TARTALOMJEGYZÉK
Közbeszerzési dokumentum
„BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE” tárgyú
építési beruházásra irányuló,
a Kbt. 117. § -a szerinti közbeszerzési eljáráshoz
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 2016. szeptember 2. (péntek) 11:00 óra
TARTALOMJEGYZÉK
I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS II. ÚTMUTATÓ
III. SZERZŐDÉS-TERVEZET IV. MELLÉKLETEK
V. MŰSZAKI LEÍRÁS (KÜLÖN FEJEZETKBEN)
I. FEJEZET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Közbeszerzési Értesítő KÉ 9756/2016
II. FEJEZET
ÚTMUTATÓ
II. ÚTMUTATÓ
1. Az ajánlat költségei, az ajánlattal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás:
1.1) Az ajánlat elkészítése és költségei
• A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve: MAGYAR
Az ajánlathoz kapcsolódó összes levelezést, mellékletet és egyéb anyagokat is magyar nyelven kell elkészíteni. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős fordítása is benyújtandó (Kbt. 47. § (2) bek.).
A magyar nyelvű fordítással nem rendelkező idegen nyelvű iratokat az ajánlatkérő az elbírálás során figyelmen kívül hagyja.
16. sz. melléklet
Amennyiben ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak. –
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie.
1.2) KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az eljárást megindító felhívásban valamint a további közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő (aki az adott beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet) kiegészítő információért fordulhat az ajánlatkérő nevében és képviseletében eljáró Xxxxxxx Ügyvédi Irodához.
Az ajánlattevőknek kiegészítő tájékoztatás iránti igényeiket (kérdéseiket) írásban kell benyújtaniuk (személyesen vagy fax útján vagy levélben vagy e-mailen a Kbt. 41. §-ának figyelembevételével) az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megadott helyen, vagy faxszámon (x00-0-000-00-00), vagy xxxxxxx.xxxxx@x-xxxxxx.xx címen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 41.§ (2) bekezdés c) pontjára és a 41.§
(4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg.
Az egyéb helyen benyújtott vagy más faxszámra/e-mail címre megküldött, vagy egyszerű e-mail formájában megküldött kérdést ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ilyen kérdések idejében megérkezzenek az Ajánlatkérőhöz.
Kizárólag e-mailen történő megküldés esetében csak az a kérdés számít megérkezettnek, ha
• az üzenet az ajánlatkérő címére megjeleníthető/olvasható formában megérkezik; és
• az üzenet mellékletében legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus
dokumentumba foglalt formában szerepel a kérdés.
(Ajánlatkérő a fentiek okán a fax útján történő párhuzamos megküldést javasolja.)
A személyesen vagy fax útján vagy levélben küldött kérdések esetén: A válaszok elkészítésének megkönnyítése érdekében Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy kérdés(eke)t, amelyeket már megküldtek a fentiekben leírtak szerint, lehetőség szerint elektronikusan (szerkeszthető formátumban pl: MS Word) is szíveskedjenek továbbítani xxxxxxx.xxxxx@x-xxxxxx.xx e-mail címre, az elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését.
Amennyiben azonban az ajánlattevő a kérdéseket kizárólag egyszerű e-mailben küldi meg Ajánlatkérő részére, azokat az Ajánlatkérő bárminemű jelzési kötelezettség nélkül figyelmen kívül hagyja.
A fax és az elektronikus elérhetőségek üzemszerű működésének biztosításáért, illetve postai út esetén az átvétel biztosításáért kizárólag az Ajánlattevő felel. Amennyiben pl.: vevőoldali hiba okán a tájékoztatást Ajánlatkérő nem tudja megadni a Kbt.-ben magadott módon, úgy késedelem esetén erre történő hivatkozást Ajánlatkérő nem fogad el. Elektronikus út (e-mail) esetében: Ajánlatkérő nem tud garanciát vállalni, hogy a megküldött dokumentum(ok) számítástechnikailag kompatibilisek-e (ideértve, ha a rendszer a továbbított üzenetet spam-ként kezeli) a vevő oldallal, Ajánlatkérő csak a megküldés megtörténtéért szavatol.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőn belül adja meg.
Ajánlatkérő fenntartja annak a jogát, hogy bizonyos kérdéscsoportokat a következetes válaszadás, nyomon követhetőség és megfelelő tájékoztatás érdekében együtt válaszoljon meg.
A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdésében, illetve 114. § (6) bekezdésében és az eljárást megindító xxxxxxxx XX.3.4.) További információk 1.) pontjában foglaltak az irányadóak
Mind az Ajánlattevők által megküldött kérdések, mind Ajánlatkérő által adott válaszok esetén, az elektronikus (szerkeszthető) formátum és a nyomtatott formátum esetleges eltérésekor a nyomtatott formátumot kell figyelembe venni.
A kiegészítő tájékoztatással kapcsolatos levelezésnél ajánlatkérő a regisztrációs lapon megadott kapcsolattartási adatokat veszi figyelembe. Amennyiben a gazdasági szereplő a regisztrációs lapot nem küldte vissza, úgy ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésen megadott nevet és faxszámot veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ismert gazdasági szereplőknek történő megküldéssel egyidejűleg feltölti az eljárást megindító felhívás I.3 pontjában megadott letöltési helyre is.
1.3 Nyilatkozat minták
A dokumentáció nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő.
Ajánlatkérő nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az ajánlattevőknek. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát benyújtani, ajánlatkérő kéri, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai megfelelősége érdekében.
Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek továbbá a Kbt.-nek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
2. Az ajánlat összetétele, Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok
JEGYZÉKE
2.1)
Az ajánlat első lapja a fedőlap, amelyen a következő információkat kell feltüntetni:
1. ajánlattevő neve és címe;
2. kapcsolattartó személy neve, telefon és telefax száma;
3. beszerzés tárgyának megnevezése;
4. „eredeti” felirat (lehetőség szerint)
2.2)
Tartalomjegyzék (oldalszámokkal)
2.3)
1. számú melléklet
Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján) -
2.4)
2.számú melléklet
Céginformációs adatlap
2.5)Regisztrációs lap
2.6)
3. számú
Ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feltételeire, a Szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66. § (2) bekezdés) -
melléklet)
2.7)
4.
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66. § (4). bekezdés). -
számú melléklet
2.8)
5. számú
Az ajánlattevő nyilatkozatai alvállalkozókról: Kbt. 66.§ (6) bekezdés alapján - melléklet;
• A „nemleges tartalmú” nyilatkozatok is benyújtandók.
3.§ 1. xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be
3.§ 2. alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;
3.§ 10. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;
2.9) A kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges iratok és nyilatkozatok a 321/2015. Korm. rendelet alapján:
6/a. számú
2.9.1) Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá
melléklet*.
2.9.2) Az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia:
Igazolási mód* | |
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontra vonatkozóan | kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az |
ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; | |||
7. számú melléklet |
*Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2.9.3) Ajánlattevő részéről egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozat (Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint) arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. – 6/b. számú melléklet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
2.10)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása
Ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági szempontokat.
2.11)
Műszaki-szakmai alkalmassági igazolása
az eljárást megindító xxxxxxxx XXX.1.3 pontja szerint.
III.1.3.1 vonatkozásában 8. számú melléklet)
Az alkalmasság igazolása tekintetében ajánlatkérő kéri figyelembe venni a Kbt. 65. § (6)-(9) bekezdésében foglaltakat:
65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
(7) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
(8) Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
(9) A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e kapacitásokra szükség van. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
2.12.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint más szervezet (szervezetek) kapacitására kíván támaszkodni, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá - a 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével - az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A fenti eset alkalmazása esetén ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell Ajánlattevő nyilatkozatát az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplőről (9. számú melléklet).
A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!
2.13)
Szakmai ajánlat
A szakmai ajánlat részéként ajánlattevőknek az ajánlatban az alábbiakat kell benyújtaniuk::
- árazott költségvetés (az esetleges egyenértékű megajánlások átvezetésével!)
- nyilatkozat – 12.számú melléklet szerinti tartalommal, illetve adott esetben az igazolások az egyenértékűség bizonyítására. A nyilatkozatot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az árazatlan költségvetés valamely tétele vagy az adott tétel alkatrésze helyett ajánlattevő egyenértékű terméket kíván megajánlatni!
Ajánlatkérő tételes, árazatlan költségvetést bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokkal átadott tételes, árazatlan költségvetést kell beáraznia és benyújtania, ez képezi a kereskedelmi és szakmai ajánlatát. Továbbá ennek alapján és ezzel összhangban kell a közbeszerzési dokumentumok részét képező Felolvasólapot az ott meghatározott bontásban és módon, kitölteni és csatolni az ajánlathoz.
Az Ajánlat elkészítésének alapját a közbeszerzési dokumentumok kell, hogy képezzék. Az Ajánlatkérő részajánlat tételre lehetőséget NEM biztosít. Az ajánlat az Ajánlatkérő által ajánlattétel céljára kibocsátott közbeszerzési dokumentumokban és annak műszaki mellékleteiben leírt építési beruházás egészére kell, hogy vonatkozzék, és annak megfelelően teljesítendő.
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkák teljes körű megvalósítására kell ajánlatot adni, illetve vállalkozni (az OTÉK, a MSZ, a hatósági előírások és a hatályos jogszabályok, valamint az ajánlattevőre vonatkozó egyéb szabályok betartásával), beleértve az esetlegesen szükségessé váló engedélyek beszerzését is. A vállalkozási díjnak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki megoldásra kell vonatkoznia.
Az ajánlattevő a vállalkozási díj megállapításánál legyen figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakra.
A vállalkozási díjat (ajánlati ár) a műszaki dokumentációban foglaltak, továbbá a kivitelezési határidő figyelembevételével prognosztizált végleges összegben kell megadni magyar forintban (HUF).
Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a tenderben (beleértve az Ajánlatkérő által esetlegesen kibocsátott kiegészítő tájékoztatást is) részletezett valamennyi munkákat, utalást, kiegészítést és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget.
Minden, a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban található tervek és alapadatok által leírt építési beruházás megvalósításához szükséges anyag, munka és kellékanyag, segédanyag biztosítása az egyösszegű átalaányár fejében a nyertes ajánlattevő feladata, felelőssége és költsége, akkor is, ha egy adott tétel a nettó, egyösszegű átalányár bontásában nem szerepel. A beszerzés tárgyát tehát a Műszaki Leírásban található építési beruházás teljeskörű megvalósítása képezi.
A befejezési határidőre prognosztizálva az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szerződés időtartama alatt bekövetkező esetleges árváltozásokra, és tartalmaznia kell mindazon költségeket, melyek az ajánlat tárgyának első osztályú megvalósításához, a felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban rögzítettek betartásához, valamint a közbeszerzési eljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó tevékenység ellátásához és a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.
Az árképzésben valamennyi nehezítő körülmény figyelembevételre kell, hogy kerüljön, mivel erre semmilyen különleges kártalanítás nem történhet.
Ajánlattevőnek az ajánlati áron kívüli értékelési szempontokra (minőségi szempontok) vonatkozó ajánlatát az eljárást megindító felhívásban megadott módon, a Felolvasólapon kell megtennie.
AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT TÍPUSSAL EGYENÉRTÉKŰ TÍPUS MEGAJÁNLÁSA ESETÉN
A tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében a költségvetési kiírás és/vagy műszaki leírás a műszaki paraméterek meghatározására helyenként gyártmány, típus, eredet, szabadalom, védjegy megjelölést tartalmaz.
Ajánlattevő jogosult az ajánlatkérő által előírt típussal egyenértékű típus megajánlására
Amennyiben Xxxxxxxxxxx élni kíván az egyenértékű termékek megajánlásával, úgy az alábbiakat is figyelembe véve kell eljárnia:
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés figyelembe vételével (melynek alapján ajánlattevő jogosult bármely, a termékleírásban, műszaki mellékletben, költségvetésben, vagy az eljárás során keletkezett bármely más dokumentumban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg teljes mértékben egyenértékű, és a felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében, alkalmazhatóságában és tartósságában teljesen azonos, azaz azzal egyenértékű, más gyártású termék szállítására, illetve felhasználására) ajánlattevőnek joga van ezekkel
azonos minőségű vagy azonos paraméterekkel rendelkező (egyenértékű) termékek, alkatrészek megajánlására.
Amennyiben ajánlattevő az árazatlan költségvetésben és/vagy műszaki leírásban meghatározott anyag, eszköz, berendezés stb. helyett eltérő típust kíván megajánlani, úgy ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumokban rögzített műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű felhasználásra kerülő anyagok típusát és paramétereit megadni (00.xx. mellékletben), azok megfelelőségét pedig az ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel, így különösen teljesítmény nyilatkozattal, vagy a Kbt. 60. §-ában említett bizonyítási eszközökkel igazolni, amely alapján egyenértékűség az érintett tételek tekintetében egyértelműen és kétséget kizáró módon vizsgálható, illetve megállapítható.
A kiadott nyilatkozatminta (00.xx. melléklet) szerinti nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszámát, típusát, paramétereit, majd az egyenértékűnek tekintett termék tételszámát, típusát, paramétereit.
Az egyenértékűség keretében megajánlott termékek árazott költségvetésben történő átvezetése is szükséges!
2.14)
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő - továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői aláírási címpéldányának (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának) egyszerű másolatát – azok részről, akik az ajánlatot aláírták, szignálták.
Ajánlattételi felhívás VI.3.4.9.5) pontja szerint.
Nem cégformában működő ajánlattevő valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolati példányát. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási- mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá.)
Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, továbbá a meghatalmazó aláírási címpéldánya (vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-minta) másolatát kell csatolni az ajánlathoz.
2.15)
Ajánlattevő nyilatkozata a közbeszerzési dokumentum III. fejezetét képező vállalkozási
10. számú melléklet
szerződés tervezet elfogadásáról. (A szerződést nem kell aláírva az ajánlathoz
csatolni, csak a feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot kéri az ajánlatkérő)
12)
11. számú melléklet
Nyilatkozat az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű szakmai felelősségbiztosítás megkötéséről, illetőleg a meglévő felelősségbiztosítás kiegészítéséről
2.16)
Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy az ajánlattevőnek az erről szóló nemleges nyilatkozatot kell csatolnia!
14. számú melléklet
2.17)
Nyilatkozat az előleg biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról vagy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 1. melléklete 134.4. pontjának alkalmazásának tudomásul vételéről
13 számú melléklet
2.18)
Az ajánlattevő nyilatkozata a kiegészítő tájékoztatás elfogadásáról
Továbbá (ADOTT ESETBEN)
16. számú melléklet
2.20)
Amennyiben az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak. -
2.21)
Közös ajánlattétel esetében csatolni kell:
- A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban ki jogosult eljárni közülük teljes jogkörrel az összes közösen ajánlatot benyújtó nevében. A nevezett nyilatkozatot a közös ajánlattevők cégszerű aláírásával ellátva kell az ajánlathoz csatolni – 15. számú melléklet.
- A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
- az együttműködésükről szóló megállapodást
A közös ajánlattevők megállapodása egyebekben akkor fogadható el, ha
- tartalmazza a közös ajánlattevők megnevezését,
- tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a közös ajánlattevők képviselője képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében,
- tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
- tartalmazza, hogy a szerződés hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól;
- tartalmazza, hogy hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve hatósági jóváhagyástól, továbbá
- tartalmazza, hogy a közös ajánlattevők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba lép.
2.22)
Ajánlattevő Kbt. 44.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely információk
– üzleti titkok – nyilvánosságra hozatalát tiltja meg. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, erről az ajánlattevőnek külön nyilatkozatot nem kell csatolnia.
• Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben (közvetlenül a nyilatkozat után, az ajánlat legvégén) kell elhelyezni.
Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Az iratokat lehetőség szerint a fenti sorrendben csoportosítva, közvetlenül egymást követően, a megadott alpontok feltüntetésével kell az ajánlatban elhelyezni.
3. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés
A hiányok és hiányosságok pótlására a Kbt. 71. § alapján van lehetőség.
• Az ajánlatkérő a hiánypótlás körébe tartozó hiányokról és a pótlás határidejéről írásban tájékoztatja az ajánlattevőket.
• Amennyiben a pótlás késve, a pótlási határidő lejárta után érkezik a benyújtásra előírt címre, annak tartalmát ajánlatkérő nem veszi figyelembe.
4. Az ajánlat legfontosabb formai követelményei
Az ajánlatot írásban és zártan
• 1 papíralapú eredeti példányban, továbbá
• a papíralapú példánnyal mindenben megegyező 1 elektronikus másolati példányban (elektronikus adathordozón: CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) kell benyújtani egy közös borítékban (csomagban). Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan
megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf), míg az árazott költségvetést Excel formátumban is kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Esetleges tartalmi eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Ahol a Kbt. vagy a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
• Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy egyedi példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel (3. sz. melléklet).
Az eredeti papíralapú ajánlatban ajánlattevő, és alvállalkozó részéről tett nyilatkozatokat – anélkül hogy erre ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció egyéb pontjaiban külön utalást tenne - cégszerűen aláírva kell benyújtani. (Cégszerű aláírásnak nem minősül a nyilatkozatnak aláírás-bélyegzővel történő ellátása.)
4.1. További formai előírások:
Az ajánlatot lehetőség szerint az alábbi formai követelmények szerinti módon kell benyújtani:
a) Az ajánlat eredeti papíralapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen,
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni,
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
4.2. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül személyes úton vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (a később megadottakra is figyelemmel). Az ajánlattevőknek az ajánlatuk eredeti papíralapú és elektronikus másolati példányát egy közös borítékban (csomagban) kell lezárni.
A csomagon fel kell tüntetni:
• a következő címet: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
• az ajánlat tárgyát,
• az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban bejegyzett nevét és székhelyét;
• az ajánlattételi határidőt,
• a külső borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a következő megjegyzést: "Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!".
Postai úton való benyújtása esetén az ajánlatot tartalmazó borítékon minden esetben fel kell tüntetni továbbá, hogy
„Ajánlat KÖZBESZERZÉSI eljárásban, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető! Az ajánlattételi határidő előtt nem felbontható!”
A boríték (csomag) az itt leírtakon túli, más jelzést nem tartalmazhat!
Amennyiben a csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
Az ajánlat személyesen történő benyújtása esetén:
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 6.
Az ajánlattételi határidő lejáratának napján 10.00 óráig: recepció, az ajánlattételi határidő lejáratának napján 10.00-11.00 között: igazgatói iroda
Az ajánlatot – munkanapokon – az alábbi időpontokban lehet benyújtani:
- hétfő-péntek között: 7.30-15.00-óráig,
- az ajánlattételi határidő napján: 7.30-11:00 óráig
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak az az ajánlat kerül bontásra, amely a fent leírtak szerinti helyszínen az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő képviselője által igazoltan és írásban átvételre került!
A postai úton történő benyújtással kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a rendelet 2. sz. melléklete értelmében a rendelet hatálya alóli kivételt képeznek a közbeszerzésekkel kapcsolatos küldemények. Kérjük
ezért az ajánlatot tartalmazó borítékon – mind postai, mind futár útján történő vagy személyes kézbesítés esetén – a következőket feltüntetni:
„Ajánlat KÖZBESZERZÉSI eljárásban, az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerben nem érkeztethető és nem kézbesíthető! Az ajánlattételi határidő előtt nem felbontható!”.
A postai úton benyújtott ajánlatok ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért illetve az ajánlat elvesztéséért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. A küldemény/csomag postai úton való kézbesítésének időtartama több napot vehet igénybe. Az ajánlattevő részéről ezen ajánlatkérői felhívás figyelmen kívül hagyásából fakadó késedelemért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem megfelelő címzéssel és/vagy címre küldött küldemény elirányításáért, felbontásáért vagy határidőn túli beérkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Kézbesítésnek kizárólag az számít, amikor a küldemény a megadott címre fizikailag megérkezik (érkeztették). Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen időpontig az említett címre beérkeztek.
AJÁNLATKÉRŐ a személyes benyújtást javasolja!
Amennyiben az ajánlattevő úgy dönt, hogy az ajánlatot nem személyesen juttatja el a megjelölt címre, úgy ajánlatkérő futárszolgálat igénybevételét javasolja.
5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A Kbt. 73 § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és elérhetőségét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Posta cím:1590 Budapest, Pf. 95
Tel.: x00-0-000-0000
Fax: x00-0-000-0000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adó- és Vámhivatal Cím: 1144 Budapest , Gvadányi u. 69.
Posta cím: 1438 Budapest, Pf.: 512
Tel.: x00 (0) 000-0000
Fax: x00 (0) 000-0000
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: 00-0-000-0000
Fax: 00-0-000-0000
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 000.
Postacím: 1550 Bp., Pf.: 203.
Telefon: 00-0-000-0000
Fax: 00-0-000-0000
Budapest Főváros Kormányhivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.
Telefon: 00-0-000-0000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
Cím: 1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
Telefon: 00-0-000-0000
Fax: 00-0-000-0000
E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx
Budapest Főváros Kormányhivatala
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 00-00.
Postacím: 1364 Bp., Pf.: 234
Telefon: 00-0-000-0000
6. Az ajánlatok bírálata, értékelése
A Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Kbt. 69. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
A fentieket követően a Kbt. 69. (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megadott értékelési szempontok szerint értékeli az alábbiak szerint:
Az ajánlatok bírálati szempontja: a legjobb ár-érték arány.
A legjobb ár-érték arány megítélésére szolgáló részszempontok és azok súlyszámai:
Sorszám | Bírálati részszempontok | Mértékegység | Súlyszám |
1. | Ajánlati ár (nettó HUF) | HUF | 50 |
2. | Jótállás időtartama (minimum 60 hónap, maximum 96 hónap) | hónap | 30 |
3. | Meghiúsulási kötbér mértéke (minimum 15%, maximum 30%) | % | 10 |
4. | Vállalt teljesítési határidő /a szerződés hatálybalépésétől számítva (lásd. VI.3.4.16 pont)/ (minimum 120 nap, maximum 150 nap) | nap | 10 |
Az adható pontszám alsó és felső határa mindkét részszempont esetében 1-100 pont. Az értékelés módszere:
Az Ár részszempont esetében: fordított arányosítás
A legalacsonyabb ajánlati elem kapja a maximálisan adható 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a
legkedvezőbb ajánlattól való eltéréstől függően arányosítással kerül meghatározásra, a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / ba) fordított arányosítás pontban meghatározott képlet segítségével
P= | Alegjobb | x (Pmax-Pmin) + Pmin |
Avizsgált |
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felsőhatára
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (50) szorzata.
Jótállás időtartama (minimum 60 hónap, maximum 96 hónap) részszempont esetében: arányosítás.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével.
Avizsgált - Alegrosszabb | ||
P = | Alegjobb - Alegrosszabb | (Pmax - Pmin) + Pmin |
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 96
Alegrosszabb: 60
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 96 hónap.
Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 60 hónap.
A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen résszempont vonatkozásában ajánlattevők kizárólag egész hónapokban adhatják meg vállalásukat.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (30) szorzata.
Meghiúsulási kötbér mértéke (minimum 15%, maximum 30%)részszempont esetében: arányosítás
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével.
Avizsgált - Alegrosszabb | ||
P = | Alegjobb - Alegrosszabb | (Pmax - Pmin) + Pmin |
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 30
Alegrosszabb: 15
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 30%.
Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 15%.
A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
Vállalt teljesítési határidő /a szerződés hatálybalépésétől számítva (lásd. VI.3.4.16 pont)/ (minimum 120 nap, maximum 150 nap) részszempont esetében: arányosítás.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a dokumentációban megadott képlet segítségével.
Ajánlatkérő az egyes ajánlati elemekhez az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti pontszámot rendeli hozzá a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2012. évi 61. számában, 2012. június 1-jén megjelent)) útmutatója III.) a ponthatárok közötti pontkiosztás módszerei / A.) a relatív értékelési módszerek / 1.) az arányosítás / a) pontjában meghatározott képlet segítségével.
P = | Avizsgált - Alegrosszabb | (Pmax - Pmin) + Pmin |
Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (100)
Pmin: a pontskála alsó határa (1) Alegjobb: 120
Alegrosszabb: 150
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot (100) ad: 120 nap.
Az ajánlati elem tekintetében ajánlatkérő által meghatározott minimális elvárás, melynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet: 150 nap.
A fent meghatározottaknál kedvezőtlenebb ajánlati elem megajánlása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
Súlyozott pontszám számítása: az így kapott pontszámok és a súlyszám (10) szorzata.
Az összesített súlyozott pontszám számítása:
Az értékelés összesített súlyozott pontszámát – az értékelés eredményét – a fenti részszempontokra számított súlyozott pontszámok összege adja. (Az elérhető maximális pontszám: 10000).
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelését követően azt az ajánlattevőt tekinti nyertesnek, amelynek ajánlata a részszempontok alapján a legnagyobb összesített súlyozott pontszámot kapja.
7. Ajánlati kötöttség
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig terjedő időszakra kötve van az ajánlatához.
A nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc napnál hosszabb időtartamban.
Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.
Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
A nyertes ajánlattevő és - a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított hatvan nappal meghosszabbodik.
8. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Az eljárás vonatkozásában a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
név: xx. Xxxxxxx Xxxxx lajtsromszám: 00143 elérhetőség:
cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 0/x. 3. ajtó levelezési cím: 1075 Budapest, Síp u. 6.
Fax: 00-0-000-0000
e-mail: xxxxxxx.xxxxx@x-xxxxxx.xx
III. FEJEZET
SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Név: Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (röviden: BVOTRK)
Székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u.6.
Telephelye: 7275 Xxxx, Xxxxx u. 6., 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx 0-00.
Számlázási cím: 0000 Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx x. 6.
Adószáma: 15752019-2-51
Bankszámlaszáma: MÁK 10023002-01393163-00000000
Képviselő: Xxxxx Xxxxxx bv. ezredes, igazgató
a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről
Név: | ……………………….. |
Székhely: | ……………………….. |
Adószáma: | ……………………….. |
Bankszámlaszáma: | ……………………….. |
Cégjegyzékszáma: | ……………………….. |
Képviselő: | ……………………….. |
a továbbiakban mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó),
együttes említésük esetén Felek között az alábbi helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Preambulum:
Megrendelő, mint ajánlatkérő …………………….-én építési beruházás megvalósítására irányuló eljárást megindító felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ /2016) számon,
„BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének
KIVITELEZÉSE”tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.)
117. § szerint, mely közbeszerzési eljárásban Vállalkozó érvényes, nyertes ajánlatot tett.
A felek ennek alapján hozzák létre – a Kbt. 131.§-nak (1) bekezdése alapján – jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés).
1) A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének kivitelezési munkáit, az eljárást megindító felhívás (továbbiakban Felhívás), valamint a további közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: Dokumentáció), illetve a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban: Ajánlat) szerint.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.
2) A vállalkozási díj összege:
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozói díjra jogosult:
A vállalkozói átalánydíj összege:
Nettó összesen: | .- Ft |
Áfa (27%) | .- Ft |
Bruttó vállalkozási díj: | .- Ft |
A vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződésben és mellékleteiben szereplő valamennyi munka ellenértékét egyösszegű átalány áron elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat és a műszaki
xxxxxxxx teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).
Minden, a Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki Leírásban található tervek és alapadatok által leírt építési beruházás megvalósításához szükséges anyag, munka és kellékanyag, segédanyag biztosítása az egyösszegű átalányár fejében a Vállalkozó feladata, felelőssége és költsége, akkor is, ha egy adott tétel a nettó, egyösszegű átalányár bontásában nem szerepel. A Szerződés tárgyát tehát a Műszaki Leírásban található építési beruházás teljes körű megvalósítása képezi.
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
A szerződésben meghatározott munkának a tervtől részben eltérő tartalommal való elvégzése esetén sem térhetnek át a Felek a tételes elszámolásra. A jelen pontban rögzített vállalkozói díjon túlmenően a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult. Az esetleges tervmódosításból adódó, vagy műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat és előre nem látott többletmunkákat (a továbbiakban együttesen: pótlólagos munkák) a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt. vonatkozó feltételei.
3) Fizetési feltételek:
A beruházás a KEHOP-5.2.10 pályázati konstrukció keretében, az EU Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában, teljes egészében támogatásból valósul meg szállítói finanszírozással.
Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerződés elszámolható összege 50 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését.
A vállalkozó választása szerint
a) a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134.
§ (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
b) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum benyújtásával a vállalkozó közvetlenül az irányító hatóságtól igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított öt napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő öt napon belül záradékolni és az irányító hatóság részére megküldeni.
Előleg igénylése esetén az előleget a végszámlában köteles a Vállalkozó elszámolni, oly módon, hogy a végszámla értékét az előlegszámla értékével köteles csökkenteni.
A kivitelezés során részszámla benyújtására nincs lehetőség. Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámláját kiállítani.
A teljesítésigazolás tekintetében a Kbt. 135.§ (1) bekezdése az irányadó.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése aPtk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel történik, banki átutalással.
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alkalmazandó a kifizetés teljesítése során. Ebben az esetben a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozó a Vállalkozó felé kiállítandó számlájának kiállításával egyidejűleg köteles egy nem Áfa törvény szerinti, azaz adóügyi bizonylatnak nem minősülő, így különösen a Számviteli törvény 166. § -a szerinti számviteli bizonylatot kiállítani a Megrendelő felé. Ebben a számviteli bizonylatban a következő adatok kell, hogy feltüntetésre kerüljenek:
- Kbt. 135. § (3) szerinti adatok (összhangban a Vállalkozó felé kiállított Áfa törvény szerinti alvállalkozói számla adataival)
- jogcím megjelölése (Vállalkozói számlában szereplő alvállalkozói teljesítés ellenértéke, Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontjának megfelelően) valamint, hogy nem minősül adóügyi bizonylatnak)
Vállalkozó köteles a fent nevezett, alvállalkozójától származó számviteli bizonylatot saját számlájával egyidejűleg benyújtani Megrendelő részére.
Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
o Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a;
o Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;
o a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
A Vállalkozó az általa kiállított számlát három példányban a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított számlát a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak való megfelelése esetén – leigazolja.
Szerződő Xxxxx egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésre az Art. 36/A §-a irányadó. Erre tekintettel megállapodnak abban, hogy az említett paragrafus hatálya alá tartozó kifizetések esetében a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető „Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában” [lásd különösen: Art. 36/A.§ (6) bekezdését].
4) Vállalt teljesítési határidők:
Az Építési munkaterület címe, helyrajzi száma: 1108 Budapest, Újhegyi u. 9-11., hrsz: …………..
Az Építési munkaterület átadásának időpontja: a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül. Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásakor történik.
A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási határideje: szerződés hatálybalépését követő …… nap. (Az ajánlattevő ajánlata szerint)
A határidőt csak akadályoztatás, vagy elrendelt pótmunka, illetőleg előre nem látható többletmunka módosíthatja, mely esetekben a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Megrendelő előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles közölni a Megrendelővel.
Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 8 naptári nappal a kitűzött határidő előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek.
5) Szerződéses biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőn túli, késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden késedelmes nap után késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1% / naptári nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Amennyiben a felszámított késedelmi kötbér összege eléri a maximális értéket, megrendelő jogosult választása szerint a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, és meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.
Hibás teljesítési kötbér:
Hibás teljesítési (minőségi) kötbér: A Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolás kibocsátása után, amennyiben bármely, a jelen Szerződés alapján kivitelezett épületrész, alkotó- vagy alkatrész illetve tartozék, tárgyi eszköz a jótállás hatálya alá tartozó módon meghibásodik, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér egyszeri kötbér, alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 5%. A hibás teljesítési kötbér a hiba bekövetkezésével automatikusan, külön jogcselekmény nélkül esedékessé válik. A hibás teljesítési kötbér fizetésére vonatkozó kötelezettségtől függetlenül a jelen Szerződés szerinti jótállási, szavatossági kötelezettségek változtatás nélkül irányadók és teljesítendők. A hibás teljesítési kötbér ugyanazon meghibásodott épületrész, alkotó- vagy alkatrész illetve tartozék, tárgyi eszköz után ismételten is kiszabható, ha a hiba kijavítása (vagy a kicserélés) után ugyanazon épületrész, alkotó- vagy alkatrész illetve tartozék, tárgyi eszköz a jótállási idő alatt a jótállás alá tartozó módon ismételten meghibásodik.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj
…..%-ának (ajánlattevő ajánlata szerint) megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér abban az esetben is esedékessé válik, ha a Megrendelő a jelen Szerződést a Vállalkozó késedelme következtében, a „Késedelmi kötbér” bekezdésben rögzítetteknek megfelelően felmondja, vagy attól eláll. Ebben az esetben a fizetett (esedékessé vált) késedelmi kötbér a meghiúsulási kötbérbe nem számít be, hanem kifejezetten azon felül értendő.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni minden olyan kárigény követelés alól, amely az általa okozott károkkal kapcsolatban merült fel. A Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, egyéb költséget, amelyet a
Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, szub-alvállalkozójának, egyéb teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki.
Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe beszámítani úgy, hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából. Amennyiben Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni.
6) Fizetés késedelme:
Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot megfizetni.
7) Jótállás:
A jótállási kötelezettség időtartama hónap (ajánlattevő ajánlata szerint).
A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési igazolás keltétől kell számítani.
Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni.
A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik.
8) A szerződő felek helyszíni képviselői:
Megrendelő képviselője:
Név: Xxxxx Xxxxxx igazgató Mobil: +3630/000-0000
E-mail: xxxxx.xxxxxx@xx.xxx.xx
A megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója: Név: Xxxxxxxx Xxxxxx
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 19. 5/501
Tel: +3670/0000 000
Névjegyzéki nyilvántartási száma: 01-59794
Vállalkozó helyszíni képviselője: Neve:
Telefon száma:
Felelős műszaki vezető neve, címe:
Telefon száma:
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma:
9) Teljesítés
A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben azt a rendelet előírja.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles fenntartani a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának VI.3.4. 9.13. pontja szerinti felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény másolati példányát a Felek jelen szerződéshez, mellékletben csatolják.
A jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.
A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és berendezéseket köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az I. osztályú minőségnek (vonatkozó MSZ EN szabványok szerint) megfelelő műszaki megoldások kifogástalan minőségben történő teljesítését fogadják el. A teljesítés során a Vállalkozó köteles a hatályos jogszabályokat, valamint a Létesítménybe beépített műszaki szerkezetek, gépek és gépészeti berendezések gyártói és forgalmazói iránymutatásait is maradéktalanul figyelembe venni.
A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladatokat a Vállalkozó határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladatok elvégzését leigazolta. Vállalkozó a szerződéses feladatok teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.
A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterületen a szerződés teljes időtartama alatt oktatási tevékenység zajlik, a szerződés tárgyát képező munkálatokat ennek megfelelően az oktatási tevékenység lehető legkisebb mértékű zavarásával, az oktatás folyamatosságát lehetővé tevő módon kell végezni.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő területére csak olyan személy léptethető be, aki a Megrendelő által lefolytatott átvilágítást követően jóváhagyott névjegyzéken szerepel. A belépési névjegyzékre történő utólagos felvételt Vállalkozó képviselője az igénybevételt megelőzően kezdeményezheti a Megrendelőnél. Vállalkozó vállalja, hogy az átvilágításhoz szükséges adatokat Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az átvilágítás tényéről és szükségességéről érintett alkalmazottait, közreműködőit tájékoztatja. A személyes adatokat a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályok megtartásával jogosult kezelni.
Vállalkozó munkatársai a Megrendelő iskolaépületébe kizárólag a Megrendelő személybejárati kapuján történő ellenőrzést követően léphetnek be a földszinten kijelölt mosdó használata, valamint a földszinten működő büfé nyitvatartási időben történő igénybevétele céljából. Vállalkozó dolgozói az iskolaépület más területein ezen túlmenően kizárólag a jelen szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységek elvégzése céljából tartózkodhatnak.
Megrendelő lehetővé teszi, hogy Vállalkozó gépjárművei biztonsági ellenőrzést követően behajtsanak a Megrendelő területére. A gépjárművezetők és az utasok ugyancsak biztonsági ellenőrzést követően léphetnek be a Megrendelő területére. A gépjárművek rendszámát és forgalmi adatait, valamint a gépjárművezetők és az utasok személyes adatait előzetesen át kell adni a Megrendelő részére. A személyes adatokat a Megrendelő az adatvédelmi jogszabályok megtartásával jogosult kezelni.
10) Műszaki átadás-átvétel
Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja (határideje), a 4. pont szerinti teljesítési határidő utolsó napja.
Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a készre jelentésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 30 napon belül saját érdekkörében felmerült, felróható okból - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. A készre jelentés időpontjáról Vállalkozó legalább 8 naptári nappal előbb köteles Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen okozott károk helyreállítása.
Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak teljesülését.
Ha a Megrendelő hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítani kért hibákat, hiányosságokat, a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a Vállalkozó képviselőjének alá kell írnia.
A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás – átvételi eljárás időpontjában a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi igazolásait (pl: garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), valamint a megvalósulási dokumentációt.
A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során elkészített megvalósulási dokumentációt 2 (kettő) nyomtatott, és 1 (egy) elektronikuspéldányban, a Megrendelő által meghatározott elektronikus adathordozón, többszörözhető, másolható és módosítható formátumban (a Megrendelő által előzetesen elfogadott elektronikus formátumban) köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
11) A szerződés megszűntetése
A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a sérelmet
szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani.
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Megrendelő területén foglalkoztatott fogvatartottakkal összefüggő magatartása sérti a büntetés-végrehajtás rendjét vagy biztonságát, ide értve a fogvatartottakkal történő tiltott kapcsolattartást is. Vállalkozó alkalmazottai, munkatársai, alvállalkozói a Megrendelő területén foglalkoztatott fogvatartottakkal semmilyen kapcsolatot nem létesíthetnek. Amennyiben valamely fogvatartott és Vállalkozó bármely közreműködője között a fogvatartást megelőzően ismeretség vagy bárminemű kapcsolat állt fenn, erről a körülményről haladéktalanul tájékoztatni kell a Megrendelőt. E körben a Vállalkozó érdekkörében felmerült mulasztás a szerződés rendkívüli felmondását megalapozza.
Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, a Megrendelő területén oktatott hivatásos állományú tanulókkal összefüggő magatartása sérti a büntetés-végrehajtás rendjét vagy biztonságát, különös tekintettel arra, hogy a munkálatok ideje alatt a Megrendelő oktatási intézményében folyamatos oktatás és képzés zajlik.
A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §- ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani
- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12) A szerződés teljesítésére és az alvállalkozó(k) bevonására a Kbt. 138.§-a vonatkozik.
A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden - az ajánlatban vagy a szerződéskötés időpontjáig meg nem nevezett - a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Amennyiben a Vállalkozó ajánlatában a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciá(k) vonatkozásában más szervezet kapacitására támaszkodott, és előszerződést vagy egyéb megállapodást csatolt úgy a referenciát biztosító külső személy köteles az ajánlatban meghatározott feladatokat elvégezni, és eme külső személy teljesítéséért a Vállalkozó, mint a sajátjáért felelős (Kbt. 65.§ (9) bekezdés).
A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.
13) A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
14) Vállalkozó személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében előírt esetekben változhat meg.
15) Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Abban az esetben, ha mindkét fél által írásban elismerten vis maior következett be, a teljesítési véghatáridő automatikusan, jelen szerződés módosítása nélkül a vis maior mindkét fél által elismert időtartamával meghosszabbodik. Megrendelő részéről a vis maior helyzet elismerésére a műszaki ellenőr jogosult.
16) A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a(z) …………………………- t (név) nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek.
17) Xxxxx megállapodnak abban, hogy a teljesítés során, műszaki indokokra tekintettel esetlegesen elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó ezen esetben a szerződés módosítása nélkül, az elmaradó tételek ellenértékével csökkentett vállalkozói díjra jogosult.
18) Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében akadályoztatva van, és a Megrendelő az akadályoztatás tényét és időtartamát elfogadja,a teljesítési véghatáridő automatikusan, jelen szerződés módosítása nélkül az akadályoztatás mindkét fél által elismert időtartamával meghosszabbodik. Megrendelő részéről az akadályoztatás és annak időtartama elismerésére a műszaki ellenőr jogosult.
19) A szerződést mindkét fél belegyezésével, kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás, valamint a teljesítési véghatáridő jelen szerződésben szabályozottaknak
megfelelő meghosszabbodása. Az adatokban bekövetkező változásokról az érintett fél a másik felet
– az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
20) Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
21) Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy:
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
22) Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné válik, a Megrendelő az addig elkészült munkákat átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak egymással, ennek során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről.
23) A teljesítés során esetlegesen keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Jelen szerződés alapján Megrendelő jogot szerez továbbá az alkotás átdolgozására.
A Vállalkozó által készítendő művekkel kapcsolatos szerzői és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó felhasználási jogok megszerzésének költsége (felhasználói jogok megszerzésének díja, jogdíj) annak az egyes művekre vonatkozó külön megjelölése nélkül a vállalkozói díj része, ezért a vállalkozói díj tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak a Megrendelőre történő átruházásának ellenértékét is.
A Megrendelő jogosult arra, hogy az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezzen, azokat egészben vagy részben harmadik személynek továbbadja, az ilyen jellegű átruházást Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi.
A Vállalkozó kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szellemi termékeknek, amelyek egyéni, eredeti jellegű, és saját szellemi alkotásai. A Vállalkozó szavatol azért, hogy azokon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
A Vállalkozó szavatolja és helyt áll azért, hogy:
a) Az általa vagy az alvállalkozói által a jelen Szerződés alapján elkészített és átadott valamennyi szellemi alkotás kapcsán sem neki, sem az alvállalkozóknak, sem harmadik személynek nem áll fenn bármely olyan joga, amely az adott szellemi alkotással kapcsolatos megrendelői szerződésszerű jogszerzést, a szellemi alkotások Megrendelő általi, a Szerződés szerinti felhasználását akadályozza, korlátozza vagy kizárja;
b) Vállalkozó jogosult a jelen 3.1.2-es pont szerinti feltétlen és visszavonhatatlan felhasználási jogot adni a Megrendelőnek;
c) A jelen 3.1.2-es pont szerint adott felhasználási jog és a szerződéses kötelezettségek Vállalkozó általi teljesítése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzői jogot, üzleti titkot vagy harmadik személy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát;
d) Vállalkozó minden alvállalkozójával, a Vállalkozó által végzett tervezési munkákkal kapcsolatos összes közreműködővel olyan szerződést kötött illetve köt, amely lehetővé teszi a Megrendelő részére a Szerződés szerinti felhasználási jogok megadását és gyakorlását;
e) a Szerződés megkötése előtt a Vállalkozó nem adott semmilyen felhasználási engedélyt semmilyen harmadik személynek a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó által elkészített, a Megrendelőnek tervekre, egyéb szellemi alkotásokra vonatkozóan.
1.1 A Szerződés egyéb rendelkezéseitől függetlenül, a Vállalkozónak a jelen Szerződésben tett szavatossági nyilatkozatai a Szerződés hatálya alatt és a Szerződés bármilyen okból, bármely időpontban történő megszűnését követően is hatályban maradnak a Szerződés megszűnésétől számított öt (5) év elteltéig.
1.2 Amennyiben a Vállalkozó által készített megvalósulási tervdokumentáció tartalmában hibák, elhagyások, ellentmondások vagy más hiányosságok merülnek fel, vagy a megvalósulási tervdokumentáció nem pontosan írja le a ténylegesen megvalósult létesítményt, akkor a tervdokumentáció hibás részét a Vállalkozó jótállási és kellékszavatossági kötelezettsége keretében saját költségén, a kijavításhoz ésszerűen szükséges határidők megtartásával - bármilyen korábbi hozzájárulás vagy jóváhagyás ellenére - köteles kijavítani vagy kijavíttatni. Vállalkozó az általa készített tervdokumentációk esetleges hibáiért a jótállás és a szavatosság keretében akkor is felelősséggel tartozik, ha a Megrendelő a hibás terveket, illetve az adott feladat teljesítését korábban elfogadta vagy jóváhagyta.
24) A Xxxxx ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Xxxxx megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Megrendelő székhelyeszerinti bíróság illetékességének.
25) Felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára vonatkozó hatályos jogszabályok (így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény) értelmében üzleti titok címén nem tagadhatják meg a Szerződés lényeges tartalmára vonatkozó tájékoztatást.
Felek tudomásul veszik továbbá, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Szerződéssel érintett költségvetési pénzeszközök vonatkozásában ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik.
Az Áht. 41. (6) bekezdése szerint visszterhes szerződés csak átlátható szervezettel köthető. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül és egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Áht. 41. (6) bekezdése alapján az Áht. 55. pontja szerinti adatokat a szerződésből származó követelések elévüléséig jogosult kezelni.
A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
26) A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is, így különösen:
- az eljárást megindító felhívás
- további közbeszerzési dokumentumok
- a kiegészítő tájékoztatás (adott esetben)
- a Vállalkozó ajánlata.
27) Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt, 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
28) Megrendelő jelen beszerzés tárgya és fedezete kapcsán támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani KEHOP 5.2.10 „Költségvetési Szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései” pályázati konstrukció keretében. A pályázat benyújtásának egyik feltétele jelen feltételes vállalkozási szerződés megkötése. Jelen szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést megkötötte és a Támogatási Szerződés hatályba lépett, továbbá a Vállalkozót Megrendelő erről írásban tájékoztatta, de legkorábban 2017. február 01. napján. Amennyiben tehát a Támogatási Szerződést megkötése és a Támogatási Szerződés hatálybalépése, továbbá a nyertes ajánlattevő erről történő tájékoztatása 2017. február 1. napját megelőzően történik, abban az esetben is a szerződés kizárólag 2017. február 1. napján lép hatályba. A szerződés nem lép hatályba, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a pályázatot írásban elutasítja vagy a Megrendelő által igényeltnél kisebb összegben fogadja el.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és tudomásul veszi, hogy jelen szerződés mellékletét képező ajánlatát a fenti, feltételes hatályba lépésre vonatkozó tájékoztatás teljes körű ismeretében tette meg. Ennek megfelelően Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépésének a jelen szerződésben szabályozott feltételek (pályázat elutasítása vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása) bekövetkezése miatti elmaradása esetére semmilyen kártérítési vagy költségtérítési igénnyel Megrendelő felé nem él.
…………………, 2016 …………………, 2016
.………………………………….. | .………………………………….. |
Xxxxx Xxxxxx bv. ezredes, bv. főtanácsos igazgató Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja | …………………….. ……………….. |
Megrendelő | Vállalkozó |
Pénzügyi ellenjegyzés: .………………………………….. | Jogi ellenjegyzés: .………………………………….. |
……………………………. Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja | xx. Xxxx Xxxxxxx Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja |
Megrendelő | Megrendelő |
Regisztrációs lap
(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul ajánlatkérő részére megküldendő!)
a
„BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz (egy példányban elegendő benyújtani!)
A közbeszerzési eljárásban részt vevő cég adatai:
Neve: | |
Kapcsolattartó személy neve: | |
Címe: | |
Telefonszáma: | |
Telefaxszáma: | |
E-mail címe: |
Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a 00 0 000-0000 telefax számra vagy a xxxxxxx.xxxxx@x-xxxxxx.xx e-mail címre, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig!
Az ajánlatkérő részére visszaküldött regisztrációs lap másolatát az AJÁNLAT RÉSZEKÉNT kérjük benyújtani.
Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel elektronikus úton nyilatkozat kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában tehető meg.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
IV. MELLÉKLETEK
IGAZOLÁS - ÉS NYILATKOZATMINTÁK
Az ajánlattevő ajánlatában tett nyilatkozatai, igazolásai vonatkozásában a mellékelt mintáktól eltérő formátumú nyilatkozatot is adhat, azonban a nyilatkozatok, igazolások tartalmának meg kell felelnie a Kbt., illetve a végrehajtási rendeletek előírásainak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben bármely az Ajánlatkérő által adott ajánlott minta adminisztratív (nem megfelelő hivatkozás, stb.) elírást tartalmaz, úgy az nem mentesíti ajánlattevőt az alól, hogy a Kbt.-nek, illetve a vonatkozó végrehajtási rendeleteknek mindenben megfelelő nyilatkozatot tegyen.
Az ajánlott minták felhasználása önmagában nem helyettesíti, mindazon egyéb (további) előírt nyilatkozat, irat vagy dokumentum csatolási kötelezettségét, amelyet a Kbt., a vonatkozó végrehajtási rendeletek vagy a felhívás és dokumentáció egyebekben előír.
Közös ajánlat esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN csatolni kell az ajánlathoz, vagy a közös ajánlattevők képviseletében tett nyilatkozat esetében a nyilatkozatnak egyértelműen (felsorolás szerűen is) tartalmaznia kell valamennyi közös ajánlattevő megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő, ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot!
Fentiek ellenőrzése ajánlattevő feladata és felelőssége.
1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján
Az ajánlattevő neve: | |
Az ajánlattevő címe, székhelye: | |
Az ajánlattevő telefon-, fax száma: | |
Az ajánlattevő e-mail címe: | |
Ajánlattevő cégjegyzékszáma | |
Ajánlattevő adószáma | |
Kapcsolattartó személy neve, telefon- és telefaxszáma ** |
--- A közös ajánlattevők esetében valamennyi ajánlattevő adatát meg kell adni egymást követően a felolvasó lapon a táblázat szükségszerű bővítésével ---
Főbb számszerűsíthető adatok, melyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek, úgy mint:
Sorszám | Bírálati részszempont | Mértékegység | Megajánlott érték/adat |
1. | Ajánlati ár (nettó HUF)* | nettó HUF | |
2. | Jótállás** | hónap | |
3. | Meghiúsulási kötbér ** | % | |
4. | Vállalt teljesítési határidő ** | nap |
* Az árazott költségvetés főösszesítő (Excel tábla záradék fül) 2.1 sorával (ÁFA vetítési alap) azonos összeget kell szerepeltetni.
** Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az eljárást megindító xxxxxxxx XX.2.5 és VI.3.2. pontjában valamint jelen dokumentum II. Útmutató fejezet 6. pontjában foglaltakra.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
2. számú melléklet
Céginformációs lap
AJÁNLATTEVŐ vonatkozásában
Cég neve: | |
Cégjegyzékszám: | |
Nyilvántartó cégbíróság neve: | ……………………. Törvényszék Cégbírósága |
Adószáma: | |
Címe (székhelye): | |
- irányítószám: | |
- település: | |
- utca, házszám: | |
- telefonszám: | |
- telefaxszám: | |
- E-mail cím: | |
- Internet (URL) cím: | |
Cégjegyzésre jogosult vezetők − neve: − beosztása: − telefonszáma: Nem kötelező valamennyi cégjegyzésre jogosult feltüntetése! | |
Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult személy | |
- neve | |
- telefonszáma | |
- telefax száma | |
- E-mail címe |
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
3. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
(a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerint)
1. Az ajánlattevő(k) neve**: ………………………………………………
2. Az ajánlattevő(k) címe, székhelye, telefon-, fax száma:
……………………………………………
……………………………………………
Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott ……………………….., mint a ……………………………………………………………
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma)
nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* kijelentem, hogy miután
„BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE” tárgyú
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a további közbeszerzési dokumentumoknak feltételeit - a műszaki feltételekkel, szerződéses feltételekkel és mellékletekkel, továbbá az esetlegesen kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokat - tanulmányoztuk, ezúton nyilatkozunk, hogy a feltételeket elfogadjuk, és ajánlatot teszünk a műszaki leírásnak megfelelő építési beruházás megvalósítására – a felolvasólapon és az ajánlatunkban – rögzítettek szerint, az előírt részletes szerződési feltételeknek megfelelően.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződés megkötését, továbbá a szerződésben meghatározottak teljesítését a szerződés hatálya alatt.
Kijelentjük, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható, nyertességünk – illetve a 131.§ (4) bekezdés szerinti esetben második legkedvezőbb ajánlatunk – esetén pedig a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok elbírásáról szóló írásbeli összegezés megküldése napjától számított további 30 napig.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
…………………………………..
/cégszerű aláírás/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
**A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
4. számú melléklet
NYILATKOZAT
(a Kbt. 66 § (4) bekezdése szerint)
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az
ajánlathoz!!!!!!!!!!!
Alulírott ……………………….., mint a(z) …………………………………………………….
nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m
hogy a(z) ajánlattevő
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. XXXIV. törvény (Kkvtv.) 2-3. §- ai értelmében:
- kisvállalkozásnak minősül*
- középvállalkozásnak minősül*
- mikrovállalkozásnak minősül*
- nem minősül kis/közép/mikro vállalkozásnak *
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
/A kis- és középvállalkozások meghatározása
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV- k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT -- alvállalkozó bevonásáról** (Ajánlattevő részéről a Kbt. 66.§ (6) bekezdésre figyelemmel)
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az
ajánlathoz!!!!!!!!!!!
Alulírott ………………….………….., mint a(z) ...............................................................................
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma)
nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* kijelentem, hogy a
„BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE”
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban cégünk nyertessége esetén a teljesítésbe a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint, alvállalkozó(ka)t:
A) nem kíván igénybe venni *
B) igénybe kíván venni az alábbi az alábbiak szerint * :
a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni | az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k) megnevezése |
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó / törlendő, illetve a táblázat kitöltendő (adott esetben)!
„alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót”
** A nyilatkozatot értelemszerűen kitöltve akkor is csatolni kell az ajánlat részeként, ha alvállalkozó igénybevételére nem fog sor kerülni. Ebben az esetben a nyilatkozatban a nemleges választ kell szerepeltetni.
6/a. számú melléklet
NYILATKOZAT - ajánlattevő
a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az
ajánlathoz!!!!!!!!!!!
Alulírott……………………………………, mint a(z)……………………………… (cégnév, székhely) nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* a „ BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m
hogy a(z) (cég megnevezése)
mint ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó
6/b. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerint
(Az ajánlattevő részéről)
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az
ajánlathoz!!!!!!!!!!!
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ...................................................... nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* a „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében büntetőjogi felelősségem tudatában
n y i l a t k o z o m
hogy cégünk nyertessége esetén a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó
7. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a K b t . 6 2 . § ( 1 ) b e k e z d é s é n e k k ) p o n t k b ) al p o n t v o n a t k o z á s á b a n
Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről KÜLÖN kell csatolni az
ajánlathoz!!!!!!!!!!!
Alulírott ….............................., mint a(z) …................................................... nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* büntetőjogi felelősségem tudatában, a „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE” tárgyú közbeszerzési
eljárás keretében
a z a l á bb i nyi l at ko z a to t t e s ze m
** 1. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
** 2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunkban az alábbi – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.
§ r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja ** szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) az alábbi személy(ek):
Név | Állandó lakhely |
**3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, erre tekintettel nyilatkozunk, hogy társaságunkban – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja *** szerint definiált – tényleges tulajdonosa(i) nincsen(ek).
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó
**Csak a megfelelő rész (1. vagy 2. vagy 3. pont) aláhúzandó/kitöltendő!
*** A 2. pont esetében csak természetes személy adható meg, cég (jogi személy) nem, az alábbiak szerint:
„2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §
(4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
A 2. pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja ** szerint tényleges tulajdonosa van az ajánlattevőnek.
Amennyiben az ajánlattevőnek a 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény)
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja ** szerint tényleges tulajdonosa nincsen úgy a 3. pontot kell ajánlattevőnek aláhúznia.
8. számú melléklet
REFERENCIA IGAZOLÁS*
(Szerződést kötő másik fél állítja ki)
A szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe: | |
Megrendelő kapcsolattartója és elérhetősége (tel., fax., e-mail) | |
A szerződést teljesítő (Vállalkozó) neve, címe: | |
A szerződés tárgya, mennyisége: | |
A szerződés értéke (nettó HUF): | |
A teljesítés határideje (év, hónap, nap): (A felhívás feladásának napját megelőző (a felhívás feladásának napját lásd a felhívás VI.4. pontjában) 60 hónapban teljesített kell, hogy legyen) | |
A teljesítés helye: | |
Nyilatkozom, hogy a teljesítésigazolás a fenti teljesítésről kiadásra került. | |
Nyilatkozom, hogy a teljesítés előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. |
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
……..………………...... cégszerű aláírás
*321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik félnek kell kiállítania.
9. számú melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
(A nyilatkozatot abban az esetben kell kitölteni, ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni!)
Xxxxxxxxx ................................., mint a(z) ...................................................... nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője* „BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem és nyilatkozom, hogy az
- az általam képviselt társaság az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg.
- az eljárást megindító felhívás azon pontjának megjelölése és az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek más szervezet/személy kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni:
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AZON PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE | AZ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY MEGJELÖLÉSE |
- a kapacitást biztosító szervezet vagy személy megnevezése:
Név: | |
Cím: | |
Cégjegyzék száma: |
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
* A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó
A fentieken túl csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt!
10. számú melléklet
NYILATKOZAT
szerződés tervezet elfogadásáról
Alulírott …………………………… mint a(z) (ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/ kötelezettségvállalásra* feljogosított vezetője
n y i l a t k o z o m ,
hogy a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetet elfogadjuk.
Jelen nyilatkozatot a „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK
KIVITELEZÉSE” tárgyú eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
11. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott …………………………… mint a(z) (ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/ kötelezettségvállalásra* feljogosított vezetője
n y i l a t k o z o m ,
hogy a „BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének
KIVITELEZÉSE” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertességünk esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján, a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes, az eljárást megindító felhívásban megkövetelt olyan a közbeszerzés tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítást kötünk / a meglévő felelősségbiztosítási szerződésünket a felhívásban előírt feltételeknek megfelelően kiterjesztjük*, melynek kárérték limitje legalább
20.000.000 Ft/káresemény és legalább 100.000.000 Ft/kárév.
Tudomásul vesszük, hogy a felelősségbiztosítás meglétét igazoló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, majd a szerződéskötést követő 10 munkanapon belül a nyertes ajánlattevő köteles a felelősségbiztosítási kötvényt benyújtani ajánlatkérő részére.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
12. számú melléklet
NYILATKOZAT -- MŰSZAKI AJÁNLAT
(adott esetben)
Alulírott …………………………… mint a(z) (ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/ kötelezettségvállalásra* feljogosított vezetője „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK KIVITELEZÉSE” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében
nyilatkozom
hogy, a műszaki leírásban, árazatlan költségvetésben foglaltakkal kapcsolatban az ajánlatkérő által meghatározott műszaki tartalomtól (gyártmány, típusok) eltérő, de azzal egyenértékű műszaki tartalmat (gyártmány, típusok) kívánunk megajánlani. Az érintett költségvetési sorok, illetve tételek/termékek listáját az alábbi táblázatban adjuk meg:
TERMÉK MEGNEVEZÉSE | TÉTEL SZÁMA (KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM) | AZ EREDETI KIÍRÁSBAN SZEREPLŐ GYÁRTMÁNY, TÍPUS MEGNEVEZÉSE, PARAMÉTERE | EGYENÉRTÉKŰKÉNT AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL MEGAJÁNLOTT GYÁRTMÁNY, TÍPUS MEGNEVEZÉSE, VALAMINT PARAMÉTEREI |
Ezen tétel(ek) vonatkozásában csatoljuk továbbá az egyenértékűséget igazoló dokumentumokat
amely(ek) alapján az egyenértékűség egyértelműen és kétséget kizáró módon megállapítható.
Az észrevételekkel nem érintett műszaki tartalmat elfogadjuk, nyertességünk esetén ezen tételek tekintetében a költségvetési kiírásban és/vagy műszaki leírásban vagy bármely más a beszerzés során keletkezett dokumentumban az ajánlatkérő által meghatározott típus szerinti anyag, eszköz, berendezés kerül majd beépítésre a kivitelezés során.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
A nyilatkozatot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben ajánlattevő egyenértékű terméket kíván megajánlatni!
13. számú melléklet
Nyilatkozat
kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról
Alulírott …………………………… mint a(z) (ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/ kötelezettségvállalásra* feljogosított vezetője
n y i l a t k o z o m ,
hogy az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárásban kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást, összesen
….. db kiegészítő tájékoztatást (levelet) átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.
Jelen nyilatkozatot a „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK
KIVITELEZÉSE” tárgyú eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
14. számú melléklet
Nyilatkozat
a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Alulírott …………………………… mint a(z) (ajánlattevő)
cégjegyzésre jogosult képviselője/ kötelezettségvállalásra* feljogosított vezetője
t u d o m á s u l v e s z e m ,
hogy nyertességünk esetén, amennyiben élünk az előleg igénylésének lehetőségével, kötelesek vagyunk
- Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújtani vagy
- a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 1. melléklete 134.4. pontjának alkalmazását tudomásul venni
Jelen nyilatkozatot a „BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének
KIVITELEZÉSE” tárgyú eljárásra benyújtott ajánlatunk részeként tettük.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
................................................................
cégszerű aláírás
(ajánlattevő)
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
15. számú melléklet
* KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA - (Adott esetben)
A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja, mint Ajánlatkérő által „BVOTRK ÚJHEGYI ÚTI TELEPHELYE ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉNEK
KIVITELEZÉSE” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban a jelen nyilatkozatot tesszük.
A fent megnevezett közbeszerzési eljárásban a(z)
……….…………………………………………(székhely: ……………………………..), valamint a(z)
………………………………………………(székhely ) gazdálkodó szervezetek a Kbt. 35.§
(1) bekezdése alapján közös ajánlatot nyújtunk be.
Közös akarattal a Kbt. 35.§ (2) bekezdése alapján ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők képviseletét …………………................................................
(cégnév) ajánlattevő vállalja, a képviselő teljes jogkörrel jogosult eljárni, írásban és szóban nyilatkozni a közös ajánlatot benyújtók nevében.
Tudomásul vesszük, hogy ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők fent megjelölt képviselőjének küldi meg.
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő székhelye | |
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő telefon- és telefaxszáma | |
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx képviselő ajánlattevő e-mail címe | |
Közös Ajánlattevőket képviselő ajánlattevő nevében aláíró természetes személy neve |
Egymás közötti és külső jogviszonyukra a Ptk. 6:29.§-ában és 6:30.§-ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalunk.
A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet az ajánlatunkhoz csatolunk.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó nap
…………….………………… ……………………………… Közös ajánlattevő Közös ajánlattevő
cégszerű aláírása cégszerű aláírása
* Csak abban az esetben kell az ajánlathoz csatolni, amennyiben az eljárás során közös ajánlattétel benyújtására kerül sor
16. számú melléklet
NYILATKOZAT FELELŐS FORDÍTÁSRÓL - (Adott esetben)
Alulírott‚ …………………………………………mint……………………………. (név, székhely) ajánlattevő
nyilatkozattételre jogosult képviselője/cégjegyzésre jogosult képviselője *
n y i l a t k o z o m ,
hogy a „BVOTRK Újhegyi úti telephelye energetikai korszerűsítésének
KIVITELEZÉSE” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében az ajánlathoz csatolt nem magyar nyelvű iratokról / dokumentumokról készült fordítás tartalma minden tekintetben megfelel a valóságnak, az abban foglaltak hitelességéért teljes körű felelősséget vállalunk.
Jelen nyilatkozatunkat annak tudatában tesszük, hogy a téves, hiányos vagy hibás fordítás minden következménye az ajánlattevőt terheli.
Kelt…………………… 2016. ……………. hó ………nap
………………..………………...... cégszerű aláírás
/ajánlattevő/
∗ A megfelelő rész értelemszerűen aláhúzandó!
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (nevét, székhelyét), nem elegendő ha a kijelölt képviselő szervezet csak a maga nevében teszi a nyilatkozatot.
V. FEJEZET
MŰSZAKI LEÍRÁS
Külön fejezetekben az alábbiak:
- Budapest_BV OK_Muszaki leírás
- BV_oktatasi_epulet_Energetikai felujitas_arazatlan_koltsegvetes
- BVOTRK_hőszigetelési terv
- BVOTRK_jelenlegi állapot
- BVOTRK_külső nyílászáró konszignáció
- BVOTRK_szerkezeti részletek
- xxxxxxx xx 0-00 oktatási központ épület energetikai korszerűsítés kiviteli tervéhez tűzvédelem 2016.08.10
Napelemes_tervdokumentáció:
- BV_ CSD egyvonalas
- BV_ CSD fsz alaprajz 1
- BV_ CSD helyszinrajz
- BV_ CSD teto alaprajz
- BV_ CSD_ muszaki_leiras
Villámvédelem:
- VV