ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

A

XXXXX XXXXXX EGYÉNI VÁLLALKOZÓ MINT AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A

„GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ CSARNOK KIVITELEZÉSE" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Közbeszerzés típusa: Építési beruházás

A Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

I. FEJEZET AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Ajánlatkérő: Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó Cím: 2700 Cegléd, Xxxxxxxxx xxxx 00. Telefonszám: +36-53/311-524

Fax szám: +36-53/500-275

E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

Ajánlatkérő képviseletében eljáró személy: xx. Xxxx Xxxxxxxxx egyéni ügyvéd

2. Eljárás fajtája

A Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás

3. Dokumentumok megküldése

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szervezeteknek, elektronikus úton.

A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek Ajánlatkérő honlapján, a xxx.xxxxxxxxxx.xx oldalon az eljárás megindításával egyidejűleg. A közbeszerzési dokumentumok továbbá a Közbeszerzési Adatbázisba feltöltésre kerülnek az eljárás megindításával egyidejűleg.

4. A szerződés megnevezése, tárgya, mennyisége

Gyártás előkészítő csarnok kivitelezése a műszaki leírásban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

Az építési-kivitelezési munkák építési engedély kötelesek. A jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési terv száma: 64/179-15/2015, ÉTDR azonosító: 201400017103.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdésében foglalt nyertes ajánlattevőn kívül senki sem jogosult az eljárás során nyilvánosságra hozott tervek továbbtervezésére, átdolgozására.

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy 2017. október 25. napján, 09:00-11:00 óra között helyszíni bejárást tart!

5. Az építési-kivitelezési munka leírása

Az építési tervdokumentáción feltüntetett 1500 m2- es, fedett, „G” jelű zárt csarnoképület kivitelezése. A csarnok a kovácsolt termékek gyártásának előkészítését szolgálja. Az épületben üzembehelyezésre kerül majd egy 2017-es gyártású 10 t/14,3 m- es SWF NOVA BSC típusú egyfőtartós híddaru, valamint 50 m épület konzolra telepített

darupálya, valamint 50 m zárt, merevsínes pályamenti áramellátás. A „G” jelű csarnokban a korábban szabad ég alatt történt gyártáselőkészítő folyamatok zajlanak majd, mely során az anyagok mozgatását a csarnok felében végigmenő 10 t teherbírású híddaruval (SWF Nova, alulfutó, függő emelővel) illetve targoncával végzik.

A részletes műszaki paramétereket a műszaki leírás valamint az építési tervdokumentáció tartalmazza.

6. Részekre történő ajánlattétel

Az eljárás egyetlen részből áll. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a jelen eljárásban a részekre történő ajánlattételt kizárja, tekintettel arra, hogy a gyártás előkészítő csarnok kivitelezése egy, központi telephelyen belül történik, mely fizikailag nem bontható meg.

7. Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtésre nem kerül sor.

8. Szerződés időtartama

A szerződés hatályba lépésének napjától legfeljebb 10 hónapon belüli időtartamig, határozott időtartamig tart. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a határidő utolsó napja egyben a hibátlan teljesítésről kiállított, hiánytalan átadás-átvételt lezáró jegyzőkönyv aláírásának napja, vagyis ezen időponton túl a szerződő fél már nem teljesíthet és Ajánlatkérő teljesítési igazolást nem állíthat ki.

9. Teljesítés helye

2700 Cegléd,4. sz. főút 71-es km.. Helyrajzi szám: 0827/104 NUTS-kód: HU120

10.Ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

a.) A szerződés finanszírozása 45% mértékben a Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016 számon, "mikro,- kis - és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén". címmel meghirdetett pályázata alapján, PM_KKV_2016/85. szerződésszámú, a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató és Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint támogatott között létrejött támogatási szerződés (a továbbiakban: "Támogatási szerződés") alapján történik.

b.) A támogatási intenzitás mértéke az elszámolható költség 45%-a. Felek rögzítik, hogy a támogatási intenzitás mértékének esetleges változása esetén a Felek a Kbt. 141. §

(4) bekezdés a) pontja alapján élnek a szerződés módosításának lehetőségével.

c.) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme Magyarország hivatalos fizetőeszköze, azaz a magyar forint.

d.) Fizetési előleg: Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít előlegszámla ellenében. A szerződés későbbi módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. Előleg számla a szerződés hatálybalépésének napján nyújtható be azzal, hogy azt lekésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki Ajánlatkérő.

e.) Fizetési ütemezés: Megrendelő kivitelezési szakaszonként - az előlegszámlán túl - legalább 4 db részszámla - ide értve a végszámlát is - benyújtását teszi lehetővé a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

f.) Tartalékkeret meghatározására nem kerül sor.

g.) A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1)-(3) és(6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§- 32/A.§-ai, valamint a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően történik.

h.) Ajánlatkérő teljesítési és jótállási biztosítékot nem köt ki.

i.) A kifizetéseket érintő és vonatkozó jogszabályok különösen:

- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (Kormányrendelet)

j.) A kifizetések tekintetében hivatkozunk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ára, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek.

11. Változatokra (alternatív) ajánlatokra vonatkozó információk: Ajánlatkérő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el.

12.Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ: vételi jog nincs.

13.A szerződés nem meghosszabbítható.

14.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

15.A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése szerinti projekttársaság létrehozását. Ajánlatkérő a projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé.

16.Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k),

m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában, egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fentiekben meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni.

Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a fentiek szerinti kizáró okok.

Az ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatály alá eső alvállalkozót.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben, vagy akinek alvállalkozójával vagy az alkalmassági igazolásban részt vevő szervezetével szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

17.Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása

Ajánlatkérő a Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdés (a) pontja és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés

c) pontja alapján előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

18.Gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelménynek

Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem határoz meg.

19.Műszaki és szakmai alkalmasság

Az alkalmasság minimumkövetelménye (i)nek meghatározása:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az alábbiaknak megfelel:

M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben építési beruházásra és/vagy építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó szerződésszerűen teljesített (befejezett) referenciával/referenciákkal, amely(ek) értéke legalább elérte a nettó 75 millió forintot. A fenti alkalmassági követelmény több referenciával (legfeljebb 3) teljesíthető.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében: ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1. Az ajánlatkérő elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát is, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 21. § (2) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOT AZ AJÁNLATHOZ NEM, CSAK AZ AJÁNLATKÉRŐ

FELSZÓLÍTÁSÁRA KELL BECSATOLNI (amennyiben a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban kétsége merül fel)!

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az ajánlatkérő

Kbt. 69. § (7) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani a dokumentáció szerinti formában és tartalommal:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 év során befejezett (teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárult) építési beruházásra és/vagy építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó munkáinak ismertetését, az alábbi tartalommal:

• a szerződés tárgyát

• az elvégzett munkák felsorolását; mennyiségét

• a teljesítés idejét (év/hó/nap) (KEZDÉS ÉS BEFEJEZÉS IS) és helyét,

• a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hó/nap).

A bemutatott referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint csak a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy az igazolásnak a fent előírt tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:

• a szerződést kötő másik fél neve, címe,

• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

20. Szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelmény

Az alkalmasság minimumkövetelménye (i)nek meghatározása:

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az alábbiaknak megfelel:

Sz.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén bejegyezték a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt teljesíti.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

SZ1: Ezen alkalmassági követelménynek való megfelelést az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

21.Értékelési szempont

A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az alábbiak szerint:

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a következők szerint értékeli:

Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

Értékelési szempont	Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft.)	70
Jótállás időtartama (24-48 hónap között)	20
Vállalt hibás teljesítési/késedelmi kötbér összege (50 000,- - 200 000,- Ft./nap)	10

1. bírálati szempont: Az ajánlati ár értékelési szempont esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát.

Ezen értékelési szempont esetében a megajánlásokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. évi 147. számában megjelent útmutató 1. számú melléklet 1. ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

A legjobb/Avizsgált * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

A 2. bírálati szempont: a jótállás: Az Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 48 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 48 hónap feletti jótállásvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 48 hónapként értékeli. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.

A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:

A vizsgált/Alegjobb * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

A 3. bírálati szempont: a hibás teljesítési/késedelmi kötbér összege. A kötbér összegét forint/napban, egész számokban kell megadni. Az Ajánlattevő min. 50 000,- forint/nap és max. 200 000,- forint/nap hibás teljesítési/késedelmi kötbérre tehet ajánlatot. Az 50 000,- forint/nap kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 200 000,- forint/nap feletti kötbérfizetési kötelezettség vállalását tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 200 000,- forint/nap összegben értékeli.

A legmagasabb mértékű kötbér/nap összeget tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:

A vizsgált/Alegjobb * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

22.A szerződés a Kbt. 33. § (1)-(2) bekezdése szerint nem fenntartott.

23.Adott szerződésre vonatkozó korábbi közzétételre nem került sor.

24.Ajánlattételi határidő: 2017. november 14. napján 10.00 óra

00.Xx ajánlatok benyújtásának címe: 2700 Cegléd, 4. sz. főút, 71-es kilométer, hrsz: 0827/104. alatt található Kovácsüzem irodaépülete.

00.Xx(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok benyújthatók: magyar. Ajánlatok más nyelven nem nyújthatóak be.

00.Xx ajánlat felbontásának időpontja és helye Határidő: 2017. november 14. napján 10.00 óra

Hely: 2700 Cegléd, 4. sz. főút, 71-es kilométer, hrsz: 0827/104. alatt található Kovácsüzem irodaépülete.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1)-

(4) és (6) bekezdése alapján történik.

28.Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

29.Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.

30.Egyéb különleges feltételek: nincs

31.A közbeszerzési eljárás nem ismétlődő jellegű.

32.Alvállalkozók igénybe vétele

A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő jelölje meg

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

33.Hiánypótlás elrendelése az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetén

Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: ajánlatkérő nem él a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakkal, tehát új gazdasági szereplő bevonása esetén elrendel hiánypótlást, amennyiben szükséges.

34.Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a bontást megelőzően közli az ajánlattevőkkel.

Ajánlatkérő a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti a Kbt. 73.§ (6) bekezdés c) pontja szerint a bontást megelőzően meghatározott, rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot.

35.Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ. Nem releváns.

36.Minősített ajánlattevők névjegyzéke

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő kijelenti, hogy a felhívás 17. és 19. pontjában meghatározott alkalmassági követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest.

37.Európai Uniós Alapra vonatkozó információ: nem releváns.

38.A dokumentáció átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.

39.Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt (együttesen közbeszerzési dokumentáció) – ingyenesen – elektronikusan küldi meg az ajánlattételre felkért ajánlattevőknek.

40.Tárgyalásra nem kerül sor.

41.Egyéb információk:

1. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja a hiánypótlást, illetve kér felvilágosítást.

2. A Kbt. 56. § alapján a gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet nyújthatnak be. A Kbt. 114. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlattételi

határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles a kiegészítő tájékoztatást megadni. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti

„ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.

Kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az Ajánlatkérő irodájába kell megküldeni a 06-53/500-275 fax számra és a xxxxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx e-mail címre. Ajánlatkérő kifejezetten kéri az Ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket a megadott e-mail címre is mindenképpen küldjék meg!

3. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti példányban, és 1, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban(CD/DVD adathordozón pdf és xls formátumban). Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a papír alapú és az elektronikus úton benyújtott példány közötti ellentmondás esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak.

4. Az ajánlatoknak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie:

a. Az ajánlat eredeti példányát sérülésmentesen nem bonthatóan, lapozhatóan össze kell fűzni, vagy be kell kötni.

b. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

c. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

d. Az ajánlaton lévő minden – ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

e. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

f. A zárt csomagon „A „GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ CSARNOK KIVITELEZÉSE"– Felbontani tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”megjelölést kell feltüntetni.

5. Xxxxxxxxxxxx a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni a dokumentációban megtalálható formátumnak megfelelően. A benyújtott ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.

6. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozatot köteles ajánlatához csatolni arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

7. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, akiket az ajánlatkérő ajánlattételre felkért. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem jogosultak ajánlatot tenni! Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

8. Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47.

§ (2) bekezdés alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

9. Az ajánlatok munkanapokon 8:00–16:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00– 10:00 óra között nyújthatóak be személyesen.

10. Amennyiben az Ajánlatkérő az összegezésben a nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a Kbt. 131. § (4) bekezdése esetén a nyertest követő legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést.

11. Az Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégiratokat kell az ajánlatához csatolni:

− az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának közjegyző által ellenjegyzett egyszerű másolati

példánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája egyszerű másolata

− az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos

meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya

− folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata.

12. Az Ajánlattevő ajánlatában elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

13. A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

14. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amelynek összege eléri a 10.000.000 Ft/év kártérítési limitet. Az ajánlattevőknek a fentiek vállalásáról az ajánlati nyilatkozatban nyilatkozniuk kell.

Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés megkötéséig nem rendelkezik a kért felelősségbiztosítással, úgy ajánlatkérő azt a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének tekinti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, és a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben őt az összegezésben megjelölte.

15. Az ajánlattevőnek az ajánlatában tételes árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek a beárazott tételes költségvetést papíralapon, és elektronikusan szerkeszthető Excel formátumban, az elektronikus másolati példányt tartalmazó CD/DVD mellékleten, az ajánlathoz mellékelnie kell.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás során előírja. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni.

16. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy amennyiben a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének, minőségének egyértelmű meghatározása érdekében történt; ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan eszközt/terméket szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a dokumentációban megnevezettel egyenértékű azon műszaki paraméterek tekintetében, amelyeket ajánlatkérő az adott termék vonatkozásában a dokumentációban feltüntetett. Ugyanakkor az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációban esetlegesen szereplő valamennyi megadott gyártótól vagy típustól való eltérést külön lapon is szerepeltetnie kell az ajánlatban, megadva minden olyan jellemzőt (pl.: méretek, anyag, típus, elnevezés, a kapcsolódó dokumentáció elérhetősége stb.) amellyel bizonyítani tudja az egyenértékűséget.

17. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. Az ajánlattevőnek a fentiek tudomásul vételéről az ajánlatában nyilatkoznia kell.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nem él a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi jogcím lehetőségével.

19. A Kbt. jelölés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.

Felhívás és dokumentáció megküldésének napja: 2017. október 18. napja.

Ellenjegyzem:

………………………………………….. xx. Xxxx Xxxxxxxxx

egyéni ügyvéd, kamarai nyilvántartási szám: PMÜK VIII/814.

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. FEJEZET ÚTMUTATÓAZ AJÁNLATTEVŐNEK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó (továbbiakban Ajánlatkérő) „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kér ajánlatokat.

Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlattételi Felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlattételi Felhívással együtt kezelendő és értelmezendő.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

Az építési beruházásnak teljesen meg kell felelnie az ajánlattételi dokumentációban megadott műszaki előírásoknak.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást, bizonytalanság esetén éljenek a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével.

1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

1.3 Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi dokumentációban közölt információkat bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve, ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési feladat egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt építési feladatok céljára.

2. Az építési feladatok leírása

Az építési beruházással összefüggő részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező árazatlan költségvetés, a műszaki leírás és kapcsolódó tervdokumentáció, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

3. Az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők:

3.1. Ajánlattevő

Xxxxxxxxxxx az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Ajánlatkérő nem írja elő gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes ajánlattevő számára (Kbt. 35. (8).

3.2. Közös ajánlattevők

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ilyen esetben a Kbt. 35. §- ában foglaltakra is figyelemmel kell az ajánlatot elkészíteni.

Közös ajánlattevők a Kbt. 35. § (2) bekezdésének megfelelően kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését [Kbt. 35. § (3) bekezdés].

A Kbt. 35. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell cégszerűen aláírt közös nyilatkozatukat a közös ajánlattételről, amelynek legalább az eljárni jogosult képviselőt és az egyetemleges felelősségvállalást rögzíteni kell.

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be [Kbt. 35. § (7) bekezdés].

3.3. Alvállalkozók

Az ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult. Az alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1) bekezdésére, amely szerint építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Továbbá, egyezően a Kbt. 138.§ (5) bekezdésével építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

A Kbt. 65.§ (10) bekezdésben foglaltakat Ajánlatkérő nem írja elő.

3.4. Egyéb gazdasági szereplő

Gazdasági szereplő bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vagy ilyen szervezet vagy szervezetek csoportja aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt [Kbt. 65. §

(7) bekezdés].

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ: helyszíni bejárásra 2017. október 25. napján, 9:00-11:00 óra között kerül sor.

5. Az ajánlat módosítása

1. Az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (7) bekezdése alapján módosíthatja ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával. Ebben az esetben az elsőként benyújtott ajánlatot visszavontnak kell tekinteni.

2. A módosított ajánlat benyújtásakor a módosításokat tartalmazó, módosított ajánlatot „Módosított” felirattal kell ellátni, és az ajánlat benyújtására előírt

		feltételeknek megfelelően kell benyújtani. Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott ajánlatot nem adja vissza az Ajánlattevőnek, hanem az ajánlatok bontásán jegyzőkönyvbe foglaltan megállapítja a módosítás tényét, és azt, hogy az eredetileg benyújtott ajánlat és a módosított ajánlat ugyanazon ajánlattevőtől
		származik. Ezt követően a módosított ajánlat adatait ismerteti.
		3. Az ajánlat visszavonása esetén cégszerűen aláírt, postai úton vagy személyesen (futár útján) megküldött, eredeti nyilatkozatban kell nyilatkozni az Ajánlattevőnek az ajánlata visszavonásáról az ajánlattételi határidő lejárta
		előtt. E- mail-ben vagy faxon küldött visszavonás nem érvényes.
		4. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlatát visszavonja az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
		érvénytelen figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés a) pontjára.
6.		Az ajánlati kötöttség időtartama
		Ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján 60 nap.
7.		A verseny biztosítása
		A Kbt. 36.§ (1) bekezdése szerint
		„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban – részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -
		a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,
		b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,
		c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].”
		Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesektől nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.
B.		KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ
8.		A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
8.1		Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll az ajánlattételi felhíváson túl:
	−	Útmutató az ajánlattevőknek
	−	Mellékletek: Nyilatkozatminták
	−	Szerződéstervezet
	−	Műszaki leírás és kapcsolódó tervek, árazatlan költségvetés

8.2. Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.

9. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

9.1. A gazdasági szereplő, amely ajánlattételre felkérésre került, az Ajánlattételi felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, kizárólag írásban, az Ajánlatok beadását (ajánlattételi határidő lejártát) megelőzően.

9.2. A válaszok kiegészítő tájékoztatás formájában legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben megküldésre kerülnek. A Kbt. 114. § (6) bekezdése értelmében a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A kiegészítő tájékoztatás kérésének és megadásának határideje körében ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti

„ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti, és a Kbt. 56. §-a alkalmazása során ennek megfelelően jár el.

9.3. A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplő azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax vagy e-mail útján. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján olvasta vagy telefax útján megkapta.

9.4. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy ajánlata elkészítése során a kiküldött kiegészítő tájékoztatást figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak.

9.5. Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőt, hogy a kizárólag telefax útján megküldött, kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket egyidejűleg legyenek szívesek elektronikus levélben is megküldeni az ajánlattételi felhívásban meghatározott e- mail címre!

9.6. Felhívjuk a tisztelt gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

10. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és a műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

11. AZ AJÁNLAT NYELVE

Az Ajánlattevő által kidolgozott Xxxxxxx (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

Fordítás: idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A Kbt. 47. §

(2) bekezdés alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok tekintetében a dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.

12. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK és az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

A Kbt. 57. § (1) bekezdés szerint igazolás és nyilatkozatminták jegyzéke:

Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva)	Oldalszám
Felolvasólap (1. sz. nyilatkozatminta)
Ajánlati nyilatkozat (2. sz. nyilatkozatminta)
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Xxxxxxxxxxx igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata (3/A-3/D. sz. nyilatkozatminták) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön- külön) nyilatkozata, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá Az ajánlattevő nyilatkozata továbbá, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót és alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet.

Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevőknek külön-külön) a Kbt. 66. § (4) bek. alapján tett nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy

középvállalkozásnak minősül-e. (0.xx. nyilatkozatminta)

Nyilatkozatminták felelős fordításról (5. sz. nyilatkozatminta)

Az ajánlattevő nyilatkozata az ajánlattételi felhívás 37.11. pontja szerint

az üzleti titok tekintetében (6. sz. nyilatkozatminta)

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (7. sz. nyilatkozatminta)

Az Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek

az alábbi cégiratokat kell az ajánlatához csatolni:

- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának közjegyző által ellenjegyzett egyszerű másolati példánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának egyszerű másolata

- az ajánlatot aláíró, de a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya

- folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás egyszerű másolata.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában tételes árazott költségvetést kell benyújtania, a dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek a beárazott tételes költségvetést papíralapon, és elektronikusan szerkeszthető Excel formátumban az ajánlathoz mellékelnie kell.

Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy az árazatlan tételes költségvetés táblázaton belül tilos az egyes sorokat összevonni, valamint tilos az egyes tételekhez tartozó mennyiségeket megváltoztatni, vagy a mennyiség egységét megváltoztatni, kivéve, ha ezt ajánlatkérő a kiegészítő

tájékoztatás során előírja. Valamennyi költségvetési sort be kell árazni.

Az alkalmassági követelmény teljesítése tekintetében benyújtandó

igazolás– ajánlatkérő külön felkérése esetén csatolandó (8. sz. melléklet)

Nyilatkozat a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságról a

Kormányrendelet 26.§ (1) a) és a Kbt. 65.§ (1) c) alapján (9/A. és 9/B. sz. melléklet)

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása. (Ajánlattételi felhívás

és ajánlattételi dokumentáció A. (általános rész) 3.2. pont esetén és

szerint.) (10. sz. melléklet)

Az Ajánlatkérési Dokumentáció iratmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott iratminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevők számára. Javasoljuk az ajánlattevőnek, hogy a minták helyességét minden esetben ellenőrizzék.

A dokumentumban szereplő iratminták kitöltése és benyújtása javasolt, de az Ajánlatkérő által előírt valamennyi információt, adatot tartalmazó nyilatkozatot is elfogadja Ajánlatkérő, amennyiben az alkalmas az alkalmasság, illetve egyéb, az Ajánlatkérő, illetőleg jogszabály által előírt feltétel, körülmény fennállásának vagy hiányának megállapítására.

Ahol a benyújtandó dokumentumoknál nem szerepel külön tartalomra vonatkozó magyarázat, részletezés ott a felhívás, a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Az iratminták esetleges hiánya nem mentesíti ajánlattevőt a felhívásban előírt dokumentumok teljes körű benyújtásának kötelessége és felelőssége alól.

Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken– pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.

Az iratmintákat ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy iratminta nem vonatkozik az ajánlattevőre, akkor a dokumentum tartalomjegyzékében az oldalszám helyén Ajánlattevő egyértelműen jelölje meg, hogy az adott nyilatkozat nem releváns része az ajánlatának (pl. „Nem vonatkozik ránk”, „Nem releváns”, kihúzás, stb.). Az iratminták szerinti nyilatkozatok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.

8. AJÁNLATI ÁR

1. Az Ajánlati Árat nettó összegben, forintban, a Felolvasólapon kell megadni!

2. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

3. Az árnak tartalmaznia kell a műszaki leírás szerint előírt minőségben és időben történő teljesítéshez kapcsolódó minden járulékos költséget.

9. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

11.1 A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani, az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételek szerint. Kérjük, hogy az ajánlattételi felhívás

37. Egyéb információk pontjában a formai követelményekre vonatkozó előírást alaposan tanulmányozni szíveskedjenek!

11.2. Ha a csomagolást nem jelölik meg az előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősíti.

10. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá.

Az ajánlatok benyújtási határideje a felhívásban foglaltakkal egyezően: 2017. november 14. napja, 10.00 óra.

11. ELKÉSETT AJÁNLAT

Az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlat esetén ajánlatkérő a Kbt. 68. §

(6) bekezdése szerint jár el.

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

13. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

13.1 Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az Ajánlattételi felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

13.2 Az Ajánlatkérő a bontás alkalmával a Kbt. 68.§ (1) - (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Továbbá a Kbt. 115.§ (7) bekezdése szerint a bontást követően haladéktalanul nyilvánosságra hozza (közzéteszi honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvet.

14. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontot alkalmazza az alábbiak szerint:

Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a következők szerint értékeli:

Az értékelési pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.

Értékelési szempont	Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft.)	70
Jótállás időtartama (24-48 hónap között)	20
Vállalt hibás teljesítési/késedelmi kötbér összege (50 000,- - 200 000,- Ft./nap)	10

1. bírálati szempont: Az ajánlati ár értékelési szempont esetében az ajánlatevőnek forintban kell megadnia a szerződés teljesítésére vonatkozó ajánlati árát.

Ezen értékelési szempont esetében a megajánlásokat ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság 2016. évi 147. számában megjelent útmutató 1. számú melléklet ba) pont szerint alakítja pontszámokká. Ebben az esetben a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb (ezen ajánlat kapja a maximális pontszámot (10 pont), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet szerint:

A legjobb/Avizsgált * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

A 2. bírálati szempont: a jótállás: Az Ajánlattevő min. 24 hónap és max. 48 hónap jótállásra tehet ajánlatot. A 24 hónap jótállást el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 48 hónap feletti jótállásvállalást tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 48 hónapként értékeli. A jótállás mértékét hónapokban, egész számokban kell megadni.

A legmagasabb mértékű jótállást tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:

A vizsgált/Alegjobb * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

A 3. bírálati szempont: a hibás teljesítési/késedelmi kötbér összege: A kötbér összegét forint/napban, egész számokban kell megadni. Az Ajánlattevő min. 50 000,- forint/nap

és max. 200 000,- forint/nap kötbérre tehet ajánlatot. Az 50 000,- forint/nap kötbért el nem érő vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek. A 200 000,- forint/nap feletti kötbérfizetési kötelezettség vállalását tartalmazó ajánlat nem érvénytelen, azonban azokat ajánlatkérő egyöntetűen 200 000,- forint/nap összegben értékeli.

A legmagasabb mértékű kötbér/nap összeget tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma ehhez viszonyítva egyenes arányosítás módszerével kap pontszámot az alábbiak szerint:

A vizsgált/Alegjobb * (10-1) + 1.

A fentiek szerinti pontszámot az ajánlatkérő megszorozza a súlyszámmal, és azt kettő tizedesjegyre kerekíti.

Az eljárás nyertese az, aki az értékelési szempont alapján a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot tette (legtöbb pontszámot szerezte).

15. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – az előző bekezdés szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc – építési beruházás esetén további hatvan – nappal meghosszabbodik.

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján csak akkor mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. §

(5) bekezdésében meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul az ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

A Kbt. 131.§ (6) bekezdése szerint azonban nem köthető meg a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő öt napos időtartam lejártáig.

A Kbt. 131.§ (8) bekezdés f) pontja alapján az ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, amennyiben csak egy ajánlatot nyújtottak be.

16. KAPCSOLATTARTÁS

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel való közlés, illetőleg közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján az ajánlati

nyilatkozatban megjelölt jogosult képviselő tájékoztatása joghatályos közlésnek minősül. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra vagy e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén a megjelölt jogosult képviselő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni, kivéve, ha az ajánlattételi felhívás vagy a közbeszerzési dokumentáció eltérően rendelkezik és a fax vagy e-mail útján való megküldést is elfogadja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére személyesen vagy postai úton eljuttatandó bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum:

- az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy

- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy

- közös ajánlattétel esetén a jogosult képviselőnek képviselőjének; vagy

- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.

17. Az ajánlatkérő ezúton adja meg a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti szervezetek nevét és elérhetőségét:

Azon szervezetek neve, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Telefon: (x00-0) 000-0000

xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx Központi Ügyfélszolgálati Iroda címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Telefon: 00-0-000-0000

Zöldszám: 00 00 000 000

Fax: 00-0-000-0000

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx EBH Hatósági és Jogi Főosztály

Előzetes telefonos bejelentkezés: 00-0-000-0000, hétfő 9.00-16.00 Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Székhely: 1054 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00- 0-000-0000

Fax: +36-1- 000-0000

Honlap: xxx.xxx.xxx.xx

Nemzetgazdasági Minisztérium

Székhely: 1051 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0. Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.

Telefon: 00-0-000-0000

Fax: 00-0-000-0000

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0. Ügyfélszolgálat telefonszám: 00-0-000-0000;

Ügyfélszolgálat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx

Földművelésügyi Minisztérium

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxx 00.

Postacím: 1860 Budapest

Telefon: 00-0-000-0000 Fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxx@xx.xxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx

Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx- hivatalai/cegledi-jarasi-hivatal/cegledi-jarasi-hivatal-foglalkoztatasi-osztaly

Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

0000 Xxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.

Telefon: 00-00-000-000

Fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxx@xxx.xxxxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxx- hivatalai/cegledi-jarasi-hivatal/cegledi-jarasi-hivatal-nepegeszsegugyi-osztaly

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx 00./A-B.

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxx- elerhetosegei/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly

III. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

1.sz.NYILATKOZATMINTA

FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő adatai1:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő

cégjegyzékszáma:

Egyéni vállalkozó esetén

egyéni vállalkozói igazolvány száma:

Belföldi adószáma:

Pénzforgalmi jelzőszám2:

Képviselő neve:

A kapcsolattartó adatai3:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil

száma:

Kapcsolattartó személy faxszáma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbi ajánlatot tesszük:

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Ajánlati ár (nettó Ft.)	……………,- Ft
Jótállási időtartam (24-48 hónap között)	………….. hónap
Vállalt késedelmi/hibás teljesítési kötbér/nap (Ft/nap)	……………,- Ft/nap

1Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon bővíthető.

2Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük külön is feltüntetni.

3Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg! Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

0.XX. NYILATKOZATMINTA

Ajánlati nyilatkozat

„A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k :

1. A Kbt. 66. § (1) és (2) bekezdése alapján nyilatkozunk, hogy megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit.

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3. Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződést és annak feltételeit a szerződéskötés alapjául.

4. Nyilatkozunk, hogy a kért ellenszolgáltatást az 1. számú nyilatkozatminta, azaz a Felolvasólap tartalmazza.

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük annak feltételei, valamint az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

8. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez a következő alvállalkozókat vesszük igénybe:

A közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe

9. A Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozunk, hogy a 8. pontban megjelölt részek tekintetében az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók a következők:

Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó székhelye A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

10. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a következő szervezet(ek) vagy személyek kapacitására támaszkodva felelek meg:

Kapacitást	Azon alkalmassági feltétel megjelölése, amelynek
rendelkezésre bocsátó	igazolásában az ajánlattevő ezen szervezet
szervezet/személy	erőforrásaira támaszkodik, a felhívás vonatkozó
megnevezése, székhelye	pontjának megjelölésével
(lakóhelye)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban csatoljuk a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

11. Nyilatkozunk, hogy az ajánlatunkhoz az ajánlatételi határidő lejártát követő 60 napig kötve vagyunk.

12. Ezúton nyilatkozunk, hogy átlátható szervezetnek minősülünk a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján. Nyilatkozunk továbbá, hogy nyertességünk esetén köteles vagyok bejelenteni, amennyiben már nem minősülünk átlátható szervezetnek a szerződés hatálya alatt.

13. Nyilatkozunk, hogy a szerződéskötés időpontjára – építési-szerelési felelősségbiztosítást kötünk vagy a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük,

amelynek értéke eléri a 10.000.000 Ft/év és/vagy legalább az ajánlatunk szerinti nettó ellenértéknek megfelelő összeget/káreseményként. A megkötött vagy kiterjesztett felelősségbiztosítás másolati példányát a Megrendelőnek szerződéskötés napján átadjuk. Tudomásul vesszük, hogy a fenti kötelezettség elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést.

14. Tudomásul vesszük, hogy szerződéskötés esetén a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó szerződések esetén a szerződésben rögzítésre kerül, hogy a nyertes ajánlattevő tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez.

15. Ezúton nyilatkozunk a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdése és 25.§

(2) bekezdés alapján, hogy a felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek megfelelünk és a Kbt. 69. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén, az ajánlatkérő felhívására a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények igazolásra a dokumentáció szerinti nyilatkozatokat és igazolásokat benyújtjuk.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

3/A. SZ. NYILATKOZATMINTA

NYILATKOZAT

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), valamint m) és -q) pontjai szerinti kizáró okokról4

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

…………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a következő nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

62. § (1) g)-k), valamint m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

4Az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg a nyilatkozatot!

3/B. SZ. NYILATKOZATMINTA

NYILATKOZAT

KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja tekintetében)

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

…………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése és 8. § i) pont ib) alpontja alapján, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom.

a) az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

VAGY*

b) az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

A tényleges tulajdonos(ok) adatai
Név:	Állandó lakóhely:

(A táblázat további sorokkal bővíthető.)

VAGY*

c) az Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattevőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-c) alpontok szerinti tényleges tulajdonosa.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**

* A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó!

** Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön

3/C. SZ. NYILATKOZATMINTA

NYILATKOZAT

KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSA TEKINTETÉBEN

(Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) alpontja tekintetében)

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………………(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése és a 8.§ i) pont ic) alpont alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom.

a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik

az Ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

VAGY*

b) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amelyik az Ajánlattevő társaságban közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. Ez(ek) a gazdasági társaság(ok) a következő(k):

cégnév székhely

Ezen társaság(ok) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………….…………

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)**

* A megfelelő rész kitöltendő/aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő/áthúzandó!

** Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni külön-külön

3/D. SZ. NYILATKOZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján

(ajánlattevő, közös ajánlattevők mindegyike)

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

……………………………………………..(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében ezúton nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általunk az alkalmassági követelmény igazolásában részt vevő gazdasági szereplők nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés:

Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön meg kell tennie.

0.XX. NYILATKOZATMINTA

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bek. szerint

(ajánlattevő, közös ajánlattevők mindegyike)

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………………(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény5 szerint az általam képviselt ajánlattevő

• Mikrovállalkozásnak

• Kisvállalkozásnak

• Középvállalkozásnak minősül

vagy

• nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény∗ hatály alá.

< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevőnek külön-külön meg kell tennie.

5 2004. évi XXXIV. tv. 3. §

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

* A felsorolt lehetőségekközül a megfelelő aláhúzandó, vagy má smódon, egyértelműen jelölendő!

Nyilatkozat felelős fordításról∗

0.XX. NYILATKOZATMINTA

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

……………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

∗Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlatevő idegennyelvű dokumentumot csatol az ajánlatban, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.

0.XX. NYILATKOZATMINTA

Nyilatkozat üzleti titokról

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

……………………………………………….(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk:

a) üzleti titkot nem tartalmaz

VAGY*

b) a Kbt. 44. § (1) bek. alapján az ajánlatunk következő adatai minősülnek üzleti titoknak, amelyet elkülönülten csatolunk az alábbi oldalakon:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást, amely részletesen (dokumentumonként) alátámasztja, hogy a b) pontban meghatározott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna aránytalan sérelmet, csatolom.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

A megfelelő rész aláhúzandó és/vagy kitöltendő !

0.XX. NYILATKOZATMINTA

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………………(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor figyelembe vettük.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

A megfelelő rész aláhúzandó!

0.XX. NYILATKOZATMINTA

amely kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (7) bekezdése szerinti felhívása esetén az erre felhívott ajánlattevők által benyújtandóak az alkalmassági követelmények igazolása kapcsán!

M1. alkalmassági követelmény igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 5 év során befejezett (teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárult) építési beruházásra és/vagy építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó munkáinak ismertetését, az alábbi tartalommal kell csatolni:

• a szerződés tárgyát

• az elvégzett munkák felsorolását; mennyiségét

• a teljesítés idejét (év/hó/nap) (KEZDÉS ÉS BEFEJEZÉS IS) és helyét,

• a műszaki átadás-átvétel időpontját (év/hó/nap).

A bemutatott referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint csak a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással lehet igazolni, akként, hogy az igazolásnak a fent előírt tartalmon kívül az alábbiakat kell tartalmaznia:

• a szerződést kötő másik fél neve, címe,

• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

9/X.XX. NYILATKOZATMINTA

Szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) alapján

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………………(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az SZ.1. alkalmassági követelménnyel kapcsolatban nyilatkozom, hogy a szakmai tevékenység végzésére - a Kormányrendelet 26.§ (1) bekezdés (a) pontja és a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pontja szerint - alkalmas vagyok, és szerepelek az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

9/X.XX. NYILATKOZATMINTA

Szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása a Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) alapján

Alulírott (képviseletre jogosult nyilatkozattevő(k) neve

mint a (Ajánlattevő megnevezése)

………………………………………………(Ajánlattevő székhelye),

nevében kötelezettségvállalásra jogosult (tisztség megjelölése)

az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint Ajánlatkérő által a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem, hogy nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek minősül, és mint ilyen a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti alábbi igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot nyújtom be, mellyel igazolom a szerződés teljesítéséhez szükséges SZ.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést:

Igazolások/kivonatok/nyilatkozat felsorolása és csatolása jelen melléklethez.

<< Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………….. (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

00.XX. NYILATKOZATMINTA KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA

XXXXX XXXXXX EGYÉNI VÁLLALKOZÓ MINT AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL A

„A GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ CSARNOK KIVITELEZÉSE”

tárgyú, Kbt. 115.§ (2) szerinti közbeszerzési eljárás vonatkozásában A megállapodás létrejött egyrészről

a

Név: [[*] Kft.]

(székhely:. [*] cégjegyzékszám: [*] képviseli:) [*]

- a megállapodásban a továbbiakban a megnevezése: Kft. vagy közös ajánlattevők képviselője,

másrészről név: [*] székhely: [*]

cégjegyzékszám: [*] képviseli:) [*]

- a megállapodásban a továbbiakban a megnevezése: cégjegyzékszám: [*]Kft. vagy közös ajánlattevők tagja,

együttesen mint közös ajánlattevők vagy felek között a mai napon a jelen megállapodásban részletesen meghatározott feltételek mellett:

Az Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó (a továbbiakban “Ajánlatkérő”) 2017. október 18. napján a Kbt. 115.§ (2) bekezdése szerinti, „A gyártáelőkészítő csarnok kivitelezése" tárgyban közvetlen ajánlattételi felhívást küldött meg a közös ajánlattevők képviselőjének.

A Felek ezúton elhatározzák, hogy az ajánlattételi felhívásra közös ajánlatot készítenek és nyújtanak be a Kbt. 35.§ (1) bekezdése szerint.

A közös ajánlattevők maguk közül a közbeszerzési eljárásban eljárni jogosult képviselőt

xxxxxx xxxxxxxxx: [*] Kft., képviseli:) [*] a [*] Kft. ügyvezető igazgatója személyében.

A közös ajánlattevők nyilatkoznak és elismerik, hogy:

− a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek; valamint

− a közös ajánlattevők személyében (tagjaiban) az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

A Felek kijelentik, hogy ismerik az Ajánlati felhívás és az Ajánlati dokumentáció részleteit.

A Felek vállalják, hogy a tőlük elvárható gondossággal járnak el a közbeszerzési eljárás vonatkozásában.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai - így elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a Kbt. - szabályai az irányadók.

A Felek a jelen megállapodást elolvasták, értelmezték, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégjegyzésre jogosult képviselőik útján, aláírásaikkal látták el.

……………………………………………… [*] Kft.

……………………………………………… [*] Kft.

FEJEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Amely létrejött egyrészről Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint megrendelő (székhely: 2700 Cegléd, Xxxxxxxxx xxxx 00.; adószám: 50056075-2-33; képviseli: Xxxxx Xxxxxx önállóan) a továbbiakban "Megrendelő",

másrészről

[*] Vállalkozó neve

Székhelye:

Cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma (pénzforgalmi számla száma):

Képviseletében eljáró személy neve, megnevezése:

Telefonszám:

a továbbiakban "Vállalkozó"

a Megrendelő és a Vállalkozó együttes említése esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”

között jött létre az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés megkötésének előzményei

Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: "Kbt.") 115. § (2) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást kezdeményezett az ajánlattételi felhívás 2017. október 18. napján a felhívott gazdasági szereplőknek történő közvetlen megküldésével a gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése tárgyában (a továbbiakban: "Közbeszerzés Eljárás"). Az eredményes Közbeszerzési Eljárás nyertese a Vállalkozó lett.

2. A Szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a „A gyártáselőkészítő csarnok kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás szerinti, a műszaki leírásban és a tervdokumentációban, az árazott költségvetésben és a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelően az építési, kivitelezési munkákat. A teljesítés helye: 2700 Cegléd, 4. sz. fűút 71-es km, 0827/104 helyrajzi szám. NUTS-kód: HU120.

A Megrendelő jogerős építési engedéllyel jóváhagyott engedélyezési tervvel rendelkezik, melynek száma: 64/179-15/2015, ÉTDR azonosító: 201400017103. A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17.§ (3) bekezdése alapján a Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó mint aki/amely a kivitelezést végzi, jogdíj fizetése

nélkül jogosult az eljárás során rendelkezésre bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezéséhez, átdolgozására.

2. A fenti 1. pontban meghatározott építési-kivitelezési munka kapcsán Vállalkozó ezennel vállalja, hogy teljes körűen elkészíti és megvalósítja a Munkát a teljesítési határidőre.

3. Megrendelő hozzájárul alvállalkozó igénybevételéhez az alvállalkozókkal kapcsolatban a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok maradéktalan érvényesítése és fenntartása mellett.

4. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a tevékenységét az ajánlattételi felhívás, a részletes dokumentáció, és a nyertes ajánlat alapján végzi.

A Felek megállapítják, hogy a részletes mennyiségeket az ajánlattételi felhívás, illetve dokumentáció tartalmazza.

6.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés hatályba lépésének napján (azaz a jelen szerződés aláírása napján) a felhívás szerinti felelősségbiztosítás másolati példányát Megrendelőnek átadta.

3.A munkaterület átadás-átvétele

1.Megrendelő a munkaterületet a Xxxxx által közösen egyeztetett időpontban adja át a Vállalkozó részére, amely átadás-átvétel jegyzőkönyvben rögzítenek.

4. Felek jogai és kötelezettségei

1.A Vállalkozó szavatolja, hogy műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem fentiek szerinti teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére – a garanciális felelősségvállalás megtartása mellett – megvalósíttatni, amelyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén éljen.

2 . Munkaterület:

A Vállalkozó köteles a hatóság és a Megrendelő előírásai illetve igénye szerint a munkaterületet kerítéssel körülvenni, figyelmeztető jelzések elhelyezéséről gondoskodni és gondoskodni arról, hogy idegen, illetéktelen személyek a kivitelezési területre ne jussanak be. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a munkaterületről saját költségén elszállítani és a munkaterületet, valamint annak közvetlen környezetét a törmeléktől, szeméttől és

hulladéktól mentesen tartani. A hulladékból származó bevétel a Vállalkozó bevételét képezi. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen a Megrendelő tulajdonában álló, az egyéni vállalkozói tevékenységéhez szükséges egyéb ipari létesítények működnek. A jelen szerződés tárgya szerinti építési-kivitelezési munka ellátása során gondoskodik arról, hogy a területen folyó üzemszerű munkát ne akadályozza és ne veszélyeztesse.

Vállalkozó a munkák során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezeléséről (gyűjtés, előkezelés, szállítás, hasznosítás, ártalmatlanítás) a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint gondoskodni köteles.

3. Vállalkozó a munkálatok során nem veheti igénybe a közutak területét tárolásra.

4. A Vállalkozó kár elkerülésére vonatkozó kötelezettsége:

A Vállalkozót terheli valamennyi kár elkerülésére vonatkozó kötelezettség, így különösen a Vállalkozó által a Munkák végzése céljából igénybe vett épületekről Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása okán lehulló tárgyak által okozta kárért való felelősség. Vállalkozó felel a biztonsági előírások betartásáért, továbbá a balesetelhárítási előírások szerinti valamennyi védő- és biztonsági intézkedésért.

A Vállalkozó felel az általa a feladatokkal összefüggően igénybe vett segédei, alkalmazottai, meghatalmazottai, alvállalkozói, illetve szállítói részéről a munkaterületen okozott károkért. A Vállalkozó felel minden igényért, amelyet az előbbi károkból, balesetekből és hiányosságokból eredően a Megrendelővel szemben támasztanak. A Vállalkozó a Megrendelővel szemben nem hivatkozhat arra, hogy a teljesítésnél igénybe vett segédeinek a kiválasztásánál és azok felügyeleténél úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. A Vállalkozó mentesíti a Megrendelőt az olyan kártérítési igények alól, amelyek a munkáival és szolgáltatásaival kapcsolatban a Megrendelő irányába merülnek fel, vagy bárki a Megrendelővel szemben ilyen tárgyú követelést támaszt.

5. A Megrendelő jogosult

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, illetve nem pótolja, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés 10 napot meghaladó késedelmes teljesítésével kapcsolatos, vagy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén – éljen.

- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

6. Megrendelő köteles

- Vállalkozó részére a munkához szükséges munkaterületet rendelkezésre bocsátani.

- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.

- a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján saját maga vagy nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz

részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott értéket.

7.A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában bejelentette valamennyi olyan alvállalkozóját, aki a szerződés teljesítésében részt vesz, és a bejelentéssel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen írásban bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

8. Megrendelőnek joga van az adott kivitelezési fázist leállítani, ha az nem a műszaki leírásnak és az elvárt minőségnek megfelelő.

A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jogosult a munkákat folyamatosan ellenőrzi. A munkavégzésnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatnak megfelelően kell történnie.

9.Megrendelő utasítási jogának gyakorlása

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben felhívás ellenére is fenntartja és írásban megerősíti Megrendelő az utasítást, úgy köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen megtagadhatja Vállalkozó.

Megrendelő utasításai a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének terhesebbé tételét különösen nem jelenti az a körülmény, ha olyan utasítást ad Megrendelő, amely azt a célt szolgálja, hogy a szerződés teljesítése alatt is a lehető legteljesebb mértékben működjenek a meglévő rendszerek, épület egyes részei.

10.Vállalkozó kötelezettségei:

A Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, az ajánlatában és a szerződésben foglaltak alapján, továbbá a tevékenység végzésének feltételeit a Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkaterületen illetve Megrendelő telephelyén folyó üzemszerű munkákat vagy bármely egyéb építési-kivitelezési tevékenységen dolgozó egyéb vállalkozók munkáját nem akadályozza, azokkal a tevékenységét összehangolja.

Vállalkozó köteles a munka során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások betartásáról. A munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a munkavállalói részére, hogy a biztonságos munkafeltételek adottak legyenek. A Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való bejegyzése, az oktatáson résztvevőkkel való aláíratatása. A Vállalkozó a munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt megkövetelni.

Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet szerinti, építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményeket rögzítő rendeletben előírtakat.

A munkaterület igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Megrendelő feladata.

Vállalkozó köteles gondoskodni a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, utasításának betartását.

11.Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez.

5. Többletmunka és pótmunka

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy tartalékkeret meghatározására nem kerül sor, ezért többlet-és pótmunka tartalékkeret terhére való elrendelése nem lehetséges. A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor.

6. A munka befejezésének határideje

1.Teljesítési határidő: szerződés hatályba lépésének napjától legfeljebb tíz hónapig tartó határozott időtartam. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy ezen időpont a szerződés hatályba lépésének napjától a munka műszaki terveknek megfelelő, hiánytalan átadás- átvételt lezáró jegyzőkönyv aláírásának napja.

A teljesítési határidő a – Megrendelő által is elfogadott – sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételre vonatkozó jegyzőkönyv időpontját jelenti.

Megrendelő nyilatkozza, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése a Megrendelő kiemelt érdeke.

2. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését érinti. Ezen értesítés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

3.A Szerződésben meghatározott határidők betartásával kapcsolatos összes költség a Vállalkozót terheli, a vállalkozói díjon felül egyéb költség megtérítésére Vállalkozó nem jogosult.

4. Vállalkozó az 1. pontban meghatározott határidőhöz képest előteljesítésre jogosult, a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával.

7. Vállalkozói díj

1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén - a 2. pontban foglaltak figyelembe vételével

- az alábbiakban meghatározott módon jogosult díjazásra. A Vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban rögzített feladatok elvégzését az alábbi vállalkozói díjak mellett teljesíti: nettó vállalkozói díj :[…………………….] + a mindenkor hatályos ÁFA: [……………………] azaz összesen bruttó vállalkozói díj: …………. Ft, azaz forint.

2. A Forgalmi Adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142.§ (1) bekezdés szerint az adót a Megrendelő mint a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti (fordított adózás). A Vállalkozó az ÁFA törvény 142.§ (7) bekezdés szerint olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg az ÁFA tv. 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.

3. A vállalkozói díj átalánydíj. Az átalányáras vállalkozói díj összeg magában foglalja az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szerződésben meghatározott tartalom megvalósításának költségét és a megvalósuláshoz szükséges itt nem részletezett költségeket is, a munkadíjat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, az anyagköltségeket, a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az általános költségeket, közműdíjak, bontási, hulladékelszállítási költségek, biztosítási költségek, közlekedés és forgalomszervezés. A szerződés teljesítése során felmerülő közüzemi költségek megfizetésének feltételeit a Felek a szerződés teljesítése során egyeztetik.

4. A szerződés finanszírozása 45% mértékben a Nemzetgazdasági Minisztérium PM_KKV_2016 számon, "mikro,- kis - és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása

Pest megye területén". címmel meghirdetett pályázata alapján, PM_KKV_2016/85. szerződésszámú, a Nemzetgazdasági Minisztérium mint Támogató és Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó mint támogatott között létrejött támogatási szerződés (a továbbiakban: "Támogatási szerződés") alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke az elszámolható költség 45%-a. Felek rögzítik, hogy a támogatási intenzitás mértékének esetleges változása esetén a Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján élnek a szerződés módosításának lehetőségével.

5. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a Felek a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amelynek során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141.§-át kell alkalmazni.

8. Fizetési feltételek

1. A Megrendelő a Kbt. 137.§ (7) bekezdése alapján a szerződés szerinti teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő előleget fizet legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül. Az előleget előlegszámla alapján fizeti ki Megrendelő. Az előlegszámla kiállítására a Vállalkozó a szerződéskötés napjától jogosult.

2. A Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának kézhezvételét követően – az építési-kivitelezési munka előrehaladta és a szükséges anyagok beszerzése függvényében legalább (minimum) 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Kormányrendelet 32.§-ban foglalt feltételek mindenkori figyelembe vételével és a Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott fizetési ütemezés szerint az alábbiak szerint:

⮚ Az első részszámla kibocsátása legkésőbb az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén lehetséges;

⮚ Az előleg- és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál;

⮚ A végszámla benyújtására Vállalkozó a készre jelentést követő sikeres és hiánytalan átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv aláírását követően jogosult, a nettó vállalkozói díj fennmaradó értékében. Az előleg összege a végszámla összegéből kerül levonásra (beszámításra). A Vállalkozó a végszámla összegét köteles az előleg összegével csökkenteni.

A részszámlák kiállítására és benyújtására kizárólag a készültségi fokot alátámasztó átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv és az ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás alapján jogosult a Vállalkozó. A részszámla összege sosem haladhatja meg a szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét.

2. Felek rögzítik, hogy tartalékkeretet nem határoznak meg.

3.A szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdésétől eltérően, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (6) bekezdései, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelően történik a Vállalkozó………… banknál vezetett ……. számú bankszámlájára átutalással az alábbiak szerint:

4. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

b) a Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

c) a fentiek szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak;

d) a Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

e) a Vállalkozó átadja a fenti d) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);

f) a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, amennyiben ő az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;

g) ha a Vállalkozó a fenti d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

5. A fenti 4. pont szerinti kifizetési előírásokat valamennyi részszámla kiállításánál és kifizetésénél alkalmazni kell.

6. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kifizetésének pénzneme Magyarország hivatalos fizetőeszköze, a magyar forint.

7. Felek rögzítik, hogy a számlázás és az elszámolás minden esetben a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik, figyelemmel a számlázásra és az elszámolásra vonatkozó jogszabályok hatályba lépésének, illetve hatályon kívül helyezésének, valamint módosítás esetén a módosított rendelkezés hatályba lépésének időpontjára.

8. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, valamint a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra jogosult.

9.A kifizetések tekintetében hivatkozunk az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ára, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek.

10. A Vállalkozó által készített és a Megrendelő által elfogadott fizetési ütemezés jelen Szerződés mellékletét képezi.

9. Műszaki átadás-átvétel, használatba vételi engedély, utó-felülvizsgálat

1.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló tevékenység befejezését követően műszaki átadás-átvételt kell lefolytatni.

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződéses feladatok teljesítését ("Készrejelentés”).

A munka Vállalkozó általi készre jelentését követően Megrendelő tűzi ki az átadás-átvételi eljárás időpontját és arra a jogszabályban megjelölt szervek képviselőit meghívja. A munkában közreműködő alvállalkozókat a Vállalkozó hívja meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére csak akkor kerülhet sor, ha a jelen szerződés szerinti munkák elkészültek, és a szükséges dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak.

Az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 3 napon belül meg kell kezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra 10 naptári nap áll rendelkezésre.

Amennyiben a Megrendelő a szerződésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247

§ (2) bekezdésére figyelemmel – meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.

2.A műszaki átadás-átvételi eljárásról 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amiből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti, 1 példány pedig a műszaki ellenőré.

3.Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben rögzíteni.

Ha a jegyzőkönyv hibát, hibajegyzéket tartalmaz, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia azzal, hogy Vállalkozó a hibajegyzékben foglaltakra észrevételt tehet, melyet a hibajegyzékben rögzíteni kell.

4.Vállalkozó köteles a Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött hiánypótlási határidőre, saját költségére elvégezni. Megrendelő köteles a fenti javítások előírt I. osztályú minőségben való elvégzése után a munkákat átvenni.

Ha a Vállalkozó a javítást írásbeli felszólítás ellenére nem végzi el, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elvégeztetheti, és az így felmerült költségeket jogosult a Vállalkozó számára továbbszámlázni a garanciális felelősségvállalás megtartása mellett. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén – éljen.

5.Nem tagadható meg az átvétel a munka olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

6.Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére 2 példányban átadni azokat az iratokat (nem a teljesség erejével felsorolva: hulladék nyilvántartó lap, hulladék befogadó nyilatkozat, villámvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv, ellenőrző, mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei, műemlékvédelmi hivatalhoz benyújtott vizsgálatok eredményei stb), amely a szerződésszerű teljesítés szerinti elbírálásához és az elvégzett munka átvételéhez szükségesek.

0.Xx esetleges sikertelen átadás-átvétel költségei a Vállalkozót terhelik.

8.Ha a Megrendelő egyes munkarészeket a teljesítés előtt átvesz (előzetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

9.A jelen szerződés akkor tekintető teljesítettnek, ha a munka első osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres és hiánytalan átadás-átvételi eljárás befejezésével, valamint a teljesítést a Megrendelő teljesítésigazolással igazolta.

10. Szavatosság

1.Jótállás:

Vállalkozó garantálja:

- valamennyi, jelen Szerződésben és annak alapját képező szerződéses okmányban meghatározott paraméter és műszaki adat elérését,

- hogy az általa létrehozott munka eredményeként létrejött mű, műtárgy, építmény vagy épület rész (együttesen: mű) minősége mind a felhasznált anyagok, mind a munka eredményeként létrejött mű szerkezete és kivitele szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak, és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,

- a szerződés szerinti munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások, építésügyi legjobb gyakorlatnak minősülő elvárások, előírások betartását.

A Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama a sikeres átadás-átvétel lezárásától számított [*] hónap (ajánlattevő ajánlata alapján). Ez alól kivételt képez az, ha a jogszabály ennél hosszabb időt vagy kötelező alkalmassági időt állapít meg, amely esetben ez a hosszabb határidő a jótállás időtartama. Ezen felül Vállalkozó garantálja a berendezések, szakipari szerkezetek megfelelőségét a műszaki előírásokban, valamint a hatályos jogszabályban előírt kötelező alkalmassági (szavatossági) ideje alatt.

2.Szavatosság:

Vállalkozót az átadás-átvétel lezárásától számított 12 hónapig kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az időtartam irányadó. Vállalkozó szavatolja, hogy a műszakilag és minőségileg kifogásolatlan kivitelben, a vonatkozó magyar és EU előírásokban és szabványokban meghatározott minőségben teljesít. A nem I. osztályú teljesítést Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére és veszélyére – a garanciális felelősségvállalás megtartása mellett – újra kiviteleztetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. A fenti jog nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a 11. pontban foglalt, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos elállási jogával – az ott említett feltételek fennállása esetén – éljen.

3. Jótállási időszak, valamint hibajavítás az elvégzett munka tekintetében:

A garanciális időszak megkezdődését követő 12 hónappal (majd azt követően a garanciális időszak végéig félévente a Megrendelő által megjelölt időpontban) a Megrendelő és a Vállalkozó közös felülvizsgálati bejárást tart. Xxxxxxx, a Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Xxxxx által megszabott határidőn belül.

A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hibát köteles a Vállalkozó az adott hiba feléje történő írásbeli bejelentést követő nyolc (8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Xxxxx által megszabott határidőn belül.

A garanciális időszak lejártát megelőző harminc (30) napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó közösen újabb felülvizsgálati bejárást tartanak. Bármely, a Megrendelő képviselője által a bejárás során észlelt hibát és/vagy észrevételt a Vállalkozó köteles nyolc

(8) napon belül orvosolni, vagy ha ez a körülményekből vagy a hiba jellegéből adódóan nem lehetséges, a lehető legrövidebb, Xxxxx által megszabott határidőn belül.

A garanciális időszakban észlelt hibák tekintetében egyebekben a műszaki átadás-átvétel során észlelt hibák esetében követendő eljárás az irányadó.

Amennyiben a Xxxxx között vita támadna arról, hogy a hiba hibás teljesítés, akkor és az ilyen esetekben a Vállalkozó köteles olyan független szakértő állásfoglalását kikérni, amelynek döntését a Megrendelő is előzetesen elfogadja. Az ilyen független szakértői állásfoglalás mindkét Félre kötelező érvényű. A független szakértővel kapcsolatos valamennyi költséget a Vállalkozó köteles viselni.

A Vállalkozó a jótállási időszak leteltét követően is a fentiek, illetve a jogszabályokban meghatározott módon továbbra is felel mindazon anyagok, berendezések és munkák hibás teljesítéséért, amelyek esetében a vonatkozó jogszabályok vagy a fenti előírások hosszabb szavatossági időt állapítanak meg.

11.Szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér:

Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, vagy a teljesítési határidőben átadott munka nem minősül szerződésszerűnek, késedelmi illetve hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

A késedelmi ill. hibás teljesítési kötbér mértéke: [*] forint/naptári nap (nyertes ajánlat szerinti összeg).

A kötbér számítása: a késedelem/hibás teljesítés első napja a hibátlan teljesítésre elvárt teljesítési határidőt követő 1. munkanap. Amennyiben a Vállalkozó a késedelembe esés első napjától számított 30. napig nem teljesíti a késedelemmel érintett feladatot, vagy ismételten hibásan teljesíti akkor a Megrendelő a késedelembe esés 31. napján jogosult a szerződéstől elállni, illetve meghiúsulási kötbért érvényesíteni.

A késedelem illetve hibás teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól! A kötbért a Megrendelő akkor is érvényesítheti, ha kára nem merült fel. Amennyiben a késedelemmel vagy a hibás teljesítéssel összefüggésben a Megrendelőnek kára merült fel, jogosult a kötbér mellett érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát is.

A Megrendelő akkor is jogosult a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelni, ha kötbérigényét nem érvényesítette.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem teljesíti – ide értve különösen azt az esetet is, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéssel olyan okból, amelyért felelős 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy

ismételten hibásan teljesít és Megrendelő ezért a szerződéstől eláll a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ellenszolgáltatás 40 %-a.

12. Kapcsolattartás

1.A Vállalkozó köteles a Munkákra vonatkozó jogszabályi előírások szerint felelős műszaki vezetőt kinevezni. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a felelős műszaki vezető a kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesítse.

2.A munka folyamatára vonatkozó minden jóváhagyást, megtagadást, utasítást, értesítést a Vállalkozó részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelős műszaki vezető átvette a Megrendelőtől.

3. A felelős műszaki vezető személyében beálló változás a szerződés módosítását vonhatja maga után a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozásokkal.

4.A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név: [szerződéskötéskor kitöltendő]

Felelős műszaki vezetői névjegyzéki szám: [szerződéskötéskor kitöltendő]

Cím: [szerződéskötéskor kitöltendő] Telefon: [szerződéskötéskor kitöltendő] Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő]

E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő]

5. A Megrendelő részéről a Vállalkozó részére utasításokat adó személyek a Megrendelő részéről a következők:

Név: [szerződéskötéskor kitöltendő] Cím: [szerződéskötéskor kitöltendő] Telefon: [szerződéskötéskor kitöltendő] Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő]

E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő]

6. A Megrendelő műszaki ellenőre(i):

műszaki ellenőr adatai

a) neve (elnevezése): [szerződéskötéskor kitöltendő]

b) címe (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó vagy Pf.): [szerződéskötéskor kitöltendő]

c) névjegyzéki száma: [szerződéskötéskor kitöltendő]

d) Tel./Fax: [szerződéskötéskor kitöltendő]

e) E-mail: [szerződéskötéskor kitöltendő]

7.Amennyiben Xxxxx által nem rögzített minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni. Felek tudomásul veszik,

hogy a műszaki tartalomhoz képest a Munkát eltérően végezni csak a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően lehet.

13. Szerződés módosítása, megszűntetése

1.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre, ezért a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a jelen szerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges.

A szerződés módosítása során a Kbt. 141.§-ában foglaltak irányadók.

2. A Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

3.A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk- ban foglaltak szerint elállhat a szerződéstől a következő esetekben:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. § -ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.

§ - ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

4.A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk. ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

5.A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel fennáll.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al pontjában meghatározott valamely feltétel fennáll.

6.Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén - írásbeli nyilatkozatával azonnali hatállyal, Megrendelő kártérítési kötelezettsége nélkül – a szerződést felmondani vagy attól elállni.

Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősülő ok különösen, de nem kizárólag, ha

- a késedelem, amelyért a Vállalkozó felelős eléri a 30 napot;

- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának kezdeményezéséről határoz;

- jogszabályon, vagy a jelen szerződésen alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

14. Vegyes rendelkezések

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.

2.A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz. Jogvita esetére a megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki szerződő felek.

3.Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

4.A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:

a) Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés során szerzői jogi védelem alá eső alkotás jön vagy jönne létre, azon a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez.

6. A Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi. A fentiektől eltérően azon dokumentumokat, amelyek a szerződés megszűnésekor a Megrendelő részére átadásra kerülnek (szerzői jogi védelem alá eső művek, alkotások) csak a Megrendelő számára történő átadás időpontjáig köteles a Vállalkozó megőrizni. Ezen dokumentumok őrzéséről azok átvételét követően a Megrendelő, mint tulajdonos köteles gondoskodni.

7. Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek a dokumentumok alábbi sorrendjét határozzák meg:

a) A Xxxxx által megkötött szerződés

b) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása

c) A közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás (amennyiben releváns)

d) A közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása (amennyiben releváns)

Felek megállapodnak, hogy fenti b.)-d.) pontokban írt dokumentumok külön csatolás nélkül is jelen szerződés mellékletét képezik.

8. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 3 példányban aláírták, amelyből 2 példány a Megrendelőt és 1 pldány a Vállalkozót illet.

Mellékletek:

Műszaki leírás Árazott költségvetés

Felelősségbiztosítási kötvény másolata Fizetési ütemterv

..

Cegléd ,2017. "… "

Megrendelő Vállalkozó

Xxxxx Xxxxxx egyéni vállalkozó

képviseletében ügyvezető igazgató/egyéni

vállalkozó

IV. FEJEZET

MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Az ajánlattevőknek megküldött csatolt linken érhető el Pdf. formátumban és xls formátumban.