SERVEIS DE MANTENIMENT, SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE L’EINA SOFTWARE DE GESTIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. NÚM. EXPEDIENT 2018SIST080CA
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA. CONTRACTE TIPUS
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT
SERVEIS DE MANTENIMENT, SUPORT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE L’EINA SOFTWARE DE GESTIÓ DE L’ASSESSORIA JURÍDICA, CONTRACTACIÓ I COMPRES DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
NÚM. EXPEDIENT 2018SIST080CA
Barcelona,
REUNITS
D’una part la Sra. , major d’edat, amb NIF.
i domicili a efectes d’aquest contracte al carrer , , _ a planta, , Espanya.
I de l’altra el Sr.
INTERVENEN
La primera, en nom i representació de la Companyia Mercantil "BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA." (en endavant BARCELONA DE SERVEIS
MUNICIPALS, S.A.), domiciliada a Barcelona (Espanya), carrer , , _ a planta , N.I.F. , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom
, foli , full núm. , inscripció . El Sr.
actua en la seva condició de de la Companyia, d'acord amb la designació , segons escriptura de nomenament i consolidació d’acceptació de càrrec autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. el dia de de
, amb el núm. del seu protocol, i en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article dels Estatuts de la Societat.
El segon en nom i representació de .
EXPOSEN
I.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, gestiona, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, diferents serveis de la ciutat. Actualment la Divisió de l’Assessoria Jurídica de Contractació i Compres de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A disposa d’una eina software de gestió que necessita ser mantinguda idisposar d’un servei de suport i d’assistència tècnica.
II.- A tal fi, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A, ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació del CONTRACTE RELATIU A publicant-se el corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de l’Entitat en data
.
III.- L’òrgan de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., per
Resolució de data , ha resolt adjudicar el contracte relatiu a
a l’empresa .
IV.- L’adjudicatari ha acreditat davant la Mesa de Contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la seva capacitat i personalitat per a contractar i obligar- se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte, i ha constituït la fiança definitiva exigida en les bases de la licitació, que ha quedat a disposició de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. als efectes previstos en aquest Contracte.
V.- Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte relatiu a
, i que queda subjecte a
les següents: CLÀUSULES
1.- OBJECTE
1.- L’objecte d’aquest contracte és regular les condicions relatives al serveis de manteniment, suport i assistència tècnica de l’eina software de gestió de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
L’objecte del contracte comporta el compliment de tota la normativa tècnica vigent, així com tota aquella que resulti d’aplicació per les característiques de les instal·lacions descrites en el plec tècnic.
Formen part de l’objecte del contracte de la present licitació els desplaçaments, la mà d’obra i tot el material necessari per la prestació del servei.
L’abast de les condicions tècniques del present contracte s’estableix al Plec de Prescripcions Tècniques, les quals seran d’obligat compliment per l’adjudicatari.
En tot cas, les prestacions derivades del contracte es realitzaran d’acord amb les instruccions i supervisió que als efectes realitzi BSM.
2.- El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació que s’annexa:
− El Plec de Clàusules Particulars, com annex núm. _.
− El Plec de Prescripcions Tècniques, com annex núm. .
− L’oferta tècnica que s’acompanya com annex núm._.
− L’oferta econòmica que s’acompanya com annex núm. _.
− Còpia de la fiança, com annex núm.
− Contracte LOPD, com annex núm.
− Compromís d’adscripció de mitjans, com annex núm.
− Altres
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant part integrant del Contracte.
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració.
2.- PREU
El preu global i màxim per UN (1) any de contracte s’estableix en EUROS (
.-€), abans d’IVA, d’acord amb el següent desglossament:
✓ Servei de suport tècnic i funcional de l’eina de gestió: .-€, abans d’IVA.
✓ Partida alçada en concepte de servei de manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu de l’aplicació: 24.000.-€, abans d’IVA, essent el preu unitari màxm aplicable per aquest concepte .-€/hora, abans d’IVA.
BSM no està obligada a consumir la totalitat de l’import màxim establert per aquesta partida alçada, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació.
En cap cas el preu final del contracte podrà superar l’import màxim previst per aquest concepte.
Per cadascuna de les tasques sol·licitades per BSM serà necessària la prèvia aprovació de BSM de la valoració que presentarà l’adjudicatari.
2.- En el preu del contracte s’entendran incloses, totes les quantitats necessàries i, en concret, les que es relacionen a continuació, essent d de caràcter merament enunciatiu, però no limitat:
- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses i impostos amb motiu del contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor Afegit.
- La mà d’obra, maquinària i tot el material necessari.
- Els desplaçaments o el transport necessaris per la prestació del servei.
- Dietes i manutenció
3.- En el supòsit que s’augmentessin les prestacions objecte d’aquest Contracte, d’acord amb allò que s’hi preveu, aquest augment es valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present Contracte.
3.- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
L’adjudicatària facturarà els serveis de la següent manera: Serveis de suport tècnic i funcional
L’adjudicatari emetrà una factura mensual en concepte de servei de suport tècnic i funcional amb data final del mes en curs indicant el número de comanda que BSM
facilitarà.
Serveis de manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu de l’aplicació
L’adjudicatari emetrà una factura amb data final del mes en curs en el qual s’hagin realitzat serveis de manteniment correctiu, adaptatiu i evolutiu de l’aplicació a raó del preu ofertat per l’adjudicatari per aquest concepte. A la factura caldrà indicar el detall de serveis realitzats en aquell període i el número de comanda que BSM facilitarà. No es podran facturar treballs no validats per BSM.
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de BSMSA.
La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per BSMSA. Caldrà enviar les factures a la següent adreça de correu electrònic en format pdf: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
4.- TERMINI
1.- El termini de vigència d’aquest contracte s’estableix en un (1) any, iniciant la seva vigència el dia de la seva darrera signatura.
2.- Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per un termini d’un (1) any.
5.- GARANTIES I ASSEGURANCES
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’adjudicatari.
2.- L’adjudicatari nomena i es compromet a tenir com a Responsable i Interlocutor del Servei al Sr.
3.- Atesa la naturalesa del present contracte el període de garantia s’estableix en sis mesos, comptats a partir de la data de finalització del contracte.
4.- L’adjudicatari s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi, per tot el període de durada del contracte i el de la seva garantia, la responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els seus béns com a conseqüència de l’execució dels treballs que són objecte del contracte.
6.- RÈGIM DE FIANCES
1.- S’incorpora a aquest contracte, com a annex núm. , una còpia de la fiança constituïda per l’adjudicatari, d’acord amb el Plec de condicions particulars, quedant l’original en poder de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., fiançant l’exacte compliment de les obligacions i de les altres responsabilitats que assumeix, derivades del present contracte.
2.- La fiança respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari que es derivin del Contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les quantitats que, en el seu cas, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. hagués abonat en excés arran de la liquidació final; del rescabalament dels danys i perjudicis derivats de l’ incompliment de les seves obligacions, inclosos els que poguessin ser reclamats a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. per tercers i, singularment, per l’Administració a tenor dels termes que regulen el present contracte; i amb caràcter general, del compliment de totes les seves obligacions.
3.- En qualsevol dels supòsits previstos en la clàusula 9.1, excepte en el cas de mutu acord, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació a l’execució de la fiança constituïda, i disposar de les quantitats que abasti. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels quals es cregui assistit l’adjudicatari, que no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la fiança per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., essent la única obligació d’aquesta reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així resultés procedent.
4.- L’esmentada fiança serà retornada un cop realitzada, a plena satisfacció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., la liquidació del contracte i lliurats tots els certificats i documentació que sigui pertinent.
7.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
1.- Al llarg de tota la durada del contracte, l’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les obligacions que com a empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., de l’ incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions.
2.- D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de Riscos Laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit, s’obliga a lliurar a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. la documentació següent:
i. Avaluació dels riscos laborals i mesures preventives generals i específiques de les tasques a realitzar a les instal·lacions de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
ii. Pla de Riscos Laborals.
iii. Llistat d’equips, màquines i eines que utilitzaran per la realització dels treballs.
iv. Llistat dels treballadors que accediran a les instal·lacions de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
v. Justificants de la formació i informació d’aquests treballadors conforme dels
riscos als que estan exposats i les mesures de protecció que han de tenir en compte.
vi. Informes d’aptitud mèdica dels treballadors en relació a les tasques a realitzar o en el seu defecte certificat informant de que els riscos detectats en la seva Avaluació de Riscos no es trobin regulats per cap disposició legal relacionada amb la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat i per tant les condicions de treball no provoquen efectes sobre la salut dels treballadors.
vii. Contracte amb la Entitat Asseguradora d’Accidents de Treball i Malaltia Professional.
viii. Control d’entrega d’equips de protecció individuals. Justificants de lliurament d’equips de protecció individual als treballadors.
L’adjudicatari declara que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA li ha lliurat, amb caràcter previ a la subscripció d’aquest contracte, la documentació corresponent a la prevenció, en relació a la Instal·lació, i és la següent:
i. Avaluació dels riscos relacionats amb els llocs on tingui previst realitzar l’activitat.
ii. Pla de prevenció per al control de riscos detectats.
iii. Mesures de prevenció i protecció que el personal del Promotor haurà de tenir en compte davant d’aquests riscos.
3.- L’adjudicatari facilitarà a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. el certificat positiu de trobar-se al corrent de les seves obligacions fiscals emès per l’Administració als efectes del compliment de l’article de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre, en qualsevol en el que sigui requerit a l’efecte.
4.- Així mateix, l’adjudicatari s’obliga a lliurar el certificat acreditatiu de no mantenir deute amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com el TC2 corresponent, en qualsevol moment que sigui requerit a l’efecte. Es considera, en tot cas, una obligació essencial del contracte.
8.-OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI, INCOMPLIMENTS I PENALITZACIONS
1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura de l’Adjudicatari.
2.- L’ adjudicatari restarà obligat a complir l’objecte d’aquest contracte, d’acord amb el plec de condicions particulars, tècniques i resta de documentació que s’annexa al present contracte.
3.- L’adjudicatari s’obliga a complir amb la normativa vigent en la matèria al llarg de tota la durada del contracte.
4.- S’estableix un règim específic de penalitzacions en aquest contracte, apart del previst a la normativa aplicable, el qual es detalla a continuació.
L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals que es derivin del contracte, per part de l’adjudicatari, o la transgressió de qualsevol de les clàusules que formen part del present contracte o documents integrants del mateix, es classificaran en incompliments lleus, greus i molt greus, segons escaigui i d’acord amb la següent ponderació:
Lleus:
✓ Manca de col·laboració amb el personal de BSMSA.
✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta greu.
✓ No avisar a BSMSA de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.
✓ Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a lleus per la seva normativa específica.
Greus:
✓ La resistència als requeriments efectuats per BSMSA, o la seva inobservança.
✓ L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no constitueixi falta molt greu.
✓ No disposar de personal suplent per a un determinat servei.
✓ Realitzar una jornada de treball superior a la permesa laboralment, i en cas que això succeís per eventualitat, no informar a BSMSA.
✓ Permetre per acció o omissió, l’accés a dependències de BSMSA, a persones alienes al servei contractat.
✓ La manca de lliurament, en temps i forma, de tota la informació respecte de la prestació del servei que li hagi estat sol·licitada per BSMSA.
✓ Reincidència en la comissió de faltes lleus.
✓ Manca de cobertura del servei durant un període de temps, per inexistència de personal suplent o altres causes, sempre que no sigui incompliment molt greu.
✓ L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscs laborals, i en especial, les del pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificats com a Greus per la seva normativa específica.
Molt greus:
✓ Incompliment de la prestació del servei, bé sigui per abandonament o d’altres causes.
✓ Passivitat, deixament i desídia en la realització del servei.
✓ La resistència als requeriments efectuats per BSMSA, o la seva inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
✓ La utilització de sistemes de treball, elements, materials, maquinaria o personal diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes de l’adjudicatària, si s’escau, quan produeixi un perjudici molt greu.
✓ No posar a disposició personal per a l’execució dels serveis mínims establerts.
✓ Incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.
✓ Falsejament de les prestacions consignades per l’adjudicatària a la factura.
✓ Reincidència en faltes greus.
✓ Incorporar personal sense cap coneixement de les seves obligacions, ni formació prèvia.
✓ Incompliment de la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, qualificats com a molt greus per la seva normativa específica, i en especial de les del Pla de seguretat i salut en les prestacions.
✓ L’incompliment de les prescripcions sobre seguretat de tercers en les prestacions.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’adjudicatària perquè pugui formular les al·legacions que estimi pertinents i l’òrgan de contractació de BSMSA resoldrà.
4. Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, BSMSA podrà aplicar les sancions següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
- Faltes MOLT GREUS: 3% de l’import del contracte
- Faltes GREUS: 1% de l’import del contracte
- Faltes LLEUS: 0,5% de l’import del contracte
A part de les penalitzacions genèriques, a continuació s’estableixen les següents penalitzacions automàtiques addicionals acumulatives previstes en cas d’incompliment en els terminis de lliurament indicats a l’oferta de l’adjudicatari o dels terminis màxims establerts en el plec tècnic en cas que no s’hagin millorat per l’adjudicatari:
Incompliment termini de lliurament
L’incompliment en el termini de lliurament indicat en el pla de treball de l’Adjudicatari per cada desenvolupament evolutiu encarregat :
• 1a setmana de retard: 2% del import del pressupost del desenvolupament.
• 2a setmana de retard: 4% del import del pressupost del desenvolupament.
• A partir de la 3a setmana : 8% del import del pressupost del desenvolupament.
Els retards de més de DEU setmanes, i si BSM ho considera adient, podrà donar lloc a la pèrdua total de la fiança i/o a la rescissió d’aquest contracte. En qualsevol cas, el Contractista està obligat a respondre dels danys i perjudicis que B:SM hauria de suportar a causa de l’ incompliment del termini contractual.
Incompliment temps de resposta de servei manteniment
L’incompliment dels acords de nivells de servei (ANS) requerits per BSM al contracte o els millorats per l’adjudicatari en la seva oferta per raons imputables a l’adjudicatari generarà una penalització progressiva, que s’avaluarà de la manera següent:
• Incompliment del ANS, fins a un 25% de temps de demora: 2% de l’import mensual del servei.
• Incompliment del ANS, fins a un 50% de temps de demora: 4% de l’import mensual del servei.
• Incompliment del ANS, més d’un 75% de temps de demora: 5% de l’import mensual del servei.
L’incompliment reiteratiu dels ANS, i si BSM ho considera adient, podrà donar lloc a la pèrdua total de la fiança i/o a la rescissió d’aquest contracte. En qualsevol cas, l’adjudicatari està obligat a respondre dels danys i perjudicis que B:SM hauria de suportar a causa de l’ incompliment del termini contractual.
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en la factura/ les factures que s’hagi/n d’abonar a l’adjudicatària.
BSMSA es reserva el dret de resoldre el contracte per reiteració en les deficiències d’execució del servei, si s’apliquen més de 3 de les penalitzacions assenyalades en els apartats anteriors d’aquest punt.
En el cas de que es cometin per part de l’adjudicatària tres o més conductes que siguin qualificades com a incompliments molt greus, BSM podrà acordar la resolució del contracte, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre cap indemnització o compensació per aquest motiu i essent necessària, únicament, la notificació d’aquest fet per part de BSM.
En tot cas, BSM tindrà dret a rescabalar-se per aquest fet, així com de cobrar les penalitzacions corresponents, a través del descompte en factura.
La qualificació dels incompliments serà determinada per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. En aquest cas, es seguirà el procediment que es descriu en el punt següent.
En el cas que es produeixi alguna de les incidències descrites en aquest contracte, el procediment que es seguirà serà el que es detalla a continuació:
⮚ BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari per escrit la incidència/incompliment ocorregut, la seva graduació i les característiques del mateix.
⮚ Es donarà un termini màxim de deu dies naturals a l’adjudicatari per presentar les al·legacions que consideri pertinents, tot indicant quines mesures ha adoptat per evitar la producció d’una nova incidència/incompliment.
⮚ BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. notificarà a l’adjudicatari la resolució adoptada, atenent a les al·legacions presentades i, en el seu cas, amb la imposició de la penalització corresponent.
En el cas que alguna de les conductes de l’adjudicatari siguin tipificades com a incompliments, s’aplicarà el règim de penalitzacions descrit.
En tot cas i tal i com s’ha indicat, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà deduir de la factura corresponent l’import de les penalitzacions aplicades a l’adjudicatari pels incompliments produïts, sense perjudici de que la garantia respongui de l’efectivitat de les mateixes, d’acord amb el que s’estableix a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
4.- Apart de les obligacions que es contenen a la normativa aplicable i les que es
deriven d’aquest contracte i de la documentació que se li annexa, són obligacions específiques de l’adjudicatari:
i. Xxxxxxxx’x en tot moment a les indicacions i observacions que li siguin dictades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
ii. Satisfer tots els impostos, taxes i arbitris que graven l’exercici de l’activitat a que es destina el contracte.
iii. Quedarà obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació al seus treballadors, del compliment de les obligacions que es derivin en l’ordre laboral (matèria laboral pròpiament dita, Seguretat Social i Prevenció de Riscos), fiscal i qualsevol altre de caràcter general aplicable, essent únics responsables de les obligacions que la normativa aplicable li imposi.
Addicionalment, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
podrà requerir en qualsevol moment a l’Adjudicatari perquè acrediti amb documents, el compliment de les seves indicades obligacions.
iv. Aportar tot el personal necessari i suficient per a la realització de l’objecte del contracte, d’acord amb les condicions establertes als plecs contractuals, i amb responsabilitat per oferir l’execució del contracte a plena satisfacció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
v. Compliment de totes les prestacions establertes en els plecs contractuals.
vi. Complir les instruccions que als efectes de la prestació del servei li siguin donades per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
9.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ
1.- 1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes establertes a l’article 211 i 313 de la LCSP.
2. A banda de les establertes a l’esmentat article i les ja previstes en el plec de condicions particulars, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’empresari individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat adjudicatària. En el cas de mort o incapacitat de l’empresari individual, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà acordar la continuació del contracte amb els seus successors, sempre que es compleixin les garanties tècniques i econòmiques necessàries.
b) El mutu acord entre BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i l’adjudicatari.
c) La cessió del contracte, o bé la subcontractació o traspàs de les prestacions a un tercer quan s’excedeixi allò establert en aquest document al respecte, amb els límits establerts per la llei.
d) La pèrdua de vigència de la pòlissa d’assegurances.
e) L’incompliment en l’adscripció de mitjans compromesos per l’adjudicatari, d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP.
f) Qualsevol incompliment greu de les obligacions, que no sigui esmenat de manera immediata una vegada notificada la incidència.
g) La suspensió per causa imputable a BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. de la iniciació del contracte per un termini superior a sis mesos a partir de la data assenyalada per al seu començament.
h) El no lliurament del certificat relatiu a l’article 43.1.f de la Llei General Tributària.
i) Les altres establertes en aquest contracte o en la seva documentació annexa.
j) Les especificades en la normativa aplicable a l’efecte.
k) Incórrer, per part de l’adjudicatària, en alguna de les prohibicions per contractar previstes a la LCSP.
2.- Així mateix, serà causa de resolució del Contracte la dissolució o extinció de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., siguin quines siguin les causes de tals supòsits.
3.- La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades en aquesta clàusula tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que es cregui assistida l’altra part.
4.- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà, en qualsevol moment, rescindir aquest Contracte per determinació pròpia, abonant a l’Adjudicatari totes aquelles quantitats que tinguessin acreditades i, a més, una indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del Contracte en el moment de declarar la rescissió.
5.- En cas de que concorri alguna de les causes de resolució indicades, BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà optar per la resolució del Contracte, o per la seva continuació en les condicions que es pactin, als efectes de garantir que es resoldran els perjudicis ocasionats pels incompliments del Contractista i que aquest no incorrerà en nous incompliments.
6.- La resolució del Contracte per qualsevol de les causes esmentades, excepte el mutu acord, produirà els efectes següents:
- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. podrà continuar la prestació pel procediment que estimi més convenient.
- BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. farà efectius amb càrrec a la fiança, fins on aquesta abasti, els danys i perjudicis que li hagin causat i siguin imputables a l’adjudicatari, notificant-li la pertinent relació i liquidació, sense que minvin els drets de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. a reclamar-li l’excés que eventualment no quedarà cobert per l’import de la fiança, com tampoc el dret d’aquella a exercitar les accions, reclamacions i recursos que estimi que l’assisteixin contra la liquidació comunicada per BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A
7.- En cas que BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. no pagués dues o més factures de manera consecutiva o acumulada a l’adjudicatari, aquest podrà optar per la resolució del Contracte, amb abonament en aquest supòsit de les quantitats acreditades fins aquell moment, més una indemnització calculada en el deu per cent (10%) del valor restant del Contracte, o bé la seva continuació en les condicions que es pactin.
10.- CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista , i haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar.
2. De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es prevé la possibilitat de que l’òrgan de contractació realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin els terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP.
Els pagaments efectuats per part de l’òrgan de contractació s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a BSMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura presentada pel subcontractista.
3. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent.
Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-
, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
4. Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte a favor
d’una tercera persona.
11.- CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini d’un any, comptat a partir de la resolució del contracte.
Així mateix i d’acord a l’annex corresponent, l’adjudicatari declara conèixer i s’obliga al compliment d’allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en la qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de caràcter personal, i en seu Reglament de desenvolupament, aprovat mitjançant el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre.
12.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS
1. En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim previst a la subsecció 4ª de la Secció 3ª del Capítol I del Títol I de la LCSP, en funció de si s’han previst o no causes específiques de modificació.
2. No s’han previst causes ni import per a possibles modificacions de contracte. Per tant, únicament es podran realitzar modificacions del contracte, en el seu cas, quan concorrin aquelles circumstàncies establertes a l’article 205 de la LCSP i siguin realitzades d’acord amb la legislació aplicable.
3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les previstes a l’article 205 de la LCSP.
4. El procediment per modificar el contracte serà:
- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte.
- Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència.
- Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs.
- Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària.
- Reajustament de la garantia definitiva.
5. Les modificacions que s’aprovin seran obligatòries pel contractista. Conseqüentment, l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada per l’òrgan de
contractació que compleixi amb el previst en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s’adopti l’acord corresponent.
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls.
No hi haurà limitació de modificació del contracte a la baixa. En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir.
13.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR
L’Adjudicatari s’ha de comprometre a facilitar tota la informació necessària perquè, en un futur, BSM tingui autonomia per modificar els protocols o afegir nous mòduls al sistema.
14.- ESPECIFICITAT DE LA RELACIÓ ENTRE BSM I LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE L’ADJUDICATARI
Ambdues parts manifesten expressament que entre la plantilla de treballadors de l’Adjudicatari i BSM no es crea cap vincle laboral ni dependència, essent l’adjudicatari el responsable, en la seva condició d’empleador de tots els deures i obligacions que es derivin de la seva relació laboral amb els seus treballadors.
15.- SIGNATURA DEL CONTRACTE I DESPLEGAMENT D’EFECTES
Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes BSM posi a la seva disposició.
El contracte desplegarà els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqüència de signatures.
16.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest contracte té caràcter privat i queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola que li sigui d’aplicació.
Per resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present Contracte, ambdues parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
I, perquè així consti, es signa per el present document, en el lloc de l’encapçalament.