Common use of Teljesítés Clause in Contracts

Teljesítés. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

Teljesítés. 9.1 A Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat munkát az előírt határidőben (részhatáridőben) megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte. 9.2 A teljesítés igazolására (a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezniműszaki ellenőr igazolás és kifizetési javaslata alapján) Megrendelő ill. 8.3 pontban teljesítés igazolásra kijelölt képviselője jogosult, a Szerződés 2.1 pontjában írt teljesítési határidők figyelembevételével. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteniépítési illetve felmérési napló vezetésére kötelezett. A munkaeredmény átvétele Megrendelő (műszaki ellenőr) az építési naplót (a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki átadásindokoltság alapján, de minimum) 8 (nyolc) naponta ellenőrzi. Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai irányadók. A Vállalkozó készre jelentése alapján, a műszaki ellenőr javaslatára a rész-,véghatáridő, illetve műszaki rész-, végátadás-átvételi eljárás keretében történik. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerüleljárást hirdet meg a Megrendelő, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtásáraamelyről külön jegyzőkönyv készül. A Ptkteljesítés igazolás az elfogadott és műszaki ellenőr által jóváhagyott építési, felmérési napló alapján kerül kiállításra külön jegyzőkönyvben. 6:247A Vállalkozó a műszaki ellenőr által elfogadott és ellenjegyzett átadási dokumentáció részeként a megvalósulási terveket – papír alapon és CD/DVD-n digitális formában (szerkeszthető doc/xls/dwg/stb. § (2és pdf formátumban egyaránt) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó– és minősítési dokumentációt a sikeres, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadtalezárását követően, 5 napon belül a pénzügyi teljesítés részeként a teljesítés igazolás alapfeltételeként készíti el és adja át Megrendelőnek 3 eredeti példányban. A teljesítés igazolására nyitva álló határidő a Kbt. 135. § (21) bekezdés bek. szerinti 15 (tizenöt) nap. Az igazolt teljesítés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén és annak mértéke szerint jogosult a MegrendelőVállalkozó számla (rész-számla) kiállítására. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) ha a szerződésben az át- adásműszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül jelen szerződésben előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon megkezdődik, és annak alapján a munkát a Megrendelő hiba és hiánymentesen átveszi. A Megrendelő jogalap nélkül nem kezdi tagadhatja meg az át- adáselvégzett munka átvételét. Az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, kárfelelősséget és a Vál- lalkozó megvalósult beruházás őrzésének, megóvásának költségeit. Megrendelőre a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni kárveszély a teljesítés esetleges hibáiértsikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át.

Teljesítés. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégezni. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerül, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesített, a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül belüli határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiért.

Teljesítés. 10.1. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési Szerződés tárgya szerinti munkákat a 4.2. pontban előírt befejezési határidőre vagy előtte, a jelen szerződésben foglaltak Szerződésben meghatározottak szerint maradéktalanul, mennyiségi és minőségi hiány nélkül, valamint a jogszabályokban előírtak szerint elvégezte. 10.2. A Szerződés szerinti véghatáridőre köteles elvégeznimunkálatok teljes körű elkészültét követően, azok műszaki átadás- átvétele a 4.2. pontban megjelölt teljesítési határidő szerint történik meg. A Megrendelő csak komplett, hiba- és hiánymentes teljesítést igazol, illetve vesz át. 10.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját nyolc (8) nappal korábban írásban a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban Megrendelő felé készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele Vállalkozó készre jelentését követően a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történikidőpontját. Amennyiben A műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésének feltétele, a megvalósulási tervdokumentáció 4 (négy) nyomtatott, 2 (kettő) elektronikusan szerkeszthető és 2 (kettő) pdf példányban Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása, valamint az előírások szerinti minősítő dokumentáció átadása olyan tartalommal, hogy az a Fővárosi Vízművek részére megfelelő módon átadható legyen. A jóváhagyott tervek dokumentálása dwg, pdf, pla és IFC formátumban, az árazatlan költségvetés Microsoft Excel formátumban, a szöveges részek Microsoft Word formátumban, míg a képek jpg formátumban készülnek és CD-re, vagy DVD-re írva kerülnek átadásra. 10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat, ezeknek a Megrendelő által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt határidejét, amely nem lehet hosszabb, mint a 4.2. pontban írt befejezési határidő, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt, és a jótállási időszak (a továbbiakban: Jótállási Időszak) kezdetét. 10.5. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerüla Szerződésben előírt befejezési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével befejeződik. A Megrendelő a Vállalkozó rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítése esetén az elvégzett munka átvételét nem tagadhatja meg. 10.6. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű őrzésének, megóvásának költségeit. A Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás lezárását követően száll át. 10.7. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő közös ajánlattevőkkel kötötte meg, a teljesítésigazolásig a konzorcium tagjainak nyilatkozniuk kell, hogy közülük melyik mekkora részre jogosult az ellenszolgáltatásból. 10.8. A Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítettMegrendelő készíti elő, a Megrendelő köteles a sikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a igazoló – műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadtaátvételi jegyzőkönyv alapján. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén dokumentum kizárólag a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadniSzerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 10.9. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek Megrendelő részéről a szavatosságiteljesítésigazolás aláírására jogosult: (tel:, illetve jótállási határidőke-mail:). 10.10. A Vállalkozó részéről a teljesítésigazolás aláírására jogosult: (tel:, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiérte-mail:). 10.11. A Megrendelő rögzíti, hogy előteljesítést elfogad.

Teljesítés. 8.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez (alvállalkozóival együtt) megfelelő szakértelemmel, gondossággal, tapasztalattal és szakmai gyakorlattal rendelkezik. 8.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt kötelezettségeinek a 2. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint eleget tesz. A teljesítés biztonságtechnikai okok miatt, hacsak a Megrendelő másképp nem rendelkezik, minden esetben a Megrendelő székhelyén (1094 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 35.) történik. 8.3. Vállalkozó a jelen Szerződés tartalma tekintetében a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat teljesítését nem engedheti át, illetve a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles szerződésből e tekintetben származó jogait illetve kötelezettségeit nem engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre a Megrendelő hozzájárulása nélkül. 8.4. Megrendelő, akár egyedül, akár az általa megbízott Minőségbiztosítóval együtt, jogosult Vállalkozóval együtt megállapított időpontban mindazon méréseket és vizsgálatokat elvégezni, amelyek alapján megállapítható, hogy Vállalkozó által szállított termékek, illetve a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e a jelen Szerződésben és a Műszaki leírásban leírtaknak. 8.5. A Vállalkozó a teljesítést (részteljesítést) annak befejezésekor készre jelenti a Megrendelőnél. A Megrendelő köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki jelentett teljesítést legkésőbb 3 (három) munkanapon belül átvenni, és az átvételről átadás-átvételi eljárás keretében történikjegyzőkönyvet készíteni, vagy ugyanezen időtartamon belül írásbeli kifogáslistát átadni Vállalkozónak. Megrendelő az átadást követően, hibátlan teljesítés esetén haladéktalanul köteles teljesítésigazolást kibocsátani a Vállalkozó részére, vagy ugyanezen időpontra írásbeli kifogáslistát átadni Vállalkozónak. 8.6. Amennyiben a megvizsgált Xxxxxxxx nem felelnek meg a Szerződésben vagy annak mellékletében megjelölt műszaki feltételeknek és a teljesítés hibásnak minősül, Megrendelő a Vállalkozó által felkínált teljesítést (részteljesítést) nem fogadja el. Ebben az esetben Megrendelő köteles Vállalkozó részére ésszerű póthatáridőt szabni a hiba kijavítására. 8.7. Ha Megrendelő a teljesítést (részteljesítést) Lényeges hiba miatt nem fogadja el, és ebből az okból a teljesítés igazolás kiadását megtagadja, úgy Vállalkozó ennek a hibának a kijavítását azonnal köteles megkezdeni, és a teljesítést újra elfogadásra felajánlani. 8.8. Vállalkozó teljesítése (részteljesítése) csak és kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, ha Megrendelő a teljesítést írásban elismerte. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott ütemterv szerinti minden részteljesítés a műszaki leírás szerinti igények megvalósítását és teljesítését rögzítő jegyzőkönyvnek a Megrendelő által megjelölt személy vagy személyek általi aláírásával kerül elismerésre. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a teljesítés igazolását csak Lényeges hiba fennállása esetén tagadhatja meg. Ha a teljesítés hibái olyanok, amelyek a rendszer részének vagy egészének működését érdemben nem befolyásolják, a Vállalkozó köteles a hibákat a Felek által az átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerüljegyzőkönyvben rögzített határidő alatt kijavítani. Megrendelő nem jogosult a rendszert annak Szerződés szerinti átadását megelőzően használatba venni, hogy a ellenkező esetben Vállalkozó szerződésszerűen teljesítettkizárja minden ebből eredő hiba miatti felelősségét. 8.9. A teljesítés egy-egy (rész)feladat megoldását, befejezését igazoló teljesítés a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtásáraáltali aláírásával kerül elismerésre. 8.10. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárástteljesítésigazolások aláírásának időpontja, vagy megkezdi, de az azzal egyenértékű eljárási cselekmény időpontja egyben a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidők, és a Vál- lalkozó a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiértkárveszély átszállásának időpontja.

Teljesítés. 11.1. A Vállalkozó részteljesítéseit a Megrendelő akkor fogadja el, ha Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat Szerződés 4.2. pontjában meghatározott részhatáridőkre, vagy előtte, a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre köteles elvégeznirészhatáridőkhöz rendelt műszaki tartalommal hiánytalanul elkészül és a teljesítést a Megrendelő elfogadja. A részhatáridőkhöz rendelt műszaki tartalom teljesítésének meghatározásakor csak a 100 %-ban elkészült munkák, munkarészek, költségvetési tételek vehetők figyelembe. 11.2. A részteljesítéseket igazoló teljesítésigazolásokat a Megrendelő készíti elő, és az kizárólag a Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 11.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat Szerződés szerinti munkák elkészültének időpontját tizenöt (15) nappal korábban a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére Megrendelő felé írásban készre jelenteni. A munkaeredmény átvétele Vállalkozó készrejelentését követően a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történikidőpontját. Amennyiben az A műszaki átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerülmegkezdésének feltétele, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítetta Szerződés 4.2. pontja szerinti 3. részhatáridőre a műszaki tartalom szerinti kivitelezési munkálatokat teljes körűen elvégezte. 11.4. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő köteles által észlelt hibákat, ezeknek a teljesítést igazolni. Megrendelő által megállapított összegét, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának a Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít kiezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait, amely alapjánnem haladhatja meg a 4.3. pontban írt teljesítési határidő időpontját. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni a Vállalkozó hibajavítását követően az átvételt. 11.5. Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt is a Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a mű őrzésének, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtásáramegóvásának költségeit. A PtkMegrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 11.6. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadtaátvételi eljárás a Szerződésben előírt teljesítési határidőn belül, vagy a határnapon a munka hiba- és hiánymentes átvételével befejeződik, és a Szerződés által megkövetelt Dokumentációt a Megrendelőnek hiánytalanul átadta. 11.7. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén Szerződés teljesítését igazoló teljesítésigazolást a MegrendelőMegrendelő készíti elő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adássikeresen lezárt – hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló – műszaki átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadniDokumentáció hiánytalan átvételét követően. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek teljesítésigazolás kizárólag a szavatossági, illetve jótállási határidők, és Szerződő Felek Szerződésben feljogosított képviselőinek együttes aláírásával érvényes. 11.8. A Megrendelő részéről a Vál- lalkozó teljesítésigazolás aláírására jogosult: Xxxxx Xxxx műszaki igazgató vagy Xxxxx Xxxx intézményfenntartó. 11.9. A Vállalkozó részéről a továbbiakban ezen az alapon köteles helytállni a teljesítés esetleges hibáiértteljesítésigazolás aláírására jogosult: 11.10. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

Teljesítés. 8.1. Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat a jelen szerződésben foglaltak szerinti véghatáridőre 2. számú mellékletben foglalt ütemterv szerint köteles elvégezni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt feladatait a 2. számú mellékletben meghatározott ütemterv szerint elvégzi. 8.2. Vállalkozó a Szerződés tartalma tekintetében a szerződés teljesítését nem engedheti át, illetve a jelen szerződésből e tekintetben származó jogait illetve kötelezettségeit nem engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre a Megrendelő hozzájárulása nélkül. Egyik fél sem ruházhatja át jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit a másik fél írásos hozzájárulása nélkül. 8.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat a jelen szerződésben előírt véghatáridő lejárta előtt a Meg- rendelő részére írásban készre jelenteni3. A munkaeredmény átvétele a Szerződő Xxxxx által közösen meg- tartott műszaki számú mellékletben foglalt határidőig átadás-átvételi eljárás keretében történikjegyzőkönyv felvétele mellett teljesítés elfogadására felajánlja a leszállítandó termékeket. 8.4. Megrendelő, akár egyedül, akár az általa megbízott Minőségbiztosítóval együtt, jogosult Vállalkozóval együtt megállapított időpontban mindazon méréseket és vizsgálatokat elvégezni, amelyek alapján megállapítható, hogy Vállalkozó által szállított termékek, illetve a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e a jelen Szerződésben és az Ajánlatban leírtaknak. 8.5. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, Megrendelő a Vállalkozó által felkínált teljesítést (részteljesítést) nem fogadja el. 8.6. Ha Megrendelő a teljesítést (részteljesítést) lényeges hiba miatt nem fogadja el, és ebből az okból a teljesítés igazolását megtagadja, úgy Vállalkozó ezt a hibát azonnal köteles elhárítani, és a teljesítést újra elfogadásra felajánlani. 8.7. Vállalkozó teljesítése (részteljesítése) csak és kizárólag akkor tekinthető elfogadottnak, ha Megrendelő a teljesítést írásban elismerte. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott ütemterv szerinti minden részteljesítés a műszaki leírás szerinti igények megvalósítását és teljesítését rögzítő teljesítésigazolásnak a Megrendelő által megjelölt személy vagy személyek általi aláírásával kerül elismerésre. A teljesítéshez szükséges dokumentáció átadása nem mellőzhető. Amennyiben a Megrendelő a szerződésszerűen benyújtott átadás-átvételi eljárás során megállapításra kerüldokumentumok és Lényeges hiba hiánya ellenére nem írja alá 15. naptári naptól a vonatkozó Teljesítés Igazolást, akkor az átvételre történő felajánlás, és a teljesítéselfogadottnak tekintendő, és a Vállalkozó számla kiállítására jogosult. 8.8. A teljesítés egy-egy (rész)feladat megoldását, befejezését igazoló teljesítés a Megrendelő általi aláírásával kerül elismerésre. 8.9. Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének feltétele, hogy a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítettfejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges jogszabályok (a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a Megrendelő köteles a teljesítést igazolni. Vállalkozó Konzultációs eljárás dokumentumaiban meghatározott feladatok (rész)teljesítését követően jogosult az ellenérték érvényesítésére. Megrendelő (rész)teljesítés igazolást állít ki, amely alapján, Vál- lalkozó jogosult a (rész)számlája benyújtására. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés értelmében határidőben teljesít Vállalkozó, ha az átadás-átvétel az egyedi szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődött, kivéve, ha a Megrendelő a mű átvételét a műszaki átadás-átvétel során jogosan megtagadta. A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapján az építési beruházás megvalósítására kötött kivitelezési szerződés esetén a Megrendelő, amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a szerződésben az át- adás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az át- adás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belül határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni. A munkaeredmény átadását követően megkezdődnek a szavatossági, illetve jótállási határidőkbűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló törvény, és a Vál- lalkozó törvény végrehajtására vonatkozó jogszabályok) legkésőbb 2009. június 19. napjáig megjelenjenek. Amennyiben ez nem történik meg, Vállalkozó a továbbiakban ezen hivatkozott időpontig megjelent és tudomására jutott T/9303 irományszámú törvénytervezet ismeretében készíti el a termékeket, Megrendelővel egyeztetve. 8.10. A lehetséges – 2009. június 19. után megjelenő - jogszabályi változásokból eredő eltérő tartalom vagy más változáskezelésére a Vállalkozó vállalja, hogy az alapon köteles helytállni esetlegesen felmerülő problémákat megoldja – elsődlegesen tárgyalásos úton – a teljesítés esetleges hibáiértMegrendelővel feltéve, hogy a Felek a 7. számú mellékletben foglalt változáskezelési eljárás keretében megállapodnak a vonatkozó feltételekben (műszaki tartalom, ár, ráfordítási igény, határidő, stb.). 8.11. A teljesítésigazolások aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának időpontja. Vállalkozó ugyanakkor kifejezetten fenntartja tulajdonjogát a Termékek tekintetében a vonatkozó vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig.