CONTRAT D'ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS
CONTRAT D'ARCHITECTE POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS
PARTIE 1 : CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
Références :
PREAMBULE
Le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent "Cahier des Clauses Particulières pour travaux sur existants" et par le "Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants" de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles
commencent respectivement par les lettres "P" et "G" sont complémentaires et indissociables.
P 1 PARTIES CONTRACTANTES
Le Maître d'ouvrage :
contractant personnellement,
dûment habilité(e)
Télécopie
n° RCS
❑ M/Mme
❑ La société
Représentée par En qualité de Adresse
Téléphone
L'architecte :
❑ M/Mme
❑ La société
contractant personnellement,
n° RCS
Représentée par
En qualité de
Inscrit(e) au tableau régional de l'ordre des architectes de
Adresse
dûment habilité(e)
sous le numéro
Télécopie
Téléphone
P 2 DESIGNATION DE L'OPERATION
Dénomination de l'opération
Adresse
Références cadastrales Surface foncière Destination actuelle Autres informations
m2 Surface de plancher existante
m2 Nombre de niveaux existants
P 3 DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OPERATION
Le maître d'ouvrage envisage :
❑ la rénovation
❑ la restauration
❑ la réhabilitation
❑ la restructuration
❑ la transformation d'un ouvrage à usage de
dont la réalisation est prévue en
❑ la reconstruction partielle ou totale
tranches de travaux.
❑ l'extension
Estimation de la surface :
❑ à rénover/restaurer/réhabiliter
m2 (*)
comprenant
❑ à construire/transformer, etc.
m2 (*)
❑ Cocher cette case si cette description fait l'objet d'un programme annexé aux présentes.
Les pièces et renseignements à fournir par le maître d'ouvrage sont mentionnés à l'article G 2.1.5 du CCG.
(*)
Les surfaces sont exprimées en : ❑ Surface utile
❑ SHOB
❑ SHON
❑ Surface habitable
ORDRE DES ARCHITECTES - Contrat d'architecte pour travaux sur existants - Cahier des Clauses Particulières - 01/06/2004 - page 1/8
P 4
ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
P 4.1 - MONTANT DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
Au jour de la signature du contrat :
❑ Le maître d'ouvrage n'a pas défini l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération.
❑ Le maître d'ouvrage dispose d'une enveloppe financière prévisionnelle de € TTC.
5,50%
19,60%
P 4.2 - DECOMPOSITION DE L'ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
Etant entendu que le taux normal de TVA est de
❖ TRAVAUX
et que le taux réduit de TVA est de
Travaux relevant du taux normal de TVA | Travaux relevant du taux réduit de TVA | |||||||
Démolition | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Bâtiment | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Décoration / Agencement | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Reprise sur existants | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Voirie et réseaux divers | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Branchements EDF, GDF, Tél., E.U/E.V., etc. | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Autres | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Imprévus | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Soit évaluation sommaire des travaux | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC |
Total | 0,00 | € TTC | ||||||
%
%
Clés de répartition des travaux en fonction des taux de TVA
❖ HONORAIRES ET FRAIS DE L'ARCHITECTE (selon les honoraires et frais définis au chapitre P 5)
Prestations relevant du taux normal de TVA | Prestations relevant du taux réduit de TVA | |||||||
Phase 1 Relevés/Diagnostics | € HT | € TTC | € HT | € TTC | ||||
Phase 2 Etudes préliminaires | € HT | € TTC | € HT | € TTC | ||||
Phase 3 Conception et direction des travaux | € HT | € TTC | € HT | € TTC | ||||
Missions complémentaires | € HT | € TTC | € HT | € TTC | ||||
Frais directs | € HT | € TTC | € HT | € TTC | ||||
Soit évaluation sommaire des honoraires et frais | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC |
Total | 0,00 | € TTC | ||||||
❖ AUTRES DEPENSES
❑ L'architecte n'est pas en mesure de définir poste par poste l'évaluation sommaire des autres dépenses.
❑ L'évaluation sommaire globale des autres dépenses déterminée par l'architecte s'élève à
❑ L'évaluation sommaire des autres dépenses se répartit comme suit :
€ TTC.
Dépenses relevant du taux normal de TVA | Dépenses relevant du taux réduit de TVA | |||||||
Géomètre | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Référé préventif (huissier, etc.) | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Bureaux d'études techniques | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Diagnostics techniques | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Etudes de sol | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Coordonnateur SPS | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Mission SSI | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Contrôleur technique | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Coordinateur de travaux (OPC) | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Taxes de permis de construire | € TTC | |||||||
Assurance dommages-ouvrage | € TTC | |||||||
Autres assurances | € TTC | |||||||
€ HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | |||
€ HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | |||
€ HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | |||
Imprévus | € HT | 0,00 | € TTC | € HT | 0,00 | € TTC | ||
Soit évaluation sommaire des autres dépenses | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC |
Total | 0,00 | € TTC | ||||||
Soit évaluation sommaire du coût de l'opération au jour de la signature du contrat | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC | 0,00 | € HT | 0,00 | € TTC |
Total | 0,00 | € TTC | ||||||
P 5
MISSION DE L'ARCHITECTE ET REMUNERATION
Par le présent contrat, l'architecte est chargé par le maître d'ouvrage de la mission de maîtrise d'œuvre comprenant les éléments précisés au présent chapitre et faisant l'objet d'une rémunération dont le ou les modes sont définis aux articles suivants :
P 5.1 - REMUNERATION "AU TEMPS A PASSER"
P 5.1.1 - Mission normale
Selon le prix horaire de
€ HT.
ELEMENTS DE MISSION cocher les prestations confiées ("x") | Temps estimé (heures) | Honoraires (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | ||||
PHASE 1 - RELEVES / DIAGNOSTICS | |||||||
Relevés / Etat des lieux | |||||||
Démarches pour accéder aux locaux | € | ||||||
Vérification des documents graphiques fournis par le maître d'ouvrage | € | ||||||
Relevé des ouvrages existants | € | ||||||
Relevé des héberges | € | ||||||
Relevé des désordres préexistants | € | ||||||
Mission d'expertise technique | € | ||||||
Représentation graphique des ouvrages existants : | |||||||
sur support papier | € | ||||||
sur support informatique au format | € | ||||||
Etablissement du dossier photographique | € | ||||||
Rapport de synthèse | € | ||||||
Autres relevés : | |||||||
€ | |||||||
€ | |||||||
Sous-Total Relevés | 0,0 | 0,00 | € HT | ||||
Diagnostics techniques et architecturaux | |||||||
Recherche historique | € | ||||||
Règles et contraintes, publiques et privées, applicables au projet : | |||||||
Recherche et collecte d'informations | € | ||||||
Analyse | € | ||||||
Rapport de synthèse | € | ||||||
Analyse du fonctionnement urbanistique et de la perception architecturale du bâti existant | € | ||||||
Analyses des ouvrages : | |||||||
Viabilité | € | ||||||
Etudes de sol et de sous-sol | € | ||||||
Fondations | € | ||||||
Ossatures | € | ||||||
Clos | € | ||||||
Couvert | € | ||||||
Equipements | € | ||||||
Analyse des avoisinants | € | ||||||
Pollution des ouvrages : | |||||||
Amiante | € | ||||||
Plomb | € | ||||||
Etat parasitaire | € | ||||||
Pollution du sol et du sous-sol | € | ||||||
€ | |||||||
Mesures de dépollution | € | ||||||
Elaboration de cahiers des charges | € | ||||||
Autres diagnostics : | |||||||
€ | |||||||
€ | |||||||
Sous-Total Diagnostics | 0,0 | 0,00 | € HT | ||||
Total phase 1 | 0,0 | 0,00 | € HT | ||||
PHASE 0 - XXXXXX XXXXXXXXXXXXX | |||||||
Xxxxxxxx d'une solution d'ensemble : | |||||||
sur support papier | € | ||||||
sur support informatique au format | € | ||||||
Evaluation financière de l'opération | € | ||||||
Faisabilité de l'opération | € | ||||||
Total phase 2 | 0,0 | 0,00 | € HT | ||||
ELEMENTS DE MISSION cocher les prestations confiées ("x") | Temps estimé (heures) | Honoraires (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | Délai d'approbation (semaines) | |||||||||
PHASE 3 - CONCEPTION DU PROJET ET DIRECTION DES TRAVAUX | |||||||||||||
Support choisi pour la réalisation des documents graphiques | |||||||||||||
sur support papier | |||||||||||||
sur support informatique au format | |||||||||||||
APS | Avant-Projet Sommaire | € | |||||||||||
- Réunions | € | ||||||||||||
- Documents graphiques | € | ||||||||||||
- Descriptif sommaire | € | ||||||||||||
- Estimation des travaux | € | ||||||||||||
APD | Avant-Projet Définitif | € | |||||||||||
- Réunions | € | ||||||||||||
- Documents graphiques | € | ||||||||||||
- Descriptif détaillé | € | ||||||||||||
- Estimation détaillée par lots | € | ||||||||||||
DPC | Dossier de demande de PC ou de DT | € | |||||||||||
- Documents graphiques | € | ||||||||||||
- Documents administratifs et notices | € | ||||||||||||
- Volet paysager | € | ||||||||||||
PCG | Projet de Conception Générale | € | |||||||||||
- Documents graphiques | € | ||||||||||||
- Documents écrits | € | ||||||||||||
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | € | |||||||||||
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | € | |||||||||||
VISA | Visa des études d'exécution | € | |||||||||||
DET | Direction de l'Exécution des contrats Travaux | ||||||||||||
réunions x | heures (cpte-rendus inclus) x | semaines | 0,0 | € | |||||||||
Vérification de | situations de travaux x | heures x | mois | 0,0 | € | ||||||||
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | € | |||||||||||
Levée des réserves | € | ||||||||||||
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | € | |||||||||||
Total phase 3 | 0,0 | 0,00 | € HT | ||||||||||
P 5.1.2 - Missions complémentaires
ELEMENTS DE MISSION cocher les prestations confiées ("x") | Temps estimé (heures) | Honoraires (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | Délai d'approbation (semaines) | ||||||||
DPD | Demande de Permis de Démolir | € | ||||||||||
- Documents graphiques | € | |||||||||||
- Notices | € | |||||||||||
DQO | Dossier Quantitatif des Ouvrages | € | ||||||||||
EXE | Etudes d'Exécution | € | ||||||||||
- Documents graphiques | € | |||||||||||
- Documents écrits | € | |||||||||||
SYN | Etudes de Synthèse | € | ||||||||||
Participation à la cellule de synthèse | € | |||||||||||
OPC | Ordonnancement - Pilotage - Coordination (1) | |||||||||||
réunions x | heures (cpte-rendus inclus) x | semaines | 0,0 | € | ||||||||
Autres | € | |||||||||||
€ | ||||||||||||
€ | ||||||||||||
€ | ||||||||||||
Total Missions complémentaires | 0,0 | 0,00 | € HT | |||||||||
(1) Le maître d'ouvrage choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :
❑ Par corps d'état séparés
❑ Par groupement d'entreprises
❑ Par entreprise générale
P 5.1.3 - Frais directs
❑ Les frais directs afférents à la présente mission sont inclus dans le calcul de la rémunération.
❑ Les frais directs afférents à la présente mission sont calculés comme suit et ajoutés aux honoraires forfaitaires :
DESIGNATION | Quantité | Prix unitaire | Montant € HT | |||||
Frais d'ouverture de dossier | 0,00 | € HT | ||||||
Déplacements en phase relevés | visites | km | €/km | 0,00 | € HT | |||
Déplacements en phase diagnostics | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Déplacements en phase études | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Déplacements en phase chantier | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Reprographie, papeterie, dossiers de consultation,etc. | 0,00 | € HT | ||||||
Affranchissement | 0,00 | € HT | ||||||
Téléphone, télécopies | 0,00 | € HT | ||||||
Assurances | 0,00 | € HT | ||||||
Autres frais | 0,00 | € HT | ||||||
0,00 | € HT | |||||||
Total des frais pour la mission | 0,00 | € HT | ||||||
Les dossiers correspondant à chaque élément de mission sont fournis en
Les frais directs sont facturés au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
exemplaires.
P 5.1.4 - Montant total et répartition des honoraires et frais en fonction du taux de TVA
Montant total des honoraires et des frais (rémunération au temps à passer) | ||||
Prix horaire de l'agence | 0,00 | € HT | ||
Total Phase 1 - Relevés / Diagnostics | 0,00 | heures | 0,00 | € HT |
Total Phase 2 - Etudes préliminaires | 0,00 | heures | 0,00 | € HT |
Total Phase 3 - Conception du projet / Direction des travaux | 0,00 | heures | 0,00 | € HT |
Total Missions complémentaires | 0,00 | heures | 0,00 | € HT |
Montant HT total des honoraires | 0,00 | heures | 0,00 | € HT |
Montant HT des frais estimés pour la mission | 0,00 | € HT | ||
Montant HT total des honoraires et frais | 0,00 | € HT | ||
Répartition des honoraires et frais selon le taux de TVA | Taux normal | Taux réduit | ||
Part de l'opération affectée au taux normal ou réduit de TVA | % | % | ||
Répartition des honoraires Phase 1 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Phase 2 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Phase 3 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Missions complémentaires | € HT | € HT | ||
Répartition des frais | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires et frais HT | 0,00 | € HT | 0,00 | € HT |
Répartition des honoraires et frais TTC | 0,00 | € TTC | 0,00 | € TTC |
Soit montant total des honoraires et frais TTC | 0,00 | € TTC | ||
P 5.2 - REMUNERATION "AU POURCENTAGE"
P 5.2.1 - Mission normale
❖ Le montant des travaux est estimé à : € HT
Le maître d'ouvrage transmet à l'architecte le montant définitif des travaux en fin d'opération. Les documents graphiques sont établis :
❑ Sur support papier
❑ Sur support informatique au format
A la signature du contrat, les honoraires sont versés suivant les échelonnements suivants :
PHASE 1 - RELEVES / DIAGNOSTICS
Par exception, le pourcentage ne s'applique pas à cette phase de la mission.
ELEMENTS DE MISSION cocher les éléments confiés ("x") | Honoraires forfaitaires (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | Délai d'approbation (semaines) | ||
REL | Relevés (*) | ||||
DIAG | Diagnostics (*) | ||||
Total phase 1 | 0,00 | € HT | |||
(*) Cocher obligatoirement le détail des prestations confiées dans le tableau de l'article P 5 1.1 (Phase 1 - Relevés / Diagnostics)
PHASE 2 - ETUDES PRELIMINAIRES ET PHASE 3 - CONCEPTION DU PROJET ET DIRECTION DES TRAVAUX
❖ Les honoraires HT de l'architecte sont fixés en pourcentage, au taux de
❖ Le montant des honoraires des phases 2 et 3 est estimé à
% du montant HT final des travaux.
0,00
€ HT
ELEMENTS DE MISSION cocher les prestations confiées ("x") | % de la mission | Cumul (%) | Honoraires par prestation (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | Délai d'approbation (semaines) | |||
PHASE 2 | ||||||||
PRÉ | Etudes préliminaires | 8,00 | € | |||||
Total phase 2 | 0,00 | € HT | ||||||
PHASE 3 | ||||||||
APS | Avant-Projet Sommaire | 8,00 | € | |||||
APD | Avant-Projet Définitif | 14,00 | € | |||||
DPC | Dossier de demande de PC ou de DT | 2,00 | € | |||||
PCG | Projet de Conception Générale | 18,00 | € | |||||
DCE | Dossier de Consultation des Entreprises | 2,00 | € | |||||
MDT | Mise au point des Marchés de Travaux | 4,00 | € | |||||
VISA | Visa des études d'exécution | 6,00 | € | |||||
DET | Direction de l'Exécution des contrats de Travaux | 34,00 | € | |||||
AOR | Assistance aux Opérations de Réception | 2,00 | € | |||||
DOE | Dossier des Ouvrages Exécutés | 2,00 | € | |||||
Total phase 3 | 0,00 | € HT | ||||||
La fréquence moyenne des visites de chantier par l'architecte est de : fois par
P 5.2.2 - Missions complémentaires
ELEMENTS DE MISSION cocher les prestations confiées ("x") | % des travaux | Honoraires (€ HT) | Délai d'exécution (semaines) | Délai d'approbation (semaines) | ||
DPD | Demande de Permis de Démolir | |||||
DQO | Dossier Quantitatif des Ouvrages | |||||
EXE | Etudes d'Exécution | |||||
SYN | Etudes de Synthèse | |||||
OPC | Ordonnancement - Pilotage - Coordination (1) | |||||
Autres | ||||||
Total Missions complémentaires | 0,00 | € HT | ||||
(1)
Le maître d'ouvrage choisit le mode de dévolution des marchés de travaux suivant :
❑ Par corps d'état séparés
❑ Par groupement d'entreprises
❑ Par entreprise générale.
P 5.2.3 - Frais directs
❑ Les frais directs afférents à la présente mission sont inclus dans le calcul de la rémunération.
❑ Les frais directs afférents à la présente mission sont calculés comme suit et ajoutés aux honoraires forfaitaires :
DESIGNATION | Quantité | Prix unitaire | Montant € HT | |||||
Frais d'ouverture de dossier | 0,00 | € HT | ||||||
Déplacements en phase relevés | visites | km | €/km | 0,00 | € HT | |||
Déplacements en phase diagnostics | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Déplacements en phase études | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Déplacements en phase chantier | visites | km | 0,00 | €/km | 0,00 | € HT | ||
Reprographie, papeterie, dossiers de consultation,etc. | 0,00 | € HT | ||||||
Affranchissement | 0,00 | € HT | ||||||
Téléphone, télécopies | 0,00 | € HT | ||||||
Assurances | 0,00 | € HT | ||||||
Autres frais | 0,00 | € HT | ||||||
0,00 | € HT | |||||||
Total des frais pour la mission | 0,00 | € HT | ||||||
Les dossiers correspondant à chaque élément de mission sont fournis en
Les frais directs sont facturés au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
exemplaires.
P 5.2.4 - Montant total et répartition des honoraires et frais en fonction du taux de TVA
Montant total des honoraires et des frais (rémunération au pourcentage) | ||
Total Phase 1 - Relevés / Diagnostics | 0,00 | € HT |
Total Phase 2 - Etudes préliminaires | 0,00 | € HT |
Total Phase 3 - Conception du projet / Direction des travaux | 0,00 | € HT |
Total Missions complémentaires | 0,00 | € HT |
Montant HT total des honoraires | 0,00 | € HT |
Montant HT des frais estimés pour la mission | 0,00 | € HT |
Montant HT total des honoraires et frais | 0,00 | € HT |
Répartition des honoraires et frais selon le taux de TVA | Taux normal | Taux réduit | ||
Part de l'opération affectée au taux normal ou réduit de TVA | % | % | ||
Répartition des honoraires Phase 1 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Phase 2 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Phase 3 | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires Missions complémentaires | € HT | € HT | ||
Répartition des frais | € HT | € HT | ||
Répartition des honoraires et frais HT | 0,00 | € HT | 0,00 | € HT |
Répartition des honoraires et frais TTC | 0,00 | € TTC | 0,00 | € TTC |
Soit montant total des honoraires et frais TTC | 0,00 | € TTC | ||
P 5.3 - REMUNERATION "AU DEBOURSE"
La mission confiée à l'architecte est définie aux articles P 5.1.1 et P 5.1.2 ci-avant.
La rémunération de l'architecte est calculée à la vacation. Le prix horaire est fixé pour :
Architecte
€ HT Collaborateur cadre
€ HT
Collaborateur non cadre
€ HT
Secrétaire
€ HT Autre intervenant
€ HT Prix moyen de l'agence
€ HT
Les prix indiqués ci-dessus incluent les frais généraux de l'agence.
Les frais directs mentionnés au P 5.1.3 sont :
Autre base de facturation horaire :
P 5.4 - REVISION
❑ inclus dans le calcul de la rémunération "au déboursé"
❑ facturés en sus.
Le mois d'origine à prendre en compte pour la révision des honoraires prévue à l'article G 5.2 est
P 5.5 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
En plus des honoraires, le maître d'ouvrage verse à l'architecte la TVA aux taux en vigueur.
pour l'année
P 5.6 - MODALITES DE REGLEMENT
P 5.6.1 - Echelonnement des versements
❑
Les honoraires indiqués par éléments de mission ou prestations au chapitre P 5 fixent l'échelonnement des paiements, conformément à l'article G 5.4.1.
❑ Il est convenu que l'échelonnement des paiements s'effectue selon les modalités suivantes :
Montants TTC | Montants TTC | ||||||
1) | € | 8) | € | ||||
2) | € | 9) | € | ||||
3) | € | 10) | € | ||||
4) | € | 11) | € | ||||
5) | € | 12) | € | ||||
6) | € | 13) | € | ||||
7) | € | 14) | € | ||||
Soit total TTC | 0,00 | € | |||||
Dans ce cas, les droits acquis forfaitairement fixés à l'article G 5.5 ne sont pas remis en cause.
P 5.6.2 - Délais de paiement et indemnités de retard
Les notes d'honoraires et demandes de remboursement de frais sont règlées dans un délai de Tout retard de règlement ouvre droit au paiement :
❑ soit de l'indemnité de retard prévue à l'article G 5.4.2 du CCG
jours.
❑ soit d'une indemnité de retard de /10 000e du montant hors taxes de la facture par jour calendaire,
par an
0,00%
0,000000
0,000
qui couvre forfaitairement les intérêts moratoires, les frais d'agios bancaires et les divers frais de relance.
Calcul :
/10 000e par jour =
x 365 j =
P 6
ASSURANCES
L'architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de ses responsabilités professionnelles auprès de
la compagnie par contrat n°
Ce contrat est conforme à l'obligation d'assurance prévue par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabi lité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
L'attestation d'assurance de l'architecte est jointe au présent contrat.
P 7
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :
Fait à Le
L'architecte (lu et approuvé; cachet et signature) Le maître d'ouvrage (lu et approuvé; cachet et signature)