LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2016

“Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA

SECCIÓN 1- CONDICIONES PARTICULARES SECCIÓN 2- DATOS DEL LLAMADO SECCIÓN 3:

Anexo I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SECCIÓN 4:

Anexo I: Carta de presentación.

Anexo II: Formulario de Declaración Jurada – Habilidad para Contratar.

Anexo III: Formulario de Declaración Jurada – Deudas – Reclamos Administrativos – Juicios con el Estado Nacional.

Anexo IV: Formulario de Propuesta.

Anexo V: Formulario de Declaración Jurada – Presentación única. Anexo VI: Requisitos Control de Terceros

Anexo VII: Carta de Indemnidad

Anexo VIII: Formulario de Declaración Jurada de Confidencialidad

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

Tipo:

LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL

Nº 29

Ejercicio: 2016

Clase:

DE ETAPA UNICA

XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

Solicitud de Pedido: 5200000129

TRANSPORTE Y LOGISTICA

Rubro Comercial

“Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe”

Objeto de la contratación

PESOS ARGENTINOS CINCO MIL ($ 5000)

Costo xxx xxxxxx

CONSULTA

Lugar/Dirección

Días y Horarios

Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 – Xxxx 0x - (XX 0000) – Tel. Rot. (5411) 0000 0000 Int. 192/133 – Fax 0000 0000 -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA

Para CONSULTA hasta CINCO (5) días hábiles antes de la apertura.

CIERRE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección

Plazo y Horario

Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 – Xxxx 0x - (XX 0000) – Tel. Rot. (5411) 0000 0000 Int. 192/133 – Fax 0000 0000 -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA

Hasta el 20 de Julio de 2016 a las 11.00 hs.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección

Día y Hora

Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 – Xxxx 0x - (XX 0000) – Tel. Rot. (5411) 0000 0000 Int. 192/133 – Fax 0000 0000 -

Ciudad Autónoma de Buenos Aires CABA

20 de Julio de 2016 a las 11.30h .

SECCION 1 – CONDICIONES PARTICULARES ARTICULO 1º: CONTRATANTE.

El contratante se denomina BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A., con domicilio en

Xx. Xxxxx Xx 0000, 0x Xxxx,

XX 0000, Tel/Fax (000) 0000 0000 – 6091

8033, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y C.U.I.T Nº 30-71410144-3.

ARTICULO 2º: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

El procedimiento de selección, número, ejercicio, clase y modalidad por el cual se regirá la presente contratación será:

Procedimiento de Selección/Nº/Ejercicio: LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2016.

ETAPA: ÚNICA

MODALIDAD: ORDEN DE COMPRA ABIERTA

ARTICULO 3º: OBJETO DE LA LICITACION.

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones particulares para la Licitación Pública Nacional Nº 29/2016 para el “Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las

Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe” que se regirá por las presentes Condicio es Particulares

y Especificaciones Técnicas

en forma complementaria al Pliego de Bases

y Condiciones

Generales de Suministros y Servicios xx XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

Quien resulte adjudicatario del presente llamado deberá prestar los servicios de acuerdo a las

características y especificaciones que en esta documentación licitatoria se detallan, como

asimismo proveer el servicio

de transporte, en el caso que corresponda, y

otros servicios

complementarios a la contratación que se encuentren comprendidos en el alcance de la misma.

ARTÍCULO 4º: VENTA XXX XXXXXX

Los interesados podrán adquirir este Pliego de Bases y Condiciones Particulares en la Sede de

BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. sita en Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 – Xxxx 0x - (XX

0000) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Jefatura de Compras de la Gerencia de Abastecimiento, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. Rot. (5411) 0000 0000 Int. 192/133

– Fax 0000 0000 -, mediante depósito en la cuenta corriente del Banco Nación Argentina N° 180051641 Sucursal 0074 CBU 01100181-20001800516416 a nombre xxx XXXXXXXX

CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. C.U.I.T Nº 30-71410144-3. Los Oferentes deberán presentar en las Oficinas del BCYL el comprobante de depósito que acredite la compra xxx xxxxxx, todos los días hábiles en el horario de 10:00 a 16:00 horas, hasta el 15 de Julio de 2016 (inclusive).

ARTICULO 5º: CONSULTA Y ACLARACIONES XXX XXXXXX.

El pliego del presente llamado a Licitación Pública Nacional podrá ser consultado en la sede de BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. sita en Av. Santa Fe Nº 4636, 2º Piso, CP 1425,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jefatura de Compras de la Gerencia de Abastecimiento, Tel. /Fax, (000) 0000-0000 presentando la correspondiente constancia de compra xxx xxxxxx.

Asimismo, los interesados podrán efectuar consultas y pedidos de aclaraciones, por escrito hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de 10:00 hs a 16:00 hs.

Las aclaraciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales y xxx Xxxxxx de Bases y

Condiciones Particulares, podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los adquirentes, cuando XXXXXXXX CARGAS Y LOGISTICA S.A. considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias.

En todos los casos las Circulares, con copia de la consulta, serán comunicadas a todos los que hayan retirado el PBC, hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura.

ARTICULO 6º: MODALIDAD DE LICITACION Y CONTRATACION. ORDEN DE COMPRA ABIERTA. CANTIDADES.

El presente llamado es de Etapa: UNICA. (Presentación de un Único Sobre)

La presente contratación se realiza bajo el régimen de Orden de Compra Abierta, conforme lo prevé el artículo 22 xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales.

Como resultado del proceso Licitatorio un oferente resultará adjudicatario de una Orden de Compra Abierta de los servicios requeridos. Para estar en condiciones de resultar adjudicatario, los Oferentes deberán superar, en primera instancia, la etapa de calificación de ofertas, sobre la base de un procedimiento de SOBRE ÚNICO. La admisibilidad de las ofertas resultará de la evaluación, conforme lo establecido en la presente documentación licitatoria, de los antecedentes de los Oferentes y del Precio Ofertado.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,

previsionales y tributarias (excepto IVA) y de los costos y gastos directos (operador, combustibles, mantenimiento, lubricantes, flete, etc.) e indirectos (incluidos seguros, utilidades, etc.), resultando inoponibles al BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. cualesquier tipo de reclamo posterior por adicionales basados en éstos u otros conceptos similares o asimilables.

A tales efectos se determina dejando constancia que las

que el plazo de duración del contrato es de 6 cantidades indicadas en la SECCION 3.

(SEIS) meses, ANEXO I –

ESPECIFICACIONES TECNICAS, son al solo efecto de poder realizar la contratación y la comparación de precios.

En ese sentido, los oferentes deberán tener la capacidad de proveer las solucion s a BCyL S.A., conforme las necesidades operativas que se presenten, tomando como referencia las cantidades mencionadas en la sección mencionada ut supra.

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. realizará los requerimientos de acuerdo a las

necesidades reales, durante el lapso de vigencia previsto y los precios unitarios a judicados.

El proveedor que resulte adjudicatario, tendrá la exclusividad durante el periodo de vigencia

del contrato. La no emisión de solicitudes de provisión de servicios durante el lapso de

vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la estimadas en la presente Licitación Pública o en la orden de compra que se emita, no generara ninguna responsabilidad para BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. y no dará lugar a ningún reclamo ni indemnización alguna a favor de los Adjudicatarios.

Estas cláusulas deberán consignarse obligatoriamente en todas las órdenes de compra abierta que se emitan, al igual que la conformidad del proveedor en la misma

ARTICULO 7º: LUGAR, OFERTAS.

PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LAS

Los interesados que hayan adquirido la documentación licitatoria deberán presentar sus

ofertas en la JEFATURA DE COMPRAS de la GERENCIA DE ABASTECIMIENTO, sita en Xx. Xxxxx Xx 0000, 0x Xxxx, XX 0000, Xxxxxxx Xxxxxxx, hasta el 20 de Julio de 2016 a las

11.00 horas (Fecha de cierre de presentación de Ofertas).

Las ofertas se deberán presentar en un (1) SOBRE CERRADO, el que deberá contener en su interior el (ORIGINAL) y (DUPLICADO) en los cuales se incluirá todo la documentación requerida.

El SOBRE llevará como únicas leyendas las siguientes:

Licitación Pública Nacional Nº 29/2016

“Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe”

IDENTIFICACION DEL OFERENTE SOBRE ÙNICO

ARTICULO 8º: LUGAR, DIA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.

El día 20 de Julio de 2016 a las 11.30 horas se realizará la apertura de ofertas, a desarrollarse en Xx. Xxxxx Xx 0000, 0x Xxxx, XX 0000, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.-

ARTÍCULO 9°: VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Se deberá mantener la validez de la oferta presentada por sesenta (60) días a partir del acto de apertura de ofertas. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima xx XXXX (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

ARTICULO 10°: REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Para que su oferta pueda considerarse admisible, el Oferente deberá haber adquirido el Pliego y no incurrir en ninguno de los impedimentos establecidos en la documentación licitatoria; ni encontrarse en situación de litigio con BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A., El Estado Nacional o sus organismos descentralizados. Además, la Oferta deberá estar firmada de manera de constituirse realmente en una obligación para quienes la hayan formulado, haber

integrado las correspondientes garantías y presentado la totalidad de la información y

documentación establecida a satisfacción xx XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

Es también condición necesaria para alcanzar la admisibilidad, que la oferta se ajuste a las

condiciones establecidas en condicionamientos o reservas

la documentación licitatoria sin presentar que restrinjan los derechos xx XXXXXXXX

desviaciones,

CARGAS Y

LOGÌSTICA S.A. o las obligaciones del Oferente; o que impidan comparar esa oferta en condiciones de igualdad con otras; o que no permitan asegurar fehacientemente el cumplimiento del alcance de la contratación.

ARTÍCULO 11°: FORMA DE COTIZACIÓN REQUERIDA

La cotización deberá realizarse en PESOS ARGENTINOS UNICAMENTE más IVA, manteniendo dichos precios por el plazo de 6 meses desde la adjudicación de la Orden de Compra.

Los oferentes deberán cotizar por RENGLON COMPLETO. No serán consideradas

alternativas ni variantes que se aparten del objeto de la presente contratación y sus

correspondientes Especificaciones Técnicas.

En el Anexo IV se presenta un Formulario de Propuesta en la que se deberá expresar en pesos la propuesta de cada oferente. No se admitirán presentaciones en las que se guarde otra forma distinta a la referida; en consecuencia el precio presentado en el ANEXO IV se considerará como precio fijo y final más IVA incluido más allá de cualquier aclaración al respecto que realice el oferente.

Se considerará que todos los valores cotizados incluyen la totalidad de las cargas sociales,

ARTÍCULO 12º: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

En atención a los montos

BELGRANO CARGAS Y

y plazos involucrados, a los fines de la presente licitación,

LOGÌSTICA S.A solicitará en concepto de garantía de

mantenimiento la suma de Pesos Un Millon ($ 1.000.000,00)

ARTÍCULO 13°: REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cada oferente deberá acompañar la información y documentación que a continuación se detalla, salvo aquella que hubiera sido suministrada con anterioridad en otra oferta. En este caso, el Oferente deberá adjuntar una Declaración Jurada que detalle la Licitación en la cual se ha entregado dicha información y documentación y que la misma se encuentra plenamente válida y actualizada a la fecha.

a) Documentación que acredita la Capacidad Legal del Oferente

a. i.- Personas físicas:

1.- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estado civil y número de documento de identidad. Para el caso de presentarse un apoderado deberá acompañar copia del poder con facultades suficientes para obligar al Oferente, el cual deberá estar debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.

2.- Fotocopia certificada del Documento Nacional de Identidad (DNI), en donde consten los datos de la persona y el último domicilio registrado.

a. ii.- Personas Jurídicas:

1.- Denominación o Razón Social.

2.- Domicilio Legal y Constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.- Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a

través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones procedimiento de la presente licitación

vinculadas al

4.- Contratos Constitutivos, Estatutos y modificatorias, en su caso debidamente certificados por escribano público o autoridad competente.

5.- Designación de Representante Legal y/o Apoderado con facultades suficientes para obligar al Oferente. Esta capacidad de representación o poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos debidamente certificados por escribano público o autoridad competente

6.- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de dirección, administración y

fiscalización, y vencimiento de sus mandatos.

a. iii.- Personas jurídicas en formación:

1. Fecha y objeto del contrato constitutivo debidamente certificado por escribano público o autoridad competente.

2. Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

a. iv.-. Agrupación de Colaboración y Uniones Transitorias de Empresas:

1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que las integran y sus porcentajes de

participación. En caso de tratarse de personas físicas deberán acreditar su identidad de

conformidad a lo establecido en el punto a.i.2; y en el caso de personas jurídicas de

conformidad a lo establecido en el punto a.ii.3.

2. Nómina de los actuales integrantes de los órganos de dirección, administración y

fiscalización, y vencimiento de sus mandatos, de cada una de las personas jurídicas que han asumido el compromiso de conformar la UE, en caso de corresponder.

3. Fecha del compromiso de constitución y su objeto debidamente certificado y legalizado por escribano público o autoridad competente.

4. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

5. Xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

b) Número de Clave Única de Identificación Tributaria. (C.U.I.T.)

c) El Certificado Fiscal para contratar vigente expedido por AFIP. Aquellos Oferentes que no

posean el certificado al momento de la presentación de ofertas podrán presenta con la misma,

la solicitud de emisión de dicho certificado ante la AFIP el cual indefectiblemente deberá estar vigente al momento de la adjudicación.

d) Carta de Presentación: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una carta de presentación con carácter de declaración jurada, firmada por el representante legal del Oferente en la que manifiesta la intención de participar en la presente licitación como Oferente y en la que acepta todas las condiciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales de Obra, del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás previsiones que rigen la licitación. Esta declaración se realizará utilizando el formulario incluido en el ANEXO I del presente Xxxxxx.

e) Denunciar dirección de correo electrónico (e-mail) a los efectos de esta presentación, a

través de la cual serán válidas todas las comunicaciones y notificaciones procedimiento de la presente licitación

f) Comprobante de Adquisición de los pliegos.

vinculadas al

g) Garantía de Mantenimiento de Oferta en formato original, conforme Artículo 12 del presente Pliego. En caso de presentarla mediante una Póliza de Seguro de Caución, deberá contar con la certificación de firma por Escribano Publico.

h) Habilidad: En todos los casos los Oferentes deberán acompañar una declaración jurada donde conste que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para

contratar con el Estado Nacional y/o sus entidades descentralizadas y/x XXXXXXXX

CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad

del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y/o Administración

General de Puertos Sociedad integrante del presente Pliego.

del Estado, de conformidad al ANEXO II que forma parte

i) Judicial: En todos los casos los Oferentes deberán denunciar, con carácter de declaración jurada, conforme al ANEXO III que forma parte integrante del presente pliego, sí mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL y/o sus entidades descentralizadas y/x

XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. y/o Administración de Infraestructuras

Ferroviarias Sociedad del Estado y/o Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y/o

Administración General de Puertos Sociedad del Estado individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

j) Garantía de Indemnidad, conforme el modelo obrante en la Sección 4- ANEXO VIII. Nota: Toda la documentación requerida en el presente documento que deba estar certificada por Escribano Público, deberá estar legalizada en caso de que el Escribano certificante pertenezca a una jurisdicción distinta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

k) Documentación que acredita la Capacidad Financiera del Oferente.

1. Copia de los estados contables (balance general, memoria, estado de situación

patrimonial, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen y

aplicación de fondos, cuadros, anexos y notas respectivas) de cada uno de los DOS

(2) últimos ejercicios anuales como mínimo, firmados por Contador Público Nacional y Certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

competente y auditados de acuerdo con los principios contables aceptados en el país de constitución del oferente.

generalmente

2. Información sobre los principales clientes del sector público y privado, detallando monto de la facturación de los últimos 3 años.

l) Documentación que acredita la Capacidad Técnica del Oferente.

1. El oferente deberá presentar un listado de prestación de servicios similares, realizadas en los últimos dos años, tanto en el sector público como en el privado.

2. Se deberá detallar el equipamiento disponible para llevar a cabo el servicio ofertado,

acreditando a que título posee el mencionado equipamiento con la correspondiente a tal fin.

documentación

Los requisitos podrán ser alcanzados por complementariedad entre aquellos que se presenten

en UT o Consorcios, donde

los socios responderán solidariamente por la

asociación que

formula la oferta, en la medida que cada socio que contribuye a alcanzar esos requisitos tenga una participación mínima del TREINTA POR CIENTO (30%).

13.1. Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la GERENCIA DE ABASTECIMIENTO a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días hábiles. Si no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTÍCULO 14º: PRESENTACIÓN ÚNICA.

La documentación contemplada en el artículo anterior, (únicamente la especificada en el punto a) capacidad legal (a.i hasta a.iv), b) capacidad financiera, solo punto 1) se cumplirán por única vez en oportunidad de la primera presentación de ofertas que efectúen los

interesados, en BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A. En sucesivas presentaciones,

sólo deberán declarar bajo juramento que se hallan incorporados al Registro de Proveedores indicando la licitación en la cual se ha entregado dicha documentación y que la misma se

encuentra plenamente válida y actualizada a la fecha. En su caso, deberán proporcionar la

actualización de los datos que hubieren variado desde su última presentación, de la misma forma prevista para la presentación original.

ARTÍCULO 15°: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

15.1. En la fecha establecida en el llamado se procederá a la apertura de las ofert s.

Durante los TRES (3) días hábiles siguientes se otorgará vista a los proponentes cuyas ofertas hayan sido abiertas, quienes podrán observar cualquiera de las restantes. Las observaciones se fundamentarán en forma clara y precisa y serán presentadas en la Mesa de Entradas xx XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A.

Cumplido el plazo del párrafo anterior la COMISION EVALUADORA se abocará al análisis de las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la licitación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar la provisión objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan ADMISIBLES.

En ese proceso de evaluación, la COMISION EVALUADORA podrá requerir todas las

aclaraciones, ratificaciones y admisibilidad.

rectificaciones que considera necesarias para

determinar la

Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios de la

COMISIÒN EVALUADORA dentro del plazo de TRES (3) días hábiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se tendrá por retirada la propuesta con pérdida de la Garantía de MANTENIMIENTO DE OFERTA.

No se requerirá o aceptará aclaración o información complementaria por parte de un Oferente que implique una alteración de la igualdad en la evaluación de las ofertas, o que represente una ventaja para quien formula la aclaración o complementación de la información dado el tiempo transcurrido con posterioridad a la fecha de apertura, el conocimiento adquirido de las demás ofertas o cualquier otra condición.

15.2. La COMISION EVALUADORA emitirá el Dictamen de Evaluación, el cual no será vinculante y proporcionará criterios suficientes para la toma de decisión de la preadjudicación.

ARTÍCULO 16º: ADJUDICACIÓN.

16.1 La contratación del Servicio objeto de la presente Licitación Pública, será adjudicada a la

Oferta que cumpliendo con cotización más económica y LOGÍSTICA S.A.

todos los requerimientos técnicos y formales conveniente a sólo criterio xx XXXXXXXX

resulte ser la

CARGAS Y

16.2. El resultado de la adjudicación será notificada fehacientemente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes, quienes podrán impugnar el acto de adjudicación dentro del plazo de TRES (3) días de notificados.

16.3. Estas impugnaciones deberán presentarse por escrito en la MESA DE ENTRADA XX

XXXXXXXX CARGAS Y

LOGÌSTICA S.A. y deberá adjuntar una

Garantía de

Impugnación equivalente al 1% (uno por ciento) del monto de la oferta en cuyo favor se

hubiere aconsejado adjudicar el contrato y serán resueltas en el plazo de CINCO (5) días. La

garantía de impugnación podrá ser ejecutada al primer requerimiento de

CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. de no proceder la impugnación.

BELGRANO

16.4. XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento de la orden de compra, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes.

ARTÍCULO 17º: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. exigirá a la firma del contrato y/o Orden de Compra al oferente adjudicado una garantía de cumplimiento de Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00).

ARTÍCULO 18°: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

El Certificado Fiscal para contratar expedido por AFIP deberá ser presentado al momento de la adjudicación, en forma previa a la firma de la orden de compra.-

ARTÍCULO 19º: PLAZOS Y LUGAR DE RESPUESTA

El adjudicatario deberá prestar los Servicio solicitados dentro de las 24 (veinticuatro) horas de haber recibido la orden de trabajo por parte de la persona que BCyL determine para tal fin, realizando los trabajos solicitados en el lugar que se indique.

Asimismo, el oferente deberá ofrecer un servicio xx Xxxxxxx 24x180, declarando un teléfono de contacto, contando el plazo de 24 horas desde el momento del llamado para comenzar con la asistencia por descarrilo.

ARTICULO 20º: FORMA DE PAGO Y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE REMITOS Y FACTURAS.

20.1. El pago será efectuado dentro de los treinta (30) días a partir de la f cha en que el

proveedor haya prestado el servicio, presentado la totalidad de la documentación solicitada por XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA, la factura correspondiente y que la Gerencia de Operaciones emita la conformidad de aceptación respectiva.

20.2. Las facturas deberán ser presentadas oportunamente en Mesa de Entrada sita en Avenida Santa Fe Nº 4636, 3º Xxxx, XX 0000 xx xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

ARTICULO 21°: DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS E INSTALACIONES:

EI Proveedor tomará todos los recaudos y precauciones necesarias a fin de ev tar daños a las instalaciones de BCyL, al personal que depende de él, a los de BCyL, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio. A tal efecto deberá acreditar la contratación de un seguro que

cubra dichas contingencias. No obstante ello, el resarcimiento de los perjuicios que se

produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Proveedor, quien responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas y/o bienes de BCyL y/o terceros; aunque dichos daños pudieran provenir de la acción de su personal y/o elementos instalados, y/o por causas

eventuales. BCyL podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Proveedor, el

importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a

formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas, y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

ARTICULO 22°: OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA.

El contratista está obligado a proveer en tiempo y forma los servicios objetos de la presente contratación.

ARTÍCULO 23º: SUBCONTRATACIÓN

El Contratista podrá encomendar a un tercero, en adelante

denominado

SUBCONTRATISTA, hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus obligaciones, de manera transitoria o permanente, siempre y cuando sea informado x Xxxxxxxx Cargas y Logística S.A. al momento de presentar su Oferta, conjuntamente con toda la documentación del Subcontratista donde se acrediten los requisitos solicitados a los Oferentes. En base a dicha documentación, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar dicha subcontratación.

El Contratista es el principal obligado ante Belgrano Cargas y Logística S.A. respecto de la ejecución global del contrato y el responsable de ejercer el debido control sobre los subcontratistas. Esta responsabilidad no podrá ser delegada en terceros.

El Contratista será el responsable de controlar y hacerle cumplir al Subcontratista todas las obligaciones y deberes que por la presente se ha obligado al Contratista, así como de todas las obligaciones emanadas del derecho del trabajo y los organismos de seguridad social conforme artículo 30º, Ley 20.744.y sus modificatorias. Cualquier incumplimiento, daño y perjuicio que

se hubiere originado por acción u omisión - ya sea con dolo o culpa - por parte del

Subcontratista hacia Belgrano Cargas y Logística S.A., será considerado al Contratista como responsable del mismo sin perjuicio del derecho que a éste le asista frente al Subcontratista.

ARTÍCULO 24º: INCUMPLIMIENTO - MULTAS

24.1 El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contenidas en la Orden de Compra a suscribir, Pliegos de Bases y Condiciones, Anexo I (Especificaciones

Técnicas) y Cronograma de Entrega presentado por el adjudicatario dará derecho x

XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. a rescindir el mismo de ple necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, siendo suficiente

o derecho sin al efecto, la

comunicación por medio de la cual XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. notifique

fehacientemente al mismo su voluntad de resolverlo. En consecuencia el Contratante

procederá en caso de ser necesario a la correspondiente ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

24.2 Sin perjuicio de lo establecido en el numeral precedente, frente al incumplimiento del

contratista a cualquiera de las obligaciones derivadas de este Pliego y de cualquiera de los

documentos contractuales BELGRANO CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. podrá optar por requerir su cumplimiento. En ese caso, XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. queda facultado para imponer al contratista una multa diaria equivalente al tres por ciento (3%) del precio total de la contratación, desde producida la notificación fehaciente hasta que se acredite el efectivo comienzo de las obligaciones emergentes del presente.

24.3. En ese último supuesto, XXXXXXXX CARGAS Y LOGÌSTICA S.A. constituirá en xxxx al contratista a través de un medio fehaciente. Las multas deberán abonarse de la misma

forma establecida en el presente Xxxxxx, o en la forma que XXXXXXXX LOGÌSTICA S.A. expresamente lo indique.

CARGAS Y

ARTICULO 25º: SEGUROS

La Contratista deberá cumplir todas las disposiciones que emanen de las autoridades nacionales, provinciales y municipales competentes, como asimismo las reglamentarias que BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. (BCyL) se reserva el derecho de exigir con relación a higiene y seguridad en el trabajo, brindando la protección adecuada y necesaria a los trabajadores, liberando a BCyL de todo acontecimiento y responsabilidad en estos aspectos y que puedan desprenderse de las actividades que el contratista desarrolle en los inmuebles de BCyL.

Asimismo, el Contratista deberá contar con las siguientes coberturas durante todo el período de la presente contratación y tiene la obligación de presentar las constancias de cobertura y pago correspondientes, manteniendo actualizada mensualmente dicha información, de acuerdo a lo indicado en el Anexo VI – Control de Terceros:

25.1 Seguro de Vida Obligatorio: para todo el personal afectado al servicio contratado, de acuerdo a Decreto N° 1567/74, sucesivas y modificatorias, adjuntando nómina del personal incluido en el seguro.

25.2 Seguro de Riesgos del Trabajo: La contratista deberá presentar copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) celebrado en el marco de La Ley de Riesgos de Trabajo N° 26.773, sucesivas y modificatorias, asimismo debiendo presentar toda la

nómina del personal incluido Licitación.

en el seguro, que será el afectado al objeto

de la presente

25.3 Seguro de Responsabilidad Civil: Antes de iniciar los trabajos, el contratista tiene la obligación de presentar póliza de seguro de responsabilidad civil, mediante la cual debe

contemplar responsabilidad civil respecto de terceros, daños a personas y/o bienes de

terceros, accidentes, hechos u actos en que participaran la Contratista ó sus dependientes como

consecuencia y/o en ocasión realizada.

de las tareas que desempeñare en razón de la contratación

Dicha póliza de seguro se emitirá por una suma total asegurada de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000) y deberá contener además la “Cláusula de Responsabilidad Civil Cruzada”.

Las pólizas de seguro contempladas en este Artículo deberán:

• Designar x XXXXXXXX CARGAS Y LOGISTICA S.A. como asegurado adicional o coasegurado;

• Incluir una cláusula en la que la Compañía de Seguros renuncia a subrogarse de los

derechos del contratista en contra o respecto xx XXXXXXXX CARGAS Y

LOGISTICA S.A., mediante la correspondiente “cláusula de no repetición¨;

• Incluir la indicación

de que XXXXXXXX CARGAS Y LOGISTICA S.A. será

notificada por escrito

con quince (15) días de anticipación por

parte de los

aseguradores de cualquier cancelación o cambio en la cobertura.

Para el caso que se produjeran daños de cualquier naturaleza, el Contratista deberá efectuar la

denuncia ante la compañía de Seguros y/o autoridad policial si correspondiera, dentro del

plazo fijado por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, y notificar x Xxxxxxxx Cargas y Logística S.A. de manera fehaciente y dentro de las 24 hs. de ocurrido el siniestro, remitiendo copia de la denuncia formulada ante la Compañía aseguradora.

El Contratista proporcionará, a solicitud xx XXXXXXXX CARGAS Y LOGISTICA S.A.,

prueba satisfactoria de los seguros exigidos bajo este artículo.

25.4 Seguro de Responsabilidad Civil de Automotor: El Adjudicatario deberá presentar póliza de responsabilidad Civil del automóvil afectado al servicio de “Adicional con chofer”, la cual deberá cubrir la responsabilidad civil por daños a bienes, lesiones y/o muerte de terceros, transportados y no transportados. El límite de la indemnización no será inferior a USD 350.000.- para automotores y pick up, y $ 1.000.000 para camiones.

25.5 Seguro de Técnico para Maquinaria: El Adjudicatario deberá presentar póliza de Seguro Técnico para cada equipo que sea utilizado para los trabajos solicitados.

ARTÍCULO 26°: GARANTIA DE INDEMNIDAD

Conjuntamente con su oferta, el Oferente deberá presentar una Garantía de Indemnidad conforme el

modelo obrante en la Sección

4- Anexo VII, la que deberá estar firmada por

el Presidente o

Representante Legal, respectivamente. En dicha Garantía de Indemnidad el Oferente deberá asumir su

total responsabilidad, comprometiéndose a mantener indemne x XXXXXXXX CARGAS Y

LOGÍSTICA S.A., sus representantes, Directores y empleados de cualquier reclamo, demanda, daño,

pérdida, gasto, acción, juicio u otros procedimientos ejercitados por terceras partes que surjan o

resulten, o que fueran atribuibles a cualquier acto u omisión de cualquier naturaleza por parte del

Proveedor y/o subcontratistas, en relación al servicio de seguridad objeto de la presente. Tal garantía

de indemnidad comprende pero no se limita, a cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial relacionado

con el riesgo de los equipos y/o, que se utilicen para la prestación de dichos servicios, así como también cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial de índole laboral que eventualmente realizara personal del Contratista, contra XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A. Dicha indemnidad se aplicará a todos los reclamos que resulten aún después de que el Proveedor haya finalizado con la prestación del servicio.

ARTÍCULO 27º: DOMICILIO – JURISDICCION

El Adjudicatario deberá constituir domicilio legal dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo y para toda divergencia relacionada con la presente licitación, las partes se someterán voluntariamente a la jurisdicción de los TRIBUNALES FEDERALES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder.

ARTÍCULO 28º: NORMATIVA VIGENTE

Todos los documentos que integran la presente Licitación serán considerados como

recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias entre los referidos documentos, regirá el siguiente orden de prelación:

• La Orden de Compra/ El Contrato emitida/suscripto por XXXXXXXX CARGAS Y LOGISTICA S.A.

• El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y

Circulares aclaratorias LOGISTICA S.A.

• El Pliego de Bases LOGISTICA S.A.

• La oferta presentada LOGISTICA S.A.

/modificatorias emitidas por XXXXXXXX y Condiciones Generales xx XXXXXXXX por el oferente adjudicado por XXXXXXXX

CARGAS Y CARGAS Y CARGAS Y

• El Código Civil y el Código de Comercio.

SECCION 2. DATOS DEL LLAMADO LICITACION PÚBLICA NACIONAL NRO. 29/2016.

“Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe”

Tipo de Licitación

DE ETAPA UNICA

Cronograma del llamado a licitación

• 01 y 04 de Julio de 2016 Publicidad de llamado a Licitación mediante la publicación de avisos en por lo menos dos periódicos de mayor circulación en el país.

• 01 y 04 de Xxxxx de 2016 Publicidad de llamado a Licitación mediante publicación en el Boletín Oficial de la Nación.

• A partir del 01 de Julio de 2016 Publicidad de llamado a Licitación en la página web xx Xxxxxxxx Cargas y Logística S.A.

• 20 de Julio de 2016, 11.00 hs. Cierre de presentación de Ofertas.

Fecha de Apertura y Lugar de Apertura

• 20 de Julio de 2016, 11.30hs

• Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 – Xxxx 0 x - (XX 0000) – Tel. Rot. (5411) 0000 0000 – Fax

• 0000 0000 – CABA

Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

Pesos Un Millon ($ 1.000.000,00)

Garantía de Contrato.

Pesos Dos Millones ($ 2.000.000,00).

SECCION 3. ANEXO I – ESPECIFICACIONES TECNICAS

RENGLON

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

DE MEDIDA

Cantidad

estimadas para LPN 29/2016

1.1

ALQUILER DE CAMIONETA 4x2 DOBLE CABINA PARA APOYO DEL PERSONAL XX XXXX. A cargo

del proveedor: chofer habilitado para transporte de pasajeros, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, VTV actualizada, seguros obligatorios

350

1.2

PERSONAL PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA.

A cargo del proveedor: viáticos, art, seguros obligatorios

100

1.3

ALQUILER DE CARRETON CON CHOFER PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA HASTA 30TN. A

cargo del proveedor: chofer habilitado, mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, seguros, art, VTV actualizada

5400

1.4

ALQUILER DE CAMION VOLCADOR DE 10m3

CON CHOFER. A cargo del proveedor: chofer habilitado, mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, seguros, art, VTV actualizada

600

1.5

ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE

ORUGAS TIPO CAT 320. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, mantenimiento correctivo y preventivo, combustible, art, seguros obligatorios, viáticos.

800

1.6

ALQUILER DE PALA CARGADORA FRONTAL

TIPO LG 933 CON CHOFER. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, seguros obligatorios, art.

167

1.7

ALQUILER DE RETROPALA CARGADORA TIPO XXXX XXXXX 310 CON CHOFER. A cargo del

proveedor: maquinista habilitado, mantenimiento correctivo y preventivo, combustible, art, seguros

obligatorios, viáticos.

500

1.8

TRASBORDO DE CEREAL MEDIANTE EL USO DE PERSONAL MAQUINARIAS VARIAS: TRACTOR, MONOTOLVA, CHIMANGO PRODUCTO DERRAME POR DESCARRILO

1500

1.9

ALQUILER XX XXXX DE 160 TON. CON

OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

1.10

ALQUILER XX XXXX DE 120 TON. CON

OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

100

1.11

ALQUILER XX XXXX DE 90 TON. CON

OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

1.12

ALQUILER XX XXXX DE 70 TON. CON

OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

1.13

ALQUILER XX XXXX DE 60 TON. CON

OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

1.14

PROVISION DE SUELO NO SELECCIONADO (TOSCA), APTO PARA RELLENO.

400

1.15

ALQUILER DE TOPADORA TIPO CAT D6 A

ORUGA CON OPERARIO. A cargo del proveedor: maquinista habilitado, combustible, mantenimiento preventivo y correctivo, art, seguros obligatorios, eslingas, grilletes, ganchos homologados.

1.16

ALQUILER DE CAMION CON BATEA CON

XXXXXX. A cargo del proveedor: chofer habilitado, mantenimiento preventivo y correctivo, combustible, seguros, art, VTV actualizada.

0000

Xxxxx xx Xxxxxxxxxx: 6 Meses.

Horas de Servicio: se certificaran la cantidad de horas reales de uso para cada incidente.

A cargo del prestador: según lo indicado en el Art° 6 de la Sección 1 del presente Pliego de Condiciones Particulares

Zona de prestación de servicio: el servicio se prestara en las PROVINCIAS XX XXXXXXX Y SANTA FE según necesidad operativa del personal que BCyL S.A. determine para tal fin.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

a. Los equipos con sus operadores deberán estar disponibles para efectuar los trabajos en la zona solicitada, durante el plazo establecido, dentro de las 24 horas de informado el siniestro, pudiendo desplazarse propios medios en la zona y/o con apoyo de transporte

carretón. Para tal fin el adjudicatario informara un número de teléfono y contacto, con guardia 24x180, contando el plazo de 24 horas desde el momento del llamado para comenzar con la asistencia por descarrilo

Ante la necesidad de intervenir con el equipo en días feriados (eventuales), el valor de la hora maquina no tendrá variación.

b. Las horas máquina son de efectivo servicio y por ninguna causa se computará dentro

de ellos, horas fuera de servicio o destinados a otras cuestiones (Transportes o

desplazamientos fuera de la zona de trabajo, etc.).

c. La Empresa BCyL S.A. no brindará alojamiento ni racionamiento

al personal de

operadores y/o auxiliares de las máquinas y equipos alquilados, como asimismo, no asume responsabilidades en cuanto a la seguridad de los equipos y todos los vinculados con el operador (ART, etc.).

d. La Empresa, debe disponer de Permiso de Tránsito, expedido por Vialidad Nacional y toda otra habilitación que corresponda.

e. El personal afectado a la tarea, debe disponer de seguro conforme Ley 24.556 y carnet habilitante para la operación de máquinas y equipos especiales.

SECCION 4 – ANEXO I -

CARTA DE PRESENTACIÓN LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 29/2016

De mi consideración:

Habiendo analizado los Documentos de La Licitación Pública Nacional Nº

29/2016, cuya

recepción se confirma por el presente, quienes suscriben esta carta ofrecemos prestar los

servicios, realizar los trabajos y proveer los materiales por los montos que han de establecerse conforme al Formulario de Cotización que se adjunta como Anexo VI al presente y que es parte integral de esta Oferta.

Si nuestra Oferta fuese aceptada nos comprometemos a cumplir Trabajos, Servicios y Provisión de Materiales según las Especificaciones Técnicas y según las necesidades que Belgrano Cargas y Logística S.A. precise en cada caso.

Acordamos regirnos por esta propuesta durante un período de 60 días desde la fecha límite fijada para la recepción de las Ofertas, la que resultará vinculante para quienes suscriben y podrá ser aceptada en cualquier momento antes del vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes reciban.

no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que

Fechado en este día / mes / del año

Firma y sello/aclaración (En su calidad de)

Debidamente autorizado/a, según surge del poder adjunto, a firmar la Oferta en nombre y representación de la empresa/institución:

ANEXO II: FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

APELLIDO: ..........................................................................................................................

NOMBRE: ..........................................................................................................................

D.N.I. /C.I. /L.E. /L.C. Nº: ..........................................................................................................................

DENOMINACION SOCIAL: ..........................................................................................................................

DOMICILIO: ..........................................................................................................................

EL OFERENTE DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 29/2016 ESTA INCURSO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR CON XXXXXXXX CARGAS Y

LOGÍSTICA S.A.,

Y/O DE

SUS ACCIONISTAS

(ADMINISTRACIÓN FERROVIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

SOCIEDAD DEL

ESTADO,

SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO) Y/O EL ESTADO NACIONAL Y/O SUS ENTES

DESCENTRALIZADOS (tachar lo que no corresponda)

EL QUE SUSCRIBE DON ................................................................................................

EN SU CARÁCTER DE ....................................................................................................

AFIRMA QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SON CORRECTOS Y QUE SE HAN CONFECCIONADO SIN OMITIR NI FALSEAR DATO ALGUNO QUE DEBA CONTENER, SIENDO FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD.

LUGAR Y FECHA

FIRMA

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUICIOS

EL OFERENTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA

NACIONAL 29/2016 MANTIENE DEUDAS, RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUICIOS COMO PARTE DEMANDADA CON EL ESTADO NACIONAL Y/O SUS ENTES DESCENTRALIZADOS Y/X XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., Y/O SUS ACCIONISTAS ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO, SOCIEDAD OPERADORA

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO Y

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS

SOCIEDAD DEL ESTADO

CORRESPONDA)

DE SER AFIRMATIVA LA

(TACHAR LO QUE NO

RESPUESTA INDICAR

FUERO, JUZGADO, N° DE EXPEDIENTE, ENTIDAD DEMANDANTE Y MONTO RECLAMADO.

..............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................

EL QUE SUSCRIBE DON...........................................................................................................................................

EN SU CARÁCTER DE..............................................................................................................................................

LUGAR Y FECHA

FIRMA

ANEXO IV

Formulario de Propuesta

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2016

FECHA DE APERTURA: 20/07/2016 HORA DE APERTURA: 11.30 HORAS

El que suscribe ................................................................................... Documento..................................

en nombre y representación de la Empresa............................................................................................

con domicilio legal en la

Calle..........................................................................

Nº.................

Localidad........................................................ Teléfono............................... E-mail...... ..........................

Nº de XXXX y con poder suficiente para obrar en su nombre, según xxxxxx

en poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, cotiza los siguientes precios:

RENGLON	ITEM	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad estimada para LPN 29/2016	Precio unitario en $ sin IVA	Precio total en $ sin IVA
1	1.1	ALQUILER DE CAMIONETA 4x2 DOBLE CABINA PARA APOYO DEL PERSONAL XX XXXX.	HS	350
	1.2	PERSONAL PARA TRABAJOS DE EMERGENCIA.	HS	100
	1.3	ALQUILER DE CARRETON CON CHOFER PARA TRANSPORTE DE MAQUINARIA HASTA 30TN.a	KM	5400
	1.4	ALQUILER DE CAMION VOLCADOR DE 10m3 CON CHOFER.	HS	600
	1.5	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS TIPO CAT 320.	HS	800
	1.6	ALQUILER DE PALA CARGADORA FRONTAL TIPO LG 933 CON CHOFER.	HS	167
	1.7	ALQUILER DE RETROPALA CARGADORA TIPO XXXX XXXXX 310 CON CHOFER	HS	500
	1.8	TRASBORDO DE CEREAL MEDIANTE EL USO DE PERSONAL MEQINARIAS VARIAS: TRACTOR, MONOTOLVA, CHIMANGO PRODUCTO DERRAME POR DESCARRILO	TN	1333
	1.9	ALQUILER XX XXXX DE 160 TON. CON OPERARIO.	HS	50
	1.10	ALQUILER XX XXXX DE 120 TON. CON OPERARIO.	HS	100

1.11	ALQUILER XX XXXX DE 90 TON. CON OPERARIO.	HS	70
1.12	ALQUILER XX XXXX DE 70 TON. CON OPERARIO.	HS	40
1.13	ALQUILER XX XXXX DE 60 TON. CON OPERARIO.	HS	40
1.14	PROVISION DE SUELO NO SELECCIONADO (TOSCA), APTO PARA RELLENO.	TN	400
1.15	ALQUILER DE TOPADORA TIPO CAT D6 A ORUGA CON OPERARIO.	HS	17
1.16	ALQUILER DE CAMION CON BATEA.	KM	2700
TOTAL LICITACION PUBLICA NACIONAL 29/2016

SON PESOS SIN IVA...........................................................................................

Plazo de validez de la oferta: SESENTA (60) DIAS

........................................................

Firma del oferente LUGAR Y FECHA............................................... ACLARACION DE FIRMA Y CARGO

ANEXO V DECLARACIÓN JURADA

PRESENTACIÓN ÚNICA

El que suscribe, ……………………………………… DNI en

nombre y representación de la empresa y con

poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, declara bajo juramento que se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores.

Asimismo, manifiesta, en el mismo carácter invocado, que la documentación requerida en el art. 13.1, punto a) capacidad legal (a.i hasta a.iv), b) capacidad financiera, solo punto 1) del presente Pliego de Condiciones Particulares, ha sido acompañada en oportunidad de

presentarse en la Licitación …..………. convocada por BELGRANO LOGÍSTICA S.A., encontrándose plenamente vigente y actualizada a la fecha.

CARGAS Y

FIRMA…………………………………….

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

XXXXX XX – REQUISITOS CONTROL DE TERCEROS

Documentación que deben presentar los proveedores y contratistas

Consideraciones Generales:

De acuerdo a la situación fiscal y previsional del Proveedor o Contratista, éste deberá entregar -durante todo el periodo que preste servicios- la documentación que le corresponda, tanto para ingresar a ejecutar los trabajos, obras o servicios descriptos en la Orden de Compra o Contrato, como para obtener el pago de los mismos, todo ello teniendo en cuenta lo siguiente:

• Enviar toda la documentación de cada mes, en forma completa, evitando hacerlo por partes.

• La documentación deber remitirse -sin intermediarios- al Área de Control de Terceros de lunes a viernes de 9 a 18 hs., a través de:

o Correo electrónico: xxxxxxx0@xxxx.xxx.xx , en formato PDF o JPG, (límite por envío de 2 megas)

o Correo Postal: Área de Control de Terceros - Xx. Xxxxx Xx Xx 0000 - 0xx. Xxxx, (X0000XXX) - Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx.

• La documentación enviada tiene que limitarse exclusivamente al personal que ingresa a los predios del Belgrano Cargas y Logística S.A.

• Informar por nota formal (membrete, fecha, firma y aclaración de un apoderado) en todo momento las altas o bajas de personal que se produzcan, acompañando las constancias respectivas.

• En el caso de existir subcontratación, el proveedor o contratista:

- Debe informar por nota formal la subcontratación.

- Debe presentar la documentación del subcontratista con los mismos alcances que se aplican al contratista (consultar al Área de Control xx Xxxxxxx por la documentación a

presentar si la situación jurídica y fiscal del subcontratista difiere de la el contratista).

- es el responsable de remitir al Área de Control de Terceros la documentación del subcontratista.

• El Área de Control de Terceros:

- cuenta con 5 (cinco) días hábiles para controlar la documentación, una vez recepcionada por este sector.

- solo se responsabiliza por la documentación solicitada.

- solo brinda información correspondiente a la documentación requerida para autorizaciones de ingreso y conformidad de pagos.

Sin perjuicio de la entrega de los requisitos que se describen a continuación para los distintos casos de personal en relación de dependencia, Belgrano Cargas y Logística S.A. se reserva el derecho de solicitar que el Proveedor o Contratista entregue al Área de Control de Terceros copia del Libro Especial (Art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo).

Documentación a presentar para ingresar a los predios:

• Declaración Jurada con el listado del personal, presentada en hoja membretada y en orden alfabético (Anexo I)

• Certificado de ART Logística S.A., con

de los empleados que prestarán servicio para Belgrano Cargas y Cláusula de NO REPETICIÓN a favor del asegurado y los

coasegurados (Anexo III), emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar.

Por única vez:

• Altas tempranas (se deberá enviar cada vez que ingrese nuevo personal y deberán tener “Fecha de impresión” vigente al momento de comenzar los trabajos contratados)

• Certificado de Seguro de Vida Obligatorio de los empleados que prestarán servicio para el Belgrano Cargas y Logística S.A., emitido entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar.

• Número de Cuenta Corriente Bancaria.

• Copia de la Constancia de Inscripción ante AFIP del subcontratista (en el caso que lo hubiere)

Presentar esta documentación con una anticipación de cinco (5) días hábiles, tanto al inicio de los trabajos, como al comienzo de cada mes -hasta que finalicen los trabajos contratados- (entre el día 27 del mes anterior al ingreso hasta el día 5 del mismo mes a autorizar).

El proveedor o contratista debe esperar a recibir la autorización por parte del Área de Control de Terceros para coordinar su ingreso.

A. Documentación a presentar para dar el conforme de documentación necesaria para el pago del trabajo o servicio:

Una vez realizados los trabajos o servicios, deberá presentar la siguiente documentación correspondiente al mes trabajado (entre el día 1° y el día 20 del mes posterior a la realización de los trabajos):

• Copia del Formulario N° 931 - AFIP, con el acuse de recibo y comprobante de pago.

• Copia de la nómina que surge del aplicativo SIJP (Resaltar sólo el personal afectado a la Orden de Compra o Contrato).

• Copia de los recibos xx xxxxxx del personal afectado a la Orden de Compra o Contrato, debidamente firmados por los empleados.

En caso de haber optado por un plan en “Mis Facilidades”, deberá presentar dicha documentación

(entre el día 1° y el día 20 del mes posterior a la realización de los trabajos):

• Copia de Formulario 1003–AFIP, detalle de “Plan de Pagos” con cuotas y vencimientos, detalle de “Obligaciones Regularizadas” (esta última debe ser enviada mensualmente, con su actualización de pagos).

El conforme de documentación para

pagos se liberará cuando esté TODA la documentación,

incluyendo la del

subcontratista (en el caso de que los hubiere).

Nota: Para todos los casos en que las fechas mencionadas no sean días hábiles, se debe considerar siguiente.

l primer día hábil

ANEXO I

Localidad, ## de Mes de 20##

Señores

Belgrano Cargas y Logística S.A. Xx. Xxxxx Xx 0000 0xx Xxxx

X0000XXX – Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx

Ref: Orden de Compra N° ####### - Descripción de la obra o servicio

DECLARO BAJO JURAMENTO, que el siguiente personal está bajo nuestra relación de dependencia y estará afectado a los trabajos descritos en la Orden de Compra de la referencia, en las instalaciones de Lugar a trabajar en UP / Provincia durante el mes de ## de 20##:

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL

FIRMA ACLARACIÓN

SELLO O CARGO EN LA EMPRESA

ANEXO II

ASEGURADO POR POLIZA: Belgrano Cargas y Logística S.A. CUIT N° 30-71410144-3

COASEGURADOS POR POLIZA: Ministerio de Transporte CUIT N° 30-71512720-9 y/o

Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF S.E.) CUIT N° 30-

71069599-3 y/o Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOF S.E.) CUIT N° 30-71068177-1 y/o Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.) CUIT N° 30-54670628-8 y/o contratistas y/o subcontratistas.

ANEXO VII CARTA DE INDEMNIDAD

El que suscribe,………………………………………………………………………..……….

DNI…………………………en nombre y representación de la empresa

……….……………………………………………….……., y con poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, asume su total responsabilidad, comprometiéndose a mantener indemne x XXXXXXXX CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., sus representantes, Directores y empleados de cualquier reclamo, demanda, daño, pérdida, gasto, acción, juicio u otros procedimientos ejercitados por terceras partes que surjan o resulten, o

que fueran atribuibles a cualquier acto u omisión de cualquier naturaleza por parte del

contratista y/o subcontratistas, en relación a la prestación del servicio objeto del presente. Tal garantía de indemnidad comprende pero no se limita, a cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial relacionado con el riesgo de los equipos y/o que se utilicen para la prestación de dichos servicios, así como también cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial de índole laboral

que eventualmente realizada

personal del contratista, contra XXXXXXXX

CARGAS Y

LOGÍSTICA S.A. y/o directores y/o gerentes y/o dependientes y/o accionistas. Dicha indemnidad se aplicará a todos los reclamos que resulten aún después de que el contratista haya finalizado con la prestación del servicio.

FIRMA…………………………………….

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE……………………………….

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 29/2016

ANEXO VIII

DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD

El que suscribe,…………………………………………….….. DNI ,

conoce que se encuentra obligado a no revelar, divulgar, difundir, facilitar o transmitir, bajo cualquier forma, a ninguna persona y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona, toda la información o cualquier acontecimiento que se relacione directa o indirectamente con el Servicio Integral de Asistencia por Descarrilos en las Provincias xx Xxxxxxx y Santa Fe.

Por lo tanto DECLARA BAJO JURAMENTO mantener estricta confidencialidad y

privacidad respecto de información, contenido, comunicación, hechos o cualquier acontecimiento que se relacione con los servicios referidos.

FIRMA…………………………………….

ACLARACIÓN……………………………

OFERENTE………………………………

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 29/2016

Document Metadata

Table of Contents

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 29/2016

Document Metadata