COMPARECIENTES:

CONTRATO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-EMS-007-2022 “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”

No. SIE-EMS-06-2022

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana EP EMSEGURIDAD, representada por la Mgs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, en calidad de Coordinadora Operativa Logística, conforme lo determina la Resolución No. EMS-GG-2020-042 de 17 de julio de 2020, a quien en adelante se le denominará EP EMSEGURIDAD o LA CONTRATANTE; y, por otra parte la empresa MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA, con RUC No. 0990022011001, representada legalmente a través de su Apoderado Especial el Ing. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, de conformidad con la escritura de Poder Especial de 27 xx xxxxxx de 2021, otorgado por la Notaría Trigésima Segunda del Cantón Guayaquil, a quien en adelante se le denominará la CONTRATISTA.

Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula Primera.- ANTECEDENTES:

1.1.- El numeral 4 del artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, a las que deben someterse las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.

1.2.- El artículo 32 Ibídem, indica: “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento”.

1.3.- La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el Art. 34, ordena que “(…)- Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables (…)”.

1.4.- El artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: “Subasta inversa.- Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio

Página 1 de 23

ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPÚBLICAS.”

1.5.- El artículo 24 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: “Adjudicación. - La máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, adjudicará el contrato mediante resolución motivada, observando para el efecto lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de la Ley; y, los parámetros objetivos de evaluación previstos en los Pliegos”.

1.6.- En la Ordenanza Metropolitana No 309, sancionada el 16 xx xxxxx de 2010, en su artículo No. 7 indica: “…Creación.- Créase la empresa pública denominada "EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE LOGÍSTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA”, cuya

xxxxx fue derogada y recopilada en el artículo 191 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, publicado en el Registro Oficial No. 1615 de 14 de julio de 2021, cuya última reforma se dio el 14 xx xxxxx de 2021”.

1.7.- Mediante Resolución No. EMS-GG-2020-042, de 17 de julio de 2020, el Ing. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD de ese entonces, expidió el REGLAMENTO PARA ORDENADOR DE GASTO Y PAGO EN LA EP EMSEGURIDAD.

1.8.- En el artículo 4 Ibídem, manifiesta: “La delegación conferida a los(as) Autorizadores(as) de Gasto en los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, se cumplirá de acuerdo al siguiente detalle […] Coordinador(a) Operativo(a) Logístico(a).- Procedimientos de contratación Pública cuya cuantía sea igual o inferior al 0,000006 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, exceptuando los procesos por ínfima cuantía…”.

1.9.- El artículo 5 Ibídem, señala: “Delegación de funciones en el ámbito de contratación Pública.– Sin perjuicio de las atribuciones y facultades establecidas para la máxima autoridad de la EP EMSEGURIDAD en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su Reglamento General y en las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), se delega las siguientes atribuciones y facultades a los ordenadores de gasto de la EP EMSEGURIDAD: a) Iniciar y gestionar, previo los requisitos administrativos establecidos, así como suscribir los actos y documentos necesarios para los procedimientos precontractuales requeridos por los órganos administrativos, hasta su adjudicación…”.

1.10.- En Acta de Sesión Extraordinaria No. 05-2021 de 15 de octubre de 2021, el Directorio de la EP EMSEGURIDAD, resolvió: “(…) designó al Mgs. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, EP EMSEGURIDAD (…)”; de conformidad con el numeral 13 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en concordancia con el literal c), del artículo 91 del Reglamento Interno Sustitutivo de Administración xx Xxxxxxx Humano de la EP EMSEGURIDAD, con Acción de Personal No. 084-2021, de 21 de octubre de 2021.

Página 2 de 23

1.11.- Mediante Acción de Personal No. 112-2021 de 01 de diciembre de 2021, el Mgs. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, designó a la Mgs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, como Coordinadora Operativa Logística de la EP EMSEGURIDAD.

1.12.- Mediante Verificación de Catálogo Electrónico No. 023 de 14 xx xxxxx de 2022, elaborado por la Ing. Xxxxxx Xxxxx, Analista de Compras Públicas de ese entonces y revisado por la Mgs. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinadora Operativa Logística, se dejó constancia que la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, no forma parte del Catálogo Electrónico administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.13.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Financiera de la EP EMSEGURIDAD, emitió la Certificación Presupuestaría No. 718 de 10 xx xxxxx de 2022, para la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, con cargo a la partida presupuestaria No. 840105, denominada “Vehículos”, por un valor de $132.500.00 (Ciento treinta y dos mil quinientos dólares de los Estados Unidas de América con 00/100), y partida No. 730405, denominada “Vehículos (Mantenimiento y Reparación) del programa “Quito sin Miedo”, por un valor de $226.17 (Doscientos veintiséis dólares de los Estados Unidas de América con 17/100); y, la Certificación Plurianual No. 016-2022 de 10 xx xxxxx de 2022, para el “Mantenimiento de 1 bus” para los años 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027, con cargo a la partida presupuestaria No. 730405 denominada “Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)”, del programa “Quito Sin Miedo”, por un valor de $5184.06 (Cinco mil ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidas de América con 06/100); partidas a las cuales se cargarán el gasto objeto de esta contratación.

1.14.- Con Certificación Plan Operativo Anual - POA 2022 No. POA-0142-2022 de 10 xx xxxxx de 2022, la Dirección de Planificación certificó que la subactividad para la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS para el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito”, se encuentra en la estructura del POA-2022, por el presupuesto codificado 2022.

1.15.- Con Certificación Plurianual No. 016- 2022, de fecha 10 xx xxxxx de 2022, para el

“Servicio de mantenimiento de 1 bus” para el año 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, con cargo a la partida presupuestaria No. 73.04.05 denominada “Vehículos – Servicio para mantenimiento y reparación”, por un valor de USD 5184.06 (Cinco mil ciento ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 16/100); valores que no incluyen IVA, partida a la cuales se cargará el gasto objeto de esta contratación.

1.15.- Mediante Certificación PAC No. CP-062-2022 de 13 xx xxxxx de 2022, el Lic. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Analista de Compras Públicas, certificó que la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, se encuentra contemplada en el PAC-2022 Institucional.

1.16.- Mediante Resolución de Inicio No. 087-EMS-CP-2022 de 29 xx xxxxx de 2022, la Mgs. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinadora Operativa Logística, resolvió: autorizar el inicio del procedimiento precontractual de subasta inversa electrónica para la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, aprobar los pliegos signado con código N° SIE-EMS-007-2022, con un plazo de ejecución para la entrega de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente de la ejecución del contrato y, para la prestación del mantenimiento preventivo y correctivo por 5 años o 100.000 km; y, designar la Comisión Técnica.

Página 3 de 23

1.17.- Mediante Informe de Recomendación de 28 de julio de 2022, remitido con Memorando Nro. EMS-DA-2022-1474-M de 28 de julio de 2022, la Comisión Técnica recomendó a la Mgs. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Coordinadora Operativa Logística de la EP EMSEGURIDAD, la adjudicación del procedimiento para la “Adquisición y Mantenimiento de 1 BUS”, a favor del oferente: MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA, con RUC. No. 0990022011001, por el valor de USD.

128.256,51 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 51/100), valor que no incluye IVA; y, con un plazo de ejecución para la entrega del bien de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y el plazo de ejecución para el mantenimiento preventivo y correctivo será por el tiempo de vida útil cinco años o 100.000km, contados a partir de la suscripción de actas entrega-recepción; en razón de cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego y haber llegado a una negociación exitosa.

1.18.- Mediante Resolución No. 102-EMS-CP-2022 de 29 de julio de 2022, la Mgs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Coordinadora Operativa Logística de la EP EMSEGURIDAD resolvió en el artículo uno: “Adjudicar el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica signado con código No. SIE-EMS-007-2022 para la “Adquisición y Mantenimiento de 1 BUS”, al oferente MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA con RUC. 0990022011001, por el valor de USD.

128.256,51 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 51/100), valor que no incluye IVA y con un plazo de ejecución para la entrega del bien de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato y para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el tiempo de vida útil (cinco años) o 100.000km lo que ocurra primero, contados a partir de la suscripción de actas entrega- recepción; en razón de cumplir con todos los requisitos establecidos en el pliego y haber llegado a una negociación exitosa, de acuerdo con el establecido en el numeral 17 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.”

1.19.- Mediante memorando No. EMS-CP-2022-0196-M de 01 xx xxxxxx de 2022, la Mgs. Xxxxx Xxxxxxx, Administradora de Gestión de Compras Públicas, solicitó a la Abg. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Directora Jurídica, la elaboración del presente contrato.

1.20.- Con memorando Nro. EMS-GG-2022-0373-M de 11 xx xxxxxx 2022, el Mgs. Xxxxx Xxxxxxx, Gerente General, designó como Administrador del presente contrato a la Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, Técnico Parque Automotor.

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

a) El pliego (Condiciones Particulares xxx Xxxxxx CPP y Condiciones Generales xxx Xxxxxx CGP) incluyendo las especificaciones técnicas del objeto de la contratación.

b) Las Condiciones Generales de los Contratos de prestación de servicios (CGC) publicados y vigentes a la fecha de la convocatoria en la página institucional del SERCOP.

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman.

d) La resolución de adjudicación.

Página 4 de 23

e) La certificación emitida por la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

f) Impresión del certificado de habilitación del CONTRATISTA, obtenido en la página institucional del SERCOP.

g) Certificado de cuenta bancaria activa en un Banco del Ecuador.

h) Los demás documentos mencionados en la cláusula de antecedentes de este contrato.

Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

3.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

a. Cuando los términos están definidos en la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública o en este contrato, se atenderá su tenor literal.

b. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”.

3.2.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de Subasta Inversa Electrónica, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones emitidas por el SERCOP, el pliego aprobado, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario.

d. “Contratante” “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato.

e. “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

f. “RGLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Púbica.

g. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a licitación / cotización o menor cuantía.

h. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la provisión de bienes o prestación de servicios.

i. “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.

Página 5 de 23

Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO:

4.1.- La CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a entregar a entera satisfacción de la misma Un Bus con sus respectivos mantenimientos, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas en los pliegos y de acuerdo al siguiente detalle:

No.	CARACTERÍSTICA / DESCRIPCIÓN / PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	ESPECIFICACIÓN OFERTADA
CHASIS
1	BIEN	NUEVO	NUEVO
2	CANTIDAD	1	1
3	MARCA	DETALLAR	HINO
4	PROCEDENCIA	ESPECIFICAR	PROCEDENCIA JAPON ENSAMBLAJE COLOMBIA
5	AÑO / MODELO	MINIMO 2020	MINIMO 2021
6	CILINDRAJE	MINIMO 5100 CC	5123 CC
7	POTENCIA	MINIMO 172 HP	172 HP
8	TORQUE	MINIMO 500 Nm	500 NM
9	SISTEMA DE INYECCION	INYECCIÓN ELECTRÓNICA	INYECCION ELECTRONICA RIEL COMUN
10	EMISION	MINIMO EURO III	EURO III
11	TURBO INTERCOOLER	EQUIPADO	EQUIPADO
12	CILINDROS	MINIMO 4	4 CILINDROS EN LINEA
13	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL	DIESEL
14	TIPO DE TRANSMISIÓN	MANUAL	MANUAL
15	VELOCIDADES	Mínimo 6 velocidades y reversa	6 VELOCIDADES Y REVERSA
16	EMBRAGUE	MONODISCO SECO	MONO DISCO SECO - 350 MM
17	SUSPENSIÓN DELANTERA	Xxxxxxxx en eje rígido, semi-eliptico.	BALLESTA EN EJE RIGIDO , SEMIELIPTICA
18	SUSPENSIÓN POSTERIOR	Ballesta en eje rígido, semi-eliptico.	XXXXXXXX EN EJE RIGIDO , SEMIELIPTICA
19	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES	DOBLE ACCIÓN	AMORTIGUADORES DELANTEROS XX XXXXX ACCION , AMORTIGUADORES POSTERIORES SIMPLE ACCION (ACLARADO EN ETAPA DE PREGUNTAS # 2 ;SIE-EMS- 007-2022)
20	CHASIS	TIPO ESCALERA REFORZADO	TIPO ESCALERA REFORZADO
21	DIRECCIÓN	HIDRAULICA	HIDRAULICA
22	FRENOS DELANTEROS	XXXXXX	XXXXXX

Página 6 de 23

23	FRENOS POSTERIORES	XXXXXX	XXXXXX
24	FRENO DE SERVICIO	MIXTO o AIRE	100% AIRE, CIRCUITO DUAL
25	FRENO DE PARQUEO	NEUMATICO o MECANICO	MECANICO
26	FRENO DE MOTOR	ELECTROVALVULA RESTRICCION AL ESCAPE	ELECTROVALVULA CON RESTRICCION AL ESCAPE
27	NEUMATICOS	MÍNIMO R 17.5 (6+1 EMERGENCIA)	235/75 R17.5 ( 6+1 EMERGENCIA)
28	SISTEMA ELECTRICO	24 V	24 V
CARROCERIA
29	AÑO / MODELO	MINIMO 2022	2022
30	ORIGEN	FABRICACION NACIONAL	FABRICACION NACIONAL
31	MODELO	TIPO TURISMO	TIPO TURISMO
32	CAPACIDAD	mínimo 30 pasajeros	33 PASAJEROS INCLUIDO EL CHOFER
33	LARGO	SEGÚN MODELO	8.600 mm
34	ANCHO	SEGÚN MODELO	2.136 mm
35	ALTURA INTERIOR	SEGÚN MODELO	1.900 mm
36	ALTURA TOTAL	SEGÚN MODELO	3.200 mm
37	ESTRUCTURA	PISO, LATERALES, TECHO, FRENTE Y POSTERIOR.- Tubo estructural galvanizado	PISO, LATERALES, TECHO, FRENTE Y POSTERIOR.- Tubo estructural galvanizado
38	FORROS EXTERIORES	FRENTE, POSTERIOR Y GUARDACHOQUE: Forrado con fibra xx xxxxxx	FRENTE, POSTERIOR Y GUARDACHOQUE: Forrado con fibra xx xxxxxx
		LATERALES y TECHO: Lamina de alucink de 1. 00mm de espesor	LATERALES y TECHO: Lamina de alucink de 1. 00mm de espesor
		ESCOTILLAS: 2 ESCOTILLAS	ESCOTILLAS: 2 ESCOTILLAS
39	FORROS INTERIORES	LATERALES: Fibra xx xxxxxx	LATERALES: Fibra xx xxxxxx
		TECHO: Fibra xx xxxxxx	TECHO: Fibra xx xxxxxx
40	BODEGAS	Laterales con sistema electro neumático	Laterales con sistema electro neumático
41	COMPUERTAS	Puertas de revisión con sus respectivas chapas	Puertas de revisión con sus respectivas chapas
42	ESTRIBOS	En estructura metálica cubierta con aluminio antideslizante	En estructura metálica cubierta con aluminio antideslizante

Página 7 de 23

43	PISO	Madera de 15mm tipo xxxxxx con moqueta	Madera de 15mm tipo xxxxxx con moqueta
44	PUERTAS	1 puerta lado derecho para ingreso y salida de pasajeros , con sistema electro neumático	1 puerta lado derecho para ingreso y salida de pasajeros , con sistema electro neumático
		1 xxxxx xxxxxxx para la puerta de ingreso	1 xxxxx xxxxxxx para la puerta de ingreso
45	PINTURA EXTERIOR	Fondo y Pintura Poliuretano SECADO AL HORNO	Fondo y Pintura Poliuretano SECADO AL HORNO
46	COLOR PINTURA EXTERIOR	Blanco	Blanco
47	ILUMINACIÓN EXTERIOR	FRENTE: Faros Delanteros según modelo, 2 luces blancas en el techo, 2 reflectivos blancos y 2 neblineros según modelo	FRENTE: Incluye Faros Delanteros según modelo, 2 luces blancas en el techo, 2 reflectivos blancos y 2 neblineros según modelo
		LATERALES: 2 Direccionales una cada lado, 4 Luces Superiores a cada lado y 4 Luces Inferiores Xxxxxxxxx a cada lado	LATERALES: Incluye 2 Direccionales una cada lado, 4 Luces Superiores a cada lado y 4 Luces Inferiores Xxxxxxxxx a cada lado
		POSTERIOR: Faros posteriores según modelo, 2 Luz stop, 2 reflectivos triángulos xxxxx, 2 luces xxxxx en guardachoque posterior, 2 faros esquineros parte superior.	POSTERIOR: incluye Faros posteriores según modelo, 2 Luz stop, 2 reflectivos triángulos xxxxx, 2 luces xxxxx en guardachoque posterior, 2 faros esquineros parte superior.
48	ILUMINACIÓN INTERIOR	Luz de salón e individual en cabina de chofer.	Luz de salón e individual en cabina de chofer.
49	PARABRISAS	Delantero curvo laminado de color claro de acuerdo a la norma INEN 1669, dividido en dos secciones pegado y vidrio posterior claro según modelo.	Delantero curvo laminado de color claro de acuerdo a la norma INEN 1669, dividido en dos secciones pegado y vidrio posterior claro según modelo.
50	VENTANAS	VENTANAS: Según modelo, más	VENTANAS: Según modelo, más ventolera para chofer

Página 8 de 23

		ventolera para chofer
		VIDRIO: Color GRIS de 6mm de acuerdo a la norma INEN 1669	VIDRIO: Color GRIS de 6mm de acuerdo a la norma INEN 1669
51	DISPOSITIVO DE ESCAPE	6 Martillos para caso de emergencia, en las ventanas.	Incluye 6 Martillos para caso de emergencia, en las ventanas.
52	TABLERO	Fibra xx xxxxxx con tapas de revisión o tablero original del chasis con tapas de revisión	Tablero Original del chasis con tapas de revision
53	SISTEMA DE AUDIO	1 Radio con sistema bluetooth más USB, 2 parlantes en cabina del chofer y 4 parlantes en salón de pasajeros	Incluye: 1 Radio con sistema bluetooth más USB, 2 parlantes en cabina del chofer y 4 parlantes en salón de pasajeros
		Un juego de 2 cámaras y un monitor mínimo de 7”, para control interno y retro	Incluye: Un juego de 2 cámaras y un monitor mínimo de 7”, para control interno y retro
		Un inversor 12/24 (Radio)	Incluye: Un inversor 12/24 (Radio)
54	ESPEJOS EXTERIORES	Dos retrovisores panorámicos según modelo	Incluye : Dos retrovisores panorámicos electricos según modelo
55	ASIENTOS:	ASIENTO DE CHOFER: Con graduación mecánica y cinturón de seguridad de 3 puntos retráctil.	ASIENTO DE CHOFER: Con graduación mecánica y cinturón de seguridad de 3 puntos retráctil.
		ASIENTOS DE PASAJEROS: Asientos tapizados con 3 puntos de reclinación y cinturones de seguridad	ASIENTOS DE PASAJEROS: Asientos tapizados con 3 puntos de reclinación y cinturones de seguridad
56	ACCESORIOS DE ACABADOS	Un extintor de 10 Lbs	Incluye: Un extintor de 10 Lbs
		Un botiquín pequeño	Incluye : Un botiquín pequeño
		Un Basurero	Incluye:Un Basurero
		Un espejo ovalado para el chofer	Incluye: Un espejo ovalado para el chofer

CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO – Obligatorio cumplimiento.

Página 9 de 23

No.	Parámetro	Servicio Solicitado
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	El mantenimiento preventivo periódico comprenderá el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, para lo cual se observará la periodicidad con la que este mantenimiento deberá ejecutarse, durante los 100.000 KM o 5 AÑOS.
2	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	El mantenimiento correctivo comprenderá la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición temporal, durante los 100.000 KM o 5 AÑOS.

Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO:

5.1.- El valor del presente contrato que la EP EMSEGURIDAD pagará a la CONTRATISTA, es de USD 128.256,51 (ciento veintiocho mil doscientos cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 51/100), valor que no incluye IVA, de conformidad con la negociación efectuada de acuerdo al siguiente detalle:

No.		Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Unitario	Total
1		Adquisición de 1 bus	U.	1	$123.225,20	$123.225,20
1		Mantenimiento de 1 bus	U.	1	$5.031,31	$ 5.031,31
TOTAL						$ 128.256,51

5.3.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral anterior.

Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO:

6.1.- La forma de pago del contrato la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, será de la siguiente manera:

Bien

• El pago se realizará 100% contra entrega del bien, a entera satisfacción de la EP EMSEGURIDAD, previa la presentación de la factura, suscripción del Acta Entrega Recepción e informe suscrito por el Administrador de Contrato.

Servicio

Página 10 de 23

• El pago de los mantenimientos preventivos y correctivos (mano de obra y repuestos), del bus adquirido se lo realizará contra prestación del servicio, en cumplimiento al plan de mantenimiento o cuando presenten fallas o averías atribuibles a su normal funcionamiento o vida útil del mismo, pagos que se realizará contra factura emitida por el servicio recibido, por cada uno de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados y previa la suscripción del Informe emitido por el Administrador del Contrato a entera satisfacción de la EP EMSEGURIDAD.

6.2.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción al precio convenido, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación del administrador del contrato.

6.3.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.4.- Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose al CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Séptima.- GARANTÍAS:

7.1.- En forma previa a la suscripción del contrato para la “ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”, se deberá presentar las siguientes garantías:

7.2.- Garantía técnica: Del bien por 100.000 KM o 5 años, contra defectos de fábrica emitida por el proveedor.

7.3.- Garantía Técnica en cumplimiento de Vigencia tecnológica: El tiempo de vigencia tecnológica del bus será de 100.000 KM o 5 AÑOS, que comprenda:

a) Reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos;

b) Vigencia de la garantía técnica durante la vida útil;

c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil; y,

d) Reposición temporal del bien durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.

e) Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas del bien, para lo cual el proveedor deberá garantizar su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garantía técnica;

f) Provisión de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo;

Página 11 de 23

g) Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica y casos específicos en los cuales se garantice la reposición temporal y definitiva del bien así como identificación clara de las exclusiones de cobertura de la garantía técnica;

h) Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para el mantenimiento preventivo periódico, correctivo y reposición temporal o definitiva del bien; y,

i) Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo del bien.

7.4.- Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrá ser ejecutada por la EP EMSEGURIDAD en los siguientes casos:

7.5.- La garantía técnica:

a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato.

7.5.1.- La garantía técnica cumplirá las condiciones establecidas en el artículo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazará por una de las garantías señaladas en el artículo 73 de la LOSNCP, por el valor total del bien.

7.5.2- Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el Art. 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por la EP EMSEGURIDAD.

Cláusula Octava.- PLAZO:

8.1.- El Plazo de entrega de 1 bus es de 90 días calendarios contados a partir del siguiente día de la suscripción del contrato.

8.2.- El plazo de ejecución para el mantenimiento preventivo y correctivo de 1 bus será por el tiempo de vida útil cinco años o 100.000km, contados a partir de la suscripción de las actas entrega-recepción.

Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

9.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud:

Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

Página 12 de 23

Por suspensiones en la ejecución del contrato, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella y que no se deban a causas imputables el CONTRATISTA.

Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución del trabajo.

9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización del señor Gerente General de la EP EMSEGURIDAD, previo informe de la Administrador del contrato.

Xxxxxxxx Xxxxxx.- MULTAS:

10.1.- Por cada día de retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del uno por mil (1 por 1.000) de los valores pendientes de ejecutar del contrato, de conformidad con el artículo 71 de la LOSNCP.

10.2.- En el mantenimiento preventivo y correctivo: Por cada día de retraso en la ejecución de los mantenimientos, se aplicará la multa del cuatro por mil (4 por 1.000) del valor correspondiente a la factura de mantenimiento del bus en el cual se generó el retraso.

10.3.- Dichas multas no serán devueltas por ningún concepto.

10.4.- Si el valor de las multas impuestas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, la EP EMSEGURIDAD podrá declarar, anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP.

10.5.- La EP EMSEGURIDAD queda autorizada por la contratista para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno.

10.6.- El cobro de las multas no excluye el derecho de la EP EMSEGURIDAD para exigir el cumplimiento del contrato o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según corresponda.

10.7.- Por el pago de la multa no se extingue la obligación principal.

10.8.- Las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma, así como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.

Página 13 de 23

10.9.- En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, el cual establecerá el incumplimiento, fechas y montos.

10.10.- Las multas impuestas al Contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.

10.11.- Cabe señalar que la multa impuesta el Contratista es debido al incumplimiento de los compromisos contractuales, misma que se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato y el artículo 71 de la LOSNCP.

10.12.- La EP EMSEGURIDAD queda autorizada por el CONTRATISTA para que haga efectiva la multa impuesta, de los valores que por este contrato le corresponde recibir sin requisito o trámite previo alguno.

Cláusula Décima Primera.- DE REAJUSTE DE PRECIOS:

11.1.- El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste de precios por ningún concepto. El CONTRATISTA renuncia de manera expresa al reajuste de precios.

Cláusula Décima Segunda.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

12.1.- El contratista de manera libre y voluntaria declara no tener ningún vínculo familiar, con la máxima autoridad, o con algún funcionario de la EP EMSEGURIDAD.

12.2.- El contratista garantizará que los repuestos accesorios, materiales, aceites, aditivos, etc., sean nuevos, no re-manufacturados, los cuales serán usados en los mantenimientos preventivos y correctivos. Las partes y piezas remplazadas serán entregadas obligatoriamente al Administrador del contrato o personal técnico designado por la EP EMSEGURIDAD, para su verificación.

12.3.- El Contratista se compromete a cumplir con la entrega del servicio objeto del contrato, conforme los requerimientos parciales que se den durante la vigencia del contrato.

12.4.- Por defectos de fabricación en los repuestos o fallas en su instalación el contratista los reemplazará por otros de iguales características, sin costo alguno.

12.5.- Se requerirán los manuales técnicos que prevean de uso, operación y mantenimiento, los que deberán encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con el bien suministrado. Los manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios digitales. El juego de manuales estará integrado por: a) Manual de Uso y Operación: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado funcionamiento y conservación del bien; y, b) Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación, funcionamiento, entre otros.

12.6- Por el tiempo definido de vida útil del bien, se requiere de una bodega para el almacenamiento y clasificación de los repuestos retirados de cada mantenimiento realizado al

Página 14 de 23

bus, los cuales serán empacados y almacenados, se rotulará el empaque con la siguiente información: 1.- Número de orden; 2.- placa; con el fin de que se realice la inspección y baja de repuestos con delegados de: Auditoria Interna y representantes de la EP EMSEGURIDAD.

12.7.- Llevar un historial de mantenimiento del bus, bajo un sistema computarizado, con el fin de cotejar la información con la EP EMSEGURIDAD; lo que ayudará a mantener la garantía otorgada (tiempo/kilometraje).

12.8.- El Contratista deberá presentar las facturas de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, con corte a final del mes y de forma desglosada, indicando la entidad (institución), placa, número de chasis, considerando los valores mano de obra, repuestos y el IVA.

12.9.- El servicio de mantenimiento debe ser prestado de forma preferencial.

12.10.- El contratista deberá designar un asesor para coordinar con el Administrador de Contrato o personal técnico designado por la EP EMSEGURIDAD, todas las actividades relacionadas con la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos, tanto para la solicitud de atención del bus, así como también la gestión de facturación correspondiente.

12.11.- El custodio del bus deberán recibirlo operativo y en perfecto estado una vez que han sido realizados los mantenimientos correspondientes.

12.12.- El contratista será responsable de la custodia del bus durante la ejecución de los mantenimientos, así como de sus partes y accesorios; no pudiendo hacer uso particular de ellos, en caso de existir daños ocasionados al bus durante la ejecución de los mantenimientos será la responsabilidad del contratista el pago de daños y/o perjuicios ocasionados.

12.13.- El contratista debe mantener vigentes la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de las Actividades Económicas (LUAE) y el permiso ambiental otorgado al taller durante la ejecución del contrato.

12.14.- El contratista deberá entregar CD o información en línea donde se dé a conocer información del bien procedencia, fechas y registros de producción. Información que será entrega al administrador junto con la entrega del bien.

12.15.- El mantenimiento preventivo se realizará de acuerdo a la periodicidad establecida en las tablas de mantenimiento programado, de acuerdo al cronograma, entregado al administrador

12.16.- El Contratista está obligado a proporcionar el mantenimiento preventivo o correctivo del bus durante 100.000 kilómetros o 5 años por vigencia tecnológica.

Página 15 de 23

12.17.- El contratista está obligado a brindar los servicios de mantenimiento a través de los talleres autorizados descritos en la oferta; los mismos que podrán ser cambiados en la ejecución del contrato contando con la debida autorización por parte del administrador del contrato.

12.18.- La recompra del bien, se realizará de acuerdo a lo establecido en la Normativa emitida por el servicio Nacional de Contratación Pública.

12.19.- El contratista deberá entregar el bien con la debida comprobación de su funcionamiento, al momento de realizarse la entrega- recepción.

12.20.- El contratista presentará un informe técnico cotizando el valor de los repuestos a utilizar, los mismos que por ningún motivo serán superiores a los xxx xxxxxxx.

12.21.- En caso de defectos de fábrica, deficiencias en los trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien objeto de la contratación, que obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad, el contratista en los 7 días posteriores a la notificación del Administrador del Contrato, deberá reponer el bien por uno de similares características. Esta reposición no generará costo alguno para la EP EMSEGURIDAD.

12.22.- En el caso que el bien no pueda ser reparado con el mantenimiento correctivo y siempre y cuando no se trate del daño derivado del mal uso u operación de la entidad contratante, el contratista deberá remplazar por un nuevo de iguales o mejores características o especificaciones técnicas, sin costo adicional para la EP EMSEGURIDAD.

VIGENCIA TECNOLÓGICA:

Condiciones que se deberán cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las garantías técnicas y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento del bien para la prestación ininterrumpida del servicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO VIGENCIA TECNOLÓGICA 100.000 KILÓMETROS O 5 AÑOS.

El contratista está obligado a brindar el mantenimiento preventivo periódico del bien que comprende el soporte técnico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante. El valor del mantenimiento preventivo deberá contemplar la correspondiente mano de obra que debe estar acorde al plan de mantenimiento. En este valor no se incluirá el de los repuestos, los cuales serán cancelados contra factura en el caso de que se los haya utilizado efectivamente. El mantenimiento preventivo, se realizará una vez que el administrador autorice su ejecución de acuerdo con el plan de mantenimientos.

El contratista utilizará repuestos y accesorios originales, nuevos en los trabajos de mantenimiento requerido, las partes y piezas reemplazadas serán entregados obligatoriamente al administrador del contrato

MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIGENCIA TECNOLÓGICA 100.000 KILÓMETROS O 5 AÑOS.

Página 16 de 23

El contratista está obligado a brindar el mantenimiento correctivo del bien que debe comprender la reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad.

El contratista utilizará repuestos y accesorios originales, nuevos en los trabajos de mantenimiento requerido las partes y piezas reemplazadas serán entregados obligatoriamente al administrador del contrato o su delegado.

Para la reposición del bien en aplicación de la garantía técnica y de las estipulaciones previstas en el contrato, la extensión del mantenimiento deberá contemplar las mismas condiciones del bien que haya sido reemplazado.

El contratista prestará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a cada componente del bus, durante 100.000 kilómetros o 5 años por vigencia tecnológica. El mantenimiento correctivo, se realizará una vez que el administrador autorice su ejecución previo análisis del informe técnico y proforma de reparación emitidos por el contratista

12.7.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:

12.7.1.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en el pliego, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

12.7.2.- El CONTRATISTA de manera libre y voluntaria declara no tener ningún vínculo familiar, con la máxima autoridad o con algún funcionario de la EP EMSEGURIDAD.

12.7.3.- El Contratista se compromete a cumplir con la entrega del servicio objeto del contrato, conforme los requerimientos parciales que se den durante la vigencia del contrato.

Cláusula Décima Tercera.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

13.1.- Designar al administrador del contrato.

13.2.- Cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, y en los documentos del mismo, en forma ágil y oportuna.

13.3.- Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un plazo de 15 días término contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

13.4.- Para el caso de servicios, de ser necesario, previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos complementarios en un plazo días contados a partir de la decisión de la máxima autoridad.

Página 17 de 23

13.5.- Suscribir las actas de entrega recepción correspondiente, siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

13.6.- Mantener comunicación permanente y eficiente con el contratista.

13.7.- La EP EMSEGURIDAD designara el Administrador para la recepción del bien.

13.8.- Elaborar y suscribir las actas entrega recepción definitiva, siempre que se haya cumplido con la entrega del bien a cabalidad.

Cláusula Décima Cuarta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO:

14.1.- La recepción del contrato para la ““ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 BUS”,” se realizará a entera satisfacción de la EP EMSEGURIDAD, y será necesaria la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la EP EMSEGURIDAD, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del Reglamento Ibídem, y formará parte del acta.

Cláusula Décima Quinta.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

15.1 La liquidación final del contrato suscrito entre las partes se realizará en los términos previstos por el artículo 125 del RGLOSNCP.

Cláusula Décima Sexta.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

16.1.- La EP EMSEGURIDAD designa a la Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, Técnica Parque Automotor, en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato.

16.2.- La EP EMSEGURIDAD podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

16.3.- El Administrador del Contrato debe velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrán las multas y sanciones a que hubiere lugar; incluyéndose la solicitud de ejecución de las garantías, cuando fuere del caso, conforme la Ley y el Reglamento.

16.4.- Atenerse a las condiciones de los términos de referencia y especificaciones técnicas, que forman parte del presente contrato;

Página 18 de 23

16.5.- Velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato;

16.6.- Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados;

16.7.- Impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar;

16.8.- Participará en la comisión de recepción;

16.9.- Deberá publicar en el portal de compras públicas xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx la información relevante que se derive del contrato;

16.10.- Calificará la existencia de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 del Código Civil, para efectos de prórroga de plazo o suspensión total o parcial del objeto contractual;

16.11.- Recomendar al Gerente General o su delegado las prórrogas de plazo cuando éstas modifiquen el plazo total, mediante un informe técnico motivado para que autorice la máxima autoridad o su delegado;

16.12.- Autorizará la suspensión de una parte o de la totalidad de las obligaciones contractuales, en cualquier momento y por el período que considere necesario, siempre que se presenten causas debidamente justificadas y motivadas; e informará al Gerente General o su delegado;

16.13.- Imponer las multas por cada día de retraso en la ejecución del contrato, si la CONTRATISTA no acatare las órdenes del administrador del contrato.

16.14.- Informar de forma oportuna a la Gerencia General o a su delegado de cualquier inconveniente en la ejecución del contrato; y las demás establecidas en la LOSNCP y su Reglamento.

16.15.- Las demás que se desprendan de la naturaleza del contrato; y;

16.16.- Cumplirá con las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes.

Cláusula Décima Séptima.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

17.1.- Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

17.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato.- Tratándose de incumplimiento del CONTRATISTA, procederá la declaración anticipada y unilateral de la EP EMSEGURIDAD, en los

Página 19 de 23

casos establecidos en el artículo 94 de la LOSNCP. Además, se considerarán las siguientes causales:

a) Si el CONTRATISTA no notificare a la EP EMSEGURIDAD acerca de la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

b) Si se verifica, por cualquier modo, que la participación ecuatoriana real en la provisión de bienes o prestación de servicios objeto del contrato es inferior a la declarada.

c) Si el CONTRATISTA incumple con las declaraciones que ha realizado en el numeral 1.1 del formulario de la oferta - Presentación y compromiso;

d) El caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación y/o inexactitud en la información presentada por contratista, en el procedimiento precontractual o en la ejecución del presente contrato, dicha inconsistencia, simulación y/o inexactitud serán causales de terminación unilateral del contrato por lo que, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, lo declarará contratista incumplido, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.

17.3.-Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la LOSNCP y al artículo 146 de su Reglamento General.

17.4.-La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del Contratista.

17.5.-Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

17.6.- Terminación Por Mutuo Acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

17.7.-La terminación por mutuo acuerdo, no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la EP EMSEGURIDAD o del Contratista.

17.8.- La EP EMSEGURIDAD, no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo contratista.

17.9.-Liquidación Final del Contrato. - En todos los casos de terminación del contrato, se

Página 20 de 23

procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de la provisión; se determinarán los valores que haya recibido la Contratista, los que queden por entregarse o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto. Esta liquidación final será parte del acta de recepción única.

Cláusula Décima Octava.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

18.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán a la mediación como procedimiento alternativo de solución de conflictos, establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación. La mediación se realizará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; y, en caso de no llegar a firmar un Acta de Acuerdo Total, las partes se someterán al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos COGEP, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo.

18.2.-La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

18.3.-De no mediar acuerdo alguno, el procedimiento aplicable será el Contencioso Administrativo y, en este caso será competente el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del domicilio de la EP EMSEGURIDAD.

Cláusula Décima Novena: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS:

19.1.-El CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente.

19.2.-El CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda x xxxx patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social.

19.3.-En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA.

Cláusula Vigésima.- LEVANTAMIENTO DEL SIGILO BANCARIO:

20.1.-Autorizo al Servicio Nacional de Contratación Pública o a los organismos de control correspondientes, el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas nacionales y extranjeras, que se encuentran a mi nombre; y a nombre de mi representante legal, en el caso de personas jurídicas; o, del procurador común de los compromisos de asociación o consorcio o de las

Página 21 de 23

asociaciones o consorcios constituidos; a fin de verificar el origen lícito de los fondos y recursos a emplearse en la ejecución del presente procedimiento de contratación pública. Así mismo, autorizo que toda la información relacionada con los pagos recibidos como contratista o sub contratista del Estado, así como mis movimientos financieros, tendrán el carácter de público y deberán ser difundidos a través de un portal de información o página web destinada para el efecto, que permitan detectar con certeza el flujo de los fondos públicos. No se podrá alegar reserva tributaria, societaria, bursátil ni bancaria sobre este tipo de información.

20.2.-Adicionalmente, en virtud de lo dispuesto en la Disposición General Décima de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 61 de la Codificación y Actualización de Resoluciones emitidas por el SERCOP; las cuentas bancarias y sus movimientos, de todas las personas naturales o jurídicas que consten como socios o accionistas, en cualquier nivel de la estructura accionaria de una persona jurídica o consorcio oferente, cuando estén relacionadas con el flujo de los recursos públicos, no estarán sujetas a sigilo bancario, tributario, societario ni bursátil. Estarán sujetas a esta disposición, inclusive las personas declaradas como beneficiarios finales, o cualquier persona que se beneficie de transacciones bancarias en el flujo de los recursos públicos.

Cláusula Vigésima Primera.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN:

21.1.-El Contratista, declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Segunda: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

22.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la administración y la CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos y electrónicos.

Cláusula Vigésima Tercera.- DOMICILIO:

23.1.-Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano.

32.-Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

• La EP EMSEGURIDAD: 2do. piso del inmueble signado con el No. OE2-40 del Pasaje Espejo, entre Guayaquil y Flores, de la ciudad de Quito, frente al Teatro Bolívar, Teléfono 0000-000. Correo: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx-x.xxx.xx

• El CONTRATISTA: Guayaquil, Av. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx SN y Av. De las Monjas Teléfono 0000000000, correo xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos.

Página 22 de 23

Cláusula Vigésima Cuarta.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

24.1.-Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales de los Contratos para la adquisición de bienes, publicado en la página institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, vigente a la fecha de la Convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están suscribiendo.

24.2.-Las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones en el presente instrumento, por lo que proceden a suscribirlo de manera electrónica.

Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 22 días del mes xx xxxxxx del dos mil veinte y dos.

Firmado electrónicamente por:

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

Firmado electrónicamente por:

XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX

Mgs. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx	Xxx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
COORDINADORA OPERATIVA LOGÍSTICA	Apoderado Especial
EP EMSEGURIDAD	MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A.
LA CONTRATANTE	LA CONTRATISTA

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Sumilla
Elaborado por:	Xx. Xxxxxx Xxxxxxx	DJ	Firmado electrónicamente por: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
Revisado por:	Abg. Xxxxxxx Xxxxxxx	DJS	Firmado electrónicamente por: XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Página 23 de 23