CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA DE VEGA DE MAR EN SAN PEDRO ALCANTARA, MARBELLA (EXPTE. OB 18/11).
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN LA BASÍLICA PALEOCRISTIANA XX XXXX DE MAR EN SAN XXXXX XXXXXXXXX, MARBELLA (EXPTE. OB 18/11).
En Marbella, a 00 xx Xxxxx xx 0000
XXXXXXXX:
DE UNA PARTE: D. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Coordinador General de Hacienda y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. Comparece asistido del Vicesecretario de la Corporación, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx de las Xxxxxx Xxxxxx.
DE OTRA PARTE: Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, con D. N. I. nº 74638140-N, con domicilio a efectos de notificaciones, en la Xxxx. xxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx 0 xx Xx Xxxx xx Xxxxx Xxxxx 00000.
ACTÚAN:
Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, actúa en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, por Delegación de la Alcaldesa Presidenta, Doña Xx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, en virtud de Decreto 2010D6404 de fecha 17 xx xxxx de 2010.
Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, actúa en nombre y representación de la mercantil de “ARYON INFRAESTRUCUTURAS S.L.” Constituida por tiempo indefinido con su anterior denominación XXXXX XXXXXX CONSTRUCCIÓNES S.L. mediante escritura otorgada ante el Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, el día 13 de noviembre de 2.004, bajo el número 3.834 de su protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, en el tomo 3.408, Libro 2.320, folio 148, hoja MA-66.169, inscripción 1ª. Tiene C.I.F. B-92486315
Dicha sociedad cambió su denominación a la actual en escritura autorizada por el Notario con residencia en Fuengirola, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx del Portal, con fecha 24 de septiembre de 2.007, bajo el número 3.977 de protocolo, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
Actúa en virtud de poder otorgado ante el Notario con residencia en Fuengirola, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx del Portal, el 6 xx xxxx 2.008, número de protocolo 1191. Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 10.415, Libro 8.947, sección 3ª, folio 181, Hoja 65.460. Inscripción 11ª.
Manifiesta en nombre de la sociedad que representa, tener plena capacidad jurídica y de obrar y no estar incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar que determina el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía reguladora de esta materia, así como hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social conforme a los artículos 13 y 14 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Las partes, reconociéndose mutuamente legal capacidad para obligarse, DICEN: ANTECEDENTES
1. Autorización de la celebración del contrato, fiscalización y contracción del gasto.
La Sra. Alcaldesa por Decreto 2011D01228 de fecha 0 xx xxxxxxx xx 0000 xxxxxx aprobar el Proyecto de Obras de los “Trabajos de Conservación en la Basílica Paleocristiana xx Xxxx del Mar en San Xxxxx Xxxxxxxxx, Marbella”, redactado por la empresa YAMUR Arquitectos y Arqueología, S.L. con un presupuesto base de licitación de 177.307,00 € IVA incluido. También aprobar el Pliego de Condiciones Económico- Administrativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas, para la contratación de las obras de los “Trabajos de Conservación en la Basílica
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paleocristiana de Vega del Mar en San Xxxxx Xxxxxxxxx, Marbella”, por procedimiento negociado con publicidad, trámite urgente, regulación no armonizada.
Aprobar el expediente de contratación; así como la aprobación del gasto previsto, por importe máximo de CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS (177.307,00 €),
XXX incluido, desglosándose de la siguiente manera:
- Precio 150.260,17 €
- 18% IVA 27.046,83 €
El plazo de ejecución máximo de las obras será de CUATRO (4) MESES con cargo a la partida presupuestaria “2011-3300-61950 Basílica Paleocristiana San Xxxxx”, del presupuesto municipal para el ejercicio económico en curso (Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Marbella, en fecha 21 de diciembre de 2010).
Y disponer la apertura del procedimiento de adjudicación de acuerdo al pliego de condiciones económico administrativas y pliego de prescripciones técnicas que se aprueban, y que se consideran parte integrante del contrato.
2. Clasificación de ofertas y trámites previos para la adjudicación
Una vez abiertas las proposiciones presentadas en plazo por los licitadores, y previa valoración y clasificación de las mismas por los técnicos competentes, resultó que la entidad ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L., presentó la proposición económicamente más ventajosa resumida en este cuadro:
Titular | Importe (€) |
ARYON INFRAESTRUCTURAS, S. L. | |
Precio | 135.229,82 |
18 % de I. V. A. | 24.341,37 |
Total | 159.571,19 |
Además el adjudicatario presentó las siguientes mejoras:
MEJORA Nº 1
UD Suministro, transporte y colocación de pasarela-rampa de 28 ml por una anchura de 120cm (incluidos dos descansilllos de 150*120cm) y mirador de 700*400cm. Rampa conformada por módulos de 2 postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno, longitud max 200cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm , vigas transversales de 12*20*120cm KVH, 3 rastreles de 8*14 cm KVH, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, barandilla a ambos lados xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).
UD Suministro, transporte y colocación xx Xxxxxxx conformado por postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno max 200cm , vigas transversales de 12*20cm KVH, rastreles de 8*14 cm c/50cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, , barandilla xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).
Incluso Obra civil necesaria.
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Especificaciones de la madera
Xxxxxx tratada en autoclave cumpliendo con la normativa vigente recogida en las siguientes normas:
EN-335 (Clases de uso), EN 350-2 (Durabilidad e impregnabilidad), EN 351- 1 (Penetración y retención).
- Xxxxxx xxxxxx y KVH en clase IV.
- Madera Duo/Trio y laminada en clase III.
MEJORA Nº 2
200 ml Delimitación de perímetro de zona de restos arqueológicos mediante cable xx xxxxx sustentado por soportes xx xxxxx de 1.00 m de altura anclados mediante contrapesos de hormigón.
ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTE XX XXXXX:
Tendrán las dimensiones, espesores y elementos auxiliares necesarios para el anclaje de los cables xx xxxxx y ser estables en función de la longitud del vano de cable entre soportes. Los soportes xx xxxxx metálicos serán galvanizados con un espesor total de 170 micras. El pintado de estos soportes en negro forjado o color a determinar por la Dirección facultativa, se efectuará mediante el siguiente procedimiento:
1. Preparación de superficies. Limpieza manual del soporte para eliminar restos de polvo, aceites y grasas, por medio de agua a presión.
2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras.
3. Acabado en negro forja (o color a determinar). Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 120 micras).
ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA DE IMPRIMACIÓN.
La pintura de imprimación será la 7M-060 AMERCOAT 71 de la xxxxx Xxxxxxxxx o equivalente.
ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA DE ACABADO.
La pintura de acabado será la 7L-990 EPOMASTIC RPS MIOX SR de la xxxxx Xxxxxxxxx o equivalente.
CONTRAPESOS DE HORMIGÓN:
Tendrán las dimensiones, resistencia de hormigón y armaduras necesarias para la plena sujeción de los soportes metálicos que sustente.
MEJORA Nº 3
4 Ud suministro e instalación de panel de información de restos arqueológicos de 70x80 con soporte, similar a los existentes en la proximidad del yacimiento.
Una vez requerido al citado licitador de la oferta económica más ventajosa, el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público en su redacción dada por la Ley 34/2010, éste presentó en plazo los siguientes documentos:
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Justificante de haber constituido en la Tesorería Municipal la GARANTIA DEFINITIVA por importe de SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS (6.761,49 €), mediante carta de pago 2011-449. La garantía definitiva no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato o resuelto éste sin culpa del contratista.
- Justificante acreditativo del ingreso en la Tesorería Municipal del pago correspondiente a los ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, por importe ascendente a DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS (2.659,61 €) carta de pago 2011-444.
- Certificados positivos expedidos, tanto por la Agencia Tributaria, como por la Tesorería de la Seguridad Social, con fechas 17 de febrero y 18 xx xxxxx de 2011 respectivamente.
- Solicitud de certificación positiva a expedir por esta Entidad Local, con fecha de Registro de Entrada de este Ayuntamiento de 23 xx xxxxx de 2011.
- Seguros de Responsabilidad Civil y seguro Todo Riesgo Construcción sin franquicia exigidos en el apartado 24.8.e) xxx Xxxxxx de Condiciones Económico Administrativas Particulares.
- Declaración responsable comprometiéndose a asignar al contrato de ejecución un número mínimo de 5 trabajadores exigida exigidos en el Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares.
3. Adjudicación.
La Sra. Alcaldesa, por Decreto nº 2011D03019 de fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxxx de conformidad con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación y habiéndose cumplido todos los requisitos legales exigidos en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, ADJUDICAR el contrato de obras de los “Trabajos de Conservación en la Basílica Paleocristiana xx Xxxx del Mar en San Xxxxx Xxxxxxxxx, Marbella, a la entidad ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L., según propuesta económica resumida en el siguiente cuadro:
Titular | Importe (€) |
ARYON INFRAESTRUCTURAS, S. L. | |
Precio | 135.229,82 |
18 % de I. V. A. | 24.341,37 |
Total | 159.571,19 |
Aceptar las mejoras presentadas por el adjudicatario y consistentes en:
MEJORA Nº 1
UD Suministro, transporte y colocación de pasarela-rampa de 28 ml por una anchura de 120cm (incluidos dos descansilllos de 150*120cm) y mirador de 700*400cm. Rampa conformada por módulos de 2 postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno, longitud max 200cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm , vigas transversales de 12*20*120cm KVH, 3 rastreles de 8*14 cm KVH, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, barandilla a ambos lados xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).
UD Suministro, transporte y colocación xx Xxxxxxx conformado por postes verticales torneados diam12cm empotrados hasta saturación de terreno max 200cm , vigas transversales de
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12*20cm KVH, rastreles de 8*14 cm c/50cm, arriostramiento entre postes xx xxxxxx cepillada 4*14cm, tablón xx xxxxxx ranurada de sección 4*14cm dejando una separación entre ellos de 5mm, , barandilla xx xxxxxx cepillada formada por postes 8*8*150 cm KVH, pasamanos 4*14 cm, 2 horizontales xx xxxxxx cepillada KVH 10*5cm y balaustres de sección 3,5x4,5 cada 11cm aprox, incluido pp de ferretería (Acero inoxidable A-4).
Incluso Obra civil necesaria.
Especificaciones de la madera
Xxxxxx tratada en autoclave cumpliendo con la normativa vigente recogida en las siguientes normas:
EN-335 (Clases de uso), EN 350-2 (Durabilidad e impregnabilidad), EN 351- 1 (Penetración y retención).
- Xxxxxx xxxxxx y KVH en clase IV.
- Madera Duo/Trio y laminada en clase III.
MEJORA Nº 2
200 ml Delimitación de perímetro de zona de restos arqueológicos mediante cable xx xxxxx sustentado por soportes xx xxxxx de 1.00 m de altura anclados mediante contrapesos de hormigón.
ESPECIFICACIONES DE LOS SOPORTE XX XXXXX:
Tendrán las dimensiones, espesores y elementos auxiliares necesarios para el anclaje de los cables xx xxxxx y ser estables en función de la longitud del vano de cable entre soportes. Los soportes xx xxxxx metálicos serán galvanizados con un espesor total de 170 micras. El pintado de estos soportes en negro forjado o color a determinar por la Dirección facultativa, se efectuará mediante el siguiente procedimiento:
1. Preparación de superficies. Limpieza manual del soporte para eliminar restos de polvo, aceites y grasas, por medio de agua a presión.
2. Imprimación. Suministro y aplicación de una capa de imprimación de pintura epoxy poliamida de alta calidad con un espesor de película seca de 50 micras.
3. Acabado en negro forja (o color a determinar). Suministro y aplicación de dos capas de acabado de pintura epoxy pigmentado con hierro micáceo con un espesor de película seca de 60 micras por capa (2 x 60 = 120 micras).
ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA DE IMPRIMACIÓN.
La pintura de imprimación será la 7M-060 AMERCOAT 71 de la xxxxx Xxxxxxxxx o equivalente.
ESPECIFICACIONES DE LA PINTURA DE ACABADO.
La pintura de acabado será la 7L-990 EPOMASTIC RPS MIOX SR de la xxxxx Xxxxxxxxx o equivalente.
CONTRAPESOS DE HORMIGÓN:
Tendrán las dimensiones, resistencia de hormigón y armaduras necesarias para la plena sujeción de los soportes metálicos que sustente.
MEJORA Nº 3
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Ud suministro e instalación de panel de información de restos arqueológicos de 70x80 con soporte, similar a los existentes en la proximidad del yacimiento.
Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el presente contrato de obras, lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Que Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, actúa en nombre y representación de la mercantil de ARYON INFRAESTRUCUTURAS S.L. se compromete a la ejecución del contrato de obras consistente en los “Trabajos de Conservación en la Basílica Paleocristiana xx Xxxx del Mar en San Xxxxx Xxxxxxxxx, Marbella”, con arreglo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (anexo nº I que consta de 21 folios sellados y numeradas), Pliego de Prescripciones Técnicas (anexo nº II que consta de 8 folios sellados y numeradas) y, oferta económica-técnica (anexo nº III que consta de 5 folios sellados y numerados), que figuran en el expediente, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin reserva alguna.
SEGUNDA.- Precio. El precio del contrato es de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (135.229,82 €), más VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE
CENTIMOS (24.341,37 €) en concepto de IVA al 18 %, lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (159.571,19 €)
En dicho importe se entenderá comprendido, además del precio de ejecución, los gastos generales, financieros, cargas fiscales, incluido I.V.A. y demás impuestos vigentes, incluidos, los gastos de transporte de los bienes objetos de este contrato y cuantos otros gastos e impuestos procedan a abonar legalmente.
La financiación del contrato se hará con cargo a la partida “2011-3300-61950 Basílica Paleocristiana San Xxxxx” del presupuesto Municipal para el ejercicio económico en curso.
De acuerdo al Convenio de Colaboración firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Marbella, en fecha 21 de diciembre de 2010, este contrato se financia en un 75 % (hasta la cantidad de 132.980,25 €) por el Ministerio de Fomento (1% Cultural, art. 68 de la Ley 16/1985, de 25 xx Xxxxx, de Patrimonio Histórico Español; partida presupuestaria 17.01.451N.767). Siendo el 25 % restante financiado por el Ayuntamiento de Marbella.
El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con sujeción a los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere. El pago del precio se hará conforme a los artículos 200 y 215 LCSP.
El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. Las certificaciones así expedidas sólo devengarán intereses por demora desde la fecha señalada en el artículo 152 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.
El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopios de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan los artículos 200 y 215 LCSP y 155 a 157 RGLCAP y de acuerdo con las cláusulas 54 a 58 del PCAG.
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La factura o facturas correspondientes se presentarán ante el Registro General de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella que serán remitidas por Ia Intervención General al departamento municipal proponente del gasto y receptor del objeto del contrato, junto con los albaranes correspondientes, en su caso, debiéndose indicar en cada una de ellas el número del expediente administrativo del servicio de Contratación y el número de la cuenta corriente en la que deseen se les transfiera la cantidad a que se obligue esta Administración.
A continuación el departamento proponente del gasto, remitirá o entregará la factura o facturas correspondientes al Servicio de Contratación y se abonarán una vez realizados los trámites establecidos en las disposiciones vigentes.
Dichas facturas deberán venir firmadas por el responsable de la Delegación receptora de la prestación con la expresión “Recibí y Conforme”, y se hará constar en las mismas tanto la fecha de recepción de la factura como la de dicha conformidad.
Se deberá indicar en cada factura el número del expediente administrativo del Servicio de Contratación.
Los pagos serán efectuados por la Tesorería Municipal de acuerdo con el plan de disposición de fondos en vigor, en función de las disponibilidades dinerarias y prioridades de pago legalmente establecidas.
TERCERA.-. El plazo máximo de ejecución de las obras objeto de la presente contratación será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día siguiente hábil al de la firma del Acta de comprobación de replanteo, que a su vez deberá ser firmada en un plazo no superior a DIEZ
(10) DÍAS hábiles desde la firma del contrato.
CUARTA.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares, y a satisfacción de este Ayuntamiento, la totalidad de su objeto.
Asimismo, se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS a contar desde la fecha de recepción formal y conformidad, que se fija como garantía a los efectos previstos en la LCSP y normas reglamentarias, transcurrido el cual sin objeciones por parte del departamento municipal receptor quedará exento de responsabilidad el contratista por razón de las obras ejecutadas.
Por el contrario, si el órgano de contratación, a propuesta del departamento municipal correspondiente y durante el plazo de garantía, estimase que las obras ejecutadas no son aptas para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista, podrá ejercer las facultades previstas en el artículo 274 LCSP.
En los casos en que haya lugar a recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las recepciones respectivas.
Durante el plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.
QUINTA.- Ejecución de las obras. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una deficiente organización, protección o señalización de la obras.
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Además, de los seguros obligatorios, deberá suscribir, antes del comienzo de las obras, en caso de que no lo tuviese o no fuere bastante, un Seguro “Todo Riesgo Construcción”, que cubra la totalidad del valor de las obras adjudicadas y de los equipos, suministros y acopios certificados, sin franquicia alguna, así como un seguro de responsabilidad civil con la cobertura suficiente a fin de mantener indemne, en todo caso, al Ayuntamiento, de cualquier responsabilidad directa o subsidiaria, y de toda reclamación que con motivo de la ejecución del contrato se planteare.
SEXTA.- Personal.- El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo el Ayuntamiento ajeno a dichas relaciones laborales. Estará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigente en materia laboral, de Seguridad Social, Seguridad e Higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento.
La inspección facultativa de las obras, su seguimiento y supervisión estarán a cargo del Técnico municipal designado al efecto por el Ayuntamiento, y se realizará sin perjuicio de la propia Dirección facultativa de las mismas y a los efectos complementarios de colaborar con esta última y supervisarla.
Según declaración responsable presentada por la adjudicataria y de acuerdo a la tramitación previa que ha dado lugar al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Excmo. Ayuntamiento de Marbella para la financiación de las obras que nos atañen, éste se compromete a asignar al contrato de ejecución un número mínimo de 5 trabajadores.
SEPTIMA.- Para coordinar las relaciones que con motivo del desarrollo del objeto del presente contrato necesariamente se tienen que establecer entre el Excmo. Ayuntamiento y el contratista, el Ayuntamiento podrá designar como RESPONSABLE DEL CONTRATO al Técnico competente adscrito a la Delegación Municipal de Obras, que actuará como representante de la Administración y, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y, dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquélla le atribuya.
OCTAVA.- La Administración tendrá la prerrogativa de interpretar lo convenido, de modificar las prestaciones según las conveniencias de las obras y de suspender su ejecución por causa de interés público.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, o de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de las instrucciones que para su cumplimiento dictare la Administración, y normas legales que fuesen de obligado cumplimiento, no eximirán al contratista de la obligación de su cumplimiento.
NOVENA.- El contratista hace sumisión expresa a la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
DECIMA.- El presente contrato es de naturaleza administrativa. Contra las resoluciones que se dicten en el desarrollo de este contrato, el contratista podrá recurrir en defensa de sus derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
En cuanto a las controversias que puedan surgir en torno a las presentes estipulaciones, y sin perjuicio de la facultad de interpretación reconocida a la Administración, las partes se someten expresamente, con renuncia de cualquier otro fuero que pudiera ampararlas, a los Juzgados del Partido Judicial de Marbella, y a los Tribunales Contenciosos Administrativos competentes en virtud del carácter administrativo del presente contrato.
DEPENDENCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGOCIADO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y para la debida constancia de todo lo convenido, firman este contrato en duplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicado.
Excmo. Ayuntamiento de Marbella ARYON INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Fdo. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Fdo. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Decreto Delegación nº 2010D6404
Ante mí, firman las personas que anteceden EL VICESECRETARIO
Titular del Órgano de Apoyo de la J.G.L.
Fdo. Xxxxxx Xxxxxxx de las Xxxxxx Xxxxxx