REUNITS
Girona, 21 d’octubre de 2020
REUNITS
D'una part, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx, Gerent Territorial de Girona de l’Institut Català de la Salut.
D'altra part, el/la senyor/a Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx , major d'edat, amb domicili, a efectes d'aquest contracte, a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 1 Bloque A .
ACTUEN: El/la primer/a en representació de l'ICS, d’acord amb les competències atorgades per l’art. 10 h) de la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut; i el/la segon/a en nom i representació de l'entitat EDWARDS LIFESCIENCIES, SL , proveïda de la cèdula fiscal núm. B96954078,inscrit al Registre Electrònic de Licitadors Públics.
ANTECEDENTS
Primer.‐ Atès l’establert a l’article 3 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut el qual estableix que els seus objectius són
‐ Prestar serveis sanitaris públics preventius, assistencials, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors,
pal∙liatius, de cures i de promoció i manteniment de la salut destinats als ciutadans, de conformitat amb el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut i la cartera de serveis aprovada pel Govern de la Generalitat.
‐ Prestar
altres serveis finançats
amb taxes
o preus públics que li pugui encarregar el
departament
competent en matèria de salut.
‐ Portar a terme activitats docents i de recerca en el camp de les ciències de la salut.
‐ Les prestacions públiques en l'atenció primària i l'atenció contínua extrahospitalària; l'atenció hospitalària, que inclou els serveis d'alta complexitat i d'alta tecnologia mèdica; l'atenció sociosanitària; l'atenció de la salut mental, i la prestació de serveis diagnòstics i de suport per a garantir uns serveis assistencials eficients i de qualitat.
‐ La cooperar amb la resta de prestadors públics de serveis sanitaris i sociosanitaris, amb la finalitat de donar eficàcia i coherència a la realització del seu objecte.
Segon.‐ Tal i com el Decret 26/2020 de 23 de juny de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, informa en la seva exposició de motius, en aquests moments excepcionals, en què la crisi
sanitària, “malgrat continguda, e cara no s'ha superat, es requereix preservar aquelles eines de gestió que
s'han mostrat eficaces per afrontar col∙lectivament els reptes de la pandèmia i garantir el dret a la protecció de la salut de la població en les millors condicions possibles () on l'evidència clínica apunta a la incidència de possibles rebrots de la malaltia.”
Continua
l’exposició
de motius
determinant que “les
necessitats
de salut pública i una
planificació
responsable i coherent amb aquesta realitat, sí justifiquen preservar la capacitat d'accés immediat del Sistema públic de salut als seus recursos () amb l'objectiu d'afrontar augments de demanda assistencial fruit de la incidència directa de la Covid‐19, que poden manifestar‐se amb un alt grau de variabilitat en funció de cada territori i, per tant, requereixen mantenir estructures de resposta flexibles i immediates, procurant protegir la continuïtat dels serveis en el conjunt de línies assistencials” () és necessari, per tant, “abordar plans de contingència en aquells àmbits on sigui necessari i amb la intensitat que la realitat de cada supòsit exigeixi () garantir la capacitat productiva dels laboratoris i poder utilitzar mesures per evitar abusos o
manca de capacitat, necessari”.
i per aquest motiu es
preveuen
mesures com la de fixar preus màxims en cas
El resultat de l’expressat anteriorment és que Logaritme ha de garantir, com a operador logístic dels seus socis i també de tot el SISCAT, la disposició immediata de material de protecció i altres material sanitaris i no sanitaris.
Tercer.‐ D’acord amb el contingut de l’informe tècnic on s’argumenta la necessitat a cobrir i els motius pels quals és imprescindible fer ús del contracte d’emergència.
Quart.‐ Vist l’informe de l’assessoria jurídica de l’ICS on es manifesta la conformitat per a la tramitació del contracte d’emergència.
Cinquè.‐ Donat que en data 21 d’octubre de 2020 s’ha iniciar la tramitació del contracte d’emergència número d’expedient CS/AH04/1101218027/20/CMUI.
Sisè.‐ Vista la resolució de data 2
d’octubre
de 2020 on s’acorda l’adjudicació del contracte d’emergència
a l’empresa EDWARDS LIFESCIENCIES, SL.
Setè.‐ Atès que s’ha verificat que l’empresa adjudicatària compleix els requisits de capacit t i solvència necessaris i que no està incursa en prohibició de contractar.
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.‐ La durada del contracte serà des de 21 d’octubre de 2020 fins al 31 de desembre del 2020.
Segon.‐ L’adjudicació del contracte es preveu per un import de 28.000,00 euros IVA exclòs.
Tercera.‐ L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar el subministrador equip monitorización hemodinámica
Cinquena.‐ El lliurament del mater al es realitzarà:
- En el termini indicat a l’oferta.
- Amb la qualitat establerta prèviament a la formalització d’aque t contracte.
Sisena.‐ L’òrgan de contractació es reserva el dret d’efectuar quantes comprovacions consideri convenient en les qualitats dels béns submini trats.
Setena.‐ Si l’empresa adjudicatària, per causes imputables a ella, incorre en demora en el lliurament del
material , l’ICS podrà optar per la resolució del contracte o per la corresponent imposició de penalitats, d’acord amb allò previst a la LCSP i en el contracte. L’import es farà efectiu mitjançant la deducció de les mateixes en la corresponent factura. El pagament de les penalitats no inclou la indemnització que, en el seu cas, pertoqui pagar a l’adjudicatari, en cas de la producció de danys i perjudicis a tercers derivada de l’execució del contracte.
Vuitena.‐ Els drets i obligacions derivats d’aquest contracte són els previstos als annexes a aquest contracte i es sotmet, per a tot allò que no hi estigui previst, als preceptes de la LCSP i a la resta de normes que siguin d’aplicació.
Novena.‐ L’empresa adjudicatària declara, sense reserves, acceptar el present contracte i els seus annexes en tot allò que estigui estipulat i amb total subjecció a les normes d’aplicació.
Com a prova de la seva conformitat, el contractista es compromet –a través d’aquest document‐ a portar a terme la complerta execució del contracte amb el compliment de tots els requisits tècnics i legals establerts així com a respectar amb caràcter general tota la legalitat vigent.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxx
Gerent Territorial de l’ICS de Giro a
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx XXXXXXX LIFESCIENCIES, SL
Exp. núm.:
Relació d’annexes:
Annex Condicions contractuals
Annex A Condicions essencials d’execució. Annex B Règim d’incompliments i penalitats.
ANNEX – CONDICIONS DEL CONTRACTE
1. Execució i supervisió del contracte.
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i conforme amb les
instruccions que en
la seva interpretació
doni a l’empresa o
empreses contractistes
la persona
responsable del contracte.
1.1. Forma d’execució
L’òrgan de contractació, en funció de la seva necessitat dels béns i/o productes objecte del contracte, enviarà les corresponents comandes a l’empresa contractista. En cas de tractar‐se de material que es deixarà en dipòsit, les condicions seran les estipulades entre els centres i l’empresa contractista.
L'empresa contractista ha d’executar el contracte d'acord amb els principis de responsabilitat i eficàcia, complint els terminis convinguts.
Així mateix, en els casos d’imp ssibilitat de lliurar el material adjudicat, serà obligació de l’empresa
contractista proposar el subministrament d’una alternativa, en les mateixes condicions contractades.
L’ICS té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de fabricació o elaboració del producte
que s'hagi de lliurar en virtut del contracte, i pot ordenar, amb la prèvia designació de les
corresponents empreses o laboratoris de control de qualitat, que es facin les proves, anàlisis i assaigs dels materials utilitzats i dels propis béns i productes elaborats, amb la finalitat de comprovar que es
corresponen amb
el nivell de qualitat
i amb el
grau d’idoneïtat amb
què va obligar‐se el
subministrador. Les
despeses
que s’originin per les
proves, anàlisis i assaigs aniran
a càrrec de
l’empresa contractista, fins a un import màxim del 2% de l’adjudicació.
En cas que sigui d’aplicació, les empreses contractistes restaran obligades a contracte, d’acord amb l’annex A i B.
realitzar l’execució del
Anirà a càrrec de l'empresa contractista els tributs, i altres imports i càrregues fiscals, que estiguin relacionades amb la prestació del contracte.
1.2. Necessitats a satisfer
En el supòsit de tractar‐se d’un subministrament de tracte successiu sotmès a les necessitats reals dels
centres
destinataris
i, d’acord amb la seva forma d’adjudicació, el contractista resta obligat a les
variacions de les quantitats estimades que s’indiquin a cada contracte i que podran ser rectificades a
l’alça o
a la baixa,
sense que aquesta variació impliqui, en cap cas, augment dels p eus unitaris
adjudicats.
1.3. Termini màxim de lliurament del subministrament
El termini màxim de lliurament del subministrament serà el fixat a les comandes concretes.
1.4. Garantia del material subministrat
Si l’òrgan de contractació, dura t el termini de garantia, considera que els béns subministrats no són
aptes per al fi pretès, com a conseqüència dels vicis o defectes observats i imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reposició o la reparació d’aquells béns no seran suficients per aconseguir aquell fi, podrà rebutjar els bén , abans que expiri el termini, i deixar‐los a compte del contractista de manera que quedarà exempt de l’obligació de pagament o, si escau, tindrà dret a recuperar el preu satisfet.
Acabat el termini
de garantia
sense que l’òrgan
de contractació hagi
formalitzat
algun dels
inconvenients o la denúncia a què es refereixen el paràgraf anteri responsabilitat per raó dels béns subministrats.
r, el contractista queda exempt de
Durant el citat termini de garantia el contractista té dret a conèixer i a ser escoltat sobre l’aplicació dels béns subministrats.
En cas que resulti aplicable, els articles subministrats hauran d’acomplir totes les garanties exigibles d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris i la esta de legislació aplicable.
2. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte designada per al seguiment i l’execució ordinària del contracte i que exercirà les funcions següents, és la Gerència de compres i polítiques de distribució.
Funcions:
‐ Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
‐ Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
‐ Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al contractista.
Les instruccions donades per
la persona
responsable del contracte configuren les
obligacions
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat.
3. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’ICS i l’empresa contractista en l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les condicions
contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les
actuacions descrites en l’article 7 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIO S DE LES PARTS
4. Abonaments a l'empresa contractista
L’import
dels subministrament
efectuats
s’acreditarà per mitjà
dels documents que
acreditin la
realització total o parcial, si s’escau, del contracte.
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentac ó de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre
comptable
de factures en el sector públic, les factures s’han de
signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les
factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de
Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic 1.
Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitj nçant qualsevol dels següents dos formats electrònics:
Format factura‐e Format EDIFACT
En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor XXX,
haurà d’haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb l de l’Institut Català de la Salut. El
intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d’altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Les factures electròniques hauran de tenir el format factura‐e 3.2 o 3.2.1 i hauran d'estar signades electrònicament amb signatura avançada basada en un certificat reconegut amb certificat reconegut.
A la factura s’han
d’identificar els òrgans administratius amb competències en
matèria de
comptabilitat pública als quals agi adreçada la factura, segons consta al quadre de característiques,
d’acord amb la Disposició addicional trenta‐dosena de la LCSP.
Per tal de complir
amb les n
rmes estatals d’interoperabilitat
per a la identificació
dels òrgans
administratius en la factura electrònica s’han d’utilitzar els codis DIR3 corresponents a:
a) Oficina comptable
1 Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures electròniques de Catalunya
b) Òrgan gestor
c) Unitat de tràmit
Es podrà obtenir
informació
completa
per identificar els
odis DIR3
de l’ICS
accedint a:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxx/xxxx idors/factura.htm
En compliment de les normes que regulen l’emissió de factures s’haurà d’indicar obligatòriament:
• Número d’identificació fiscal de l’ICS, NIF: Q5855029D
• Denominació: Institut Català de la Salut
• Adreça fiscal: Xxxx Xxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 000 .‐08007 Barcelona
Per a la identificació del subministrament o servei realitzat serà obligatori indicar com a mínim dos dels tres camps d’informació següents:
• Número de comanda (Receiver Transaction Reference)
• Número d'albarà (Delivery Note)
• Número d'expedient (File Reference)
Per obtenir més informació referent a les particularitats de l’ICS referents a aque t intercanvi
electrònic i contingut
dels missatges,
les empreses
poden accedir a:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxx/xxxx idors/factura.htm o xxxxxxxx.xxxxx.xxx@xxxxxx.xxx.
sol∙licitar
informació comple
entària a:
El seguiment de l’estat de les factures
es podrà
consultar
al web del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del regis re de la factura.
En relació al pagament del preu i al procediment per fer efectius els deutes de les administracions públiques s’aplica allò que disposen els articles 198 i 199 de la LCSP.
L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per a executar
la prestació en el termini o ter inis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any,
qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions expedides, ma or quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
No es liquidarà cap factura que no compleixi les condicions establertes en el contracte.
5. Responsabilitats
5.1. Responsabilitat de l’empresa adjudicatària
L’empresa contractista és resp
nsable de
la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’ ICS o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorre tes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i e tà obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, excepte en el cas que els immediata i directa d’una ordre de l’ICS.
danys siguin ocasionats com a conseqüència
5.2. Indemnització de danys i perjudicis
És obligació de l’empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.
Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’ICS, aquesta n’és responsable dins dels límits que assenyalen les lleis.
Els tercers poden requerir prèviament, dins de l’any següent a la producció del fet, l’òrgan de
contractació perquè, un cop escoltada l’empresa contractista, es pronunciï sobre a quina de les parts contractants correspon la responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat interromp el termini de prescripció de l’acció.
La reclamació d’aquells es formula, en tot cas, de conformitat a legislació aplicable a cada supòsit.
b el procediment que estableix la
5.3. Règim d’incompliments i penalitats contractuals
D’acord amb allò previst a l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats per al compliment defectuós
de la prestació, incompliment parcial del
contracte o incompliment de les
clàusules essencial del
contracte o de les condiciones especials d’execució del contracte, s estableix a ll’annex B.
5.4. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de le obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col∙lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de
les obligacions en matèria medi
mbiental,
social o laboral esmentades i, en
especial,
els incompliments o
els retards
reiterats
en el pagament dels
salaris o l’aplicació de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col∙lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col∙lectiu sectorial aplicable.
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha d’emprar el
català en
les seves r
lacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.
Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
L’empresa contractista ha de
lliurar els treballs objecte d’aqu
st contracte, almenys, en català.
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons clausulat específic.
les determinacions del
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del subministrament en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui elacionar‐se
amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden ubjectes en
l’execució del contracte a les obligacions
derivades de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política
lingüística i de les
disposicions
que la desenvolupen. En l’àmb t territorial
de la Vall
d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès d’acord amb
la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, Generau d’Aran que la desenvolupi.
aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia del Conselh
e) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, a la normativa de
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractam personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
del Consell, nt de dades
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució
de les
prestacions
objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confide
cial i no podrà ésser
objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
f) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer‐se càrrec de les
despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del subministrament al lloc convingut.
g) Així mateix, en els casos d’impossibilitat de lliurar el material adjudicat, serà obligació de l’empresa adjudicatària proposar el subministrament d’una alternativa, en les mateixes condicions contractades.
h) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació establerta per la Llei transparència, accés a la informació pública i bon govern.
19/2014, de
i) Així mateix, l’empresa contractista està obligada
a proporcionar a l’òrgan de co
tractació la
informació relativa a les condicions dels contractes de les perso es treballadores que hagin de ser
objecte de subrogació. En concret, com a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de subrogació indicant el conveni col∙lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual de cada treballador,
així com
tots els
pactes en
vigor aplicables als
treballadors als quals
afecti la
subrogació.
L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la imposició de les penalitats establertes.
L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista.
5.5. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els du tes que ofereixi el seu compliment,
modificar‐lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar‐ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb ells límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan
de contractació en
l’exercici
de les prerrogatives
esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’ICS es durà a terme mitjançant el procediment estable t en l’article 191 de la LCSP.
6. Modificació del contracte
El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en l forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP.
7. Clàusula ètica
Els alts càrrecs, personal directi , càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei
de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls ap icaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que
formi part de qualsevol fase de procediment de contractació d’a ord amb el grau d’intervenció i de
responsabilitat en els procediments contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual.
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics pro is de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin prestacions.
en risc l’interès públic en l’àmbit
del contracte o de les
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir‐se de realitzar conductes que tinguin per
objecte o
puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col∙lusoris
o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de
mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’i
terès, als
efectes del que disposa
l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si
durant l’execució del
contracte
es produís
una situació d’aquestes caract
rístiques el
contractista contractació.
o subcontractista està obligat
a posar‐ho
en coneixement de
l’òrgan de
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) Col∙laborar amb l’òrgan de contractació
en les actuacions que
aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol∙licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa
de contractes del sector públic imposen als contractiste
en relació
amb l’Administració o
administracions de referència, sens perjudici del compliment transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
de les obligacions de
Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
8. Revisió de preus
Donada la naturalesa del contracte no procedeix la revisió de preus.
DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
9. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar‐ne constància en l’acta de
recepció i l’ICS ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa contractista perquè solucioni
l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord mb el cont acte.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent‐ne referència expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
10. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 de la LCSP relatiu a la successió del contractista.
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis mesos.
- L’incompliment de l’obligació principal del obligacions essencials qualificades com a tals.
contracte,
així com
l’incompliment de les
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant‐se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.
- El desistiment abans d’iniciar la prestació o la suspensió per causa
imputable a l’òrgan de
contractació de la iniciació del contracte per termini superi assenyalada en el mateix per al seu començament.
r a quatre mesos a partir de la data
- El desistiment una vegada iniciada la prestació o la suspensió del superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.
contracte
per termini
- L’impagament, durant
’execució
del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors
que estiguessin participant en la
mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col∙lectius en vigor per a aques s treballadors durant l’execució del contracte.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212, 213, 306 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
11. Arbitratge
Sens perjudici del
que estableix la clàusula trenta‐dosena, es
podrà acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin sorgir entre l’ICS i la/es
empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge.
12. Mesures cautelars
Abans d’interposar
el recurs
especial en
matèria de contract ció les persones legitimades per
interposar‐lo podran sol∙licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
13. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els ar icles 38 a 43 de la LCSP.
14. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb l’extinció d’aquest contracte.
la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
ANNEX ‐ A
CONDICIONS ESPECIALS I CLÀUSULES ESSENCIALS D’EXECUCIÓ
Obligacions generals considerades condicions especials i essencials d’execució
1. Garantia de subministrament
Durant la durada de vigència del contracte les empreses adjudicatàries restaran obligades a:
D’acord amb les previsions de consum indicats, l’empresa contractista s’ha d’asse urar que té
capacitat de fabricació/distribució per a satisfer les necessit ts de l’ICS, en qualsevol moment,
a partir de la data d’inici d’execució, essent la seva funció prioritària i essencial l’abastiment als centres sanitaris, per tant, resten obligades mitjançant la presentació de la seva proposta al subministrament dels béns segons necessitats successives i:
‐ amb la qualitat i referència exacta a la prese
‐ amb el preu adjudicat
tada en la oferta adjudicada
‐ en les quantitats exactes a les indicades a les comandes
‐ en els terminis establerts a les comandes
L’operador logístic de l’ICS i el centre peticionari ha de s r coneixedor en tot moment de
qualsevol possible incidència relacionada amb el lliurament dels béns adjudicats, ja sigui per afectació del termini de lliurament, ja sigui per afectació de la qualitat del bé adjudicat. És obligació de l’empresa contractista notificar qualsevol incidència anticipadament a la Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista ha de subministrar de manera adequada i contínua per possibilitar el compliment de les exigències dels centres peticionaris, admetent la possibilitat de suspendre aquest subministrament només en casos excepcionals degudament justificats. La suspensió s’haurà d’informar immediatament, a la Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista té l’obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les caracterí tiques tècniques o en els atributs logístics dels béns adjudicats. Els canvis s’han d’informar immediatament, a la Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
L’empresa contractista haurà de comunicar la suspensió o el cessament de les seves activitats. Aquestes situacions s’han d’informar immediatament, a la Gerència de Compres a través del Gestor d’incidències en compres (GIC).
Si l’empresa contractista proposa a l’òrgan de contractació el subministrament d un material
alternatiu, aquest ha de ser de característiques i qualitat similars o igual al bé adjudicat a
aquesta. En tot
cas, la proposta de
compra alternativa s’ha d’informar a trav
s del GIC i
esperar a que es doni el vis i plau per part de l’ICS.
2. Pel que fa a les obligacions socials
L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les següents disposicions:
Per a les empreses amb 50 treballadors o més i/o quan s’exigeixi en el conveni col∙lectiu que sigui aplicable: L'empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte, el Pla d’igualtat de conformitat amb el capítol III de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Així mateix, restarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació objecte del contracte, mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball.
Nogensmenys també restarà obligada si així s’ha establert en el conveni col∙lectiu que li sigui aplicable. Per a les empreses amb menys de 50 treballadors:
L’empresa que no estigui obligada a disposar d’un pla d’Igualtat en els termes del paràgraf anterior, haurà de presentar en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte la proposta d’acció d’alguna de les mesures següents, mitjançant declaració responsable signada per l’apod rat signant de la oferta adjudicada:
a) Disposició de representació professionals.
equilibrada
de dones i
homes en tots i cada un dels grups i categories
b) Mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de ocupacions i professions en què siguin poc presents.
les dones en els sectors,
c) Promoció de l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la representació equilibrada de tots dos sexes d’acord amb l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
d) Implantació les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de retribució de dones i homes, i també
l’adequada valoració de llocs de reball tenint en compte la perspectiva de gènere.
e) Adopció de mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals d’organització del temps de treball, que facin possible la coresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic i de cura de persones i que permetin de conciliar la vida personal i laboral.
f) Adopció de mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, incloent‐hi les accions preventives i sancionadores i l’elaboració d’un protocol de prevenció.
g) Protocol d’ús de llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat no sexista en la comunicació interna, els productes, els serveis i el màrqueting de l’empresa.
i) Actuacions relatives a la responsabilitat social corporativa destinades a promoure condicions d’igualtat de dones i homes en el si de l’empresa.
j) Establiment de permisos de paternitat, de caràcter individual i intrans erible, de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat, afegit al permís que estableix la legislació vigent.
k) Promoció de polítiques efectives de flexibilitat empresarial.
En cas que l’empresa adjudicatària disposi del distintiu d’excel∙lència em resarial en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes en el treball, d’acord amb el que estableix l’article 50 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i l’article 10 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, haurà de presentar aquest distintiu en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte i haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, totes les accions que l’empresa ha plantejat per a que li sigui concedit el distintiu.
Aspectes generals
Aquestes condicions especials d’execució s’han d’entendre vinculades a l’objecte contractual en relació a les persones que gestionin el contracte, ja siguin administratius, tècnics o qualsevol altre professional amb qui l’ICS, els seus centres territorials o el seu operador logístic hagi de tenir relació en l’execució del contract .
L’òrgan de contractació podrà sol∙licitar, en qualsevol moment durant l’execució documentació en relació a aquestes condicions especials del contracte.
Consideracions a tenir en compte, en aplicació del Reial Decret Legislatiu 6/2019:
del contracte, informació i
Les empreses de més de 150 persones treballadores i fins a 250 persones treballadores comptaran amb un període per a l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2020.
Les empreses de més de 100 i fins a 150 persones treballadores, compta an amb un període per a l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2021.
Les empreses de 50 a 100 persones treballadores comptaran amb un període per a l'aprovació dels plans d'igualtat fins el 7 de març de 2022.
3. Pel que fa a consideracions d’ètica en la contractació
L’empresa adjudicatària assumeix les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, ells oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir‐se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col∙lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efecte del que disposa l’article 64 de la LCSP, o
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes caracter stiques el contractista o subcontractista està obligat a posar‐ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) Col∙laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol∙licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de cont actes del se tor públic imposen als contractistes en relació amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
h) Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
Pel que fa a consideracions en relació a la protecció de dades de caràcter personal
‐ L’obligació del contractista de tractar les dades únicament per la finalitat per a la qual s’han cedit les dades de caràcter personal.
‐ L’obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que establ ix l’últim paràgraf de l’apartat 1 de l’article 202de la LCSP.
‐ L’obligació de l’empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del contracte una declaració, en què posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats a aquests.
‐ L’obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada
en la declaració a
què
es refereix
l’apartat
anterior.
\\ONYAR\Dades\DEF\Compres\Compres\Contractació_administrativa\0.1 (Inversions)
ORONAVIRU S\NOUS\lots
hospital 2
‐ L’obligació dels licitadors d’indicar en la seva oferta, si te
en previst subcontractar
els servidors o els serveis
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a l s condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se n’encarregui la realitz ció.
ANNEX ‐ B
RÈGIM D’INCOMPLIMENTS I APLICACIÓ DE PENALITATS
Els materials objecte d’aquest contracte són essencials en tot procediment assistencial perquè tenen la finalitat de coadjuvar tant als professionals com als propis pacients dels centres sanitaris que gestiona l’ICS i també dels centres adherits.
El compliment defectuós o l’incompliment de les condicions establertes al contracte pot representar un perill per al procediment assistencial i d’atenció al pacient.
1. Supòsits d’incompliments
I. Incompliment de les condicions especials i les clàusules essencials del contracte
S’entén que s’ha incorregut en un incompliment de les condicions especials i essencials del contracte, establertes a l’annex A, quan l’òrgan de contractació identifiqui que l’empresa contractista
està incursa en qualsevol d les circumstàncies allà determinades.
En qualsevol cas, s’entendrà que les clàusules i condicions definides al contracte i les establertes d’acord amb el que assenyala l’article 202 de la LCSP són infraccions greus.
II. La paralització total i absol a l’empresa contractista.
ta de l’execució de les prestacions
bjecte d’aquest contracte imputable
III. La resistència als requeriments efectuats per l’ICS, o la seva inobservança en l’execució del contracte.
IV. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als previstos en el contracte i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
V. La no disposició del sistema EDI establert al contracte.
VI. El falsejament de les prestacions consignades pel contractista a a factura.
2. Efectes d’incórrer en algun dels supòsits anteriors.
Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en ell seu cas, s’originin, l’ICS podrà acordar aplicar els següents efectes.
2.1. Aplicació de penalitats
2.1.1. Aplicació de penalitats e onòmiques
Les penalitats establertes en aquest apartat s’aplicaran quan l’incompliment obligui a l’òrgan de contractació a realitzar una compra alternativa i l’incompliment tingui efectes en l’estoc de seguretat i/o desabastiment al/s centre/s peticionari/s.
Les penalitats econòmiques també s’aplicaran en el cas que l’incompliment no pugui ser solucionat amb compra alternativa per ser comercialitzat en exclusiva o no hi hagi alternativa en el mercat.
Pels supòsits d’incompliment en el lliurament: suposarà la imposició d’una penalitat del 10 per 100 de l’import econòmic de cada comanda lliurada parcialment o no lliurada.
Pels supòsits de lliurament defectuós del material, la utilització de sistemes de treball, elements, materials,
màquines o personal diferents als previstos en el contracte i en les ofertes del contractista: entr el 5 per 100
i el 10 per 100 de l’import econòmic de cada comanda lliurada sense complir amb els requeriments del contracte.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions: suposarà la imposició d’una penalitat del 10 per 100 de l’import total del contracte adjudicat.
Incompliment de la resta de condicions especials i essencials del contracte: suposarà la imposició d’una
penalitat d’entre el 1 per 100 i el 10 per 100 de l’import total del contracte adjudicat descomptat en
l’import de la factura que correspongui abonar, depenent de la gravet t de l’incompliment.
Especificitats
Quan la compra alternativa realitzada per l’òrgan de contractació suposi un augment del preu unitari adjudicat, la diferència entre els imports serà abonada per l’empresa contractista principal en ’import de la factura que correspongui abonar, a més se li aplicarà un 10 per 100 en concepte de despeses de gestió.
Quan la compra alternativa no suposi cap alteració del preu unita i adjudicat suposarà l’aplicació del 10 per 100 en l’import de la factura que correspongui despeses de gestió.
a l’empresa contractista abonar en concepte de
En els supòsits en que no hi hagi una alternativa vàlida en el mercat i/o només l’empresa contractista pugui subministrar el material adjudicat se li aplicarà la penalització d’un 10 per 100 de l’import total del
contracte, descomptat en l’import de la factura que correspongui abo ar.
2.1.2. Resolució anticipada del contracte
L’òrgan de contractació podrà acordar la resolució anticipada del contracte quan, per causes imputables al contractista, incompleixi l’obligació principal del contracte, entenent‐se, en tot cas, que s’està en aquest supòsit quan s’incompleixin les obligacions essencials i especials definides al contracte.
La resolució anticipada del contracte podrà tenir efecte sobre el grup de productes homogenis als que l’empresa contractista hagi resultat adjudicatària i sobre tots els articles que formin part del lot obligatori a la licitació, si s’escau.
Exemple: Grup d’articles adjudicats a l’empresa:
Codi 1:cànula de 2 mm Codi 2:cànula de 5 mm
Codi 3:cànula de 6 mm – incompliments Codi 4:catèter 5 FR
Codi 5:catèter 15 FR Codi 6:catèter 25 FR
Resolució anticipada del contracte pels codis 1, 2 i 3.
Efectes de la resolució anticipada del contracte
La resolució anticipada del contracte representa, a tot els efectes, l’incompliiment de les condicions acordades en el contracte i per tant, un supòsit de la declaració de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.c de la LCSP.
La declaració per part de l’òrgan de contractació de la prohibició de contractar, només serà aplicada quan:
l’incompliment sigui greu i existeixi dol, culpa o negligènci per part de l’empresa contractista.
També li seran aplicades les penalitats que s’han definit prèviament en els apartats anteriors.
La prohibició de contractar que declari l’òrgan de contractació només tindrà efec te sobre els béns objecte
de la resolució anticipada del contracte que ha provocat la prohibició de contractar i dins l’òrgan de contractació.
e l’àmbit de
En la mateixa resolució on es declari la prohibició de contractar es determinarà la seva durada, la qual, no podrà excedir de tres anys, a comptar des de la data de notificació a l’empresa contractista.
Excepcions als efectes de prohibició de contractar
La condició d’estar en prohibició de contractar per part d’una empres haurà de ser declarada per aquesta,
al DEUC o bé en declaració responsable, en cas que es presenti a noves licitacions de l’ICS que tinguin el mateix objecte contractual de manera expressa. En aquests casos, per tal d’admetre l’empresa en la nova licitació, la mesa de contractació o si no hi ha, l’òrgan de contractació, sol∙licitarà la presentació, en la nova licitació, de les mesures que hagi establert l’empresa en prohibició de contractar per a garantir que els motius que la varen causar ja han estat resolts.
De comprovar‐se que les causes que varen causar la prohibició de contractar han estat resoltes, l’òrgan de contractació emetrà una resolució de revocació de la prohibició de contractar.
3. Reincidència
La comissió de dos incompliments en el termini de dos mesos, podrà tenir com a conseqüència la resolució anticipada del contracte.
La identificació de la reincidència en els incompliments es realitzarà a través de la informació aportada per l’empresa contractista al GIC i/o els sistemes d’informació de l’operador logístic.
4. Procediments
Tant en l’aplicació de penalitats com en la
resolució anticipada del contracte
l’òrgan de contractació
instruirà un expedient administratiu on es recolliran tots els fets i acords en relació al/s incompliment/s de l’empresa contractista.
En tot cas es, donarà audiència a l’empresa contractista, i es procedirà d’acord amb l’article 191, 195 i 211 de la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan immediatament.
de contractació posaran fi a la via administrativa i seran executius
Un cop solucionada la causa que
a suposar la incoació de l’expedient administratiiu, l’empres
contractista
haurà d’emetre el corresponent avís de restabliment de les obligacions contractuals a través del GIC. Fins que no es registri aquest avís les penalitats continuaran tenint els seus efectes.
S’entendrà finalitzat l’expedient administratiu un cop realitzat l’avís de restabliment de les obligacions de l’empresa contractista.
Si s’acorda la resolució anticipada del contracte, l’expedient administratiu s’entendrà finalitzat amb la notificació de dita resolució.
Aplicació de penalitats econòmiques
L’aplicació de les penalitats es faran efectives mitjançant la deducc ó de les quanties que, en concepte d’abonament total o parcial, s’hagin de realitzar a l’empresa contractista.
Resolució anticipada del contracte
És l’òrgan de contractació qui a ordarà la resolució anticipada del contracte un cop finalitzat el tràmit d’audiència sense que hagi hagut oposició de l’empresa contractista. En aquest acord s’indicarà, en tot cas,
pronunciament exprés sobre la procedència o no de la pèrdua, devol ció o cancel∙lació de la garantia que,
si s’escau, hagi estat constituïda, la declaració de prohibició de contractar, si escau, i la seva durada.
En el cas que l’empresa contractista formuli oposició l’expedient administratiu finalitzarà amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.
Al temps d’incoar‐se l’expedient administratiu de resolució del contracte es podrà iniciar el procediment per a l’adjudicació d’un nou contracte, si bé l’adjudicació d’aquest quedarà condiciionada a la terminació de l’expedient administratiu de resolució.
La tramitació en els dos procediments serà el d’urgència.
Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista restarà obl gat, en la forma i amb l’abast que
determini
l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures necessàries per
raons de
seguretat, o
indispensables per evitar un greu trastorn al servei públic.
Quan el contractista no pugui ga antir les mesures indispensables que estableix el paràgraf nterior, l’ICS
podrà intervenir xxxxxxxxx la realització amb els seus propis mitjans o a través d’un contracte amb un
tercer. En qualsevol cas, aquesta circumstància s’ajustarà a les màximes garanties de transparència.