VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A jelen szerződés (a továbbiakban „Szerződés”) mely létrejött az alulírott helyen és napon egyrészről

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szerződéskötés során eljáró szervezeti egység:1 MÁV Zrt. Beruházás Lebonyolító Igazgatóság

Székhely: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10856417-2-44

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12001008-00139132-00800001

Számlázási cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Képviseli: Xxxx Xxxxx beruházás lebonyolító igazgató,

Xxxxxx Xxxxx forrásallokációs igazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről

……

Székhely: ……

Cégjegyzékszám: ……

Cégbíróság: ……

Törvényszék Cégbírósága ……

Adószám: ……

Statisztikai számjel: ……

Számlavezető pénzintézete: ……

Számlaszám: ……

Képviseli: ……

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

- külön-külön „Fél”, együttesen „Felek” - között, az alábbi feltételekkel:

1 Bevezetés

1.1. Jelen Vállalkozói szerződés (a továbbiakban: szerződés) fedezete az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: IKOP) forrás terhére kerül biztosításra (IKOP-2.1.0-15-2017-00042 jelzőszámú „Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú projekt).

Megrendelő jelen szerződést a fent megjelölt forrásból, a megkötendő IKOP Támogatási Szerződés feltételei szerint kívánja finanszírozni. Jelen szerződésre a projektre vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások is irányadóak.

1.2. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerint a Közbeszerzési Adatbázisban …… hivatkozási szám alatt összefoglaló tájékoztatást tett közzé

„Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése: I. rész: Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről, valamint építészeti fotódokumentáció készítése VAGY II. rész: Közlekedési vizsgálat”2 tárgyban. A Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az Ajánlati felhívás szerinti bírálati szempont alapján a legjobb ár-érték arányú ajánlatként került kiválasztásra.

1.3. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

A fentiekben említett közbeszerzési dokumentumok, illetőleg a jelen szerződés közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (felsorolásban a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő:

(1) a Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került;

(2) Eljárást indító felhívás;

(3) Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: Dokumentumok);

(4) Vállalkozó ajánlata;

(5) jelen szerződés.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel – amennyiben volt ilyen a Kiegészítő tájékoztatás – a felhívás és a többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta.

A Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2 A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés alapján elvégzendő feladatok az alábbiak:

I. rész: Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése: I. rész: Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről, valamint építészeti fotódokumentáció készítése

VAGY

II. rész: Budapest Nyugati pályaudvar rekonstrukciójának előkészítése:Közlekedési vizsgálat3

A részletes ~~feladatleírást~~ műszaki leírást jelen szerződés 7. sz. melléklete tartalmazza.

2.2. A Megrendelő vállalja a Vállalkozó által elkészített dokumentáció átvételét, és a Vállalkozói díj megfizetését, amely magában foglalja a 8. pontban részletezett szerzői vagyoni jogok ellenértékét is.

2.3. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a feladat teljesítéséhez szükséges egyeztetéseket összehívni és lebonyolítani az érintett felekkel, mely ki kell, hogy terjedjen minden üzemeltetési és funkcionális kérdés kapcsán jelentkező egyeztetési kötelezettségre, különös tekintettel a kapcsolódó közterületekre.

Vállalkozó köteles az általa kezdeményezett külső egyeztetésekről az egyeztetés keretében az egyeztetés során elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzíteni. Ezen jegyzőkönyvet legkésőbb 3 munkanapon belül Megrendelő részére e-mail útján megküldeni.

Vállalkozó köteles a szakhatósági, hatósági és a tervezés során meghatározó egyéb egyeztetésekre a Megrendelő képviselőit legalább 7 nappal az egyeztetés időpontja előtt elektronikus formában meghívni.

A feladatok teljesítésével összefüggésben a Megrendelő, vagy valamely más érintett fél által összehívott megbeszéléseken a Vállalkozó köteles részt venni. Ezen egyeztetésekről az azt összehívó fél köteles az elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzíteni és legkésőbb 3 munkanapon belül valamennyi résztvevő számára e-mail útján megküldeni.

3 A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Felek jelen szerződés vonatkozásában a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, különösen a Ptk. 6:238. § - 6:251. §-aiban foglaltak szerint járnak el. Vállalkozó köteles a feladat elvégzése során a Megrendelővel együttműködni.

3.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben a Vállalkozó részére minden olyan körülményről kellő tájékoztatást ad, amely a tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését befolyásolja. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása (kapcsolattartók, elérhetőségek).

3 Megfelelő rész kiválasztása

3.3. Vállalkozó vállalja, hogy feladatait a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával és vonatkozó szokásoknak megfelelve, az elvárható legmagasabb színvonalon végzi el. Vállalkozó vállalja, hogy minden, valamely konkrét feladata elvégzése eredményeként készített dokumentumot, anyagot (eredményterméket) megfelelő minőségben és mennyiségben, továbbá határidőben átad a Megrendelő részére.

3.4. Vállalkozó kötelessége a feladat elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Megrendelő kapcsolattartója felé elektronikus úton jelezni. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő figyelmét felhívni az ellentmondásra, vagy olyan következményre, amely a Megrendelő által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az ebből eredő károkért.

3.5. A Vállalkozó kötelessége a feladat teljesítéséhez szükséges eszközök biztosítása, beleértve a nehezen megközelíthető helyek eléréséhez szükséges eszközöket is.

3.6. A Vállalkozó kötelessége az esetlegesen a feladatellátással kapcsolatosan felmerült károk helyreállítása.

3.7. Vállalkozó a feladat teljesítése során a közbeszerzési eljárásban megjelölt alvállalkozók (teljesítési segéd) foglalkoztatására jogosult. Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárásban a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekként bemutatott Vállalkozók személyes részvételével teljesíteni a feladatot. Amennyiben valamilyen okból ezen személyek közreműködése akadályba ütközik, Vállalkozó ezt köteles jelezni a Megrendelőnek, akinek írásbeli engedélyével jogosult – a Kbt. szabályainak betartása mellett – új személy(eke)t bevonni a teljesítésbe.

3.8. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

3.9. A jelen szerződés vonatkozásában a Xxxxx „alvállalkozó” alatt a Kbt. szerinti alvállalkozó fogalmát és a „közreműködő” alatt a Ptk. szerinti közreműködő fogalmát értik.

3.9.1. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak (közös ajánlattétel esetén) a Szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni egy külön nyilatkozatban (8. sz. mellékletként csatolandó) a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg.

3.9.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 5. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

3.9.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 6. számú mellékletét érintő változásról Vállalkozó a jelen Szerződés 5. számú melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

3.9.4. A jelen Szerződés 5. számú mellékletének 3.9.2. és 3.9.3. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 3.9.2. és

3.9.3. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (6/1., 6/2., 6/3., stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

3.9.5. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen Szerződés 5. számú melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

3.9.6. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint felel.

3.10. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.

65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

3.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt.

139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

3.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és

(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

3.13. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

4 A szerződés időbeli hatálya

4.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Xxxxx általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés aláírásának napja az utolsó aláíró aláírásának napja.

4.2. A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötött Szerződés a Kbt. 195. § (1) bekezdése és 272/2014. (XI.5.) Xxxx. rendelet (továbbiakban: Xxxxxxxx) rendelkezései alapján az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter ellenőrzéséhez és engedélyéhez kötött.

4.3. Megrendelő a jelen közbeszerzés megvalósításának finanszírozására támogatási igényt nyújtott be. Megrendelő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívta az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét.

A támogatási igény elfogadása esetén az ellenszolgáltatás teljesítésének pénzügyi fedezete: IKOP-2.1.0-15-2017-00042 alapján áll rendelkezésre. A támogatásból megvalósuló pénzügyi teljesítés kedvezményezetti finanszírozás alapján történik, a támogatás mértéke: 100 %.

4.4. A Szerződés hatályára egyebekben a Ptk. 6:118 § (2)-(3) bek. és 6:119. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4.5. Jelen Szerződés a szerződéses kötelezettségek mindkét fél általi kölcsönös és teljes körű teljesítésével szűnik meg.

5 A teljesítés menete, teljesítési határidők

5.1. A jelen szerződés alapján elkészítendő dokumentáció leadási határidejét, a teljesítési ütemtervhez tartozó feladatokat a jelen szerződés 5.2. pontja tartalmazza. Amennyiben ezen határidők bármelyike a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból nem teljesül, úgy a Megrendelő jogosult a jelen szerződésben foglaltak szerint eljárni. A Vállalkozó nem felel és így kötbérrel sem terhelhető az általa jogszerűen kimentett késedelemért, - így különösen az engedélyezési, szakhatósági eljárások elhúzódásáért, ide nem értve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) alapján a hatósági ügyintézés egyszer indoklással hosszabbítható határidejét, mert azzal a Vállalkozónak számolnia szükséges - amennyiben a késedelem oka a Vállalkozó felelősségi körén kívül esik. Megrendelő késedelme kizárja a Vállalkozó egyidejű késedelmét.

5.2. Vállalkozó 2018. július 13. napjáig elkészíti a dokumentációt és bemutatja a Megrendelőnek jóváhagyásra.

Megrendelőnek 14 naptári nap áll rendelkezésére a dokumentáció véleményezésére és észrevételeinek Vállalkozó számára történő megküldésére elektronikus úton.

Ha a Megrendelő a dokumentációban módosítást kér, annak elfogadásáról a Vállalkozó 2 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Vállalkozó

köteles az észrevételek kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a módosításokat elvégezni és a módosított dokumentációt a 7. sz. mellékletben szereplő kiterjesztésben 1 db elektronikus és 3 db nyomtatott formátumban leszállítani jóváhagyás céljából.

A dokumentáció csak Megrendelő jóváhagyása után tekinthetők véglegesnek.

A módosított dokumentumok jóváhagyására Megrendelőnek 7 naptári nap áll rendelkezésére. A jóváhagyás tényéről Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót.

5.3. A digitális tervdokumentációk formátumát a 7. sz. melléklet tartalmazza:

5.4. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

5.5. A teljesítés helye: a MÁV Zrt. BLI MEF 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

6 Szerződés szerinti ellenérték

6.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt feladatok szerződésszerű elkészítése esetén összesen nettó …… Ft , azaz összesen nettó…… forint szerződés szerinti ellenérték (a továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg.

Az általános forgalmi adó mértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján kerül felszámításra.

A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozónak a feladatok ellátásával kapcsolatos minden költségét, így Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül további díjra, költségtérítésre nem tarthat igényt.

6.2. Felek kijelentik, hogy a 8. pontban részletezett szerzői vagyoni jogok Vállalkozó általi átruházásának ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza.

6.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat, saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a Vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva és a helyszín ismeretében állapította meg.

Vállalkozó a Szerződés szerinti Vállalkozói díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére.

7 Fizetési feltételek

7.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási intenzitása 100%.

7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

7.3. A számla ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), és (6) bekezdéseiben, és a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik.

7.4. A számla a dokumentáció 5.2. pontban foglaltak szerint Megrendelő részére történt, igazolt átadását, Megrendelő általi felülvizsgálatát és elfogadását követően állítható ki, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. pontban foglalt (vállalkozói díj) összegre vonatkozóan.

7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

A számla postázási címe:

MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

7.5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen Szerződés szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.

7.5.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a helyesen kiállított számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

7.5.3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

7.5.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

7.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

7.6. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a projektdefiníció azonosító. A hiányosan kiállított számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A fentiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a

Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

7.7. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.

7.8. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

7.9. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint.

7.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel.

7.11. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

7.12. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó számlájának összegével megterheli.

7.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Vállalkozó szerződésszegésének minősül, melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött.

7.14. Adott esetben (külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén):

Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.

7.15. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha:

⮚ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel;

⮚ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

7.16. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

8 Szerzői jogok

8.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során szerzői jogi oltalomban részesíthető alkotás (a továbbiakban: mű) jön létre, felek kötelesek a jelen pont rendelkezéseit alkalmazni. A Megrendelő a szerződés teljesítéseként a Vállalkozó által átadott, jogi oltalomban részesíthető bármely mű vagyoni jogainak összességét a szerződés szerinti ellenérték Vállalkozó részére történő megfizetésével megszerzi, azokkal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

8.2. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán átadásra kerülő, a szerzői jog hatálya alá tartozó művekkel szabadon rendelkezik, azok felhasználása a Megrendelő részéről semmilyen akadályba nem ütközik, az átadásra kerülő anyagok jogtiszták, azok senki felhasználási-, kiadói-, személyiségi jogát nem sértik.

8.3. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a jelen szerződés teljesítéseként átadott mű felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

8.4. Vállalkozó a szerzői jogi kötelezettségei betartásáért teljes körű felelősséget vállal. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy amennyiben a mű elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz a közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, hogy a szerzői vagyoni jogokat Megrendelő a jelen szerződésben írt feltételekkel megszerezhesse.

8.5. A Vállalkozó, mint szerző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a művet nem csak saját belső tevékenységéhez, illetve nem csak saját üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem nyilvánosságra hozhatja, harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), szabadon felhasználható.

8.6. A Vállalkozó, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9. § (6) bekezdése és V. fejezete alapján a Megrendelő (mint felhasználó) a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi művel kapcsolatban határozatlan idejű, (területileg is) korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői vagyoni jog vonatkozásában, továbbá a szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon.

8.7. A Vállalkozó, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed különösen a mű átdolgozhatóságára és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), valamint a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását, továbbá az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére.

8.8. A Vállalkozó, mint szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, új tervdokumentációba történő beépítését, beszerkesztését, betervezését.

8.9. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokról.

8.10. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során olyan dokumentum jön létre, amely az Szjt. 67. § (3) bekezdése értelmében megfelel a műszaki létesítményt bemutató látkép fogalmának, Megrendelő köteles a szerző nevét a művön feltüntetni.

9 Szavatosság, felelősség, jótállás

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges a szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsággal és legalább a teljesítés befejezését követő 90. napig érvényes, a szerződés szerinti Vállalkozói díj 100%-át, illetve káreseményenként 30%-át elérő összegű általános vagy szolgáltatási

felelősségbiztosítással. E feltétel tekintetében a forinttól eltérő pénznemben kötött felelősségbiztosítás esetén értékének átszámítására a szerződés hatályba lépésekor érvényes MNB árfolyam alkalmazandó.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozói felelősségbiztosítást a jelen szerződés hatálya alatt – melybe beleértendő a szavatosság és a jótállás időtartama is – fenntartja. A Vállalkozói felelősségbiztosítást a Megrendelő jogosult Vállalkozónál és/vagy a Biztosító társaságnál folyamatosan ellenőrizni, ezért a Vállalkozó a Biztosítót a jelen szerződés 4. számú mellékleteként kezelt okiratban a Megrendelő tekintetében felmenti a titoktartási kötelezettsége alól.

9.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a jelen szerződésben meghatározott feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező Vállalkozóktól általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előzőekben rögzített elvárhatósági szintre figyelemmel legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével jár el.

9.3. A Vállalkozó jótáll a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó 36 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdetének időpontja a teljesítési igazolásban a teljesítés időpontjaként megjelölt nap.

Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak az alvállalkozók, hanem egyéb a szerződés szerinti teljesítésben közreműködő személyek által elvégzett tervekre is.

A Vállalkozó jótállás körében különösen, de nem kizárólagosan felelős:

a) az általa készített dokumentáció

aa) műszaki tartalmának szakszerűségéért,

ab) valós állapotnak megfelelő tartalmáért,

ac) építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti örökség megóvásáért,

b) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért.

A Vállalkozó különösen, de nem kizárólagosan felelős:

a) a dokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a vállalkozói feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakemberek kiválasztásáért,

b) a szakemberek közötti egyeztetések koordinálásáért, tevékenységük összehangolásáért.

9.4. A Vállalkozó az esetleges hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a Megrendelő a dokumentációt elfogadta és tervezés céljából továbbadta. A Vállalkozó jótállását, szavatosságát és kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az,

hogy a jelen szerződésben meghatározott feladat elvégzése során, illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban.

9.5. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (Akadályközlés). Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős az értesítés adását elmulasztó fél.

9.6. Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési véghatáridőnek a módosítása merül fel, a Vállalkozó köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított legfeljebb 8 napos jogvesztő határidőn belül – a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű csatolásával – a Megrendelőnek írásban bejelenteni (Igénybejelentés).

Folyamatosan fennálló akadályoztatás esetén az Igénybejelentést a 8 napos jogvesztő határidőn belül a Vállalkozó köteles megtenni azzal, hogy egyidejűleg jelezni köteles az akadályoztatás folyamatosságát és fennállásának várható időtartamát is. Az akadályoztatás időtartama alatt a Vállalkozó rendszeresen, de legfeljebb 15 naponként köteles jelentést küldeni a Megrendelőnek, amelyben bemutatja a teljesítés folytatása érdekében tett lépéseit, illetve az akadály fennállása miatt felmerülő várható következményeket.

A Felek az Igénybejelentés alapján a teljesítés folytatásáról egyeztetnek.

9.7. Teljesítési véghatáridő csak Igénybejelentés alapján, a szerződés módosításával módosítható, kizárólag írásban, a Kbt-ben meghatározott, valamint a szerződés 12. pontjában foglalt feltételek szerint.

9.8. A Vállalkozó kötelezettsége a munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és felmérése, valamint, hogy saját maga szerezzen be, saját felelősségére minden olyan információt, amely a szerződéses kötelezettségének elvállalásához és teljesítéséhez szükséges. Mindez a Vállalkozó saját költségére történik. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 73 § (4) bekezdésének megfelelően tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

9.9. A Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő, vagy jogutódlás illetve engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé minden olyan költségnövekedés miatt, amely a Vállalkozó adatgyűjtési vagy egyeztetési kötelezettségének megszegéséből, vagy a Vállalkozó érdekkörében felmerült egyéb hibából, a Vállalkozó bármely magatartásból fakad. E körben Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelő vagy jogutódlás illetve engedményezés folytán helyébe lépő jogutódja felé, különösen a jelen szerződés alapján létrehozott dokumentációval átadott költségvetési kiírás megfelelőségéért is.

9.10. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása során csak olyan szoftvert, egyéb szerzői jogvédelem alatt álló szellemi terméket használ, illetve alkalmaz, amely fölött harmadik személynek nincs olyan joga,

amely Megbízót a szerződésből származó jogai gyakorlásában akadályozná (jogszavatosság).

Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a fent körülírt jogszavatossági kötelezettségek megszegéséből Megrendelőt éri.

10 Szerződésszegés, kötbér

10.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségét megszegi. A Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére – amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. § második mondatában foglalt feltételek együttes fennállásának hiányában nem mentesül a felelősség alól, vagy amennyiben a Vállalkozó a Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapján jogszerűen ki nem menti magát – kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. Fizetés módja: átutalás. Fizetés esedékessége a kézhezvételtől számított 30. naptári nap.

10.2. Késedelmi kötbér mértéke

10.2.1. A jelen 10.2. pontban meghatározott kötbérek tekintetében a jelen szerződés teljesítési véghatárideje az irányadó.

10.2.2. A késedelmi kötbér napi mértéke 1%

10.2.3. Késedelmi kötbér esetén a kötbér alapja a szerződés 6.1. pontjában foglalt nettó Vállalkozói díj (kötbéralap).

10.3. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

Amennyiben Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Vállalkozói díj összegének 30 %-a. Ebben az esetben Megrendelőt azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga illeti meg, a Vállalkozó kártalanítást, vagy kártérítést nem követelhet.

10.4. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben foglaltaknak. (Ptk. 6:157. §) Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Vállalkozót a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével. Amennyiben Vállalkozó a hibák javításának, hiányosságok pótlásának a kitűzött, legfeljebb 14 napos határidőn belül nem tesz eleget, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozói díj 30 %-a.

Ha a Vállalkozó a póthatáridőben sem teljesít szerződésszerűen, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat, és a nettó Vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Vállalkozótól, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti.

10.5. A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó felelős (jogos ok nélküli teljesítésmegtagadás), a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt a nettó Vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.

10.6. Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

10.7. Vállalkozó a kötbér megfizetésén túl is köteles megtéríteni mindazon károkat, amelyek a Megrendelőt a szerződés meghiúsulása, a teljesítés elmaradása folytán érik.

10.8. A Felek a Vállalkozó felelősségi körébe eső lehetetlenülésnek tekintik különösen azt az esetet, ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 11. §

(2) bekezdésében foglalt esetet kivéve ilyen esetben a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

10.9. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,

- hibás teljesítési és a 10.11. pont szerinti kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette,

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő az elállását, felmondását a Vállalkozónak bejelentette.

10.10. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kára érvényesítésére is. Felek rögzítik, hogy a kötbérek kumulatívak és akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

10.11. A Megrendelő a szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- vagy kárigényeit a következő módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes, vagy hibás teljesítés/részteljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Vállalkozót, hogy

(a) a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy

(b) nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét nem ismeri el.

10.12. A Vállalkozó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 napon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben, a szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag a Vállalkozó által elismert egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

10.13. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozót a szerződés megszűnése napján Megrendelőnek visszaszolgáltatja. Megrendelő elállás vagy felmondás esetén jogosult saját erőből, vagy bármely más Vállalkozó bevonásával befejezni a munkát.

10.14. A kötbérekkel kapcsolatos rendelkezések esetében a Ptk. 6:186-6:189. §-ai irányadóak.

11 Együttműködés, bejelentési kötelezettségek

11.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.

11.2. A Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik féllel a változást követő 10 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

11.3. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott küldeményként küldték meg a címzettnek, és a címzett az átvételt igazolta, illetve ha e- mailben került elküldésre, az átvétel megtörténtének elektronikus visszaigazolásával.

11.4. A Vállalkozó a szerződésből eredő bármilyen követelést, igényérvényesítést megelőzően Megrendelővel egyeztetni köteles, ennek elmaradása esetén az ebből eredő kárát Megrendelő a Vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni.

11.4.1. Megrendelő részéről kapcsolattartó személy:

Név:

Cím:

Tel:

Email:

11.4.2. Vállalkozó részéről kapcsolattartó személy:

Név: ……

Cím: ……

Tel: ……

Email: ……

11.5. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személy:

Név:

Cím:

Tel:

Email:

11.6. A Megrendelő nevében történő joglemondásra, a szerződéses kötelezettségeket meghaladó kötelezettségvállalásra, valamint szerződésmódosításra kizárólag a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt nyilatkozatok eredményeként kerülhet sor. A kapcsolattartásra kijelölt személy(eke)t a Megrendelő cégjegyzésre jogosult képviselőinek említett jogosultsága nem illeti meg.

12 Szerződésmódosítás

12.1. A szerződést mindkét Fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint, írásban lehet módosítani.

Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.

12.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt-ben foglaltak alkalmazásával jóváhagyta.

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét vagy a szerződés szempontjából releváns tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe – a Kbt. rendelkezéseivel összhangban – a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

13 A szerződés megszűnése

13.1. A megszüntetés kizárólag írásbeli jognyilatkozattal történhet, továbbá a szerződés megszűnik az abban foglalt valamennyi kötelezettség szerződésszerű teljesítésével.

13.2. Bármelyik Fél jogosult súlyos szerződésszegés esetében a szerződést egyoldalú, a másik

félhez címzett írásbeli jognyilatkozattal - felmondás útján - azonnali hatállyal megszüntetni.

13.3. A Megrendelő jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha:

• a Vállalkozó a szerződés alapján fennálló kötelezettségeit határidőben nem végzi el, ill. a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de legfeljebb 15 munkanapos póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, vagy

• a Vállalkozó feladatait a szakmai elvárásoknak meg nem felelő módon látja el, vagy

• a Vállalkozó olyan tevékenységet folytat, mely a Megrendelő érdekeit sérti, ill. veszélyezteti, vagy

• a Vállalkozó jelen szerződést bármely módon súlyosan megszegi, vagy

• a Vállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi, vagy

• a Vállalkozó a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy

• Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy

• a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy

• bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Vállalkozó és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy

• az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy

• a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

Felek rögzítik, hogy a csődeljárás kezdőnapja az a nap, amikor az adott eljárást elrendelő végzés a Cégközlönyben közzétételre kerül, fizetésképtelen akkor, amikor a bíróság azt jogerős határozattal megállapítja.

13.4. A Vállalkozó jogosult jelen szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, ha

• a Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre történő felhívása ellenére a Vállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit, vagy

• a Megrendelővel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy

• a Megrendelő ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy

• Bírósági döntés szerint a csődeljárás során a Megrendelő és a hitelezők között nem jön létre egyezség (a Cstv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével) vagy

• a Megrendelő az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján, vagy

• a Megrendelő végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

13.5. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

13.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásról gondoskodni tudjon, ha

− Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy

− Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13.7. A szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

13.8. Felmondás esetén Megrendelő fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve kötbér követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is.

13.9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt saját költségén, a szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

14 Vis maior

14.1. Mentesülnek a Xxxxx a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

14.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan.

14.3. A vis maiorról Felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

14.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

14.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

15 Titoktartás

15.1. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.

15.2. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

15.3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt - beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is - az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés teljesül, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.

15.4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül fennáll.

15.5. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

16 Záró rendelkezések

16.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket

elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, abban az esetben a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

16.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

- a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény,

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

- A Vállalkozó- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.)

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,

- A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (Ter.)

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

16.3. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik szerződés megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

16.4. Vállalkozó megismerte és elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

16.5. Megrendelő jogosult a szolgáltatási szerződés időtartama alatt szakmai és biztonsági ellenőrzésre, melynek során a Vállalkozó munkáját nem zavarhatja és a tevékenységét nem késlelteti. A Biztonsági Főigazgatóság ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó engedélyezi az alvállalkozóira is.

16.6. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése vagy a rendelkezés bármely része

érvénytelennek vagy végre nem hajthatónak minősül, a jelen szerződés visszamaradó rendelkezései és a rendelkezés visszamaradó részei továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak, továbbá a Felek kötelesek megtenni minden intézkedést és cselekményt, abból a célból, hogy a lehető legnagyobb mértékig elérjék ugyanazt a gazdasági-pénzügyi hatást és/vagy megvalósítsák ugyanazt a célt, amit az érvénytelen vagy végre nem hajtható rendelkezés vagy annak vonatkozó része elérni és/vagy megvalósítani kívánt.

16.7. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés nem eredményez a szerződés tárgyát illetően kizárólagosságot egyikük vonatkozásában sem.

16.8. Amennyiben Vállalkozó a szerződést közös ajánlattevőkként teljesíti, úgy a szerződés teljesítésére a Kbt. 35. § (6) bekezdését,138. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

16.9. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

16.10. Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

16.11. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei

2. számú melléklet: Munkavédelmi megállapodás

3. számú melléklet: MÁV Zrt. által rendszeresített Basware teljesítésigazolás és

IKOP teljesítésigazolás minta

4. számú melléklet: A Vállalkozó felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását kezelő Biztosító társaság felmentése a titoktartási kötelezettség alól

5. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról

6. számú melléklet: Meghatalmazás külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén – adott esetben

7. számú melléklet: FeladatleírásMűszaki leírás

8. számú melléklet: Vállalkozóknak (közös ajánlattétel esetén) a Szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányáról szóló nyilatkozata

9. számú melléklet: Alkalmasságot igazoló szakemberek kamarai tagságainak

igazolása

Jelen szerződést a Xxxxx erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 3 példány pedig Vállalkozót illeti meg.

Budapest, 2018. ……………..

…………………… .................................

………………………

Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

beruházáslebonyolító forrásallokációs igazgató igazgató

MÁV Zrt.

……

Megrendelő Vállalkozó

1. számú melléklet

Nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei

2. számú melléklet

A SZERZŐDÉS MUNKAVÉDELMI MELLÉKLETE MUNKAVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS

a MÁV Zrt. és az ……… között 2018 napján létrejött szerződéshez

amely létrejött

egyrészről

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 00-00-000000 adószáma: 10856417-114-01

statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01

képviseletében eljár: Xxxx Xxxxx beruházás lebonyolító igazgató,

Xxxxxx Xxxxx forrásallokációs igazgató továbbiakban „MÁV Zrt.”,

másrészről

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.

székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Levelezési cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszáma: 12001008-00135665-00100001

Számlázási cím: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. Adószáma: 14130179-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 14130179-6311-114-01 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék száma: Cg. 00-00-000000

Aláírási joggal felruházott képviselője: Xxxxxx Xxxxxx munkavédelem vezető és

Xxxxxxxxx Xxxxx humán üzletág vezető továbbiakban „MÁV Szolgáltató Központ Zrt.”,

harmadrészről

…….

székhelye: ……

Számlavezető pénzintézete: …… Számlaszám: …… Számlavezető pénzintézete: …… Számlaszám: ……

számlázási cím: …… adószáma: ……

statisztikai jelzőszám: ……

cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, …… Képviseli: ……

továbbiakban: „Vállalkozó”,

a MÁV Zrt. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. és Vállalkozó továbbiakban együttesen „Felek”, külön-külön, mint „Fél”

között, az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Jelen megállapodás a …/MAV sz. tervezési szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mellékletét képezi és azzal együtt értelmezhető.

I. rész: Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről, valamint építészeti fotódokumentáció készítése

VAGY

II. rész: Közlekedési vizsgálat4

Szerződés azonosító száma: ……/MAV (a továbbiakban: a Szerződés) Teljesítés helye: Budapest

Teljesítés időtartama: Vállalkozó 2018. július 13. napjáig elkészíti a dokumentációt és bemutatja a Megrendelőnek jóváhagyásra.

Megrendelőnek 14 naptári nap áll rendelkezésére a dokumentáció véleményezésére és észrevételeinek Vállalkozó számára történő megküldésére elektronikus úton.

Ha a Megrendelő a dokumentációban módosítást kér, annak elfogadásáról a Vállalkozó 2 munkanapon belül visszajelzést ad a Megrendelő felé, majd azt követően a Vállalkozó köteles az észrevételek kézhezvételétől számított 7 naptári napon belül a módosításokat elvégezni és a módosított dokumentációt a 7. sz. mellékletben szereplő kiterjesztésben 1 db elektronikus és 3 db nyomtatott formátumban leszállítani jóváhagyás céljából.

A dokumentáció csak Megrendelő jóváhagyása után tekinthetők véglegesnek.

Munkavégzés jellege:

VAGY

II. rész: Közlekedési vizsgálat5 Érintett munkaterület:

Nyugati pályaudvar felvételi épület

Preambulum

4 Megfelelő rész kiválasztása

5 Megfelelő rész kiválasztása

a) Az MNV Zrt. Igazgatósága 158/2013 (V.6.) sz. határozatával jóváhagyta, hogy a MÁV Zrt. központi szervezetéből a humán szolgáltatás, számviteli szolgáltatás, a beszerzési és logisztikai, ügyviteli szolgáltatások, valamint a munkavédelmi és környezetvédelmi szolgáltatások a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-be átszervezésre kerülnek. Az MNV Zrt. Igazgatósági határozatának megfelelően 2013. június 1. napjától a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. tevékenységbővítésére sor került a szükséges pénzügyi, humán- és tárgyieszköz- kapacitással.

b) A megállapodás jogszabályi és egyéb normatív alapja:

⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

⎯ 50/2017. (VII. 14. MÁV Ért. 18.) EVIG sz. utasítás a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata

⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú, a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)

1. Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóre, mind a Vállalkozó alVállalkozóire, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen megállapodásban meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkel, megbízottakkal (alVállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen megállapodás nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen megállapodástól függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri

alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személy (név Xxxxxx Xxxxx, mobiltelefon30 / 248 6210, levelezési cím1125 Budapest, Xxxxxxx Xxxxx xx 00.a) köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság

stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője (név: Xxxxxx Xxxxx mobiltelefon 30 / 000 0000 levelezési cím:1125 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xx 00.a) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép- Magyarország szakmai vezetője jelöli ki (A területi munkabiztonsági vezető elérhetősége: név: Xxxx Xxxxxx, tel.: 0630/000-0000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx).

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló Vállalkozók (alVállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi megállapodásban foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson

elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső Vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső Vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére (MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép- Magyarország tel.: 0630/000-0000, e-mail: xxxx.xxxxxx@xxx-xxx.xx) azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM- EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

Felek jelen megállapodást – annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Budapest, 2018. ............................

.........................................................

……

Vállalkozó

............................ .............................

Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx humán üzletág vezető

munkavédelem vezető

MÁV SZK Zrt.

............................ .............................

Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

beruházás forrásallokációs lebonyolító igazgató igazgató

MÁV Zrt.

3./1. számú melléklet

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

IKOP-2.1.0-15-2017-00042 projektre vonatkozóan

I. Megrendelő és Szolgáltató adatai

Megbízó:

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

1087, Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt.54-60.

Megbízott neve:
Megbízott székhelye, telephelye:
Megbízott adószáma:

II. Megrendelés adatai

Megrendelés tárgya:

I. rész: Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként

kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó területekről, valamint építészeti fotódokumentáció készítése

II. rész: Közlekedési vizsgálat6

III. Teljesítés adatai

Megbízás ellenértéke

/számla/ (nettó+ÁFA*=bruttó):

A megbízás teljesítésének időpontja:

A szerződés 2.1. pontja és a ... sz. melléklete szerint a Vállalkozó az

alábbi szerződés szerinti feladatokat végezte el:

A tárgy szerinti teljesítést a szerződésnek megfelelően Vállalkozó elvégezte, mely alapján

.........................., -.Ft + ..............% ÁFA, azaz összesen bruttó , - Ft összegű

teljesítést igazolom. Budapest, ........................

A teljesítést igazolom.

………………………………………… …………………………………………..

MÁV Zrt. BLI MEF MÁV Zrt. XXX

műszaki ellenőr projektvezető

6 Megfelelő rész kiválasztása

név

……………………………………………. forrásallokációs igazgató

…………………………………….. beruházás lebonyolító igazgató

Xxxxx xxxxxx / Hitelesíti:

*: Külföldi adóilletőségű Megbízott esetén az ÁFA nem feltüntetendő.

3./2. számú melléklet

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesítés Igazolás

Vállalkozó neve:

Vállalkozó telephelye:

Számlabenyújtási hely:

Vevő neve:

Vevő címe:

Rendelés száma:

Teljesítés dátuma: Szállítólevél száma:

Típus:

Költségviselő:

Munka megnevezése:

===============================

Rendelés adatai:

===============================

Ssz

Leírás

Mennyiség

Egység ár

Nettó

ÁFA

összege

ÁFA

típus

Bevételezés dátuma

Teljes összeg: Ft + ÁFA

Kiállító neve:

Telefonszám:

Szolgálati helye:

Címzett:

Kiállítás Dátuma:

Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.

4. számú melléklet

A Vállalkozó felelősségbiztosításának másolata és a biztosítását kezelő Biztosító társaság felmentése a titoktartási kötelezettség alól

5. számú melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról (ajánlattevő tölti ki)

Alulírott …… ügyvezető, az …… (cégnév) (székhely: ……..; cégjegyzékszám: ……; adószám: ……; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint Vállalkozó és a MÁV Zrt., mint megrendelő között a tárgyában

…………………..(dátum) napján kötött tervezési szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alVállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott tervezési szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.7

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó8

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

7 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

8 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

9 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

Alvállalkozó 3.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

……………….., 201………………..

………………

………………… Vállalkozó cégszerű aláírása

10 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

6. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS KÜLFÖLDI ADÓILLETŐSÉGŰ VÁLLALKOZÓ ESETÉN

(ADOTT ESETBEN)

7. számú melléklet

FeladatleírásMűszaki leírás

A műszaki leírás külön dokumentumként csatolva.

1. rész11: Felmérési alaptérkép készítése a mellékletként kiadásra kerülő területi lehatárolás szerinti a felvételi épületen kívüli, ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterületekről, valamint építészeti fotódokumentáció készítése

A lehatárolt tervezési területre kiterjedő felmérési alaptérkép, digitális térmodell készítése a Nyugati pályaudvar felvételi épületének környezetéről

Elkészítendő munkarészek:

1) Felmérési alaptérkép készítése a kapcsolódó területekről Szempontok:

• a kapcsolódó környezet helyszínrajzi ábrázolása a közterületek, útpályák, közlekedési

műtárgyak, zöldfelületek és faegyedek, köztárgyak és egyéb releváns épített elemek ábrázolásával a kapcsolódó térfalakig (a forgalomtechnikai elemek és földfeszin alatti létesítmények feltüntetése nélkül);

• M=1:500-as lépték;

• szerkeszthető CAD formátum (pl.: DXF vagy DWG). 2) Felmérés és modellezés a felvételi épület környezetéről

- Felmérés, szkennelés statikus földi méréssel és légifelvételek segítségével, valamint hagyományos geodéziai eszközökkel;

- Pontfelhő kiértékelése és előkészítése (anomáliák kiszűrése);

- Térbeli modell előállítása.

Szempontok:

• A felvételi épületek környezete (az érintett terület többi része) homlokzatokkal és tetőnézetekkel tömegszerűen (M=1:500 méretarányban) ábrázolandó. Itt külső felmérés elegendő.

A modellt szerkeszthető, CAD formátumú felhasználásra alkalmas IFC formátumban, a további felhasználásra alkalmas pontfelhő nyílt, további felhasználást lehetővé tevő e57 formátumban kell Megrendelőnek átadni.

2. rész: Közlekedési vizsgálat

A tervezési területre kiterjedő közlekedési vizsgálatok elvégzése és dokumentálása Nyugati pályaudvar környezetében

Elkészítendő munkarészek:

11 ~~Megfelelő rész kiválasztása~~

1) Közlekedésfejlesztési tervek elemzése

Az alább felsorolt szakágakra vonatkozó, illetve általános fejlesztési tervek, stratégiák, koncepciók, az előkészítés vagy megvalósítás különböző szakaszában lévő projektek tömör tartalmi ismertetése a tervezési helyszín vonatkozásában

2) Közúti közlekedési vizsgálat

• Határoló közutak és csomópontok hálózati szerepe, kiépítettsége, kapacitása, forgalmi terhelése (valamennyi útvonalra kiterjedő hétköznap csúcsidei forgalomszámlálás alapján), jellemző konfliktuspontjai és kapacitáshiányos szakaszai

• Ingatlanok kiszolgálása.

• Teherforgalmi-logisztikai igények, forgalmak, beszállítási útvonalak és korlátozások

• Parkolóhelyek (közterületi és telken belüli férőhelyek, parkolóházak) száma, telítettsége (hétköznapi/hétvégi számlálás alapján), kiépítése; elektromos töltőpontok és akadálymentes parkolók száma/rendelkezésre állása

• Taxiközlekedés helyzete, taxiállomások helye, száma, telítettsége, problémái

• Kerékpáros infrastruktúra hálózati szerepe, kiépítettsége, kapacitása, forgalmi terhelése (valamennyi útvonalra kiterjedő hétköznapi csúcsidei forgalomszámlálás alapján), jellemző konfliktuspontjai; MOL-Bubi állomások helye, kapacitása és kihasználtsága

• Kerékpártárolók (közterületi és telken belüli) száma, telítettsége (hétköznapi/hétvégi számlálás alapján), kiépítése

3) Gyalogos közlekedési vizsgálat

• Közlekedési felületek állapota; aluljárók, gyalogátkelők, járdák kiépítettsége, főbb kapcsolati hiányok és konfliktuspontok

• Gyalogos közlekedés fő irányai és célpontjai

• Utasszámlálás (hétköznap/hétvégén, csúcsidőben valamennyi releváns keresztmetszetben a pályaudvar területén, a környező közterületeken és az aluljárókban), mozgáskorlátozottak és speciális igényű közlekedők (babakocsi, poggyász) száma adott irányokban.

• Közterületek és közhasználatú pályaudvari területek funkcióvizsgálata (közlekedés, rekreáció, vendéglátás-szolgáltatás stb.).

4) Közösségi közlekedési vizsgálat

• Vasúti személyforgalom: napi járatszám és sűrűség, viszonylatok, kiszolgált irányok, járatok telítettsége, járműpark, menetrendszerűség, jellemző problémák.

Városi közlekedési kapcsolatok (metró-, villamos-, autóbusz- és trolibuszvonalak): napi járatszám és sűrűség, viszonylatok, kiszolgált irányok, járatok telítettsége, járműpark, menetrendszerűség, jellemző problémák; megállók kiépítettsége, végállomási funkciók elhelyezése.

8. sz. melléklet:

Vállalkozóknak (közös ajánlattétel esetén) a Szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányáról szóló nyilatkozata

9. számú melléklet:

Document Metadata

Table of Contents

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Document Metadata