes en Obra.
El CONTRATISTA no podrá en ningún caso responsabilizar al CONTRATANTE por extravío, robo, degradación, confusiones en cantidades, interrupciones de traslado, y retrasos de las partidas a entregar. En caso de que tales inconvenientes ocurran, se deberá alertar inmediatamente al CONTRATANTE para que éste tome las medidas necesarias en pos de solucionar problemas que dependan de esto.
En caso de atraso en los plazos parciales de ejecución, el CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas necesarias para recuperar los plazos previstos en el cronograma. En caso de que la Empresa considere que los mismos son irrecuperables, podrá adoptar las medidas, con costos para el CONTRATISTA, que considere necesarias a fin de enfrentar esta situación, como ser: contratar más personal, otorgar determinados trabajos a otro Contratista, contratar más equipos, y hasta rescindir el Contrato. Asimismo la multa contractual prevista se aplicará sobre los plazos parciales que se encuentren atrasados.
En caso de atraso por parte del CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá arbitrar medidas tendientes a acelerar la provisión de materiales con cargo al CONTRATISTA.
CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA: VARIACIÓN DEL PLAZO.
El plazo establecido podrá ser prorrogado por acuerdo firmado entre el CONTRATANTE y el
CONTRATISTA únicamente en los siguientes casos:
Por causas de fuerza mayor.
Por suspensión de los trabajos, ordenado por el CONTRATANTE.
Cuando por alguna de las causas mencionadas en el párrafo anterior, el CONTRATISTA previene retrasos en la ejecución de la obra, deberá comunicar esta circunstancia al CONTRATANTE, acompañando la documentación necesaria y suficiente. El CONTRATANTE comprobará la situación y si correspondiese, convendrá con el CONTRATISTA el nuevo plazo contractual.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: CAUSA DE FUERZA MAYOR.
A los efectos del presente contrato las partes convienen en considerar causas de fuerza mayor los señalados a continuación, siempre que ellas causen daños sustanciales o provoquen interrupciones en la obra:
Guerra Mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, o insurrecciones que afecten directamente al Paraguay o al país de donde procedan los equipos o máquinas que deban utilizarse en la obra.
Huelgas, actos o maniobras subversivas dentro del territorio del país de donde proceden los equipos o máquinas que deban utilizarse en obra.
Expropiaciones, confiscaciones o destrucciones ordenadas por cualquier autoridad del Gobierno Paraguayo.
Catástrofes naturales como sismos, vendavales, huracanes, etc.
Observación: Los días de lluvia, no serán considerados como causa de fuerza mayor.
Las causas de fuerza mayor son motivos justificados de prórroga del plazo indicado y no dan derecho al CONTRATISTA a pedir modificaciones en los precios, ni indemnizaciones o compensaciones.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RECEPCIÓN DE OBRA.
Cuando todos los trabajos que forman parte del Contrato hayan sido terminados en todas sus partes, se procederá previa solicitud del CONTRATISTA y dentro de los (10) diez días calendarios siguientes a esta solicitud a la verificación de las obras y se labrará un acta de recepción provisoria.
Si durante la verificación de la obra, se encontrasen partes defectuosas o no aceptables, la CONTRATANTE hará constar en el acta de recepción provisoria. EL CONTRATISTA deberá reparar o subsanar estos defectos y comunicar por escrito al CONTRATANTE luego de haberlos efectuado. La recepción definitiva se efectuará dentro de los diez días calendarios siguientes a esta comunicación. En caso de comprobarse la inexistencia de defecto alguno, se procederá a la Recepción definitiva. En caso de subsistir algún defecto el CONTRATANTE fijará al CONTRATISTA un nuevo plazo para solucionar los defectos.
El plazo contractual se refiere a la entrega definitiva de la obra.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.
El CONTRATISTA deberá abstenerse de ceder el Contrato o parte del mismo, sin el previo consentimiento por escrito por parte del CONTRATANTE.
En caso de que sea dado dicho consentimiento no exonerará al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones referentes al presente Contrato, siendo el único responsable de la buena ejecución y terminación de los trabajos contratados.
Son responsabilidades del CONTRATISTA los actos, faltas y negligencias de sus agentes servidores y trabajadores, en la misma medida que si fuesen actos, faltas o negligencias del CONTRATISTA, sus agentes, servidores o trabajadores.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA será el único responsable de la organización de los elementos de trabajo en el sitio de la obra y de la realización del suministro a él encomendado en virtud de este Contrato. Será plena y enteramente responsable de la calidad, idoneidad y suficiencia del equipo de trabajo y mano de obra, (inclusive la supervisión de la misma) de los materiales, y en general de todos los medios, elementos y recursos utilizados para la ejecución del contrato.
El CONTRATISTA es exclusivamente el único responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a las personas, propiedades, instalaciones del CONTRATANTE o de terceros como consecuencia de la ejecución de los trabajos a él encomendados, por falta de cuidado en el trabajo o por cualquier otra causa que le sea imputable, debiendo en consecuencia reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado.
El CONTRATISTA será responsable por cualquier robo o extravío de materiales o equipos de construcción pertenecientes al CONTRATISTA o a terceros en el sitio de obras, imputable a su personal. Deberá adoptar todas las medidas de prevención necesarias a fin de evitar que los mismos ocurran.
Para asegurar el pago de eventuales indemnizaciones por reclamos hechos al CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá retener parcial o totalmente los pagos mensuales de los trabajos ejecutados o el monto acumulado de la retención caucional, hasta que se compruebe que dichas reclamaciones o responsabilidades hayan quedado satisfactoriamente arregladas.
EL CONTRATISTA informará de inmediato al CONTRATANTE sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda afectar la realización de los trabajos o dar lugar a responsabilidad civil o penal. En el informe describirá detalladamente lo acontecido.
EL CONTRATISTA enviará inmediatamente al CONTRATANTE copia de todo documento que se refiera a notificaciones judiciales o legales y que, bajo cualquier aspecto, pueda estar
relacionado con el Contrato.
CLÁSULA DÉCIMO SEXTA: CONOCIMIENTO DE LA OBRA.
El CONTRATISTA confirma que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de la obra, sus condiciones generales y locales, y todo cuanto pueda influir sobre ella, su ejecución, conservación, costo y que todos estos factores fueron tenidos en cuenta en la elaboración de su presupuesto.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: SUFICIENCIA DE LA PROPUESTA.
Deberá considerarse que el CONTRATISTA se ha asegurado, antes de presentar la propuesta, de la idoneidad y suficiencia de la misma para la obra, así como de las cotizaciones y precios indicados en las notas de cantidades y en la relación de Cotización y precios, los cuales deberán, excepto en la medida en que el Contrato estipule lo contrario cubrir todas sus obligaciones emergentes del Contrato y todas las cuestiones y elementos necesarios para la debida ejecución de la obra.
CLÁSULA DÉCIMO OCTAVA: CUMPLIMIENTO XX XXXXX Y REGLAMENTOS.
El CONTRATISTA declara estar en conocimiento de los Artículos 204 Incisos 1º y 2º y el Artículo 205 Incisos 1º, 2º, y 3º del Código Penal vigente para la República del Paraguay. Al respecto declara que en lo relacionado a su personal o al personal a su cargo, bajo contrato oral o escrito, y a los materiales y equipos utilizados en los trabajos contratados por él, asume la responsabilidad por los hechos descriptos en los artículos citados, liberando de toda responsabilidad al CONTRATANTE.
Todo el personal del CONTRATISTA afectado de alguna manera al presente contrato, deberá estar inscripto en el Instituto de Previsión Social – IPS.
El CONTRATISTA cumplirá todas las recomendaciones del CONTRATANTE y/o el Profesional Residente y las reglamentaciones del Estado y las autoridades locales sobre seguridad e higiene en el trabajo, siendo responsable de la estricta observancia de las mismas.
Todo el personal del CONTRATISTA afectado al presente contrato que deba efectuar alguna tarea dentro del predio de la obra deberá contar como mínimo de cascos, zapatones, antiparras y chalecos y deberá garantizar su uso. Así mismo y de acuerdo con las necesidades de la obra, contará con toda clase de elementos y utensilios de seguridad que sean del caso para el desarrollo de su trabajo, dentro de las más estrictas normas de seguridad y en todo de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos existentes. Todas las herramientas y equipos proporcionados por el CONTRATISTA serán adecuados para su propósito y no afectarán a la seguridad del trabajo.
El CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente las indicaciones del Jefe de Seguridad de la Obra y el manual de seguridad del CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
El CONTRATISTA proveerá todas las unidades de equipos, herramientas, y otros abastecimientos requeridos y en cantidad suficiente para ejecutar la obra dentro de los plazos indicados en el cronograma. Quedará así mismo a su cargo el traslado de todos los equipos a obra y el retiro de los mismos al término de los trabajos.
El CONTRATISTA no podrá retirar del sitio de la obra antes de su conclusión ninguna instalación provisional o unidad, aún en caso de rescisión de obra.
El CONTRATANTE no asumirá en ningún momento, responsabilidad por pérdida o daño causado a alguno de los equipos utilizados por el CONTRATISTA.
En caso de que el CONTRATISTA no provea la cantidad de equipos suficientes para cumplir con los plazos u otros requerimientos del Contrato, el CONTRATANTE podrá proveer los mismos por cuenta del CONTRATISTA.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: INTERPRETACIÓN DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Los planos que forman parte del presente Contrato son únicamente los planos ejecutivos que el CONTRATANTE suministra al CONTRATISTA.
Si surgiesen discrepancias en la interpretación de los planos, especificaciones o se solicitasen aclaraciones al respecto, el CONTRATANTE resolverá en cada caso.
El CONTRATISTA no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretación de los planos y la documentación contractual, o por transgresiones a la misma, o por mala ejecución de los trabajos, fundándose en incumplimiento de parte de los subcontratistas o de su personal, al comprobar el error o falta. En todos los casos deberá solicitar las aclaraciones necesarias al responsable del quien por dará las respuestas en cada caso
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: EMPLEADOS DEL CONTRATISTA.
El CONTRATISTA deberá proporcionar toda la mano de obra capacitada y en número suficiente que sea necesaria para la debida ejecución de la obra en el plazo previsto. Deberá emplear a auxiliares técnicos, capataces, encargados, oficiales y ayudantes que posean pericia y experiencia en su ramo y que sean competentes para asegurar la correcta ejecución del trabajo del que se han encargado.
Para todos los efectos del Código del Trabajo de la República del Paraguay y de las leyes sobre Previsión Social el CONTRATISTA asume los deberes del Patrono, en relación al personal afectado al presente contrato.
El CONTRATISTA dará cumplimiento a todo lo establecido en las leyes laborales vigentes en el país que corresponden a la relación laboral con los trabajadores por él contratados.
En caso de que los trabajos a ejecutar sean de alto riesgo, el CONTRATISTA deberá asegurar adicionalmente a todo su personal con pólizas de seguro contra accidentes de trabajo que cubran todos los riesgos y exonere a la Empresa de toda responsabilidad al respecto. De no hacerlo así, el CONTRATISTA asume la responsabilidad por cualquier accidente ocurrido al personal a su cargo.
En todo momento, el CONTRATISTA deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, en el sitio de obra, así como para preservar la paz y para la protección de personas y bienes en proximidad de la obra contra este tipo de acciones.
La Empresa podrá ordenar AL CONTRATISTA el retiro del personal que por su conducta o falta de competencia perjudique los trabajos, y sobre dicha orden no existirá apelación.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: MATERIALES.
La responsabilidad por el almacenaje, seguridad, cuidado, mantenimiento, transporte interno en obra de los materiales a ser utilizados, es única y exclusivamente del CONTRATISTA, debiendo éste tomar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha responsabilidad.
CLÁSULA VIGÉSIMO TERCERA: INSTALACIONES PROVISORIAS.
El CONTRATISTA deberá organizar en el sitio todas las instalaciones provisorias incluyendo los equipos necesarios para los trabajos y el montaje de los mismos.
El CONTRATANTE proporcionará al CONTRATISTA en obra un espacio delimitado para la ubicación de su obrador provisorio que debe reunir ciertos requisitos de estética.
EL CONTRATISTA podrá, con previa autorización del CONTRATANTE, construir otras obras provisorias adicionales que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus tareas a su único y exclusivo costo.
CLÁSULA VIGÉSIMO CUARTA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El trabajo será efectuado en forma eficiente por personal especializado, cuidadoso y debidamente calificado para llevarlo a cabo en estricto acuerdo con el contrato.
El CONTRATISTA deberá suministrar suficiente personal de trabajo y equipos y trabajará tantas horas como fueran necesarias, incluyendo sobretiempos, trabajos nocturnos y extraordinarios, para asegurar el desarrollo de los trabajos y de la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma, para cumplir con el plazo contractual establecido.
Si en opinión del CONTRATANTE, EL CONTRATISTA estuviese atrasado en alguna parte de la obra, en relación con el cronograma, EL CONTRATISTA deberá adoptar todas las medidas que le exija el CONTRATANTE para mejorar el progreso de aquella. En caso de que El CONTRATISTA no adopte las medidas adecuadas, el CONTRATANTE podrá adoptarlas, y todos los costos emergentes correrán por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATANTE podrá inclusive ejecutar partes de la obra con terceros, sin derecho alguno a reclamo por parte del CONTRATISTA, quien se hará cargo de todos los costos resultantes.
Queda perfectamente establecido que el CONTRATISTA conoce la importancia y trascendencia de la obra a ejecutar, en cuanto a calidad de ejecución y mano de obra a emplear, así como la exactitud en el cumplimiento de los plazos contractuales. Asume la total responsabilidad en todo y cada uno de estos conceptos.
Si el trabajo ejecutado no llenase los requisitos indicados en las especificaciones técnicas o en los planos, se considerará defectuoso y el CONTRANTE ordenará que se lo reconstruya por cuenta del CONTRATISTA. El CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir remuneración, ni indemnización alguna por la demolición o reconstrucción de los trabajos rechazados.
EL CONTRATISTA no permitirá que se acumulen escombros, desperdicios o basura proveniente de su trabajo en el emplazamiento de las obras y sus inmediaciones comprometiéndose a limpiar su frente de trabajo diariamente al acabar la jornada ordinaria de trabajo. El CONTRATANTE podrá realizar estas tareas con personal a su cargo y descontar el importe de los trabajos realizados de las liquidaciones del CONTRATISTA.
A la terminación del trabajo el CONTRATISTA retirará toda la basura o desperdicios del emplazamiento de la obra y de sus inmediaciones, así como todas las herramientas, enseres o materiales sobrantes, dejando completamente limpio el sitio de obras.
CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA: RELACIONES ENTRE LAS PARTES.
Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA se harán por escrito. Por consiguiente, todas las veces que en los textos de los documentos de contrato se encuentren las expresiones: "comunicará", "informará", y similares, deberá entenderse "por escrito" o vía correo electrónico con constancia de recepción, utilizando las siguientes direcciones: del CONTRATANTE xxxx.xxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx y del CONTRATISTA
Las comunicaciones verbales no tienen valor con respecto al presente Contrato.
El CONTRATISTA deberá asistir a las reuniones periódicas organizadas por el CONTRATANTE
en el sitio de obras, para tratar temas relativos a la ejecución de los trabajos.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA: EL PROFESIONAL RESIDENTE.
En todas sus relaciones con el CONTRATISTA, el CONTRATANTE podrá estar representada por un Profesional Residente, quien tendrá plenas facultades para tratar temas con el CONTRATISTA en todo lo relacionado con el presente contrato.
El Profesional Residente conocerá todo cuanto se relaciona con la ejecución de este Contrato y decidirá cualquier cuestión que surja con el CONTRATISTA acerca de la calidad y aceptabilidad del trabajo ejecutado, del tiempo en que deban terminarse sus distintas partes y de cualquier otra cuestión que pueda surgir en el curso del desarrollo de los trabajos.
El Profesional Residente exigirá fiel cumplimiento de las disposiciones de los Documentos del Contrato, durante la ejecución de los trabajos.
El Profesional Residente, tendrá en todo momento entrada libre en el sitio de obra a fin de informarse del desarrollo de los trabajos y podrá efectuar toda inspección y control que considere oportuno. EL CONTRATISTA facilitará estas visitas inspecciones y controles y dará las informaciones solicitadas.
El CONTRATISTA tendrá la obligación de facilitar por todos los medios a su alcance las funciones del Profesional Residente debiendo llevar a cabo lo dispuesto por el mismo.
El CONTRATANTE designará a un representante profesional idóneo permanente en obra, para las tareas a ser ejecutadas.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA: RESCICIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
Cualquiera de los motivos indicados a continuación, debidamente comprobados, dará derecho al CONTRATANTE a la rescisión del Contrato:
Si el CONTRATISTA fuere declarado en quiebra o en estado de insolvencia, o hubiese pedido arreglo judicial o extrajudicial con la totalidad de sus acreedores.
Si se demostrase colusión o fraude del CONTRATISTA con entidades que colaboran en la ejecución de los programas de trabajo del CONTRATISTA o con personal perteneciente a la misma.
Si el CONTRATISTA incumpliese sus obligaciones contractuales a pesar de la notificación al respecto por parte del CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA suspendiese sus prestaciones contractuales por un período de siete (7) días consecutivos, sin un motivo considerado válido por el CONTRATISTA.
Si el CONTRATISTA se atrasa en la ejecución de los trabajos previstos en el Cronograma de obra y si a juicio del CONTRATISTA, no obstante los esfuerzos que pudiera realizar el CONTRATISTA, resultase imposible el cumplimiento del Contrato en el plazo previsto.
Si el CONTRATANTE decidiera obtener la rescisión del Contrato notificará la resolución respectiva al CONTRATISTA, quien deberá suspender los trabajos inmediatamente, desalojar la obra y entregar todas las instalaciones al CONTRATANTE.
En el caso de que el CONTRATISTA no efectuare las operaciones de desmontaje y remoción que le fuesen solicitadas una vez producida la rescisión, el CONTRATANTE podrá ejecutar esas labores y cargar al CONTRATISTA los respectivos gastos.
La rescisión del Contrato no limita el derecho del CONTRATANTE a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia de esta rescisión.
En caso de rescisión por responsabilidad del CONTRATISTA, éste renuncia a cualquier derecho por cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecución de las obras por parte del CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA: RESCISION DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA.
Cualquiera de los motivos citados a continuación dará derecho al CONTRATISTA a la rescisión del Contrato:
En el caso de que el CONTRATANTE se atrase por más de noventa (90) días en el pago al CONTRATISTA de los haberes correspondientes a materiales entregados y aceptados por el CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA: RESCISIÓN DEL CONTRATO.
En caso de que una de las partes contratantes decidiera rescindir el presente Contrato, a su vencimiento o antes del plazo establecido en la cláusula correspondiente, deberá comunicarlo a la otra parte por escrito con 15 (quince) días de anticipación expresando las causas que motivan la decisión.
Una vez producida la rescisión del Contrato las partes prepararán un estado de cuenta final que contabilizará todas las partidas existentes entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA incluyendo: trabajos y prestaciones efectuadas, adelantos, retenciones, importes de alquiler o venta de instalaciones y cualquier otro rubro que establezca el saldo final entre las partes.
El pago resultante del Estado de Cuenta será hecho por la parte deudora a la otra dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de dicho Estado de Cuenta.
CLÁSULA TRIGÉSIMA: GARANTÍA.
La CONTRATISTA, garantiza por el periodo de 1 (un) año contado a partir de la recepción definitiva de los trabajos objeto de éste contrato, el correcto funcionamiento de las instalaciones y se compromete a subsanar cualquier defecto constructivo y/o de montaje,
durante el mismo, siempre y cuando éstos estén directamente relacionados con su trabajo y las causas de los problemas sean imputables a la mala calidad del material o de la mano de obra empleada para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO PRIMERA: DOMICILIOS ESPECIALES.
A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente Instrumento, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA constituyen domicilio en la dirección individualizada en el encabezado del presente Contrato, donde tendrán validez todas las notificaciones que allí se realicen.
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA: ARBITRAJE.
Las partes Contratantes someterán las diferencias que puedan surgir en el cumplimiento, aplicación o interpretación de este Contrato, a un tribunal de Árbitros amigables componedores, integrado por un delegado por cada parte. Si éstos no se pusieran de acuerdo, el Tribunal será integrado por un tercer miembro designado de común acuerdo por los delegados, y en su defecto se solicitará del mismo a la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción.
Las diferencias o litigios que no pudieron ser resueltos según lo previsto más arriba, serán dirimidos por los Tribunales Paraguayos estableciéndose a dicho fin la Xxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx.
La parte culpada de las acciones suscitadas se hará responsable por las pérdidas y daños, honorarios profesionales, gastos judiciales y por los provenientes de otros pronunciamientos de derecho.
En señal de conformidad y pleno acuerdo, las partes suscriben el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor y validez, recibiendo cada parte el suyo en este acto. Dado en Asunción, a los días de del 2018.
CONTRATISTA
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.X. Xx 000.000
Xxxxx Xxxxxx X.X. Contratante