Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Objeto y Alcance . - 3 -
Descripción y Ejecución de los Trabajos . - 3 -
Responsable del Contrato de ENSA . - 4 -
Plazo de Ejecución de Obra . - 5 -
Forma de pago . - 5 -
Garantía . - 6 -
Limpieza de la Obra . - 6 -
Seguridad y Salud . - 7 -
Planes de Gestión Ambiental (PGA) y Vigilancia y Control Ambiental (PVCA) . - 8 -
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Objeto y Alcance
Constituye el Objeto del presente contrato de obra los trabajos de construcción del área de almacenaje de Generadores de Vapor (GGVV) y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Se ha proyectado una solera compatible con la futura ampliación de la nave existente. Para ello se ha definido una losa pilotada de 88 x 43 m. La mayor parte de la losa es de 1 m de espesor apoyada en pilotes distribuidos en cuadrícula de 4x4 m. Las zonas donde está prevista la cimentación de la futura nave se resuelven mediante losa de 60 cm xx xxxxx sin pilotes, de dimensiones 8.90x8.45 m, salvo el extremo, donde se deja una zona de 6.95x8.45 m. La conexión de las zonas xx xxxx de 0.6 m con las de 1 m se realiza a través del armado superior, que se dispone continuo a lo largo de ambos elementos lo que, junto con la no existencia de pilotes en esa zona, permitirá la retirada de estos tramos xx xxxx de menor canto y la posterior ejecución de la cimentación futura sin afectar al resto de la losa.
Descripción y Ejecución de los Trabajos
Los trabajos objeto del contrato del presente expediente se rige por lo establecido en los presentes pliegos, así como el Proyecto constructivo de WSP constituyendo parte integrante del contrato del “Área de almacenaje para generadores de vapor y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de Equipos Nucleares S. A. S.M.E.(ENSA)” de fecha 20 de julio de 2020
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Asimismo, regirán en el contrato la normativa general y específica que le sea de aplicación por razón de la naturaleza del objeto del contrato y sus actualizaciones posteriores, así como la normativa vigente tanto en materia de seguridad y salud, como en materia de Gestión Medioambiental.
Responsable del Contrato de ENSA
ENSA designará un Responsable del Contrato (en adelante RC ENSA), que representará a Equipos Nucleares, S.A. S.M.E. en todos los aspectos técnicos y administrativos relacionados con el contrato. Podrá apoyarse en un equipo técnico, que le asistirá y actuará en su nombre ante el Consultor por delegación.
El RC ENSA desempeñará las funciones inspectoras, administrativas y económicas de los trabajos, estableciendo los criterios y las líneas generales para su desarrollo, a fin de que sirvan de la mejor forma posible a los intereses y objetivos perseguidos por ENSA.
En particular establecerá:
̶ Los plazos para la ejecución de servicios que no estén definidos en este pliego, así como las fechas para la ejecución de trabajos que deban realizarse en días y horarios determinados por necesidades productivas de ENSA.
̶ Cualquier otra cuestión que, a su juicio, sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Plazo de Ejecución de Obra
Fecha de comienzo de los trabajos: Al día siguiente de la fecha de formalización del contrato.
Plazo de ejecución total: Se establece un plazo máximo de ejecución del contrato de SEIS MESES (6,0 meses) desde la fecha de la formalización del Contrato.
Forma de pago
La forma de pago se efectuará de acuerdo a los siguientes hitos de pago:
-1er Hito: 30% a la aceptación del pedido contra entrega de aval bancario a primera demanda por el mismo importe y duración hasta la entrega, recepción y aceptación de la obra en ENSA. Pago 30 días fecha factura.
-2º Hito: 60% del importe de adjudicación se hará mediante certificaciones mensuales de las partidas ejecutadas. Este tipo de certificaciones será considerado como pagos a cuenta. A los efectos del pago, el adjudicatario expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, por lo que los pagos parciales realizados con anterioridad tendrán el concepto de pagos a cuenta. Pago a 30 días fecha factura.
-3er Hito: Correspondiente al 10% restante del presupuesto de adjudicación, que se hará efectivo una vez se haya recibido la documentación relativa a todas las legalizaciones establecidas como necesarias para la puesta a disposición de la instalación o solera contra entrega de aval bancario ejecutable a primera demanda y duración hasta la finalización del periodo de garantía.
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Garantía
Se establece un periodo de garantía de DOS AÑOS, y su cómputo comenzará a partir de la fecha de la firma del Acta en que se tengan por recibida la obra.
Se procederá a la ampliación del plazo de la garantía, en los términos establecidos en el artículo 243.3 LCSP, en el caso de que el informe relativo al estado de las obras, que debe emitir el facultativo de las mismas, fuera no favorable y los defectos se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido.
Limpieza de la Obra
Durante este plazo de garantía, el contratista estará obligado a la protección y conservación tanto de las obras, como de las zonas y materiales situados en las inmediaciones de éstas, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares y según las instrucciones que reciba de la Dirección facultativa de la obra; respondiendo de los daños o deterioros que puedan producirse durante el referido plazo. Si descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra se ejecutará x xxxxx del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y transcurrido el periodo de garantía en su caso, se dictará acuerdo de devolución o cancelación de aquella. En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las obras ejecutadas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
El Contratista estará encargado de la retirada de escombros, basuras y residuos relacionados con su obra. Esta retirada de escombros se hará como mínimo una vez a la semana de forma que las obras estén permanentemente en estado satisfactorio de limpieza.
Una vez terminadas las obras, previamente a la Recepción de las mismas, el Contratista realizará una limpieza total de los emplazamientos, retirando escombros, basuras y todas las instalaciones provisionales utilizadas durante las obras, dejando el emplazamiento en condiciones satisfactorias, a juicio de la Dirección Facultativa. Igualmente repondrá a su cargo las aceras o elementos de la urbanización que hubiesen sido dañados por la realización de las obras.
Se entiende como condición para considerar la terminación total de las obras o cada una de sus fases, si las hubiere, que el Contratista haya retirado de las mismas todas sus instalaciones, enseres, materiales y maquinaria utilizada, así como los escombros, tierras, etc., hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el terreno.
Seguridad y Salud
En el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborables, será de aplicación el RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, que será de aplicación a este Contrato de Obras.
ENSA nombrará al Coordinador en materia de Seguridad y Salud. El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en el Estudio recogido en el Proyecto Constructivo, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho Plan, deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud designado por Ensa en fase de ejecución de la obra.
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
Será responsabilidad del contratista velar por el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas en su plan de seguridad y salud, tanto por parte de su personal como del personal perteneciente a las empresas que subcontrate para la realización de los trabajos objetos de esta licitación.
El contratista deberá disponer en obra, a tiempo completo, de una persona con formación básica en prevención de riesgos laborales según lo exigido en el convenio de la construcción en vigor. Esta persona será la encargada de la prevención de riesgos en la obra por parte del contratista. Además, el contratista pondrá a disposición un técnico de nivel superior en prevención de riesgos laborales perteneciente a su servicio de prevención con carácter de consulta, no presencial, por parte del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra designado por Xxxx.
Será responsabilidad del contratista mantener actualizada la documentación exigida por Ensa en materia de coordinación de actividades para su acceso a las instalaciones, tanto de su empresa como de las empresas que subcontrate para la realización de los trabajos objetos de esta licitación.
Planes de Gestión Ambiental (PGA) y Vigilancia y Control Ambiental (PVCA)
Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema definiendo el contenido del Plan de Gestión Ambiental (PGA) y un esquema definiendo el contenido del Plan de Vigilancia y Control Ambiental (PVCA)
Una vez adjudicado el Contrato, el Contratista redactará el PGA y el PVCA en el plazo máximo de siete (7) días desde la notificación de la adjudicación que deberá someterlos en dicho plazo a la consideración de la Dirección de la Obra para su aprobación.
Aprobados por la Dirección de la Obra, el PGA y el PVCA pasarán a incorporarse como documentos contractuales. No se procederá a la firma del Acta de replanteo sin contar con un Plan de Gestión Ambiental y Plan de Vigilancia y Control Medioambiental
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
aprobados por la Dirección de la Obra. Los mencionados planes, una vez aprobados por La Dirección de Obra, solo se podrán modificar con el consentimiento, por escrito, de la Dirección de Obra.
El Plan de Gestión Ambiental indicará las medidas de prevención y protección del medio ambiente durante la fase de ejecución de las obras, de acuerdo con:
• Las características técnicas del Proyecto.
• Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes y de aplicación en el ámbito comunitario, estatal, autonómico o local.
Para ello el contratista pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la minimización de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras:
• Identificación y Evaluación de los "aspectos medioambientales" significativos de la obra.
• Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles efectos medioambientales.
• Control de las operaciones relacionadas con estas prácticas.
• Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e implantación de las medidas correctoras oportunas.
El Plan de Vigilancia y Control Ambiental (PVCA) tiene como objetivos principales los siguientes:
• Informar a la Dirección de Obra sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método sistemático, lo más sencillo posible, para realizar la vigilancia ambiental de una forma eficaz.
EQUIPOS NUCLEARES S.A., S.M.E.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contrato de obra del área de almacenaje de GGVV y otros equipos de gran tonelaje en las instalaciones de ENSA, según el proyecto constructivo de WSP
• Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras propuestas, y en su defecto, determinar las causas de la desviación de los objetivos y establecer los mecanismos de diagnóstico y rectificación.
• Detectar posibles impactos no previstos y establecer las medidas adecuadas para reducirlos, compensarlos o eliminarlos.
• Comprobar que las acciones a desarrollar en el seguimiento ambiental, durante los procesos de ejecución de la obra, están vinculadas con el mayor grado de eficacia posible a aquellas actividades de prevención incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, para garantizar de este modo, el máximo nivel de protección a los trabajadores.
• Seleccionar indicadores ambientales fácilmente mensurables y representativos.
• Proporcionar resultados específicos de los valores reales de impacto ambiental alcanzado por los indicadores ambientales preseleccionados, respecto a los previstos.
• Describir el tipo de Informes, la frecuencia y periodo de su emisión, incluidas las evidencias de la correcta gestión de los aspectos ambientales.