TOIMITUKSET. 6.1 Xxxxx Xxxxx ole kirjallisesti muuta ilmoittanut, tavaroiden toimi- tusehtona on EXW, Myyjän tiloista, INCOTERMS 2020.
TOIMITUKSET. Toimitukset tapahtuvat jakelukumppanin tai logistiikkayrityksen yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Jos jakelukumppanin tai logistiikkayrityksen yleisten sopimusehtojen ja näiden yleisten sopimusehtojen välillä on toimituksia koskeva ristiriita, sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja.
TOIMITUKSET. 5.1 Osapuolet sopivat erikseen mistä Asiakas noutaa tavaran/tuotteen vai toimitetaanko se Asiakkaan kotiosoitteeseen vai johonkin toiseen paikkaan, kuten logistiikkatoimittajan jakelutoimipisteeseen. Kotitoimitusten osalta voi olla tavara-/tuotekohtaisia eroja, joista sovitaan Asiakkaan kanssa etukäteen. Mikäli Asiakas noutaa tavaran/tuotteen itse, Asiakkaan on noudettava tavara/tuote sovittuna noutopäivänä. Mikäli Asiakas on estynyt, Asiakkaan on ilmoitettava siitä välittömästi esteen havaittuaan Yritykselle – muuten Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus.
TOIMITUKSET. 5.1 Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu Xxxxxxxxxx toimitusehto on DAP Ostajan tuotantolaitos. Uusikaupunki (Incoterms 2020). Ostajan ilmoittama Tavaroiden vastaanottopäivä ja -aika ovat vain arvioita, eivätkä ne luo velvoitteita Ostajalle tai oikeuksia Myyjälle. Ostajalla on oikeus muuttaa ilmoitettuja Xxxxxxx vastaanottoaikoja. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjällä ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä Ostajalta sen perusteella, että Xxxxxxx vastaanotto on viivästynyt tai viivästyy arvioiduista vastaanottopäivästä ja/tai -ajasta. Milloin Osapuolet ovat erikseen kirjallisesti sopineet Tavaroiden toimitusajankohdasta, on tällainen toimitusaika Myyjää sitova ja Myyjä vastaa toimituksen viivästymisestä, milloin viivästys johtuu Myyjän puolella olevasta seikasta.
TOIMITUKSET. 4.1. Toimitusehdot tulkitaan toimituksen tapahtuessa voimassa olleiden INCOTERMS-ehtojen mukaisesti. Ellei toimitusehtoa ole sovittu, katsotaan toimituksen tapahtuvan ”vapaasti myyjän tehtaalla” (EX WORKS).
TOIMITUKSET. 3.1 Jos Toimittaja ei toimita Ostotilauksessa määriteltynä tai Osapuol- ten kirjallisesti sopimana toimitusaikana, Ostajalla on oikeus periä Toimittajalta sopimussakkona kaksi (2) prosenttia viivästyneen ti- lauksen arvosta kultakin alkavalta viivästysviikolta. Sopimussakko on korkeintaan kaksikymmentä (20) prosenttia tilauksen arvosta.
TOIMITUKSET. Koagulointikemikaalit toimitetaan sopimuskauden aikana osoitteella: Turun seudun puhdistamo Oy Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Xxxxxxxxx 0 20100 Turku Toimitusehto on: CIP Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, tilaajan varastoon toimitettuna. Incoterms 2010.
TOIMITUKSET. Tarjouksessa mainitut toimitusajankohdat ovat vain ohjeellisia, ja Myyjällä on oikeus tehdä osatoimituksia, elleivät osapuolet nimenomaisesti muuta sovi. Myyjän tulee parhaan kykynsä mukaan pyrkiä toimittamaan Tuotteet kyseisinä ajankohtina. Mikäli Myyjä ja Ostaja ovat kuitenkin nimenomaisesti myyntisopimuksessa sopineet, että aikataulu on oleellinen, Ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka määrä on 0,5 % laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Myyjän vastuu toimituksen viivästymisen tai ennenaikaisen toimituksen osalta on kuitenkin enintään 5 % toimitusten laskutusarvosta lukuun ottamatta mahdollisia muita vaatimuksia. Myyjä voi käyttää kaikkia todisteita osoittaakseen, että vahingot ovat Ostajan väittämiä vähäisempiä. Myyjä voi toimittaa Ostajalle Tuotteita siten, että määrätoleranssi voi vaihdella, Ostajan tilaamien määrien mukaan seuraavasti: (1) 50–99 kg: +/- 25 %; (2) 100–249 kg: +/- 15 %; (3) 250– 499 kg: +/- 10 %; (4) yli 500 kg: +/- 5 %. Jos edellä mainittuja määrätoleranssin raja-arvoja noudatetaan, Myyjän toimittaman määrän katsotaan olevan käytännössä Ostajan tilaama määrä.
TOIMITUKSET. 4.1 Ellei Sopimuksessa ole toisin sovittu, Xxxxxxxxxx toimitusehto on FCA Ostajan valitsema Myyjän toimipiste (Incoterms 2020).
TOIMITUKSET. Myyjä on velvollinen sopimaan materiaaliostosopimuksessa ilmoitetun Ostajan edustajan (Ostajan edustaja suoritukseen liittyen) kanssa tarkat toimitusajankohdat ja toimituserien sisällöt ennen toimitusten tekemistä. Jos toimitus ei ole Myyjästä johtuvasta syystä vastaanotettavissa purkauspaikalla sovittuna ajankohtana, Ostajalla on oikeus määrätä uusi toimituksen vastaanottoajankohta. Ostaja ei ole tällöin velvollinen korvaamaan Myyjälle uudesta toimituksen vastaanottoajankohdasta mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien kuljettajan odotusaikaa.