VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Öttevény Község Önkormányzata
székhely: statisztikai számjel: számlaszám: képviseli:
0000 Xxxxxxxx, Xx x. 100.
15727828-8411-321-08
11737007-15366722
Xx. Xxxxx Xxxxx polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
Kunsziget Község Önkormányzata
székhely: statisztikai számjel: számlaszám: képviseli:
9184 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx u. 2.
15728207-8411-321-08
11737007-15728207
Xxxxxxx Xxxxxx - polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről
…
székhely: … 1
cégjegyzékszám: …
adószám: …
pénzforgalmi számlaszám: …
képviseli: …
építőipari Vállalkozói nyilvántartási szám: … mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),
Megrendelő és Vállalkozó feltételeknek megfelelően.
együttesen Felek (a továbbiakban: „Felek”)között az alábbi
I.PREAMBULUM
1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján ,,Öttevény-Kunsziget kerékpárút építése” tárgyban.
1.2. Megrendelő az 1.1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményét 2018. … hó … napján az összegezés megküldésével kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás
nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a Kbt. 131. §
(1) bekezdése alap án szerződést kötnek a jelen szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint.
1.3. Jelen beruházás a TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009 számú „Öttevény-Kunsziget
közötti kerékpárfo galmi útvonal kialakítása ” című projekt (továbbiakban: Projekt) keretében valósul meg. Támogatás intenzitása: 100%
II.A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A TELJESÍTÉS HELYE
2.1. A Megrendelő eljárást megindító felhívására a Vállalkozó által benyújtott ajánlat
ismeretében, Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a
Öttevény – Kunsziget kerékpárút építése
1. rész:
valamint az ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági feladatok ellátását a jelen Szerződés rendelkezései, valamint a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező
kivitelezési tervdokumentációban (amelyet Megrendelő az I.1 pont szerinti
közbeszerzési eljárás Dokumentációjának részeként átadott) meghatározottak szerint, valamint a Vállalkozó ajánlatának és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
előírásainak megfelelően. 2
2.2 A teljesítés helye: Szerződés 0.xx melléklet (Idegenterület igénybevételi helyszínrajz) szerint
2.3 A Megrendelő ajánlattételi felhívása a közbeszerzési dokumentum, az engedélyezési
terv és annak mellékletei, közbeszerzési eljárás keretében nyújtott kiegészítő
tájékoztatás, jelen
szerződés valamennyi melléklete, továbbá a
Vállalkozó ajánlata
jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
2.4 A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezési munkákat, a szükséges előzetes egyeztetések, és engedélyezési eljárások
lefolytatásával szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak megfelelően, határidőben elkészíteni, és beüzemelni.
2.5. Vállalkozó jelen
Szerződés aláírásával akként nyilatkozik,
hogy a Szerződés
elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a III. fejezet szerinti
vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai
tapasztalatára alapozva, és az építési helyszín alapos ismeretében állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki
bizonytalanságokat kifejezetten vállalja.
is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat
2.6. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, azok birtokában van, azokat elolvasta és tartalmukat teljes egészében megismerte, megértette. A Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és jelen Szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy az
átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja.
Szerződésből eredő
2.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó
írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki értesítéssel. Az ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.
III.A VÁLLALKOZÓI DÍJ
ellenőrnek küldött teljesítés vagy kár
3
3.1. A Vállalkozót a Szerződésben meghatározott kivitelezési munkák megvalósításáért a következők szerintivállalkozói díj (a továbbiakban: „Vállalkozói díj”) illeti meg:
3.1.1. | Nettó: | …………………………….,-Ft |
3.1.2. | 27% ÁFA: | …………………………….,-Ft |
3.1.3. | Bruttó: | …………………………….,-Ft |
3.1.4. | Nettó tartalékkeret (0 %): | …………………………….,-Ft |
3.1.5. | Tartalékkeret ÁFA: | …………………………….,-Ft |
3.1.6. | Bruttó | ……………………………..,-Ft |
3.1.7. (3.1.3.+3.1.6)
Mindösszesen: ,-Ft
A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírás és akiírás szerint beárazott költségvetés alapján került sor.
3.2. A 3.1.7. szerinti vállalkozói díj 0 % tartalékkeretet tartalmaz.
3.3. Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a Megrendelő által megrendelt tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért fordított áfa fizetési kötelezettség hatálya alá tartozik. Az építési munka ellenértékéről szóló számlákat Megrendelő részére nettó módon kell kiállítani.
A bruttó összegek a szerződés aláírásának időpontjában érvényes ÁFÁ-val számolt bruttó összegek. Amennyiben a szerződés teljesítésének időtartama alatt az ÁFA törvényben változás következik be, a számlázás a mindenkori érvényes ÁFÁ-val történik, a nettó ár változatlanul hagyása mellett.
3.4. A vállalkozói díj a befejezési határidőre prognosztizált, egyösszegű átalányár. Felek az átalányár jogi tartalmával tisztában vannak. Vállalkozó a vállalkozói díj alapját
képező ajánlati rát a közbeszerzési eljárás dokumentációjában lévő árazatlan
(tételes) költségvetési kiírás alapján készítette el.
A vállalkozói díj
tartalmazza a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakat, így a műszaki tartalom megvalósításához tartozó építési munkák teljes költségét, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat,
adót, illetéket, biztosítási díjat, bérleti díjakat (gépek, stb.), a felvonulási,
vagyonvédelmi költségeket, az esetlegesen felmerülő károk vagy bevizsgálások
megtérítésének költségeit. A munka során keletkező hulladékok – a 45/2004. (VII.
26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerinti – elszállítása (elszállíttatása),
kezelése a Vállalkozó feladata, melynek költségét szintén tartalmazza a vállalkozói 4
díj.
A Vállalkozó feladata az esetleges közterület-foglalási engedélyek beszerzése, melynek költségét a fenti ár szintén tartalmazza.
3.5. Vállalkozó – m nt a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, továbbá kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletigényéről jelen szerződés aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond.
3.6. Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkát vagy elhagyott munkát a szerződésben megállapított díjakon és árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. A
pótmunka megrendelése csak írásban történhet. Elszámolása a költségvetésben
azonos tétel esetében a Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke, részletes
kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az
erőforrás szükségleti értékeket az ÉMIR (Építőipari Műszaki Iránynormák) normái alapján kell előirányozni és Megrendelővel – a Kbt. vonatkozó szabályait figyelembe véve – jóvá kell hagyatni. A pótmunka vállalkozói díj kialakításához a Vállalkozó
ajánlatában alkalmazott, költségvetésben szereplő egységárakat kell alapul venni.
Pótmunka kizárólag a Megrendelő kérésére végezhető el. Elszámolása nem
lehetséges abban az esetben, ha a pótmunka elvégzése a vállalkozási szerződés
tárgyát képező mű rendeltetés szerű használatához szükséges lsd (II.2.3-as pont)
3.7. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a kivitelezési tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű, és ezzel a Megrendelő is egyetért, továbbá írásban
rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka átalányár összege csökkentésre kerül.
ellenértékével a fix
3.8. A munkaterület őrzése a szerződés teljes hatálya alatt Vállalkozó feladata.
IV.TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
4.1. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének
határideje: 110 nap, de legkésőbb 2018. október 20.
4.2. Megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a Vállalkozó, amennyiben a
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére legkésőbb a határidőben sor kerül.
V.A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. pont szerinti
5
5.1. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés tárgyát képező művet, a jelen Szerződés és annak mellékleteiben meghatározottaknak megfelelően, valamint a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és a vonatkozó szabványok szerint, a
rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a teljesítési időpontra hiba-és hiánymentesen elkészíti.
5.2. A Vállalkozó felelős valamennyi, a szerződés teljesítéséhez berendezés és munkaerő biztosításáért.
megfelelően, teljes
4.1. pont szerinti
szükséges eszköz,
5.3. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd
munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és
időben történő te jesítése érdekében szükséges. A Vállalkozó köteles biztosítani
valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, eszközt.
5.4. A Vállalkozónak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy adott esetben az illetékes
hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek. Ezen felül lehetővé kell tennie
a hatóságoknak a részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a
Vállalkozó feladatkörébe tartoznak.
5.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és minden képviseletében eljáró személy számára hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt.
5.6. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapján köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve folyamatosan a jelen Szerződés tárgyát képező kivitelezési munka vonatkozásában építési naplót vezetni (továbbiakban: építési napló vagy e-építési napló).
5.7. A Vállalkozó köteles a munkaterületet tiszta és biztonságos állapotban tartani, a
keletkezett építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során
folyamatosan gondoskodni. A Vállalkozónak – amennyiben releváns – az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban, egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia.
5.8. A Vállalkozó köteles továbbá az esetleges és szükséges forgalomkorlátozásról a lakosságot és érintett szerveket (pl. mentők, rendőrség stb.) tájékoztatni. A 6
Vállalkozó, amennyiben az a kivitelezés során felmerül, köteles az érintett lakosságot
megfelelő időben
tájékoztatni, amennyiben az általa okozott
munkavégzés miatt
bármely közműszolgáltatás tekintetében szolgáltatási fennakadás lép fel.
5.9. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések
elhelyezéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni.
5.10. A Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületekre vonatkozó tűzrendészeti, munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások betartásáról. A munkaterületek megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.
5.11. A Vállalkozó köteles betartani a rá vonatkozó adó-, társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettségeit.
A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítania a munkaerő magyarországi
alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire vonatkozó előírások, szabályok és utasítások betartására.
5.12. A Vállalkozó köteles a saját alkalmazottai baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról gondoskodni, ezen előírásokat betartani, illetve betartatni.
5.13. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületeket. A Vállalkozó vagy alvállalkozói
által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját
költségén az átadás-átvételig kijavítani, ennek hiányában az kezdhető meg.
átadás-átvétel nem
5.14. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.15. Felek megállapodnak, hogy munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Vállalkozót terheli, így Vállalkozó köteles helyt állni az általa a munkaterületre beszállított vagyontárgy tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik.
5.15. Vállalkozó a vagyonvédelem körén belül köteles ellátni mindazon tevékenységeket, amelyet Vállalkozó által megkötött biztosítási szerződés, kötvény előír.
5.16. Vállalkozó tisztában van azzal, hogy munkálatok egy része országos közút igénybevételét, illetve magánterületek időszakos használatát teszi szükségessé. Ezzel kapcsolatos mindennemű a használattal, helyreállítással károkozással kapcsolatos 7
felelősség Vállalkozót terheli.
XX.XX ÉPÍTÉSI MUNKA MEGKEZDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉS
6.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy az építési munkák kivitelezésének helyszínét (a munkaterületet) előzetesen megtekintette, az állapotot szemrevételezte.
6.2. A Megrendelő a munkaterületet a szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjától számított 15 naptári napon belül átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás megtörténtét az e-építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.
6.3. A Megrendelő és a műszaki ellenőr jogosultak a kivitelezést bármikor ellenőrizni,
észrevételeiket, javaslataikat az e-építési naplóba bejegyezni. A Vállalkozó köteles – az arra jogosult útján – a bejelentésekre 3 munkanapon belül a naplóban válaszolni.
6.4. A Megrendelőnek joga van az építkezés kivitelezésének ellenőrzése érdekében
szükség esetén megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
6.5. A Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel egymással kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen a Vállalkozó által és annak költségén
elhelyezett és fenntartott helyiségben (illetve konténerben). A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója Megrendelő műszaki ellenőre.
VII.ALVÁLLALKOZÓK, KÖZREMŰKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE
7.1. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szakembereket. E
szervezet vagy szakember bevonása akkor
maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más, ha az ajánlattevő e szervezet, vagy szakember nélkül, vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Amennyiben azonban Megrendelő a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírta, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a Vállalkozó végezzen el, ebben az esetben a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
7.2. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró
okok hatálya alatt. 8
Vállalkozó köteles
a Szerződés teljesítésének időtartama alatt
a Megrendelőnek
minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
7.3. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya a Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében, szerződés értékének 65% át nem haladhatja meg.
7.4. A Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna azzal, hogy a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. 6:148. § (2) bekezdése szerinti kártérítési felelősséggel tartozik.
7.5. A Vállalkozó köt les a jelen Szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára
vonatkozó előírásokat az alvállalkozókkal kötött szerződésben is megfelelően
érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben az igénybe vett alvállalkozók magatartásáért a Ptk. közreműködőért való felelősség szabályai szerint felel. A Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó alvállalkozók egymás munkáját ne zavarják, illetve a határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, és a munkavédelmi szabályokat maradéktalanul betartsák.
7.6. Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt.
9
VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
8. Jelen Szerződést – a Kbt. 141. §-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával
– kizárólag írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró
képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas.
IX.A FELEK KÉPVISELETE
9.1. A Megrendelő esetében a Megrendelő képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat a jelen Szerződéssel összefüggésben.
9.2. A Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve az építési munkák minőségi és
mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt és tervezői művezetés keretében tervezőt vesz igénybe, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé az építési munkák átvételével összefüggésben.
9.3. A kivitelezési munkák elvégzését kizárólag a Megrendelő vagy a nyilatkozattételre jogosult képviselője jogosult igazolni.
10
9.4. A Megrendelő – Szerződéssel és a jelen szerződés szerinti kivitelezési munkálatok átvételével kapcsolatban – nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név: Xx. Xxxxx Xxxxx
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xx x. 100.
Telefon/fax: 00-00-000-00-00
Név: Xxxxx Xxxxxx
Cím: Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx u. 2. Telefon/fax:
Név: - Cím: Telefon/fax:
9.5. A műszaki ellenőr:
Név: Cím: Telefon: NÜJ:
9.6. A Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője:
Név: <…>
Cím: <…>
Telefon: <…>
Fax: <…>
E-mail: <…>
9.7. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név: <…>
Cím: <…>
Telefon: <…>
Fax: <…>
E-mail: <…>
9.8. A fenti képviselők és vezetők személyében bekövetkezett változásokról a Felek
egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a haladéktalanul kötelesek értesíteni.
változást követően
11
X.ÁTADÁS – ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉS
10.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15
naptári nappal korábban köteles írásban értesíteni a Megrendelőt (készre jelentés).
10.2. Az átadás-átvételi eljárás időtartama, hibajavítással együtt legfeljebb 30 naptári nap
lehet. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre a
Vállalkozó által a megvizsgálja annak
Szerződés keretében elvégzett építési munkákat teljes körűen megállapítása érdekében, hogy az megfelel e a szerződéses és
jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi eljáráson felfedezett hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott időn belül maradéktalanul kijavítani.
10.3. Amennyiben a
Vállalkozó a javítási kötelezettségének
a jegyzőkönyvben
meghatározott ideig nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést
elfogadja-e vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére maga kijavítani vagy mással kijavíttatni.
10.4. A Felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó
teljesítése hiba-és hiánymentes, a környező létesítményekben, közművekben a
Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek, a teljesítés a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelően megtörtént.
10.5. Nem tagadható meg az átvétel a munkálatok olyan hibája miatt, amely, illetve
amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. A
Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani az átadás-átvételkor készült
jegyzőkönyvekben foglalt határidőkig.
10.6. Az átadás-átvételi eljárás befejezését követően a Megrendelő teljesítési igazolást állít ki a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
10.7. A teljesítés Megrendelő részéről történő igazolása kiadása feltételét képezi a 11.2 pont szerinti számlák benyújtásának.
10.8. A teljesítést a Megrendelő részéről a jelen szerződés 9.4. pontjában megjelölt személyek igazolják.
10.9. A teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott dokumentumok felsorolását – különösen, az alábbiakra vonatkozóan: beüzemelési jegyzőkönyv, 12
engedélyek, minőségi megfelelőségi bizonylatok, garanciális papírok, a karbantartási dokumentumok, illetve az üzemeltetéshez szükséges oktatási tevékenységről szóló
jegyzőkönyv, stb. hibákról és más jegyzőkönyveket.
és mellékletként a még meglévő, az átvételt nem akadályozó hiányosságokról, valamint azok javítási határidejéről készült
10.10. A Vállalkozó kötel zettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.
10.11. A kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre kizárólag a szerződéses munka hiány-és
hibamentes átadás-átvételére vonatkozó teljesítési igazolás aláírásával egyidejűleg száll át.
Megrendelő általi
10.12. Vállalkozó a Megrendelő által írásban meghatározott módon és mértékben közreműködik a forgalomba helyezési eljárásban. Megrendelő írásbeli felkérése esetén Megrendelőt az érdekelt szakhatóságok, közmű-szolgált tók előtt képviseli, előzetesen kihívja őket saját költségén, a forgalomba helyezési engedély kiadásához szükséges vizsgálatokat elvégzi, közműnyilatkozatokat, szakhatósági jóváhagyásokat beszerzi, és az abban előírt kikötéseket Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett teljesíti.
XI.ELSZÁMOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK
11.1. Megrendelői előleg: Megrendelő az előleg igénylés lehetőségét biztosítja a Kbt. 135. §
(7) bekezdésében foglaltakra tekintettel az áfa nélkül számított – a 3.1.1 szerinti nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg (mely nem lehet több, mint millió
forint1) erejéig. Az előleg előlegbekérő Megrendelő részére történő benyújtásával
igényelhető. Megrendelő az igényelt előleg összegét a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles megfizetni.
11.2. A Vállalkozó 3 db részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani, valamint előleg igénylése esetén az előleg számlát. Vállalkozó a számla mellékleteként köteles csatolni a számla tartalmát képező teljesített munkanemeket25%-os készültségi foknál, 50%-
os készültségi foknál, és 75%-os készültségi foknál jogosult melyet a műszaki ellenőrnek igazolnia kell.
11.3. Vállalkozó Megrendelő részére a jelen szerződés mellékletét
számlát benyújtani,
képező pénzügyi-
műszaki ütemterv alapján, a műszaki ellenőr által kiadott teljesítés igazolást követően adhatja be részenként a számláját.
11.4. A vállalkozói díj megfizetésének módja:
11.4.1 Abban az esetben, ha Vállalkozó nem vesz igénybe a teljesítéshez 13
alvállalkozót, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (5), (6) bekezdései és
a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bekezdése szerint banki átutalással teljesíti, a számla
kézhezvételét követően 30 napon belül.
11.4.2 Abban az esetben, ha Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést
követően az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (2), (6) bekezdése és
– (2) bekezdésétől eltérően – a Kbt. 135. § (3) bekezdése, (Korm. rend.) 32/A § alapján az alábbiak szerint fizeti ki:
- a Ptk. 6:130. § (1)
valamint 322/2015.
a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének
időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
teljesítésbe bevont ellenszolgáltatásból,
egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az
1
ajánlattevői teljesítés mértékét;
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az
ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés
során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon ajánlattevőknek;
belül átutalja az
e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont igazolásainak másolatait;
szerinti átutalások
g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél – európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet – tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;
h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő
(vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti me az ajánlattevőt, ha
az ajánlatkérő ré zére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkoozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés 14
esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.
11.4.3. Az ellenszolgáltatás teljesítése során, alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozó minden rész- és a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles benyújtani az adott számlában megjelölt munkarész teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó által a Vállalkozó felé kiállított számla hiteles másolati példányát is, figyelemmel arra, hogy a Kbt. előírásai alapján Megrendelő az alvállalkozót megillető számlarészlet összegét közvetl nül az alvállalkozónak fizeti meg. Vállalkozó a rész és a
végszámlában köteles feltüntetni az adott számla értékéből az alvállalkozókat
megillető rész összesített értékét és a számlán jelezni, hogy az alvállalkozói rész
„pénzügyi teljesítést nem igényel.”
11.5. Vállalkozó a teljesítés igazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a számlát kiállítani és Megrendelő részére átadni.
11.6. A Megrendelő előírja, hogy
- a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
11.7. A Vállalkozó által benyújtott jogos számlakövetelés késedelmes kiegyenlítése
esetén, a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatot, továbbá a 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási
költségátalányt érvényesíteni. A kártérítésbe a behajtási költségátalány beszámít.
XII.SZERZŐDÉST MEGERŐSÍTŐ BIZTOSÍTÉKOK
12.1. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a Szerződ s IV. fejezetében meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be, és késedelmét a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérigényt érvényesíthet Vállalkozóval szemben. A késedelmi kötbér a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptári naptól esedékes. Napi mértéke a nettó ajánlati ár 1%-a azzal, hogy annak teljes összege nem haladhatja a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeget. Jelen
szerződési pont szerinti késedelmi kötbérigény szempontjából naptári nap egész napnak számít.
minden megkezdett
12.2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, és Vállalkozó a szerződésszegését a szerződésszegéssel 15
okozott károkért való felelősség szabályai szerint (Ptk. 6:142. §) nem menti ki, úgy a Megrendelő meghiúsulási kötbérigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér alapja és mértéke a teljes (tartalékkeret és Áfa nélkül számított) vállalkozói díj 20 %-a.
12.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó, a hibával érintett rész hibaelhárítását nem kezdi meg 24 órán belül, és a hibát nem hárítja el 72 órán belül, akkor a hibával érintett rész tekintetében a Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért érvényesíteni. Ha a Vállalkozó a Megrendelő által írásban jelzett hiba elhárítását nem kezdi meg 72 órán belül, akkor a Megrendelő jogosult más vállalkozóval elháríttatni a hibát, melynek költségeit a Vállalkozót terhelik. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 20 %.
12.4. Jótállási biztosíték: A jótállás időtartama hónap /Ajánlattevő
vállalása szerinti jótállás időtartamával megegyezően/ amelynek kezdő időpontja a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.
A szerződés teljesítését követően Vállalkozó jótállási kötelezettségének biztosítására a jótállási időtartam kezdő időpontjától számítva a jótállás teljes időtartamára jótállási biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani, amelynek mértéke a teljes
(tartalékkeret és Áfa nélkül számított) nettó vállalkozói díj Kedvezményezettje Megrendelő.
5%-a. A biztosíték
A biztosíték a Vállalkozó választása szerinti formában teljesíthető: óvadékként az
előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével
(átutalásával), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt feltétel nélküli és
visszavonhatatlan garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Amennyiben a jótállási biztosíték nyújtása fizetési számlára történő befizetéssel történik, úgy a végszámlához a befizetésről szóló banki igazolást is csatolni kell. A biztosíték a jótállási időszakban, a biztosíték érvényességi ideje alatt esetlegesen felmerülő, a jótáll si kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi- 15 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult -a Vállalkozó értesítése mellett- a biztosít k terhére a munkát mással elvégeztetni. A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.
A jótállási biztosíték érvényességi ideje: a jótállás teljes időtartama, illetőleg okirati
formában teljesített biztosíték esetén az érvényesíthetőség lehívhatósági időtartam.
érdekében 30 nap
XIII.A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALATTI KÁRESEMÉNY, BIZTOSÍTÁS
13.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik legalább 15 millió Ft/év, 5 millió
Ft/káresemény mértékű vagyoni kárértékre vonatkozó építési-szerelési
felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie a környezetvédelmi 16
kárra, harmadik személynek okozott kárra, továbbá a Vállalkozó valamint a Kbt. szerinti alvállalkozók és a Ptk. szerinti valamennyi közreműködő által okozott kárért való felelősségre
13.2. A felelősségbiztosítási kötvény másolata a jelen szerződés m llékletét képezi. A
biztosítás költségét a Vállalkozó viseli azzal, hogy erre irányuló igény esetén a
folyamatos díjfizetést igazolnia köteles a Megrendelő felé.
13.3. Amennyiben bármilyen káresemény következne be a munkaterületeken, vagy az építőanyagok szállítása során, úgy a Vállalkozó a káreseményt, illetve annak körülményeit haladéktalanul köteles jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a kár a
Vállalkozó, vagy a Vállalkozó érdekkörébe tartozó személy/alvállalkozó
magatartására vezethető vissza, úgy a Vállalkozó külön felszólítás nélkül köteles a keletkezett hibát ki avítani, és az okozott kárt teljes körűen megtéríteni, összhangban a jelen szerződés V. fejezetében foglaltakkal.
13.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy érvényes munkaadói felelősségbiztosítással, továbbá a munkaterületekre felvonultatott gépeire, eszközeire szóló biztosítással rendelkezik.
13.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainak személyére szóló balesetbiztosítással, amely olyan munkahelyi baleset és rokkantsági
biztosítás, amely bármely munkavállalójának, megbízottjának, egyéb alkalmazottjának bármely követelését – beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. Ezek vonatkozásában a Vállalkozó a Megrendelő irányában semmilyen követeléssel nem léphet fel.
XIV.SZAVATOSSÁG
14.1. A Vállalkozó felelősségére - a beépített anyagok, nyújtott szolgáltatások, a teljesített munkálatok vonatkozásában - a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve ezek minőségi tanúsítványai, az elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét
meghatározó, a
szerződéskötéskor hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó
jogszabályok szerint szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott terveknek, dokumentumoknak, vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően végzi el.
14.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának,
amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie:
a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá
b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.
Vállalkozónak Mintavételi és Minősítési tervet kell készítenie, ellenőrrel jóvá kell hagyatnia.
melyet a műszaki
17
XV.A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS, ELÁLLÁS
15.1. A Megrendelő a
Ptk.-ban szabályozottakon túlmenően az
alábbi esetekben
jogosult,vagy köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni:
a) a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;
b) a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti (a Felek ilyen lényeges
fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a
Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre
emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt áll, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a
Megrendelőt a értesíteni);
körülmény bekövetkezésétől számított 5 napon belül írásban
c) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott feltétel. [Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pont];
d) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel [Kbt. 143. § (3) bekezddés b) pont];
e) a Vállalkozó a munkát a munkaterület átadástól számított 7 napon belül nem kezdi el;
f) a Vállalkozó a szerződéses kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget;
g) 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén;
h) a fizetendő késedelmi kötbér meghaladja az előírt kötbérmaximumot.
15.2. A Megrendelő köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől
– a Ptk-ban foglaltak szerint – elállni: ha szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áll fenn és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
15.3. A Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a szerződéstől – a Ptk-ban foglaltak szerint – elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó
nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak
betartását, vagy az 18
xxxxxxxxxxxxxxx szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
15.4. A Szerződés Megrendelő felmondása esetén a Vállalkozó a már elvégzett
munkájának megfelelő vállalkozói díjra jogosult. Amennyiben a Szerződés bármilyen
okból történő felmondására kerül sor, úgy az a Vállalkozóval történő elszámolás
alapját kizárólag
a Megrendelő műszaki ellenőrének %-os
teljesítést igazoló,
teljesítésigazolása alapján lehetséges.
XVI.JOGVITÁK
16.1. A Felek a Szerződés teljesítése során keletkezett vitáikat közvetlen tárgyalások során kísérelik meg rendezni. A tárgyalások eredménytelensége esetén a Felek szakértői
véleményt kérnek
és a további egyeztetések során ezt
figyelembe veszik.
Amennyiben a Felek közötti egyeztetés nem vezet eredményre úgy a jogviták
eldöntésére, a hatáskörrel rendelkező Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
XVII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17.1. A Szerződés telje ítése érdekében a Felek kötelesek együttműködni, a teljesítés szempontjából releváns valamennyi jelentős tényről egymást értesíteni.
17.2. Amennyiben a Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az
esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az
érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.
17.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt. a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogsz bályi rendelkezések szabályai az irányadók. Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik.
17.4. Vállalkozó kijelent
és szavatol azért, hogy a székhelye szerinti
bíróságon vezetett
cégjegyzékben bejegyzett és szabályszerűen működő gazdasági társaság, ellene más
által indított vagy saját kérelmére indult csőd-, jogerősen elrendelt felszámolási,
végrehajtási eljárás, illetve jelen szerződés teljesítését veszélyeztető peres vagy 19
nemperes eljárás jelen szerződés aláírásakor folyamatban nincsen, a jelen szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik személyek jogait nem sérti.
Vállalkozó vállalja, hogy fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását
Megrendelővel haladéktalanul közli.
17.5. Vállalkozó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet 50. § (1a) pontja alapján a szerződés aláírásával
nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül és ehhez kapcsolódóan a Szerződés
melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi,
hogy ennek változása esetén arról haladéktalanul köteles a költségvetési szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a
Megrendelőt, mint valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Megrendelő felmondja vagy – ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható
szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. b pontja határozza meg.
17.6. Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési képességére.
készségére, illetve
17.7. Vállalkozó ezúton
is megerősíti minden a közbeszerzési
eljárás során tett
nyilatkozatát, továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn.
17.8. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
17.9. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
17.10. Megrendelő támogatási igényt nyújtott be pályázati forrás felhasználására, a Projekt azonosító: TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00009,A támogatás intenzitása: 100 %.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Támogatási Szerződés rendelkezései is irányadóak.
17.11. A Szerződő Felek
tudomásul veszik, hogy a szerződés a
Kbt. 43. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma minősül.
közérdekű adatnak
Xxxxx Xxxxxxxxx ….. darab egymással teljesen megegyező, eredeti példányban készült, 21 20
számozott oldalt tartalmaz. A Szerződés példányaiból Vállalkozót ….. darab, Megrendelőt
….. darab eredeti példány illeti meg.
Jelen Szerződést a Xxxxx elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Mellékletek:
1. Ajánlattételi felhívás
2. Dokumentáció
3. Vállalkozó ajánlata, pénzügyi és műszaki ütemterv
4. Felelősségbiztosítási kötvény másolata
5. Átláthatósági nyilatkozat
6. Idegenterület igénybevételi helyszínrajz Öttevény, 2018 hó … nap
Xx. Xxxxx Xxxxx Öttevény Község Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Község Önkormányzata
Pénzügyi ellenjegyző
Vállalkozó cégszerű aláírása
21
Közbeszerzői ellenjegyzés:
Alulírott Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, mint felelős akkreditál közbeszerzési szaktanácsadó a vállalkozási szerződést ellenjegyzem.