VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről a …………….. (székhelye: …………………., cégjegyzékszám: ………….., adószáma: ………………, KSH szám: ................................................. , Bankszámlaszám: ……………………………., képviseli: …………………) a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészről GRAND TOURS 2000 Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxx xxxx 00., xxxxxxxxxxxxxx: 00-00-000000., adószám: 10612499-2-09., KSH szám: 10612499-7912-113-09., bankszámlaszám: K&H Bank 10400339-50505156-54551005 ., képviseli: Xxxx Xxxxxx ügyvezető) a továbbiakban, mint Vállalkozó
között az alábbi feltételek szerint:
I./
A szerződés tárgya
1./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával egyidejűleg elvállalja földmunkák Vermeer RTX 1250 munkagéppel történő elvégzését.
a.,rezgőekével vagy
b.,láncos árokmaróval földes talajban vagy
c.,láncos árokmaróval köves talajban vagy
d.,sziklavágó tárcsával köves talajban
2./ Az ezen szerződésben nem szereplő munka akkor válhat a szerződés részévé, ha azt a Megrendelő a Vállalkozótól írásban megrendeli és azt a Vállalkozó írásban visszaigazolja.
II./
Határidők
1./ A munka megkezdésének időpontja, a munkaterület átadásának időpontja:………………
A kivitelezés befejezésének időpontja: ……………….
2./ A teljesítés helye: ……………….
2.a/ A munka leírása: ……………………………….
2.b/ A munka mennyisége: ………………
3.a/ A munkálatok II.1./ pontban meghatározott kezdő időpontjáig a Megrendelő köteles a munkaterületet munkára alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A munkaterület késedelmes átadásából eredő károkat a Megrendelő viseli. A munkaterület késedelmes átadása esetén a Vállalkozó teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. A munkaterület átadásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
3.b/ A megrendelő folyamatosan biztosítja a munkaterületet a folyamatos munkavégzéshez a szükséges anyagokkal, kiegészítő gépi és humán munkaerővel együtt, munkaszüneti napon is.
4./ A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
III./
A szerződés pénzügyi feltételei, szankciók
1./ Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyát képező munka ellenértékét ……, Ft + ÁFA/méter, azaz …………. Forint + ÁFA/ méter összegben állapítják meg a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett tevékenység felmérése alapján. A kivitelezési munka várható díja: ……………….. bruttó.
Vagy
Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyát képező munka ellenértékét .......................-, Ft + ÁFA/óra, azaz ............................................................ Forint + ÁFA/ óra összegben állapítják meg a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett tevékenység felmérése alapján. A kivitelezési munka várható díja: ..................................................................................
Vagy
Építési engedély köteles tevékenység esetén a Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyát képező munka ellenértékét .........., Ft/méter, azaz .............................. Forint/méter összegben állapítják meg a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett tevékenység felmérése alapján, azzal hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a fordított adózás alkalmazásához a Megrendelő külön nyilatkoztában hozzájárult, amely alapján a szállítói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások alapján a Megrendelő számítja fel és az önadózás keretében az adóbevallásában vallja be. .
A kivitelezési munka várható díja: ................................ ft
Vagy
Építési engedély köteles tevékenység esetén a Szerződő Felek a jelen szerződés tárgyát képező munka ellenértékét .......................-, Ft/óra, azaz ............................................................ Forint/óra összegben állapítják meg a Vállalkozó által ténylegesen elvégzett tevékenység felmérése alapján, azzal hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a fordított adózás alkalmazásához a Megrendelő külön nyilatkoztában hozzájárult, amely alapján a szállítói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások alapján a Megrendelő számítja fel és az önadózás keretében az adóbevallásában vallja be. .
A kivitelezési munka várható díja: ..................................................................................
Minimális munkadíj: 400 000 ft/nap nettó
A Megrendelő viseli a munkagép(ek)nek a Vállalkozó telephelyétől a munkaterületre történő fuvarozása díját is, amelynek összege: 700 Ft/km+ÁFA.A várható , ………. ft bruttó.
2./ A Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megfizetésére a munka megkezdése előtt kerül sor. A Megrendelő a szerződés aláírásakor 10 % foglalót fizet számla alapján, majd a munka megkezdése előtt 7 nappal a kalkulált díj 90 %-át előlegként számla alapján, amelynek megfizetése a munka megkezdésének feltétele.
A munka elvégzése után a Vállalkozó a tényleges paraméterek alapján kiállítja a végszámlát. Az előleg számla a végszámlában kerül elszámolásra. A végszámla benyújtásának feltétele a Megrendelő által aláírt teljesítési igazolás. A fizetési határidő a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 3 nap.
3./Amennyiben a szerződés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg, úgy köteles a foglaló összegét duplán visszafizetni. Amennyiben a szerződés a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból hiúsul meg,úgy a foglaló a Vállalkozót illeti.
4./ Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezési munkát a jelen szerződésben meghatározott határidőre nem teljesíti, akkor a Megrendelőt a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbér illeti meg, amelynek mértéke a vállalkozási díj napi egy ezreléke, de legfeljebb a vállalkozói díj 20%-a.
5./ Amennyiben a Megrendelő esik teljesítési késedelembe, úgy a késedelemmel érintett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat + 7 % mértékével megegyező késedelmi kamattal terhelten köteles a Vállalkozó részére megfizetni.
6./ A Megrendelő a szerződés aláírásával és bankszámlakivonattal igazolja, hogy a munka pénzügyi fedezetével rendelkezik.
IV./
A felek jogai és kötelezettségei
1./ A Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges területet alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a munkaterület (nyomvonal) kijelölése a Megrendelő feladatkörébe tartozik azzal, hogy a munkaterület közműmentességéről, akadálymentességéről a Megrendelő köteles előzetesen meggyőződni. Abban az esetben, ha a munkaterület közművet, illetve más jogát, jogos érdekét érinti, az ebből eredő károkért a Megrendelő tartozik felelősséggel.
Közművek közelében a megrendelő helyszíni művezetést biztosít.
Amennyiben a munkaterület a KRESZ hatálya alá tartozó területet (közterület, közforgalom számára átadott magánterület) érint, a szükséges közlekedés-biztonsági, forgalom-irányítási feladatok elvégzése a Megrendelő kötelessége és felelőssége.
2./A vállalkozó talajvízszint alatt, illetve olyan talajban ami nem esik le a kapáról, ráragad az ásó szerkezetre nem köteles munkát végezni.
3./ A felek rögzítik, hogy a munka - és tűzvédelmi, élet - és vagyonbiztonsági, szállítási, a gépek használatával kapcsolatos előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladatai közé tartozik, azaz a Megrendelőt ilyen irányú felelősség nem terheli.
4./ A Vállalkozó az I./ pontban meghatározott tevékenységeket a saját eszközeivel végzi.
5./ A Vállalkozó a vállalkozói tevékenység végzéséhez elengedhetetlen védőfelszerelést köteles saját maga, saját költségén beszerezni és azt a tevékenysége kifejtése során használni. A Megrendelő képviselője az ezen szerződésben vállalt feladatok ellátásától eltilthatja azt - a Vállalkozó alkalmazásában álló - személyt, aki a tevékenység ellátása során a megfelelő védőfelszerelést nem használja.
6./ A Megrendelő köteles a Vállalkozó tevékenysége megkezdése előtt a Vállalkozónak átadni a tevékenysége kifejtéséhez szükséges engedélyeket, adatokat tartalmazó dokumentumokat, ennek hiányában szóban közölni a teljesítéshez szükséges információkat.
7./ A Vállalkozó köteles az általa végzett tevékenységet a felek által meghatározott formában dokumentálni (gépüzemnapló), és leigazolás céljából ezen dokumentációt a Megrendelő részére átadni, aki az azokban foglaltakat teljesítési igazolásban igazolja az átadás-átvétel időpontjában.
8./ A Vállalkozó nem felel olyan teljesítési elmaradásokért, késedelmekért vagy károkért, amelyek tőle független és általa nem befolyásolható körülmények, események miatt keletkeztek. A Vállalkozó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior (pl. rendkívüli időjárási körülmények) eredménye. A Vállalkozó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Megrendelőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. A szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a vis maior időtartamával módosítani kell, a szerződésben meghatározott teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Bármely vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet az aktuális vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul értesíteni.
9./ Valamely szerződő fél, vagy annak munkavállalója kárára történt rendkívüli eseményről a helyszínen azonnal jegyzőkönyvet kell készíteni, amely jegyzőkönyvet a gépkezelő és a gépüzemnapló igazolásával megbízott személy aláír. Az okozott károk helyreállításának költségei a jegyzőkönyv alapján hibásnak minősülő felet terhelik.
10./ A Felek rögzítik, hogy építési hatósági engedély-köteles tevékenység esetén az e-építési napló vezetéséhez szükséges feltételeket a Megrendelő köteles biztosítani.
11./ Megrendelő a vállalkozó által alkalmazott árokásó berendezést megismerte és meggyőződött arról, hogy az képes a megrendelő számára szükséges munka jó minőségben történő elvégzésére. Amennyiben a talaj minősége, - keménység, lazaság, gyökérzet, kő, kavics, zöldnövényzet, stb - miatt a gép nem tudja elvégezni a munkát,akkor a vállalkozónak joga van a munkavégzést megtagadni és a napi minimum díjjal a megkezdett munkanapot - 300 000 ft/nap nettó - elszámolni.
V./
Átadás-átvételi eljárás
1./ A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 3 nappal előbb értesíteni.
2./ A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő a műszaki átadás-átvétel időpontját 5 napon belül kitűzi. Az átadás-átvételi eljárás arra szolgál, hogy a Megrendelő meggyőződjön arról, hogy a Vállalkozó a szerződésben meghatározott munkát a terveknek, műszaki előírásoknak megfelelően készítette-e el.
3./ A műszaki átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben fel kell tüntetni a Megrendelő, illetve más érdekelt által észlelt hibákat, hiányosságokat, valamint azok javítási, pótlási határidejét, továbbá a hibás, hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat.
4./ Az átadás-átvételi eljárás során a jegyzőkönyvben rögzített esetleges hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a hiba- és hiányjegyzékben meghatározott véghatáridőig köteles megszüntetni.
5./ A Megrendelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a rejtett minőségi hibákat az átadás-átvételi eljárást követően ellenőrizze és a Vállalkozó felé 8 napon belül reklamációval éljen.
6./ A Vállalkozó a tevékenység elvégzése során alvállalkozó igénybevételére jogosult. A felek rögzítik, hogy az esetlegesen bevonásra kerülő alvállalkozókkal jogviszonyban csak a Vállalkozó áll, és tevékenységükért kizárólagosan felel.
VI./
Egyéb rendelkezések
1./ A szerződés a mindkét fél általi aláírásával és a foglaló megfizetésével lép hatályba.
2./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
a.) a Vállalkozó részéről:Xxxx Xxxxxx x00-00-0-000-000 és Xxxx Xxxxxx x00-00-000 6627
b.) a Megrendelő részéről: ...................................................................
jogosult eljárni.
A kivitelezés Megrendelő által megbízott műszaki ellenőre: ..........................................................................
3./ Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat csak e szerződés céljára használhatják fel, harmadik személy tudomására nem hozhatják.
4./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.
5./ Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a Szerződő Felek megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik fél jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság elé terjeszteni. Felek kikötik – értékhatártól függően – a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.
6./ Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgyra vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok előírásai az irányadóak.
7./ Jelen Szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelő példánya, 2 példány a Vállalkozó példánya.
A felek e szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezően elfogadják – tanúk jelenlétében - jóváhagyólag aláírják.
Debrecen, ..........................................................
…………………………… …………………………….
…………………. ………………..
Vállalkozó Megrendelő
5