CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO GENREN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES MAYO 2011 ÍNDICE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENARSA N° EE 01/2011

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO GENREN

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

MAYO 2011

ÍNDICE

MEMORIA 5

CRONOGRAMA ESTIMADO DEL LLAMADO A LICITACIÓN 5

GLOSARIO 6

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES 9

ARTÍCULO 1: OBJETO 9

ARTÍCULO 2: PRESPUESTO OFICIAL 10

ARTÍCULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 10

ARTÍCULO 4: LEY Y JURISDICCION APLICABLE 10

ARTÍCULO 5: NATURALEZA JURÍDICA DE ENARSA 10

ARTÍCULO 6: XXXXXXXXX XX XXXXXX 00

ARTÍCULO 7: INFORMACIÓN IMPOSITIVA 11

ARTÍCULO 8: XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX 00

ARTÍCULO 9: PLAZOS 11

ARTICULO 10: ADQUISICION DE PLIEGOS 11

CAPITULO II – PROPONENTES 12

ARTÍCULO 10: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN XXX XXXXXX 12

ARTÍCULO 11: HABILIDAD 12

ARTÍCULO 12: IMPEDIMENTOS 14

ARTÍCULO 13: REPRESENTANTE 14

ARTÍCULO 14: EXIGENCIAS IMPOSITIVAS 14

ARTÍCULO 15: NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS 15

ARTÍCULO 16: CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 15

CAPITULO III –PROPUESTAS 16

ARTICULO 17: PROPUESTA POR FUENTE DE ENERGIA 16

ARTÍCULO 18: IDIOMA 16

ARTÍCULO 19: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CARACTERISTICAS DE LA OBRA 16

ARTÍCULO 20: XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXX 00

XXXXXXXX 00: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA 17

ARTÍCULO 22: CONSULTAS Y ACLARACIONES 18

ARTÍCULO 23: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 18

ARTÍCULO 24: PROPUESTAS TARDÍAS 19

ARTÍCULO 25: FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTA 19

ARTÍCULO 26: CONTENIDO DEL SOBRE 1 XXX

ARTÍCULO 27: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2. PROPUESTA ECONÓMICA 22

ARTÍCULO 28: ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1 24

ARTÍCULO 29: VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE N°1 24

ARTÍCULO 30: ACLARACIONES 24

ARTÍCULO 31: EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1 24

ARTÍCULO 32: NOTIFICACION E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION DEL SOBRE 1 27

ARTÍCULO 33: ACTO DE PRESELECCION 27

ARTÍCULO 34: APERTURA DEL SOBRE Nº 2 27

ARTÍCULO 35: CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2 28

ARTÍCULO 36: DICTAMEN DE EVALUACIÓN 28

ARTÍCULO 37: ADJUDICACIÓN 28

ARTÍCULO 38: FACULTADES DE ENARSA 29

ARTÍCULO 39: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 29

ARTÍCULO 40: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 29

ARTÍCULO 41 INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 29

ARTÍCULO 42: ANTICORRUPCIÓN 30

CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 31

ARTÍCULO 43: VIGENCIA DEL CONTRATO 31

ARTÍCULO 44: XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX 00

ARTÍCULO 45: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 31

ARTÍCULO 46: TRABAJOS DEFECTUOSOS 31

ARTÍCULO 47: PRECIO Y FORMA DE PAGO 31

ARTÍCULO 48: PARALIZACION DE LA OBRA SUJETA A SUPERVISIÓN 32

ARTÍCULO 49: PLANTEL DEL CONTRATISTA 32

ARTÍCULO 50: HORARIOS DE TRABAJO 33

ARTÍCULO 51: XXXXX XX XXXXXXX 00

XXXXXXXX 00: MEDIOS DE TRANSPORTE, ACCESO Y TRÁNSITO 33

ARTÍCULO 53: SEGUROS 34

ARTÍCULO 54: INDEMNIDAD 35

ARTÍCULO 55: CESIÓN DEL CONTRATO/SUBCONTRATACION 35

ARTÍCULO 56: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN 35

ARTÍCULO 57: CONFIDENCIALIDAD 35

ARTÍCULO 58: PENALIDADES 36

ARTÍCULO 59: CAUSALES DE RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA 36

ARTÍCULO 60: RESCISIÓN SIN CULPA DEL CONTRATISTA 37

ARTÍCULO 61: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 37

ARTÍCULO 62: FACULTAD DE AUMENTAR O DISMINUIR EL CONTRATO 37

TÉRMINOS DE REFERENCIA 38

ALCANCE DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR XX XXXXXXX RENOVABLES 38

1. ANTECEDENTES TÉCNICOS A CONSIDERAR POR EL PROPONENTE 38

2. OBJETO 38

3. ALCANCE DEL SERVICIO 38

5. COMPROMISO DEL CONTRATISTA 39

6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA 40

7. SUMINISTOS 45

8. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS 45

9. RELACION ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA GENREN 45

10. RELACION ENTRE EL CONTRATISTA Y ENARSA 45

11. INFORMES 45

12. ANÁLISIS DE LOS INFORMES 46

13. IDIOMA 46

ANEXOS 47

ANEXO I 47

ANEXO II 49

FORMULARIO: SUBCONTRATATISTAS 49

ANEXO III 50

ANEXO IV 52

ANEXO V 57

M E M O R I A

A. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Clase	Etapa	Valor xxx xxxxxx
Licitación Pública Nacional ENARSA Nª EE 01/2011	Múltiple	Pesos: Cincuenta mil ($50.000)

B. COMPRA XX XXXXXX

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
Oficinas ENARSA Xx. Xxx Xxxxxxxxxx 0000, Xxxx 0. Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	Hasta cinco (5) días hábiles antes de la apertura del sobre N°1. De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.

C. CONSULTAS SOBRE EL PLIEGO

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
Oficinas ENARSA Xxxxxxxx 000, Xxxx 00 Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	Hasta quince (15) días hábiles antes del acto de apertura. De lunes a viernes, de 11 a 16 hs.

D. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Lugar / Dirección	Día y Hora
Secretaria de Energía Salón 902. Xxxxx Xxxxx 000, xxxx 0x. Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	Hasta el 7 12:30 horas.	xx	Xxxxx	de	2011	a	las

E. ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Día y Hora
Secretaria de Energía Salón 902. Xxxxx Xxxxx 000, xxxx 0x. Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx	El día 7 xx xxxxx de 2011 a las 13:00 hs.

En caso de prórroga de la fecha de apertura del Sobre N° 1 deberá entenderse que los plazos para la adquisición xxx Xxxxxx y para formular consultas al mismo, se computarán respecto de la nueva fecha del acto de apertura.

GLOSARIO

A menos que el contexto lo requiera de otra manera, los términos tendrán los significados que se indican a continuación, sean estos expresados en singular o plural:

ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina.

ADJUDICACIÓN: Acto por el cual el CONTRATANTE determina, reconoce, declara y acepta la PROPUESTA más ventajosa.

ADJUDICATARIO: PROPONENTE a quien se le adjudicó el CONTRATO, pero que aún no lo suscribió.

AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos.

CAMMESA: Es la Compañía Administradora xxx Xxxxxxx Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima; o “Organismo Encargado de Despacho”, conforme a LOS PROCEDIMIENTOS.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Es el que no ha podido preverse o que previsto, no ha podido evitarse, con el alcance previsto en este PLIEGO.

CENTRAL: Conjunto de instalaciones necesarias y suficientes destinadas a la producción de energía eléctrica, conforme a la documentación de este PLIEGO.

CENTRAL COMPROMETIDA: es la CENTRAL que el CONTRATISTA GENREN se comprometió a instalar, operar y mantener en virtud del CONTRATO GENREN.

CIRCULARES: Comunicaciones emitidas por el CONTRATANTE, destinadas a realizar aclaraciones de las cuestiones vinculadas a la Licitación, o a responder consultas formuladas por los PROPONENTES. Las mismas forman parte integrante de este PLIEGO.

CONTRATANTE: o “COMITENTE” Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).

CONTRATISTA: PROPONENTE que resultó ADJUDICATARIO y que firmó CONTRATO para la realización de las tareas que son objeto de la presente Licitación.

CONTRATISTA GENREN: PROPONENTE que resultó ADJUDICATARIO en los procesos de selección llevados a cabo por ENARSA, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 712/09 de la Secretaria de Energía de la Nación, para la selección de CONTRATISTAS de generación de Energía Eléctrica utilizando fuentes renovables de energía, según se define en el PLIEGO GENREN.

CONTRATO: Acuerdo de voluntades, instrumentado por escrito, el cual regla los derechos y obligaciones recíprocas entre ENARSA y el CONTRATISTA seleccionado.

CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM: Consiste en el acuerdo de voluntades entre el CONTRATANTE GENREN y CAMMESA, en el cual se reglará la venta de energía eléctrica del primero a la segunda utilizando fuentes de energía renovables para la generación eléctrica. Todo ello, en el marco de la regulación que emita a tal efecto la SECRETARÍA DE ENERGÍA en la que determinará la participación de ENARSA como agente generador del MEM utilizando dichas fuentes de energías.

CONTRATO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (CONTRATO GENREN): Instrumento escrito y firmado entre ENARSA y el CONTRATISTA GENREN destinado a reglar sus derechos y obligaciones en la compra – venta de energía eléctrica.

CRONOGRAMA: El conjunto de actividades debidamente definidas en su alcance, duración y fechas de inicio y término, relacionadas entre sí mediante conexiones lógicas de

secuencia.

CRONOGRAMA GENREN: Es el CRONOGRAMA comprometido por el CONTRATISTA GENREN para la instalación de la Central comprometida y obtención de la Habilitación Comercial respectiva.

Dentro de esta expresión queda incluido el suministro de otros elementos y materiales de cualquier clase ya sean temporales o permanentes que fueren necesarios, propios o incidentales para el cumplimiento del CONTRATO GENREN. Asimismo, quedan comprendidos todos los trabajos de dirección técnica, administrativa, coordinación y asesorías necesarias, la mano de obra, los servicios de equipos y herramientas comunes y especiales, materiales utilizados y transporte hacia y desde el lugar de emplazamiento de la CENTRAL.

DÓLAR: Dólar estadounidense, moneda extranjera. A todos los efectos, se utilizarán el tipo de cambio y el procedimiento de conversión que utilice CAMMESA en sus procedimientos y operaciones.

ENARSA: Energía Argentina Sociedad Anónima. ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad. INTERESADO: Todo adquirente xx Xxxxxx.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

JEFE DE OBRA: Representante del CONTRATISTA, cuyas decisiones técnicas les serán imputables a este último.

LOS PROCEDIMIENTOS: Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios, Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 61, de fecha 29 xx xxxxx de 1992, sus normas modificatorias y complementarias

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista.

MW: Unidad de potencia eléctrica, Megavatio.

OBRA: Comprende la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA GENREN, comprensivas al diseño, fabricación, construcción, suministro, montaje y puesta en marcha del proyecto, hasta la Habilitación Comercial de la CENTRAL, como la totalidad de los trabajos y servicios relacionados.

OBRADORES: Todos aquellos edificios de uso temporal, destinados a almacenar maquinarias, equipos, instalaciones, materiales, herramientas y otros elementos de cualquier naturaleza, necesarios para la ejecución de las OBRAS, que deberán ser retirados al concluir la OBRA.

OBRAS PROVISORIAS: Toda obra o construcción de carácter temporal, de cualquier naturaleza, que se requiera o que deba inferirse como necesaria para la ejecución de las OBRAS, aún cuando no esté necesariamente definida en el CONTRATO, pero cuya ejecución y precio se considerarán incluidas en la PROPUESTA del CONTRATISTA.

PESO: moneda de curso legal en la República Argentina

PLIEGO: Conjunto de normas, términos y condiciones a través de los cuales se fija el procedimiento de selección, adjudicación del CONTRATO y consecuente ejecución, comprensivo de todos los Anexos enumerados en el mismo y las circulares aclaratorias que se emitan en consecuencia.

PLIEGO GENREN: Es el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional ENARSA N° EE 01/2009 o el PLIEGO que hubiera sido de aplicación en otros

procesos de selección GENREN en el marco de la Resolución 712/09 de la Secretaría de Energía de la Nación, e instrucciones complementarias.

PRECIO: Precio pagadero al CONTRATISTA por la prestación licitada, entendido como suma alzada que comprende la retribución por todos los costos incurridos por el CONTRATISTA para cumplir con el objeto descripto en el PLIEGO, por sí o a través de sus SUBCONTRATISTAS, impuestos, cargas, derechos, gravámenes y/o cualquier otro costo que pudiera corresponder para la ejecución del objeto requerido.

PROPONENTE u OFERENTE: Es el INTERESADO que presente su PROPUESTA para la ejecución de la prestación objeto del llamado a Licitación.

PROPUESTA u OFERTA: Es la declaración recepticia presentada por el PROPONENTE de acuerdo a los documentos de este llamado a Licitación.

PUNTO DE ENTREGA: es el nodo xxx XXXX y/o Prestador Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica correspondiente, y en el cual el CONTRATISTA se compromete a entregar la Energía Eléctrica Generada a partir de la CENTRAL.

SADI: Sistema Argentino de Interconexión.

SUBCONTRATISTA: Es el tercero que suscribe un contrato con el CONTRATISTA, por la ejecución de ciertas prestaciones comprometidas en el contrato por el CONTRATISTA.

SUBCONTRATO: Acuerdo de voluntades suscripto entre el CONTRATISTA y un tercero llamado “SUBCONTRATISTA”, en el que sólo se podrán instrumentar las relaciones que el primero delegue a terceros ciertas prestaciones comprometidas en el CONTRATO (entre ellas, la operación y mantenimiento de las CENTRALES). El CONTRATISTA deberá contar con la expresa autorización del CONTRATANTE y el primero no quedará liberado de su responsabilidad frente a éste.

TDR: son los términos de referencia que regulan las condiciones básicas y el alcance del servicio de supervisión a cargo del CONTRATISTA

TITULO I: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPITULO I – ASPECTOS GENERALES

ARTÍCULO 1: OBJETO

Objeto

La presente licitación tiene por objeto la contratación de la supervisión, control y seguimiento de la ejecución de los CONTRATOS GENREN indicados en Anexo III del presente; en lo relativo a la instalación, construcción y montaje de la CENTRAL COMPROMETIDA y la obtención de la Habilitación Comercial de la misma.

Antecedentes

Por instrucción del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,

ENARSA realizó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional ENARSA N° EE 001/2009, a fin de contratar la provisión de energía eléctrica generada a partir xx xxxxxxx renovables, en aras de aumentar la participación de tecnologías no convencionales.

El objeto de la Licitación Pública Nacional e Internacional ENARSA N° EE 001/2009, así como de las convocatorias posteriores, fue contribuir al cumplimiento del estándar legislativo fijado la ley N° 26.190, que establece que el 8% de la energía eléctrica consumida deberá provenir, hacia el año 2016, xx xxxxxxx renovables de energía. Asimismo, promover la utilización de BIOCOMBUSTIBLES, aprovechando el impulso dado a esta fuente a través de la Ley N° 26.093.

Como resultado de las convocatorias realizadas por ENARSA, se adjudicaron sendas ofertas de provisión de energía eléctrica a partir de diversas fuentes, a saber: EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA, TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES y PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS (PAH).

Las empresas adjudicadas se detallan en Anexo III, así como los proyectos a desarrollar y la fuente comprometida.

En virtud de tales CONTRATOS, los CONTRATISTAS GENREN se comprometen a la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la Central comprometida, de conformidad con las características técnicas propuestas, y a poner a disposición del CONTRATANTE la POTENCIA CONTRATADA y ENERGIA SUMINISTRADA en el punto de entrega.

Con cada una de dichas empresas, ENARSA suscribió un CONTRATO GENREN en el marco del mecanismo regulado en la Resolución 712/09 de la Secretaría de Energía de la Nación.

En tal inteligencia, una vez perfeccionados los CONTRATOS GENREN, ENARSA procedió a efectuar una oferta a la Secretaría de Energía de la Nación. Una vez aceptada esa propuesta, la citada Secretaría instruyó a CAMMESA a celebrar un CONTRATO DE ABASTECIMIENTO MEM con ENARSA. Cada CONTRATO DE ABASTECIMEINTO MEM suscrito por

ENARSA está respaldado por el CONTRATO GENREN respectivo.

Con el fin de contar con la asistencia técnica necesaria para supervisar y controlar el cumplimiento de cada CONTRATO GENREN –en lo relativo a la instalación de la CENTRAL COMPROMETIDA y la obtención de la Habilitación Comercial de la misma-, ENARSA realiza la presente convocatoria.

ARTÍCULO 2: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la presente Licitación es:

LOTE	FUENTE	MONTO EN DOLARES
I	EÓLICA	740.000
II	SOLAR FOTOVOLTAICA	205.000
III	TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES	180.000
IV	PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS	375.000
V	BIOGÁS	120.000

ARTÍCULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación a emplear para la contratación de la prestación objeto de la presente Licitación es el de ajuste alzado.

En consecuencia, los oferentes deberán incluir en su precio los costos directos, indirectos, gastos generales, beneficio, utilidad, impuestos, aportes, etc., de todos y cada uno de las prestaciones a efectuar y de los elementos, equipos, materiales y todo otro recurso a afectar a la ejecución y cumplimiento de los trabajos requeridos.

ARTÍCULO 4: LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente PLIEGO será de aplicación el Manual de Compras y Contrataciones de ENARSA -cuyo contenido se encuentra a disposición de los Oferentes y que determina la aplicación de las Leyes Nº 25.551 y 18.875, y sus modificatorias y reglamentarias- y del Derecho Privado Argentino, al que los OFERENTES se someten por el solo hecho de presentar OFERTAS en la presente licitación, con renuncia expresa a cualquier otra normativa que pudiera resultar aplicable.

Todas las controversias que pudieran suscitarse por o en relación con la interpretación, alcance, ejecución, cumplimiento xxx XXXXXX y/o del CONTRATO a suscribirse, serán resueltas conforme al Reglamento de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, bajo reglas de derecho, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que le pudiera corresponder.

El OFERENTE, su apoderado o representante legal, deberá completar la declaración de aceptación de competencia contenida en el ANEXO I, xxx XXXXXX.

ARTÍCULO 5: NATURALEZA JURÍDICA DE ENARSA

ENARSA es una Sociedad Anónima creada por la Ley Nº 25.943, bajo el régimen de los artículos 163 y siguientes de la Ley Nº 19.550. En consecuencia, sus relaciones jurídicas con terceros se rigen fundamentalmente por el derecho privado.

ARTÍCULO 6: DOMICILIO DE ENARSA

El domicilio legal y sede de ENARSA: Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 0000, 0x Xxxx, X0000XXX, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires – Argentina. Tel - Fax: (54 11) 4801– 9325.

ARTÍCULO 7: INFORMACIÓN IMPOSITIVA

C.U.I.T.: 30-70909972-4

Ingresos Brutos: CM 000-000000-0

ARTÍCULO 8: DOMICILIOS DE LOS PROPONENTES

En las propuestas se consignarán los domicilios real y legal de los Proponentes, siendo requisito indispensable que se fije domicilio especial dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se le cursen al Proponente. En caso de no constituirse domicilio especial conforme lo requerido, se considerará que el OFERENTE, asume la responsabilidad de notificarse en la sede de ENARSA, y todas las comunicaciones que se realicen se considerarán válidas.

ARTÍCULO 9: PLAZOS

Salvo disposición en contrario, todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computan por días corridos. Cuando el vencimiento de un término coincidiera con un día inhábil, el acto se entenderá cumplido en término si se realiza en el primer día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento.

ARTÍCULO 10. ADQUISICIÓN DE PLIEGOS

El Pliego y toda la documentación que lo integra, podrá ser adquirido por todo interesado durante el plazo y en el horario establecido de 11:00 hs. a 16:00 hs. en las oficinas de ENARSA, Xx. Xxx Xxxxxxxxxx 0000, Xxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, o consultado en la página web de ENARSA, xxx.xxxxxx.xxx.xx.

CAPITULO II – PROPONENTES

ARTÍCULO 10: CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN XXX XXXXXX

Por la sola circunstancia de formular la OFERTA, se tendrá al OFERENTE por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características de los CONTRATOS GENREN y proyectos de generación a supervisar y controlar, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la OFERTA, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.

La sola presentación de la OFERTA implicará, asimismo, la aceptación de todas y cada una de las condiciones establecidas en el PLIEGO.

ARTÍCULO 11: OFERENTE. HABILIDAD. FORMAS DE PRESENTACIÓN

Pueden ser OFERENTES las sociedades civiles o comerciales regularmente constituidas, presentadas de manera individual o asociadas bajo la forma de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o Consorcio, que reúnan los requisitos establecidos en el PLIEGO.

Para presentarse a esta licitación, los OFERENTES deberán acreditar no hallarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad previstas en el PLIEGO. A tal efecto los presidentes, directores, directores suplentes, síndicos, socios gerentes y representantes de los OFERENTES deberán presentar las Declaraciones Juradas contenidas en los ANEXOS II y III.

Los OFERENTES que se presenten asociados deberán hacerlo mediante la constitución de un Consorcio de Cooperación, el cual se regirá por la Ley 26.005 o una UTE, en los términos del Capítulo III, Sección II de la Ley Nº 19.550, de Sociedades Comerciales, acompañando a su OFERTA el contrato constitutivo de la misma o, en su defecto, el compromiso formal de su constitución.

Tanto el compromiso de constitución como el CONTRATO constitutivo de los Consorcios de Cooperación o las UTE deberán otorgarse por escritura pública y, además de lo requerido por sus regímenes particulares, contener expresamente:

a) La determinación de su objeto que deberá coincidir con el de la presente licitación, indicando concretamente las actividades y medios para su realización y la unificación de personería.

b) El compromiso expreso de cada uno de sus integrantes de asumir la responsabilidad solidaria e ilimitada por todas y cada una de las obligaciones emergentes de la presente licitación; de la ADJUDICACIÓN y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del CONTRATO.

c) El compromiso de mantener la vigencia de la UTE/Consorcio de Cooperación por un plazo superior al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de esta licitación y del posterior CONTRATO.

d) El compromiso de no introducir modificaciones en los Estatutos de las empresas integrantes que importen una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa y expresa de ENARSA.

e) La unificación de la personería por los medios legales pertinentes a los fines de su responsabilidad frente a ENARSA, designando a tal efecto a un representante común, el cual deberá contar con los poderes adecuados a tal fin, y con el compromiso de actuar exclusivamente bajo dicha representación unificada..

f) La indicación de las prestaciones que estarán a su cargo dentro de la UTE o

Consorcio

g) Poder especial al representante común con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite licitatorio, y con validez a los efectos de la aceptación de ADJUDICACIÓN y suscripción del CONTRATO..

Junto con el contrato o compromiso de constitución de la UTE o del Consorcio de Cooperación deberá acompañarse copia autenticada de las actas del órgano de administración o gobierno, según corresponda, por la cual cada una de las sociedades integrantes de la Unión/Consorcio de Cooperación haya aprobado la constitución de la misma. Cada una de las integrantes de la UTE/Consorcio deberá presentar, además, la totalidad de la documentación que el PLIEGO exige a las sociedades regularmente constituidas, debiendo unificar el domicilio y la personería.

En el caso de que los OFERENTES presenten compromiso de constitución de UTE/Consorcio deberán acompañar el Contrato Constitutivo definitivo y la Inscripción en el Registro Público de Comercio como requisito previo para la firma del CONTRATO.

COMPRE NACIONAL.

Por aplicación de la Ley de Compre Trabajo Argentino, sólo pueden participar en la presente convocatoria las empresas de carácter local. A tal efecto, se aplican las previsiones del artículo 7º de la Ley Nº 18.875.

En consecuencia, será considerada empresa local si: a) ha sido creada o autorizada a operar de conformidad con las leyes argentinas, b) tiene su domicilio legal en la República y,

c) acredita que el ochenta por ciento (80%) de sus directores, personal directivo y profesionales tiene domicilio real en el país.

Las empresas que no cumplan con los requisitos indicados, serán consideradas empresas del exterior y no serán elegibles para esta convocatoria.

En todos los casos será factor decisivo para dicha calificación la consistencia y evolución de las inversiones de la empresa en bienes de capital, en los dos años anteriores a la contratación.

Las empresas que no cumplan con los requisitos indicados, serán consideradas empresas del exterior y no serán elegibles para esta convocatoria.

En el caso de conformar un Consorcio o una Unión Transitoria de Empresas, todos sus integrantes deberán cumplir con el carácter de empresa local en los términos de la Ley Nº 18.875.

En tal sentido, es aplicable la Resolución Nº 287 del 20 octubre de 2005 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña Empresa (B.O., 24-10-05), que expresamente dispone: “Interprétase que en los casos en los que se lleven a cabo procedimientos de selección de índole nacional para la contratación de obras o servicios alcanzados por el marco legal establecido por la Ley Nº 18.875 y sus normas complementarias y modificatorias, sólo podrá admitirse la participación de las Uniones Transitorias de Empresas u otras figuras de colaboración empresaria cuando las mismas estén conformadas por integrantes que cumplan, estrictamente y en forma individual, con el carácter de empresa local, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º de la citada ley”.

ARTÍCULO 12: IMPEDIMENTOS

No podrán concurrir como PROPONENTES:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que, dichos agentes y/o funcionarios tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de presentación de la PROPUESTA, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, y que el acto administrativo que así lo dispuso se encuentre firme en sede administrativa.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

6) Quiénes tengan un vínculo empresarial, comercial, o de cualquier naturaleza, con el CONTRATISTA GENREN, sus subcontratistas, empresas proveedoras o fabricantes de los suministros por aquél comprometidos, a partir del cual el OFERENTE se encuentre, a juicio del COMITENTE, en situación de incompatibilidad o conflicto de interés, que pueda comprometer la objetividad de su juicio, si resultare adjudicatario del servicio a contratar.

Al tal efecto, en la oferta se deberá poner en conocimiento del COMITENTE, con carácter de declaración jurada, la existencia de vínculos con el CONTRATISTA GENREN, sus subcontratistas, empresas proveedoras o fabricantes de los suministros por aquél comprometidos, describiendo pormenorizadamente la naturaleza y objeto del mismo.

7) Quienes no acrediten ser empresa local en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 18.875.

Las inhabilitaciones contempladas en los incisos precedentes, serán también de aplicación a aquellas empresas cuyos directores, síndicos, o representantes legales se encontraran comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado en los últimos dos años como directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos.

ARTÍCULO 13: REPRESENTANTE

La totalidad de la documentación que integre la propuesta deberá ser suscripta por quien esté facultado para representar y obligar al Proponente, con las constancias que lo acrediten, debidamente autenticadas por notario y legalizadas por la corporación profesional correspondiente a la jurisdicción.

Igual requisito será de aplicación para toda comunicación que se presente al Contratante antes y durante la vigencia del Contrato, incluida la totalidad de la documentación técnica que correspondiere.

ARTÍCULO 14: EXIGENCIAS IMPOSITIVAS

Es requisito que el Proponente presente con su propuesta las constancias de inscripción ante los entes recaudadores previsionales, su condición frente a los impuestos internos, impuesto a las ganancias y Resolución General Nro. 3419 de la AFIP.

Respecto al impuesto sobre los ingresos brutos aclarará su número de inscripción o en su defecto, el número de inscripción en el convenio multilateral.

ARTÍCULO 15: NO RECONOCIMIENTO DE GASTOS

En ningún caso el Contratante reconocerá o reembolsará gasto alguno en que hubiera incurrido el Proponente en la preparación y presentación de la Oferta.

ARTÍCULO 16: CUMPLIMIENTO DE NORMAS APLICABLES

Todos los estudios y la información que se provean a los Proponentes, son meramente referenciales y no liberan en forma alguna a éstos de su responsabilidad respecto del cumplimiento de todas normas vigentes y reglas del buen arte aplicables a cada caso en concreto.

CAPITULO III –PROPUESTAS

ARTÍCULO 17: PROPUESTA POR FUENTE DE ENERGIA

El PROPONENTE deberá presentar su propuesta conforme se indica a continuación:

1. Se realizará una oferta por cada Lote.

2. Se podrá presentar oferta por más de un Lote.

3. Cada Lote comprende el total de CENTRALES GENREN correspondientes a una misma fuente de energía renovable, conforme se detalla.

LOTE	FUENTE	CONTRATOS GENREN
I	EÓLICA	17 (VER ANEXO III)
II	SOLAR FOTOVOLTAICA	6 (VER ANEXO III)
III	TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES	4 (VER ANEXO III)
IV	PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS	5 (VER ANEXO III)
V	BIOGÁS	2 (VER ANEXO III)

4. No se admitirán ofertas parciales de un mismo lote (por ítems/central dentro del lote).

5. En caso de formularse Propuestas por más de un lote, se deberá tomar en consideración que estas deberán ser expuestas de forma tal que permitan la evaluación individual de cada uno, como así también la evaluación conjunta de todos los LOTES ofertados, siendo potestad de ENARSA la adjudicación de una o más de ellas a un mismo Oferente.

ARTÍCULO 18: IDIOMA

La OFERTA y los documentos relativos a ella deberán relatarse en idioma español. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al idioma español, realizada por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al idioma español, prevalecerá esta última.

No obstante, la documentación de carácter puramente técnico y la folletería podrán ser presentadas en idioma inglés, dado su carácter de lenguaje universal. Sin embargo, el CONTRATANTE podrá exigir al PROPONENTE que traduzca las piezas que le requiera, dentro del plazo razonable que le fija al efecto.

ARTÍCULO 19: CONOCIMIENTO DEL OBJETO A SUPERVISAR

Los Proponentes deberán presentar una declaración jurada firmada en la cual harán constar que poseen pleno conocimiento del contenido de los CONTRATOS GENREN y de los PLIEGOS GENREN en virtud de los cuales tales contratos se adjudicaron, como así también de los lugares donde habrán de emplazarse las CENTRALES y de las características de las mismas.

A tal efecto, ENARSA pondrá a disposición de los Interesados la oferta técnica presentada por los CONTRATISTAS GENREN, así como la restante documentación licitatoria que resultare pertinente. Los Pliegos pueden consultarse en la página web de ENARSA.

Los Interesados y Oferentes tratarán toda información provista por ENARSA con estricta confidencialidad y no podrán revelarla a terceros, sin previo consentimiento escrito del Contratante, debiendo usar dicha información sólo con el propósito de efectuar las presentaciones en el marco de la presente licitación. Asimismo, tomarán las medidas razonables para asegurar que las restricciones antes mencionadas sean cumplidas por sus directores, socios, funcionarios, empleados, agentes, o cualquier otra persona que tuviere contacto con esa información.

ARTÍCULO 20: VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

La PROPUESTA mantendrá su validez por un período de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre de presentación.

Vencido el plazo de validez original, la PROPUESTA se prorrogará automáticamente por períodos de sesenta (60) días, salvo que PROPONENTE manifieste por escrito su voluntad de no prorrogar la Propuesta hasta cinco (5) días corridos antes del vencimiento de cada período de validez, y sin que ello genere la pérdida de la garantía de mantenimiento de la PROPUESTA.

La sola presentación de la PROPUESTA implicará la aceptación del plazo de validez y la condición de renovación automática, según lo establecido en los párrafos precedentes.

ARTÍCULO 21: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE PROPUESTA

El PROPONENTE deberá asegurar el mantenimiento de la OFERTA que presenta mediante la constitución de una garantía a favor de ENARSA, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe del Presupuesto Oficial sin incluir IVA.

Podrá presentarse una garantía por lote o, de cotizar más de un lote, una única garantía equivalente el 5% por ciento del total del Presupuesto Oficial sin incluir IVA, de los lotes cotizados.

A) FORMAS DE CONSTITUCIÓN

La constitución de esta garantía deberá realizarse, en dólares, en cualquiera de las siguientes formas:

1. Mediante depósito bancario a la orden de ENARSA.

2. Fianza bancaria que cubra el valor exigido, con requerimiento a primera demanda, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en fiador, codeudor solidario liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil.

3. Póliza de Seguro de Caución que contenga las condiciones básicas estipuladas en el decreto PEN 411/1969, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter de fiador solidario liso, llano y principal pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. La caución deberá ser emitida por una compañía nacional aprobada por LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 20.091 y en la Resolución SSN Nº 21.523/92.

4. Títulos públicos emitidos por el Estado Nacional en virtud de los empréstitos públicos que hubiera tomado. Dichos títulos se tomarán al valor xx xxxxxxx al día anterior a la fecha de presentación de la PROPUESTA y se depositarán como garantía en el Banco Nación.

5. No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el PLIEGO como depósito de garantía.

B) VIGENCIA

La presente garantía tendrá una validez por un plazo que debe exceder en TREINTA (30) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento del Período de Mantenimiento de la OFERTA.

C) PÉRDIDA

La garantía de Mantenimiento de OFERTA se perderá, sin perjuicio de las demás causales que se indiquen en otras cláusulas del este PLIEGO:

Si un OFERENTE:

a. Retira su OFERTA durante el período de Mantenimiento de la OFERTA.

b. Falsea la información consignada con carácter de declaración jurada.

c. No subsana los defectos formales, una vez intimado por ENARSA dentro del término que a tal efecto se le fije.

Si el ADJUDICATARIO:

a. No firma el CONTRATO, de acuerdo a lo estipulado en este PLIEGO.

b. No suministra la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto por este PLIEGO.

c. No acepta la corrección del precio de su OFERTA por errores aritméticos, de conformidad con este PLIEGO.

ARTÍCULO 22: CONSULTAS Y ACLARACIONES

Durante la etapa de adquisición de pliegos y hasta CINCO (5) días hábiles antes de la apertura, los interesados podrán formular consultas relacionadas con la presente licitación. Las mismas serán formuladas por escrito y presentadas en las oficinas de ENARSA, Xxxxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, con firma del OFERENTE o de su representante, y harán concreta referencia a los puntos a aclarar.

ENARSA elaborará una CIRCULAR ACLARATORIA, la cual será publicada su página web y notificada al consultante y al resto de los adquirentes xxx XXXXXX.

Igual procedimiento se observará en aquellos casos en los que ENARSA estime pertinente efectuar aclaraciones de oficio.

Las CIRCULARES ACLARATORIAS emitidas por ENARSA pasarán a formar parte integrante xxx XXXXXX.

En todos los casos, dos (2) días antes del cierre de la presentación de ofertas se considerará que todos los interesados están notificados de todas las modificaciones, disposiciones, circulares y respuestas dictadas hasta ese momento, siendo quienes tengan interés en ser oferentes los responsables de concurrir a la dirección arriba consignada, dirigirse a él para requerir copia de las mismas o acceder a su página web (xxx.xxxxxx.xxx.xx) para tomar conocimiento de los actos que éste dicte.

ARTÍCULO 23: FECHA Y FORMA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La presentación de las OFERTAS se realizará en la fecha y hora establecidas en la MEMORIA de este PLIEGO, en las oficinas de ENARSA, sita en Xxxxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, hasta media hora antes de la apertura de las OFERTAS, esto es a las 12:30. No se aceptarán OFERTAS enviadas por correspondencia.

La Propuesta y toda la documentación que el Proponente presente, así como toda consulta o presentación que éste realice, deberán presentarse por escrito en tintas indelebles y redactadas en idioma español, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

La información y documentación presentada revestirá el carácter de declaración jurada, y el Proponente deberá permitir a ENARSA su verificación en cualquier momento.

Sólo podrán presentar ofertas quienes hayan adquirido el PLIEGO.

ARTÍCULO 24: PROPUESTAS TARDÍAS

ENARSA no considerará ninguna Propuesta que llegue con posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de Propuesta.

Toda Propuesta que reciba ENARSA una vez vencida la hora y fecha límite para presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Proponente sin abrir.

ARTÍCULO 25: NORMAS Y FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA.

21.1 REQUISITOS COMUNES A AMBOS SOBRES.

1) La OFERTA estará contenida en DOS (2) sobres o paquetes cerrados identificados con los Números “1” y “2”, observando los requerimientos estipulados en los puntos ….. y …. xxx XXXXXX. En el exterior de dichos sobres o paquetes sólo se consignarán los datos relativos a la presente licitación (número y objeto), el número de sobre (“1” ó “2”), la fecha y hora establecidas para la apertura (en el caso del sobre Nº “1”) y la identificación del OFERENTE (razón social). Ambos sobres o paquetes serán presentados en forma simultánea, hasta la fecha y hora indicadas en la MEMORIA para la Apertura del Sobre Nº 1.

2) Cada foja de la OFERTA, incluidos los planos, fotocopias de certificados, y toda documentación que se agregare a la misma deberá estar foliada correlativamente, firmada y sellada por el OFERENTE o por su representante legal o voluntario. En el caso de documentación de contenido técnico, la misma deberá estar suscripta, además, por el Representante Técnico designado por el OFERENTE, quien será responsable del contenido y exactitud de la información suministrada. La falta de foliatura podrá ser subsanada de oficio por la Comisión Evaluadora, sin que pueda el OFERENTE formular agravio alguno a este respecto.

3) Toda la documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente certificada por escribano público y legalizada si correspondiere, para ser considerada en el presente llamado licitatorio. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse autenticados y legalizados ante el Consulado Argentino de su lugar de origen y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, o en su defecto contar con la pertinente “Apostille”, conforme con el Convenio de La Haya de 1961. Los documentos y asientos contables deberán hallarse firmados en todas sus hojas por Contador Público matriculado en la jurisdicción que corresponda, y certificados por el Consejo Profesional o entidad profesional competente.

4) Los OFERENTES deberán entregar toda la documentación requerida en TRES (3) juegos, a saber, UN (1) original y DOS (2) copias, las que se denominarán: original, duplicado y triplicado.

24.2. CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1.

En el Sobre Nº 1 se deberá incluir la información relativa a: la capacidad legal, declaraciones juradas y certificaciones; antecedentes empresariales; antecedentes del equipo profesional

asignado; la propuesta técnica; y la solvencia económica financiera. . Toda la información se deberá ajustar a los términos establecidos en el PLIEGO, y se deberá presentar encarpetada separadamente, y con los contenidos que se detallan a continuación:

A) Documentación relativa a la Capacidad Legal del PROPONENTE

El PROPONENTE deberá acompañar toda la documentación tendiente a acreditar su capacidad como persona. A tal efecto presentará los documentos y consignará los datos institucionales que se enuncian a continuación:

1. Denominación o razón social.

2. Domicilio constituido a los efectos de esta presentación (unificado en caso de Consorcio o UTE). Además de dicho domicilio, los OFERENTES deberán informar su número de teléfono, fax y un e-mail donde poder cursarles comunicaciones vinculadas con la presente licitación.

3. Designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma; esta capacidad de representación o poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos.

4. Instrumento Constitutivo de la firma y de corresponder, sus modificaciones.

5. Número de CUIT, posición frente al IVA y número de inscripción en los organismos previsionales, acreditados mediante los comprobantes pertinentes,

6. Las firmas que se presenten como UTE o Consorcio, acompañaran el contrato de UTE o Consorcio o el Compromiso de Constitución en las condiciones establecidas en este PLIEGO.

B) Declaraciones juradas y certificaciones

1. Certificado fiscal para contratar vigente.

2. Recibo que acredite la adquisición xxx XXXXXX: Los OFERENTES deberán acompañar a su OFERTA, copia simple del recibo que acredite la adquisición xxx XXXXXX. En caso de que varias empresas se presenten vinculadas a través de un contrato de UTE o Consorcio, bastará que alguna de sus integrantes lo haya adquirido.

3. Declaración jurada de habilidad para contratar con ENARSA (ANEXO II y III).

4. Declaración jurada de Aceptación de Competencia (ANEXO I).

5. Declaración jurada de juicios con ENARSA (ANEXO IV).

6. Declaración Jurada en la cual manifieste el cumplimiento del Art. 7 de la ley 18.875 (ANEXO IX)

7. Declaración jurada en la que manifiesten pleno conocimiento del contenido de los CONTRATOS GENREN, por cuya supervisión estén presentando OFERTAS, como así también de los lugares donde habrán de emplazarse las CENTRALES y de las características de las mismas. No se podrá en el futuro invocar ninguna dificultad material imprevista. (ANEXO X).

8. Garantía de Mantenimiento de OFERTA, de acuerdo a lo establecido en el presente Xxxxxx

9. Carta de Presentación de OFERTA (ANEXO VII).

10. Documentación de respaldo tendiente a posibilitar la evaluación técnica de la PROPUESTA.

11. Últimos dos (2) balances de cierre de ejercicio: los balances deberán estar suscriptos por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas o equivalente en la sede social principal del oferente. Si se tratare del representante o sucursal no permanente de una empresa extranjera, deberá presentar los balances de la firma representada, debidamente certificados en origen y apostillados.

Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite de presentación del último balance sea igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentarse un estado de situación patrimonial que cubra el período de tiempo resultante entre dicha fecha y 30 días anteriores al plazo de presentación de la oferta. Dicho estado de situación patrimonial deberá estar suscripto por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Asimismo, y en el caso de que los balances se encontraren en moneda extranjera, deberá acompañarse conversión de los valores resultantes del mismo a pesos, tomando como base el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior al que se efectúe la conversión, suscripta por Contador Público y certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. A dicha conversión deberá acompañarse una nota donde el profesional interviniente exprese los criterios que ha utilizado para la evaluación, y exponga los rubros que integran los estados contables respectivos.

C) Antecedentes Técnicos y Empresariales

Los Oferentes deberán acompañar la documentación que se indica a continuación a fin de acreditar su capacidad técnica y empresarial:

1. Descripción de la organización de la firma, indicando objeto, antigüedad y antecedentes empresariales de la misma (breve descripción de la organización de la firma)

2. Información que permitan verificar que el Oferente se encuentra en condiciones de cumplimentar las obligaciones emergentes xxx Xxxxxx: deberá referirse a la idoneidad del personal del OFERENTE, a los medios materiales y técnicos con los que cuenta, etc.

3. Antecedentes contractuales específicos: Experiencia en contratos vinculados al objeto de la contratación que se requiere, utilizando a tal efecto el Formulario de “ANTECEDENTES EXPERIENCIA” que se indica a continuación, con arreglo a lo indicado en el presente PLIEGO.

ANTECEDENTES EXPERIENCIA
Nombre del Proyecto:
Descripción del proyecto:
Lugar :
Nombre del Contratante:
Domicilio del Contratante:
Fecha de iniciación (mes / año)	Fecha de terminación (mes/año) o avance de obra al 12/10 (%)	Presupuesto Global de Obra (U$S):
Xxxxxx desarrolladas por el Oferente:
Presupuesto de las tareas a cargo del Oferente (U$S)

Se deberá presentar un formulario por cada antecedente que se pretenda hacer valer. Los mismos tendrán carácter de declaración jurada.

El presupuesto global del antecedente (obra) que se pretenda hacer valer deberá ser superior a U$S 20 millones

Se considerarán los contratos ejecutados en su totalidad o los que presenten un avance de ejecución certificado superior al 70%.

Por “Experiencia” se entiende la experiencia que el OFERENTE pueda acreditar en la prestación de servicios de montaje, dirección de obras, puesta en marcha, operación, supervisión de la ejecución de contratos de construcción de obras de generación y/o transporte de energía eléctrica, con preeminencia aquellos que mayor concurrencia tecnológica tengan con la propia del renglón.

Se deberá presentar la documentación que acredite fehacientemente cada antecedente (certificación de trabajos por el cliente o equivalente). ENARSA se reserva el derecho de solicitar la documentación tendiente a demostrar la información consignada en la declaración jurada y/o el desempeño del oferente en dichos contratos.

4. Antecedentes del personal propuesto: Deberá acompañarse:

4.1. CV del personal profesional propuesto, actualizado al año 2011 y firmados por dicho personal. En el mismo deberá reseñarse y respaldarse la experiencia en cargos, funciones y nivel de responsabilidad conforme lo requerido en los TDR.

4.2. Declaración jurada de cada profesional comprometiendo su participación en el proyecto, en caso de resultar adjudicatario el Proponente.

D) Propuesta técnica

La propuesta técnica en general debe responder sustancialmente a las especificaciones técnicas detalladas en el Pliego, y en particular, a las referidas en los TDR.

ARTÍCULO 27: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 2. PROPUESTA ECONÓMICA

A) Cotización: aspectos generales

Los Oferentes deberán cotizar conforme se detalla en este numeral.

Deberán presentar su oferta económica por lotes, de conformidad con lo establecido en el presente artículo.

La cotización deberá realizarse indefectiblemente utilizando una planilla de Cotización por lote. El apartamiento de la forma de cotización requerida es responsabilidad del oferente y puede determinar el rechazo de su oferta.

B) Forma de cotizar

A continuación se exponen los aspectos que deberá tener en cuenta el PROPONENTE al cotizar:

a) Los PROPONENTES podrán cotizar por uno o más Lotes, desagregando el valor unitario de cada uno de los ítems que componen cada lote (Precio total y Precio unitario). En el caso de discrepancia entre el valor total del lote y el valor de cada ítem que lo compone, se tomara como valido el precio cotizado por lote.

b) No se admitirán cotizaciones parciales dentro de un mismo lote (por ítems que los integran).

c) Si se presenta oferta por más de un lote, la cotización debe realizarse de forma tal que permita la evaluación individual de cada uno, como así también la evaluación conjunta de todos los LOTES ofertados. Por lo cual. se deberá cotizar el precio total de la PROPUESTA y el precio unitario de cada Lote.

d) En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta y el valor de cada Lote, se tomará como válido el precio cotizado por cada Lote.

e) Por cada lote deberá especificar:

▪ El valor por cada ítem que integra el lote (central)

▪ El valor hora hombre, viático y movilidad del personal que detalle en el plantel profesional acompañado en la oferta técnica.

▪ El costo operativo diario mínimo por la puesta a disposición del plantel de personal y vehículos, equipos y materiales básicos para la prestación del servicio, para el caso de suspensión temporaria o parcial de la ejecución de las obras.

f) La cotización debe hacerse en dólares estadounidenses.

g) Se considerará que el precio cotizado es el precio máximo por el cual el Contratista estará en condiciones de prestar el servicio licitado, y que dicho precio incluye todos los costos directos e indirectos en que el Contratista y/o sus subcontratistas incurran para ejecutar los trabajos y tareas comprendidos en el objeto de la licitación y por el plazo establecido para cada proyecto.

h) El Oferente deberá indicar si su propuesta incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso que no se indique se tendrá por incluido en el precio.

i) El precio que se cotice, será el precio total de la PROPUESTA con exclusión de cualquier descuento que se hubiere propuesto.

j) Si el oferente opta por realizar descuento por la adjudicación de más de un lote, deberá cotizar todo descuento incondicional, así como la metodología para su aplicación, en la presentación de PROPUESTAS, caso contrario no será considerado.

k) Los precios cotizados permanecerán fijos durante el proceso de ejecución del contrato y no estarán sujetos a variaciones de ninguna índole, no pudiendo ser actualizado ni variado bajo ninguna circunstancia o fundamento, renunciando en consecuencia el PROPONENTE seleccionado a efectuar cualquier tipo de reclamo en ese sentido.

l) Las PROPUESTAS que se presenten con precios ajustables se considerará que no se ajustan x XXXXXX.

Se debe tomar en consideración que:

No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen del servicio ejecutado y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por ENARSA.

Impuestos

El Contratante no se hará cargo de ningún impuesto, tasa o contribución ya sea nacional, provincial o municipal o extranjera, que grave al Contratista por el cumplimiento del Contrato, incluyendo impuesto de sellos.

El Contratante en su carácter de ente de retención, deducirá de todo pago el importe que corresponda por normas legales vigentes al Impuesto de las Ganancias e IVA.

En caso de crearse nuevos impuestos durante la ejecución del Contrato, éstos recaerán sobre el sujeto pasivo de los mismos. En caso de variación de alícuotas, se mantendrá el concepto de equidad y neutralidad tributaria del precio cotizado.

ARTÍCULO 28: ACTO DE APERTURA DEL SOBRE N° 1

En la fecha y hora indicadas en la Memoria, se procederá a la apertura del Sobre Nº 1 en acto público y en presencia de un notario, quien labrará un acta donde constarán los siguientes datos: nombre de los OFERENTES y el monto y forma de constitución de la garantía. En el mismo momento el notario actuante tomará los recaudos necesarios para mantener en reserva y bajo su custodia el Sobre Nº 2 hasta el momento de su apertura.

ARTICULO 29. VISTA Y OBSERVACIONES AL CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1

Los OFERENTES podrán tomar vista de las OFERTAS durante los TRES (3) días hábiles siguientes a la fecha de apertura, término en el cual podrán presentar, asimismo, y si lo estimaren procedente, observaciones respecto al contenido del Sobre Nº 1.

Vencido dicho plazo de vista, comenzará el período de evaluación de las OFERTAS, durante el cual las actuaciones permanecerán reservadas, hasta que se emita y publique el dictamen respectivo.

ARTÍCULO 30: ACLARACIONES

ENARSA se reserva el derecho de requerir a los proponentes la información o documentación que crea conveniente para una mejor comprensión de la propuesta.

Las aclaraciones que se pidan y las respuestas que se den, ambas por escrito, no podrán alterar las bases de esta licitación ni la esencia de la Propuestas, razón por la cual no serán tenidas en consideración las respuestas que incurran en trasgresión a estos postulados.

Las respuestas a los pedidos de aclaración deberán realizarse en el plazo que se estipule en las mismas.

Tales aclaraciones podrán ser adelantas por los oferentes vía e-mail, pero en todo caso deberán ser confirmadas por escrito para ser ponderadas en el dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 31: EVALUACIÓN DEL SOBRE N° 1

Las Propuestas presentadas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora designada a tal efecto por ENARSA.

En primer lugar se realizará la verificación del cumplimiento sustancial de toda la documentación que conforma la oferta (antecedentes y oferta técnica) contenida en el Sobre N° 1, de conformidad con lo establecido en el PLIEGO

Luego se verificará que el oferente cumpla con los requisitos de admisibilidad (antecedentes, recursos humando asignados, antecedentes financieros, metodología y plan de trabajo) requeridos en este Pliego, aquellas ofertas que no cumplan con tales requisitos, serán rechazadas.

En el caso que se presente una filial o sucursal, solo se considerarán los antecedentes de la matriz, si ésta asume la responsabilidad solidaria e ilimitada por las obligaciones que emerjan del Contrato.

Durante el proceso de evaluación de ofertas regirá un estricto deber de confidencialidad. Las aclaraciones que se requieran y las respuestas que se den sólo podrán ser realizadas por escrito y todo intento del oferente de influir o comunicarse con el ente convocante por otro medio podrá determinar el rechazo de su oferta

Durante este periodo, y hasta que se emita y publique el dictamen respectivo las actuaciones permanecerán reservadas para la Comisión Evaluadora

Los Criterios de Admisibilidad a evaluar son:

A) Antecedentes y recursos humanos asignados

i) Antigüedad y organización de la firma:

El Oferente deberá contar con un mínimo xx xxxx (10) o más años de antigüedad en el desempeño de tareas vinculadas con el objeto de este llamado.

En caso de UTE o consorcio, la antigüedad xx xxxx (10) años deberá ser acreditada por el miembro que tenga mayor participación. En caso de participación equivalente, por cualquiera de los miembros. El resto de los integrantes de la UTE en ningún caso podrá tener una antigüedad inferior a cinco (5) años.

A efectos de verificación de este requisito deberá consignar, con carácter de declaración jurada, fecha de inicio de actividades.

ii) Antecedentes contractuales:

De los formularios presentados como “EXPERIENCIA”, y que cumplan con los requisitos del mismo, deberá resultar que el OFERENTE participó como Contratista en por lo menos cinco (5) proyectos en los que el presupuesto de las tareas a su cargo haya sido mayor al 70 % del Presupuesto Oficial de presente Licitación.

En caso de UTE, se sumarán los antecedentes de los miembros, en la que se acredite una participación no inferior al 20%

iii) Recursos Humanos (Personal Clave):

De la Organización propuesta y de los CV´s acompañados deberá resultar que se han contemplado las posiciones que se describen a continuación, y que las personas propuestas para cubrir dichas posiciones cumplen con los requisitos mínimos que se indican en los TDR:

• Jefe de Proyecto: Profesional responsable del proyecto. Deberá hacer cumplir el desarrollo de los planes y acciones necesarias establecidas por ENARSA. Las funciones a su cargo se indican en los TDR.

• Responsable ambiental: Profesional responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones de tipo ambiental, según resultan de los correspondientes CONTRATOS GENREN.

• Responsable administrativo: Profesional responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones administrativas conforme los correspondientes CONTRATOS GENREN.

• Responsable de Normativa Eléctrica: Profesional responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones regulatorias xxx xxxxxxx eléctrico, según resultan de los correspondientes CONTRATOS GENREN.

• Inspector de Proyecto - Profesional responsable de la supervisión en campo de uno o más renglones. Deberá verificar que la obra en ejecución se ajusta a las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA GENREN y al correspondiente CRONOGRAMA GENREN.

Los requisitos mínimos que deben satisfacer el personal clave se indica en los TDR, pero en todos los casos este personal deberá ser profesional con título habilitante, con una experiencia mínima xx xxxx (10) años, y el jefe de proyecto deberá acreditar experiencia especifica no inferior a 8 años, en la construcción, supervisión de obras de generación, transporte y/o distribución en la tecnología por la que se oferte.

A fin de acreditar la experiencia específica del profesional propuesto, el PROPONENTE deberá acompañar –con carácter de declaración jurada- los C.V. del personal indicado, con la conformidad expresa de los mismos.

B) Antecedentes financieros

La Capacidad Económica Financiera del Oferente será analizada en base a la información resultante de los 2 últimos balances.

De los mismos deberá surgir que el oferente posee capacidad patrimonial y financiera suficiente como para hacer frente a las obligaciones contractuales.

Asimismo, de los balances acompañados deberá surgir que el oferente tuvo en los últimos dos ejercicios una facturación anual promedio superior a PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000).

C) Metodología y Plan de trabajo

Con relación a la Metodología y Plan de Trabajo, se asignará puntaje según se indica a continuación. Solo calificarán aquellas que superen el mínimo exigido:

Sub-criterio	Xxxxxx	Xxxxxx
Enfoque técnico, plan de calidad y consistencia de la metodología propuesta	60	100
Plan de trabajo, incluyendo plazos y asignación de recursos	60	100

La puntuación para cada sub-criterio será determinada de acuerdo con la evaluación de cada uno de ellos, en base a la siguiente escala:

Criterio	Concept o	Puntos
Erróneo	La propuesta no aborda el servicio requerido. El texto y las informaciones que se brindan no corresponden al objeto de la contratación, son contradictorias y contienen errores graves en el abordaje de la temática.	0
Insuficiente	La propuesta no aborda el servicio requerido. El texto y las informaciones que se brindan no corresponden al objeto de la contratación, son contradictorias o contienen errores graves en el abordaje de la temática.	20
Aceptable	La propuesta contiene informaciones mínimas para la comprensión del servicio requerido y su extensión, sin embargo, el abordaje que se realiza resulta restringido del objeto de la contratación en comparación con los demás oferentes.	60
Bueno	La propuesta contiene información completa y demuestra comprensión del servicio requerido y su extensión, el texto es coherente y concreto.	80
Muy bueno	La propuesta contiene información completa y demuestra una profunda comprensión del servicio requerido y su extensión, propone facetas de carácter innovador que mejoran la calidad de los trabajos, en los términos regulados por este Pliego.	100

Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos en cada subcriterio, y en la suma de los dos alcancen o superen los 140 puntos, no serán admisibles.

Las propuestas que sean declaradas admisibles competirán por precio, luego de la apertura del Sobre N° 2.

ARTÍCULO 32: NOTIFICACIÓN E IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL SOBRE 1

El Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1 se notificará a los PROPONENTES, indicando que disponen de un plazo de TRES (3) días para tomar vista del expediente, plazo en el cual el mismo estará a disposición en las oficinas de ENARSA sitas en Xxxxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx. El pedido de vista y la vista, no interrumpen los plazos para impugnar.

ARTÍCULO 33: ACTO DE PRESELECCION

En el mismo acto que disponga la preselección, serán resueltas las impugnaciones que hubiesen deducido los OFERENTES contra el Dictamen de Evaluación del Sobre Nº 1, y se ordenará la restitución del Sobre Nº 2 y de las garantías de mantenimiento de OFERTA a aquellos cuyas propuestas hubieran sido descartadas.

El acto de preselección será notificado, en forma fehaciente, a todos los oferentes dentro de los CINCO (5) días hábiles de haber sido emitido.

ARTÍCULO 34: APERTURA DEL SOBRE Nº 2

El Sobre Nº 2 de aquellas OFERTAS que hayan superado los criterios de admisibilidad, según lo

establecido en el Artículo 30, se abrirá en acto público en presencia de un notario.

De lo actuado se labrará un acta, en la que se harán constar también, los montos de las PROPUESTAS económicas de los OFERENTES cuyos Sobres N° 2 se abrieron.

ARTÍCULO 35: CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL SOBRE Nº 2

En primer lugar, la Comisión de Evaluación analizará que se haya presentado la totalidad de la documentación requerida en el PLIEGO.

Luego, la Comisión Evaluadora verificará si las Propuestas contienen errores aritméticos. Para el análisis de precios se tomará el PRECIO de la Propuesta una vez efectuada la corrección de errores aritméticos.

Si el Proponente rechazare la corrección, ENARSA podrá rechazar la oferta y ejecutar garantía de mantenimiento de oferta.

Una vez cumplido, las Propuestas de cada lote se ordenarán por precio, de menor a mayor. Se considerarán los descuentos propuesto y se adjudicará a la oferta de menor costo.

ARTÍCULO 36: DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Para cada Lote, la Comisión Evaluadora determinará la propuesta más económica de cada oferta y el orden de mérito de las mismas, recomendando la Adjudicación del Contrato a la propuesta que tenga el precio más bajo.

En el caso que se hayan presentado ofertas por el Lote I (Eolica) por una cantidad inferior de Contratos-pero respetando el mínimo indicado en este Pliego-, ENARSA podrá adjudicar dicha oferta si resultare más conveniente y adjudicar parcialmente otras que se hayan presentado, para el mismo lote, en medida que también le resulten convenientes, hasta cubrir la totalidad de los Contratos comprendidos en el Lote.

Si se ofreciera un descuento por adjudicación de más de un Lote, la Comisión Evaluadora realizará los cómputos correspondientes a efectos de determinar la opción más conveniente.

El Dictamen de Pre adjudicación será notificado a los PROPONENTES, haciéndoles saber en el mismo acto que disponen de un plazo de TRES (3) días para tomar vista del expediente, el que estará a su disposición en las oficinas de ENARSA sitas en Xxxxxxxx 000, Xxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

ARTÍCULO 37: ADJUDICACIÓN

ENARSA podrá realizar la adjudicación de todos los lotes a un único oferente o efectuarla por lote, conforme resulte la oferta más conveniente. La adjudicación recaerá, sobre la/s ofertas/s que cumpla sustancialmente con lo establecido en el Xxxxxx, xxxx admisibles técnicamente y obtenga el PRECIO más bajo, tomando en cuenta a tal efecto el Dictamen fundado de la Comisión Evaluadora.

ARTÍCULO 38: FACULTADES DE ENARSA

ENARSA rechazará todas aquellas Propuestas que no se ajusten sustancialmente al Pliego o que contengan errores u omisiones no subsanables.

ENARSA se reserva el derecho de anular o dejar sin efecto el proceso de selección en cualquier momento antes de la formalización del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Proponentes.

El rechazo de las Propuestas, cualquiera fuere su causa, no generará ningún derecho a indemnización a favor de los Proponentes que se presentaron a la convocatoria.

ARTÍCULO 39: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El Adjudicatario deberá, previo a la celebración del Contrato, acompañar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, a ser constituida con fianza bancaria o seguro de caución.

Esta garantía tendrá por objeto amparar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que habrá de asumir el Contratista.

La vigencia de esta garantía se extiende desde la fecha de firma del Contrato hasta transcurridos noventa días computados a partir de la finalización de los trabajos. Asimismo, esta garantía deberá renovarse a requerimiento de ENARSA.

El Contratante podrá hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que le impone el Contrato al Contratista, o para imputarlas a los gastos en que incurra por cuenta del mismo, originados por el incumplimiento de éste.

La ejecución de la Garantía de Cumplimiento contractual no exonera al Contratista de la satisfacción de los daños y perjuicios que sus incumplimientos ocasionen al Contratante.

ARTÍCULO 40: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario deberá concurrir a suscribir el Contrato dentro de los cinco (5) días corridos de haber sido citado para la firma del mismo. Si así no lo hiciere, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto con pérdida de la garantía.

Si transcurridos sesenta (60) días de notificada la adjudicación ENARSA no se encontrare en condiciones de firmar el Contrato, el Adjudicatario podrá intimarlo a hacerlo bajo apercibimiento de retirar válidamente su oferta, con devolución de la garantía, pero sin que ello importe el reconocimiento de indemnización alguna.

En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE o un Consorcio de Cooperación, dentro de los diez (10) días posteriores a la adjudicación, deberá acreditar la inscripción de la misma ante el Registro Público de Comercio, en los términos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales y/o la Ley 26.005. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

ARTÍCULO 41: INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos del Contrato son los detallados a continuación:

1) Pliego

2) Oferta

3) Contrato

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma cuestión, ENARSA lo resolverá de acuerdo con el orden de prioridad establecido precedentemente.

ARTÍCULO 42: ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado de la Licitación, o de la rescisión de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados con competencia referida a la licitación o al Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Xxxxxxxxx persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del Contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

CAPÍTULO IV: CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 43: VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato entrará en vigencia desde la fecha de suscripción del mismo y se extenderá por todo el plazo que demanden las obras a supervisar y controlar, hasta la obtención de la Habilitación Comercial de la Central. La estimación de este plazo, se encuentra prevista en este Pliego.

En caso que las obras a supervisar no se iniciaren, y transcurrido seis meses, se producirá la rescisión de pleno derecho, a menos que las partes, con antelación al vencimiento del mismo acuerden extender dicho plazo. En ningún caso la rescisión dará lugar a indemnización de ninguna especie, y ENARSA sólo reconocerá los costos por el mantenimiento de la póliza de cumplimiento contractual durante el periodo de vigencia del contrato.

ARTÍCULO 44: COMIENZO DE LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista comenzará a prestar los trabajos dentro de los 10 días siguientes al de recepción de la orden de servicio, que ENARSA emitirá dentro del plazo xx xxxx (10) días computados desde la fecha de suscripción del Contrato o de inicio de las obras, lo que sea posterior.

ARTÍCULO 45: CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La certificación de los trabajos será mensual, a partir de los informes de seguimiento previstos en los TDR y, que el Contratista deberá presentar oportunamente para aprobación de ENARSA. El servicio de supervisión se contrata sobre la base del monto global establecido en el Contrato, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total.

ARTÍCULO 46: TRABAJOS DEFECTUOSOS

Todo trabajo defectuoso será corregido, según lo disponga ENARSA, y rehecho por el Contratista a su costo, dentro de un plazo razonable que en cada caso ENARSA le fije. Si el Contratista, después de haber sido notificado, no reemplaza, corrige o rehace los trabajos defectuosos, ésta podrá tomar las medidas necesarias para corregir la situación, por cuenta y riesgo del Contratista y sin perjuicio de los demás derechos que ENARSA pueda tener con respecto al Contratista en virtud del Contrato.

ARTÍCULO 47: PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio del Contrato estará expresado en la moneda de cotización (dólares estadounidenses). Sin perjuicio de ello, la moneda de pago será el peso argentino (moneda de curso legal). A tal efecto, se aplicará el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al cierre de operaciones cambiarias del día anterior a la fecha de pago.

El pago de la certificación se realizará a los treinta (30) días de presentada y conformada la factura correspondiente, previa aprobación de los informes de avance de parte de ENARSA.

A tal efecto, se deberán presentar las facturas en la sede de ENARSA en horario administrativo. Deberán estar de acuerdo con los requisitos legales vigentes a la fecha de su emisión.

Deberán contener, además la referencia al Contrato al cual se refieren. Las facturas deberán extenderse según lo prescripto por la Resolución General Nº 1415 de la AFIP y cumplir con la normativa vigente aplicable. La omisión de los requisitos legales señalados y de otros que hayan sido oportunamente comunicados al Contratista, importará la interrupción de los plazos de pago hasta tanto la factura sea presentada correctamente.

El Contratista tendrá derecho a reclamar intereses si los pagos se retardasen por más de TREINTA (30) días a partir de la fecha en que según el Contrato deben hacerse, de acuerdo a lo previsto anteriormente, esto es presentación de factura y aprobación del informe pertinente. No obstante, si el retraso fuere causado por el Contratista, debido a reclamaciones que resultasen infundadas, o se interrumpiesen la emisión o el trámite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses.

Anticipo

El Contratista podrá solicitar un anticipo xxx xxxx por ciento (10 %) del monto del Contrato al momento de la suscripción del mismo, contra entrega de una garantía líquida a satisfacción de ENARSA por un monto equivalente.

En su caso, el monto del anticipo se irá descontando gradualmente de los pagos subsiguientes que se efectúen en virtud del Contrato, e independientemente de lo previsto respecto del fondo de reparo.

ARTÍCULO 48: PARALIZACION DE LA OBRA SUJETA A SUPERVISIÓN

En caso de paralización temporaria de las obras sujetas a supervisión, el Contratista no tendrá derecho a percibir la remuneración prevista en el Contrato. Sin perjuicio de ello, ENARSA compensará los gastos improductivos en que incurra y acredite fehacientemente el Contratista, siempre que la paralización no le fuera imputable a éste, sobre la base de los costos efectivos que afronte por el mantenimiento de la disponibilidad del plantel de personal y equipos o materiales básicos, afectados a auditoría y control.

A tal efecto, ENARSA podrá tomar los valores de referencia que el Contratista haya presentado en su Propuesta. En caso de paralización permanente y transcurrido seis meses el contratista podrá solicitar la resolución del contrato.

En tal caso, ENARSA efectuará los siguientes pagos: i) pago por servicio Servicios prestados satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en vigor de la rescisión; y ii) el reembolso de cualquier gasto razonable inherente a la rescisión expedita y ordenada del Contrato, incluidos los gastos del viaje de regreso del Personal.

ARTÍCULO 49: PLANTEL DEL CONTRATISTA RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS

El Contratista deberá respetar la lista del personal contenido en su Propuesta según la especialidad, indicación de las actividades asignadas y el tiempo que participarán en ellas. El plantel del Contratista no podrá ser alterado en ningún momento de la vigencia del Contrato, sin la autorización de ENARSA, la que eventualmente deberá serle solicitada exponiendo razones fundadas del reemplazo y proponiendo un profesional que deberá igualar o superar las cualidades requeridas en el Pliego.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Contratista deberá reemplazar sin demora a cualquier miembro del personal que haya sido asignado a un trabajo cuyo desempeño sea considerado insatisfactorio por el Contratante. El reemplazo deberá ser por personal equivalente y a satisfacción de ENARSA, de acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior.

Los trabajos que el Contratista requiera para el cumplimiento de las prestaciones a su cargo se

efectuarán con personal sometido a su relación de dependencia y/o por subcontratistas, quedando a su exclusivo cargo el cumplimiento de las leyes laborales y demás normas sociales y previsionales y, responderá por todos los actos o hechos de sus dependientes o de sus subcontratistas que puedan dañar a terceros en su persona o patrimonio, al igual que al Contratante. El empleador respectivo tendrá a su cargo el pago íntegro de las remuneraciones y el cumplimiento de todas sus obligaciones como tal y el Contratista se obliga a mantener indemne al Contratante de toda acción que se le inicie con motivo de una relación laboral que tuviera como causa la ejecución del presente Contrato.

El personal del Contratista deberá estar provisto de identificación adecuada de la empresa Contratista y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. Queda bajo exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, como así mismo del cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes laborales, sin excepción, impuestos, etc.

El Contratista deberá acreditar su adhesión a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) de reconocida solvencia y, previo al inicio de las relaciones laborales, suministrar el listado del personal involucrado en el cumplimiento del Contrato. Asimismo, deberá entregar el Programa de Seguridad ingresado a la misma ART con cinco (5) días de anticipación, de manera de poder contar con la aprobación correspondiente a la fecha de inicio de las tareas a su cargo. Asimismo, en los casos que lo considere procedente, el Contratante podrá -durante el plazo que dure la contratación- requerir los comprobantes de pago en término de la ART.

La facultad de auditoria y control del Contratante en materia de cumplimiento de normas laborales, incluirá la revisión de los aportes y contribuciones que deban efectuarse a la seguridad social.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, siendo el responsable exclusivo ante las autoridades y frente a terceros del cumplimiento de la normativa vigente.

ARTÍCULO 50: HORARIOS DE TRABAJO

El Contratista deberá estar presente en obra de acuerdo a los requerimientos horarios que se deduzcan razonablemente del proyecto a supervisar y la metodología presentada en la propuesta del Contratista. En todo caso, en la Oferta deberá incluir en su precio la incidencia de las horas extras a realizar, en días hábiles y/o feriados, que los trabajos a supervisar puedan demandar, para toda la extensión del plazo contractual.

ARTÍCULO 51: LUGAR DE TRABAJO

Sin perjuicio de la presencia del Contratista en el lugar de las obras, el mismo desarrollará sus actividades en los ámbitos que se requieran para el cabal cumplimiento del servicio de seguimiento, sean sus propias oficinas, las del Contratante, Contratista GENREN, etc.

ARTÍCULO 52: MEDIOS DE TRANSPORTE, ACCESO Y TRÁNSITO

El Contratista será responsable de la adecuada provisión del transporte, desde y hacia las obras sobre las que debe realizar el seguimiento que es objeto de la presente Licitación de todo el personal que deba ingresar a ella, debiendo mantener indemne al Contratante por las consecuencias de los eventuales incidentes que pudiera sufrir el personal durante el traslado.

El Contratista será el único responsable de la evaluación de las condiciones de los caminos y vías de acceso al lugar de la Obra que debe controlar y de su incidencia en el precio del Contrato.

ARTÍCULO 53: SEGUROS

El Contratista -y eventualmente sus subcontratistas- contratarán obligatoriamente los seguros que se indican en la presente cláusula, a satisfacción del Contratante, por cada lote adjudicado, a saber:

a) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros respecto de los vehículos motorizados del Contratista afectados a la ejecución del Contrato.

b) Seguro de responsabilidad civil hacia terceros: deberá cubrir los posibles siniestros en el desarrollo de las tareas del Contratista, y no podrá ser inferior a pesos cinco millones ($5.000.000).

c) Seguro de responsabilidad de empleador y seguro laboral contra accidentes. No es la ART?

d) Seguro de responsabilidad civil profesional, por un monto de pesos tres millones ($3.000.000).

e) Todo otro seguro que exija la ley aplicable.

Sin perjuicio de lo anterior, deberán contratar los seguros que la ley establezca como de su propia responsabilidad y cualquier otro seguro que estimen conveniente para mantener su indemnidad y la del Contratante.

En especial, se deberá tener presente que la Contratante debe estar indemne frente a toda acción de cualquier índole que pueda realizar toda persona que tenga una relación de trabajo con la Contratista, subcontratista, o sus asesores, quienes podrán ser citados como terceros en los procesos respectivos.

Las compañías en las que se tomen los seguros deberán estar autorizadas de acuerdo a la ley

20.091 y a satisfacción del Contratante.

Las circunstancias de haber tomado los seguros que prevea no liberarán al tomador ni limitará su responsabilidad.

Estarán a cargo del tomador los deducibles que correspondan conforme al respectivo contrato de seguro.

Salvo en los seguros de responsabilidad civil los respectivos contratos deben estar endosados a favor del Contratante.

Los seguros deberán mantenerse vigentes durante el período de ejecución del contrato y tener insertas las siguientes cláusulas:

i) cláusula de renuncia de la aseguradora a la subrogación contra ENARSA;

ii) las cláusulas de no modificación y/o anulación sin previa notificación a ENARSA, en los plazos previstos en la Ley de Seguros para la rescisión sin causa, incluyendo la suspensión de cobertura por falta de pago.

ARTÍCULO 54: INDEMNIDAD

El Contratista será el único responsable frente al Contratante por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del presente Xxxxxx y el Contrato, asumiendo la total responsabilidad por todos los daños y perjuicios que ocasione al Contratante.

El Contratista mantendrá indemne al Contratante frente a cualquier tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial y/o extrajudicial relacionado con su prestación -incluidos los de carácter laboral- que interpusieran terceros o personas vinculadas al Contratista, dependiesen o no de él.

Si el Contratante fuese demandado por terceros o personas vinculadas con el Contratista, éste se compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto en la contestación de la demanda como en el seguimiento del proceso que se instaure. Para ello se compromete a efectuar todas las gestiones para evitar que el Contratante sea incluido en dichas demandas y/o reclamos.

Con el objeto de prevenir la responsabilidad legal subsidiaria, el Contratante tendrá amplias facultades para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales del Contratista, pudiendo exigirle la exhibición de toda la documentación que acredite su cumplimiento.

ARTÍCULO 55: CESIÓN DEL CONTRATO/SUBCONTRATACION

El Contratista no podrá ceder, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanan del Contrato, ni subcontratar, sin autorización escrita previa del Contratante.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones precedentemente señaladas, constituirá causal de resolución contractual.

En el caso de la subcontratación, la autorización lo será sin perjuicio que frente al Contratante, el Contratista resulte el único responsable

Respecto de la cesión, la autorización no libera al contratista de su responsabilidad, la que continuará siendo como solidaria juntamente con el cesionario.

ARTÍCULO 56: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Todos los estudios, informes, gráficos, materiales o cualquier otro producto resultante de los trabajos realizados por el Contratista, ya sea directamente, a través de sus dependientes o subcontratistas, serán de propiedad exclusiva del Contratante.

ARTÍCULO 57: CONFIDENCIALIDAD

El Contratista se compromete a preservar la confidencialidad de los datos y/o información de ENARSA, con los cuales tome contacto necesario y/o accidentalmente, directa o indirectamente, así también de aquella que genere por sí o a través de terceros, durante todo el proceso de selección y Contrato, siendo exclusiva y únicamente utilizados para los fines para los cuales fueron suministrados y no podrán ser revelados a terceros, sin el previo consentimiento por escrito de ENARSA.

Se entenderá por Información Confidencial, toda aquella información de ENARSA a la que tenga acceso tanto el Contratista como sus dependientes para la realización de las tareas enunciadas precedentemente.

El Contratista, así como sus dependientes, o subcontratistas, deberán abstenerse de divulgar, publicar o transferir cualquier información obtenida de ENARSA, sin el previo consentimiento

por escrito de este último. En este sentido, el Contratista será responsable tanto por ella como por sus dependientes y/o subcontratistas, por cualquier acto u omisión que pudiera llegar a causarle un perjuicio a ENARSA por el incumplimiento del deber de confidencialidad de su actuación.

El oferente y/o Contratista deberán proteger la información confidencial revelada, ejerciendo un grado de cautela y reserva igual o mayor al que tendría para proteger su propia información, con el fin de prevenir su uso no autorizado, su divulgación o publicación.

No será considerada información confidencial:

i) aquella que sea de público dominio mediante inacción u omisión de la otra parte,

ii) aquella que haya sido de legítimo conocimiento de la otra parte, antes de su revelación y que no haya sido obtenida directa o indirectamente de su interlocutor,

iii) haya sido divulgada públicamente, y

iv) aquella que deba ser divulgada a consecuencia xx xxxxx vigentes. De no ser así, se presume que toda información a la que tenga acceso el oferente y sus dependientes es confidencial, y debe adecuarse a lo establecido en el Pliego y el Contrato, salvo que ENARSA exprese por escrito lo contrario.

Asimismo, el Contratista deberá devolver todos los originales proporcionados, ya sean documentos y/o planos, destruyendo todas las copias a la terminación de los trabajos.

ARTÍCULO 58: PENALIDADES

Por retrasos:

El retraso por parte del Contratista en el cumplimiento de los plazos estipulados en el programa de tareas, en el ejercicio de las funciones de seguimiento o en la entrega de informes será pasible de la aplicación de una multa equivalente a CINCUENTA CENTIMOS POR CIENTO (0,5%) del monto total del presente Contrato por cada día corrido de retraso.

El importe de la multa podrá ser deducido del pago de la respectiva factura.

Todo ello será independiente de otras consecuencias y/o daños y perjuicios que dichos incumplimientos puedan aparejar.

ARTÍCULO 59: CAUSALES DE RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA

ENARSA tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del Contrato por culpa del Contratista, sin necesidad de intimación previa, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento grave y reiterado de cualquiera de las obligaciones emergentes del Contrato y los documentos que lo integran.

b) Cuando en la oferta se hubiera incurrido dolosamente en inexactitudes graves que determinaron la adjudicación.

c) Cuando el Contratista sea culpable de fraude o negligencia, o incumpla las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Vencido el plazo de cumplimiento del Contrato o en su caso de su prórroga, sin que se hubiese ejecutado la totalidad del objeto del presente llamado, ENARSA podrá considerarla causal de rescisión del Contrato.

e) Cuando exista cesión de todo o parte del Contrato, sin que la misma haya sido

autorizada previamente por ENARSA.

f) Concurso o Quiebra del Contratista.

g) Cuando las multas aplicadas superen el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato.

En todos los casos, el CONTRATISTA responderá en forma integral por todos los daños y perjuicios que sufriere el CONTRATANTE, incluidos aquellos que se deriven de la celebración de un nuevo contrato con terceros para ejecutar o concluir el objeto del Contrato, sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato, y sin que esa ejecución pueda ser interpretada como limitativa de la responsabilidad del CONTRATISTA.

Asimismo, ENARSA podrá, previo informe fehaciente, establecer las sumas líquidas exigibles y retener de los importes que deba al Contratista, las multas y correcciones por deficiencias originadas en tal rescisión, o emergentes del desenvolvimiento del Contrato, sin necesidad de consentimiento de los saldos por parte del Contratista, quien podrá oportunamente realizar las acciones que estime pertinentes.

ARTÍCULO 60: RESCISIÓN SIN CULPA DEL CONTRATISTA

ENARSA podrá en cualquier momento rescindir total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación al Contratista.

En tal caso, el Contratista tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que probare haber incurrido con motivo del Contrato, pero no se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante.

ARTÍCULO 61: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

El Contratante y el Contratista no serán considerados en xxxx o incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en la medida que tales obligaciones se encuentren demoradas, entorpecidas o imposibilitadas por caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 514 y concordantes del Código Civil.

ARTÍCULO 62: FACULTAD DE AUMENTAR O DISMINUIR EL CONTRATO

ENARSA tendrá la facultad de aumentar o disminuir el monto total del Contrato, hasta un 30% en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ALCANCE DEL SERVICIO SUPERVISIÓN DE OBRA DE CENTRALES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR XX XXXXXXX RENOVABLES

1. ANTECEDENTES TÉCNICOS A CONSIDERAR POR EL PROPONENTE

A fin de realizar la Propuesta, los Proponentes deberán tener en cuenta como antecedente relevante toda la información solicitada en los Pliegos GENREN y los Contratos GENREN, cuya nómina corre anexa al presente pliego.

Los Pliegos de la Licitación GENREN y las circulares que los integran pueden ser consultados en la página web de ENARSA En el caso xxx xxxxxx aplicable al concurso privado de Eólicas

2. OBJETODE LA INSTALACION

La presente licitación tiene por objeto la contratación de la supervisión, control y seguimiento de la ejecución de los CONTRATOS GENREN indicados en Anexo III del presente; en lo relativo a la instalación, construcción y montaje de la CENTRAL COMPROMETIDA y la obtención de la Habilitación Comercial de la misma.

3. ALCANCE DEL SERVICIO

El contratista deberá supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los CONTRATISTAS GENEREN en el marco de los contratos suscriptos con XXXXXX (VER ANEXO III) en el marco de los PLIEGOS GENEREN, de acuerdo a las reglas del arte.

A tal efecto, deberá proveer, como mínimo, las siguientes prestaciones sin que estas sean limitativas:

• Verificar el cumplimiento de la oferta y el Contrato de Suministro Eléctrico en los aspectos técnicos del mismo, puntualmente, el cumplimiento del CRONOGRAMA GENREN, el acceso al SADI, la entrega y consistencia de la documentación contemplada en los arts. 30.1 xxx Xxxxxx y XI.2, XI.3 y XI. 4l del CONTRATO GENREN, la entrega y consistencia de los Estudios descriptos en el art. 31.2 xxx XXXXXX GENREN y XVIII.3 del CONTRATO GENREN, la representación y ejercicio de las facultades de ENARSA contempladas en el art. 34 xxx XXXXXX GENREN, y el correcto funcionamiento de los instrumentos de medición comercial y no comercial para el monitoreo y supervisión de la CENTRAL, así como los sistemas de comunicaciones para la transferencia de datos.

• Verificar que el Contratista GENREN cumpla con la normativa nacional, provincial y municipal respecto a la preservación del medio ambiente.

• Participar en los ensayos eléctricos, de consumos, y de estabilidad y calidad de la energía, ejerciendo la representación de ENARSA con las facultades contempladas en el art. 34 xxx XXXXXX GENREN.

• Verificar que el Contratista GENREN cumpla con el marco regulatorio eléctrico vigente de acuerdo a la actividad que desarrolle.

• Participar en los procesos de revisión de la ingeniería, ensayos y homologación de los sistemas de medición comercial y no comercial, con más su transmisión de datos, de acuerdo a los procedimientos y las pautas que determina Enarsa sobre el particular.

• Realizar la revisión de la documentación Técnica que el Contratista emita para la la ejecución de los trabajos, y la que emita como conforme a obra verificando las

aprobaciones técnicas locales y nacionales.

• Realizar la revisión de la gestión y obtención de todas las habilitaciones locales y nacionales que pudieran corresponder conforme las obligaciones que emanen de la normativa municipal, provincial y nacional que resulten aplicables.

Las prestaciones detalladas precedentemente son de carácter enunciativo y no implicarán una restricción respecto de otras que se deriven razonablemente del objeto de la licitación y el asesoramiento técnico integral para la supervisión de la ejecución de los Contratos de Suministro Eléctrico, en los términos y con el alcance previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación y en dichos Contratos.

Tales prestaciones deberán ser cumplidas por el Contratista y se entenderán incluidas en el precio ofertado, por lo que no corresponderá el pago de adicional alguno. En efecto, dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en el presente Xxxxxx y en el Contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la prestación resulte, en cada parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se encuentran incluidas dentro del objeto de la prestación requerida, la supervisión de las obligaciones a cargo de los CONTRATISTAS GENREN referidas al componente local comprometido y las vinculadas al cumplimiento de la legislación vigente respecto de la Seguridad e Higiene Industrial y Laboral(obligaciones referidas a seguros de riesgo de trabajo) y la laboral propiamente dicha ni la de verificar la contratación de seguros de accidentes personales, y la acreditación de contratación de todos los seguros exigidos en el Pliego GENREN. No obstante si durante la prestación de la tarea a su cargo detecta alguna irregularidad y/o incumplimiento vinculados a los aspectos excluidos, en el marco de su deber de colaboración con la CONTRATANTE deberá informárselo a ENARSA

A los efectos de determinar con mayor profundidad el alcance de las responsabilidades a cargo del Contratista, se establece que se entiende por supervisar.

Supervisar: verificar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los CONTRATOS GENEREN, conforme el alcance establecido en este Pliego, esto es en lo relativo a la instalación, construcción y montaje de la CENTRAL COMPROMETIDA y la obtención de la Habilitación Comercial de la misma.

Las facultades relacionadas, con la supervisión no autorizan al supervisor para impartir órdenes o instrucciones al CONTRATISTA GENREN, sino que deberá poner en conocimiento de ENARSA las desviaciones observadas, y en su caso las medidas correctivas propuestas, las que deberán ser aprobadas por ENARSA.

5. COMPROMISO DEL CONTRATISTA

El Contratista prestará los trabajos y cumplirá con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo con técnicas y prácticas profesionales generalmente aceptadas; asimismo, observará prácticas de administración apropiadas y empleará técnicas modernas adecuadas y métodos eficaces y seguros. En toda cuestión relacionada con este Contrato, el Contratista actuará siempre como asesor xxxx del Contratante y en todo momento deberá proteger y defender los intereses legítimos del mismo. Para el cumplimiento del servicio contratado, el Contratista deberá desarrollar todas las actividades de carácter técnico – administrativo para lograr el cometido propuesto en el presente Xxxxxx.

Todos los estudios y la información que se provean a los PROPONENTES, son meramente referenciales y no liberan en forma alguna a éstos de su responsabilidad respecto del cumplimiento de todas normas vigentes y reglas del buen arte aplicables a cada caso en

concreto.

6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe responder en general a las especificaciones detalladas en el PLIEGO y, en particular, en estos TDR. Deberá contener:

a) OBSERVACIONES: Observaciones y sugerencias de los Proponentes conducentes para el logro de mejores resultados, respetando los estándares mínimos de las prestaciones requeridas, fijados en el Pliego.

b) ORGANIZACIÓN: Descripción de la organización que realizará la prestación. La organización propuesta debe permitir asegurar el cumplimiento del objeto de la licitación en el plazo comprometido en cada Contrato de Suministro Eléctrico.

Se deberá adjuntar el organigrama correspondiente, incluyendo una memoria sintética con la distribución de roles, funciones y tiempos y características de la afectación de quienes las desarrollarán. Dicha organización deberá contener, como mínimo, el personal que como condición de admisibilidad se requiere.

c) METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO: Descripción de:

i. Metodología Global: La descripción deberá enfocarse en la forma de prever adecuadamente el análisis y mitigación de riesgos asociados a la ejecución de los contratos a supervisar;

ii. El Plan para ejecutar el trabajo deberá estar alineado con la metodología propuesta y contar con una apertura de la estructura organizativa que resulte adecuada a ésta. Este Plan de Trabajo deberá describir: el enfoque general, la metodología particular, el programa de tareas y el programa de afectación de personal conforme se detalla seguidamente.

Enfoque General: Se describirá el conocimiento adquirido de las obras a supervisar el enfoque general que el PROPONENTE aplicará durante la realización de los trabajos.

Metodología Particular: Se describirán todas las actividades que serán efectuadas para el correcto desarrollo de la supervisión de la que es objeto la presente licitación, todo lo cual debe ser compatible con este el Pliego y consistente con el Enfoque General, el Plan de Trabajo y Plantel comprometido. Se deberá describir el Plan de Calidad que proponga para el seguimiento de los trabajos de la obra y la auditoria de la documentación que debe presentar el Contratista GENREN.

Programa de Tareas: Se describirá programa de tareas propuesto para la realización de los trabajos elaborado mediante un diagrama xx xxxxxx temporales. Las tareas nominadas en este deben coincidir con las tareas propuestas en la Metodología Particular en cuanto a la denominación, cantidad y orden. El detalle a brindar debe ser claro y preciso. ENARSA evaluará la carga de trabajos, plazos y afectación de especialistas, y la experiencia y el aporte de los recursos puestos a disposición para el cumplimiento del Contrato. A partir de ello, ponderará la solvencia de las propuestas que reciba y la capacidad allí demostrada, para llevar adelante los trabajos solicitados.

Cronograma de Afectación de Personal: El cronograma de afectación del personal técnico y profesional propuesto para la realización de los trabajos elaborado mediante un diagrama xx xxxxxx temporales, debiendo asignarse a a cada persona un plazo de afectación en meses (fecha de inicio y fecha final), dedicación mensual del mismo en % y total de meses hombre asignado en el contrato. Este cronograma debe ser compatible con el Programa de Tareas propuesto.

d) Recursos Humanos:

Se presentará la organización prevista del personal técnico y profesional para el desarrollo de las actividades.

e) Personal Clave Mínimo Requerido

En todos los casos, el Proponente deberá prever, por cada lote que oferte, como mínimo el siguiente personal clave:

1. Jefe de Proyecto:

Es el responsable del proyecto y deberá hacer cumplir el desarrollo de los planes y acciones necesarias establecidas por ENARSA.

Tendrá la responsabilidad de:

• Representar a la contratista en el cumplimiento de todas las obligaciones que emanan del presente Pliego y la implementación de la “Metodología Global” y el “Plan de Trabajos” incluido en la Propuesta Técnica.

• Emitir, recibir y procesar toda la documentación contractual que se intercambie entre las partes. Particularmente la adhesión a una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) y/o contratación de seguros de accidentes personales, y la acreditación de contratación de todos los seguros exigidos en el Pliego GENREN.

• Informar sobre la ejecución de las obras y los ensayos de puesta en servicio.

• Verificar la construcción y el montaje en obra y de los ensayos de puesta en servicio.

• Elaboración y presentación ante ENARSA de los Informes Mensuales de Seguimiento de Obra.

• Control y Supervisión de los trabajos de conexión eléctrica de las centrales y de los sistemas de medición y comunicaciones, comprendiendo las variables eléctricas y del recurso en cuestión.

• Verificar el cumplimiento de la oferta y el Contrato de Suministro Eléctrico en los aspectos técnicos del mismo, puntualmente, el cumplimiento del cronograma de obra del Contratista GENREN.

• Verificar que el Contratista GENREN cumpla con la normativa nacional, provincial y municipal respecto a la preservación del medio ambiente.

• Informar cualquier evento que pueda constituir una falta grave contra el ambiente, la seguridad del personal de obra y terceros o cualquier otro evento que constituya un riesgo que pueda ser perjudicial para el SADI.

Requisitos mínimos:

• Profesional con título habilitante afín con la tecnología de aplicación en el/los lote/s que se oferta, con una antigüedad en el título no inferior a diez (10) años y experiencia acreditada, no inferior a 8 años, en la construcción, supervisión de obras de generación, transporte y/o distribución en la tecnología por la que se oferte.

• Formación complementaria en sistemas de gestión y gerenciamiento de empresas energéticas y/o obras energéticas, o de inspección/supervisión, en la tecnología que se oferte

• Experiencia profesional específica en la tecnología que se oferte: responsable de la supervisión, inspección o auditoria de no menos de tres proyectos energéticos, cuyo monto fuere superior a U$S 20.000.000

• Idiomas: español e inglés.

• Informática: a nivel de usuario.

2. Responsable ambiental:

Es el responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones de tipo ambiental, según resultan de los correspondientes CONTRATOS GENREN.

Tiene la responsabilidad de:

• Revisar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) correspondientes a cada central a efectos de verificar que se cumpla con las recomendaciones que resulten de los mismos.

• Supervisar el cumplimiento de toda la normativa ambiental por parte del CONTRATISTA GENREN

• Indicar a ENARSA las desviaciones existentes y recomendar curso de acción a seguir.

Requisitos mínimos:

• Formación: Profesional con título habilitante afín con la tecnología de aplicación en el/los lotes que se ofertan, con una antigüedad en el título no inferior a diez (10) años y experiencia acreditada en temas ambientales vinculados.

• Experiencia especifica referida al lote que se oferte, no inferior a tres años.

3. Responsable administrativo:

Es el responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones administrativas asumidas ante ENARSA.

Tiene la responsabilidad de:

• Verificar que se hayan presentado, en tiempo y forma, los Cronogramas de Obra Definitivos.

• Verificar la entrega y consistencia de la documentación contemplada en los arts.

30.1 xxx Xxxxxx y XI.2, XI.3 y XI. 4l del CONTRATO GENREN y demás documentación técnica requerida por el PLIEGO y los CONTRATOS GENREN.

• Comprobar la entrega de los Estudios descriptos en el art. 31.2 xxx XXXXXX GENREN y XVIII.3 del CONTRATO GENREN.

• Recepcionar toda documentación que remita el COMITENTE y el CONTRATISTA DE GENREN.

Requisitos mínimos:

• Formación: Profesional con título habilitante afín a la tarea para la cual se postula, no inferior a diez (10) años y experiencia acreditada en temas administrativos.

4. Responsable de Normativa Eléctrica:

Es el responsable de verificar que los CONTRATISTAS GENREN cumplan con las obligaciones regulatorias xxx xxxxxxx eléctrico, según resultan de los correspondientes CONTRATOS GENREN.

Tiene la responsabilidad de:

• Asegurar que las centrales cumplen con la normativa eléctrica.

• Revisar las habilitaciones emitidas por CAMMESA y realizar el seguimiento de las recomendaciones y temas pendientes que resultan de los mismos.

Requisitos mínimos:

• Formación: Profesional con título habilitante afín con la tecnología de aplicación en el/los lote/s que se oferta con una antigüedad en el título no inferior a diez (10) años y experiencia acreditada en regulatorios

• Deberá acreditar formación complementaria en el marco regulatorio de la energía eléctrica.

5. Inspector de Proyecto:

Responsable de la supervisión en campo de uno o más de los ítems que componen los lotes. Deberá verificar que la obra en ejecución se ajusta a las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA GENREN, y al correspondiente CRONOGRAMA GENREN.

Requisitos mínimos:

• Profesional con título habilitante afín a la fuente de energía por el cual se presenta oferta.

• Deberá haber estado a cargo de supervisión de obras de complejidad similares a las centrales generen a supervisar

• Deberá contar con no menos de cinco (5) años de experiencia en la dirección, construcción, supervisión o inspección de obras de naturaleza y envergadura similar.

Los PROPONENTES deberán presentar una tabla P-1 respecto al Personal Clave propuesto respecto de cada lote:

Tabla P-1. Plantel de Especialistas Disponibles Personal clave mínimo exigido
Especialidad	Cumple requisitos mínimos		Dedicación
	Si	No	TC	TP
Jefe de proyecto

Responsable ambiental

Responsable administrativo

Responsable de Normativa Eléctrica

Inspector de Proyecto Contratos XXX

f) Plantel Profesional y Técnico Afectado

El Proponente, tomando en consideración el personal requerido, deberá definir, conforme las reglas del arte, el Plantel Profesional y Técnico Afectado la prestación a contratar respetando el personal clave mínimo requerido.

Si el PROPONENTE considera necesario agregar alguna especialidad que no figura en el cuadro P-1, podrá agregarlo a la misma y lo presentará como parte de su PROPUESTA. A tal efecto, deberá definir la categoría de cada uno de los técnicos que propone, por especialidad, según lo considere pertinente para el cumplimiento de la metodología propuesta. Empero, el no cumplimiento sustancial de los requerimientos mínimos, o la falta en la presentación de alguno de los especialistas señalados como Personal Clave, determinará la inadmisibilidad de la PROPUESTA

En todos los casos el plantel profesional afectado deberá estar conformado por profesionales con formación afín al lote que se oferte.

Se evaluará la consistencia y coherencia del Plantel Profesional y Técnico afectado al momento de analizar la Metodología y Plan de Trabajo propuestos.

Se deberá completar la Tabla P-2 que se indica a continuación:

Tabla P-2. Plantel Básico Profesional y Técnico Afectado Propuesto
Función	Profesión	Lugar que presta servicios	Dotación	Dedicación
				TC	TP
	(Ingeniero /Técnico idóneo)	Central

El Contratista y todo el personal propuesto, deberán presentar una declaración jurada a través de la cual manifiesten no encontrarse incursos en las causales de incompatibilidad conforme lo requerido en el Pliego.

Se deberá tomar en consideración que:

1) Salvo que ENARSA acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios en la composición del Personal Clave luego de la presentación de la Oferta.

2) Iniciada la ejecución contractual, si fuere necesario sustituir a algún integrante del Personal Clave, por cualquier motivo que escape al razonable control del Contratista, éste lo reemplazará de inmediato por otra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada, previa autorización de ENARSA.

g) Estimación de recursos y gráficos xx xxxxxx

Se deberá realizar y presentar las estimaciones de los recursos totales (en términos de personal profesional y de apoyo, y tiempo de ese personal) necesarios para llevar a cabo el trabajo. Las estimaciones deberán respaldarse con gráficos xx xxxxxx en que se indique el tiempo propuesto para cada integrante profesional del grupo de trabajo.

h) SUMINISTROS

Todos los materiales y equipamiento que sea necesarios para cumplir con los trabajos contratados deberán ser provistos por el Contratista y se entenderá, incluido, en el precio del Contrato, por lo que no se podrá reclamar gastos o costos adicionales a ENARSA por tal concepto.

8. PLAZO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos requeridos serán contratados por un período equivalente al tiempo de ejecución estimado para instalación de la central y la obtención de la Habilitación Comercial respectiva.

La actividad contratada queda sujeta a la condición de la efectiva ejecución de las tareas, no existiendo lugar a reclamo alguno por parte del Contratista en caso de que las obras a auditar no se ejecuten.

El plazo estimado de obra y la obtención de la Habilitación Comercial, para cada Central, se indica en el Anexo III.

9. RELACION ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA GENREN

El Contratista actuará en todo caso como asesor xxxx y diligente del Contratante.

10. RELACION ENTRE EL CONTRATISTA Y ENARSA

El Contratista deberá asesorar a ENARSA sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista GENREN, manteniendo un contacto fluido y permanente con ENARSA. La modalidad de la interacción entre ENARSA y el Contratista se detallará en la metodología y plan de trabajo contenido en la propuesta del Contratista.

ENARSA podrá solicitar a la asistencia a reuniones de seguimiento. El objetivo de dichas reuniones será revisar la programación de los trabajos pendientes y resolver asuntos planteados.

11. INFORMES

Con el objeto de mantener a ENARSA permanentemente informado sobre la marcha de las tareas, la Contratista presentará los informes y documentación a continuación indicados:

A) Informes de seguimiento mensual

Se entregarán en soporte magnético, dentro de los cinco primeros días del mes. Asimismo, en cada uno de los informes se efectuará un resumen que sintetice la evolución total de las obras desarrolladas desde el inicio de las mismas hasta el momento del informe. Los informes contendrán por lo menos, lo siguiente:

• Situación general de la Obra.

• Estado de avance de las diversas tareas involucradas y sus eventuales desvíos respecto a los cronogramas.

• Documentación fotográfica de las Obras

• Adecuación al cronograma

• Otra documentación que la supervisión de obra haya previsto en su metodología.

• Cualquier desviación al CONTRATO GENREN detectada durante el periodo de que se trate

La presentación de los informes mensuales y su aprobación por ENARSA es condición habilitante para la liberación de los pagos.

B) Informes Específicos:

Se elaborarán sobre aspectos parciales del trabajo, o cuando se presenten asuntos o problemas que, por su importancia, incidan en el desarrollo normal de las tareas o bien requieran de decisiones de ENARSA.

En caso de que ENARSA requiera un informe ad hoc, este le será requerido al contratista el que deberá presentarlo dentro del plazo que a tal efecto se le fije

C) Informe Final

12. ANÁLISIS DE LOS INFORMES

ENARSA revisará los informes y otros documentos que elabore el Contratista y en caso de existir observaciones se las hará conocer a para que el Contratista dentro de un plazo máximo de cinco (5) días corridos, realice las aclaraciones pertinentes o subsane las observaciones de que se trate.

El pedido de aclaraciones suspende los plazos consignados para la liberación de los pagos hasta tanto ésta sea brindada fundadamente por el contratista.

13. IDIOMA

Toda documentación o informe que prepare el Contratista durante el desarrollo de los trabajos deberá redactarse en idioma español.

ANEXOS

ANEXO I

DECLARACION JURADA ANTECEDENTES PERSONAL A EVALUAR
Rol
Nombre
Título habilitante/antigüedad
Idiomas
Manejo de herramientas informáticas
Otros
Experiencia especifica
PROYECTO 1
Nombre del trabajo:
Lugar :
Nombre del Contratante: Nombre del Contrato:
Dirección:
Fecha de iniciación (mes/año)	Fecha de terminación (mes/año)	Presupuesto global de obra
Descripción del proyecto:
PROYECTO 2
Nombre del trabajo:
Lugar :
Nombre del Contratante: Nombre del Contrato:
Dirección:
Fecha de iniciación (mes/año)	Fecha de terminación (mes/año)	Presupuesto global de obra
Descripción del proyecto:
PROYECTO 3
Nombre del trabajo:
Lugar :
Nombre del Contratante: Nombre del Contrato:
Dirección:
Fecha de iniciación (mes/año)	Fecha de terminación (mes/año)	Presupuesto global de obra
Descripción del proyecto:
PROYECTO 4
Nombre del trabajo:
Lugar :
Nombre del Contratante: Nombre del Contrato:
Dirección:
Fecha de iniciación (mes/año)	Fecha de terminación (mes/año)	Presupuesto global de obra
Descripción del proyecto:

Firma del consultor

ANEXO II

FORMULARIO: SUBCONTRATATISTAS

Fecha:………………..

LP N°:…………………

A: ENARSA S.A.

Propósito del Contrato (Trabajos a Subcontratar)
Subcontratista propuesto (nombre y dirección)
Experiencia a proporcionar por el subcontratista

XXXXX XXX

CONTRATISTA	ENERGIA						PLAZO DE OBRA
	Eólica	Biocombustible	Fotovoltaica	Biomasa	Biogás	PAH
EMGASUD	RAWSON I						480
	RAWSON II						365
EMGASUD RENOVABLES S.A.	X. XXXXXX X						000
	X. XXXXXX XX						000
		XXXXXX					420
PATAGONIA WIND ENERGY	X. XXXXXX XXX						000
ENERGIAS SUSTENTABLES S.A.	X. XXXXXX XXXXX						000
			CAÑADA II				240
			CAÑADA I				278
INTERNATIONAL NEW ENERGY	X. XXXXXX XXXXX						000
INESA SOLAR S.A.			XXXXXX XXX				000
XXX XXXXX XXX XXXXXXX S.A.		SAN XXXXXXX					420
NOR ARDYL S.A.		BRAGADO					420
		BELLA VISTA					390
NOR ARDYL SOLAR S.A.			CHIMBERA III				397
GENERACION EOLICA S.A.			CHIMBERA I				295
			CHIMBERA II				240
SOGESIC S.A.	TRES PICOS I						844
	TRES PICOS II						844
IND. XXXX X. XXXXX S.A.					XXX XXXXXX		000
XXXXXXX XXXX XXXX					XXX XXXXXX (XXXXX III-C)		402
IND. XXXX X. XXXXX S.A.					SAN XXXXXX (NORTE III-A)		300
ISOLUX CORSAN ENERGIAS RENOVABLES S.A.	LOMA BLANCA I						690
	LOMA BLANCA II						690
	LOMA BLANCA III						690

CONTRATISTA	ENERGIA						PLAZO DE OBRA
	Eólica	Biocombustible	Fotovoltaica	Biomasa	Biogás	PAH
ISOLUX CORSAN ENERGIAS RENOVABLES S.A.	LOMA BLANCA IV						690
CENTRALES TERMICA MENDOZA S.A.						XXXXX XX XXXX	000
I.M.P.S.A.	KOLUEL KAIKÉ I						420
	KOLUEL KAIKÉ II						450
	XXXXXXXXX I						330
	XXXXXXXXX II						420
SIRJ S.R.L.						LA LUJANITA	545
CORPUS ENERGIA S.A. HIDROCUYO S.A. (UTE)						LAS PIRQUITAS	734
						LA RAPIDA	734
						LOS ALGARROBOS	733

ANEXO IV

OFERENTE	ENERGIA					PLAZO DE		EXCEDENTE
	Eólica	Biocombust ible	Fotovoltaica	Biogás	P A H	OBRA	COTIZACI ÓN	1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO
EMGASUD S.A.	Rawson I					480
	Rawson II					000
XXXXXXX XXXXXXXXX X X.X.	P. Madryn I					480
	P. Madryn II					450
		Xxxxxx				000
PATAGONIA WIND ENERGY S.A.	X. Xxxxxx Xxx					000
ENERGIAS SUSTENTABLE S S.A.	X. Xxxxxx Xxxxx					000
			Cañada I			278
INTERNATIO NAL NEW ENERGY S.A.	X. Xxxxxx Xxxxx					000
INESA SOLAR S.A.			Xxxxxx XXX			000
XXX XXXXX XXX XXXXXXX S.A.		San Xxxxxxx				420
NOR ALDYL S.A.		Bragado				420
		Bella Vista				390
NOR ALDYL SOLAR S.A.			Chimbera III			000
XXXXXXXXX X XXXXXX X.X.			Chimbera I			295
			Chimbera II			240
SOGESIC S.A.	Tres Picos I					844
	Tres Picos II					844

OFERENTE	ENERGIA					PLAZ O DE		EXCEDENTE
	Eólica	Biocombu stible	Fotovoltaica	Biogás	P A H	OBRA	COTIZA CIÓN	1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO
IND. XXXX X XXXXX S.A.				San Xxxxxx		180
CENTRAL BUEN AYRE				SAN XXXXXX (NORTE III- C)		402
IND. XXXX X. XXXXX S.A.				SAN XXXXXX (Norte III- A)		300
ISOLUX CORSAN ENERGIAS RENOVABLE S S.A.	Loma Blanca I					690
	Loma Blanca II					690
	Loma Blanca III					690
	Loma Blanca IV					690
CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.					Luján de Cuyo	545
I.M.P.S.A.	Koluel Kaiké I					420
	Koluel Kaiké II					450
	Xxxxxxxxx I					330
	Xxxxxxxxx II					420
SIRJ S.R.L.					La Lujanita	545
IECSA S.A.- HIDROCUYO S.A. (UTE)					Xxx Xxxxxxxxx	000
					Xx Xxxxxxxx	000
					Xxx Xxxxxxxxxx	733

Cantidad de Proyectos					Cotización GLOBAL	Excedente
Eólica	Biocombustible	Fotovoltaica	Biogás	PAH		1 MES	3 MESES	6 MESES	1 AÑO
17	4	6	2	5

FORMULARIOS DE COTIZACIÓN

Se deberán presentar tantos formularios como lotes se oferten.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN EÓLICA

Deberán presentar su oferta económica por lotes, completando debidamente el presente formulario.

Los precios consignados son netos de IVA

LOTE I Valor por ítem total del ítem Valor hora hombre, viático y movilidad del personal por item Costo operativo diario mínimo por item1 Precio total del lote

Nombre del Oferente / Firma del representante

FORMULARIO DE COTIZACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

Deberán presentar su oferta económica por lotes, completando debidamente el presente formulario.

Los precios consignados son netos de IVA

LOTE II SOLAR FOTOVOLTAICA Valor por ítem total del ítem Valor hora hombre, viático y movilidad del personal por item Costo operativo diario mínimo por item2 Precio total del lote

Nombre del Oferente / Firma del representante

1 costo operativo diario mínimo por la puesta a disposición del plantel de personal y vehículos, equipos y materiales básicos para la prestación del servicio, para el caso de suspensión temporaria o parcial de la ejecución de las obras.

2 costo operativo diario mínimo por la puesta a disposición del plantel de personal y vehículos, equipos y materiales básicos para la prestación del servicio, para el caso de suspensión temporaria o parcial de la ejecución de las obras.

FORMULARIO DE COTIZACIÓN TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES

Deberán presentar su oferta económica por lotes, completando debidamente el presente formulario.

Los precios consignados son netos de IVA

LOTE III TÉRMICA CON BIOCOMBUSTIBLES Valor por ítem total del ítem Valor hora hombre, viático y movilidad del personal por item Costo operativo diario mínimo por item3 Precio total del lote

Nombre del Oferente / Firma del representante

FORMULARIO DE COTIZACIÓN PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

Deberán presentar su oferta económica por lotes, completando debidamente el presente formulario.

Los precios consignados son netos de IVA

LOTE IV PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS Valor por ítem total del ítem Valor hora hombre, viático y movilidad del personal por item Costo operativo diario mínimo por item4 Precio total del lote

Nombre del Oferente / Firma del representante

FORMULARIO DE COTIZACIÓN PEQUEÑOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS

Deberán presentar su oferta económica por lotes, completando debidamente el presente formulario.

Los precios consignados son netos de IVA

3 costo operativo diario mínimo por la puesta a disposición del plantel de personal y vehículos, equipos y materiales básicos para la prestación del servicio, para el caso de suspensión temporaria o parcial de la ejecución de las obras.

LOTE V BIOGÁS Valor por ítem total del ítem Valor hora hombre, viático y movilidad del personal por item Costo operativo diario mínimo por item5 Precio total del lote

Nombre del Oferente / Firma del representante