PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANAPITO / LIUKKAUDENTORJUNTA
PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANAPITO / LIUKKAUDENTORJUNTA
2022 – 2025 (2026)
URAKKAOHJELMA
Laatija: Alpo Anisimaa
SISÄLLYSLUETTELO
1. TIETOJA HANKKEESTA 4
1.1 Tilaaja 4
1.2 Tilaajan edustajat. 4
1.3 Talvihoitourakan kohde. 4
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4
2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste 4
2.2 Urakkasuhteet 5
3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5
3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 5
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt 5
3.1.1.1 Urakkahintaan sisällytettävät tehtävät 5
3.1.1.2 Liukkaudentorjunta tehtävät (sis. materiaalit) 8
3.1.1.3 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti 10
3.1.1.4 Tehtävien täsmennyksiä 11
3.1.2 Urakoitsijan kaluston vaatimukset 11
3.2 Sivuvelvollisuudet 12
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 12
3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet 12
3.4 Toimintatapa urakka-alueella 13
3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa 13
3.4.2 Työhön määrääminen 13
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 13
4.1 Tilaajan hankinnat 13
4.2 Urakka-alueen tukikohta 13
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 13
5.1 Sopimusasiakirjat 13
5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 14
6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 14
6.1 Sopimusaika 14
6.2 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet 14
6.3 Tehtäväkohtaiset sanktiot 14
7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 15
7.1 Urakoitsijan vakuudet 15
7.1.1 Työn sopimusajan vakuus 15
7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 15
7.2 Tilaajan vakuudet 15
7.3 Vakuutukset 15
7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle. 15
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 16
8.1 Urakkahinnan muodostuminen 16
8.2 Hintasidonnaisuudet 16
8.3 Muutos- ja lisätyöt 16
8.4 Urakkahinnan maksaminen 16
8.4.1 Ennakko 16
8.4.2 Maksuerät 16
8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 17
9. ORGANISAATIOT 17
9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat 17
9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat 17
10. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 18
10.1 Tarjouksen hylkääminen 18
10.2 Tarjouksen vertailuperusteet 18
11. TARJOUS 19
11.1 Tarjouksen muoto 19
11.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset 19
11.3 Tarjouksen voimassaoloaika 19
11.4 Xxxxxxxxxx tekeminen 20
11.5 Tarjousten avaus 20
11.6 Lisätiedot 20
12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 20
13. MUUT SOPIMUSASIAT ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 20
1. TIETOJA HANKKEESTA
1.1 Tilaaja
Perhon kunta / tekninen lautakunta. Katuosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO
1.2 Tilaajan edustajat
Tilaajan edustajana toimii tekninen johtaja Xxxx Xxxxxxxx. Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina ja valvojana kaavateiden, kiinteistöjen piha-, ulkoilu- ja urheilualueiden osalta toimii rakennustarkastaja Xxxx Xxxxx.
1.3 Talvihoitourakan kohde
Urakan kohteina ovat seuraavat työt:
Yksityisteiden, kaavateiden, kiinteistöjen piha-, ulkoilu-, urheilualueiden talvipuhtaanpidon ja/tai liukkaudentorjunnan suorittaminen seuraavalle 3-vuotiskaudelle ja mahdolliselle yhden vuoden optiokaudelle.
Puhtaana pidettävät alueet on jaettu 8 aurausalueeseen ja 2 liukkaudentorjunta-alueeseen.
Urakan kohteena olevat alueet on esitetty, rajattu työalueluetteloissa ja kartoissa.
Urakoitsija voi jättää tarjouksen mihin tahansa tarjouspyynnön kohteena olevaan aurausalueeseen (1-8) ja/tai liukkaudentorjunta-alueeseen (9-
10).
2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste
Urakkamuotona on yksikköhintaurakka. jossa urakoitsija toimii
päätoteuttajana alueellaan.
Maksuperusteena on teiden aurauksessa, polanteen poistossa urakkasopimuksen perusteella määräytyvä yksikköhinta €/km/kerta, yleisten alueiden osalta aurauskertataksaa €/kerta käyttäen ja liukkaudentorjunnassa on hiekoituskertataksa €/km/hiekoituskerta.
Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella.
2.2 Urakkasuhteet
Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. Puhtaanapitourakka ja liukkaudentorjuntaurakka ovat rinnakkaisia urakoita. Mikäli teitä auraa eri urakoitsija kuin liukkaudentorjuntaa suorittava urakoitsija, vastaa liukkaudentorjuntaa suorittava urakoitsija töiden yhteensovittamisesti.
3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
3.1 Pääsuoritusvelvollisuus
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt
Urakka käsittää työkohdeluetteloihin merkittyjen yksityisteiden, kaavateiden, kiinteistöjen piha-, ulkoilu-, urheilualueiden talviaurauksen ja/tai liukkauden torjunnan suorittamisen jäljempänä esitetyn mukaisesti.
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä tarjouksessa esitetyillä yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla.
Xxxxxxx pidättää itselleen oikeuden muuttaa urakan laajuutta. Tällöin muutokset käsitellään kuten muutkin määrämuutokset.
Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakka- alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan.
3.1.1.1 Urakkahintaan sisällytettävät tehtävät
1. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus ja pinnan tasaus (polanteen poisto)
Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset on määritelty seuraavissa tehtäväkohtaisissa taulukoissa. Ajoradoista työkohdeluetteloissa kaavatieksi merkityt kuuluvat kunnossapitoluokkaan l ja yksityistiet kunnossapitoluokkaan II. Kevyen liikenteen väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan A.
Auraus, ajoradat
Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen, auraustyö ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti ja toimenpideaika on taulukon 3 mukainen.
Taulukko 1: Kadulla, tiellä tai pihoilla hyväksyttävä lumen ja sohjon määrä
Kunnossapitoluokka | Kadun tai tien kunnon alaraja |
l II | Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm, sohjoa keskimäärin 4 cm. Kuivaa irtolunta keskimäärin 6 cm, sohjoa keskimäärin 5 cm. |
Taulukko 2: Töiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Aur | auksaenloittamisajankohta |
l II | Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi. Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan 1 jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi kunnossapitoluokan 1 jälkeen. Yksityistiet aurataan pääsääntöisesti kantatien aurauksen jälkeen. |
Taulukko 3: Toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Aur | auksteonimenpideaika |
l II | Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 8.00 mennessä. |
– Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.
– Ajoratoja aurataan puhdistusaurauksena lumen määrästä riippumatta, jos irtolumi haittaa huomattavasti liikennettä tai jos liukkauden torjunta edellyttää irtolumen poistoa.
– Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta riippumatta.
– Sään pakastuessa on sohjo poistettava kunnossapito luokan mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman pian ennen jäätymistä.
– Ajoradan tulee hoitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa.
– Huomioitava lämmitystolppien, postilaatikkojen yms sijoitus (särkymisvaara).
Auraus, kevyenliikenteen väylät
Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 4 mukainen, auraustyö ajoitetaan taulukon 5 mukaisesti ja toimenpideaika on taulukon 6 mukainen.
Taulukko 4: Kevyenliikenteen väylillä hyväksyttävä lumen ja sohjon määrä
Kunnossapitoluokka | Väylän kunnon alaraja |
A | Kuivaa irtolunta keskimäärin 5 cm, sohjoa keskimäärin 4 cm. |
Taulukko 5: Töiden ajoittaminen
Kunnossapitoluokka Aur | auksaelnoittamisajankohta |
A | Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi. |
Taulukko 6: Toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Aur | auksteonimenpideaika |
A | Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. |
– Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa.
– Kevyen liikenteen väyliä aurataan puhdistusaurauksena lumen määrästä riippumatta, jos irtolumesta on haittaa kevyelle liikenteelle tai jos liukkauden torjunta edellyttää irtolumen poistoa.
– Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta riippumatta.
– Sään pakastuessa on sohjo poistettava kunnossapito luokan mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman pian ennen jäätymistä.
– Kevyen liikenteen väylän tulee hoitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) liikennöitävässä kunnossa.
Pinnan tasaus ja polanteen poisto
Työhön ryhdytään, kun polanteeseen on muodostunut urasyvyys tai
ekpuäntnaosasissaupuitsoluoki ttain on taulukon 7 mukainen.
Taulukko 7: Hyväksyttävä urasyvyys tai epätasaisuus
Kunnossapitoluokka | Kadun tai tien kunnon alaraja |
l tai A II | Maksimi ura syvyys tai epätasaisuus 5 cm Maksimi ura syvyys tai epätasaisuus 6 cm |
– Pinnan tasaus (polanteen poisto) tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä.
2. Kiinteistön pihojen auraus
Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset ovat seuraavat:
A. Auraus, kiinteistöjen pihat
– Työhön ryhdytään, kun lumen määrä kiinteistöjen pihoilla on 6 cm.
– Auraus on tehtävä siten, että lumi kerätään sovittuihin kohtiin tai paikkoihin, joissa haitta kinoksista on vähäisin ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa.
– Kiinteistöjen pihat on puhdistettava lumesta kaikkina aamuina klo 7.30 mennessä.
B. Sohjon poisto, kiinteistöjen pihat
– Sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus on keskimäärin 5 cm.
3. Lumen lähisiirto
Tehtävä sisältää lumen lähisiirron tarvittaessa näkemäalueilta, suojateiden läheisyydestä ja piha-alueilta.
Työhön ryhdytään aina vain tilaajan erillisen työmääräyksen mukaisesti.
3.1.1.2 Liukkaudentorjunta tehtävät (sis. materiaalit)
1. Ajoratojen ja kevyenliikenteen väylien liukkaudentorjunta Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset on määritelty seuraavissa tehtäväkohtaisissa taulukoissa. Ajoradoista luetteloissa kaavatieksi merkityt kuuluvat kunnossapitoluokkaan I ja
yksityistiet kunnossapitoluokkaan II. Kevyenliikenteen väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan A.
Liukkaudentorjunta, ajoradat
Työhön ryhdytään, kun säätilan muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade.
Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan taulukon 8 mukaisesti ja töiden toimenpideaika on taulukon 9 mukainen.
Taulukko 8: Liukkaudentorjunnan aloituksen ajoitus
Kunnossapitoluokka Xxxx | kaudentorjunnaalnoitus |
I II | Liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään ennen seuraavia liikenteen huipputunteja. Liikenteen kannalta hankalimmat paikat pyritään käsittelemään ennen seuraavia liikenteen huipputunteja kunnossapitoluokan l jälkeen. |
Taulukko 9: Toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Xxxx | kaudent orjunnan toimenpideaika |
l II | Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä. Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 10.00 mennessä. |
– Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.
– Liukkaudentorjuntaa ei yleensä suoriteta lumisateen aikana
– I ja II kunnossapitoluokissa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat) ajoradan osat.
– Vain erittäin liukkaiden kelien vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely.
– Jäisellä kelillä tarvittaessa myös muilta osin.
– Suojateiden liukkauden torjunta tehdään kevyen liikenteen väylän liukkaudentorjunta vaatimuksen mukaisesti.
Liukkauden torjunta, kevyen liikenteen väylät, pihat, suojatiet Työhön ryhdytään, kun säätilan muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean pinnan jäätyminen (musta jää), jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylälle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan taulukon 10 mukaisesti ja töiden toimenpideaika on taulukon 11 mukainen.
Taulukko 10: Liukkaudentorjunnan aloituksen ajoitus
Kunnossapitoluokka Xxxx | kaudentorjunnaalnoitus |
A Pihat | Päivisin työt aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkauden torjunta pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä. Työt aloitetaan A kunnossapitoluokan jälkeen ja pyritään tekemään normaalina työaikana. |
Taulukko 11: Toimenpideaika
Kunnossapitoluokka Xxxx | kaudent orjunnan toimenpideaika |
A Pihat | Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä. Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 12.00 mennessä. |
– Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa.
– A kunnossapitoluokassa käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin, linja- autopysäkkeihin, portaisiin ja pihojen kulkuväyliin.
– Kevyenliikenteen väyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentorjunnan yhteydessä.
– Piha-alueilla käsitellään yleensä vain kulkuväylät. Koko piha-alueiden liukkaudentorjunta tehdään vain tilaajan erillisestä työmääräyksestä.
3.1.1.3 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti
Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen eikä annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla
oikeus tehdä tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena.
3.1.1.4 Tehtävien täsmennyksiä
Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien tekeminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan.
Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle / valvojalle urakka-alueella havaitsemansa katu- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet.
Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensiti- lassa tilaajan edustajalle.
3.1.2 Urakoitsijan kaluston vaatimukset
Urakoitsijalla on oltava käytössään urakkaan sisältyviin tehtäviin hyvin soveltuva kuorma-auto tai traktorikalusto. Kaluston tulee täyttää ainakin seuraavat ominaisuudet:
Kuorma-autokalusto
Autossa tulee olla alus terä polanteen poistoa ja pinnan karhennusta varten. Alusterää on auraustehtävissä pääsääntöisesti käytettävä.
Alusterä tulee varustaa olosuhteiden mukaisesti joko kampa- tai verkkoterällä. Myös tappiterän käyttö on mahdollinen. Lisäksi kuorma- auto tulee varustaa kääntyvällä, katujen auraukseen sopivalla etuauralla.
Muu lumityökalusto
Koneen tulee olla tehtävään kooltaan, tehoiltaan, varustuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hyvin soveltuva 4-vetotraktori tai pyöräkuormaaja. Kone tulee varustaa kääntyvällä ja heittäväsiipisellä auralla, jossa kevyen liikenteen väylän aurauksessa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusvarustukseen kuuluvalla lisälaitteella. Lisäksi urakoitsijalla tulee olla koneeseen lumikauha, jonka tilavuus on vähintään 1,8 m3 ja lumilinko. Polanteen poistossa käytettävä lumityökalusto on varustettava vastaavalla alusterävarustuksella kuin kuorma-auto tai muulla sopivalla lumityökalustolla.
Hiekoituskalusto
Traktorin tai kuorma-auton tulee olla tehtävään kooltaan, tehoiltaan, varustuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hyvin soveltuva, jolla työalueluettelon mukaisten kohteiden liukkaudentorjuntamateriaalin levittäminen voidaan suorittaa tehokkaasti ja taloudellisesti.
3.2 Sivuvelvollisuudet
3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
Ennen sopimuksen allekirjoitusta urakoitsijan on toimitettava tilaajalle:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Keskeisiä työehtoja ovat mm. työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkan ja sen osien määräytyminen, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika;
Todistuksina yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään myös Rakentamisen laatu RALA ry:n tai muu vastaava, pätevä todistus. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Sopimuskauden aikana urakoitsijan on toimitettava tilaajalle edellä tarkoitetut todistukset 12 kk välein.
Tilaajan erikseen vaatiessa urakoitsijan on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm että:
– Kaluston liikenne- ym. luvat ja asiakirjat ovat kunnossa
– Kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa
– Ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa.
3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet
Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.
3.4 Toimintatapa urakka-alueella
3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa
Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvostonasetuksen rakennustyön työturvallisuus mukaisesti.
Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.
Urakoitsijan tulee itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman mukaisesti.
3.4.2 Työhön määrääminen
Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin.
Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita.
4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
4.1 Tilaajan hankinnat
Aurausviitat kaavateille asentaa Tilaaja ja yksityisteille tiekunta tai pihatien omistaja.
4.2 Urakka-alueen tukikohta
Tilaaja ei järjestä tukikohta-aluetta, vaan urakoitsijan tulee kustannuksellaan hankkia tarkoituksenmukainen tukikohta-alue.
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT
5.1 Sopimusasiakirjat
Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava:
a) urakkasopimus;
b) alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003;
c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset;
d) urakkaohjelma;
e) Tilaajan turvallisuussäännöt 29.8.2022;
f) tarjous;
g) työkohdeluettelo, – kartta;
5.2 Määrälaskenta
Xxxxxxx on määritellyt katujen aurauspituudet. Määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Muuta määrälaskentaa tilaaja ei ole suorittanut.
5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus
Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Hankinta- asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia.
6. TYÖN SOPIMUSSAIKA
6.1 Sopimusaika
Sopimusaika on 31.10.2022 – 31.5.2025 (optio1.6.2025 - 31.5.2026)
6.2 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet
Urakalle ei aseteta välitavoitteita.
6.3 Tehtäväkohtaiset sanktiot
Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan 3.1.1.3 mukaan.
Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti:
Poikkeamatoeknesritma mäin | en | inen kerta | seuraavat kerrat |
puutteellinen työsuoritus | huomautus | 100 € | 200 € |
tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) | huomautus | 100 € | 200 € |
tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) | huo€mautus 200 | urakoitsijan edustajan vaihto | |
työturvallisuuspuute | huomautus | 100 € | 200 € |
Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.
7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
7.1 Urakoitsijan vakuudet
7.1.1 Työn sopimusajan vakuus
Urakkaan sisältyvillä tehtäville ei aseteta työnaikaista vakuutta.
7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus
Urakkaan sisältyvillä tehtävillä ei ole takuuaikaa, eikä vakuutta
vaadita.
7.2 Tilaajan vakuudet
Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta.
7.3 Vakuutukset
Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne.
7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle
Tapauksissa, joissa kunta saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade.
Oikeus korvausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa.
8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS
8.1 Urakkahinnan muodostuminen
Urakkahinta on yksikköhintaan sisältyvien töiden osalta urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton yksikköhinta määräytyvä yksikköhinta €/km/kerta, muiden yleisten alueiden osalta aurauskertataksaa €/kerta käyttäen, sekä liukkaudentorjuntaan sisältyvien töiden osalta urakoitsijan tarjouksessaan antama ar- vonlisäveroton yksikköhinta €/km/kerta.
8.2 Hintasidonnaisuudet
Yksikköhinnat sidotaan Maanrakennuskustannusindeksin osaindeksiin 20 teiden ylläpito 06/2022 indeksilukuun 113,01. Urakoitsijan tulee laskuttaa toteutuneet toimenpiteet kuukausittain ja niiden toteutunut laskutus tarkastetaan indeksillä seuraavan kuukauden laskutuksen yhteydessä. Indeksikorjaus lasketaan siten, että kuukauden laskutettu summa jaetaan tarjouksen indeksiluvulla ja kerrotaan laskutetun kuukauden indeksiluvulla ja tulosta vähennetään aiemmin laskutettu summa.
𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠
𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑘𝑜𝑟𝑗𝑎𝑢𝑠 = (
113,01 ∗ 𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑖𝑙𝑢𝑘𝑢) — 𝑘𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠
Urakkahintaan eivät vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät.
8.3 Muutos- ja lisätyöt
Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta.
Alueisiin tehdyt muutokset huomioidaan laskutuksessa heti muutoksen jälkeen sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla.
Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse.
8.4 Urakkahinnan maksaminen
8.4.1 Ennakko
Ennakkomaksua ei suoriteta.
8.4.2 Maksuerät
mMuoadkossuteurväatt kalenterikuukausittain.
8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko
Sähköinen laskutusosoite:
OVT-tunnus: 003701814647
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029
Laskut osoitetaan: Perhon kunta
20 PL
Perho 69951
Tilaaja: TeknLinaeunt akunta / Alpo Anisimaa Merkki: Pihojen ja teiden talvipuhtaanapito /
liukkaudentorjunta
Aurausalue: Nro
Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Laskusta tulee ilmetä auraajan nimi, auratut tiet, alueet ja aurausajankohtapäivämäärät sekä lumen- tai sohjonmäärä tai hiekoittajan nimi, hiekoitetut tiet / alueet ja hiekoituspäivämäärät. Lisäksi laskussa tulee erotella edellisen kuukauden indeksikorjaus laskenta perusteineen (laskutettu summa ja vastaava indeksiluku) Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisävero prosentteina sekä euroina.
Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset.
9. ORGANISAATIOT
9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat
Tilaajan edustajat on esitetty kohdassa 1.2.
9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat
Uedruasktoaijtas/itjyaönnjoht aja on esitetty tarjouksessa.
Ammattitaitoa vaativissa työvaiheissa ja työnosissa on urakoitsija velvollinen käyttämään alansa hallitsevaa ammattitaitoista työvoimaa.
10. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET
10.1 Tarjouksen hylkääminen
Rakennpuiitdtsäaetjtaläleäen oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun.
Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja.
Tarjous hylätään myös siinä tapauksessa, että urakkaohjelman kohdassa
3.2.1 mainitut yhteiskunnalliset velvoitteet ovat täyttämättä. Urakoitsija suljetaan tarjouskilpailusta lain julkisista hankinnoista (348/2007) 53 §:n mukaisissa tapauksissa.
Urakoitsijoiden taloudellisten resurssien tulee olla riittävät hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli ne eivät ole riittävät, tarjous voidaan hylätä seuraavin perustein:
• Urakoitsija on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu ns. velkajärjestely.
• Vireillä on urakoitsijaa koskeva konkurssi- tai velkajärjestelymenettely , velkasaneerausohjelman
vahvistamismenteatitely hakemus yhtiön purkamiseksi.
• Urakoitsija on päätetty asettaa selvitystilaan.
• Urakoitsija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä
ammahtatirnjosaittamliiisteen tyvästä lainvastaisesta teosta.
• Urakoitsija on toiminta harjoittamisessa syyllistynyt.
vakavaan virheeseen, jonka tilaaja voi tarvittaessa näyttää toteen.
• Urakoitsija on lyönyt laimin verojen ja sosiaalimaksujen suorittamisen.
• Urakoitsija on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamtiasrejeonu,ksessaan.
• Jos tarjous myöhästyy asetetusta jättöajasta, se palautetaan tarjouksen tekijälle avaamattomana.
10.2 Tarjouksen vertailuperusteet
Xxxxxxxxxx tekijällä on oltava riittävä tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys sekä laaduntuottokyky urakan suorittamiseksi.
Urakkatarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin kokonaisuus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden vertailla kaikkia 10:ta auraus/liukkaudentorjunta aluetta siten, että alueiden vertailuhinnat yhteenlaskettuna muodostuu tilaajalle hinnaltaan edullisimmaksi ottaen huomioon myös sen, että jokaiselle alueelle saadaan töiden suorittaja. Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.
11. TARJOUS
11.1 Tarjouksen muoto
Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiak irjojen mukainen ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt, liitteet ja selvitykset.
Tarjous on tehtävä tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle. Tarjottavalle alueelle tulee antaa kaikki pyydetyt yksikköhinnat.
Ilmoitetun yksikköhinnan tulee sisältää kaikki urakoitsijan hankinnat ja työsuoritukset täysin valmiiksi tehtynä.
11.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset
Urakoitsijan tulee toimittaa seuraavat todistukset viimeistään ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista:
1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2) kaupparekisteriote;
3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty;
4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä
5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys
veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltä vaaditaan. Määräys tästä onsisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.
Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.
11.3 Tarjouksen voimassaoloaika
Tarjouksen tulee olla voimassa yksi kuukausi sisäänjättöpäivästä.
11.4 Xxxxxxxxxx tekeminen
Tullakseen käsitellyksi tarjoukset on toimitettava xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx palveluun sähköisesti.
Tarjoukset on jätettävä viimeistään 3.10.2022 klo 12.00.
11.5 Tarjousten avaus
3.10.2022 klo 12:15. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Tilaaja ilmoittaa hankintapäätöksestä 5.10.2022 tarjouksen jättäneille.
11.6 Lisätiedot
Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 12.9.2022 klo 12.
Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee kirjallisesti 13.9.2022 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx palveluun. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Alpo Anisimaa xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx tai 0400 510 706 tai rakennustarkastaja Xxxx
Xxxxx 040 848 8243.
12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Kokkolan käräjäoikeudessa.
13. MUUT SOPIMUSASIAT ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Xxxxxxx pidättää itsellään oikeuden ilmoitta lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnan.
Perhossa 30.8.2022
Xxxx Xxxxxxxx tekninen johtaja