RUŠITEV OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA (BIVŠA AREA)

Predmet javnega naročila gradnje:

na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

št. 430-22/2014

december 2014

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

(v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB 5, 19/2014; V NADALJEVANJU ZJN-2)

I) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II) NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

III) OBRAZCI

IV) VZOREC POGODBE

I) POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Naročnik Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica je dne 8.12.2014 sprejel sklep št. 430-22/2014 o pričetku postopka javnega naročila in vabi zainteresirane k oddaji ponudbe.

2. Xxxxxxx podatki o naročilu:

Predmet naročila:	RUŠITEV OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA (BIVŠA AREA) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica
Xxxxxx naročila:	430-22/2014
Izbrani postopek:	naročila male vrednosti
Oddaja ponudb:	rok	dan: 13.1.2015	naslov	Občina Cerknica Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica
		ura: 10:00
Javno odpiranje ponudb:	čas	dan: 13.1.2015	kraj	Občina Cerknica Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica
		ura: 11:00
Merilo izbora:	najnižja cena
Razpisna dokumentacija:	- Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji - Obrazci - Popis del - Vzorec pogodbe
Kraj objave razpisne dokumentacije:	Portal javnih naročil Spletna stran Občine Cerknica: xxx.xxxxxxxx.xx
Kontaktna oseba naročnika:	Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx Xxxxx župan

II. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

1. UVOD:

Vrsta in opis predmeta javnega naročila:

Predmet javnega naročila je rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica.

A) Rušitev objekta bo zajemala:

- odstranitev vse notranje opreme – pohištva,

- organizacija platoja za nakladanje ruševin na JZ strani objekta,

- odstranitev parketa in raznih drugih lesenih talnih in stenskih oblog,

- demontaža sanitarne keramike in opreme,

- demontaža opreme kurilnice,

- odstranjevanje stavbnega pohištva in drugih gradbenih elementov, ki jih je možno demontirati pred rušenjem objekta,

- postavitev varnostne ograje, zaščitnega odra na severni strani objekta in izvedba delne zapore lokalne ceste na južni strani objekta, namestitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije,

- odstranitev opečne kritine,

- odstranitev kleparskih izdelkov,

- ostranitev letev, desk in posamično odstranjevanje posameznih delov ostrešja z direktnim nakladanjem na kamion,

- strojno rušenje nosilnih sten mansarde,

- posamično odstranjevanje posameznih delov lesenega stropa nad nadstropjem,

- strojno rušenje nosilnih sten nadstropja,

- posamično odstranjevanje posameznih delov lesenega stropa nad pritličjem,

- strojno rušenje nosilnih sten pritličja,

- strojno rušenje velba nad kletjo, izdelanega iz opeke in jeklenih I profilov,

- strojno rušenje nosilnih kletnih sten.

B) V sklopu rušitve se bo izvedla tudi sanacija ploščadi neposredno ob porušenem objektu in ureditev pločnika ob regionalni ter lokalni cesti. Glede na navedeno, mora ponudnik poleg del, ki so navedena v projektni dokumentaciji, ki ga je izdelalo podjetje Biro Žagar d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, Cerknica, št. 06/2014 v januarju 2014, za rušitev obstoječega poslovnega objekta, upoštevati oziroma v ceno vkalkulirati še sledeče:

- nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja v debelini 30 cm na območju porušene stavbe. Nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku

128 m3

- nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja v debelini 20 cm na območju porušene stavbe. Nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku

85 m3

- nabava in dobava gramoza frakcije 0.8-12 mm in izdelava vrhnjega ustroja v debelini 5 cm na območju porušene stavbe.

22 m3

- Izdelava plačnika ob robu ceste ( regionalne in lokalne ) v območju rušenja stavbe v širini 1.50m in dolžini 66 m, na notranji strani je potrebno izdelati obrobo iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 10 cm/10 cm /10 cm ( 2 vrsti ), na cestni strani ( ob lokalni cesti ) je potrebno zamenjati obstoječe robnike s predfabricirani robniki iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm ( v dolžini 46 m ). Obrabna plast pločnika mora biti zgrajena iz obrabne in zaporne plasti iz AC 8 surf B 70/100 A5 (BB 8k) v debelini 40 mm.

komplet

Ponudniki morajo pri sestavi ponudbe in postavitvi končne cene upoštevati sledeče:

V skladu s soglasjem z dne 10.3.2014, ki ga je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, št. 37167-359/2013/4 (1502), si mora izvajalec pridobiti odločbo za popolno zaporo z obvozom ali delno zaporo ceste od DRSC, na osnovi vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del;

Izpolnitev vseh zahtev, ki izhajajo iz kulturno varstvenih pogojev in kulturno varstvenega soglasja bo zagotovila investitorka, Občina Cerknica, zato jih ponudniki ne vkalkulirajo v ponudbeno ceno;

Zahteve, ki so navedene v projektnih pogojih in soglasju, ki jih je izdalo podjetje Elektro Ljubljana d.d., je investitorka, Občina Cerknica, izpolnila že v sklopu izgradnje tržnice, zato jih ponudniki ne vkalkulirajo v ponudbeno ceno;

Vse ostale zahteve, ki izhajajo iz projektnih pogojev in soglasij pristojnih soglasodajalcev, morajo ponudniki upoštevati pri kalkulaciji končne ponudbene cene.

Ponudnik mora obvezno upoštevati Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) ter vso ostalo področno zakonodajo.

Investitor mora, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave le-te. Ponudnik mora obvezno k ponudbi priložiti ustrezno dokazilo, da je pri ministrstvu vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov.

Ponudnik mora obvezno k ponudbi priložiti ustrezno dokazilo, da razpolaga z deponijo za odvoz gradbenih odpadkov.

Investitor bo izbranemu ponudniku izdal pooblastilo vnos podatkov v informacijski sistem o ravnanju z odpadki.

V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, mora investitor odstranitve objekta, za katero ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja, pristojni inšpekciji poslati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi skupaj s kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki najpozneje v tridesetih dneh po končanju del. Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi je potrebno izdelati na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva. Na podlagi navedenega mora izbrani ponudnik pripraviti ustrezno dokumentacijo in jo predati naročniku.

Podrobnejši opis nalog sledi iz prilog tega razpisa.

2. PRAVNA PODLAGA:

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih s področja aktov s področja javnega naročanja, javnih financ in področja, ki je predmet javnega naročila, to je zlasti (vendar ne izključno):

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 UPB 5, 19/2014)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih v postopkih javnega naročanja (Xx.x.XX, št.

43/11,63/11)

- Obligacijski zakonik (Xx.x.XX, št. 83/01 s spremembami)

- Zakonodaja s področja varstva pri delu, zaposlovanje in delovnih pogojev

- ostali relevantni popisi.

3. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

3.1. DOSTOPNOST RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil: xxx.xxxxxxxxxx.xx

Razpisna dokumentacija je dostopna preko portala JN in na spletni strani Občine Cerknica – xxx.xxxxxxxx.xx.

3.2. DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil najpozneje štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanje v skladu z zgoraj navedenim do 8.1.2015.

Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz prejšnjega odstavka.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

4. POGOJI ZA UDELEŽBO:

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom za izvedbo predmetnega naročila oz. posameznega sklopa na osnovi izpolnjevanja vseh pogojev glede osnovne sposobnosti, poklicne sposobnosti, ekonomsko- finančne sposobnosti in tehnično-kadrovske sposobnosti.

Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav in obrazcev ter kopij drugih dokazil.

4.1. OSNOVNA SPOSOBNOST:

1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, katerega osnovno sposobnost je preverjal, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izločil ponudnika ali kandidata, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izloči kandidata ali ponudnika, če:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Izpolnjevanje pogojev iz prve in tretje točke ter prve do pete alineje prejšnje točke se izkaže z dokazilom iz uradne evidence.

V skladu s šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko ponudnik namesto dokazila v ponudbi navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali no- silcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

Če gre za utemeljen dvom o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov, lahko naročnik zaprosi pristojne organe za vse informacije o osnovni sposobnosti kandidatov ali ponudnikov, za katere meni, da so potrebne.

V primeru skupne ponudbe, mora osnovno sposobnost izpolnjevati posamično vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz tretje točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik ne glede na določila točke 4. iz postopka javnega naročanja ne bo izločil kandidata ali ponudnika, pri katerem je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (OBR-3)

Ponudnik z izjavo soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za pravne oz. fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje ponudnika. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Priloga: Pooblastilo za pridobitev podatkov (OBR-4)

4.2. POKLICNA SPOSOBNOST:

Naročnik od gospodarskega objekta, ki želi sodelovati na javnem naročanju zahteva, da ima ponudnik veljavno registracijo pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti. (OBR-5)

4.3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST:

Za izpolnjevanje ekonomske in finančne sposobnosti se v sorazmerju s predmetnim javnim naročilom zahteva:

1. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

2. Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih dni.

3. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

V primeru skupne ponudbe, mora ekonomsko in finančne pogoje izpolnjevati posamično vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz druge točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Dokazilo:

- Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti. (OBR-6)

Obvezna priloga:

- Ponudnik predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, oz. ustrezen BON obrazec, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Potrdila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumenta.

4.4. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST:

Za izpolnjevanje tehnično in kadrovske sposobnosti se zahteva:

1. Da ima ponudnik zadostno tehnično zmogljivost (ustrezen strojni park, druge naprave in orodja) za izvedbo predmetnega naročila.

2. Da ponudnik zagotavlja usposobljeno delovno ekipo za strokovno in kvalitetno izvedbo naročila. Ponudnik mora za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, za ves čas trajanja del zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del iz 77. člene ZGO-1. Odgovorni vodja del mora biti s ponudnikom v rednem ali drugem pogodbenem razmerju. Zamenjava odgovornega vodje del z drugim ustrezno kvalificiranim odgovornim vodjem del je možna izključno s predhodnim soglasjem naročnika.

3. Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačuje plače v skladu s kolektivno pogodbo;

4. Da je ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih petih letih.

5. Reference:

• Da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred dnevom odpiranja ponudb uspešno in kvalitetno izvedel rušitev vsaj enega objekta visokih gradenj, v minimalni vrednosti 40.000€ brez DDV za posamezni objekt.

• Da je odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih uspešno vodil izvedbo rušitve vsaj enega objekta visokih gradenj, v minimalni vrednosti 40.000€ brez DDV za posamezni objekt.

Naročnik bo priznal reference, če so bile gradnje, ki jih ponudnik navaja zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Ponudnik mora priložiti originalna potrdila naročnikov, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih, ki ne smejo biti starejša od štirih mesecev od roka za oddajo ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe pogodbenih obveznosti preveri neposredno pri referenčnem naročniku. Aneksi k osnovni pogodbi se ne štejejo kot veljavna referenca, ker sodijo k istemu naročilu, za katerega je bila sklenjena osnovna pogodba.

6. Da je ponudnik sposoben delo opraviti v dogovorjenem roku, to je do 31.maja 2015.

7. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.

Dokazilo:

- izjava ponudnika o tehnični in kadrovski sposobnosti (OBR-7)

- potrjene reference (OBR-7a)

Obvezne priloge:

- Seznam tehnične opreme, ki jo ima ponudnik na voljo za izpolnitev predmetnega javnega naročila.

- Poimenski seznam delavcev ter predložiti ustrezna dokazila, da ima z delavci sklenjeno redno delovno razmerje.

- Potrdilo o pridobljeni licenci odgovornega vodja del iz imenika pri IZS

5. FINANČNA ZAVAROVANJA:

5.1. Menica za resnost ponudbe:

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik k ponudbi priložiti bianco menico in menično izjavo s pooblastilo za vnovčenje v višini 1.000 EUR.

Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor). Na obeh listinah (menici in menični izjavi) se poleg podpisa navede tudi naziv izdajatelja

(ponudnika) ter ime in priimek ter funkcija podpisnika. Menica mora biti tudi žigosana in nepoškodovana.

Menica za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 13.4.2015.

Menico naročnik unovči, če ponudnik:

• po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;

• po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, določenem v razpisni dokumentaciji.

5.2. Menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe izročiti bianco menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost in z veljavnostjo najmanj do roka za izpolnitev ponudnikovih pogodbenih obveznosti.

Pogodba o izvedbi javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

6. PONUDBA:

6.1 Oblika ponudbe:

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. V primeru skupne ponudbe ponudbo izpolni partner kot je to določeno v dogovoru o skupnem nastopanju.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, parafirati vzorec pogodbe, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.

Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom. Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil.

6.1.1. Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (partnerjev). Če skupina ponudnikov (partnerjev) predloži skupno ponudbo:

- mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično izpolnjevati pogoje osnovne sposobnosti, ekonomske in finančne sposobnosti, ostale pogoje pa ponudniki lahko izpolnjujejo kumulativno;

- ta skupina ponudnikov mora predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov (partnerjev) za izvedbo naročila in sicer:

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

• navedbo del, ki jih bo izvedel posamezni partner in delež vsakega partnerja v skupini v %,

• navedbo odgovornih predstavnikov partnerjev za izvajanje dogovora,

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi, pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno,

• reševanje sporov med partnerji v skupini

• rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti podpisan in ožigosan s strani vseh partnerjev (oz. njihove pooblaščene osebe) in mora veljati ves čas trajanja pogodbe o izvedbi razpisanega javnega naročila.

6.1.2. Ponudba s podizvajalci:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora to v ponudbi navesti in podati vse zahtevane podatke o podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora:

- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

- podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti skladno z 8. odstavkom 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci ter mora pooblastiti naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v 5. dneh od sklenitve pogodbe.

Obvezna sestavina pogodbe med naročnikom in glavnim izvajalcem so naslednji podatki:

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun)

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

Podatki iz 8. odstavka 71. člena ZJN-2, ki jih ponudnik za podizvajalca(-e) navede v okviru obrazca seznam podizvajalcev, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila in da so neposredna plačila podizvajalcem, na način določen z ZJN-2, obvezna.

Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Vsak prijavljeni podizvajalec v ponudbi, mora samostojno izpolnjevati določene osnovne pogoje (OBR-8). Podizvajalci morajo biti za opravljanje dejavnosti, za katere so nominirani ustrezno registrirani. Vse ostale pogoje naročnika, pa lahko ponudnik izpolnjuje s podizvajalci kumulativno.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v primeru spremembe podizvajalca),

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (OBR-8 - zahtevane pogoje za priglasitev mora novi podizvajalec izpolnjevati na dan priglasitve oz. podpisa obrazca OBR-8).

Za priglasitev novega podizvajalca se bo s ponudnikom sklenil aneks k osnovni pogodbi. Naročniku mora novi podizvajalec v roku 5 dneh po podpisu aneksa k osnovni pogodbi, dostaviti novo pogodbo med ponudnikom in novim podizvjalcem z enako vsebino pogodbe kot je določena v 8. odstavkom ZJN-2.

V primeru, da je podizvajalec povezana družba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko nabavlja blago ali izvaja storitve oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V tem primeru mora izbrani ponudnik z dejanskim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročanja. Dejanski podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede določenih osnovnih sposobnosti in ekonomsko – finančne sposobnosti.

Ponudnik, kateremu bo oddano naročilo, v celoti odgovarja za izvedbo naročila ne glede na število podizvajalcev.

6.2 VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje priloge in dokumente:

• parafirana Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

• Ponudbo (OBR-1)

• Predračun (OBR-2)

• Podpisana in ožigosana izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-3)

• Podpisano in ožigosano Pooblastilo o pridobitvi podatkov (OBR-4)

• Podpisana in ožigosana izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-5)

• Podpisana in ožigosana izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančne sposobnosti (OBR-6)

• Podpisana in ožigosana izjava o izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti (OBR-7)

• Referenčna potrdila (OBR-7a)

• Podatki o proizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (OBR-8)

• Podpisano in ožigosano pooblastilo (OBR-9)

• Etiketa za naslavljanje ponudbe (OBR-10)

• Bianco menica in menična izjava za resnost ponudbe (OBR-11)

• Izjava o posredovanju podatkov (OBR-12)

• parafiran in izpolnjen vzorec pogodbe

Vse zgoraj navedene priloge (obrazci) in dokumenti so obvezni.

6.3 PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik mora oddati ponudbo v zaprti, z vrvico zvezani in zapečateni ovojnici, na katero nalepi izpolnjen priložen obraze. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vodilni partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa glavni izvajalec.

Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

Upoštevane bodo vse ponudbe ki bodo oddane do 13.1.2015 do 10:00 ure.

Nepravočasne ponudbe bo komisija izločila iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnila ponudniku.

6.4 SPREMEMBA, DOPOLNITEV IN UMIK PONUDBE:

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe.

Po preteku roka za predložitev ponudbe ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo.

Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku mora biti zaprto, označeno in dostavljeno enako kot velja za predložitev ponudbe z ustrezno izpolnjenim obrazcem, katerega se nalepi na ovojnico.

V primeru umika bo komisija ponudbo izločila iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnila ponudniku.

6.5. ODPIRANJE PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 13.1.2015 ob 11:00 uri v sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica .

Odpiranje ponudb bo javno.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj v zvezi z zastopanjem ponudnika.

6.6. PONUDBENA CENA:

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (EUR).

Cena za dela je nespremenljiva do konca veljavnosti pogodbe. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s popisom del, pa tudi dela, ki s popisom niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Naročnik bo izvedbo del, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te dokumentacije, izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno. Za naročnika to pomeni, da bo izbral najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost z vključenim davkom na dodano vrednost in vsemi popusti.

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva po sistemu »ključ v roke«. Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno, v skladu z obrazcem ponudbenega preračuna. Končna ponudbena cena je cena vključena

Ponudbena cena je fiksna ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Pri kalkulaciji oziroma v ceni po enoti postavk ponudbenega predračuna mora gospodarski subjekt zajeti:

▪ izvesti ureditev in označitev gradbišča v skladu z ZGO-UPB1 in ZGO – 1C,

▪ delovna sila in vsi stroški povezani s tem,

▪ delo preko rednega časa,

▪ stroški prevajanja, če je le-to potrebno,

▪ vse stroške, vezane na obveznost gospodarskega subjekta, da zapisniško in s kamero ugotovi in dokumentira obstoječe stanje okolice objektov in prometne infrastrukture, ki jo bo uporabljal v času gradnje (dokumentacijo mora hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja)

▪ stroške zaščite vseh komunalnih naprav in objektov v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov naprav,

▪ stroške vloge in stroške zapore cest skupaj z izdelavo elaboratov za zaporo cest,

▪ zaščita in zavarovanje obstoječih komunalnih vodov pri križanju skladno z zahtevami upravljavca,

▪ stroške ustreznega zavarovanja gradbišča,

▪ stroške zakoličbe objekta,

▪ zakoličbe obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev – elektro instalacije, telekom kabelska kanalizacija vodovoda, kanalizacija za odpadno vodo,

▪ postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami, navezavami in potrebnimi označbami ter zavarovanje zakoličbe,

▪ stroške, povezane z dobavo materialov franco gradbišče,

▪ stroške priklopov in porabe za potrebe gradbišča (voda, elektrika, telefon...),

▪ strošek deponije materiala za potrebe gradbišča,

▪ stroške pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prevozi nad dovoljeno maso, zapor cest, prečkanji komunalnih vodov, stroške odškodnin in pristojbin s tem v zvezi,

▪ zaščito elementov in prostorov ter cest, ki niso predmet pogodbenih del,

▪ stroške zaščite oseb, premoženja in sosednjih objektov in cest, zaradi del, ki so predmet tega naročila,

▪ stroške zavarovanj eventuelnih poškodb za nepredvidene dogodke in škode

▪ vse stroške z ureditvijo in zavarovanjem gradbišča,

▪ stroške odvoza odvečnega materiala pri izkopih in rušitvenih delih, stroške deponiranja materiala na deponiji za predelavo gradbenih materialov in pridobitev ustreznih evidenčnih listin v skladu z »Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih«, stroške predelave materiala ter stroške eventuelnih taks,

▪ izdelava geodetskega načrta novega stanja zemljišča z novim objektom po končani gradnji z vrisanimi komunalnimi vodi (kanalizacija, elektrika, vodovod itd.), vključno s katastrom komunalnih naprav (KKN),

▪ strošek prisotnosti geomehanika na licu mesta, v kolikor bo to potrebno, s pregledi zemeljskih tal in izdelavo končnega geomehanskega poročila,

▪ stroške čiščenja terena in asfaltnih površin po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

▪ stroške vzpostavitve uporabljenega zemljišča v prvotno stanje stroške odprave vseh poškodb na drugih objektih, napravah, površinah in na dostopnih poteh, ki so nastali zaradi gradnje,

▪ strošek kontrole kakovosti vgrajenih materialov, strošek testov pri ponudniku, na objektu, atestov, izjav...,

▪ kvalitetni pregled s strani upravljavca

▪ stroške za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeleženih, v skladu z 82. členom ZGO-UPB1 in ZGO-1C, ki jih je v imenu investitorja dolžan zagotoviti

gospodarski subjekt oziroma izvajalec (načrt organizacije gradbišča, ureditve in označitev gradbišča in ostalo),

▪ stroške izdelave varnostnega načrta

▪ stroške ustrezne gradbiščne table

▪ vsi manipulativni in režijski stroški, kakor tudi stroški potrebne koordinacije del z ostalimi izvajalci na gradbišču,

▪ stroške zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jo je ponudnik uporabljal med izvajanjem,

▪ stroške opravljanja nadzora s strani upravljavca komunalnih vodov

▪ stroški izdelave certifikatov pooblaščenih organizacij

▪ opozorilni trakovi,

▪ stroški vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo

▪ popust, ki ga nudi gospodarski subjekt naročniku.

6.7. VARSTVO PODATKOV:

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Ponudniki naj te podatke jasno označijo v ponudbi.

Ne glede na prejšnje določilo so javni podatki v skladu z ZJN-2:

• količina iz specifikacije

• cena na enoto

• vrednost posamezne postavke,

• skupna vrednost ponudbe,

ter

• reference v javnem sektorju

Navedene podatke ponudnik ne more označiti kot varovane!

Podatki povezani s pregledom, ocenjevanjem in primerjavo ponudb, ne bodo posredovani ponudnikom ali katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vključena v postopek, vse do odločitve o oddaji naročila.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Naročnik bo ponudnika, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, seznanil s časom in krajem vpogleda in mu tako omogočiti, da je navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo ter da ima možnost varovati svoje interese. Naročnik bo ponudniku, ki opravi vpogled v ponudbe drugih ponudnikov ali dokumentacijo o postopku javnega naročanja, omogočil prepis, fotokopijo ali elektronski zapis fotokopije ponudbe, dokumentacije ali njunega dela.

Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.

6.8. VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 13.4.2015.

V primeru, da nastopijo razlogi (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila, ipd.) in zaradi katerih podpis pogodbe ne bi bil mogoč do določenega datuma, mora ponudnik zagotoviti podaljšanje roka ponudbe.

6.9. PREVERITEV PONUDBE:

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo ponudniku dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne bo ustrezno dopolnil ponudbe, bo naročnik tako ponudbo izločil.

Ponudnik ne sme spreminjati:

– svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

– tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

– tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto mere ne smeta spremeniti. V kolikor ponudnik ne da soglasja za odpravo računske napake, se njegova ponudba izloči kot nepopolna.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve iz 79. člena ZNJ-2, oz. najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe.

Če se bo pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavil utemeljen sum, da je posamezni ponudnik predložil neresnične izjave ali dokazila bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. odstavka 109a. člena ZJN-2.

6. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE:

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

7. DODATNA NAROČILA IN POGAJANJA

Pogajanja lahko naročnik izvede kot samostojni postopek ob izpolnjevanju pogojev iz 28. in

29. člena ZJN-2.

Dodatna gradnja se obravnava v skladu z petim odstavkom 29. člena ZJN-2. Za dodatno gradnjo se šteje tista gradnja, ki ni bila vključena v prvotni projekt, je pa zaradi nepredvidenih okoliščin postala potreba za izvedbo predmetnega javnega naročila, in katero potrjuje gradbeni nadzor.

8. XXXXXX XXXXXXX NAROČILA:

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb oddal javno naročilo na podlagi merila – najnižja cena.

V odločitvi naročnik obrazloži in navede ugotovitve ter razloge zanjo. Naročnik bo vse ponudnike pisno obvestil o odločitvi. Odločitev se vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo

8.2. POSREDOVANJE PODATKOV:

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih dneh od poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

9. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA:

9.1. Ustavitev postopka:

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja, kar se objavi na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil skupaj z obvestilom pošiljateljem.

9.2. Zavrnitev vseh ponudb:

Naročnik lahko v vseh fazah po odločitvi zavrne vse ponudbe. Vsi ponudniki, ki so oddali ponudbe bodo pisno obveščeni o razlogih.

9.3. Odstop od izvedbe javnega naročila:

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

11. REVIZIJA POSTOPKA:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Xx.x.XX, št. 43/2011, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahteve za revizijo lahko vloži tudi zagovornik javnega interesa, ki je oproščen plačila takse.

Zahteve za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo po odprtem postopku, mora biti vložen v roku osem delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu, razen, če zakon dopušča, da se zahtevek za revizijo vloži po tem roku in v primerih, ko vlagatelj dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so:

• ime in naslov vlagatelja ter kontaktna oseba,

• ime naročnika

• oznaka javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila

• premet javnega naročila

• očitane kršitve,

• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo

• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revzijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenem

• navedba ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Taksa je določena z 71. členom ZPVPJN. Taksa se plača na utrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek (TRR: SI56 0110 358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SVIFT KODA BS LJ 2X, IBAN: Si5601100100058802, referenca 11 16110-

7111290-xxxxx. (xxxxxx-št. objave JN)).

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku neposredno ali s priporočeno poštno pošiljko. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance po pošti priporočeno s povratnico.

S spoštovanjem!

župan Xxxxx Xxxxx

III) OBRAZCI

OBR-1

P O N U D B A št.

Na podlagi Obvestila o javnem naročilu, objavljenega na portalu javnih naročil JN z dne , se prijavljamo na povabilo in podajamo naslednjo ponudbo:

1. Predmeta javnega naročila: Xxxxxxx obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica

2. Ponudba velja do .

3. Ponudbena cena (v EUR skupaj z DDV in popusti) EUR

ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva po sistemu »ključ v roke«)

4. Podatki o ponudniku: Naziv podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV: Matična številka:

Naslov:

Elektronski naslov: TRR:

Številka telefona: Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba:

5. Način predložitve ponudbe: (ustrezno obkrožiti)

a) samostojno – kot samostojni ponudnik

b) s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci

c) s skupno ponudbo – kot vodilni partner v skupini ponudnikov

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

PREDRAČUN

Rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo bomo naročilo izvedli za naslednjo ponudbeno ceno:

OBR-3

EUR

A.	Rušitev objekta
B.	Sanacija ploščadi in ureditev pločnika ob regionalni in lokalni cesti

	Davek na dodano vrednost (22%)

	SKUPAJ Z DDV (Opomba: ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva po sistemu »ključ v roke«)

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

PONUDNIK: OBR.-3

(firma in naslov ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo, pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12

– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

– goljufija (211. člen KZ-1),

– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

– pranje denarja (245. člen KZ-1),

– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

– tihotapstvo (250. člen KZ-1),

– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. Da na dan ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Da na dan ko je oddana ponudba nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

4. Da:

- nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v stečajnem postopku ali je bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ni dokazal veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Opomba:

Kadar se podaja skupna ponudba mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično izpolnjevati vse navedene osnovne pogoje. Obrazec se v tem primeru prekopira glede na število udeležencev.

Da bi pospešili postopek oddaje javnega naročila, ponudnika prosimo, da v ponudbi predloži:

- za ponudnika (kot pravno osebo): potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence pravnih oseb pristojnega organa (za ponudnike iz RS je to Ministrstvo za pravosodje in javno upravo);

- za vsakega zakonitega zastopnika: potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence fizičnih oseb pristojnega organa (za državljane RS je to Ministrstvo za pravosodje in javno upravo).

Potrdilo je veljavno, v kolikor na dan roka za oddajo ponudb ni starejše od 4 mesecev.

V kolikor ponudnik ne predloži zgoraj navedenih potrdil, bo naročnik potrdila pridobil sam, zato mora ponudnik na obrazcu OBR-4 predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

PONUDNIK: OBR.-4

(firma in naslov ponudnika)

Pooblaščam:

- naročnika

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1,

k.o. Cerknica

- pridobi potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje in javno upravo, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, navedenih v ugotavljanju osnovne sposobnosti,

- pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da kot ponudnik nismo v stečajnem postopku,

- pridobi od Davčne uprave RS potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.

Ponudnik:

Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Davčna številka podjetja:
Matična številka podjetja:
Ime in priimek zakonitega zastopnika: stalno bivališče EMŠO:

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika

OBR-5

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc.

št. *309/1, k.o. Cerknica

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava številka .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona

pridobili ustrezno dovoljenje, številka izdano

pri

dne

in smo člani naslednje organizacije:

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite točko C.)

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije:

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu

ali

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika

OBR-6

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

2. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Opomba:

V primeru skupne ponudbe, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov posamično izpolnjevati ekonomsko in finančno sposobnost.

Obvezna priloga:

- Ponudnik lahko predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

OBR-7

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da imamo zadostno tehnično opremo (ustrezen strojni park, druge naprave in orodja) za izvedbo predmetnega naročila.

2. Da zagotavljamo usposobljeno delovno ekipo za strokovno in kvalitetno izvedbo naročila. Za ves čas trajanja del bomo zagotovili odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del iz 77. člena ZGO-1. Odgovorni vodja del je v rednem ali drugem pogodbenem razmerju.

Odgovorni vodja del bo g in ima licenco za

odgovornega vodjo del.

3. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačuje plače v skladu s kolektivno pogodbo;

4. Da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb v zadnjih petih letih.

5. Da imamo naslednje reference:

• V zadnjih petih (5) letih pred odpiranjem ponudb smo uspešno in kvalitetno izvedli naslednje referenčne gradnje:

Zap. št.	Naročnik	Referenca	Leto izvedbe gradnje

• Odgovorni vodja del je v zadnjih petih (5) letih uspešno vodil izgradnjo objekta visoke gradnje:

Naročnik
Predmet pogodbe
Leto realizacije
Številka in vrednost pogodbe

6. Da bomo dela opravili v predpisanem roku, to je do 31.5.2015.

7. Da bomo dela izvajali v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Obvezne priloge:

- Seznam tehnične opreme, ki jo ima ponudnik na voljo za izpolnitev predmetnega javnega naročila.

- Poimenski seznam delavcev ter predložiti ustrezna dokazila, da ima z delavci sklenjeno redno delovno razmerje.

- Potrdilo o pridobljeni licenci odgovornega vodja del iz imenika IZS.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

OBR-7a

REFERENČNO POTRDILO

Opomba: Število potrebnih obrazcev se fotokopira.

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)

…………………………………………………………………………………………

(naslov)

…………………………………………………………………………………………

kot naročnik/investitor potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv)

…………………………………………………………………………………………

(naslov)

…………………………………………………………………………………………

odgovorni vodja del:

………………………………………………………………………………………………….. za nas izvajal naslednje gradnje

……………………………………………………………………......................................................

....................................................................................................................................................

v vrednosti (EUR

brez DDV)

v obdobju od ……………………………….… do ……………………………………….

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco:

……………………………………………………………………………………………

Datum:

Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OBR-8

PODATKI O PODIZVAJALCIH IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca izpolniti ločeno tabelo (tabele se ustrezno prekopira glede na število podizvajalcev) in vanjo vnesti vse zahtevane podatke. Zahtevani podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Obrazec OBR-8 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila postane priloga sklenjene pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Javno naročilo:	Xxxxxxx obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica
Ponudnik oz. glavni izvajalec:
Naslov:
Naziv podizvajalca:
Naslov:
Zakoniti zastopnik: EMŠO:
Matična številka:
ID št. za DDV:
Številka TRR:
Kontaktna oseba:
Xxxx, ki jih prevzema podizvajalec oz. blago, ki ga bo dobavil:
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec oz. vrednost blaga, ki ga bo dobavil:		EUR brez DDV
		EUR z DDV
% ponudbene vrednosti
Kraj izvedbe del:
Rok izvedbe del:

Podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca.

S podpisom te izjave potrjujemo izpolnjevanje spodnjih osnovnih pogojev:

Da na dan ko je oddana ponudba nimamo zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Naročniku s podpisom te izjave dajemo pooblastilo, da iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje teh pogojev.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:

S podpisom te izjave soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

Opomba:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

- To izjavo mora izpolniti podizvajalec tudi v primeru, če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca oz. priglasi novega. Osnovni pogoj se v tem primeru preverja na dan spremembe, kar pomeni na dan podpisa tega obrazca (OBR-8).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Datum, kraj: Žig in podpis podizvajalca:

OBR-9

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Občino Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije za javno naročilo Xxxxxxx obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica

plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCIH IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA«. OBR-8.

Opomba:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Skopirati, izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

ponudba

sprememba dopolnitev umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA

Oddaja javnega naročila: »Xxxxxxx obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica« (izpolni vložišče naročnika):

Datum prispetja: _ _ Ura prispetja: Zaporedna št. ponudbe: Podpis: _

NASLOVNIK:

Občina Cerknica Cesta 4. maja 53

1380 Cerknica

POŠILJATELJ:

_ _

_ _ Kontaktna oseba: _ _ Telefon: _ Telefaks: _ E-naslov: _

OBR-11

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja menice do Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica (v nadaljevanju: Občina Cerknica) kot finančno zavarovanje za resnost

ponudbe po ponudbi št.

za »Xxxxxxx obstoječega poslovnega

objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica«, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, oznaka javnega naročila

, izročamo eno bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:

kot

(ime in priimek) (funkcija) (podpis)

Pooblaščamo OBČINO CERKNICA, da izpolni bianco menico v višini EUR ( evrov 00/100), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru ko:

• Izdajatelj menice po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne;

• Izdajatelj menice ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;

• Izdajatelj menice po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, določenem v razpisni dokumentaciji.

Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja.

Pooblaščamo OBČINO CERKNICA, da menico domicilira pri , ki vodi naš TRR račun št. ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Veljavnost menične izjave začne z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, to je 13.1.2015 in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb .

Po tem datumu preneha veljavnost menične izjave in menice, ki ju mora OBČINA CERKNICA, najkasneje v roku treh dni vrniti izdajatelju.

Priloga: bianco menica

IZDAJATELJ MENICE:

(žig in podpis)

OBR-12

PONUDNIK:

(firma in naslov ponudnika)

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

iz razpisne dokumentacije za javno naročilo

rušitev obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št.

*309/1, k.o. Cerknica

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika:

POGODBA št. 430-15/2014

Naziv pogodbe:

Rušenje obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica

Občina Cerknica

Cesta 4. maja 53

1380 Cerknica

ki jo zastopa župan

Xxxxx XXXXX

Identifikacijska

številka za DDV: SI72799595

Matična številka: 5880157000

sklenjena med naročnikom:

in izvajalcem:

ki jo/ga zastopa direktor/ica Identifikacijska

številka za DDV:

Matična številka:

PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za izvedbo del: Rušenje obstoječega poslovnega objekta (bivša Area) na zemljišču s parc. št. *309/1, k.o. Cerknica. Pogodba se sklene na osnovi javnega naročila, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne , pod št. NMV ter ponudbe izvajalca št. z dne .

Naročnik je skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) v razpisni dokumentaciji določil temeljne zahteve za obravnavanje odpadkov.

POGODBENA CENA

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna izvajalca št.

z dne , ki je sestavni del pogodbe.

Cena je določena po sistemu fiksne/nespremenljive cene, določene v skupni vrednosti po sistemu »ključ v roke«.:

Cena za dela: €

DDV (22%) €

Skupaj €

Na podlagi dogovorjenega sistema »ključ v roke« vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del.

Pogodbena cena je fiksna do dokončanja pogodbenih del.

3. člen

Izvajalec soglaša, da pogodbena vrednost zajema vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del, stroški izvedbe odklopov iz omrežja, stroški zavarovanja del, stroški za varnost pri delu, vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno, zavarovanje gradnje pred poškodbami do primopredaje investitorju, kot tudi stroške, ki jih določajo splošni pogoji naročnika.

PODIZVAJALCI

4. člen

(V kolikor ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci, se besedilo črta in bo navedeno, da ponudnik nastopa brez podizvajalcev.)

Izvajalec bo pogodbena dela opravil skupaj z naslednjimi podizvajalci:

……………………………………………………………………………………………………… (V pogodbi mora biti v primeru podizvajalcev navedeno:

vrste del, ki jih bo izvedel in vsake vrste blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o

podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost , kraj in rok izvedbe del).

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo neposredno podizvajalcu. Podizvajalec (za vsakega posebej) je v ponudbi izvajalca dne dal soglasje na podlagi katerega naročnik poravnava njegove terjatve do izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je potrdil.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci. Po sklenitvi pogodbe je možno zamenjati podizvajalca samo s pisnim soglasjem naročnika, pri čemer mora izvajalec najkasneje v roku 5 (petih) dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu , če je bil le-ta zamenjan

( izjavo podpišeta podizvajalec in izvajalec)

- skladno z razpisno dokumentacijo zahtevane dokumente za podizvajalce. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita pisno z aneksom k pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela na gradbišču podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

DOKUMENTACIJA K POGODBI

5. člen

Dokumentacija, ki je sestavni del pogodbi je:

- razpisna dokumentacija,

- projektna dokumentacija PGD za rušitev obstoječega poslovnega objekta, ki jo je izdelalo podjetje Biro Žagar d.o.o., Xxxxxxxx xxxxx 00, Cerknica v januarju 2014, št. 06/2014

- gradbeno dovoljenje št. 351- 127/2014 z dne 23.6.2014

- ponudba izvajalca št. z dne

- varnostni načrt

- bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del

- terminski plan izvedbe del

- vsi drugi pisni sporazumi in zapisniške ugotovitve, ki sta jih podpisala pooblaščenca pogodbenih strank.

NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA POGODBENIH DEL

7. člen

Naročnik oziroma njegov nadzorni organ je dolžan situacijo pregledati v roku 10 dni po prejemu in jo v tem roku potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 10 dni situacije ne potrdi niti je ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

Rok plačila situacije je 30. dan po prejemu pravilno izstavljene situacije in prične teči naslednji dan po njenem prejemu. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka

odprt pri .

(Opomba: Te določbe se uporabljajo namesto zgornjih določb tega člena v primeru, če bo izvajalec nastopal s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črtajo.)

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev začasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolžan v roku 5 dni po prejemu situacij, ki jih izstavijo podizvajalci za opravljena dela, situacije pregledati in potrditi oziroma jih v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec utemeljiti.

Potrjeno situacijo podizvajalcev izvajalec predloži naročniku skupaj s svojo situacijo najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka

odprt pri .

Naročnik bo potrjene situacije podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačila izvajalcu , na njihov transakcijski račun:

- podizvajalcu na transakcijski račun št. pri

8. člen

Naročnik bo izvajalcu izvedbo del plačeval na naslednji način:

- začasne situacije v celoti

- končno situacijo po končanju del (vpis v gradbeni dnevnik),

9. člen

Sredstva ima naročnik zagotovljena na postavki 142005 - 42050110.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

10. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik zagotovi:

- dva izvoda potrjene dokumentacije,

- zemljišče in objekt, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,

- situacijo obstoječih komunalnih vodov,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- kopijo prijave gradbišča, ki jo je poslal inšpekciji za delo v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,

- gradbeno dovoljenje št. 351-127/2014 z dne 23.6.2014

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za zakonsko ustrezno oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika.

Naročnik se obvezuje, da bo uvedel izvajalca v delo najkasneje v roku 7 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v dnevniku o izvajanju del.

Naročnik bo predhodno uredil vse premoženjsko pravne odnose za zemljišče kjer se bodo izvajala dela. Naročnik se tudi zavezuje, da bo posredoval izvajalcu vse dodatne potrebne podatke, ki jih bo ta potreboval pri izvajanju predmetne pogodbe. Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za izvedbo pogodbenih del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti menico in menično izjavo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del (z vključenim DDV) z rokom veljavnosti 30 dni po zaključenih delih,

- pridobil vsa druga soglasja, ki so potrebna za izvajanje del,

- postavil gradbiščno tablo

- zavaroval svojo opremo in opremo dobaviteljev, ki bo vgrajena proti vsem rizikom do predaje investicije naročniku,

- zavaroval delovno osebje in svoje naprave,

- naročil varnostni načrt

- med opravljanjem pogodbenih del upošteval elaborat o varstvu pri delu ter poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in varstva pred požarom ter za ustrezno izvajanje teh ukrepov in prevzema polno odgovornost za posledice njihove morebitne opustitve,

- strokovno pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi ter z običaji stroke izvedel pogodbena dela po potrjeni tehnični dokumentaciji in po popisu del,

- ves čas gradnje vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 110/02, 97/03, 47/04, 126/07) - pooblaščeni osebi pogodbenih strank jo podpisujeta sproti,

- izvajal na gradbišču varnostne ukrepe po veljavni zakonodaji tako za delavce, naprave in material ter za vse mimoidoče,

- izvesti za naročnika po njegovem naročilu tudi eventualna nepredvidena in presežna dela,

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, kakor tudi za delo svojih morebitnih podizvajalcev,

- zagotavljal deponijo gradbenih odpadkov in odvoz na deponijo, ker naročnik ne razpolaga z deponijo gradbenih odpadkov,

- po zaključku del očistil gradbišče in okolico,

- podal poročilo o gradbenih odpadkih nastalih pri izvedbi JN skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS št. 34/08).

- obvezno upošteval Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) ter vso ostalo področno zakonodajo.

Izvajalec se zavezuje, da so naročniku predložene listine ustrezne in s tem dokazuje zakonsko ustrezno oddajo oziroma začasno deponiranje gradbenih in drugih odpadkov na konkretni lokaciji ter da bo vodil evidenčne liste v imenu naročnika skladno z zakonskimi določili s področja ravnanja z odpadki.

ROKI

12. člen

Pogodbeni rok za dokončanje del je 31.5.2015.

Za datum uvedbe v delo se šteje dan, ko izvajalec prejme vso dokumentacijo iz 11. člena predmetne pogodbe. Datum uvedbe v delo se pisno potrdi s strani naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeno knjigo. V pogodbenem roku je vključena:

- zapisniška primopredaja objekta naročniku

13. člen

Rok dokončanja del se podaljša v primerih, naštetih v 42. točki Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/77), ter v primeru neugodnih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del. Izvajalec je dolžan v roku treh dni s pisno obrazložitvijo obvestiti naročnika o nastanku pogojev, ki vplivajo na podaljšanje roka dokončanja del.

14. člen

V primeru, da izvajalec ne more pričeti z deli v pogodbenem roku po naročnikovi krivdi, ima pravico zahtevati nov rok dokončanja del.

15. člen

V primeru nastanka pogojev iz 14. in 15. člena pogodbe za spremembo roka dokončanja del, pogodbeni stranki za nov rok dokončanja del skleneta odgovarjajoči aneks k pogodbi.

POGODBENA KAZEN

16. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbenih del je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen:

- za vsak koledarski dan prekoračitve roka dokončanja del v višini 0,5°% (nič celih pet promila) celotne pogodbene cene (z DDV), vendar skupno največ v višini 10% (deset odstotkov) celotne pogodbene cene (z DDV).

Pogodbena kazen se s strani naročnika obračuna pri končni situaciji.

17. člen

Če zaradi zamude izvedbe pogodbenih del nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

18. člen

Pooblaščena oseba naročnika in skrbnik te pogodbe je:

Pooblaščena oseba izvajalca je:

Pooblaščena oseba pravnomočno zastopa naročnika in v njegovem imenu izvaja vse ukrepe v zvezi z deli po pogodbi. Naročnik in izvajalec sta dolžna obvestiti pogodbeni stranki o zamenjavi pooblaščene osebe pisno, z datumom primopredaje poslov. Obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec del najkasneje v treh koledarskih dneh pred dnevom primopredaje.

NADZOR

19. člen

Naročnik bo opravljal nadzor nad izvajanjem del izvajalca iz te pogodbe skladno z ZGO. V okviru izvajanja nadzora, naročnik lahko na stroške izvajalca zahteva točkovni izkop/sonde s preverjanjem vgrajenih materialov.

S strani naročnika pooblaščena oseba oz. podjetje za izvedbo nadzora je:

V kolikor naročnik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili členov te pogodbe in zahtev iz razpisne dokumentacije javnega naročila ter projektne dokumentacije za izvedbo, lahko naročnik takoj pisno odpove pogodbo, brez odškodninske obveznosti do izvajalca.

PREVZEM

20. člen

Pred prevzemom izvedenih del, se s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca izvede pregled izvedenih del. O prevzemu pooblaščene osebe naredijo prevzemni zapisnik o opravljenem delu v zahtevanem obsegu in kakovosti, ki je osnova za izdajo končne situacije. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v prevzemni zapisnik, kjer se določi tudi rok za njihovo odpravo. Po odpravi pomanjkljivosti iz prevzemnega zapisnika, izvajalec o tem pisno obvesti naročnika. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroške.

Izvajalec je dolžan pred zapisniško primopredajo izvedenih del predati naročniku vso potrebno dokumentacijo, ateste, certifikate in izjave.

Za dokončen prevzem del po tej pogodbi se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

21. člen

Izvajalec del je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določil Obligacijskega zakonika.

22. člen

Izvajalec se obveže, da na naročnikovo zahtevo odpravi vse pomanjkljivosti v garancijski dobi, nastale po krivdi izvajalca.

REŠEVANJE SPOROV

23. člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za reševanje spora pristojno sodišče v Cerknici.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbena dokumentacija,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

OSTALA DOLOČILA

24. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

25. člen

Sestavni del prevzemnega zapisnika so še :

- vsi zapisi in zapisniki narejeni v teku izvajanja del, ki so podpisani po pooblaščenih predstavnikih naročnika in izvajalca;

- gradbena knjiga;

- končna situacija za izvedena dela;

26. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev xxxxx xxx

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniškega organa, posrednika organa ali organizacije javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je nična.

27. člen

Spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

28. člen

Pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

29. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pravno veljavna pa je z dnem izpolnitve zahteve iz prve alineje 11. člena pogodbe. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

30. člen

Pogodba je napisana v (6) šestih enakih in izvirnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika. Izvajalec prejme tri (3) izvode ter naročnik tri (3) izvode.

Datum: Številka:

Datum:

Številka: 430 – 22/2014

IZVAJALEC: NAROČNIK

OBČINA CERKNICA

župan

Xxxxx Xxxxx

Document Metadata

Table of Contents

RUŠITEV OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA (BIVŠA AREA)

Document Metadata