OBRA ÁREA DE COORDINACIÓN DE VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
OBRA ÁREA DE COORDINACIÓN DE
VETERANOS XX XXXXXX DE MALVINAS
MINISTERIO DE DEFENSA
“Reemplazo de cubierta metálica edificio ex imprenta IGN”
ANEXO I
1.
DECLARACIÓN DE CONTENIDO
2.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
3.
MODELO DE CONTRATO
4.
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
5.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
a.
Documentación Gráfica
x.
Xxxxxx de Especificaciones Técnicas Particulares
c.
Empresa del Estado
DECLARACIÓN DE CONTENIDO
El abajo firmante certifica que se ha incorporado al sobre con la presentación de nuestra Oferta Económica, la documentación solicitada para la presente compulsa, en orden correlativo y según el siguiente detalle:
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Hoja N° | NO | OBSERVACIONES |
01 | Declaración de Contenido | deberá estar firmada por el Representante de la empr. oferente | ||
02 | Soporte magnético con el contenido del sobre | CD ‐ PEN DRIVE ‐ OTRO (indicar) | ||
03 | Balances Contables 2 últimos años | punto 4.3 del PUBCP. | ||
04 | Formulario F‐576 “Inscripción en XXXX” | |||
00 | Xxxxxxxxxx “Inscripción Ingresos Brutos” | |||
06 | Certificado Fiscal para Contratar | nota autorizando a COVIARA a solicitarlo | ||
07 | Constancia “Libre deuda Previsional” | expedido por la AFIP | ||
08 | Declaración Jurada de aceptación de tribunales CABA | Contencioso Administrativo Federal | ||
09 | DDJJ constituyendo Domicilio Legal | Incluyendo teléfono fijo y Mail. | ||
10 | Certificado de Juicios Universales | el último que posea en su poder | ||
11 | Referencias Bancarias | Indicando antigüedad de las cuentas | ||
12 | Referencias Comerciales | últimos 3 años | ||
13 | Acta de nombramiento autoridades de la empresa | Copia Legalizada y vigente | ||
14 | Nómina de Personal Gerencial e Infraestructura Técn. | de acuerdo al punto 4.13 del PUBCP | ||
15 | Copia del poder del Representante Legal | punto 4.14 del PUBCP | ||
16 | Curriculum del Representante. Técnico | |||
17 | Memoria con detalle de ejecución obras similares | punto 4.17 del PUBCP | ||
18 | Modelo de Contrata a suscribir | con firma de aceptación de la misma | ||
19 | DDJJ Confidencialidad | |||
20 | Declaración Jurada de Intereses DECRETO 202/17 | |||
21 | Garantía de Oferta | 5% del valor ofertado | ||
22 | Constancia de Visita a Obra | Firmada por repr. de COVIARA | ||
23 | Causales de Inhab. para contratar c/ el Estado | declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar | ||
24 | Oferta Económica | firmada junto con el Pliego de Bases y Condiciones Particulares | ||
IMPORTANTE: Todas las hojas contenidas en la carpeta, deberán estar NUMERADAS en el margen inferior derecho y en una sola cara de cada hoja. El armado de la carpeta, deberá RIGUROSAMENTE seguir la numeración de los ítems aquí indicados, aclarando en la columna correspondiente, el número de foja dónde se encuentra el mismo. | ||||
........................................................................ DNI .................................................. FECHA: / /
REPRESENTANTE LEGAL
DELEGACION
Xxxxxxx 00 -XX
(0000) Xxxxx Xxxxxx
(0000) 000-0000/000-0000
SEDE CENTRAL
Xxxxxxxxxxx 000 0 xxxx
(0000) XXXX
(000) 0000-0000
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
LCTACÓN P VADA Nº 03/2021
1. ‐ CONSIDERACIONES GENERALES Y OBJETO
El Objeto de la presente contratación consiste en el Reemplazo de cubierta del edificio ex imprenta del Instituto Geográfico Nacional, según las especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO I (Documentación Técnica), para el edificio ubicado en la xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 xx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.
Sobre la base de la evaluación de las tareas a ejecutar realizada por COVIARA y, de acuerdo a su experiencia empresarial, se ha determinado un Precio de Referencia de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON 97/100 ($4.259.037,97) ‐ IVA e impuestos
incluidos, para la ejecución de la obra (valor a Diciembre 2020).
2. ‐ PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA CONTRATACIÓN
Los oferentes serán analizados por la capacidad económico‐financiera y técnica empresaria, así como su experiencia y resultados en obras similares a la que se compulsa por el presente pliego.
COVIARA adjudicará la obra al oferente cuya propuesta, habiendo cumplido con todos los requisitos, resulte la más conveniente en general, considerando las pautas indicadas en el párrafo anterior y la cotización total de la obra, que debe incluir todos los costos calculados y tributos vigentes. La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico‐financiera y técnica, y de ofertar la menor cotización económica.
El presente pliego se podrá solicitar en forma gratuita desde nuestro sitio web: xxx.xxxxxxx.xxx.xx o por mail a xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx, para lo cual previamente deberán estar incorporados al Registro de Proveedores de COVIARA (REPRO) como proveedores habilitados (dicha solicitud se puede tramitar a través de nuestra página web, en la sección Compras y Contrataciones).
Toda la documentación remitida por COVIARA, y exigida en el contenido del sobre a presentar, deberá ser impresa por el oferente a su costo, debiendo ser su impresión perfectamente legible, y respetando los formatos y tamaños originales de los archivos entregados, como así también todas las hojas deberán estar numeradas correlativamente, y firmadas en original cada una de ellas.
De ser requerida una copia impresa a COVIARA, la misma tendrá un costo de PESOS UN MIL ($1.000) y será solicitada (previo pago en Tesorería ‐ Xxxxxxxxxxx 000, 0x Xxxx‐CABA), al Área de Compras y Contrataciones (5º P) con 72hrs de anticipación. El oferente deberá tener en cuenta estos tiempos a fin de poder presentar su oferta en tiempo, según lo indicado en el punto 8 “Lugar y fecha de presentación de sobres”, del presente pliego.
IMPORTANTE: Toda empresa oferente que presente su oferta sin numerar o sin la firma en cada una de las hojas, no tendrá derecho a reclamo alguno, ni podrá aducir la presentación de cualquier tipo de documentación, que no haya estado en el sobre al momento de la apertura.
3. ‐ SISTEMA DE PRESENTACION
Las empresas participantes deberán entregar sus ofertas en COVIARA, sito en la calle Reconquista 385, 1° piso, Mesa de Entrada – 1003 CABA, en forma física, utilizando los medios de envío autorizados a circular por el PEN.
Dichas ofertas deberán estar contenidas en un único sobre. El cual puede ser de papel y estar lacrado o, ubicado dentro de un segundo sobre de máxima seguridad tipo VOID INVIOLABLE. Queda a criterio de cada empresa el sistema de seguridad que considere pertinente, a fin de resguardar los datos de su oferta hasta la fecha fijada para la apertura.
El sobre o paquete de presentación deberá estar perfectamente cerrado y diferenciando (nombre de la empresa oferente, número de licitación, tipo de obra, fecha y hora de apertura).
Hoja 1 de 9
4. ‐ CONTENIDO DEL SOBRE
La documentación que se menciona a continuación y que se encuentra volcada en la Declaración de Contenido (que deberá presentar el oferente debidamente completada y firmada), será de presentación obligatoria y la ausencia de cualquiera de los ítems requeridos al momento de la pre‐adjudicación, será motivo de descalificación de la empresa oferente.
La documentación contenida en el sobre deberá estar correctamente Firmada y Numerada en forma correlativa en el ángulo inferior derecho de cada hoja.
Toda la oferta deberá presentarse encarpetada, y ordenada siguiendo estrictamente la numeración correlativa indicada en la planilla de “Declaración de Contenido” adjunta a la documentación entregada.
Todo documento que no requiera expresamente su legalización por escribano o profesional actuante y/o consejo profesional, deberá estar firmado por el Representante Legal de la empresa oferente, para lo cual deberá adjuntarse copia del documento que acredite tal representación.
La subsanación de meras deficiencias formales o insubstanciales que considere COVIARA en forma excluyente en torno a la presentación de las ofertas, y que fuera concedida a alguno de los oferentes, deberá ser otorgada, en su caso, a los demás oferentes, de manera de no lesionar o infringir el principio de igualdad.
A efectos de proceder a la evaluación de las Empresas Oferentes, COVIARA exigirá a los participantes, como condición para la consideración de la Oferta Económica, la siguiente Documentación Legal, Técnica y Económico Financiera (en un todo de acuerdo con lo especificado en el Artículo 9 “Información a suministrar por los oferentes” xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales (Agregado II).
4.1 Soporte Magnético con todos los archivos escaneados de sus originales, y que fueron incluidos en la carpeta presentada.
COVIARA se reserva el derecho de observar toda documentación que no fuera incluida en el soporte según lo indicado en el párrafo anterior.
Todos los archivos deberán ser digitalizados en formato PDF, a excepción de la Oferta Económica, el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión, los cuales deberán confeccionarse en formato de Planilla de Cálculo Excel (sin bloqueo), y duplicarse en PDF luego de estar firmados.
4.2 Declaración de Contenido con toda la documentación presentada, debidamente firmada.
Se deberá indicar en la declaración, y en la columna dispuesta para tal fin, el número de hoja correspondiente a cada uno de los documentos contenidos en la carpeta.
4.3 Balances anuales de los (2) Dos últimos ejercicios exigibles a la fecha de apertura, con informe del órgano de fiscalización de la empresa y auditor. En caso de no tratarse de libros o folletos impresos encuadernados, con hojas no destacables, se requieren copias Simples.
4.4 Formulario “Identificación de Inscripción ante la AFIP" (F‐576) o el que esté vigente en el momento de presentar las ofertas, fechado y firmado en original.
4.5 Constancia de la inscripción ante el respectivo Organismo Recaudador del carácter de contribuyente en el Impuesto a los Ingresos Brutos, en copia simple.
4.6 Nota autorizando a COVIARA a solicitar el Certificado Fiscal para Contratar, o presentación del último que posea la oferente.
4.7 Acreditación de libre deuda previsional, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
4.8 DDJJ Declaración Jurada, de aceptación de la jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fuero designado para intervenir en caso de controversia judicial, de resultar adjudicatario.
4.9 DDJJ Declaración Jurada, constituyendo Domicilio Legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Conurbano de Buenos Aires, con la indicación de número de teléfono fijo, móvil y mail.
4.10 Certificado de Juicios Universales, el último que posea el oferente en su poder.
4.11 Referencias Bancarias de las principales firmas con que operan y la antigüedad de las respectivas cuentas, y Comerciales informando los principales clientes del sector público y privado según el monto de facturación en los últimos 3 años.
4.12 Copia del Acta de Nombramiento de las actuales Autoridades Empresarias, vigente al momento de la presentación y/o copia simple del poder del Representante Legal.
4.13 Detalle de la planta de personal (a nivel gerencial), e infraestructura técnica con que cuenta la empresa. Para los niveles gerenciales o equivalentes: nombre, apellido, cargo, nacionalidad, Nº y tipo de documento y fecha de nombramiento en la empresa.
4.14 Copia Poder del Representante Legal de la empresa.
4.15 Es condición esencial la intervención de un Representante Técnico responsable, que respalde profesionalmente la propuesta del oferente y la ejecución de la obra, en caso de resultar este adjudicatario de la misma. El Representante Técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o tener título universitario afín al objeto de la presente contratación, y estar debidamente inscripto en el Colegio Profesional pertinente, a la firma del contrato de obra y su Curriculum deberá estar adjunto en el Sobre presentado con la oferta.
4.16 Memoria con el detalle de la experiencia empresaria en la contratación de obras similares a la que se contrata, desde que la Empresa Oferente comenzó a operar como tal (o últimos cinco años como mínimo, si su constitución fuera mayor), incluyendo como mínimo:
a) cantidad de obras realizadas.
b) inversión económica.
c) metros cuadrados construidos (detallados por obras).
4.17 Referencias bancarias y comerciales (no menos de cinco clientes, con detalle de su razón social, domicilios y teléfonos y nombre del contacto para requerir referencias).
4.18 Copia del Modelo de Contrato firmado e inicialado en todas sus hojas. La contrata correspondiente al Contrato a suscribir con la Empresa adjudicataria, forma parte del presente como Anexo. ACLARACION: incluir el monto del anticipo financiero a solicitar. El sellado del contrato deberá abonarlo el adjudicatario en su totalidad.
4.19 Cláusula de Confidencialidad: la empresa Oferente deberá presentar una declaración jurada, obligándose a mantener la confidencialidad y/o el secreto de la información sensible y/o clasificada que, en virtud de las relaciones generadas en base al contrato, sea transferida a la otra. Queda incluida dentro del concepto de “Información Confidencial” toda la información contenida en la documentación gráfica y pliegos técnicos correspondientes al presente llamado, como así también a los producidos con motivo de las obras a ejecutar.
Asimismo, se incluirá la confidencialidad de toda información relacionada con los sistemas de comunicaciones de cualquier índole, tecnología, bandas de frecuencia, etc. del edificio donde se llevarán a cabo las tareas.
4.20 Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17), debidamente completado y firmado.
4.21 Una Garantía de Oferta del 5% del valor total de la oferta, no pudiendo ser menor a $212.951,90 (Pesos doscientos doce mil novecientos cincuenta y uno con 90/100), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 10º “Garantías”, xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales. La forma de constitución de las garantías deberá ser a la orden de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA” (COVIARA), Empresa del Estado y se podrán constituir mediante:
a) Dinero en efectivo depositado en la cuenta corriente de Empresa del Estado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA ARMADA (COVIARA) Nº 1235/57 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Plaza xx Xxxx”, que se demostrará acompañando la boleta de depósito pertinente o giro postal o bancario.
b) Cheque certificado, perteneciente a la cuenta del oferente, sobre una entidad bancaria establecida en el país.
c) Seguro de caución mediante póliza de una Cía. Aseguradora aprobada por la SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACIÓN y certificada por Escribano Público, si fuere posible obtenerla, por las actuales condiciones imperantes en materia sanitaria
Importante: la presentación del presente ítem es excluyente. La empresa oferente que no cumpliere con el mismo quedará automáticamente descalificada de la compulsa.
4.22 Constancia de Visita a Obra emitida por COVIARA. La misma se llevará a cabo los días martes 9 y jueves 11 de febrero a las 11:00 hrs, en xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000‐ XXXX, y estará a cargo del Arq. Xxxxxx X. Xxxxxx ‐Gerencia de Proyectos y Obras de COVIARA (mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx– Mov.: 011 5159‐8327).
Nota: la presentación del presente ítem es excluyente. La empresa oferente que no cumpliere con el mismo quedará automáticamente descalificada de la compulsa.
4.23 Nota en concepto de Declaración Jurada, de que la empresa no se encuentra dentro de las causales de inhabilitación para poder contratar con el Estado.
4.24 La contratista deberá contar con un profesional y programa de Seguridad e Higiene, con responsabilidad durante toda la ejecución de la obra. Asimismo, deberá disponer de los correspondientes seguros de Riesgos del Trabajo (ART), y de Responsabilidad Civil, que incluya trabajos en altura.
4.25 Para poder considerar las ofertas de empresas cuya antigüedad en la plaza local no les permita entregar la totalidad de la documentación requerida en los párrafos 4.2 y 4.3 precedentes, éstas deberán presentar, además de lo requerido, la siguiente documentación:
a) Nota explicativa de su situación y de la documentación que les resulta posible entregar.
b) Memoria con el detalle de la vinculación de la Empresa Oferente con empresas xxx xxxx preexistentes en el país y con otros socios o grupos constructores, incluyendo los del exterior y su participación en el capital social; experiencia de los mismos en la contratación de las obras similares a la contemplada en esta licitación y copias de sus balances y declaraciones impositivas de ganancias y similares ante sus respectivos organismos fiscalizadores, hasta cubrir el período de (4) CUATRO balances previos a la oportunidad de la apertura.
c) Todo otro dato, información adicional o referencia documental que a su juicio permita apreciar su situación financiera y patrimonial, su solvencia técnica, económica y liquidez y su desempeño en el mercado.
En caso de presentarse Agrupación de Colaboración y Unión Transitoria de Empresas deberán cumplimentar:
1) Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran.
2) Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.
3) Fecha del compromiso de constitución y su objeto.
4) Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del trámite respectivo.
5) Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.
6) Información sobre los principales clientes del sector público y privado, según el monto de facturación en los últimos TRES (3) años.
Nota: Serán desestimadas las ofertas de empresas que incurran en las causales expuestas en el artículo 70 “Causales de desestimación” del Manual de Compras y Contrataciones de COVIARA.
4.26 Oferta Económica: deberá completarse en la Planilla de Cotización adjunta acompañando Plan de Trabajo y Curva de Inversión correspondiente, de acuerdo con el siguiente detalle:
Planilla de Cómputo y Presupuesto:
Incluye costos de construcción, obras complementarias, impuestos, tasas y derechos de carácter general o particular que graven esta obra.
La planilla deberá respetar el modelo de itemizado adjunto a la presente documentación, pudiéndose agregar al final de esta, los ítems que se consideren necesarios. Los cómputos son exclusiva responsabilidad del oferente.
Nota: Este será el precio máximo que se reconocerá al adjudicatario por todo concepto.
Plan de Trabajo y Curva de Inversión:
Considerando un plazo total de obra de XXXXXXXX Y CINCO (45) días corridos, contados a partir del Acta de Inicio de Obra, cada oferente consignará los avances de obra mensuales y sus porcentajes con respecto al total y también, los importes mensuales a certificar durante el desarrollo de la obra (se indicarán avances parciales y acumulados).
En caso de que COVIARA no encuentre satisfactorio el Plan de Trabajo presentado, acordará su modificación en términos aceptables para las partes. En caso de no llegarse a una solución razonable, la oferta podrá ser rechazada.
Nota: a título informativo se adjunta el cómputo y presupuesto oficial.
La documentación digitalizada a volcar en el CD a presentar deberá contener además del formato en PDF, los archivos de cálculo y gráficas originales (Excel, etc.).
Para una empresa unipersonal, ultimas (2) DOS DDJJ de Ganancias/IVA Bienes Personales y manifestación de bienes.
5. ‐ METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ANTECEDENTES ECONOMICO‐FINANCIEROS SOLVENCIA PATRIMONIAL
Relación aceptable (mínimo 1,30) entre Activo Total y Pasivo Total SI‐NO
INDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE
Relación aceptable (mínimo 0,70)
entre Activo Corriente y Pasivo Corriente SI‐NO
AUTONOMIA FINANCIERA
Autonomía de por lo menos el equivalente al 70% de un Certificado de
Obra promedio (los valores no incluyen el IVA) con el Activo Corriente SI‐NO
INDICE DE ENDEUDAMIENTO
Relación aceptable (máximo 1,00) entre el Pasivo Total y
el Patrimonio Neto SI‐NO
INDICE PRUEBA ACIDA
Relación aceptable (mínimo 0,70) entre Activo Corriente menos Bienes
de Cambio y el Pasivo Corriente SI‐NO
La evaluación de estos datos permitirá a la Gerencia de Administración y Finanzas determinar si la Empresa oferente cumple con lo requerido, tomando cuatro (4) índices promedio de los balances presentados según el punto 4.1 (como obligatorios) de los pedidos.
ANTECEDENTES TÉCNICOS
COVIARA evaluará la experiencia técnica de cada Empresa, para cumplir con el objeto de la contratación. Las Empresas deberán garantizar su solvencia técnica para ejecutar el trabajo, acreditando antecedentes de ejecución de obras de arquitectura y/o vivienda durante los últimos 5 años, cuyas características representen una obra igual a la de la cotizada.
Dichas obras (que podrán hallarse terminadas o en proceso de ejecución con un avance superior al 50%) no deberán haber registrado inconvenientes técnicos en su desarrollo.
En el caso de tener antecedentes en edificios públicos, detallarlos.
La solvencia técnica y experiencia en el rubro permitirán a la Comisión de Pre‐adjudicación, determinar si se aceptan o no esas condiciones. La falta de alguna documentación solicitada será causal de anulación de la oferta.
OFERTA ECONÓMICA
COVIARA analizará y comparará las ofertas más convenientes, teniendo en cuenta el precio ofertado por
cada proponente en la Planilla de Xxxxxxx y Presupuesto.
6. FECHA DE CIERRE DE VENTA DE PLIEGOS
Para los oferentes que opten por la presente alternativa, los pliegos se venderán (previa solicitud por escrito y con una anticipación mínima de 72hrs), en COVIARA, Reconquista 385 ‐ 5º Piso – Área de Compras y Contrataciones, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura.
COVIARA no devolverá el costo del presente pliego adquirido por los oferentes, en ninguna circunstancia, sin dar por ello motivo a reclamo alguno.
7. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO
La Empresas podrán solicitar por escrito al Área de Compras y Contrataciones de COVIARA (xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx), las aclaraciones al pliego que consideren necesarias, hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura, y COVIARA contestará por medio fehaciente, sin mencionar la Empresa que consultó, dentro de los DOS (2) días hábiles subsiguientes. COVIARA informará vía mail (a la casilla de correo electrónico indicado en el Artículo 4° inciso 4.9 del presente pliego), en caso de que haya modificaciones al pliego, pero será responsabilidad de las Empresas comunicarse con COVIARA para conocer si hay consultas y respuestas.
Toda consulta se regirá supletoriamente por lo dispuesto en el Artículo 18 “Consultas”, xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.
8. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOBRES
Deberán ser presentados en COVIARA Xxxxxxxxxxx 000 0x Xxxx Xxxx xx Xxxxxxxx hasta diez (10) minutos previos a la hora fijada para la apertura. No serán tenidos en cuenta aquellos sobres que lleguen por correo o cualquier otro medio, con posterioridad a la fecha y hora indicada, aun cuando se justifique con matasello u otro elemento haberse despachado antes de la fecha de presentación. Fecha y hora de Apertura: JUEVES 18/02/2021‐11:00hrs.
Las empresas oferentes, deberán considerar las restricciones vigentes de circulación, como así también respetar todos los protocolos dispuestos al efecto, tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, como por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudiendo aducir problemas de accesibilidad con relación a dificultades para la presentación de su oferta en tiempo y forma.
Datos a la vista, que contendrán las ofertas:
1. Número asignado a la presente compulsa de precios, y título de la obra a realizar.
2. Razón social de la empresa oferente.
3. Fecha y hora de apertura de sobres.
Las ofertas deberán ser entregadas al personal de COVIARA designado para tal fin, quién tendrá a su cargo la guarda de los mismos en el lugar que oportunamente disponga el Directorio de la empresa.
9. VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta tendrá una vigencia de 30 días a contar de la fecha fijada como tope para la pre‐adjudicación del ganador.
10. APERTURA DE SOBRES
A partir de la fecha y horario tope indicada en el punto 8, y habiéndose cerrado la recepción de ofertas, COVIARA procederá a la apertura de todos los sobres presentados, en presencia de los funcionarios que a los efectos designe el Directorio de COVIARA, dentro del marco de la actual situación de pandemia, y cumpliendo con todos los procedimientos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
La apertura se llevará a cabo de forma virtual, en las oficinas de COVIARA en Xxxxxxxxxxx 000, 0x Piso, en fecha y hora a indicar oportunamente, informando, dentro de los 5 días hábiles, a las Empresas que NO hubieran aprobado el pasaje de esta instancia, por no haber cumplido a juicio inobjetable de la Comisión de Pre adjudicación de COVIARA, la evaluación de los informes requeridos, no dando lugar esta decisión a
ningún reclamo.
Todas las empresas que hubieren presentado ofertas, podrán presenciar el Acto de Apertura, a distancia y on‐line, por medio de la plataforma digital dispuesta por el Área de Sistemas de COVIARA.
Cada sobre será abierto en forma virtual, on line en vivo, con la presencia de todas las empresas participantes y, que hayan solicitado previamente el link de acceso al acto.
Antes de romper los sellos de seguridad de los sobres, el funcionario a cargo del acto de apertura presentará el mismo ante las cámaras, a fin de que todos los participantes puedan constatar la inviolabilidad de los mismos.
A tal fin, el representante legal de cada empresa oferente deberá solicitar por mail a xxxx@xxxxxxx.xxx.xx el correspondiente link de acceso al acto de apertura. Dicha solicitud podrá ser hecha hasta diez (10) minutos antes de la hora y día fijado para la apertura de sobres.
COVIARA podrá disponer de considerar necesario, de la presencia de un escribano durante el desarrollo del acto.
11. ACTA
Todo lo acontecido en la apertura, quedará asentado en un Acta DE APERTURA que se labrará al efecto, y será firmada por los representantes de COVIARA presentes.
En el Acta de apertura se dejará constancia de las novedades de la documentación presentada por los Oferentes y se registrará los valores cotizados.
La vista de lo actuado se regirá por lo dispuesto en el Artículo 4° “Contenido del sobre”, del presente Xxxxxx.
12. EVALUACION DE LAS OFERTAS
COVIARA queda expresamente autorizada por los oferentes a solicitar información a Organismos Públicos y/o a terceros para su evaluación, si lo considerase necesario, sin que por ello los oferentes puedan interponer excepciones o efectuar reclamos de ninguna naturaleza.
La mejor oferta será la que resulte de haber superado la evaluación de la capacidad económico‐financiera y técnica y de ofertar la menor cotización económica.
La totalidad de criterios de evaluación en el sobre y la evaluación de las ofertas propiamente dicha efectuada por COVIARA tendrán el carácter de inobjetable.
Efectuada la pre‐adjudicación por COVIARA, la misma será comunicada fehacientemente a todos los concursantes que hubieren llegado a este punto solamente y publicada en el Boletín Oficial, según la normativa vigente. Los oferentes podrán observar y/o impugnar este acto, en forma fehaciente y dentro del plazo perentorio de TRES (3) días de notificados, o de su publicación en el Boletín Oficial (lo que ocurra primero).
Este acto será válido siempre y cuando se lo acompañe con una GARANTIA DE IMPUGNACION xxx XXXX POR CIENTO (10%) de la oferta económica, constituida según la metodología determinada en el Artículo 4°, inciso 4.21 del presente Pliego.
13. DEVOLUCION DE SOBRES
A partir del acto de no calificación y/o la no‐aceptación de alguna oferta, en cualquiera de los pasos de la presente licitación, los sobres serán reintegrados al oferente respectivo, debiendo ser retirados de COVIARA dentro de los (60) días corridos a partir de su notificación.
Vencido dicho plazo COVIARA podrá proceder a su destrucción.
14. CONTRATACIÓN DESIERTA
COVIARA declarará desierta la contratación, si no se presentara ninguna oferta conveniente a solo juicio de la Empresa o si las mismas fueran desestimadas por xxxxxx en la presentación o porque ninguna hubiera cumplido con los requisitos de calificación determinados por COVIARA, no correspondiendo el reconocimiento de ningún tipo de gastos y/o reclamo alguno.
15. EMPRESA ADJUDICATARIA
COVIARA firmará, con la empresa que resulte adjudicataria (si no se modificaron las circunstancias analizadas en el sobre presentado) el correspondiente contrato.
16. ANTICIPO FINANCIERO
COVIARA otorgará dentro los treinta (30) días a la firma del contrato con carácter de anticipo hasta un máximo del 40% del monto contractual si así lo solicita la Empresa adjudicataria, quién deberá garantizar el monto total del anticipo mediante Póliza de Caución a plena satisfacción de COVIARA.
17. MONEDA Y FORMA DE PAGO
La moneda de pago será pesos moneda nacional. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.
El pago de las obras se efectuará dentro de los QUINCE (15) días de aprobados por la Dirección de Obra, los certificados mensuales que la contratista emitirá dentro de los CINCO (5) días de la medición de los trabajos realizados, haciéndose constar que la fecha cierre para la medición de la obra realizada operará el día TREINTA (30) de cada mes o el día hábil anterior más próximo. Del importe de cada certificado se deducirá un CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el fondo de reparo. El régimen de pago que regirá para la totalidad del Contrato será mensual por obra realizada.
18. GARANTÍAS A LA ADJUDICACIÓN
Las garantías podrán constituirse de las formas establecidas en el Artículo 4°, inciso 21, y supletoriamente con lo dispuesto en el Artículo 10 “Garantías”, xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales;
⮚ Garantía de Cumplimiento de Contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del total del monto de la adjudicación.
⮚ Fondo de Reparo de Certificado de Obra: CINCO POR CIENTO (5%) del total de la certificación mensual.
El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del Contrato al momento de la firma del mismo. De no cumplir dicho requisito, COVIARA intimará al adjudicatario a que lo haga en un plazo no mayor de CINCO (5) días. Vencido dicho plazo se rescindirá el Contrato, previo acto administrativo correspondiente, con la pérdida de la garantía de la oferta.
El adjudicatario, una vez finalizadas las tareas contratadas, deberá presentar una Garantía por los trabajos realizados, por un plazo mínimo de UN (1) año desde la Recepción Provisoria de la obra. Durante el período de vigencia de esta garantía, y una vez notificado el reclamo, la contratista tendrá 48hs para atenderlo y/o presentar el plan para su ejecución. Cumplido el plazo fijado para la presente garantía, se procederá a la firma de la Recepción Definitiva de obra.
Aclaración:
El Fondo de Reparo que retiene COVIARA mensualmente podrá constituirse mediante Póliza de Seguro de Caución hasta el 50% de avance de la obra; una vez alcanzado dicho avance se retendrá en efectivo.
19. EMPATE
COVIARA podrá solicitar mejoramiento de oferta entre las dos mejores cotizaciones siempre y cuando la diferencia no supere el TRES POR CIENTO (3%). En este supuesto las Empresas empatadas serán invitadas a mejorar su oferta económica por escrito dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de la fecha en que COVIARA lo informe en forma fehaciente, indicando: fecha, hora y lugar de la nueva presentación. El resultado de esa nueva oferta será el precio más bajo.
20. FACULTAD DE LA ADMINISTRACION
COVIARA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación, en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.
21. CRONOGRAMA
APROBACION PLIEGOS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 1 PUBLICACIÓN ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 2 VISITA A OBRA y CIERRE
DE CONSULTAS ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 13 APERTURA DE SOBRES ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 16 PREADJUDICACION ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 23 PUBLICACIÓN EN B.O. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 26 ADJUDICACION ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 31 FIRMA DE CONTRATO ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 35 INICIO DE OBRA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ día 40
Nota: la fecha prevista para la adjudicación es estimativa y dependerá de la situación financiera de COVIARA al momento de su firma. COVIARA se reserva el derecho de prorrogar su firma hasta en un plazo de TRES (3) meses de la fecha prevista en el presente pliego. La compra y/o presentación del presente pliego implica un reconocimiento de lo expuesto anteriormente.
22. COMPETENCIA
Para cualquier divergencia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
23. NORMATIVA APLICABLE
El presente pliego está sujeto al Decreto N° 3.288 del 10 xx xxxxxx de 1968 “Régimen de Contrataciones de COVIARA”, su reglamentación y supletoriamente por la Ley N° 13.064.
MODELO DE CONTRATO
---Entre la Empresa del Estado "Construcción de Vivienda para la Armada" (COVIARA), representada en este acto por su Presidente, Ingeniero Xxxxxx Xxxx XXXXXXX, DNI Nº00.000.000 debidamente autorizado a tal efecto, con domicilio en la xxxxx Xxxxxxxxxxx 000 - 0x xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, en adelante designada COVIARA, por una parte y por la otra, la Empresa xxxxxxxxxxx representada en este acto por el señor xxxxxxxxxxxxxx DNI Nº xxxxxxxxx en su carácter de xxxxxxxxxx, en adelante denominada LA EMPRESA, con domicilio legal en la calle xxxxxx, xxxxxxxxx de Buenos Aires, se conviene en celebrar el presente Contrato, Licitación Privada Nº 03/2021, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: COVIARA
encomienda a LA EMPRESA y ésta acepta, la ejecución de las tareas de: Reemplazo de cubierta del edificio ex imprenta del Instituto Geográfico Nacional, sito en la xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, comprendidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los trabajos se efectuarán cumpliendo estrictamente los Pliegos de Condiciones, presupuestos, plan de trabajo e inversiones que se firman y forman parte integrante del presente contrato.---------------------------
CLÁUSULA SEGUNDA.- FORMA DE CONTRATACIÓN: La ejecución de la
obra se contrata por el sistema de “Ajuste Alzado Absoluto”, por la suma total de PESOS xxxxxxxxxxx($ xxxxxxx) IVA incluido.----------------------------------
Se conviene asimismo que atento a que la obra se contrata por el sistema mencionado, LA EMPRESA será la única responsable de los errores y/u omisiones en que hubiera incurrido en su presupuesto, comprometiéndose a entregar la obra perfectamente terminada, por el precio total y único establecido precedentemente.
CLÁUSULA TERCERA.- GARANTÍAS: En aval de fiel cumplimiento de sus obligaciones, LA EMPRESA consigna como garantía de contrato el equivalente al diez por ciento (10 %) del monto contractual, a la orden de COVIARA, constituida mediante póliza de Seguro de Caución Nº xxxxxxxxxxxxx emitida por la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx
COVIARA deducirá el 5 por ciento (5%) del importe total de cada Certificado de Obra en concepto de Fondo de Reparo, conforme surge xxx Xxxxxx de Bases de Condiciones Particulares.
CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA: Serán
obligaciones de LA EMPRESA:
1. Ejecutar, conforme a las reglas del arte las obras contratadas en un todo de acuerdo con los planos, planillas y documentación técnica aprobada por COVIARA.
2. Efectuar todos los planos de detalles constructivos complementarios del proyecto, que sean necesarios para la ejecución de las obras.---------------
3. Proveer maquinarias, herramientas, andamios y demás enseres necesarios para desarrollar una marcha de obra acorde con el plazo establecido en la CLÁUSULA SEXTA.----------------------------------------------
4. Proveer los materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de la obra contratada debiendo estar permanentemente al día en el pago de las remuneraciones y cargas sociales de todo el personal acatando la normativa laboral y previsional vigente. A tal fin deberá remitir la documentación mencionada, conjuntamente con la certificación de la obra.
En caso de incumplimiento de dichas obligaciones previsionales y fiscales LA EMPRESA será pasible de la retención del pago de las certificaciones de obra, hasta que regularice su situación. ------------------
5. Contratar los siguientes seguros: de Responsabilidad Civil contra Terceros, de Accidentes de Trabajo ART (conjuntamente con la lista de personal abocado a la tarea encomendada, individualizando en la misma nombre completo y DNI de cada persona empleada en la obra) e incendio, todos ellos endosados a favor de COVIARA en sus respectivos montos conformados por ésta. COVIARA se reserva el derecho de analizar las pólizas constituidas y la solvencia de las Empresas Aseguradoras, pudiendo en caso de no satisfacerle la cobertura, solicitar otra aseguradora, o la modificación de la cobertura. -------------------------
6. Responsabilizarse por los errores u omisiones en que hubiere incurrido en su presupuesto.
7. Entregar la obra totalmente terminada y lista para su habilitación por el precio pactado y plazo convenido, que para COVIARA resulta de carácter esencial.
8. Confeccionar y firmar los planos conforme a obra de los trabajos ejecutados.
9. Responsabilizarse por el plazo de garantía, de UN (01) AÑO contado a partir de la recepción provisoria de la obra sin observaciones ni faltantes, de los defectos y vicios aparentes y ocultos que tuvieran las obras por ella ejecutadas, sin perjuicio de las obligaciones que las leyes ponen a cargo del constructor.
Los defectos surgidos durante la garantía, serán comunicados formalmente por COVIARA a la Empresa con debida constancia de día y hora, debiendo dar respuesta la Empresa dentro de las 72 horas (o en un plazo menor según la magnitud del defecto), solucionando el problema o presentando un plan de trabajos para efectuar las reparaciones a COVIARA, quien previo análisis podrá prestar conformidad al mismo, si este resulta razonable. En caso de incumplimiento o de no aprobarse el
plan, COVIARA podrá efectuar las reparaciones afectando el fondo de garantía o exigir la reparación a la Empresa aplicando una multa de PESOS 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) sobre el monto total del contrato por cada día de atraso, hasta la efectiva conformidad prestada por COVIARA. Notificada la multa a la Empresa, la misma se podrá deducir del Fondo de Reparos retenido en efectivo.----------------------------
10.Efectuar el pago de los impuestos, tasas y derechos nacionales, provinciales y municipales que graven el presente contrato, incluido el pago del 100% del impuesto de sellos.---------------------------------------------
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de la Empresa por los vicios ocultos o ruina de la obra. Ambas partes convienen de común acuerdo que, la Empresa será responsable por los vicios ocultos durante el plazo de garantía y además amplían el plazo del art. 1647 bis del Código Civil a tres meses.
Además, todo vicio oculto manifestado durante el periodo de garantía y solucionado por LA EMPRESA o COVIARA prorrogará en 180 días el plazo de garantía mencionado en el primer párrafo del presente punto a partir de su reparación.
CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DE COVIARA: Serán obligaciones de COVIARA:
1. Pagar el precio pactado.
2. Proceder cuando corresponda, a la recepción provisional de la obra.---------
CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: La obra se realizará en un plazo total de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, con más las ampliaciones que se otorguen. Se deja expresa constancia que el plazo establecido en el presente contrato resulta esencial atento los compromisos que ésta ha asumido. -------
Las posibles causales de ampliación del plazo de obra contractual deberán ser elevadas por LA EMPRESA a COVIARA para su consideración.-------------
La fecha final de la Recepción Provisoria de la Obra se determinará en coordinación con COVIARA quince (15) días antes del cumplimiento del Plazo de Obra,.
Toda causal que sea presentada fuera de los plazos estipulados será rechazada por extemporánea.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- CERTIFICACIONES Y FORMA DE PAGO:
Forma de Pago: CUARENTA POR CIENTO (40%) de Anticipo, el resto por certificación mensual según avance de obra, descontando proporcionalmente el anticipo recibido. (La suma correspondiente al anticipo se liquidará contra factura y una contragarantía, equivalente al Cien Por ciento 100% de la misma, que se deberá constituir mediante una póliza de seguro de caución a favor de COVIARA).----------------------------------------------
A efectos de poder hacer efectivo los pagos de los certificados de obra, LA EMPRESA deberá presentar el Formulario 931 SUS, y su correspondiente comprobante de pago.
Moneda: La moneda de pago será Pesos moneda nacional. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
CLÁUSULA OCTAVA.- CARGA IMPOSITIVA: El precio indicado en la cláusula segunda "Forma de Contratación" incluye el Impuesto al Valor Agregado.
CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS: Las multas se aplicarán por xxxx en la iniciación, en el plazo de ejecución de la obra e incumplimiento de órdenes de servicio de acuerdo al siguiente detalle:
a) Por atraso en la iniciación de los trabajos: el equivalente al 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) por cada día de atraso sobre el monto total contratado.
Dado el carácter de la multa estipulada en este inciso, en el caso que LA EMPRESA regularice la situación equilibrando los avances de la obra en un todo de acuerdo al plazo establecido en el contrato; COVIARA, a pedido del interesado podrá condonar la misma, siempre que LA EMPRESA pruebe que se debieron a causas justificadas y estas sean aceptadas por COVIARA.
b) Por atraso en la terminación total de la obra: el equivalente al 3,00 0/000 (PESOS TRES CADA MIL) por cada día corrido xx xxxx. La multa estará constituida por la aplicación de dicho porcentaje sobre el monto total del contrato.
c) Por incumplimiento de órdenes de servicio: el equivalente al 1,00 0/000 (PESOS UNO CADA MIL) por cada día corrido xx xxxx aplicado sobre el monto total contratado. La multa será aplicable a partir del vencimiento del plazo que en la orden de servicio se otorgue, entendiéndose que si no se fija plazo, la orden debe cumplirse dentro de las 72 horas, quedando la Empresa obligada al pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de los Certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida.
CLÁUSULA DECIMA.- INSCRIPCIÓN: En cumplimiento de las exigencias que las leyes y decretos determinan y que se refieren a las inscripciones en las distintas reparticiones, LA EMPRESA deberá acreditar su inscripción en las distintas cajas, registros, impuestos, etc.----------------------------------------------
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: En
caso de disolución, quiebra o concurso civil de LA EMPRESA quedará rescindido el contrato a menos que COVIARA acepte el ofrecimiento de los
síndicos de la quiebra o concurso de llevar a cabo la obra bajo las condiciones estipuladas en aquel.
11.1.- COVIARA tendrá derecho a la resolución del contrato sin necesidad de intervención judicial ni previa constitución en xxxx en los siguientes casos:
a) Cuando LA EMPRESA se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. ------
b) Cuando LA EMPRESA proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio de COVIARA, no puedan terminarse en los plazos estipulados. Previamente, se exigirá a LA EMPRESA que provea los medios necesarios hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije, procediéndose a la resolución del contrato si no adoptara las medidas exigidas con ese objeto.---------------------------------------
c) En el caso que no proceda el otorgamiento de prórroga, o concedida ésta, si LA EMPRESA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el Contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza.-----------------
d) Cuando LA EMPRESA se exceda en (15) QUINCE días corridos del plazo establecido para la iniciación de las obras, salvo causa justificada a juicio de COVIARA.
e) Cuando LA EMPRESA transfiera en todo o en parte su contrato o se asocie bajo cualquier forma con otra para la construcción, sin previa autorización escrita de COVIARA.------------------------------------------------------
f) Cuando LA EMPRESA abandone las obras o interrumpa los trabajos por un plazo mayor de ocho (8) días corridos en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sea continuado por el término de (15) QUINCE días.
11.2.- Resuelta la resolución del contrato ella tendrá las siguientes consecuencias:
LA EMPRESA responderá por los perjuicios que sufra COVIARA a causa del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por ejecución de las mismas
a) COVIARA tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convenida entre las partes, sin aumentos de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de las obra.---------------------------
b) Los créditos que resulten por los materiales que COVIARA reciba, en el caso del inciso anterior, por la liquidación de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, quedarán retenidos conjuntamente con el fondo de reparos, a la resulta de la liquidación final de los trabajos.--
c) En ningún caso LA EMPRESA tendrá derecho al beneficio que obtuviese en la continuación de las obras con respecto a los precios del Contrato resuelto.
d) Xxx perjuicio de las sanciones dispuestas en el pliego, LA EMPRESA que se encuentre comprendida en cualquiera de los casos de rescisión citados en el Art. 11.1. perderá también la fianza citada.-------------------------------------
11.3.- En caso de rescisión de contrato por culpa de LA EMPRESA, ésta se hará responsable de los perjuicios, que origine la terminación de las obras, calculados sobre la base de las previsiones del proyecto original, aun en el supuesto de que COVIARA resolviese variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, debiendo los trabajos ejecutados ser liquidados a la fecha de ejecución de los mismos.
11.4.- LA EMPRESA tendrá derecho a resolver el Contrato en los siguientes casos:
a) Cuando las modificaciones que le fueran ordenadas, alteren el valor total de las obras contratadas, en un VEINTE POR CIENTO (20 %) en más o en un DIEZ POR CIENTO (10%) en menos.---------------------------------------------
b) Cuando COVIARA suspenda por más de UN (1) un mes la ejecución de las obras, salvo razones de fuerza mayor, hechos imprevistos, o que previstos no pudieran evitarse.
c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones emergentes del Contrato.-----------------------------------------------------
11.5.- Producida la resolución del Contrato en virtud de las causales previstas en el Art. 11.4.-, ella tendrá las siguientes consecuencias:
a) Liquidación a favor de LA EMPRESA, previa valuación, practicada de común acuerdo con ella sobre la base de los precios, costos, valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para las obras que COVIARA adquiera y LA EMPRESA no desee retener.
b) Liquidación a favor de LA EMPRESA, del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo y necesarios para la ejecución de la obra a valores contractuales. -----------
c) Transferencia sin pérdida para LA EMPRESA, de los Contratos celebrados por ella, para la ejecución de las obras.------------------------------------------------
d) Si hubiera trabajos ejecutados, LA EMPRESA deberá requerir de inmediato la recepción de los mismos debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía.-------------------------------------
e) Liquidación a favor de LA EMPRESA de los gastos improductivos que probare haber tenido, como consecuencia de la rescisión del Contrato. -----
f) No se liquidará a favor de LA EMPRESA, suma alguna por concepto de indemnización de beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.
g) En el caso del inc. c) del punto 11.4 de la CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA, no será de aplicación el inc. e) del presente punto y cláusula. ----------------------
11.6.- Cualquiera fuere el motivo de la resolución, efectuada la comunicación respectiva, COVIARA tomará posesión de la obra, en el estado en que se encuentre y conjuntamente con LA EMPRESA levantará un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y elementos de trabajo existentes no admitiéndose, en ningún caso, ni por concepto alguno, que LA EMPRESA proceda a la retención de la Obra. Si LA EMPRESA no concurriese a la invitación, para asistir al inventario, que se hará por carta documento, se le tendrá por aceptante del que COVIARA practique, sin derecho a reclamación alguna, labrándose un Acta ante Escribano Público Nacional. Los materiales e implementos no aceptados por COVIARA, serán retirados de la obra por la EMPRESA a su xxxxx, dentro del término de (15) quince días corridos, desde la notificación de la carta documento que remita COVIARA.---
Los trabajos no aceptados serán demolidos por LA EMPRESA, también dentro de los (15) quince días de notificados por carta documento. Si vencido el término, LA EMPRESA no retirara aquellos, materiales e implementos, o no demoliera los trabajos aludidos, COVIARA podrá proceder, sin necesidad de interpelación alguna al retiro o demolición imputándose los gastos que ello demande a LA EMPRESA.--------------------------------------------------------------------
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA- RESPONSABILIDADES: El presente
Contrato es intransferible. LA EMPRESA podrá suscribir subcontratos parciales para la ejecución de determinadas obras, pero sin dejar, por ello de
ser responsable directa y única del cumplimiento de todo el presente contrato ante COVIARA.
Los subcontratos que firme LA EMPRESA, que afecten a la obra contratada serán puestos en conocimiento de COVIARA, si esta lo requiriese, quien con el objeto de verificar su cumplimiento exigirá, a la Empresa la presentación de un documento “libre deuda sin observaciones” firmado de conformidad por el titular que figura en el subcontrato dentro del plazo de 15 días de vencido y cumplido el referido subcontrato. A tal fin deberá remitir dicha documentación, conjuntamente con la certificación mensual, tomándose en consideración las acciones previstas en el punto 4 de la CLÁUSULA CUARTA para el caso de incumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA- DOMICILIO ESPECIAL - TRIBUNALES
COMPETENTES: Para todos los efectos, notificaciones, citaciones, o emplazamientos judiciales o extrajudiciales que se susciten o se cumplan en relación o con motivo del presente Contrato, las partes constituyen domicilio especial: COVIARA en la calle Reconquista Nº 385, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxx en la xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx”, xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, donde se tendrá por válido todo acto que allí se practique aun cuando no se encontraren en dichos domicilios. Asimismo, las partes convienen que para cualquier divergencia o conflicto que se suscite, con motivo de la aplicación, ejecución y cumplimiento de este Contrato que no pueda ser resuelto amigablemente, se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativo Federal sitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.------------------------------------------------
En prueba de conformidad, las partes firman (2) dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los xx días del mes de xxxxxxxxxxxxxxxxx de 2021.-------------------------------------------
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT |
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario se deberá repetir la | declaración de vinculaciones implica la | ||
información que a continuación se solicita | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
por cada una de las vinculaciones a | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. | |
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. | |
Xxxxxxx pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato | No se exige información adicional |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma Aclaración Fecha y lugar
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social | |
CUIT/NIT |
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI | NO | ||
En caso de existir vinculaciones con más de | La opción elegida en cuanto a la no | ||
un funcionario, o por más de un socio o | declaración de vinculaciones implica la | ||
accionista, se deberá repetir la información | declaración expresa de la inexistencia de los | ||
que a continuación se solicita por cada una | mismos, en los términos del Decreto n° | ||
de las vinculaciones a declarar. | 202/17. | ||
Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante) | No se exige información adicional | |
Representante legal | Detalle nombres apellidos y CUIT | |
Sociedad controlante | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades controladas | Detalle Razón Social y CUIT | |
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante | Xxxxxxx Xxxxx Social y CUIT | |
Director | Xxxxxxx nombres apellidos y CUIT | |
Socio o accionista con participación en la | Detalle nombres apellidos y XXXX |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
formación de la voluntad social | ||
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública | Detalle nombres apellidos y CUIT |
Información adicional
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente | |
Vicepresidente | |
Jefe de Gabinete de Ministros | |
Ministro | |
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional | |
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir |
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)
Nombres | |
Apellidos | |
CUIT | |
Cargo | |
Jurisdicción |
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad | Detalle Razón Social y CUIT. | |
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad | Detalle qué parentesco existe concretamente. | |
Pleito pendiente | Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. |
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
Ser deudor | Indicar motivo de deuda y monto. | |
Ser acreedor | Indicar motivo de acreencia y monto. | |
Haber recibido beneficios de importancia de parte del funcionario | Indicar tipo de beneficio y monto estimado. |
Información adicional
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.
Firma y aclaración del declarante Xxxxxxxx en el que firma Fecha
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
AREA DE COORDINACIÓN VETERANOS DE MALVINAS
ANEXO I
1. Documentación Gráfica
2. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
AREA DE COORDINACIÓN VETERANOS DE MALVINAS
ANEXO I
1. Documentación Gráfica
Planchuela amurada 2" x 3mm
Plnachuela 2"x 3mm
Plnachuela 2"x 3mm
Hierro redondo
.600
macizo Ø15mm
.615
PLANTA DE TECHOS
ESCALERA GATO AMURADA , ALTURA APROXIMADA 7.5MTS PLANCHUELAS DE PROTECCION DESDE LOS TRES METROS Y CADA 90CM DE ALTURA
Planchuela amurada 2" x 3mm
Plnachuela 2"x 3mm
Plnachuela 2"x 3mm
Hierro redondo
.600
macizo Ø15mm
.615
COVIARA
OBRA: DIRECCION:
REUBICACION DE VETERANOS CABILDO
PLANO Nº:
D-01
ETAPA:
PROYECTO
ESCALA
1:100 /1:20
ESCALERA GATO
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
COVIARA
EMPRESA DEL ESTADO
XXXXXXXXXXX 000 - 0x XXXX - XXXX
TITULO PLANO:
DETALLE xx XXXXXXXX
ESCALERA GATO
1
Versiones
2
3
4
5
6
Dibujo: VP
Aprobo: RB
AREA DE COORDINACIÓN VETERANOS DE MALVINAS
ANEXO I
2. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
Convenio entre Ministerio de Defensa y COVIARA
ÁREA DE COORDINACIÓN DE VETERANOS XX XXXXXX
DE MALVINAS
ADECUACIÓN EXIMPRENTA IGN
Cubiertas
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO
La presente licitación comprende el reemplazo de cubierta del edificio ex imprenta del Instituto Geográfico Nacional, ubicado en la Xxxxxxx Xxxxxxx 000 xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, para funcionamiento del Área de coordinación de Veteranos xx Xxxxxx de Malvinas.
1.2. ALCANCE XXX XXXXXX
Este Pliego de Especificaciones Técnicas contiene las especificaciones técnicas de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras que son motivo de la presente licitación, completando las indicaciones xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para Obras y las Especificaciones Particulares a ese mismo pliego.
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse EL CONTRATISTA en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí ́se especifican y a las instrucciones, supervisión y /o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su
correcta ejecución.
1.3. CONSIDERACIONES GENERALES
1.3.1. Cómputo Métrico
Las cantidades especificadas en la planilla de presupuesto deberán ser consideradas como indicativas.
1.3.2. Materiales
Los materiales y sus marcas propuestos serán siempre de marca reconocida xxx xxxxxxx y de primera calidad.
En todos aquellos materiales que a juicio de la Inspección de Obra no cumplan con la calidad requerida en el presente Xxxxxx, se deberá́ acompañar las muestras con los ensayos que acrediten su rendimiento. Se deja constancia que el cumplimiento de este requisito no
amerita su aprobación.
1.3.3. Plantel y equipo
EL CONTRATISTA es el único responsable del suministro del plantel y del equipo necesario que será́ acorde con las características de la obra.
1.3.4. Logística de obra
Las tareas a ejecutar deberán adaptarse a la dinámica del edificio procurando el normal funcionamiento del mismo. El traslado de materiales, equipos, escombros, etc., debe realizarse con especial cuidado a los efectos de no producir daños y mantener las áreas de trabajo en perfectas condiciones de limpieza en todo momento.
1.3.5. Seguridad e Higiene en la Obra
Para el desarrollo de los trabajos, se deberá prever la construcción de andamios, balancines, defensas, pantallas que garanticen el máximo de seguridad tanto para el personal en obra, como para los empleados del Edificio, peatones y vía pública, de acuerdo a las exigencias de la inspección, normas y ordenanzas vigentes.
En virtud de las condiciones particulares que se presentan debido al actual escenario de pandemia del virus COVID 19, deberán contemplarse todos los protocolos vigentes y cuidados establecidos para la ejecución de obras en esta coyuntura, protegiendo a los operarios que ejecuten la obra contratada como también a todo personal externo que circule en el edificio. Para tal fin, se cita el vigente “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción” desarrollado en conjunto por CAMACRO, UOCRA y Superintendencia de Riesgos de Trabajo. (xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxxxXXXXX‐ CAC_Covid‐19.pdf)
Así mismo, el personal involucrado en la obra deberá contar con autorización de circulación por COVID 19, garantizando la ejecución de los trabajos sin interrupción alguna por este impedimento.
1.3.6. Seguros
Es obligación de la empresa presentar seguro de ART con el correspondiente Programa de Seguridad e Higiene específico para la obra. Todo el personal que ingrese a la obra deberá estar incluido en la nómina de ART.
La empresa deberá presentar seguro de Responsabilidad Civil que incluya la realización de trabajos en altura.
CAPITULO 2: CUBIERTAS
2.1. REEMPLAZO DE CUBIERTA METÁLICA Y AISLACIÓN
Las obras consistirán en el reemplazo de cubierta metálica existente y provisión de nueva aislación para la misma, incluyendo todas sus piezas, partes y accesorios para el montaje de las mismas.
Están comprendidas las siguientes tareas:
• Ejecución de los planos de taller y montaje precisos.
• El suministro de todos los materiales empleados, tales como, bulones, chapas, conectores, etc.
• La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura.
• La carga, transporte, descarga y movimientos interiores de todos los elementos.
• El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, construcciones parciales por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones.
• Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecución de los trabajos.
MATERIALES
Chapa de la cubierta tipo Sinusoidal Calibre 25 Ancho 1.10mts, terminación Galvanizada: Se colocara según su sistema de fijación, gancho J con sellado de arandela de goma, a la estructura de sostén (perfil C galvanizado conformado en frío).
Se utilizara terminación de Compriband o similar, o espuma de poliuretano para obturar los huecos del dibujo de la chapa por sobre las ultimas correas previa a la cenefa o canaleta de desagüe. Debajo de las chapas de la cubierta se colocará una aislación térmica de xxxx xx xxxxxx tipo Isover o equivalente.
Prueba hidráulica
Finalizada la tarea de reemplazo de la cubierta se deberá efectuar la prueba hidráulica correspondiente. Se realizará taponando los desagües cercanos a los paños reparados y se someterá a la cubierta con la máxima altura de agua que soporte la capacidad portante de la misma. Mientras se realice el ensayo el Contratista montará una guardia permanente para desagotar en caso de producirse filtraciones que afectaren a la obra.
2.2. ZINGUERÍA PERIMETRAL Y NUEVOS DESAGÜES PLUVIALES
Babeta de cierre: Los encuentros contra muro lateral se efectuarán mediante pieza de zinguería, que como mínimo tendrá un desarrollo de 34cm, con no menos de seis pliegues, un solape debajo de la chapa no inferior a los 10 cm y un entrante dentro de la mampostería no inferior a 10 cm.
Canaletas: Donde fuera indicado en planos, se ejecutarán canaletas xx xxxxx galvanizada N°25 y pendiente 1.5cm/m hacia los embudos. Las dimensiones y forma de las canaletas serán según detalles correspondientes. Se considerarán las ménsulas y grampas necesarias para su soporte.
Embudos de Lluvia: Se realizarán en chapa galvanizada y su sección será la detallada en planos adjuntos. Los mismos llevarán un protector de rejilla o rejilla piramidal para evitar obstrucciones por atascamiento de hojas.
Todas las zinguerías se pintarán de color negro.
2.3. ESCALERA GATO PARA ACCESO A CUBIERTA CON PROTECCIÓN GUARDA HOMBRE Para permitir el acceso a la cubierta y poder realizar el mantenimiento periódico de zinguerías y limpieza de embudos se colocará una escalera gato con protección guarda hombre.
La escalera se realizará con planchuelas laterales amuradas al muro existente, escalones con hierro redondo macizo. El guarda hombre será soldado a la escalera conformado por planchuelas de protección desde los 3 mts de altura y separadas cada 90 centímetros.
AREA DE COORDINACIÓN VETERANOS DE MALVINAS
ANEXO I
IGN EDIF Nº 04 - CUBIERTA - REUBICACIÓN COORDINACIÓN VETERANOS XX XXXXXX DE MALVINAS
dic-20
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio | Importe | |
ETAPA 1 FECHA DE ENTREGA 26 XX XXXXX DE 2021 | ||||||
2 | Cubiertas | $ 3.519.866,09 | 100,00% | ||
2,01 | Ejecución de cubierta metálica | GL | 1,00 | $ 2.561.000,00 2.561.000,00 | 72,76% |
2,02 | Ejecución de cubierta zinguería perimetral. | GL | 1,00 | $ 447.980,00 447.980,00 | 12,73% |
2,03 | Ejecución de nuevos desagües pluviales. | GL | 1,00 | $ 436.298,59 436.298,59 | 12,40% |
2,04 Provisión y colocación escalera gato con guarda hombre para acceso a cubierta.
U 7,50 $
9.945,00
74.587,50 2,12%
100,00%
Subtotal Presupuesto $
3.519.866,09
iva 21% $ 739.171,88
4.259.037,97
$
TOTAL
1 de 1