Common use of Szerzői jogok Clause in Contracts

Szerzői jogok. 16.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.55.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében díj megfizetésével a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban vanTervező a Szerződés teljesítése során létrejövő szerzői jogvédelem alatt álló szellemi alkotások vagyoni jogait feltétel nélkül, visszavonhatatlanul, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető, módosításra feljogosító módon, területi és időbeli korlátozás nélkül a Megrendelőre ruházza át. 5.2. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnakFelek rögzítik, hogy a jelen díj megfizetésével a Megrendelő feltétel nélkül és visszavonhatatlanul, kizárólagosan, harmadik személynek átengedhető módon, területi és időbeli korlátozás nélkül, módosításra feljogosító módon szerzi meg a Szerződés hatályba lépésének feltételeteljesítése körében létrejövő szerzői jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait. 5.3. Felek rögzítik, a díj megfizetésével a Megrendelő kizárólagos módon válik jogosulttá a Szerződés teljesítése körében létrejövő szerzői jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait harmadik személyre átruházni, azon módosításokat végezni, vagy harmadik személyt módosítási joggal feljogosítani. 5.4. Felek rögzítik, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban díj megfizetését követően a nem várt esetben, amennyiben Tervező a Szerződés teljesítése körében létrejövő szerzői jogvédelem alá eső alkotások vagyoni jogait harmadik személynek nem ruházhatja át, arra kizárólagosan a Megrendelő lesz jogosult. 5.5. Jelen szerződés aláírásával a Tervező kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a tervdokumentációk eredményeként létrejövő tárgyi tervezési munkával érintett épületrészeket, mint szerzői jogvédelem alá eső alkotást a Megrendelő átépítse, esetleg azt elbontsa. 5.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező által a Szerződés szerint adott felhasználási jog kiterjed - a Tervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció alapján a tárgyi tervezési munkával érintett épületrészeket az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba egyszeri vagy többszöri megépítésére, és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére későbbiekben bármilyen átépítésére; - a Vállalkozói díj teljes összegeTervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció átdolgozására, úgy és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), - a Szerződéstől mind Tervező által készített jóváhagyási tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció többszörözésére, amely magában foglalja a Megrendelőmű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződésilletve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondelőzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.18.1. A Megrendelő tudomásul veszia rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik. 8.2. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés jelen szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltakkapcsán átadásra kerülő, valamint a Terv szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik. 8.3. A Tervező szavatolja, hogy az elkészítendő tervek eredeti szellemi termékei, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll vagy a jövőben nem fog fennállni bármilyen olyan joga, amely Megrendelőt – akár időlegesen – megakadályozná a tervek jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott körének jelen szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában. 8.4. Tervező a fentiekért teljes körű felelősséget vállal. Tervező szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben az anyagok elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, a közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse. 8.5. A Megrendelő az 4.1. pontban rögzített tervezési díj megfizetésével megszerzi a jelen szerződés alapján kivitelezett Létesítmények létrejövő valamennyi szerzői oltalomban részesülő műszerzői vagyoni jogait – ideértve különösen a továbbtervezés jogát is – időbeli és térbeli korlátozás nélkül. 8.6. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használja fel, hanem azt nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg továbbadhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény-terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. 8.7. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 9. § (6) bekezdése alapján szerzői művek, amelyek tekintetében Megrendelő a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerződés teljesítése során keletkező minden keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területivalamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, időbeli, módbeli térben és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos időben korlátlan felhasználási jogot adni szerezzen valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá a Megrendelőnekszerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő, mint felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. 8.8. A Tervező, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult engedély kiterjedjen különösen a műveket másol(tat)nimű (műrészlet) átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), többszöröz(tet)nivalamint a mű többszörözésére, terjeszteniamely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolnivaló másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adnitörténő átengedésére. 16.38.9. A Megrendelő Tervező, mint szerző kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusanmű (műrészlet) bármilyen módosítását, minden további jogcselekmény nélkül megszerzimegváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését. 16.48.10. Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról. 8.11. A Felek megállapodnakkijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő jogok ellenértékét – beleértve a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó felhasználási jogok díját is – valamint a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát Megrendelő általi átruházásának díját a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatjatervezői díj tartalmazza. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.18.1 Felek a jelen Szerződés keretében leszállított Szoftverek és az azok jogi sorsát a jelen Szerződés alapján osztó szoftver(elem)ek, források, funkcionalitások szerzői jogait illetően a jelen 8. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5fejezetben foglaltak szerint állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban vanSzerződés alkalmazásában az „Egyedi Szoftver" kifejezés jelenti mindazon Szoftvert, programot, számítógépes alkalmazást, amely nem minősül Standard Szoftvernek. A KbtStandard Szoftvernek az Egyedi Szoftver kifejlesztése érdekében a Vállalkozó által az Szjt. 135.§ 60. §-ával összhangban esetlegesen jogszerűen visszafejtett (12reverse engineering) bekezdésében foglaltakra tekintettel része és / vagy a Xxxxx Standard Szoftver testre szabása keretében létrehozott funkcionalitás, szoftver, szoftverelem jogi sorsát illetően osztja az Egyedi Szoftver jogi sorsát. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alkalmazásában a „Standard Szoftver” jelenti a jelen Szerződéstől függetlenül, bárki által beszerezhető, az általános piaci igényeknek Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Beszerzés tárgya: KKC IT beszerzés megfelelő szoftverterméket, mely hasonló elérhetőséggel és megjelenéssel rendelkezik minden piaci szereplő számára. 8.2 Felek a jelen Szerződés keretében leszállított Egyedi Szoftverek és az azok jogi sorsát a jelen Szerződés alapján osztó szoftver(elem)ek, források, funkcionalitások (a jelen 8. fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt mint „Egyedi Szoftver”) szerzői jogait illetően az alábbiak szerint állapodnak meg: 8.2.1 Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül Szerződésben foglaltak szerint Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba alapján általa kifejlesztett Egyedi Szoftverre vonatkozó szerzői vagyoni jogot és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére kapcsolódó dokumentációra vonatkozó kizárólagos felhasználási jogot átruházza a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhatMegrendelőre. Az elállás átruházott szerzői vagyoni jog / felhasználási jog (megfelelően) a Szerződést megszűntetiMegrendelőt kizárólagosan, mely esetben időbeli és területi, a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszifelhasználószám tekintetében fennálló korlátozás nélkül illeti meg. 8.2.2 A fenti 8.2.1 pontban foglaltak értelmében Xxxxx rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítéstalapján Vállalkozó által kifejlesztett Egyedi Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció szerzői vagyoni joga / felhasználási joga (megfelelően) alapján bármely módon történő felhasználására - időbeli és területi korlátozás nélkül - kizárólagosan Megrendelő jogosult. Megrendelő szerzői vagyoni joga / felhasználási joga (megfelelően) kiterjed mind a közvetlen felhasználásra, mind a harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződések útján történő felhasználásra. A közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult egyebek mellett az Egyedi Szoftver saját külön belső korlátlan használatára, valamint az ilyen szoftvertermék programkönyvtári elhelyezésére, továbbfejlesztésére és / vagy egyéb igényt nem támaszthatátdolgozására is. Az átdolgozási jog alapján Megrendelő jogosult különösen az eredeti szoftverműből új műve(ke)t létrehozni, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról és az(oka)t önállóan hasznosítani. Az előzőek megfelelően irányadók a kapcsolódó dokumentációra is. 8.2.3 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 16.6keretében leszállítandó Egyedi Szoftver és a kapcsolódó dokumentáció önálló szellemi alkotásként kerül kifejlesztésre, annak fejlesztése során a szerzői jog által védett harmadik személy által létrehozott szerzői mű jogosulatlan felhasználására nem kerül sor, Vállalkozó a jelen Szerződés megkötésére jogosult. A Vállalkozó szavatol azértkijelenti és szavatolja továbbá, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában az általa, jelen Szerződés alapján kifejlesztett Egyedi Szoftver és kapcsolódó dokumentáció korlátozásmentes szerzői vagyoni jogának / felhasználási jogának (megfelelően) kizárólagos jogosultja és harmadik személynek nincs nincsen olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/Megrendelőre a jelen Szerződéssel átruházott szerzői vagyoni jogot korlátozná, vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjakizárná. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.15.1. A Megrendelő tudomásul vesziszerződő felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint jelen szerződés alapján a Terv alapján kivitelezett Létesítmények Megbízott által elkészített Kézikönyv a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (tv. védelme alatt áll. Az elkészült Kézikönyv a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében megbízási díj megfizetése után kerül a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezikMegbízó tulajdonába. 16.25.2. A Vállalkozó köteles Megbízó a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan jelen szerződés alapján elkészített és átvett Kézikönyv, mint szellemi alkotás felett a Vállalkozói Díj ellenében területiteljes körű felhasználás, időbelia többszörözés és az átdolgozás jogát a jelen szerződésben szereplő ellenszolgáltatás fejében megszerzi azzal, módbeli és mértékbeli korlátozás nélkülihogy Megbízott szintén jogosult a mű, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adniegyes részeinek felhasználására. 16.35.3. A Megrendelő Megbízónak jelen szerződés alapján kizárólagos joga van a Szerződés teljesítése során keletkező dokumentumok egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő Pilisszentlászló Községre vonatkozó felhasználásra és minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot egyes felhasználás engedélyezésére. Megbízottat a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusanfelhasználás módjáról és mértékéről nem köteles tájékoztatni, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4valamint ahhoz Megbízott engedélyét nem köteles megkérni. A Felek megállapodnakMegbízó joga, hogy a Szerződés teljesítése dokumentumokat átdolgozza, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. Amennyiben tehát a későbbiek során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére a dokumentumok átdolgozása válna szükségessé, úgy a Megbízó a munkát mástól is megrendelheti. 5.4. Megbízó az adott helyzetben általában elvárható idő általa a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) évjelen szerződéssel megszerzett, Pilisszentlászló községre vonatkozó teljes körű felhasználási engedélyt harmadik személyre szabadon átruházhatja, illetve harmadik személynek további engedélyt adhat a dokumentumok felhasználására anélkül, hogy Megbízottat további jutalék, vagy egyéb ellenszolgáltatás megilletné. A Felek megállapodnak továbbáMegbízónak joga van arra, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítikdokumentumokat kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azokat számítógéppel, vagy bármely adathordozóra másolja, többszörözze. Az át- vagy feldolgozáson, illetve a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében fordításon az alapul szolgáló dokumentumok szerzőjének nevét is fel kell tüntetni. Megbízó a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban vandokumentumokat harmadik személlyel – a Megbízott külön díjazása nélkül - oly módon is átdolgoztathatja, mely a külső megjelenést vagy a rendeltetésszerű használatot befolyásolja. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel dokumentumok átdolgozása esetén a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés Megbízott szavatossági kötelezettségei csak az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az általa készített eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemonddokumentumok vonatkozásában állnak fenn továbbra is. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.16.1. A Megrendelő tudomásul veszikeretmegállapodással egyezően Vállalkozó a vállalkozói díj ellenében Megrendelőnek teljes körű felhasználási jogot biztosít a teljesítésként átadott szellemi termékekre, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltakdokumentumokra, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény tanulmányokra (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2). A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel1. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszipontban meghatározott feladatok elvégzése során létrejövő művek kizárólagos szerzője, alkotója, vállalja, hogy Megrendelő részére kizárólagos és időbeli, valamint területi korlátozás nélküli felhasználási engedélyt ad a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthatmüvek felhasználására, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondalábbiakban meghatározott keretek között. 16.66.2. A Megrendelő megszerzi a müvek • rögzítésére, • sokszorosítására, • terjesztésére, • nyilvánossághoz közvetítésére, • nyilvános előadására, • átdolgozására vonatkozó, • harmadik személynek átengedhető, • területi korlátozás nélküli, □PÍSM-H • a müvek, műrészletek védelmi idejének teljes időtartamára szóló felhasználási jogokat. 6.3. A Megrendelőt megilleti a müvek egészének vagy bármely részének átdolgozásához, módosításához, rövidítéséhez, kibővítéséhez, tartalmi és/vagy formai javításához való jog, valamint abból kivonatok, adaptációk és válogatások készítéséhez, közzétételéhez, terjesztéséhez és egyéb hasznosításához való jog, amennyiben ezen átdolgozások, módosítások, kivonatok, adaptációk, válogatások stb. a müveket nem torzítják el, nem csonkítják meg, s egyébként sem változtatják meg olyan módon, amely a Vállalkozó szavatol azértbecsületére vagy hírnevére sérelmes lenne. A müvekben tett bármilyen módosítás Vállalkozó felelősségét megszünteti, Vállalkozó kizárólag a müvek átadáskori állapotáért vállal felelősséget. 6.4. Valamennyi egyéb (szerzői jogvédelem alá tartozóként meg nem jelölt) átadott anyag felett Megrendelő tulajdonjogot szerez. 6.5. Mindezeken túlmenően a Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elkészített müvek egyedüli szerzői jogi jogosultja, illetőleg jogában áll a Megrendelő jogszerzésének időpontjában müvek felhasználási jogainak jelen megállapodás szerint történő átruházása, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott felhasználási és tulajdonjogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/jogos érdekei védelmében, és a Megrendelővel szemben esetlegesen érvényesített jogszerű igényt Megrendelőnek megtéríti. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott müvek, műrészletek részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes müvek, műrészletek a tanulmányban történő felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjaegyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 16.76.6. A Megrendelő Vállalkozó - mindezeken túlmenően - szavatolja, hogy a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában művek tekintetében semmilyen további felhasználási cselekményt nem gyakorol annak védelmi ideje alatt, így pl. azt, vagy annak egyes részleteit sem publikációk, sem nyilvános előadások keretében nem hozza nyilvánosságra, illetve nem közvetíti a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részérenyilvánossághoz semmilyen egyéb módon sem.

Szerzői jogok. 16.17.1. A Megrendelő tudomásul vesziSzolgáltató által készített munkák (művek), hogy illetve a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden munkafolyamat bármely szakaszában bemu- tatott tervek szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan tartoznak. A szerzői jogok jogosultja ex lege kizárólag a Vállalkozói Díj ellenében területiSzolgálta- tó, időbeli, módbeli mint jogi személy és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos a kapcsolodó személyi és vagyoni jogokat saját nevében gyakorolja. 7.2. A vételár kiegyenlítését követően kizárólag a végtermékek képezik a Megrendelő tulajdonát. A Szol- gáltató által készített forrásanyag – mint szellemi alkotás – minden esetben a Szolgáltató tulajdona marad. 7.3. A Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférése jogán még önmagában semmilyen felhasználási jogot adni a Megrendelőnekjoga nem keletkezik. A felhasználási jog keretében nem kizárólagos, harma- dik személyre át nem ruházható, át nem adható. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosí- tást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén, vagy ha a Megrendelő jogosult különösen egyébként meg- szegi a műveket másol(tat)nifelhasználás szabályait, többszöröz(tet)nia Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg, terjeszteniérvényesítheti ezen túl felmerülő kárát, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére továbbá alkalmazhatja a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adniszerzői jog megsértésének egyéb jogi következményeit. 16.37.4. A Tekintettel a 5.2. pontban írt fenntartásra, az általános szabályok szerint a Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetbenjogsértést követ el, amennyiben a Szerződés szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során létrehozott művek felhasználását, azonban a Szolgáltató vállalja – figyelemmel az aláírását követő 90 napon belül üzleti életben kialakult gyakorlatra – hogy ebből eredően semmi- nemű igényét nem érvényesíti a fizetési határidő lejártát megelőzően. 7.5. Ha a Megrendelő a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése ÁSZF-ben vagy az egyedi szerződésben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel – ideértve a számítógépes állományok, vázlatok tervek átadását is – köteles előzetesen, írásban kezdeményezni és ez minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. 7.6. Előzetes írásos megegyezés hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére Szolgáltató jogosult az általa készített termékekre a Vállalkozói díj teljes összegeMeg- rendelő külön engedélye nélkül nevét, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelőlogóját, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthathonlapcímét elhelyezni, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondelkészült terméket felhasz- nálni, referenciaként bemutatni. 16.67.7. A Vállalkozó szavatol azértSzolgáltató honlapján feltüntetett minden képi és szöveges tartalom, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjailletve azok elrendezése szintén szerzői jogi oltalom alatt áll. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1. A Megrendelő tudomásul veszi17.1 Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltakjelen szerződés elsődlegesen nem szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi alkotás létrehozására irányul, ugyanakkor amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai ellátása során, azzal összefüggésben szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást hoz létre, úgy ezen szellemi termék tekintetében időben és területileg, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények felhasználás módja és mértéke tekintetében korlátlan, harmadik személyre átruházható, kizárólagos, felhasználási jogot enged Megrendelő részére. Minderre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik az érintett szellemi alkotásoknak különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében 17. § - ban meghatárzott módokon történő felhasználására. Ha a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnakszerződés hatálya alatt úgy változnak/bővülnek, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő szerződés megkötésekor ismert és a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbászerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, hogy kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a Vállalkozó a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatjae megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 16.5. 17.2 Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében felhasználási díj ellenértékét a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van12.1.2. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnakpontban megjelölt vállalkozási díj magában foglalja, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 9112.1.2. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben pontban megjelölt vállalkozási díjon túlmenően egyéb jogcímen nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben támaszthat igényt Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondszemben. 16.6. A 17.3 Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely az általa elkészített dokumentációk felhasználását megakadályozná vagy korlátozná. A Szerződő Xxxxx e körben rögzítik, hogy jelen szavatosságra az eladónak a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjatulajdonjog átruházásáért való szavatosságára irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 16.7. A Megrendelő 17.4 Fentiekre tekintettel Vállalkozó kijelenti, hogy szavatosságot vállal az általa átadott szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi alkotások jogszerű, a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában jelen Szerződésben meghatározottak szerinti felhasználásáért, egyben kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben harmadik személy a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szólóMegrendelővel szemben igényt érvényesítene, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak abban az esetben a Vállalkozó részérefog Megrendelő helyett és az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben helytállni.

Szerzői jogok. 16.117.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben Tervekben foglaltak, valamint a Terv Tervek alapján kivitelezett Létesítmények létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői jogi védelem alá tartozó művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.217.2. A Vállalkozó köteles a jelen Szerződés aláírásával a Szerződés teljesítése során keletkező minden valamennyi szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a az adott (rész)teljesítéshez kapcsolódó Vállalkozói Díj Díj-rész ellenében területi, időbeli, módbeli (ideértve az átdolgozás jogát is) és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos kizárólagos, harmadik személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átengedhető, illetve továbbengedélyezhető felhasználási jogot adni ad a MegrendelőnekMegrendelő részére. 17.3. A Xxxxx a teljes egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy (i) a felhasználási jog keretében engedély nincs korlátozva időtartamra, felhasználási módra, felhasználási területre és/vagy a felhasználás meghatározott mértékére, (ii) a felhasználási engedély alapján a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)nifelhasználási engedélyt harmadik személyre átruházni, többszöröz(tet)niilletve a Tervek felhasználására harmadik személynek további engedélyt adni, terjesztenivalamint (iii) a Felhasználási engedély alapján Megrendelő kifejezetten jogosult a Tervek átdolgozására, átdolgoz(tat)ni(iv) a Beruházási Ügynökég jogosult a Terveket alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül, módosíta(t)nibármely eljárással és hordozón többszörözni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolnitörténő másolást, harmadik személy részére illetve a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adniképi felvétel készítését is. 16.317.4. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Díj-rész Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.417.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű művek felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától hatálybalépésétől számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van17.6. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondlemond arról a jogáról, hogy a Szerződés alapján a Megrendelőnek átadott művek további felhasználásának jogát visszavonja. 16.617.7. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását jogszerzését, illetve joggyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.717.8. A Megrendelő a Műszaki Közbeszerzési Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció műszaki dokumentáció és jóváhagyási terv vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció Tervek elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű terjedelmű, egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, a Szerződés teljesítése érdekében bevont alvállalkozói részére a Munkák elvégzéséhez szükséges mértékben átadható felhasználási engedélyt adnak ad a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1A Finanszírozó a rendelkezési jogát kiköti, ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően. A Megrendelő tudomásul veszifentiekre tekintettel a Xxxxx kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Szerződés Tervező által a szerződéssel kapcsolatban a Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében a Megrendelő azzal a továbbiakban jelen pontban szabályozottaknak megfelelően szabadon rendelkezik. A jelen szerződés tárgyára tekintettel a Finanszírozó a Megrendelőnek a Tervező által elkészített művek vonatkozásában felhasználási jogot biztosít olyan mértékben, amely a Megrendelő feladatai ellátásához a jelen szerződésben foglaltak teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltaksorán, valamint illetve a Terv alapján kivitelezett Létesítmények jövőben szükségesek, összhangban a jelen szerződésben meghatározott feladatokat szükségessé tevő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásra vonatkozó előírásokkal. Tervező az általa rendelkezésre bocsátott dokumentációval, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotással kapcsolatban biztosítja, hogy a Finanszírozó, illetve a jelen szerződésben meghatározottak szerint a Megrendelő további jogdíj fizetése nélkül jogosult a dokumentáció, jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásoknak az általa elvégzendő tervezési feladatokhoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására is, illetőleg ezen jogoknak harmadik személy részére történő engedélyezésére, az adott munkarész ellenértékének Tervező felé történő megfizetését követően. Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Finanszírozó a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján Finanszírozó a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerződés teljesítése során keletkező minden keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területivalamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, időbeli, módbeli – jelen 9. pont 3. és mértékbeli korlátozás nélküli, 4. bekezdésében foglaltakon túl – korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot adni szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a MegrendelőnekFinanszírozó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen: - a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), - a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. Tervező kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. Tervező csak a Finanszírozó partner előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog keretében átruházásának díját a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3Tervezői díj tartalmazza. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnakSzerződő Xxxxx kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó jogok ellenértékét – beleértve a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjtjogok díját is - a Tervezői díj tartalmazza. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és Tervező tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt rendezési terv módosításnak az Önkormányzati Képviselő- testület által történő elfogadása pillanatától az általa elkészített tervekre a szerzői jogi védelem nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondterjed ki. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1. 6.1 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden Szerzői Művel kapcsolatos szerzői jogok az Ügynökséget illetik meg. 6.2 Az Ügynökség a Megbízási Díj összegének maradéktalan megfizetése esetén az Ügyfél részére a Szerzői Műre vonatkozólag területi korlátozás nélküli, időben a Szerződés időtartamára korlátozott, nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít. A felhasználási jog kiterjed a Szolgáltatás keretében elkészített Szerzői Műnek a szerződésben foglalt célokra való felhasználására, azonban kifejezetten nem terjed ki a Szerzői Mű másolására, módosítására, átdolgozására, terjesztésére. Az Ügyfél a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában nem jogosult a Szerzői Műre vonatkozó felhasználási engedély harmadik személy részére történő átruházására vagy átengedésére. 6.3 Az Ügynökség szavatolja, hogy a szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában teljesítésén harmadik személynek nincs nincsen olyan joga, amely az Ügyfél felhasználási jogát akadályozná vagy korlátozná, továbbá az Ügyfél felhasználási jogának gyakorlása a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/Szerzői Mű létrehozásában a közreműködő harmadik személy jogait vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjatörvényes érdekeit nem sérti. 16.76.4 Az Ügynökség által a Szerződés alapján elkészített tartalmakat, anyagokat mind az Ügyfél, mind az Ügynökség jogosult referencia anyagai között szerepeltetni, vagy a másik Fél értesítésével belföldi vagy nemzetközi szakmai megmérettetéseken, kiállításokon, versenyeken, szemléken stb. A Megrendelő indítani, illetve felhasználni. 6.5 Az Ügynökség vállalja, hogy az Ügyfél szellemi tulajdonát, így védjegyét, nevét, logóját, egyéb megjelölését csak és kizárólag a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában Szerződés teljesítése során, a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez teljesítéshez szükséges mértékű mértékben és terjedelmű egyszeri alkalomra szólóaz Ügyfél által jóváhagyott módon használja. Az Ügyfél felelősséggel tartozik és szavatol az átadott logók, nem átruházhatóvédjegyek, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részéreteljessége, megfelelősége, valódisága és jog és szerződésszerű felhasználhatósága tekintetében.

Szerzői jogok. 16.113.1. A Megrendelő tudomásul veszikijelenti, hogy a Tervező részére átadott Tervek tekintetében határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási joggal rendelkezik valamennyi átruházható szerzői vagyoni jog vonatkozásában, beleértve azt is, hogy a felhasználásra harmadik személynek további engedélyt adjon. Ennek alapján a Megrendelő biztosítja, hogy a Tervező jogdíj fizetése nélkül jogosult legyen a Megrendelő által átadott Terveknek az általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges felülvizsgálatára, tovább-tervezésére, átdolgozására. 13.2. A Tervező kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő, a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltakkeletkezett, valamint a Tervező által készített vagy készíttetett, szerzői jogi védelem alá eső Tervekre és egyéb a szerzői jog alá eső művekre határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot szerez valamennyi felhasználási mód vonatkozásában, az adott Terv Megrendelő részére történő átadásával egyidejűleg. 13.3. A Tervező kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a Tervek, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó mű felhasználására ugyanezen jogosultságokkal harmadik személynek további felhasználási engedélyt adjon, és a Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább 13.4. A Tervező az általa készített, illetve készíttetett Tervek tekintetében köteles a Megrendelőnek átadni a Tervek tervezőjének a szerzői felhasználási, vagyoni jogok átadására vonatkozó nyilatkozatát, továbbá köteles biztosítani azt, hogy – amennyiben az adott Terv annak hatálya alá esik -, az Építészeti Szerzői Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx bejegyzéshez szükséges adatok és nyilatkozatok a Tervek tervezője részéről biztosítottak legyenek. 13.5. A Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a Szerződés bármely dokumentációját, bármely munkarészét harmadik személynek vagy adhat nyilatkozatot a Szerződés alapján kivitelezett Létesítmények nyújtott szolgáltatásról. 13.6. A Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a Tervező vagy alvállalkozója vagy egyéb közreműködője által a Szerződés teljesítésével összefüggésben létrehozott, szerzői jogi védelem alá eső szoftver, adatbázis, és ezek dokumentációja esetében a Megrendelőnek határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot ad valamennyi megszerezhető felhasználási jog, átruházható szerzői vagyoni jog vonatkozásában. A Tervező ezen kötelezettsége – a Tervezési Szerződéses Megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – nem foglalja magában a szoftverek forráskódja átadásának a kötelezettségét. 13.7. A Tervező minden olyan szoftver, adatbázis, és ezek dokumentációja esetében, amelyet a Tervező, vagy az alvállalkozója, egyéb közreműködője nem a Szerződés teljesítése érdekében hoz létre, a szerzői jogait fenntartja, és ezen szoftverek tekintetében korlátozott, rendeltetésszerű használatához szükséges terjedelmű és tartalmú felhasználási jogot biztosít Megrendelőnek. 13.8. Szerződő Xxxxx kijelentik, hogy a szerzői vagyoni jogok, a felhasználási jog ellenértékét, jogdíját a Szerződésben meghatározott Tervezési díj tartalmazza. 13.9. A jelen Szerződéssel biztosított kizárólagos felhasználási jogokra vonatkozóan a Felek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) alapján szerzői művek, amelyek tekintetében a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló szerinti felmondási jogát jog gyakorlását a Tervek átadásától számított mű átadását követő 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthatéves időtartamra, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondegyéb okból történő felmondás jogát kizárják. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1. 9.1 A Megrendelő tudomásul vesziVállalkozó a jelen szerződés eredményeként átadott, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltakjogi oltalomban részesülő szerzői művek, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szellemi alkotások (a továbbiakban: „Szjt.”mű) tekintetében nem tartja fenn rendelkezési jogát és kijelenti, hogy az elkészítendő művet kizárólag a jelen szerződés alapján dolgozta ki, továbbá hozzájárulását adja ahhoz, hogy az elkészült szerzői művekművel, amelyek tekintetében szellemi alkotással a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezikMegrendelő saját belátása szerint szabadon rendelkezzen. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területi, időbeli, módbeli és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni a Megrendelőnek. A felhasználási jog keretében a Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4. 9.2 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a Szerződés aláírásától számított 5 (öt) év. A Felek megállapodnak továbbárögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra, azaz a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos, a felhasználás módjára és mértékére korlátlan (valamennyi ismert felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az Szjt. 51. § (1) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát módon), harmadik személynek – a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatjaVállalkozó külön hozzájárulása és díjazása nélkül – átengedhető felhasználási jogot enged Megrendelőnek. 16.59.3 A Megrendelő jogosult a szerzői művet (vagy annak részét) valamennyi ismert felhasználási módon korlátozás nélkül felhasználni, így különösen: - a művet alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül többszörözni; - a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón, alkalombeli korlátozás nélkül, bárki részére terjeszteni; - a művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezni; - a művet alkalombeli korlátozás nélkül átdolgozni, digitalizálni, bármely nyelvre fordítani, feldolgozni vagy egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, lefordított, feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni; - a művet – papír alapon vagy digitális formában – adatbázisba, gyűjteménybe felvenni vagy más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az adatbázis, gyűjtemény vagy az összekapcsolás folytán létrejött anyag részeként a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni; - a művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánosan előadni. 9.4 A Vállalkozó az előző pontokban foglalt kötelezettségvállalásával összhangban vállalja, hogy az előző pontok szerinti szerzői mű Megrendelő általi felhasználásához esetlegesen szükségessé váló további jognyilatkozatokat megteszi, illetve beszerzi. 9.5 A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa átadásra kerülő mű eredeti alkotás, harmadik személy szerzői jogát nem sérti. Felek rögzítikA Vállalkozó köteles az esetleg más műből átvett szövegről, ábráról és egyéb grafikus ábrázolásról a Vállalkozót tájékoztatni, a kéziratban a forrást feltüntetni és más személy szerzői jogait egyébként is tiszteletben tartani. Ennek elmaradása esetén mindennemű következményért a Vállalkozót terheli a felelősség. A Vállalkozófelelős azért is, hogy a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. mű ne tartalmazzon minősített adatot. 9.6 A Kbt. 135.§ (12) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítéstszerződés alapján keletkező dokumentációkat, vagy egyéb igényt illetve kidolgozandó megoldásokat, bármely eredményeket a saját tevékenységéhez nem támaszthathasználhatja fel, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemondvalamint kötelezettséget vállal, hogy harmadik személyek javára nem használják fel és nem hozzák mások tudomására. 16.6. A 9.7 Vállalkozó szavatol azértkifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotásokat nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át-, illetőleg tovább adhatja, a mű (műrészlet), mint előzmény időbeli korlát nélkül a projekt esetleges további fázisaiban is szabadon felhasználható. 9.8 Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges – Megrendelő jogszerzésének időpontjában által jelen szerződés alapján – átadott forrásanyagok, információk felhasználására Vállalkozó kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges és indokolt mértékben jogosult, azokat kizárólag saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személynek nincs olyan jogaszemélyekkel – a jogszerűen igénybe vett illetve közreműködők kivételével – nem közölheti. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, amely hogy a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárjajelen pontban foglaltakat a szerződés teljesítésébe harmadik személyek vonatkozásában is betartatja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.

Szerzői jogok. 16.1Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás esetében kiköti a rendelkezési jogát. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során létrehozandó Tervben foglaltak, valamint a Terv alapján kivitelezett Létesítmények a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: „SzjtSzjtv.”) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján szerzői művek, amelyek tekintetében Megrendelő a Vállalkozó szerzői jogokkal rendelkezik. 16.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés szerződés teljesítése során keletkező minden keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozóan a Vállalkozói Díj ellenében területivalamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, időbeli, módbeli korlátlan és mértékbeli korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogot adni szerez az átruházható szerzői jogokra, amely magában foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a Megrendelőnekmű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább az elkészült mű bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról. A felhasználási jog keretében átruházásának díját a vállalkozói díj tartalmazza. Ha Vállalkozó a teljesítéshez valamely jogi oltalom alatt álló szellemi alkotást kíván felhasználni, ehhez Megrendelő jogosult különösen a műveket másol(tat)ni, többszöröz(tet)ni, terjeszteni, átdolgoz(tat)ni, módosíta(t)ni, továbbfejleszte(t)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, harmadik személy részére a felhasználási jogot átruházni és harmadik személy részére további felhasználási jogot adni. 16.3előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb (szakági) jogszabályok rendelkezései irányadók. Bármely kár vagy veszteség bejelentése, amely a szerződéses kötelezettségek valamelyik fél részéről történő megszegéséből, illetve jogszerűtlen felmondásából ered, Megrendelő a Szerződés teljesítése során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső műre vonatkozó felhasználási jogot a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói teljesítésért fizetendő részének Megrendelő általi megfizetésével automatikusan, minden további jogcselekmény nélkül megszerzi. 16.4és Vállalkozó közötti egyeztetés tárgyát képezi. A Felek megállapodnakXxxxx mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződés teljesítése felmerült vitás kérdéseket egymás között tárgyalásos úton rendezzék. Ha a tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül a felek képtelenek békés úton megoldani a vitát, amely a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan közöttük felmerül, értékhatártól függően kölcsönösen kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság, illetőleg a Törvényszék kizárólagos illetékességét. Vállalkozó a munkavégzés során keletkező minden szerzői jogi védelem alá eső mű felhasználásának megkezdésére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és az adott helyzetben általában elvárható idő 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelete a Szerződés aláírásától számított 5 munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról valamint a tűzvédelemről szóló 54/2014. (ötXII.5.) évBM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról rendelkezéseit köteles betartani. A Felek megállapodnak továbbáSzerződő Xxxxx tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel az SzjtÁllami Számvevőszékről szóló 2011. 51évi LXVI. törvény 5. § (15) bekezdése alapján fennálló felmondási jogát szerint az Állami Számvevőszék – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket Megrendelőnél, Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál Szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Tervek átadásától számított 5 (öt) évig nem gyakorolhatja. 16.5szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. Felek rögzítikVállalkozó köteles lehetővé tenni Megrendelő, hogy az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Támogató, a Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság, valamint a Kbt. és az Áht. szerinti vagy bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a jelen szerződés szerinti beruházás finanszírozása tárgyában meghatározott tevékenység megvalósítását igazoló vagy ahhoz egyéb módon kapcsolódó dokumentumok, okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. Jelen szerződés […] db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés […] db eredeti példánya Megrendelőt és […] db eredeti példánya pedig Vállalkozót illeti meg. Szerződő felek jelen szerződést annak és mellékletének elolvasásával és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátva megkötik. A Jelen szerződés akkor lép hatályba, mikor a Megrendelő a pályázatra/projektre vonatkozó többlet támogatásról szóló okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. Szerződő felek jelen szerződést annak és mellékletének elolvasásával és értelmezésével, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerű aláírásukkal ellátva megkötik. Jelen szerződés módosítása tekintetében a fedezetre vonatkozó támogatási szerződés aláírása folyamatban van. A Kbt. 135.§ 141. §-a szerinti rendelkezései irányadók. [hely], [dátum] [hely], [dátum] Mór Városi Önkormányzat (12Megrendelő) bekezdésében foglaltakra tekintettel a [*] Xxxxxxx Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási szerződés hatályba lépjen. Abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződés az aláírását követő 90 napon belül a jelen Szerződés szerinti hatályba lépési feltételek együttes teljesülése hiányában nem lép hatályba és a Megrendelőnek egyéb forrásból sem áll rendelkezésére a Vállalkozói díj teljes összege, úgy a Szerződéstől mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó a Szerződés az aláírását követő 91. naptól kezdődően a másik félhez intézett jognyilatkozatával elállhat. Az elállás a Szerződést megszűnteti, mely esetben a Felek kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, illetőleg az elállás következtében a jelen Szerződés, valamint az annak alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás és eredménye a Feleket a jövőben nem jogosítja és nem kötelezi. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződést a jelen fejezetben írt hatályba lépési feltételek teljes ismeretében köti meg és tisztában van az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményekkel. Vállalkozó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradásával összefüggésben Megrendelővel szemben semmilyen kártérítést, vagy egyéb igényt nem támaszthat, az ezzel kapcsolatos perindítási jogosultságról a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 16.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Megrendelő jogszerzésének időpontjában harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő Szerződésben meghatározott felhasználási jogai megszerzését és/vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 16.7. A Megrendelő a Műszaki Dokumentáció részeként kiadott építési engedélyezési tervdokumentáció vonatkozásában a Kiviteli Tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékű és terjedelmű egyszeri alkalomra szóló, nem átruházható, felhasználási engedélyt adnak a Vállalkozó részére.képviseletében: [*] Mellékletek: