Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt.

(1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)

Ajánlattételi dokumentáció

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

tárgyában

2012. MÁRCIUS

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET - Útmutató az ajánlattevő részére 4

1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei 4

2. Kiegészítő tájékoztatás 4

3. Teljesség és pontosság 5

4. Tartalomjegyzék 5

5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása 6

6. Alkalmasság igazolása 12

7. Az ajánlattétel nyelve 13

8. Ajánlattétel költségei 13

9. Az ajánlat benyújtása, formai követelmények 13

10. Az ajánlat átvétele 14

11. Az ajánlat felbontása 15

12. Az ajánlat érvényességének vizsgálata 15

13. Az ajánlattevő kizárása 16

14. Hiánypótlás, az ajánlat pontosítása 16

15. Ajánlat bírálata 17

16. Tárgyalás 18

17. Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti tájékozódás 18

18. Alkalmazandó jogszabály 18

II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK 19

Tartalomjegyzék 20

Felolvasólap 23

Ajánlattételi nyilatkozat 24

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében 26

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint 27

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 28

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés 30

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés 31

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében 33

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezéséről 34

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt 56. § (1) bekezdés és a 56.

§ (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról 35

Nyilatkozat nettó árbevételről 37

Nyilatkozat referenciákról 38

Referenciaigazolás (minta) 40

Szakmai önéletrajz 43

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében 45

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról 48

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról 49

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 50

I. FEJEZET - Útmutató az ajánlattevő részére

1. Bevezetés, az eljárás általános feltételei

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen ajánlattételi dokumentáció (továbbiakban dokumentáció) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával lehetővé tegye az ajánlattevő részére a sikeres ajánlat elkészítését. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, amelyek elősegíthetik a sikeres ajánlat elkészítését.

Az ajánlattevő ajánlata benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentáció (a továbbiakban együtt: dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

2. Kiegészítő tájékoztatás

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a Kbt.

45. §-ában foglaltaknak megfelelően – a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró személytől (CHSH Dezső).

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a kérés beérkezését követően a lehető leghamarabb, valamint az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal megadja.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő

- amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

A kiegészítő tájékoztatás kérést elektronikus úton (e-mail), szerkeszthető formában (pl. Microsoft Office Word formátumban) kell az ajánlatkérő nevében eljáró személy részére

megküldeni a következő címre: xxxxx.xxxxx@xxxx.xx, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve a következő szöveget: Kiegészítő tájékoztatás kérés.

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő írásban, e-mail útján kapja meg. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, amikor az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást e- mail útján megkapta.

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda címén (1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet).

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában külön nyilatkozatban feltüntetni, hogy az ajánlat benyújtása során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette (20. számú melléklet szerint). Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a dokumentáció részévé válnak.

Az Ajánlatkérőt nem kötik a hivatalos kiegészítő tájékoztatásokon túl, akár szóban, akár írásban közölt olyan magyarázatok és felvilágosítások, amelyeket alkalmazottai, vagy képviselői illetéktelenül tettek meg az eljárás folyamán.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.

3. Teljesség és pontosság

Az ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze az iratok teljes átvételét.

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az iratok valamely részének átvételét.

4. Tartalomjegyzék

Az ajánlatot tartalomjegyzékkel (1. számú melléklet) ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzékben az oldalak összegét is dokumentálni kell (összes oldalszám feltüntetése) és cégszerűen alá kell írni.

5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak hatálya alá esik:

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés a) pontja alapján: végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés b) pontja alapján: tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

A kizáró ok hiányának igazolása:

• A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálattól (a továbbiakban: céginformációs szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;

• amennyiben a gazdasági szereplő a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében nem minősül cégnek, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés c) pontja alapján: gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló

2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

A kizáró ok hiányának igazolása:

• magánszemély részéről hatósági erkölcsi bizonyítványt,

• cég esetében a kizáró ok hiányát a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;

• amennyiben a nem magánszemély gazdasági szereplő nem minősül cégnek, közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés d) pontja alapján: közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető nyilvántartásból, valamint a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő ellenőrzi;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontja alapján: egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

A kizáró ok hiányának igazolása:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, amennyiben a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, akkor 1 évnél nem régebbi az illetékes adó- és vámhivatal által kiállított igazolással vagy az 1 évnél nem régebbi Art. szerinti együttes adóigazolással kell igazolni;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés f) pontja alapján: korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból

kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

A kizáró ok hiányának igazolása: Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés g) pontja alapján: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

− ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az Art. 55. § (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból;

− gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, az ajánlatkérő ellenőrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal honlapján közzétett adatokból;

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés h) pontja alapján: a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

A kizáró ok hiányának igazolása: természetes személy ajánlattevő esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány.

Tekintettel arra, hogy e kizáró ok csak természetes személyekre értelmezhető, egyéb ajánlattevőnek nem kell igazolást becsatolniuk, illetve erre vonatkozóan nyilatkozniuk.

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés i) pontja alapján: korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

A kizáró ok hiányának igazolása: Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat.

− A Kbt. 56. § (1) bekezdés j) pontja alapján: az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

A kizáró ok hiányának igazolása: Xxxxx igazolni nem szükséges, az ajánlatkérő ellenőrzi az eljárás során;

− Kbt. 56. § (1) bekezdés k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul

− ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;

− kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó- visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

A kizáró ok hiányának igazolása: Külön igazolni nem szükséges, a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján az ajánlatkérő azt ellenőrzi, hogy valóban Magyarországon bejegyzett gazdasági szereplőről van szó;

− kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

A kizáró ok hiányának igazolása: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát;

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdés hatálya alá esik.

− A Kbt. 56. § (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

A kizáró ok hiányának igazolása: Az ajánlattevőnek nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik; amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá nyilatkozni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56.

§ (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

A kizáró okok igazolására előírt fenti szempontok teljesítése során a Közbeszerzési törvény és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

A fent megnevezett valamennyi kizáró ok hiányának igazolásáról az ajánlattevőnek (6. számú melléklet) elegendő egy nyilatkozatot készíteni.

A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltak az irányadók.

Az ajánlatkérő felhívja a külföldi letelepedésű szervezetek figyelmét arra, hogy a fordítás időigényét vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos döntésük meghozatalakor, hogy mikor kezdik meg az igazolások beszerzését.

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §-ban meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban - kell benyújtaniuk. (11. számú melléklet szerint).

6. Alkalmasság igazolása

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás 12./ pontjában meghatározottak szerint kell igazolniuk alkalmasságukat.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (17. számú melléklet).

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (18. számú melléklet).

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

7. Az ajánlattétel nyelve

Az ajánlattételi felhívás 16./ pontjában foglaltak szerint.

8. Ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlat elkészítésével kapcsolatosan semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

9. Az ajánlat benyújtása, formai követelmények

Az ajánlattételi felhívás 24./ 10. pontjában előírt formai követelmények.

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, illetve késedelmes kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja.

Az ajánlat példányainak formai vagy tartalmi eltérése esetén az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti hitelesnek, ez alapján kerül értékelésre az ajánlat. E rendelkezés azonban nem mentesíti az ajánlattevőt az alól, hogy az ajánlatát ne az előírt példányszámban és formában, illetve tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtsa be.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 37. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakra, amelyek szerint

▪ Az e törvényben meghatározott határidők tekintetében a napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik.

▪ A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.

▪ Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.

▪ A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását, illetve a felhívás közvetlen megküldését követő napon kezdődik.

Az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek tekinti.

A határidő után beérkezett ajánlat csomagolását az ajánlattevő személyének megállapítása céljából az ajánlatkérő felbontja, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel (Kbt. 61. § (3) bekezdés), valamint a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 34. § (2) bekezdése szerint kezeli.

10. Az ajánlat átvétele

Az ajánlatot tartalmazó csomago(ka)t, az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon

hétfőtől péntekig 9.00-17.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-13.00 között lehet benyújtani a következő címen: Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (CHSH Dezső), 1011 Xxxxxxxx, Xx xxxx 00-00.

A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatot az átvevő érkezteti, az átvétel pontos időpontját feljegyzi és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlat akkor minősül az ajánlattételi határidőn belül beérkezettnek, ha az ajánlatot tartalmazó zárt és sértetlen csomag legkésőbb az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidő lejártáig a fent megjelölt helyen

– átvételi elismervénnyel dokumentáltan - az Ajánlatkérő birtokában van.

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából, elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.

Az Ajánlatkérő gondoskodik arról, hogy az átvétel időpontjától az ajánlat bontásáig a csomag(ok)hoz illetéktelen ne férjen hozzá. Az ajánlat csomagolásának sértetlenségéről az átvétel időpontjától kezdve a bontásig az Ajánlatkérő köteles gondoskodni.

11. Az ajánlat felbontása

Ajánlatkérő az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az ajánlattételi felhívás 17./ pontjában meghatározott időben és helyen bontja fel.

12. Az ajánlat érvényességének vizsgálata

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő érvényes-e.

Az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (1) bekezdés)

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha (Kbt. 74. § (2) bekezdés):

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.

13. Az ajánlattevő kizárása

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, vagy alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok (57–57. §) hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok (56–57. §) az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból (Kbt. 75. § (2) bekezdés):

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése].

14. Hiánypótlás, az ajánlat pontosítása

Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Az Ajánlatkérő az ajánlattevő számára azonos feltételekkel a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér.

15. Ajánlat bírálata

Az ajánlat elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban, illetőleg a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattételi felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.

Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot „a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” bírálati szempont szerint értékeli.

A bírálat alapját a teljes nettó ajánlati ár képezi.

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevő semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb.

16. Tárgyalás

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálása körében tárgyalást tart az ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint (18./ - 19./ pontok).

17. Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti tájékozódás

Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

A Kbt. 54. § (2) bekezdésben előírtaknak megfelelően az alábbiak szerint adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85.

Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639.

Telefon: 00-0-000-0000

Fax: 00-0-000-0000

xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/000-0000

Fax: 1/000-0000

xxxx://xxx.xxxx.xx

18. Alkalmazandó jogszabály

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és végrehajtási rendeletei az irányadók.

II. FEJEZET - MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK

Tartalomjegyzék1 (Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke)

1. számú melléklet

Oldalszám

Felolvasólap (2. számú melléklet)

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva, az oldalak összege

dokumentálva, cégszerűen aláírva) (1. számú melléklet)

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint) (cégszerűen

aláírva) (3. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint (4. számú

melléklet)

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról

a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint (5. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról (6. számú

melléklet) (közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesítve)

A Kbt. 56. § (1) bekezdés e) pontjának igazolása abban az esetben ha az ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban2:

- az illetékes adó és vámhivatal igazolása - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (egyszerű másolat);

vagy

- Art. szerinti együttes adóigazolás - amely az eredmény kihirdetésének időpontját legfeljebb 1 évvel megelőzően kelt (egyszerű másolat).

Természetes személy(ek)3 esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány - a Kbt. 56. § (1) bekezdés c) és h) pontjának igazolására – (egyszerű

másolat) - opcionális, ha vannak

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja

tekintetében – cégszerűen aláírva (7. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében - cégszerűen aláírva (8. számú melléklet); opcionális - csak

a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében

cégszerűen aláírva (9. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

megnevezéséről cégszerűen aláírva (10. számú melléklet) - opcionális

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő cégszerűen aláírt

nyilatkozata a Kbt. 56. §-a szerinti kizáró okok igazolásáról 11. számú melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatban, magyar

1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

2 Nem kívánt rész törlendő

3 A 2009. évi CXV. Tv. 2. § (1) bekezdése alapján az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül.

Oldalszám

nyelven, vagy felelős magyar fordításban) - opcionális, ha vannak

Ajánlattevő, alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) egyéb igazolásai

Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolati példányban – opcionális amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében

el nem bírált módosítás van folyamatban

Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája, aki(k) a

jelentkezést, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták

Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben a jelentkezést, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá (eredeti

vagy közjegyző által hitelesített másolat).

Ajánlattevő igazolásai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására

Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P1) pontja saját vagy jogelődje előző három lezárt üzleti évekre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg és eredménykimutatás, valamint adott esetben könyvvizsgálói jelentés részei - amennyiben az a céginformációs szolgálat honlapján nem hozzáférhető az előző három lezárt üzleti évre

- feltéve, hogy az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja a beszámoló közzétételét.

Az ajánlattételi felhívás III.2.2) P2) pontja alapján nyilatkozat a teljes árbevételről, és a közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről cégszerűen aláírva eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat (12.

számú melléklet szerint)

Ajánlattevő igazolásai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására

Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M1) pontja szerinti nyilatkozat a referenciákról - cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (13. számú

melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)

Referenciaigazolások a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)

bekezdése szerint (egyszerű másolat) (14. számú melléklet szerint)

Az ajánlattételi felhívás III.2.3) M2) pontja szerinti nyilatkozat a szakemberekről - cégszerűen aláírva – a kért tartalommal (15. számú

melléklet) (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat)

Szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza, úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség

(16. számú melléklet)

Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati

példányban.

Egyéb igazolások, dokumentumok

Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek:

⮚ Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról (cégszerűen aláírva) (17. számú melléklet)

Oldalszám

⮚ A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt.

55. § (6) bekezdés c) pontja alapján (cégszerűen aláírva) (18. számú melléklet)

⮚ A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt.

55. § (5) bekezdése alapján (cégszerűen aláírva) (19. számú melléklet)

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (20. számú melléklet)

Egyéb iratok, nyilatkozatok, továbbá az ajánlattevő által fontosnak

tartott dokumentumok

Az ajánlat ..… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

(2. számú melléklet)

Felolvasólap

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:

Ajánlattevő adószáma:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy postacíme:

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

Kapcsolattartó személy telefax száma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Tárgyalásra jogosult személy neve, beosztása:

Nettó ajánlati ár (Ft)

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

(3. számú melléklet)

Ajánlattételi nyilatkozat

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

……………………………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. Az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 60. § (3) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy az Ajánlattételi Dokumentáció 21. számú melléklete szerinti szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek és a tárgyaláso(k)on elhangzottak szerint.

3. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a Dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

4. Elfogadjuk a Dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha olyan szakértőket javasolunk, akik részt vettek jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy más szakaszában, vagy ilyen személyt vagy szervezetet alkalmaztunk tanácsadóként ajánlatunk elkészítésekor, továbbá amennyiben akár társaságunkkal, alvállalkozóinkkal vagy az alkalmazott szakemberekkel szemben fennállnak a Kbt. 24. §-ban részletezett körülmények.

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

7. Tudomásul vesszük, hogy Önök a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő ajánlatát kívánják kiválasztani.

8. Tudomásul vesszük, hogy a dokumentáció adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

9. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat a tárgyalás(ok) befejezésétől/végleges ajánlat megtételétől számítva legalább 30 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg.

10. Nyilatkozunk a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján, hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnünk.

11. Nyilatkozunk, hogy vállalkozásunk az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. §-ban meghatározott jogsértést megállapító jogerős határozat

a) hatálya alatt áll, így a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig közbeszerzési eljáráson ajánlattevőként nem indulhat. A jogsértést megállapító jogerős határozat dátuma: …. év … hó … napja.

b) nem áll a hatálya alatt.

Ajánlattevőnek vagy az „a)” pont, vagy a „b)” pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján. Nem kívánt rész törlendő!

12. Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel

a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

(4. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………..……………………………… (név), mint a(z)

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. §

(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:

1. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe4:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe5

2. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az alábbiak, és a közbeszerzésnek az a százalékos aránya amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni az alábbi6:

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe	A közbeszerzésnek a százalékos aránya7, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni
Név, Cím	Arány (%)

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

4 Nem kívánt rész törlendő!

5 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.

6 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.

7 Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alvállalkozó a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a jelentkezésben és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell hogy szerepeljen.

(5. számú melléklet)

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerint

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………..……………………………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………..……………………………… nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §8 szerint vállalkozásunk besorolása a következő:

(jelölje X-el)

középvállalkozás kisvállalkozás mikrovállalkozás

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

8 3. § KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(1) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot

(6. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott társaság , mint ajánlattevő melyet

képvisel: ………………..………………………………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési Törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi

költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

Nyilatkozunk továbbá - a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint -, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet sem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás9

9 Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesíttetni szükséges.

(7. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés

k) pont kc) alpontja tekintetében

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli:

………………..……………………) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

2. Alulírott ………………..…………………… (képviseli:

………………..……………………) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!

Amennyiben ajánlattevő az 1. pont szerint nyilatkozik, a 8. számú melléklet szerint is nyilatkoznia kell.

Amennyiben ajánlattevő a 2. pont szerint nyilatkozik, a 8. számú melléklet szerint nem kell nyilatkoznia.

(8. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés

k) pont kc) alpontja tekintetében10

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

1. Alulírott ………………..…………………… (képviseli:

………………..……………………) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja11 szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető.

Valamennyi tényleges tulajdonos neve Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

10Opcionális – csak a szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevő tölti ki!

11 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

r) tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;

2. Alulírott ………………..…………………… (képviseli:

………………..……………………) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonosa nincsen.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

Ajánlattevőnek vagy az 1. pont, vagy a 2. pont szerinti nyilatkozatot kell megtennie, a cég valós adati alapján!

(9. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott társaság , mint ajánlattevő melyet

képvisel: ………………..………………………………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet / nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 12 , amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

12 Nem kívánt rész törlendő.

(10. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében, a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezéséről13

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott társaság , mint ajánlattevő melyet

képvisel: ………………..………………………………

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, ez a személy(ek) vagy szervezet(ek) az alábbia(k):

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése

Nyilatkozunk továbbá hogy a fent megnevezett jogi személy(ek) vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek)el szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

13 Opcionális – csak akkor kell kitölteni ha van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

(11. számú melléklet)

A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 56. § (1) bekezdés és a 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok igazolásáról14

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott …………………………… (képviseli: ………………..…………………) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a Kbt. 56. § (1) bekezdésének a)-k) pontjai és a 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok fenn nem állását az alábbi – mellékletként csatolt 15 – igazolásokkal igazolom:

A Kbt. 56. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében	Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)	Székhelye, elérhetősége
56. § (1) bekezdés a) pont
56. § (1) bekezdés b) pont
56. § (1) bekezdés c) pont
56. § (1) bekezdés d) pont
56. § (1) bekezdés e) pont
56. § (1) bekezdés f) pont
56. § (1) bekezdés g) pont
56. § (1) bekezdés ga) pont
56. § (1) bekezdés gb) pont
56. § (1) bekezdés h) pont

14 Opcionális - ezt a nyilatkozatot csak külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőnek kell kitöltenie és benyújtaniuk – amennyiben vannak.

15 Kérjük, a nyilatkozat után csatolja az említett igazolásokat felelős magyar fordításban.

A Kbt. 56. § (1) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében	Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a ajánlattevő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)	Székhelye, elérhetősége
56. § (1) bekezdés i) pont
56. § (1) bekezdés j) pont
56. § (1) bekezdés k) pont
56. § (1) bekezdés ka) pont
56. § (1) bekezdés kb) pont

A Kbt. 56. § (2) bekezdésének alábbi pontjában meghatározott kizáró ok tekintetében	Nyilvántartó szervezet, hatóság megnevezése (*vagy kibocsátó szervezet, hatóság hiányában azon illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy közjegyző vagy szakmai szervezet megnevezése, amely előtt a ajánlatetvő nyilatkozatot tett a kizáró okok fenn nem állásáról)	Székhelye, elérhetősége
56. § (1) bekezdés 2) pont

* Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki a fenti kizáró okok valamelyikére a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. § a) és b) pontja szerinti kivonatot vagy igazolást, vagy azok nem terjednek ki az a) pontban hivatkozott esetek mindegyikére, akkor ezen kizáró ok fenn nem állását az ajánlattevő eskü alatt tett nyilatkozatával, vagy ha ilyen nyilatkozat nem ismert az érintett országban, az ajánlattevő által az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett vagy közjegyző által hitelesített nyilatkozat benyújtásával kell igazolni - eredeti vagy hiteles másolati formában, és felelős magyar fordításban.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

(12. számú melléklet)

Nyilatkozat nettó árbevételről

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………..…………………… (képviseli )

mint ajánlattevő - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az előző három évben (2009. – 2011. év) teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk, valamint a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

P1) alkalmassági feltétel	2009. év	2010. év	2011. év	(2009 – 2011. év) átlaga
Teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel
Közbeszerzés tárgyából származó (szoftverfejlesztés) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételünk

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

(13. számú melléklet)

Nyilatkozat referenciákról

„A HALLGATÓI HITELRENDSZER MŰKÖDÉSÉT TÁMOGATÓ INTEGRÁLT INFORMATIKAI RENDSZER (BOSS) TOVÁBBFEJLESZTÉSE AZ 1/2012 (I.

20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………..………. (képviseli ) mint ajánlattevő a dokumentációban foglalt valamennyi formai

és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben végzett referenciamunká(i)nk, az alábbi(ak) volt(ak):

M1) alkalmassági feltétel igazolása:

legalább 2 db, olyan referenciával, amely referenciák egyenként hitelintézetek, és/vagy biztosítók, és/vagy pénzügyi vállalkozások, és/vagy befektetési szolgáltatók működését támogató - legalább 1 évig folyamatosan működött vagy folyamatosan működő - pénzintézeti informatikai rendszer tervezésére, fejlesztésére vagy karbantartására vonatkoztak, legalább 30 belső felhasználóval rendelkezett és a referenciák értéke elérte egyenként a legalább nettó 30 millió Ft-ot.
1.	teljesítés ideje (év, hónap),
	az ellenszolgáltatás nettó összege,
	az elvégzett munkák felsorolása (szolgáltatás tárgya)
	a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
	nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
2.	teljesítés ideje (év, hónap),
	az ellenszolgáltatás nettó összege,

legalább 2 db, olyan referenciával, amely referenciák egyenként hitelintézetek, és/vagy biztosítók, és/vagy pénzügyi vállalkozások, és/vagy befektetési szolgáltatók működését támogató - legalább 1 évig folyamatosan működött vagy folyamatosan működő - pénzintézeti informatikai rendszer tervezésére, fejlesztésére vagy karbantartására vonatkoztak, legalább 30 belső felhasználóval rendelkezett és a referenciák értéke elérte egyenként a legalább nettó 30 millió Ft-ot.

az elvégzett munkák felsorolása (szolgáltatás tárgya)

a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

(a táblázat szükség esetén ismételhető)

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

(14. számú melléklet)

Referenciaigazolás (minta)

Alulírott ……….... mint a ……………16 cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy társaságunk és a(z) 17 között vállalkozási szerződés jött létre.

A szolgáltatás tárgya:

Az elvégzett munkák felsorolása18:

Az ellenszolgáltatás nettó összege:

A szerződés teljesítésének helye és ideje:

A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége (telefonszáma):

Ezúton igazolom, hogy a(z) …………………………………………………….. 19 a teljesítést az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően látta el.

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való jelentkezés céljából adom ki. Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

16 Referenciát adó cég neve és székhelye

17 Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cég neve és székhelye.

18 Az elvégzett munkákat úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír.

19 Ajánlattevő / kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet cég neve.

(15. számú melléklet)

Nyilatkozat szakemberekről

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott …………………………… (képviseli ) mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet20 az

Ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:

Alkalmassági feltétel M2)	Szakember neve	Képzettség/végzettség	Szakmai tapasztalat21	Nyelvtudás
1 fő rendszerszervező, aki tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel, legalább 5 éves, Progress adatbázison futó rendszerek fejlesztésében, adaptálásában szerzett rendszerszervezési tapasztalattal rendelkezik,
2 fő szoftverfejlesztő, akik tárgyalási szintű magyar nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel, és legalább 3 éves szoftverfejlesztési gyakorlattal rendelkeznek Progress adatbázison futó alkalmazói rendszer fejlesztésének területen,

20 Nem kívánt rész törlendő!

21 A szakmai tapasztalatot úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelés, vagyis tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az adott alkalmassági feltétel kötelezően előír.

A szakemberek között az átfedés nem megengedett, tehát min. 3 szakember bemutatása kötelező.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

16. számú melléklet

Szakmai önéletrajz

(minta)22

15. számú melléklet szerinti sorszám: …

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Xxxxxxxxx megnevezése	Betöltött munkakör

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása

NYELVISMERET

22 Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek.

(gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv)
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

EGYÉB

Szakmai testületi tagság:

Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.): Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

Kelt:

……………………………… szakember saját kezű aláírása

(17. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdés tekintetében

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………..……………………………… (név), mint a(z)

………………..……………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. §

(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy) kapacitásaira támaszkodunk / nem támaszkodunk23.

Azon alkalmassági feltételek (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjainak megjelölésével), amelynek történő megfelelés igazolására a ajánlattevő más szervezet kapacitásaira támaszkodik	Szervezet neve, székhelye24
P1) alkalmassági feltétel beszámoló
P2) alkalmassági feltétel árbevétel
M1) alkalmassági feltétel referencia
M2) alkalmassági feltétel szakemberek

***

Továbbá nyilatkozunk a Kbt. 55. § (6) pontja alapján, hogy az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint már szervezet kapacitására az alábbiak szerint támaszkodunk:

a) Nyilatkozunk, hogy az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni és ennek módjáról az alábbiak szerint nyilatkozunk (ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került):

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

23 Nem kívánt rész törlendő!

24 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében más szervezet erőforrásaira támaszkodik.

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

vagy

b) Nyilatkozunk, hogy az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik.

Az alábbiak szerint nyilatkozunk arról, hogy milyen módon vonjuk be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználunk, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vételének módja:

vagy

c) Nyilatkozunk, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl, benyújtjuk az ajánlatunkban az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a kezességet vállal a fizetésképtelenségünk esetére, mindazon kárunk megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a teljesítésünk elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.25

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész törlendő / áthúzandó!

25 E pont választása esetén kérjük, csatolja a más szervezet c) pont szerinti nyilatkozatát (18. sz. melléklet szerint).

(18. számú melléklet)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján26

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………..………….…………. (név), mint a(z) ……………….…………….

(cégnév), mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője akként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Kelt:

erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása

26 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 17. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerint nyilatkozott.

(19. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az erőforrás rendelkezésre bocsátásáról27

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott, mint a Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.) ajánlatkérő által indított, „A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására” tárgyú közbeszerzési eljárásban a

………………..……………………………… (név, székhely) (továbbá Szervezet) nyilatkozattételre feljogosított képviselője ezennel kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás

- Ajánlattételi felhívás 12./ P1) és/vagy P2) pontjában 28 meghatározott pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelménynek, illetve

- Ajánlattételi felhívás 12./ M1) és/vagy M2) pontjában 29 meghatározott műszaki, szakmai alkalmassági követelménynek

a Szervezet megfelel, és ennek igazolására az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon igazoljuk, hogy alkalmasak vagyunk a szerződés teljesítésére, azaz az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában előírt igazolásokat és/vagy nyilatkozatokat csatoljuk.

Tudomásul vesszük és hozzájárulunk, hogy a(z) ………………..……………………………

(név, székhely), mint az eljárásban ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az Ajánlattételi felhívás 12./ P1) és/vagy P2) pontjában 30 illetve az Ajánlattételi felhívás 12./ M1) és/vagy M2) pontjában 31 előírt alkalmassági követelmény(ek)nek történő megfelelés igazolása érdekében Szervezetünk kapacitásaira, mint a Kbt. 55. § (5) bekezdésében meghatározott, más szervezet által nyújtott kapacitásaira támaszkodjon.

Ezennel kijelentjük a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy ezen - a szerződés teljesítéséhez szükséges – erőforrások/kapacitások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fognak állni.

Kelt:

………………..………………………………

cégszerű aláírás

27 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolására a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitásaira kíván támaszkodni, kérjük, hogy az adott szervezet Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásra vonatkozó, fenti minta szerinti nyilatkozatát a vonatkozó alkalmassági követelmény igazolása után közvetlenül csatolják.

28 Nem kívánt pont törlendő. 29 Nem kívánt pont törlendő. 30 Nem kívánt pont törlendő. 31 Nem kívánt pont törlendő.

(20. számú melléklet)

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról32

„A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Alulírott ………………………………………. (képviseli: …………………………..), mint ajánlattevő kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi, az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során az(oka)t figyelembe vettem.

Kelt:

……………………………… cégszerű aláírás

32 Opcionális – ha volt(ak) kiegészítő tájékoztatás(ok)

(21. számú melléklet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet

amely (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.), cégjegyzékszáma 01-10- 044593, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről az Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1032 Budapest, Vályog u. 3.) , cégjegyzékszáma 00-00-000000, a továbbiakban: Vállalkozó,

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt: Xxxxx között, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

I.Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított 2012. március

12. napján.

A közbeszerzési eljárás tárgya: „A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárása eredményét 2012. április …napján hirdette ki. Nyertes ajánlattevőként az Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerzett jogot a vállalkozási szerződés megkötésére.

A Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 124.§ (1) bekezdésnek megfelelően a végleges feltételek, a végleges szerződéstervezet és a végleges ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg.

II. Meghatározások

Adatszerkezet:

A Szoftver által tárolt / használt adatok logikai elrendezésének, összefüggéseinek együttese, amelynek ismerete a Szoftverek adatbázisaiból (a Szoftverek által tárolt / használt adatok fizikai megjelenése) történő adatkinyeréshez szükséges.

Adatszerkezet Dokumentáció:

Az Adatszerkezetet leíró fizikai rendszerterv, amely az adatbázis táblák, mezők és azok relációinak definiálását és rövid leírását tartalmazza, de azt nem, hogy milyen algoritmusok használják fel az adatbázisban tárolt adatokat. A dokumentáció tartalma az alábbi:

Átállás:

• A Szoftver egy adott verziójára érvényes,

• Felsorolja az Adatszerkezetet alkotó adatbázis táblákat (név, néhány szavas leírás),

• Minden táblához felsorolja az alkotó mezőket (név, típus, néhány szavas leírás),

• Minden táblához felsorolja az indexek definícióit (név, alkotó mezők és ezek sorrendje, irányultsága),

• Minden táblához felsorolja a más táblákkal való relációkat (tábla név, reláció fajtája, reláció meghatározása),

• A leírás magyar és/vagy angol nyelvű.

Az Átállás a Szoftver használatáról a Módosított Szoftver használatára történő áttérést jelenti, ami szükség esetén a Szoftver adatainak rendezésével, módosításával, konverziójával, egyeztetésével járhat együtt, de legegyszerűbb esetben az Átállás mindössze a Szoftver futtatható kódjainak a cseréjét jelenti a Módosított Szoftver futtatható kódjaira. A sikeres Átállást követően Megrendelő az Üzemi Használatot megkezdheti.

Átállási Forgatókönyv:

Az Átállási Forgatókönyv rögzíti az Átállás során végrehajtandó munkafolyamat lépéseit.

DCL/BPL Forráskód:

A Szoftver működésének vezérléséhez, befolyásolásához szükséges paraméter adatokat a DCL/BPL Programozási Nyelv használatával leíró szabványos ASCII szövegfájlok együttese.

DCL/BPL Programozási Nyelv:

A DCL/BPL a Szoftver működésének vezérléséhez, befolyásolásához szükséges paraméter adatok leírására használt, Vállalkozó által kifejlesztett, Vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képező speciális programnyelv.

Elfogadási Nyilatkozat:

Megrendelő által kiállított – a Megrendelő Minőségbiztosítója által megfelelőségi záradékkal ellátott – írásos nyilatkozat, amely elismeri és igazolja a Fejlesztés Vállalkozói teljesítésének egy részét vagy egészét. Az Elfogadási Nyilatkozat képezi a Fejlesztésre vonatkozó Vállalkozói számlázás jogalapját. Az Elfogadási Nyilatkozat egyértelműen meghatározza a Vállalkozó által Megrendelő felé kiszámlázható fejlesztési díj összegét.

Fejlesztés:

Fejlesztési Díj

Olyan fejlesztés, amely a Szoftver egy vagy több funkciójának, szolgáltatásának, működésének a Funkcionális Specifikációban meghatározottaknak megfelelő megváltoztatására, bővítésére irányul.

A jelen Megállapodás „VII. fejezetének 1. pontjában meghatározott fejlesztési díj.

Felhasználói Kézikönyv:

A Szoftver üzemi körülmények közötti működését és rendeltetésszerű használatát részletesen leíró dokumentum, amely a végfelhasználók számára készül.

Forráskód:

A Szoftver, mint futtatható változat előállításához szükséges összes PROGRESS Forráskód, valamint a paraméter adatok előállításához szükséges DCL/BPL Forráskód és az ezeket leíró összes dokumentáció.

Fővállalkozói Szerződés:

Az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a Vállalkozó között, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2001. május 25-én, a DK Rt. integrált informatikai rendszerének megvalósítására, projektkövetésre, karbantartásra létrejött vállalkozási szerződés, az összes módosításával és kiegészítésével együtt, ideértve az OM, a Vállalkozó, a Megrendelő között 2003. május 5-én létrejött, majd 2003. augusztus 27-én módosított, ún. 3 oldalú megállapodás („Megállapodás vagyonkezelői jog átruházásáról, valamint alkalmazói szoftver Diákhitel Központ Részvénytársaság általi kizárólagos felhasználói jogának megszerzéséről, továbbá az Oktatási Minisztérium és Online Rt között fennálló Fővállalkozói szerződés megrendelői oldalán történő alanyváltozásról”) kapcsolódó rendelkezéseit is.

Funkcionális Specifikáció:

Vállalkozó által készített specifikációs dokumentum, amely módosításokat tartalmaz a Követelmény Specifikációhoz képest, a Vállalkozó által továbbfejlesztett Szoftverrel szemben támasztott követelmények (elvárt Szoftver működés) tekintetében. Amennyiben a Funkcionális Specifikáció ellentmondásba kerül a Követelmény Specifikációval, akkor ezt a tényt a Funkcionális Specifikációban meg kell jelölni, és a Megrendelővel haladéktalanul egyeztetéseket kell kezdenie a Vállalkozónak az ellentmondás feloldása érdekében. Megjelölt ellentmondás esetén a Megrendelő által elfogadott Funkcionális Specifikáció felülbírálja a Követelmény Specifikációt. Amennyiben a Követelmény Specifikációban meghatározott megrendelői elvárást a Funkcionális Specifikáció nem részletezi kellő mélységben, és ezt a Megrendelő kifejezetten elfogadja, az nem jelent ellentmondást a Funkcionális Specifikáció és a Követelmény Specifikáció között.

Hiba:

Hibának minősül a Szoftver olyan működése, amely:

• eltérést mutat a SPEC-től:

− egy művelet / funkció hiányzik

− vagy működése eltér a SPEC-ben leírtaktól

− vagy működése során egy, a SPEC-ben előírt aritmetikai vagy logikai művelet nem az általános aritmetikai vagy logikai elveknek megfelelő eredményre jut

• vagy egy művelet / funkció végrehajtása nem lehetséges:

− programozói (és nem kezelői) hiba miatt kiíródó BOSS hibaüzenet, PROGRESS hibaüzenet vagy egyéb hibaüzenet miatt,

− vagy a működés minden hibaüzenet nélkül megáll (végtelen ciklus),

− vagy egy vagy több lényeges lépést kihagyva a következő vagy egészen más lépéssel folytatódik,

− vagy megszakad az operációs rendszerhez, vagy a BOSS bejelentkezési képernyőre történő kiugrással,

Xxxxxxxxx nem Hibának minősül az alábbi (a felsorolás nem kizáró, egy itt nem szereplő jelenség még minősülhet nem Hibának):

• hiányzik egy / több olyan művelet / funkció vagy annak egy része, amelynek létezését a SPEC nem írja elő,

Hiba Kategória:

A Szoftverben felmerülő Hiba súlyosság szerint történő besorolása. A Hibákat az alábbi Hiba Kategóriák valamelyikébe kell besorolni:

• Súlyos Hiba (H1 Hiba): az olyan Hiba, amely az üzem szokásos napi működését megakadályozza, és nincs a művelet Megrendelő által történő kiváltására, helyettesítésére olyan lehetőség, mely (a futási idők esetleges megnövekedését és a kiváltásra, helyettesítésre fordított emberi pluszmunka együttes időigényét számolva) a napi tevékenység szokásos időtartamát legfeljebb 3 órával növeli meg és amivel ugyanaz az eredmény érhető el, mint a helyes működés esetén.

• Közepes Hiba (H2 Hiba): az olyan Hiba, amely az üzem szokásos napi működését megakadályozná, de a művelet Megrendelő által történő kiváltására, helyettesítésére létezik olyan lehetőség, mely (a futási idők esetleges megnövekedését és a kiváltásra, helyettesítésre fordított emberi pluszmunka együttes időigényét számolva) a napi tevékenység szokásos időtartamát legfeljebb 3 órával növeli meg és amivel ugyanaz az eredmény érhető el, mint a helyes működés esetén..

• Xxxxx Xxxx (H3 Hiba): Minden más Hiba.

Követelmény Specifikáció:

A Megrendelő által készített, a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott, átfogó követelményeket tartalmazó a közbeszerzési dokumentáció részét képező, a Vállalkozó által továbbfejlesztendő Szoftverrel szemben támasztott, Megrendelő által meghatározott üzleti követelmények (elvárt Szoftver működés).

Megrendelő Minőségbiztosítója:

A Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik személy, aki a Fejlesztés teljes folyamata alatt jogosult ellenőrizni a Vállalkozó tevékenységét, rész- és végteljesítését. Tevékenysége során köteles a Megrendelő felé jelezni a Fejlesztéssel kapcsolatos minden észrevételét, így különösen a Funkcionális Specifikáció és a Követelmény Specifikáció ellentmondásaival, a Fejlesztés Követelmény Specifikációnak való megfelelésével és a Teszt Forgatókönyvvel kapcsolatos véleményét. Ezen véleményeit a Vállalkozó és a Megrendelő részére a Fejlesztés Menedzsmentnapló elnevezésű elektronikus naplóban köteles feljegyezni. A Megrendelő Ellenőre köteles megfelelőségi záradékkal ellátni az Elfogadási Nyilatkozatot.

Megrendelői Teszt:

Az a folyamat, melynek során Megrendelő meggyőződik arról, hogy a Vállalkozó által átadott, Megrendelő által tesztre átvett Módosított Szoftver rendszer a SPEC-ben előírt új vagy módosított Szoftver szolgáltatásokat hiánytalanul és hibamentesen biztosítja-e, a feltételezett üzemi körülmények között előforduló bármilyen adatok vagy körülmények esetében is, vagyis a Módosított Szoftver nem tartalmaz-e Hibákat.

Módosított Szoftver:

A Fejlesztés megvalósítása következtében előálló új vagy módosított szolgáltatásokat, funkciókat tartalmazó újabb változata a Szoftvernek.

Módosított Szoftver Menüstruktúra:

A Módosított Szoftver kezelői felületének menüstruktúráját leíró dokumentum. Tartalmazza a menüpontok neveit (hierarchikus felsorolásban), illetve a végrehajtásukhoz szükséges ügyintézői jogosultságokat.

Oktatás:

Az a folyamat, melynek során Vállalkozó szakemberei átadják a Szoftver használatára, üzemeltetésére és üzemi paraméterezésére, valamint minden további kiegészítő szoftver eszköz szolgáltatásaira és üzemeltetésére vonatkozó ismereteiket a Megrendelő kijelölt szakembereinek.

PROGRESS Forráskód:

A Szoftver mint futtatható változat előállításához szükséges összes PROGRESS 4GL programnyelven megírt programszöveg.

SPEC:

Szoftver:

A Követelmény Specifikáció és a Funkcionális Specifikáció együttesen jelentik a SPEC-et, mint a Szoftveren a jelen Fejlesztés keretében végrehajtandó fejlesztési / módosítási munkák várt eredményét egyértelműen leíró dokumentumot.

A Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képező általános integrált informatikai szoftverrendszer futtatható változata (BOSS) és az általa kezelt, adatbázisban tárolt paraméter adatok együttese.

Teszt Forgatókönyv:

Vállalkozó által készített dokumentum, amely a Megrendelői Teszt során Megrendelő által végrehajtandó tesztelési lépések felsorolását tartalmazza, minden tesztelési lépésnél meghatározva azokat a SPEC-cel összhangban lévő feltételeket, amelyek teljesülése esetén az adott tesztelési lépés sikeresnek nyilvánítható.

Üzemi Használat:

Az Átállást követően a Megrendelő a Módosított Szoftver rendszert az eredeti célkitűzéseknek megfelelően, a kapcsolódó rendszerekkel együttműködve, a valóságos üzleti események adminisztrálására-kiszolgálására használja, a rendszerre bízva az üzleti-gazdasági tevékenységek nyilvántartását.

Üzemeltetési Kézikönyv:

A Szoftverrel kapcsolatosan az Átállást megelőzően és üzemi körülmények között elvégzendő üzemeltetési utasításokat tartalmazó dokumentum, amely a Szoftver működését és rendeltetésszerű használatát mutatja be rendszert üzemeltető számítástechnikai szakemberek számára.

III.A Szerződés tárgya

Jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Szoftverrel kapcsolatos Fejlesztést, melynek tárgya:

A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására a Követelmény Specifikációban részletesen meghatározott tartalommal.

BOSS követelmények folyamatonként

• Hiteligénylési folyamtat módosítása

• Diákhitel Direkt fiókkal történő kapcsolódás átalakítása

• TO egyeztetés módosítása (hallgatói adategyeztető köteg bővítése, szakadat egyeztetés, képzések önköltségének nyilvántartása,)

• Félévzárás kiegészítése

• Folyósítási funkció átalakítása

• Jogosultsági idő számítás módosítása

• Adatmódosítás funkció bővítése

• Számlavezetés kialakítás az új termékre

• Törlesztéskezelés felkészítése az DH2-re érkező befizetések kezelésére

• Egyenlegértesítő módosítása

• Behajtás, felmondás folyamatokat támogató funkciók DH2-re szabása

• Főkönyvi könyvelés kialakítása

• Általános kamattámogatás kialakítása

• CKT/TKSZ módosítása

• Iktatás átalakítása

• Interfészek kialakítása, módosítása

IV. A Fejlesztés ütemezése, a teljesítési határidők

1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Fejlesztést a IV. 2. pontban meghatározott munkafázisok és ütemezés szerint teljesíti.

2. A Fejlesztési folyamat munkafázisai és az egyes munkafázisok lebonyolítására meghatározott időtartam, illetve teljesítési határidők az alábbiak:

	Munkafázis	Teljesítési határidő
1.	Funkcionális Specifikáció elkészítése	2012. május 15.
2.	A dokumentáció teljes körű átadása	2012. június 15.
3.	Oktatás	2012. június 15.
4.	Megrendelői Tesztelésre átadás	2012. június 15.
5.	Éles üzem	2012. augusztus 15.
6.	Stabilizációs időszak lezárása	éles üzem teljes körű átvételét követő 60 nap

Minden egyes munkafázis az előző munkafázis teljesítésének igazolását követő napon kezdődik, kivéve a Funkcionális Specifikáció munkafázisát, melyet jelen szerződés aláírásnak napját követő napon kell megkezdenie Vállalkozónak. A stabilizációs időszak lezárásának időpontja az éles üzem munkafázis befejeződésétől függ.

Abban az esetben, ha a Vállalkozó egy munkafázist a megszabott teljesítési határidő előtt fejez be (előteljesítés), akkor az azt követő (az attól függő kezdési időpontú) munkafázisok értelemszerűen időben előbb kezdődnek.

3. Felek kifejezésre juttatják azon szándékukat, hogy a fenti ütemtervben meghatározott határidők ésszerű rövidítésére törekednek.

V. Vállalkozó és Megrendelő kötelezettségei

1. A programozás elvégzése: Tesztelésre átadást megelőzően Vállalkozó elvégzi a programozást, azaz végrehajtja azt a folyamatot, melynek során a SPEC-ben előírt szoftver szolgáltatások biztosítása céljából a Szoftver alapját képező BOSS rendszert paraméterezi, adaptálja, szükség szerint továbbfejleszti, új funkciókkal bővíti, elvégzi a szükséges PROGRESS programozást és DCL/BPL programozást, és melynek eredményeként létrejön a Módosított Szoftver rendszer. A Vállalkozó köteles az elfogadott SPEC-ben foglalt követelményeknek megfelelő Módosított Szoftvert telepíteni Megrendelő budapesti helyszínű teszt rendszerében.

2. Megrendelői teszt végrehajtása: a Megrendelő a telepítést követően végrehajtja a Megrendelői Tesztet és próbaüzemet Vállalkozó támogatásával.

Vállalkozó köteles a Megrendelői Teszt során Megrendelő által jelzett Hibákat kijavítani. Vállalkozó a Xxxxx javítását a Hibáktól mentes újabb Módosított Szoftver verzió Telepítésének végrehajtásával végzi. Ezen Telepítés legkésőbbi időpontja a Hiba Kategóriától függően:

• Súlyos Hiba esetén a hiba bejelentésétől számított 2. munkanap,

• Közepes Hiba esetén a hiba bejelentésétől számított,5. munkanap.

• Enyhe Hiba esetén a hiba bejelentésétől számított 10. munkanap.

Ezeket a hibajavításra vonatkozó határidőket az Átállás és az Üzemi használat során is alkalmazni kell.

Ha Vállalkozó a Megrendelő által jelzett jelenség Hibaként értelmezésével, vagy a Megrendelő által megjelölt Xxxx Kategóriájával nem ért egyet, akkor azt köteles a Menedzsmentnaplóban írásban közölni Megrendelővel, indokolva a véleménykülönbséget, megjelölve az esetleges kikerülő eljárást. Ezt követően a Megrendelő a Megrendelő Minőségbiztosítója és a Vállalkozó közösen egyeztetnek a Hiba Kategóriával kapcsolatban, és megállapítják a hiba kategóriáját.

3. Oktatás, teljes körű dokumentáció átadása: Vállalkozó az Oktatást és a teljes körű dokumentáció átadását a Megrendelő részére az ütemezésben meghatározott Megrendelői Teszt kezdő napjáig elvégzi. Az ebben a pontban meghatározott szolgáltatások Vállalkozó általi teljesítése az Elfogadási Nyilatkozat Megrendelő általi kiállításának feltétele.

4. Az elfogadási eljárás lefolytatása: Megrendelő köteles a Megrendelői Teszt eredményes végrehajtását követő 3 napon belül lefolytatni az elfogadási eljárást és a Módosított Szoftver üzemi használatra történő elfogadásáról vagy kifogásolásáról írásban nyilatkozni. A hibamentesség elbírálásának alapja a SPEC.

Megrendelő az elfogadási eljárás során a Megrendelő Minőségbiztosítójának előzetes véleménye alapján a Menedzsmentnaplóban rögzíti a Módosított Szoftverre vonatkozóan általa ismert Hibákat (továbbiakban ebben a fejezetben: Nevezett Hibák). Nem számít jelen szerződés vonatkozásában Nevezett Xxxxxxx az olyan Hiba, amely a Szoftver korábbi verziójában már fennállt, vagyis nem a Módosított Szoftverben merült fel először.

Ha nincsen Nevezett Hiba, akkor Megrendelő köteles kiállítani az Elfogadási Nyilatkozatot.

Vállalkozó köteles a Nevezett Hibákat kijavítani az V.2. pontjában leírt legkésőbbi határidők szerint, majd a Módosított Szoftver így létrejött javított változatára végrehajtani a Telepítést.

5. Megrendelői teszt végrehajtása a javított módosított szoftverre: Megrendelő az V..2. pontban meghatározott határidő elteltét követő 2 héten belül köteles végrehajtani a javított Módosított Szoftverre vonatkozóan a Megrendelői Tesztet, melynek utolsó napjáig Megrendelő köteles a Módosított Szoftver üzemi használatra történő elfogadásáról vagy kifogásolásáról a Menedzsmentnaplóban írásban nyilatkozni. A hibamentesség elbírálásának alapja a SPEC. Ezen elfogadási eljárás során a Nevezett Hibák köre is bővülhet.

6. Végső Elfogadási Nyilatkozat kiállítása: Ha a javított Módosított Szoftver mentes a Nevezett Hibáktól, akkor Megrendelő köteles elfogadási nyilatkozatot (a továbbiakban: Végső Elfogadási Nyilatkozat) kiállítani, amelyben elismeri és igazolja a Módosított Szoftver Nevezett Hibáinak kijavítását és az ily módon javított Módosított Szoftver Üzemi használatra való alkalmasságát.

7. Az átállás végrehajtása: Felek a Módosított Szoftver üzemi használatra történő elfogadását követően végrehajtják az Átállást. A sikeres Átállást követően a Szoftver szerepét a Módosított Szoftver veszi át, ettől a pillanattól szerződő Xxxxx a Módosított Szoftvert tekintik a Szoftvernek, a Módosított Szoftver elnevezés érvénye megszűnik.

8. A felek az V.7. pontban foglaltakra tekintettel rögzítik, hogy az alap, a Fővállalkozói Szerződésben meghatározott szoftverkövetési és karbantartási szolgáltatások változatlan feltételekkel vonatkoznak a Szoftver helyében lépő Xxxxxxxxx szoftverre a Stabilizációs Időszak lezárásától kezdődően. A Vállalkozónak a Szoftver korábbi változatainak Megrendelő általi további használatából fakadóan semmiféle kártérítési és egyéb kötelezettsége nincs.

9. Dokumentáció készítése: A Fejlesztésre vonatkozóan Vállalkozó köteles dokumentációt készíteni, amelyet teljes körűen legkésőbb a Megrendelői teszt első napjáig kell elektronikus formában átadnia Megrendelő részére. A Dokumentációnak a következő részeket kell tartalmaznia:

• Felhasználói Kézikönyv

• Üzemeltetési Kézikönyv

• Részletes teszt Forgatókönyv, amely tartalmazza az egyes folyamatok lefutási eseteire a szerződések fő- és alstátuszaival megjelölt teszteseteket és azok elvárt helyes működésének leírását.

• Átállási Forgatókönyv

• Módosított Szoftver Menüstruktúra

A Vállalkozónak a dokumentáció elkészítése során az alábbi követelményeket kell teljesítenie

• Formailag egységes szerkezetű dokumentáció kerüljön átadása, az önmagukban is értelmezhető részek önálló dokumentumban (fájlban) is kerüljenek átadásra.

• Az előző dokumentációhoz képesti változások során keletkező módosításokkal bővítetten, megfelelő helyre beillesztetten kerüljön átadásra a dokumentáció részét képező Felhasználói Kézikönyv.

• A dokumentációnak az előző dokumentációhoz képesti új részei külön dokumentumként (fájlként) is kerüljenek átadásra. A dokumentáció az azt alkotó valamennyi dokumentum legfrissebb (a Módosított Szoftverhez igazított) változatát kell, hogy tartalmazza.

• A Módosított Szoftver Menüstruktúra dokumentumban kerüljenek kiemelésre a Módosított Szoftverben újonnan bevezetett menüpontok. Amennyiben egy korábbi menüpont helye megváltozott, akkor külön kerüljön megjelölésre, hogy miről-mire változott.

• A rendszerben lévő státuszokról egy aktuális külön dokumentációt kell készíteni. A dokumentumban rögzíteni kell, hogy a státuszok milyen esemény a hatására, milyen értékről milyen érékre változnak, melyek az üzemszerű státuszátmenetek; az egyes státuszok beállításához milyen folyamatok, formalevelek tartoznak, és a szerződés állapotában milyen változás következik be.

10. Stabilizációs időszak: A sikeres Átállást követően a Felek stabilizációs időszaki üzemeltetést végeznek (Stabilizációs időszak). A Stabilizációs időszak időtartama az Éles üzembe helyezés időpontjától kezdődő 60 naptári nap, amely alatt Súlyos hiba nem

merülhet fel, Közepes hibából pedig legfeljebb 1 db, Enyhe hibából legfeljebb 10 db következhet be a Szoftverre vonatkozóan. Ha a Stabilizációs időszakban ennél több hibát ismer fel a Megrendelő a Szoftverben, akkor a hibák kijavítását követően a Stabilizációs időszak újrakezdődik.

11. Ha a Stabilizációs időszakban nem merül fel több hiba a 11. pontban meghatározottaknál, a Felek a Stabilizációs időszakot lezárják.

12. Amennyiben a Stabilizációs időszak eredményesen zárult, a Megrendelő kiadja a Vállalkozónak a Megrendelő Minőségbiztosítója által záradékolt Stabilizációs időszak Elfogadási Nyilatkozatot, mely alapján a Vállalkozó jogosult a végszámla kiállítására.

VI. Jótállás

1. Vállalkozó jótáll a Módosított Szoftver előírásszerű, Xxxxxxx mentes működéséért a jótállási időszakban, vagyis a Stabilizációs időszak utolsó napjától számított 24 hónapig. A Vállalkozó a jótállási idő alatt jótáll azért, hogy a Szoftver megfelel a SPEC-nek. A jótállás körébe tartozó hibaelhárítást Vállalkozó a jelen SzerződésV.2. pontjában foglalt határidőkre köteles elvégezni.

2. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése során Vállalkozó a szakterületen jártas, megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkező szakcégektől elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A szoftverfejlesztési, tesztelési és üzemeltetési technológia sajátosságaira tekintettel Vállalkozó és szavatolja

• a Szoftver hibamentességét és működésének szünetmentességét,

• továbbá azt, hogy a Szoftver megfelelő működőképességét veszélyeztető hibák nem lépnek fel az üzemi használat során.

3. Megrendelő jótállási jogai tekintetében a Ptk. szavatosságra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

• a Szoftverek vonatkozásában Megrendelőt a szavatossági jogok a kicserélési jog kivételével illetik meg,

• Megrendelőt a kicserélési jog az Alapszoftverek hordozói tekintetében a hiba jelzésétől számított 30 napon belül illeti meg,

• a Szoftver esetleges hibáinak kijavítását sem Megrendelő, sem harmadik személy nem végezheti Vállalkozó előzetes írásos engedélye nélkül.

4. Nem terjed ki a Vállalkozó jótállása a Szoftverre vonatkozóan bejelentett olyan hibajavítási igényre, amely a SPEC-ben nem meghatározott vagy attól eltérő követelményekre vonatkozik.

5. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége szünetel a Szoftverre arra az időszakra, ameddig az alábbiakban felsorolt módosításokat megelőző Szoftver állapotot visszaállítják (a jótállási időtartamba ez az időszak is beleszámítandó), ha a Megrendelő vagy harmadik személy – Vállalkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül,

• a Szoftvert vagy annak Működési Környezetét módosítja;

• Forráskódot módosítja; vagy

• az Adatszerkezetet módosítja; vagy

• a Memorizációs Utasítás szerinti adatszerkezetet módosítja; vagy

• a BOSS Adatbázisok tartalmát nem a Szoftver használatával módosítja.

Vállalkozó műszakilag alátámasztott alapos ok hiányában nem tagadhatja meg a hozzájárulást a Szoftver Működési Környezetének módosításához.

6. A jótállási idő alatt bekövetkezett, a Szoftver meghibásodásából eredő működésképtelenség időtartamával a jótállási idő meghosszabbodik.

7. Vállalkozó jótállási kötelezettségein túlmenően a Ptk. és a hatályos jogszabályok szavatossági szabályait is alkalmazni kell. A szavatossági szabályok alkalmazásánál is figyelembe kell venni a jelen fejezetben a jótállásra vonatkozóan meghatározott korlátozásokat és eltérő rendelkezéseket.

VII. Vállalkozó díjazása

1. A jelen Szerződésben meghatározott Fejlesztés végrehajtása ellenértékeként Megrendelő fejlesztési díjat fizet Vállalkozó számára. A fejlesztési díj összege összesen:

………………,- Ft, azaz forint,

mely összeg az ÁFA-t nem tartalmazza.

2. A Megrendelő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. A Vállalkozó a VII. 3. pontban foglaltak szerint 3 részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.

A Megrendelő a Szerződésben, illetve a Követelmény Specifikációban, a részfeladatokban rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt, a Megrendelő Minőségbiztosítója által záradékolt Elfogadási Nyilatkozat alapján benyújtott számlát fogadja be.

A díj megfizetése a IV.2. pontban meghatározott részhatáridők/részfeladatok igazolt teljesítését követően a számla benyújtásától számított 30 napon belül történik, banki átutalással, a Kbt. 130. § (1)-(6) bekezdésében részletesen meghatározottak szerint.

3. A részszámlák, illetve a végszámla összege Szerződés IV. 2. pontjában meghatározott egyes munkafázisok teljesítése alapján az alábbiak szerint oszlik meg:

	Munkafázis	Fejlesztési Díj részösszege
1.	Funkcionális Specifikáció elkészítése	5%
2.	Megrendelői Tesztelésre átadás, Oktatás, Dokumentáció átadása	20%
3.	Éles üzem	55%
4.	Stabilizációs időszak lezárása	20%

4. Az Elfogadási Nyilatkozat kiállítására a Megrendelő részéről a vezérigazgató jogosult. A felek rögzítik, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló

2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Vállalkozó, mind az esetleges alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

6. A Vállalkozó továbbá arra is kötelezettséget vállal, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7. Megrendelő a Vállalkozó számára a jelen Szerződés szabályai szerint teljesített kifizetéseit banki átutalással, Vállalkozónak a […]-nál vezetett […] számú bankszámlájára javára teljesíti.

VIII. Kötbér

1. A Vállalkozó a neki felróható okból bekövetkező a részteljesítési határidők, továbbá a végteljesítési határidő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért, a neki felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó felróható magatartása miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek

2. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel. A Megrendelő érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát, és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

3. A Vállalkozónak felróhatóan késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni.

4. A kötbér esedékessé válik:

• késedelem esetén, amikor a késedelem megszűnik, a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,

• meghiúsulás esetén: attól az időponttól kezdődően, amikor a Megrendelő erről tudomást szerez.

5. A kötbér mértéke: késedelmi kötbér esetében IV.2. pont szerinti munkafázis nettó fejlesztési díjának 0, 5 % -a/nap, legfeljebb 60 napi tétel; meghiúsulási kötbér esetében a nettó fejlesztési díjának 30%-a.

6. A kötbéren felül Megrendelő követelheti a nem vagy nem szerződésszerű teljesítésből eredő kárának megtérítését. A felek megállapodnak, hogy a póthatáridő megállapított időtartamra a Megrendelő csak akkor számít föl kötbért, ha a póthatáridő eredménytelenül telik el.

7. A jelen szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő a számlából azt levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni.

8. Ha a Vállalkozó a Megrendelő megfelelő határidőt tartalmazó felszólítására sem vállal póthatáridőt, vagy a póthatáridő eredménytelenül telt el, a Megrendelő – érdekmúlás bizonyítása nélkül – a szerződéstől elállhat, és kötbérigényét érvényesítheti.

9. Ha a jelen szerződésben megfogalmazott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, ami a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a szerződéstől elállhat, kötbér és kártérítési igénye mellett.

IX. Adatszerkezet

1. Jelen Szerződés feltételei és korlátozásai szerint Vállalkozó megadja Megrendelő számára a Módosított szoftverre vonatkozó, át nem ruházható használati jogot, Ezen jog nem vonatkozik a Módosított szoftver módosítására, bővítésére vagy egyéb megváltoztatására. Vállalkozó ezen hozzáférési jogosultságot kizárólag Megrendelő számára adja meg, kizárva harmadik fél hozzáférését.

2. A Módosított Szoftverre vonatkozóan az Adatszerkezet Dokumentációt Vállalkozó a jelen Megállapodás IV. 2. pontjában, a Fejlesztésre meghatározott „Megrendelői tesztelésre átadás” –ra megállapított teljesítési határidőre átadja Megrendelőnek.

3. Az Adatszerkezet a Vállalkozó üzleti titkát képviseli és testesíti meg. Megrendelő ezért kötelezi magát arra, hogy csak olyan személyek számára teszi lehetővé az Adatszerkezethez történő hozzáférést, akik a Megrendelő alkalmazásában állnak.

4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden verzióváltás esetében és olyan release váltáskor, amely Adatszerkezet módosítást tartalmaz, a telepítéssel egyidejűleg átadja Megrendelő részére az aktualizált Adatszerkezet dokumentációt. Ez a kötelezettség kizárólag a Felek között, követésre és karbantartásra vonatkozó szerződés érvényessége alatt (jelenleg a Fővállalkozói Szerződés szerint) terheli a Vállalkozót.

X.A szerződés felmondása, módosítása

1. Jelen szerződést a felek határozott időre, […]-ig kötik. Egyik fél sem jogosult a szerződés rendes felmondására.

2. A Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali hatályú írásban történő felmondására a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

• a Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt a fizetendő kötbér eléri maximumot, vagy

• a Vállalkozó ok nélkül megtagadja a szerződés teljesítését, vagy

• a Vállalkozó fizetésképtelenné válik vagy csődbe megy és/vagy a Megrendelő írásos engedélye nélkül átruházza a jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit, vagy

• a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését jogsértő módon megszakította,

• a Vállalkozó igazoltan nem megfelelő szakmai munkát végez.

3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek; továbbá ha a Vállalkozóü közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

4. Amennyiben a Megrendelő jogszerűen gyakorolja rendkívüli felmondási jogát, a Vállalkozó a díj időarányos részére jogosult a felmondás napjáig, azzal, hogy a Megrendelő az időarányos díjba a kötbért és a kártérítést beszámíthatja.

5. Jelen szerződést felek kizárólag a Kbt. 132.§- ában foglaltaknak megfelelő esetben módosíthatják, írásban, közös megegyezéssel.

XI. A teljesítéssel összefüggésben keletkezett szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

1. A Megrendelő a jelen Szerződésben meghatározott fejlesztéseket saját szervezetében szabadon – területi, időbeli és felhasználói szám korlátozás nélkül - felhasználhatja, azzal szabadon rendelkezhet, és ezt a jogát a Vállalkozó semmilyen joga nem akadályozza. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó kizárólag szerzői jogi védelem alatt álló termékeket alkalmaz. A jelen szerződés teljesítéseként átadott termékek, eredmények és szolgáltatások tekintetében a Vállalkozó a művek felhasználási jogát értékesíti e szerződés keretében.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fejlesztéseket nem jogosult harmadik fél részére átadni, értékesíteni, bérbe adni.

XII. Kapcsolattartás módja

1. A jelen Szerződéssel kapcsolatban tett bármely értesítést az elektronikus Menedzsmentnaplóba bejegyzetten, vagy személyes átadással vagy írásban (ajánlott levél útján) kell megküldeni. Az olyan értesítéseket, amelyek kézhezvétele a jelen Megállapodás szerinti felmondás vagy elállás, díjcsökkentés, vagy kötbérkövetelés alapját képezheti, személyes átadással vagy tértivevényes ajánlott levélként kell megküldeni.

2. A személyes átadás csak akkor érvényes, ha azt az értesítés átvételére feljogosított személy személyesen átveszi és az átvételt átadás-átvételi jegyzőkönyvön aláírásával igazolja. A személyes átadással átadott értesítések átvételére az alábbi személyek jogosultak:

• Megrendelő részéről:

………………………..,

…………………….,

………………………,

• Vállalkozó részéről:

Az írásos értesítéseket a következő címekre kell küldeni:

• Megrendelő:

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Rt.

………………………………. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 9-11.

• Vállalkozó:

Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Rt. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 3.

3. Írásban bármelyik fél saját alkalmazottai közül új személyt jelölhet meg saját képviselőjeként vagy azon személyként, akihez az írásos értesítéseket küldeni kell.

Az értesítések hivatalos átvételének időpontját az alábbiak szerint kell meghatározni:

• Ha az értesítés az elektronikus Menedzsmentnaplóba került bejegyzésre, akkor az elektronikus megtekintés napja.

• Ha az értesítés tértivevényes ajánlott levélben lett elküldve, akkor a küldemény tértivevényén szereplő átvételi dátum.

• Ha az értesítés személyes átadással lett átadva, akkor az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő átvételi dátum.

• Ha az értesítés tértivevényes ajánlott levélben lett elküldve, de a tértivevény alapján nem állapítható meg az átvétel időpontja, akkor a postára adástól számított 8. munkanap.

XII. Vegyes rendelkezések

1. A Vállalkozó a Megrendelőtől kapott adatokat és információkat kizárólag a Szerződés tárgykörébe tartozó feladatok elvégzéséhez használja fel és azokat szigorúan bizalmasan kezeli. Megbízott a rendelkezésére bocsátott adatokat és információkat más célra nem használja fel, nem publikálja, harmadik fél számára, csak Megbízó írásbeli felhatalmazásával szolgáltathatja ki, azok biztonságos felügyeletét biztosítani köteles. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére átadott valamennyi adat üzleti titoknak minősül és ennek megfelelő törvényi védelem alatt áll. Jelen pontban megfogalmazott titoktartási kötelezettségek Feleket időbeli korlátozás nélkül terhelik. Az előző bekezdésben írtak nem vonatkoznak az olyan információkra, amelyek nyilvánosak. A

titoktartási kötelezettség megszegésével a Megrendelőnek okozott károkért a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint felel.

3. Bármely a Szerződéssel, illetőleg annak teljesítésével összefüggésben felmerülő jogvita esetén a Felek megkísérlik a vitát tárgyalások útján rendezni.

4. A jelen Szerződéshez csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

5. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó megerősíti, hogy a jelen Szerződést minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találta.

6. Jelen szerződés nyolc (8) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből három példány a Vállalkozóé, öt példány a Megrendelőé.

7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

Kelt: Budapest, 2012. […]

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás

2. sz. melléklet: Ajánlatételi dokumentáció

3. sz. melléklet: Vállalkozó végleges ajánlata

4. sz. melléklet: Fővállalkozói szerződés