AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

a „Nyékládháza belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása a BMÖGF/52- 16 /2016 azonosító jelű, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására - kiírt pályázat keretében”

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 2017.

I. KÖTET

AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

AZ AJÁNLAT TARTALMA:

1. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

3. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.

4. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!

5. A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állása tekintetében nyilatkozatát benyújtani:

- Ajánlattevőnek ajánlatában - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján - egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

- A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

17. § (1) bekezdése alapján, melyben a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint igazolja.

6. A Kbt. 64. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.

§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján - arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a felhívásban előírt kizáró okok.

7. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a közös Ajánlatevők nevét;

- azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet;

- az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

- a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;

- valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

9. Ajánlattevőnek és alvállalkozójának az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

a. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §

(1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta);

b. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

10. Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetési kiírást köteles ajánlatához csatolni teljes egészében beárazva és cégszerűen aláírva papír alapon kinyomtatva, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírva, továbbá elektronikus másolati példányban. A költségvetés tételeiben az ajánlattevők az Ajánlatkérő hozzájárulása nélkül nem módosíthatnak, tételeket nem hagyhatnak el, továbbá tételeket nem tehetnek hozzá. A tételes beárazott költségvetésben az árat úgy kell kalkulálni és megajánlani, hogy az minden, a közbeszerzési dokumentumok szerinti költséget tartalmazzon. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, melyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek.

11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

12. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat a Kbt. 66. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66.

§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.

13. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

14. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

FORMAI ELŐÍRÁSOK:

Az ajánlatot írásban, 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat a felhívásban megadott címen munkanapokon 9:00-12:00 óra és 13:00-15:00 óra között, valamint az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-9:00 óra között nyújtható be. Az ajánlat csomagolása akkor nem minősül zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat bármely lapja kivehető.

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt ajánlatot teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányt tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve.

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Ajánlatkérő a számozást kis mértékben kiegészítheti, ha az ajánlatban történő hivatkozáshoz az szükséges.

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti - papír alapú - példány az irányadó.

A csomagoláson

AJÁNLAT

-

a „Nyékládháza belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása a BMÖGF/52- 16 /2016 azonosító jelű, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására - kiírt pályázat keretében”

-

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!"

megjelölést kell feltüntetni. A csomagoláson továbbá az ajánlatot benyújtó Ajánlattevő nevét és címét is fel kell tüntetni.

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ajánlatkérő nevében eljár:

Neve: Xx. Xxxx Xxxx ügyvéd

Levelezési címe: 3525 Miskolc, Jókai u. 10-16. I/129. sz. E-mail címe: x.xxxxxx@xxxxx.xxx

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről tájékoztatás kérhető:

Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

A területileg illetékes szerv a xxx.xxxx.xx internetes oldal, elérhetőség/Munkavédelmi felügyelőségek menüpont alatt található.

Székhely: 1036 Budapest, Váradi u. 15.

Levelezési cím: 1438 Budapest Pf. 520.

Tel.: +36-1- 000-0000, +36-1- 000-0000

Fax: +36-1- 000-0000

Honlap: xxx.xxxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Bp, Columbus u.17-23. Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxx.xxxx.xx

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Tel.: x00-0-000-0000 (kék szám:x00-00-00-00-00) Fax: x00-0-000-0000

A területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a xxx.xxx.xxx.xx internet-címen található.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Tel.: x00-0-000-0000 (zöldszám: x00-00-000-000)

Fax: x00-0-000-0000

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: x00-0-000-0000, hétfő 9.00-16.00 Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.

Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/

Földművelésügyi Minisztérium

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00. Tel.: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000

E-mail: x xxx@xx.xxx.xx

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxx 00-00.

Tel.: x00-0-000-0000

E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx

II. KÖTET

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE*

Tartalomjegyzék	Oldalszám
I. RÉSZ -IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
Felolvasólap (1. számú melléklet)
Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (2. számú melléklet)
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (3. számú melléklet)
A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (4. számú melléklet)
Xxxxxxxxxxx(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (5. számú melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja pontja tekintetében (6. számú melléklet)
Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint (7. számú melléklet)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Pénzügyi intézménytől származó igazolások
Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása
Felelősségbiztosítási kötvény másolata és a biztosítási díj befizetésének igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bekezdés d) pontja szerint Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolandó, az ajánlatba még nem szükséges becsatolni.
Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint (8. számú melléklet)
Képzettséget ismertető szakmai önéletrajz
A bemutatott szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumai
Szakmai ajánlat
II. RÉSZ –EGYÉB DOKUMENTUMOK
Vállalkozói igazolvány (adott esetben – ha szükséges)
Nyilatkozat változás bejegyzési kérelemről (adott esetben – ha szükséges) (9. számú melléklet)
Aláírási címpéldány vagy aláírási minta
Meghatalmazás (adott esetben – ha szükséges)
Nyilatkozat egyenértékűség vonatkozásában (adott esetben – ha szükséges) (10. számú melléklet)
Nyilatkozat a biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról (11. számú melléklet)
Nyilatkozat a fénymásolatban csatolt iratokról (12. számú melléklet)
Nyilatkozat a hulladék-elhelyezéssel kapcsolatban (13. számú melléklet)
Nyilatkozat üzleti titokkal kapcsolatban (adott esetben – ha szükséges) (14. számú melléklet)

* Egyúttal az Ajánlatkérő által ajánlott tartalomjegyzéknek is tekintendő.

Fordítással kapcsolatos dokumentumok (adott esetben – ha szükséges)
Nyilatkozat az elektronikus példányról (15. számú melléklet)
Elektronikus adathordozó (pl: CD vagy DVD) melléklet a teljes szkennelt ajánlatról, valamint a részletes árajánlat Excel formátumban
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (közös ajánlattétel esetén) - (adott esetben – ha szükséges)
Egyéb, az Ajánlattevő által becsatolni kívánt dokumentumok
Beárazott költségvetési kiírás
III. RÉSZ – Üzleti titoknak minősített dokumentumok- opcionális

AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

„Nyékládháza belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása a BMÖGF/52- 16

/2016 azonosító jelű, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására - kiírt pályázat keretében”

Ajánlattevő neve*:
Ajánlattevő székhelye†:
Telefonszáma:
Telefaxszáma:
E-mail címe:

Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja:

1. Egyösszegű ajánlati ár

(nettó HUF + ÁFA)

nettó HUF +ÁFA

Kelt:

………………………….. cégszerű aláírás

*Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium neve mellett az egyes ajánlattevők (konzorcium tagjai) nevét

is fel kell tüntetni!

†Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon a konzorcium képviselőjénekcíme (székhelye, lakóhelye) mellett az egyes

ajánlattevők címét (székhelyét, lakóhelyét) is fel kell tüntetni!

2. számú melléklet

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx*

a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

„Nyékládháza belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása a BMÖGF/52- 16 /2016 azonosító jelű, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására - kiírt pályázat keretében”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt feladatokat az ajánlatunkban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással vagy dokumentációval, vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

3. számú melléklet

NYILATKOZAT*

a K b t . 6 6 . § ( 4 ) b e k e z d é s e a l a p j á n

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.†

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak‡ minősül.

Kelt:

………………………………. cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles kitölteni.

†Megfelelő aláhúzandó!

‡Megfelelő aláhúzandó!

4. számú melléklet

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat*

tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának az alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk:

A közbeszerzés azon része(i)†, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést

kötünk

2. Nyilatkozunk a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozó(k) mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik:

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó	A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval szerződést kötünk

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

* A megfelelő rész kitöltendő vagy aláhúzandó

† Munkanemek/feladatok

5. számú melléklet

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat *

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. §

(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

6. számú melléklet

A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat *

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott …………………….., mint a ………………… (székhely ) ajánlattevő

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.

§ i) pontjának ib) alpontjában† / 10. § g) pontjának gb) alpontjában‡ foglalt előírásaira való tekintettel

k i j e l e n t j ü k ,

1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

vagy§

2. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

3. Fentiekre tekintettel nyilatkozunk, hogy Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik. Valamennyi tényleges tulajdonos** nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be††:

Név: ……………………………

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

† Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó

‡ Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó

§ Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!

** Természetes személy

†† Felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó

Állandó lakhely: ……………………………

Név: ……………………………

Állandó lakhely: ……………………………

vagy*

4. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és nem rendelkezik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rd) pontja szerint definiált tényleges tulajdonossal.

Kelt:

………………………………. cégszerű aláírás

A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá

* Amennyiben az 1-es pontban, valamint a 2-es és 3-as pontban foglaltak nem alkalmazandóak, úgy a 4-es pont

kitöltése a kötelező.

7. számú melléklet

A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat *

tárgyú közbeszerzési eljárás

Alulírott …………………….., mint a ………………… ajánlattevő (székhely )

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

cégszerű aláírás

* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

* Megfelelő aláhúzandó

8. számú melléklet

NYILATKOZAT

AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL AJÁNLOTT SZEMÉLYZET RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… Xxxxxxxxxxx által ajánlott

……………………………… szakember kijelentem, hogy részt veszek a Nyékládháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.

Kelt.:

………………………………

aláírás

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:	Név:
Cím:	Cím:

* A jelen nyilatkozatot az ajánlatban még nem szükséges csatolni, az csak az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti – külön –

felhívására csatolandó!

9. számú melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS VONATKOZÁSÁBAN*

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m

hogy velünk szemben nincsen folyamatban változásbejegyzési eljárás.†

Kelt: Hely, év/hónap/nap

………………………………

* Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő csatolja nyilatkozatát.

† Amennyiben ajánlattevővel szemben vagy közös ajánlattétel esetén bármely ajánlattevővel szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban a jelen nyilatkozat helyett csatolandót az ajánlattevő(k) vonatkozásában a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

10. számú melléklet

NYILATKOZAT

AZ EGYENÉRTÉKŰSÉG VONATKOZÁSÁBAN

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott , mint a(z) ……(cégnév, székhely) nyilatkozattételre jogosult

képviselője a Nyékládháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésével összefüggésben felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során a költségvetési kiírásokban, a Dokumentáció részét képező kiviteli tervdokumentációkban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányától, típusától:

- nem tértem el*

- eltértem, így kijelentem, hogy az ajánlatban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések, gépek gyártmánya, típusa mindenben megegyezik azokkal, vagyis azokkal minden tekintetben egyenértékű*.

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett anyagok:

A Dokumentációban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések, gépek gyártmánya, típusa:	Az ajánlatban megadott anyagok, szerkezetek, berendezések, gépek gyártmánya, típusa:

Kelt.:

………………………………. cégszerű aláírás

A *-gal jelölt rész értelemszerűen aláhúzandó!

11. számú melléklet

NYILATKOZAT

A BIZTOSÍTÉKOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z)

Kelt.:

………………………………

cégszerű aláírás

12. számú melléklet

NYILATKOZAT FÉNYMÁSOLATBAN CSATOLT IRATOKRÓL

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z)

………………………………………………………………. (cégnév, székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Nyékládháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat részeként fénymásolatban becsatolt iratokat az eredeti iratokról fénymásolás útján készítettem, azok az eredeti iratokkal tartalmukban és formájukban teljes egészében megegyeznek.

Kelt.:

………………………………

cégszerű aláírás

13. számú melléklet

NYILATKOZAT

KELETKEZETT HULLADÉKOK ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z)

Nyilatkozom továbbá, hogy a következő befogadó telepen kívánom elhelyezni a hulladékot:………………………..

Tudomásul veszem, hogy a hulladéklerakó telep átvételi igazolásait Ajánlatkérő jogosult ellenőrizni.

Kelt:.:

………………………………

cégszerű aláírás

14. számú melléklet

NYILATKOZAT

ÜZLETI TITOKKAL KAPCSOLATBAN

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z)

………………………………………………………………. (cégnév, székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Nyékládháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlat …… oldalán található, elkülönítetten elhelyezett dokumentumok a Kbt. 44. §-ban meghatározott üzleti titoknak minősülnek, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

Indoklás:

Kelt.:

………………………………

cégszerű aláírás

15. számú melléklet

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS PÉLDÁNYRÓL

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………………………………….., mint a(z)

………………………………………………………………. (cégnév, székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Nyékládháza Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő által meghirdetett fenti tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az elektronikus adathordozón benyújtott ajánlat, (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. pdf file) a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik, továbbá a felolvasólap szerkeszthető formátumú fájl adatai megegyeznek a papíralapú felolvasólap adataival.

Kelt.:

………………………………

cégszerű aláírás

III. KÖTET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott eljárás eredményeként létrejött

egyrészről

Nyékládháza Város Önkormányzata képviseletében eljár: Xxxxx Xxxxxxxx polgármester törzsszám: 726027

adószám: 15726023-2-05

3433 Nyékládháza, Vasút u. 16. sz.,

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről

név: ………………………………………….

székhely: …………………………….………

cégjegyzékszám: …………………….………

adószám: ………………………………….…

MKIK nyilvántartási szám: …………………

bankszámlát vezető pénzintézet: ……………

bankszámlaszám: ………………………..…..

képviseli: …………………………….………

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmény

1.1. A Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő "Nyékládháza belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása a BMÖGF/52- 16 /2016 azonosító jelű, adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására

- kiírt pályázat keretében”- tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes ajánlattevőként a Vállalkozót nevezte meg.

1.2. Felek a jelen Vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő közbeszerzés során tett ajánlata szerint kötik meg. Fenti alapdokumentumok a Vállalkozási szerződés részét képezik. Amennyiben a Vállalkozási szerződés, az ajánlattételi felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok, illetve az ajánlat rendelkezése között eltérés van, úgy a dokumentumokat a felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fent rögzített dokumentumok bármelyikének tartalmával.

1.3. A vállalkozó kijelenti, hogy a Dokumentáció részeként rendelkezésére bocsátott tervek tartalmát megismerte és az abban foglalt teljeskörű munkálatok megvalósítására vonatkozóan tette meg ajánlatát.

A költségvetés hibájára, hiányosságára, és a műszaki dokumentáció felismerhető hibájára, hiányosságára a Vállalkozó az ajánlati kötöttség beálltát nem hivatkozhat, arra vonatkozóan, vagy arra hivatkozással a Vállalkozó semmiféle követeléssel nem élhet.

Minden, Vállalkozó által az ajánlattételi szakaszban írásban nem észrevételezett, a dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó műszaki többletfeladat elvégzésének költsége a Vállalkozót terheli, ezen többletköltségei Megrendelő által történő megtérítésére nem tarthat igényt.

2. A Szerződés hatálya

A jelen szerződés a felek általi utolsó aláírásának napján lép hatályba legfeljebb 2018. évi augusztus hó 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

1.) A Szerződés tárgya

3.1. Nyékládháza belterületén lévő út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása kivitelezési munkák végzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

3.2. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a közbeszerzési dokumentumokat áttanulmányozta és kijelenti, hogy az általa végzendő munka szakmai kompetenciájába tartozik. Vállalkozó feladatát képezik a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint különösen az alábbiak:

1. kivitelezés,

2. az átadás-átvételi eljárásban való részvétel,

3. az utó-felülvizsgálati eljárásokban történő közreműködés és részvétel.

3.3. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, a teljesítésigazolásokat kiadni és teljesített munka ellenértékét megfizetni.

3.4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során, illetve a Szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva állapította meg. A Vállalkozó a szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki bizonytalanságokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos kockázatokat kifejezetten vállalja.

3.5. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy átvette a jelen Szerződés tárgyát képező építési munkák elvégzéséhez szükséges dokumentumokat, és ezek a birtokában vannak, elolvasta és megértette ezek tartalmát, megkapott minden általa igényelt magyarázatot. A jelen Szerződés követelményei szerint a Vállalkozó vállalja a kivitelezési munkák megvalósítását, és az átvett dokumentumok alkalmasak arra, hogy a Vállalkozó a Szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíteni tudja.

Fentiek alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megismerte, az arra adott ajánlata teljes körű, és tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó többletmunkák miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

3.6. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződés részét képezi a Vállalkozó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a jelen szerződés részét, azaz a Vállalkozó kötelezettségét képezik.

4. A Szerződés időtartama

4.1. A szerződés teljesítésének határideje: a jelen Szerződés hatálybalépésétől 2018. évi augusztus hó 31. napjáig.

4.2. A kivitelezési munkák teljesítésének időpontja a sikeres hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja.

5. Vállalkozói díj, fizetési feltételek

5.1. A Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák vállalkozói átalánydíja:

Vállalkozói átalánydíj összesen: .......................,- Ft + Ft

ÁFA. /ajánlattevő ajánlat szerint/

Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el.

5.2. A vállalkozói díj átalányösszeg. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a kivitelezési helyeknek, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb releváns körülménynek az ismeretében határozta meg.

5.3. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF)

Megrendelő az ellenszolgáltatás fedezetét a BMÖGF/52- 16 /2016. azonosítószámú "Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztésének támogatására " - kiírt pályázat keretében elnyert támogatásból finanszírozza. A támogatás folyósításának formája: előfinanszírozott. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

5.4. Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. §

(1)-(2) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 8 napon belül.

5.5. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése, figyelemmel a Kbt. 135. § (3) bekezdésére.

5.6. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. A számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.

5.8. A teljesítés során legfeljebb (1 db előlegszámla), 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be a szerződésszerű teljesítést követően.

Az első részszámlát 50%-os készültségi foknál jogosult Vállalkozó benyújtani. Az előleg elszámolása az első részszámlában történik. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi.

A második részszámlát 75%-os készültségi foknál jogosult Vállalkozó benyújtani. A teljesítést Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. Megrendelő által kiállított teljesítés- igazolás a számlák mellékletét képezi.

A végszámla csak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel után nyújtható be.

Vállalkozó a vállalkozói díjra (előleg kifizetése esetén a vállalkozói díjnak a kifizetett előleggel csökkentett összegére) akkor jogosult, ha szerződésszerűen teljesít, az átadás- átvételi eljárással kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz és Megrendelő az elvégzett kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését utólag, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, aláírásával igazolja. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás megkezdésétől számítva legkésőbb 15 naptári napon belül köteles a teljesítést igazolni.

5.9. A számlá(ko)n szerepelnie kell a szerződés tárgyának. A számla melléklete a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megbízót értesíteni.

5.11. A kifizetés feltételeire vonatkozó főbb jogszabályok:

2015. évi CXLIII. törvény;

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról.

6. Előleg

6.1. Megrendelő a Vállalkozó részére az 5.1. pontban meghatározott Vállalkozói díj 30%- ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja, figyelemmel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra.

6.2. Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

6.3. Az előleg teljes összegével az első részszámlában kell elszámolni.

6.4. Amennyiben a Szerződés megszűnésekor vagy megszűntetésekor az előleg a Megrendelőt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésére még nem került maradéktalanul felhasználásra, Vállalkozó köteles az előleg fel nem használt részét legkésőbb a Szerződés megszűnését követő harmadik munkanapig a Megrendelő részére visszafizetni. Késedelmes visszafizetés esetén a Vállalkozó a késedelem időszakára a Ptk. gazdálkodó szervezetek egymás közötti viszonyaira irányadó előírásai szerinti mértékben – Ptk. 6:155. § - késedelmi kamatot köteles fizetni a Megrendelő részére.

7. Munkavégzés feltételei

7.1. Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkák teljesítése során kizárólag új anyagokat használ fel, illetve épít be. Abban az esetben, ha a teljesítés vonatkozásában követelmény a Magyarországon érvényes szabvány vagy műszaki előírás betartása, úgy a megfelelő teljesítés megállapításához az ezen előírásokban foglalt követelményeket kell figyelembe venni. Amennyiben az Ajánlatban szereplő anyagok beszerzése nehézségbe ütközik, úgy Vállalkozó Megrendelő és tervező előzetes jóváhagyásával - másik műszakilag egyenértékű anyag beépítésére jogosult.

7.2. Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag minőségi bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat építhet be. Vállalkozó garantálja, hogy a munka végzése során alkalmazott műszaki megoldásai, technológiái megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a rendeltetésszerű használat biztosításához.

7.3. Vállalkozó a dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerinti munkák teljes körű elvégzését vállalja, beleértve mindazon kapcsolódó munkákat is, melyek esetlegesen a dokumentációból kimaradtak, de előre láthatók voltak, és elengedhetetlenek az alkalmazott technológiára vonatkozó műszaki előírások betartásához, a létesítmény rendeltetésszerű használatához.

7.4. A kivitelezési munkákat a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott helyszíneken kell elvégezni. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelő a munkaterületet és felvonulási területet a dokumentáció szerinti körülmények figyelembe vételével – csak ütemezetten és a forgalomirányítási szempontok figyelembevétele mellett- biztosítja.

7.5. Vállalkozó köteles a Megrendelő jóváhagyása alapján a kivitelezéshez szükséges villamos energiavételezési lehetőségről gondoskodni. A vételezési pontok kialakításával, a vételezett mennyiségek mérésével kapcsolatos költségek és a vételezett víz- és energiafogyasztás díjának megfizetése, valamint a melléklétesítmények kiépítésének költsége a Vállalkozót terheli. Vállalkozó köteles a vételezett víz- és villamos energia díját a Megrendelő részére, havi rendszerességgel, határidőben megfizetni.

7.6. A munkavégzés tárgyi és személyi feltételeit a Vállalkozó biztosítja.

7.7. Vállalkozó a kivitelezés során a munkaterületet és környezetét folyamatosan karbantartja, és a kivitelezés befejezését követően az eredeti állapotnak megfelelő, tiszta és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban átadja a Megrendelő részére (folyamatos takarítás és akadálymentesítés biztosítása). Vállalkozó saját anyagainak, eszközeinek, stb. őrzéséről saját maga gondoskodik. Megrendelő nem vállal felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a Vállalkozó tulajdonát képező anyagokban, eszközökben (szerszámokban, állványokban, stb.) esetlegesen és nem a Megrendelő érdekkörében felmerülő ok folytán bekövetkezett károkért.

7.8. Vállalkozó a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást köteles megfelelő módon dokumentálni és a Megrendelő részére folyamatosan rendelkezésre bocsátani.

7.9. Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors elvégzését. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

7.10. Vállalkozó köteles (1) organizációs tervet- melynek része az ideiglenes forgalomtechnika, (2) pénzügyi- műszaki ütemtervet; (3) megvalósulási- mintavételi tervet készíteni, a kivitelezés végrehajtását úgy végezni, hogy a település normál forgalmát a szükséges mértéket meghaladóan ne zavarja.

7.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés időtartama alatt olyan képzett és tapasztalt személyi állománnyal és tárgyi feltételekkel, felszereléssel és eszközökkel rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és megfelelő minőségű teljesítését.

7.12. Vállalkozó a Szerződés egész időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, betegség, szabadság vagy más személyzeti probléma esetén haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés teljesítésében részt vevő személyek valamelyike ellen jogos kifogást emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendelő által elfogadott - más szakembert biztosítani.

7.13. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (tisztaság, munkaruházat, stb.) jelenjenek meg a munkaterületen.

7.14. Vállalkozó jogosult a teljesítésbe harmadik személyt (alvállalkozót) bevonni, akiért úgy felel, mintha a rábízott munkát maga végezte volna el. Vállalkozó alvállalkozó

jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.

Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő általános szerződéses kötelezettségek.

7.15. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.

7.16. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

7.17. Kivitelező köteles lehetővé tenni Megrendelő részére, hogy a teljes kivitelezési folyamatot megbízottja útján dokumentálja, vagyis annak főbb fázisait kép, illetve hang felvételére alkalmas eszközzel rögzítse. Kivitelező tudomásul veszi, hogy Megrendelő az így rögzített anyagokat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) figyelembevételével a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi. Kivitelezőnek biztosítania kell, hogy Megrendelő, illetve az általa meghívott személyek a kivitelezést bármikor megtekintsék, a munkaterületet bejárhassák.

7.18. Vállalkozó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. Vállalkozó a teljesítésbe bevont partner(ek) munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

7.19. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen a Vállalkozó feladata és kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások betartása és betartatása különös figyelemmel a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény III. fejezet 18-53. §-okban foglaltakra. A munkavállalóknak a munkavégzésük teljes időtartamában viselniük kell az egyéni védőeszközöket. Vállalkozó saját munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért teljes felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége kiterjed az Ajánlatában megjelölt és a teljesítésbe bevont alvállalkozók tevékenységére is. Vállalkozó a fenti előírások be nem tartásából eredő károkat a Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Vállalkozó érdekkörében a munkavégzés során esetlegesen bekövetkező balesetért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

7.20. Felek megállapodnak, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek felépítése és bontása, és ebből adódóan a munkaterület megtisztítása – saját költségen – Vállalkozó kötelessége és felelőssége.

7.21. Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását. Az 1. pontban rögzített tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének dokumentálását Vállalkozó a hatályos jogszabályokban – különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-ben – foglaltak szerint köteles elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a terület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hulladékot elszállíttatja.

8. Együttműködés, kapcsolattartás

8.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egymásnak címzett értesítéseiket írásban (levél, telefax, e-mail) küldik meg a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe.

8.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama alatt a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően írásban, kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a Szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés feltételeinek megteremtéséről. Felek továbbá haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

8.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a Szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Vállalkozó felelős az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért.

8.4. Felek az alábbi személyeket bízzák meg a Szerződéssel kapcsolatosan nyilatkozattételre:

Megrendelő részéről a munka felügyeletére, szakmai kapcsolattartásra, jogosult személyek:

Név: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx műszaki ügyintéző Telefon: 20/000-0000

E-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx

Teljesítésigazolás kiadására jogosult: Név: Xxxxx Xxxxxxxx polgármester Telefon: 46/391 - 450

E-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx

Műszaki ellenőr:

Név: Specko Boys 96 Kft, Xxxxxxx Xxxxxx ügyvezető Telefon: 30/000-0000

E-mail: xxxxx00@x-xxxxxx.xx

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:

Név:

Telefon:

E-mail:

Kivitelező a munkálatok helyszíni, egyszemélyes felelős műszaki irányítását folyamatosan biztosítja nyilatkozattételre feljogosított szakember személyében. Kivitelező köteles az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet szerinti személy közreműködését biztosítani a kivitelezés teljes időtartama alatt.

Felelős műszaki vezető:

Név:

Telefon:

E-mail:

A felelős műszaki vezető a munkahely felelős vezetője. A felelős műszaki vezető a jogszabályban előírt és a Kivitelező jelen Szerződésből eredő kötelezettségeinek köteles személyesen eleget tenni, a munkahely és a munkák állandó helyszíni felügyeletét ellátni, az építési területen naponta megjelenni, az építési helyszínen az építési napló és mellékleteinek folyamatos vezetéséről gondoskodni személyesen vagy megbízottja révén, a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásai szerint.

9. Átadás-átvétel

9.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés befejezéséről a műszaki átadás-átvétel tervezett megkezdése előtt legalább 1 héttel értesíteni a Megrendelőt. Vállalkozó a készre jelentéssel egyidejűleg írásban nyilatkozik, hogy a jelen szerződésben meghatározott valamennyi tevékenységet a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, valamint a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával végezte el.

9.2. Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdeti napját. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a műszaki átadás- átvételen az adott hatósági képviselet - amennyiben szükséges - jelenléte biztosítva legyen. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás

időtartama nem számít bele. Felek az átadás során közösen elvégzik azokat az ellenőrzéseket, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hiányokat, hibákat, azok kijavításának, illetve pótlásának határidejével (póthatáridő) együtt jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó a jegyzőkönyvben rögzített hiányokat, hibákat az abban meghatározott határidőn belül köteles pótolni, kijavítani.

9.3. Felek kikötik, hogy Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a műszaki átadás- átvételi eljárás eredményes, és annak során megállapítható, hogy sem mennyiségi, sem minőségi hiány vagy hiba nincs. Megrendelő jogosult az átvételt mindaddig megtagadni, míg Vállalkozó hiány, illetve hiba nélkül nem teljesít. Megrendelő az átadás-átvételt nem tagadhatja meg a kivitelezett munkák olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, melyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a

kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

9.4. A rész/műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:

a) Kivitelezői nyilatkozat és felelős műszaki vezetői nyilatkozat (3 eredeti példányban).

9.5. A sikeres rész/műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása jegyzék kíséretében:

a) Építési napló (3 példányban)

b) Beépített anyagok minőségi és megfelelőségi tanúsítványai (1 eredeti és 2 másolati példányban)

c) Az építkezés főbb szakaszairól – a kivitelezés megkezdésétől (a meglévő állapot dokumentálásával) a teljes munka befejezéséig, – valamint az eltakart szerkezetekről készített fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 3 példány digitális adathordozón)

d) Bármely más, az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásához szükséges dokumentum.

Megrendelő köteles a fenti dokumentumok beszerzése érdekében a Vállalkozóval együttműködni és a szükséges segítséget megadni.

9.6. Vállalkozót az 1. pontban meghatározott kivitelezés hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a nyertes ajánlata szerinti vállalkozói díj (előleg kifizetése esetén a kifizetett előleggel csökkentett összege), mint átalánydíj illeti meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó adott munkavégzéssel összefüggő valamennyi díját, költségét, Vállalkozó a vállalkozói díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel.

9.7. Vállalkozónak kell viselnie minden olyan köz és egyéb terhet, melyek a Szerződésben foglalt munkák kivitelezésével kapcsolatban felmerülnek.

10. Szerződésszegés jogkövetkezményei, biztosítékok

10.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés szerint meghatározott kötelezettségeinek olyan okból kifolyólag, amelyért felelős, határidőben nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit, Megrendelő a szerződésszegés tényét írásban feljegyzésben rögzíti, és határidő kitűzésével felhívja Vállalkozót a szerződésszegés megszüntetésére. Ennek eredménytelensége esetén a Megrendelő azonnali felmondásra jogosult.

10.2. A szerződésszegés miatti póthatáridő tűzése nem mentesíti a Vállalkozót a késedelem jogkövetkezményi alól.

10.3. A Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a Megrendelő nem köteles előzetes írásbeli felszólítással élni, ebben az esetben jogosult közvetlenül azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést.

10.4. Vállalkozó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő – a jelen szerződésben meghatározott kötbéren felüli – károk megtérítésére.

Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja: a vállalkozási díj nettó összege, mértéke: naptári naponként a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ellenérték 15 %-a. (Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a nettó szerződéses ellenérték 15 %-át, a Megrendelő − a nyertes ajánlattevőként szerződő vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést vagy attól elállhat.)

10.5. Megrendelő meghiúsulási kötbért köt ki a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-ával megegyező mértékű összegre az olyan okból bekövetkező lehetetlenülésért, amelyért a Vállalkozó felel különösen,

a) ha a Vállalkozó a teljesítést megtagadja,

b) ha a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül,

c) ha a Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelembe esik,

d) a szerződés Megrendelő általi, azonnali hatályú felmondása esetére.

10.6. A Megrendelő igénybejelentése, amelyben a kötbér jogalapját és összegét megjelöli, esedékessé teszi a meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettséget. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén a Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, úgy a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

10.7. Teljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, amely a kivitelezési szerződés hatálybalépésétől az eredményes átadás-átvételi eljárás befejezéséig szól. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, a kivitelezési szerződés hatálybalépésekor - a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerint - kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak. A teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása a kivitelezési szerződés hatálybalépésnek feltétele.

10.8. Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó köteles a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján, amely az eredményes átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 60 hónapra szól. A jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt módok valamelyikén, az átadás-átvételi eljárás során kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátania a Vállalkozónak. A jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátása az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele.

11. Jótállás

11.1. A Szerződés teljesítése során végzett munkáknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak. Vállalkozót szavatossági és 36 hónap (3 év) időtartamra teljeskörű (beépített anyagokra is kiterjedő) jótállási kötelezettség terheli az általa elvégzett munkák, valamint a felhasznált anyagok

vonatkozásában. A szavatosság és a jótállás kérdésében a továbbiakban a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Vállalkozó feltételen szavatosságot és jótállást vállal arra nézve, hogy a jelen szerződés során tett nyilatkozatai a valóságnak megfelelnek és igazak a szerződéskötés időpontjában is.

11.2. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átvett munkákra 36 hónap (3 év) jótállást vállal az átadás-átvétel napjától számítva.

11.3. Vállalkozó szavatolja, hogy a munkák során felhasznált anyagok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibától vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. A munkák során felhasznált termékekre a gyártó által vállalt jótállási idő, de legalább 36 hónap jótállás érvényes (jótállási jegyek). A kicserélt termékekre - azok átvételét követően - a jótállási időszak újból kezdődik.

11.4. Megrendelő az esetlegesen felmerülő szavatossági és jótállási igények érvényesítése céljából, a jótállás időtartama alatt, évente egy alkalommal, utó-felülvizsgálati eljárást folytat le, melynek időpontját az eljárást megelőzően legalább 15 nappal kitűzi, értesítve az összes érintett személyt, illetve szervezetet.

11.5. Amennyiben a jótállás időtartama alatt hiba fordul elő, azt Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli felszólítását követően a felszólításban megjelölt határidőben díjmentesen kijavítani, illetőleg a hibás termék cseréjéről térítésmentesen gondoskodni. Amennyiben a jótállás időtartama alatt üzemeltetést akadályozó hiba merül fel, a hiba kijavítása iránt a Vállalkozó 3 munkanapon belül intézkedni köteles.

11.6. A jótállás alapján teljesített valamennyi kifizetés a jótállás összegét automatikusan csökkenti. A jótállás a megnyitása napjától kezdődően a jótállási időtartam lejártát követő 60. napig érvényes.

11.7. Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők.

11.8. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a reklamáció megoldása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.

11.9. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, szándékos rongálás, emberi mulasztás, illetéktelen beavatkozás, illetve más szakszerűtlen kezelés, működtetés, beavatkozás, nem rendeltetésszerű használat által okozott károk helyreállítására.

12. Kártérítési felelősség

12.1. Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a Szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a Ptk. kártérítési szabályai szerint.

12.2. Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Szerződés időtartama alatt bekövetkezett minden olyan kárért, amely a Vállalkozó munkavállalójának és/vagy alvállalkozójának a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben tanúsított

magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnél keletkezik.

12.3. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggésben keletkezett vagy a Megrendelőt egyéb okból fenyegető személyi sérülés vagy egyéb kár veszélyének elhárításához megtenni a szükséges intézkedéseket.

12.4. Vállalkozó köteles a Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni legalább teljes körű szakmai felelősségbiztosítással,építés-szerelésbiztosítási fedezettel, melyből a felelősség biztosítási fedezet esetében az általános kártérítési limit legalább 20.000.000,- Ft legyen. A felelősségbiztosítási szerződés kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre, a meglévő és szomszédos építményekre. Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles a biztosítási kötvényt eredetben bemutatni.

A biztosítást a Szerződés egész időtartamára köteles a Vállalkozó megkötni és fenntartani. Megrendelő jogosult a Szerződés időtartama alatt a biztosítás folyamatosságát és érvényességét ellenőrizni, a biztosítótól – a Vállalkozó szükség szerinti bevonásával – az erre vonatkozó nyilatkozatokat bekérni. Amennyiben Vállalkozó megszünteti a biztosítást, vagy a Szerződés időtartama alatt az egyéb módon megszűnik, Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13. Építési napló

A felek rögzítik, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint –arra is tekintettel, hogy a beruházás nem az építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység- a tárgyi kivitelezési tevékenységről nem kötelező építési naplót vezetni, a felek a tárgyi építőipari tevékenységet azonban építési naplóban kívánják dokumentálni az alábbiak szerint.

13.1. Az építési munkaterület átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és ettől a határidőtől kezdődően az Épkiv. foglaltak szerint kell vezetni. Az építési napló a Vállalkozó tevékenységének megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

13.2. Az előző pontban foglaltakon túlmenően az építési naplóban Felek az építéssel és szereléssel, az ellenőrzéssel és vizsgálatokkal, az átadás-átvétellel kapcsolatos körülményeket, az egyes munkák végrehajtásának kezdetét és befejezését, az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeit, a méréseket stb. rögzítik.

13.3. Az építési napló vezetésével kapcsolatban az Épkiv. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az építési naplóbejegyzésre Megrendelő képviseletében a műszaki ellenőr a SPECKÓ BOYS-96 Kft. – képv.Xxxxxxx Xxxxxx, Vállalkozó részéről […] (születési hely és idő: […], an.: […], lakcím: […]) jogosult.

13.4. Megrendelő az utasításait elsősorban az építési naplóba történő bejegyzéssel közli Vállalkozóval.

13.6. Az építési naplót a műszaki átadás-átvétel eredményes befejezését követően le kell zárni.

14. A Szerződés megszűnése

14.1. A Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, ha

1. a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

2. a Vállalkozót közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározott feltétel.

14.2. A Szerződés felmondása esetén az elkészült munka a felmondás pillanatáig - arányos ellenszolgáltatás ellenében - megilleti a Megrendelőt, tehát a Vállalkozó jogosult a Szerződés megszűnése előtt szerződésszerűen teljesített munkák Szerződés szerinti pénzbeli ellenértékére. Megrendelő ugyanakkor a még nem teljesített rész vonatkozásában a Szerződésben meghatározott meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben a Szerződés a Vállalkozónak felróható okból szűnik meg.

14.3. A Szerződés felmondása, vagy bármely más okból való megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek teljesítését, illetve fennállását.

14.4. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkákat csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében. Ebben az esetben a Megrendelő a Ptk.-ban foglalt szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

15. Titoktartás

15.1. Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik fél által üzleti titoknak minősített minden információt és adatot, vagy tényt (a továbbiakban: bizalmas információ) bizalmasan kezelnek és megőriznek.

15.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos információkat, egyéb adatokat csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra vagy harmadik személyek tudomására hozni, kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

15.3. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó, illetve bármely közreműködő harmadik személy vonatkozásában is köteles saját felelősségére gondoskodni - írásbeli

„Nyilatkozat” formájában - az üzleti titok megtartásáról.

15.4. A titoktartási kötelezettség a Szerződés hatályának megszűnését követően is fennáll. Felek a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. A szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

16.2. Jelen szerződés a Felek kölcsönös egyetértésével, kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározottak szerint módosítható vagy egészíthető ki.

16.3. Felek továbbá rögzítik, hogy ha a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a Szerződés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályon kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.

16.4. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, szerzési és ügyleti képességük nem korlátozott, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. Xxxxx képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

16.5. A jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő minden vitájukat a felek megkísérlik békés úton rendezni.

16.6. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerződő Xxxxx kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása szempontjából szükséges.

16.7. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során társadalmilag felelős módon, a jogszabályok messzemenő betartása mellett jár el, különös tekintettel az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint a feketemunka kizárására. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi közreműködője tekintetében ezen elvárásokat érvényesíti.

16.8. Vállalkozó szerződésből eredő jogait és/vagy kötelezettségeit – egyéb feltételek fennállta esetén is – kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni/átengedni.

16.9. Felek kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősülnek.

16.10. Felek megállapodnak, hogy a közöttük kialakult vitás helyzeteket elsősorban peren kívül rendezik, de amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek sikerre, akkor alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének, kivéve vagyonjogi ügyekben.

16.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a szerződés megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az egyéb közbeszerzési dokumentumok, továbbá Vállalkozó ajánlata az irányadóak.

16.12. Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerződés megkötésére, az abban foglalt kötelezettségek vállalására és teljesítésére. Jelen szerződés Felek egybehangzó akaratából jött létre, összesen 4 példányban, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti.

Kelt: Nyékládháza, 2017. ……………………..

………………………………. ……………………………….

Nyékládháza Város Önkormányzata ……

képviseletében képviseletében

Xxxxx Xxxxxxxx polgármester

Megrendelő Vállalkozó

Jogi ellenjegyző: ……………………………….

Xx. Xxxxxx Xxxxx jegyző

Pénzügyi ellenjegyző: ……………………………….

Xxxxx Xxxxxxx pénzügyi vezető

Mellékletek:

1. melléklet: Felhívás és dokumentáció (kiegészítő tájékoztatásokkal és módosításokkal együtt, amennyiben releváns)

2. melléklet: Kivitelező ajánlata

3. melléklet: Felelősségbiztosítási szerződés (kötvény)

IV. KÖTET

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

IV.1. Műszaki leírás

1. XXXXX XXXXX ÚT FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Xxxxx Xxxxx út felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxx Xxxxx xx 0000 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 57,40 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Keresztirányú közmű nyomvonal, süllyedések, gyűrődések helyreállítása

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások. Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.):

A munkavégzés ideje alatt az Xxxxx Xxxxx úti lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

A megrendelő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli tervek stb. rendelkezésre bocsátása): A megrendelő nem nyújt külön szolgáltatást.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 57,40 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő pályaszerkezet

bontása 50 cm vtg.-ban 28,70 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20cm vtg. 11,48 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 20 cm vtg. 8,61 m3

• AC 16 alapréteg

készítése 6 cm vtg. 3,44 m3

• AC 11 kopó réteg 5 cm

vtg. 2,87 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, amely az alábbi:

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

2. BÉKE UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Béke utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxx xxxx 000/00 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 263,80 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet csere teljes hosszban és szélességben a Vágóhíd utca útburkolatának szélétől 80 m hosszon.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Béke utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 263,80 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő pályaszerkezet

bontása 50 cm vtg.: 131,90 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20 cm vtg.: 52,76 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 15 cm vtg.: 39,57 m3

• AC 16 alapréteg

készítése 6 cm vtg.: 15,83 m3

• AC 11 kopó réteg 5 cm

vtg.: 13,19 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

3. IFJÚSÁG UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Ifjúság út felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Ifjúság út 530/18 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 36,00 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Közmű nyomvonal helyreállítása a Vágóhíd-Ifjúság ucák csatlakozási deltájában lévő átm. 600 akna környezetében.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Ifjúság utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 36,00 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Aszfaltburkolatok táblás

bontása: 1,50 m3

• AC 11 kopó réteg 5 cm

vtg.: 1,80 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

4. ISKOLA UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Iskola utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxxx xxxx 000, 785 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 1299,54 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet csere teljes hosszban és szélességben a Vasút úttól a Mezőcsáti úttal párhuzamos szakaszon. (A meglévő kapubejárók és járdák felülete is!)

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Iskola utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 1299,54 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő pályaszerkezet

bontása: 649,77 m3

• Aszfalt burkolatok felső

rétegének lemarása 17,76 m3

• Bevágás kiszélesítése

79,80 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20 cm: 259,91 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 15 cm: 194,93 m3

• AC 11 kiegyenlítő:

15,54 m3

• AC 16 alapréteg

készítése: 6 cm 77,97 m3

• AC 11 kopó réteg:

87,18 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. XXXXXXX XXXXX UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Xxxxxxx Xxxxx utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxxxx Xxxxx xxxx 000 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 350 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Padka felületi javítása helyszíni kijelölés alapján.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Xxxxxxx Xxxxx utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 350 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Padka nyesése 10 cm

vastagságig: 35,00 m3

• Padka készítése nemesítő

keverékből, változó vastagságban: 105,00 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

6. PARK UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Park utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Park utca 1654 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 805,22 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Meglévő nem szilárd burkolatú út mechanikai stabilizálása

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Park utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 805,22 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő út profil

gréderezése, felesleges anyag elszállítása: 40,26 m3

• FZKA útalap készítése

10 cm vtg.: 80,52 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

7. RADNÓTI UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Radnóti utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxxxx xxxx 000 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 591,74 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Burkolat megerősítés teljes hosszban és szélességben a Kodály utcától az első útcsatlakozásig.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Radnóti utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 591,74 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Aszfaltburkolatok felső

rétegének lemarása hideg eljárással 4 cm vtg.: 23,67 m3

• AC 11 kopó réteg 6 cm

vtg.: 35,50 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

8. RIGÓ KÖZ FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Rigó köz felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Rigó köz 4100 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 3722,50 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Burkolat felújítás és közműnyomvonal helyreállítása teljes pályaszerkezet cserével. A lokális pályaszerkezet csere a helyszínen kerül kijelölésre.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Rigó köz lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 3722,50 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő pályaszerkezet

elbontása 50cm vtg.: 95,00 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20 cm vtg.: 38,00 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 15 cm vtg.: 28,50 m3

• AC 16 alapréteg

készítése 6 cm vtg.: 11,40 m3

• AC 11 kopó réteg 6 cm

vtg.: 223,35 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

9. RÓZSA UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Rózsa utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxx xxxx 0000/00 xxxx.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 240,00 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Burkolat felújítás a Vadvirág utcától

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Rózsa utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 240,00 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

A meglévő aszfalt kopóréteg 4 cm vtg.-ben történő lemarását követően 5 cm vtg. AC 11 aszfalt kopóréteget kell építeni.

• Aszfaltburkolatok felső

rétegének lemarása hideg eljárással 4 cm vtg.: 9,60 m3

• AC 11 kopó réteg 6 cm

vtg.: 14,40 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

10. SPORT UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Sport utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Sport utca 901 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 871,00 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet csere teljes hosszban és szélességben

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Sport utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 871,00 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel:

• Meglévő útalap bontása

50 cm vtg.: 435,50 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20 cm vtg.: 174,20 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 15 cm vtg.: 130,65 m3

• AC 16 alapréteg

készítése 6cm vtg.: 52,26 m3

• AC 11 kopó réteg 5 cm

vtg.: 43,55 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

11. SZÉCHENYI UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Széchenyi utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxxxxxx xxxx 0000/0 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 831,4 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet csere 433,0 m2 felületen a COOP áruház bejáratánál lévő víznyelőtől, burkolat megerősítés 398,4 m2 felületen. Kopóréteg felülete 831,4m2.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Széchenyi utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 831,41 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel: A meglévő útburkolatot 433 m2 felületen el kell bontani, új pályaszerkezetet kell építeni.

A teljes felületből 398,4 m2 felületen profil marással kell kialakítani az építendő aszfalt kopóréteg fogadó felületét.

• Meglévő útburkolat

bontása 50 cm vtg.: 216,66 m3

• Védőréteg készítése

homokos kavicsból 20 cm vtg.: 86,66 m3

• Ckt jelű cementes

stabilizáció 15 cm vtg.: 65,00 m3

• AC 16 alapréteg

készítése 6 cm vtg.: 26,00 m3

• AC 11 kopó réteg 5 cm

vtg.: 41,57 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

12. XXXXX XXXXXX UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Xxxxx Xxxxxx utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxx Xxxxxx xxxx 000, 344 hrsz.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 700,00 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet csere teljes hosszban és szélességben a Templom melletti aszfaltos felülettől.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Xxxxx Xxxxxx utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 700,00 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel: A meglévő út pályaszerkezet bontása 72 cm vtg.-ban.

Építendő pályaszerkezet:

- 22 cm Egyrétegű CP 4/2,7 beton útburkolat

- 40 cm Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése

- 18 cm Homokos kavics

A meglévő aszfalt kopórétegű útcsatlakozásnál 55 m2 felületen 5 cm vastagságú kopóréteget kell építeni.

• Meglévő út

pályaszerkezet bontása 506,75 m3

•

homokos kavicsból:

•

szemeloszlású zúzottkő útalap készítése

285 m3

Védőréteg készítése 126 m3

Folyamatos

•

AC 11 kopó réteg: 2,75

•

Egyrétegű CP 4/2,7

beton útburkolat:

•

151 m3

A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely az alábbi :

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

13. TULIPÁN UTCA FELÚJÍTÁSA

Részletezett követelmények

1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: Nyékládháza, Tulipán utca felújítása

Az építési munkahely megjelölése:

Xxxxxxx xxxx 0000/00 xxxx.

Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

A felújítandó felület: 640,00 m2. Oldalesések: 0,5-2,0%.

Az építési tevékenység jellege: Pályaszerkezet megerősítés teljes hosszban és szélességben a meglévő aszfalt kopóréteg lemarásával a Vadvirág utcától.

Az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: Ajánlattételi felhívás szerint.

2. Előzmény okiratok

Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély: Nincs

Felmentések, valamint eltérési engedélyek: Nincs

A munkavégzés ideje alatt az Tulipán utcai lakások felé a gyalogosok biztonságos közlekedését folyamatosan biztosítani kell. A munka az építési terület alatt elhelyezett közművek üzemeltetőinek szakfelügyelete mellett végezhető. A munkavégzésre ütemtervet kell készíteni, amelyben törekedni kell a felbontott munkaterület aznapi helyreállítására. Az ütemterv készítésénél figyelembe kell venni, hogy munkaszüneti napokon, valamint városi rendezvények idején munka nem végezhető.

Az építési és bontási hulladék elhelyezéséről az idevonatkozó tervfejezet és a vonatkozó jogszabályok alapján elszámolási kötelezettséggel tartozik a kivitelező.

3. Közbeszerzési műszaki leírás

A 640,00 m2 területű felület felújítás jellemző mennyiségei, adatai tájékoztató jelleggel: A meglévő aszfalt kopóréteget le kell marni 4 cm vtg.-ban.

Építendő megerősítés:

- 5 cm vtg. AC 11 kopó réteg

- 3,5 cm vtg. AC 11 kiegyenlítő réteg

• Aszfaltburkolatok felső

rétegének lemarása hideg eljárással: 25,60 m3

• AC 11 kiegyenlítő réteg:

22,40 m3

• AC 11 kopó réteg:

32,00 m3

• A bontott és beépítendő

anyagok tételei 10 km szállítási költséget kell tartalmazzanak.

• A 10 km feletti szállítás

költségét a költségvetés „Többletszállítás” soraiban kell beárazni.

4. Műszaki tervek:

Ajánlatkérő által készített helyszínrajz, mely jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

5. A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás

Az árazatlan költségvetési kiírás jelen dokumentációhoz kerül csatolásra.

IV.2. További instrukciók organizáció szervezéséhez

Az alábbi időpontokban és helyszíneken, a helyszín megközelítését szolgáló utak vonatkozásában, városi rendezvények miatt munka nem végezhető:

	Időpont	Rendezvény	Érintett útszakaszok
1.	2017. 06. 24.	Tó- nap	Rózsa út, Tulipán út
2.	2017. 08. 20.	Államalapító Xxxxx Xxxxxx király ünnepe	Xxxxx Xxxxxx út
3.	2017. 09. 29.- 2017. 10. 01.	Ősz ízei- programsorozat	Széchenyi út

IV.3. Tervezői nyilatkozat

- elektronikusan mellékelve-

IV.5. Árazatlan költségvetés (szerkeszthető)

-elektronikusan mellékelve-

Document Metadata

Table of Contents

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Document Metadata