VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. SZERZŐDŐ FELEK
egyrészről a
MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft.
székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/e.
számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
számlaszám: 10200971-21521542-00000000
számla beküldési cím: 1426 Budapest, Pf.: 24.
adószám: 11267425-2-16
statisztikai számjel: 11267425-4212-113-16
cégbíróság és cégjegyzék szám: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
Cg.00-00-000000
képviseli: ……………………………
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a
…………………………………………
rövidített elnevezés: ……………………………
székhely: ……………………………
levelezési cím: ……………………………
számlavezető pénzintézet: ……………………………
számlaszám: ……………………………
számla beküldési cím: ……………………………
adószám: ……………………………
statisztikai számjel: ……………………………
cégbíróság és cégjegyzék szám: ……………………………
……………………………
képviseli: ……………………………
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; a továbbiakban együttesen: a szerződő felek) az alábbi helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel vállalkozási szerződést kötnek.
II. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő az alábbi feladatok elvégzését rendeli meg Vállalkozótól (a továbbiakban: Munka).
MÁV FKG Kft. Jászkiséri székhelyén az alábbi berendezések megvilágításának fénytechnikai felülvizsgálata, a vizsgálati dokumentáció elkészítése.
• 10/3 Mp-os futódaru (4-es műhely)
1
• 2 tonnás híddaru (Vaskert)
• 5 tonnás futódaru (1-es műhely)
• 60 Mp-os járműemelő
• 10,5 méteres tolópad
• Vasúti hídmérleg
2. A Vállalkozó a következők szerint végzi el a Munkát:
Műszaki tartalom:
……………………………
III.A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megrendelő köteles Vállalkozónak a Munka elvégzéséért a VII. pontban meghatározott vál- lalkozói díjat megfizetni.
2. Megrendelő a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges akadályról, vagy körülményről köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésé- vel a Vállalkozónak igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
IV. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. A II. 2. pontban kifejtett Munka elvégzéséért Vállalkozó a VII. pontban meghatározott vál- lalkozói díjra tarthat igényt.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munka elvégzéséhez szükséges szakismerettel, képesítéssel és esetlegesen szükséges engedélyekkel rendelkezik.
4. Vállalkozó a Xxxxx elvégzésével kapcsolatos minden lényeges körülményről, amely a munkavégzés eredményességét vagy a Munka kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni.
5. A vállalkozó semmilyen jogviszonyban sem foglalkoztathatja a MÁV FKG Kft. és a MÁV Csoporthoz tartozó társaságok munkavállalóját. A Megrendelő kifejezetten megtiltja a kö- vetkező társaságok foglalkoztatását:
Név | Székhely | Adószám | Cégjegyzékszám |
6. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés teljesítése szempontjából lényeges aka- dályról, vagy körülményről köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének elmulasztásával, vagy felróható késedelmes teljesítésé- vel a Megrendelőnek igazolhatóan kárt okoz, köteles azt részére megtéríteni.
V. A MUNKAVÉGZÉS HELYE
1. Vállalkozó az alábbi helyszínen végzi el a Munkát:
MÁV FKG KFT székhelye 5137 Jászkisér, Jászladányi u. 10.
2. Az elvégzett munka átadás-átvételéről felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet képvi- selőik leigazolnak.
VI. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
1. A Munkát az alábbi határidőre köteles a Vállalkozó elvégezni:
……………………………
2. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. Megrendelő a határidő lejártakor 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. székhelyén veszi át a Munkát, amelyről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amit a Xxxxx képvise- lői leigazolnak.
VII. A VÁLLALKOZÓI DÍJ
1. Szerződő felek az alábbi vállalkozói díjban állapodnak meg:
Berendezés megnevezése | Megvilágítás mérés ( Ft + ÁFA ) | Megvilágítás dokumentáció ( Ft + ÁFA ) |
10/3 Mp-os futódaru | ||
2 tonnás híddaru | ||
5 tonnás futódaru | ||
60 Mp-os járműemelő | ||
10,5 méteres tolópad | ||
Vasúti hídmérleg |
Vállalkozói díj:
…………….,- Ft + ÁFA azaz
………………… Forint + ÁFA.
2. A nettó vállalkozói díj teljes díj (anyag + díjköltség), amely magában foglalja a Munka szerződésszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget.
VIII. AZ ALVÁLLALKOZÓ
1. A Munkát Vállalkozó saját erőforrásból köteles teljesíteni. Abban az esetben, ha a Vállal- kozó a Munkát saját erőforrásból nem tudja teljesíteni, akkor a Megrendelő előzetes, írásbe- li jóváhagyásával alvállalkozót vehet igénybe. Az alvállalkozó igénybevételének jóváha- gyására a XIII. 4. pontban meghatározott személy jogosult.
3. Az igénybe vett alvállalkozónak meg kell felelnie a Vállalkozó által tett Összeférhetetlensé- gi Nyilatkozatban meghatározott összeférhetetlenségi kritériumoknak, ennek biztosításáért Vállalkozó felel.
5. Alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a Mun- kát maga végezte volna el. Alvállalkozó Megrendelő engedélye nélküli igénybe vétele ese- tén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem következett volna be.
IX. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A Munka teljesítését követően Vállalkozó 1 db végszámla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni.
2. Vállalkozó a BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult kiszám- lázni.
3. A számla ellenértékét Megrendelő a Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Munka elvégzését követően és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított szám- la kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.
Számlavezető pénzintézet: ………………………………..
Bankszámla száma: ………………………………..
5. A számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés iktatószámát, valamint a BASWARE számot. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő jogosult a számlát
Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos szám- la beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, késedelmi kamatfizetési kötele- zettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiál- lított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik.
Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV FKG Kft.
Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
Adószám: 11267425-2-16
A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. Bejövő Számla Könyvelés,
1426 Budapest, Pf.: 24.
6. A fizetés módja: elektronikus átutalás. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyi- leg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
7. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedel- mi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általá- nosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö- vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vál- lalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, fizeté- si biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
X. JÓTÁLLÁS
1. Vállalkozó a vonatkozó jogszabályokban az adott felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságá- ra vonatkozóan előírt időtartammal megegyező mértékű jótállást vállal az elvégzett Mun- káért.
XI. SZERZŐDÉSSZEGÉS
1. Szerződő felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett net- tó szerződési érték (vállalkozói díj). A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőle- vél.
2. A kötbér mértéke:
− késedelem esetén napi 0,5%, de maximum 15%;
− nem teljesítés esetén 20%;
− hibás teljesítés esetén 15%.
3. Amennyiben a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér 10%-a akkor is jár, ha Vállalkozó a szerződésszegésért való felelősség alól magát egyébként sikeresen kimentette.
4. A kötbér esedékessé válik:
− késedelmi kötbér esetén, amikor a késedelem megszűnt, vagy a póthatáridő lejárt;
− hibás teljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;
− nemteljesítési kötbér esetén, amikor Megrendelő az elállási szándékát a Vállalko- zónak bejelentette.
5. Megrendelő jogosult kötbérigényét a Vállalkozó által kiállított számlák bármelyikével szemben beszámítani.
6. A hibás, késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetére szóló kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény ér- vényesítésének lehetőségét.
7. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő követelheti a Vállalkozótól azt a kárát, amely abból származott, hogy a Vállalkozó által, felelősségi körében elkövetett mulasztás miatt harmadik személy kárt szenvedett és ezt a kárát Megrendelővel szemben érvényesí- tette.
8. Amennyiben Vállalkozó hibájából a Xxxxx elvégzése annak megkezdését követően meg- hiúsul, vagy a Munkát a Vállalkozó saját hibájából el sem tudja kezdeni és Megrendelő csak más vállalkozó igénybe vételével tudja a Munkát lebonyolítani, akkor Vállalkozó kö- teles Megrendelő igazolt kárát megtéríteni (pld. a magasabb vállalkozói díj miatti többlet- költség).
9. Amennyiben Vállalkozó a VIII. 1. pontban meghatározott előzetes írásbeli jóváhagyás nél- kül vesz igénybe alvállalkozót, köteles a Megrendelőnek mulasztásonként 100.000,- forint kötbért fizetni.
10. A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó igazolt kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is a Vállalkozóval szemben érvényesíteni, a kötbérek, valamint a Vállalkozó által Megrendelőnek okozott igazolt károk összegét levonhatja a Vállalkozónak fizetendő esedékes, vagy esedékessé váló pénzösszegből (Ptk. 6:49.§, Ptk. 6:50., valamint Ptk. 6:52.§. szerinti beszámítás).
11. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfize- tése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenn- tartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a telje- sítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy a Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.
XII. VIS MAIOR
1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis
maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elhárítha- tatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcse- lekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképvisele- ti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.
2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem áthárítható kárukat a szerződő felek maguk viselik. Amennyiben vis maior esemény miatt a már meg- kezdett munka félbeszakad, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállal- kozói díj arányos része illeti meg. Amennyiben a vis maior esemény a szerződés aláírása után, de a munka megkezdése előtt következik be, a Vállalkozó addig felmerült költségeit a szerződő felek egyenlő arányban viselik.
3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerző- dést – egyeztetést követően – írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nél- kül, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, megnyí- lik a szerződés felmondásának lehetősége.
XIII. KAPCSOLATTARTÁS
1. Jelen szerződés teljesítése során a felek által kijelölt kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről:
………………….
Telefonszám: ………………….
E-mail: ………………….
Vállalkozó részéről:
………………….
Telefonszám: ………………….
E-mail: ………………….
2. A kapcsolattartók képviseleti jogosultsága nem terjed ki a szerződés módosítására.
4. Az alvállalkozó engedélyezésére a Megrendelő alábbi képviselője jogosult:
…………………. …………………….. Telefonszám: + 36 57 450 941
E-mail: ……………………..
5. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más köz- lést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő kézbesített- nek, ha azt személyesen adják át a címzettnek vagy postán, ajánlott küldeményként küldték meg és a feladóvevény a címzettől az átvételt igazoló, vagy nem kereste jelzéssel érkezik vissza. A szerződő felek a hivatalos értesítések vagy más közlések telefaxon, illetve elekt- ronikus úton (e-mail) történő továbbítást is elfogadják, amennyiben az átvétel megtörténtét a címzett visszaigazolja és az eredeti példányt a küldő fél – amennyiben az ésszerű, vagy a címzett azt kifejezetten kéri – postán is megküldi.
„Az eredetivel mindenben megegyező másolat.”
8. Az adataikban (különösen a társaság címében, bankszámlaszámában, adószámában) bekö- vetkező, vagy a kapcsolattartót érintő mindennemű változást a szerződő felek kötelesek a másik féllel a változást követően haladéktalanul közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből származó minden igazolható kárért a mu- lasztó felet terheli a felelősség.
XIV. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
1. Jelen szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondással, vagy a szerződő felek közös meg- egyezésével szüntethető meg.
2. A szerződés azonnali hatályú írásbeli felmondásának van helye, ha valamelyik fél a szerző- désben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi.
3. A Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha az alábbi rendel- kezésekben foglaltakat megsérti:
VI. 1. pont amennyiben a késedelem következtében kiszabható késedelmi kötbér össze- ge a XI. 2. pontban rögzített maximum értéket eléri;
VIII. 2. – 4. pontok és 6. pont;
IX. 8. pont;
XII. 4. pont;
XIII. 3. pont;
XIII. 6. és 7. pont (kétszeri figyelmeztetést követő, újbóli szerződésszegés esetén).
4. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá a többszöri hibás teljesí- tés, vagy a teljesítés Vállalkozó érdekkörében felmerülő okok miatt bekövetkező ellehetet- lenülése, valamint a megismételt felszólítást követő nemteljesítés.
5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a fizetési kötelezettségét 60 banki napot meghaladóan, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére késedelmesen teljesíti, kivéve, ha a kifizetés megtagadására jelen szerződés alapján jogosult volt.
6. A jelen szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot a másik féllel szemben indított csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, illetve ha utólag kiderül, hogy Vállalkozóval szemben (nyilatkozata ellenére) már a pályáztatási eljárás során is folyamatban volt ilyen eljárás.
XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. Jelen Szerződés a mindkét Fél által történő aláírást követően lép hatályba és valamennyi szerződéses kötelezettség – beleértve a jótállási és szavatossági igényeket is – maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.
2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés módosítása csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével, írásban lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a jelen szer- ződés semmilyen részében sem módosítható, az ilyen nyilatkozat a szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő.
3. A jelen szerződésben foglalt bármely jogosultság részbeni, vagy teljes átruházásához a má- sik fél előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
4. A jelen szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információ, amely a másik fél üzleti tevékenységére, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkozik, üzleti titoknak minősül és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik. A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a jelen szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harma- dik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukál- hatja.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy vé- dik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen szerződés alapján átvett bizalmas információt – be- leértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a szerződés hatályát veszti, a szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.
6. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísé- relnek megoldani. Szerződő felek kötelesek a peren kívüli egyeztetés lefolytatni. Amennyi- ben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtar- tásról szóló 1952. évi III. törvény általános rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékesség- gel rendelkező bíróság eljárási jogosultságát kötik ki.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV FKG Kft. Etikai Kódexét (elér- hető: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV FKG Kft. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálók- kal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró sze-mély(ek) Etikai Kódexet sértő cse- lekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.
9. Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő tevé- kenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül – a Vállalkozó írásbeli ér- tesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Megrendelő pozíciójába belépni és annak kötele- zettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.
10. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
• Összeférhetetlenségi nyilatkozat
• Munkavédelmi melléklet
• Környezetvédelmi melléklet
A jelen szerződést a szerződő felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akara- tukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban az alábbi helyen és időben cégszerűen ír- ták alá.
Budapest, 2017.
Megrendelő MÁV FKG Kft. Képviselője: …………………. ………… | Vállalkozó ……………………………. Képviselője: ……………………. ……………… |
1. számú melléklet
Nyilatkozat
Összeférhetetlenségről
Cég neve: |
Cég adószáma: |
Cég székhelye: |
A(z) ………………./2017/FKG számú szerződésben foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a MÁV FKG Kft-nél az általam képviselt cég tagjai, illetve alkalmazottai között nincs olyan személy, aki a MÁV Zrt. és a MÁV FKG Kft. versenytilalmi szabályait megszegné.
Ebben a tárgyban a társaság tagjait, alkalmazottait nyilatkozattételre köteleztem.
……………….., 2017.
……………………………..................
…………………………
Képviselője:
………….………
…………..
2. számú melléklet
Munkavédelmi Melléklet
mely a /2017/FKG számú Vállalkozási Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Mely létrejött a MÁV FKG Kft. mint Megrendelő, valamint az mint Vállalkozó kö-
zött.
Preambulum
a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodá- sok (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.
b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:
⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a felügyeleti igazol- ványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használa- táról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)
1. Általános rendelkezések
1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szer- ződés teljesítése során betartja.
Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által ki- adott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, hatá- rozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvál- lalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV FKG Kft. területé- re belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”).
Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet (1103 Budapest, Kőér u. 2/E.) részére köteles bejelenti.
1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készíté- sekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével.
1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követel- ményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.
1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsá- gi szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződés- sel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelem- re vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi
nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.
1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból meg- felelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközö- ket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkal- mazhat.
Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának idő- tartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.
1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.
1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapí- tásaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.
1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények bizton- sági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésé- ről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.
1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítá- si igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.
1.11. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.
2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között
2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket.
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.
3. Munkavégzés
3.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).
3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításai- ban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelmények- től eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.
4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia te- rületektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem vá- lasztható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügye-
lő) személyt (név: ……………., mobiltelefon: …………., levelezési cím: )
köteles kijelölni.
4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó sze- mély a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel fo- lyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.
4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.
4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV FKG Kft. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a
6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem ter- jed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenysé- gére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok be- tartásának ellenőrzésére vagy betartatására.
4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.
4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tar- tózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgál- tatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.
4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.
4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő össze- hangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályames- ter, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzett- séggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdem- lően igazolta.
5. Ellenőrzés
5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betar- tását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.
5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.
5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltéte- lek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.
6. A munkavégzés felfüggesztése
6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiá- nya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbizton- ságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogo-
sított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.
6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.
6.3. A Vállalkozó képviselője (név: ……………….., mobiltelefon: ………………., levelezési cím:
…………………….) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, vala- mint Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.
7. Oktatás
7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV FKG Kft. Biztonság és Vé- delem Szervezet képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevé- kenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogsza- bályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet által megtartott oktatás tárgyát.
7.3. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Védelmi Vezetője (Xx. Xxxx Xxxx, tel.: 06- 30/0000000, e-mail:xxxx.xxxx@xxx.xx) jelöli ki.
7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.
7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavé- delmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továb- bá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részé- re rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavé- delmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.
8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. területén
8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munka- vállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehango- lásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
9. Balesetek, rendkívüli események
9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár köve- telményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavál- lalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Cso- port alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.
9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
10. Záró rendelkezések
10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szem- pontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.
10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatok- ban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.
10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkör- ében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV SFKG Kft. a Vállalkozóra hárítja.
10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.
10.5. Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítan- dó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM rendelet 6. § (2) be- kezdés b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.
Budapest, 2017.
Megrendelő MÁV FKG Kft. Képviselője: …………………. ………… | Vállalkozó ……………………………. Képviselője: ……………………. ……………… |
3. számú melléklet
A szerződés környezetvédelmi melléklete
1. A szerződés környezetvédelmi mellékletének tartalma
1.1 Vállalkozó (továbbiakban: Szerződést kötő) kötelezi magát arra, hogy a MÁV FKG Kft.-vel (továbbiakban: Megrendelő) kötött szerződésben meghatározott környezetvédelmi feltételeket érvénye- síti a vele szerződéses jogviszonyban álló további alvállalkozókkal (továbbiakban: alvállalkozó), ha azokkal a MÁV FKG Kft. érdekében végeztet munkát, vagy szolgáltatást.
2. A szerződést kötő egyéb feladatai
2.1 Szerződést kötő a MÁV FKG Kft. más szerve, munkavállalója által teljesítendő feltételekre, in- tézkedések végrehajtására vállal kötelezettségeket, köteles az érintetteket - a szerződésből adó- dó - kötelezettségükről tájékoztatni. 2.2 Szerződést kötő a szerződés környezetvédelmi feltét- eleit tartalmazó mellékletet az érdekelt szervezeti egység vezetője részére megküldi, kivéve, ha a szerződést kötő vagy megbízottja a szerződésben foglaltak teljesítése közben folyamatosan je- len van, és a biztonsági feltételek érvényesítéséről a helyszínen gondoskodik. 2.3 Hatósági engedélyhez kötött tevékenységre vonatkozó szerződés megkötése előtt az Alvállalkozó engedé- lyének meglétét érvényességét Szerződést kötő köteles ellenőrizni. 2.4 Szerződést kötő képvi- selője kijelenti, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesíthetősége érdekében a Vállalkozónak az engedélyt Megrendelőtől kell megkérni.
3. Pályalétesítményekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok Általános előírások
3.1 Vállalkozó a szerződés tárgyát képező tevékenységének végzése során köteles valamennyi kör- nyezetvédelmi előírást betartani. Vállalkozó által okozott környezetvédelmi károkért a teljes fele- lősség - az esetleges környezeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bírság stb. - a Vállalkozót terheli.
3.2 A pályaépítési és fenntartási munkáknál, műtárgyak építésénél és fenntartásánál az előzőkben foglaltakon kívül be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokban foglaltakat (törvényeket, kormányrendeleteket).
3.3 A MÁV csoport vonatkozó környezetvédelmi tárgyú utasításaiban foglaltakról a munkakezdést megelőzően Vállalkozó vezetője vagy egy megbízottja részére a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem vagy a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete oktatást tart, emellett a Vállalkozó a környezetvédelmi követelményekről köteles a munkavégzés valamennyi résztevő- jét szakszerű oktatásban részesíteni.
3.4 Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt a munkára vonatkozó környezetvédelmi azono- sítókat (KÜJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatóságtól megkérni. A továbbiakban vala- mennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét a saját azonosítóinak alkalmazásával kell teljesítenie.
3.5 Vállalkozó köteles az építési helyszínt és környékét, valamint az anyagok szállításával érintett területeket tisztán tartani, és a környezetet a legkevésbé károsító technológiát alkalmazni. Mun- kavégzése során, köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni, és mindent megtenni mindennemű környezetkárosítás megelőzése érdekében.
3.6 Vállalkozó köteles az olyan várható hatásterületet meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon) a munkafolyamatok megkezdése előtt, amely várhatóan kárt okozhat a környező építményekben (vibrálás, szállítás, stb.). Ha a meghatározott hatásterületen belül épületek, épít- mények vannak, azok jelenlegi állagát a Vállalkozónak meg kell védeni, és a munkák során ke- letkezett esetleges károkat az érintettek részére meg kell téríteni. A hatásterületről „Hatásterületi
nyilatkozatban” kell Vállalkozónak nyilatkoznia a munkakezdést megelőzően.
3.7 Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalósulási) tervdokumentáció készítésekor, és a kivite- lezés során, a Vállalkozónak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett hatóságokkal, vala- mint a MÁV FKG Kft.-vel. A jogszabályok be nem tartásából eredő károkkal kapcsolatos költsé- gek és az érintett hatóságok által kirótt bírságok, amelyek Vállalkozó közrehatására, vagy mun- kavégzésére visszavezethetőek, kizárólag a Vállalkozót terhelik.
3.8 Vállalkozó köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetének a környezetvédelmi hatóság felé esetlegesen benyújtott és a hatóság által kiadott dokumentumokból másolati pél- dányt átadni.
3.9 Amennyiben Vállalkozó nem tartja be a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezéseket a vonat- kozó szerződésnek megfelelően a Műszaki ellenőr köteles a MÁV FKG Kft. Biztonság és véde- lem szervezet javaslatát figyelembe véve a jogszabályoknak megfelelően intézkedni.
3.10 Rendkívüli esemény bekövetkezésekor Vállalkozó, mint környezethasználó köteles a hatályos környezetvédelemről szóló jogszabály szerint eljárni. A hatóság tájékoztatásával egy időben a MÁV FKG Kft. Biztonsági és védelem szervezetét is értesíteni kell.
3.11 Vállalkozónak meg kell előznie, hogy az építési forgalomban a közutakra sár, por vagy egyéb szennyeződés kerüljön. Ha ez mégis megtörténne, a lerakódott szennyeződést a saját költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania.
3.12 A munkák befejezésekor Vállalkozó köteles a munkaterületet tisztán visszaadni, és a szerződés- ben vállalt, hatóságok által hiánypótlás nélkül elfogadott, engedélyeket a MÁV FKG Kft. részére átadni.
3.13 Vállalkozó köteles felelős írásbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés során valamennyi kör- nyezetvédelmi tárgyú jogszabályban, és más hatóság által kiadott dokumentumban foglalt előírá- sokat, kötelezettségeket betartotta.
3.14 Amennyiben a munkavégzés során bármilyen környezeti elemet érintő szennyezést észlelnek vagy következik be, arról a vállalkozó azonnal köteles értesíteni a MÁV FKG Kft. képviselőjét, valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezetét.
Levegőtisztaság védelem
3.15 A levegőtisztaság védelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékeny- ségére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége.
3.16 Ömlesztve szállított anyagok esetében a kiporzásból eredő levegőszennyezést ponyvával való takarással kell megakadályozni.
3.17 Deponálásnál a kiporzás megakadályozására locsolást vagy takarást kell alkalmazni.
Vízminőség védelem
3.18 A felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonatkozóan a Vállalkozó kötelessége. Amennyiben szükséges, az élővízbe tör- ténő csapadékvíz-bevezetések elé tisztító műtárgyat kell elhelyezni. A kivitelezés során az esetle- ges tisztító műtárgyak engedélyezéséről, karbantartásáról Vállalkozónak gondoskodnia kell.
3.19 A vízi létesítmények, vagy műtárgyak hatósági engedélyeinek megszerzése a Vállalkozó feladata.
3.20 A téli munkavégzésnél csak engedélyezett síkosság-mentesítő kerülhet felhasználásra.
3.21 Az építéssel érintett területen a Vállalkozónak gondoskodni kell a felszíni vizek jogszabályokban foglaltak szerinti elvezetéséről.
Talaj-és földtani közeg védelme
3.22 A föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytatható, illetve ideiglenesen olyan anyag helyezhető el, amelyek nem befolyásolják a föld minőségét, folyamatait, a környezeti ele- meket nem szennyezik.
3.23 A technológiai fegyelem szigorú betartásával, megfelelő állapotú berendezések használatával, illetve egyedi műszaki védelemmel (pl. cseppfogó tálca, felitató anyagok) meg kell akadályozni a talaj szennyezését.
3.24 A szerződésben érintett munkafolyamatoknál törekedni kell a környezetre kevésbé ártalmas anyagok használatára (vegyszeres gyomirtás, rágcsálóirtás stb.)
3.25 A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett talajszennyezésről a vállalkozó köteles a megren-
delőt értesíteni, és a megrendelővel egyeztetett mentesítést elvégezni.
Zaj-és rezgésvédelem
3.26 A zajvédelemre vonatkozó előírások betartása, feladatok elvégzése a saját tevékenységére vonat- kozóan Vállalkozó kötelessége.
3.27 Az elérhető legjobb technika alkalmazásával az építési munkálatokat úgy kell megtervezni, vé- gezni, hogy a kapcsolódó valamennyi zajkibocsátás (pld. közlekedés, szállítás, munkagépek, stb.) együttes üzemelése mellett a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek jogszabályban előírt zajterhelési határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
3.28 A munkavégzés a megfelelő akusztikai számítások, méretezések figyelembevételével kezdhető meg.
3.29 A kivitelezési munkálatokat időben és térben úgy kell megtervezni, hogy a Környezetvédelmi Hatóság által meghatározott határértékek maradéktalanul teljesüljenek.
Hulladékgazdálkodás
3.30 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bi- zonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szerve- zete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. INTELL Kesz környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni, és a dokumentumok másolati példányait rendelkezésükre kell bocsátani.
3.31 Az építés során keletkezett technológiai eredetű hulladék (építési bontási hulladék), veszélyes hulladék tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat kell betartani.
3.32 Veszélyes hulladékok esetén vasúti szállítás során a RID1 a közúti szállítás során az ADR2 elő- írásait kell betartani.
3.33 A kivitelezési technológia során keletkező hulladékokat szelektíven a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló módon kell gyűjteni.
3.34 Az építési napló napi jelentés részében a 191/2009 Korm. rendelet szerint rögzíteni kell a kelet- kező hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladékazonosító kódszám szerinti besorolását, el- szállításának tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe vett létesítmény nevét, címét, KÜJ, KTJ számát. A hulladék a kivitelezési technológia során keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtása a hulladékot termelő Vállalkozó kötelezettsége.
3.35 A Szerződés teljesítésének megkezdése előtt rögzíteni kell, hogy a keletkező hulladékok kezelé- sét (szállítás, ártalmatlanítás, egyéb kezelés) a Vállalkozó saját maga teljesíti, vagy arra környe- zetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező alvállalkozónak ad megbízást. Az engedély hatályá- ról és érvényességéről a megrendelőnek meg kell győződnie. Amennyiben az engedélyek, a mun- kálatok várható befejezéséig lejárnak, a Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia azok meg- hosszabbításának, vagy az új engedélyek beszerzésének szándékáról.
3.36 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvántartás, átadási bi- zonylatok, befogadó nyilatkozatok, bevallások) a MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szerve- zete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. környezetvédelmi szervezete jogosult ellenőrizni.
3.37 A hulladékokkal való valamennyi tevékenységnél külön kell választani a saját kivitelezési tech- nológiából és a bontásból származó hulladékokat.
3.38 A kivitelezés során munkát végzők által termelt kommunális hulladékot a technológiai eredetű hulladékoktól elkülönítetten kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.
Természetvédelem
3.39 Vállalkozó köteles betartani az illetékes szakhatóság által előírtakat (hatásvizsgálat köteles vagy nem az érintett terület, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kötelezésben, végzésben stb. meghatározott feladatok.
3.40 Természetvédelmi területen végzett munka csak a terület felügyeletét végző hatóság vagy eljáró hatóság engedélyével végezhető.
3.41 A karbantartás tárgyát képező zöldfelületek rendszeres és környezetkímélő kezelését a növény- védelmi jogszabályok alapján kell végezni.
1 RID: Veszélyes Áruk Vasúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
2 ADR: Veszélyes Áruk Közúti Szállítására Vonatkozó Európai Szabályozás
3.42 Vegyszertakarékos, környezetkímélő technológiákat kell alkalmazni.
4. Ellenőrzés
4.1. A MÁV FKG Kft. Biztonság és védelem szervezete, vagy megbízásából a MÁV SZK Zrt. kör- nyezetvédelmi ellenőrzésre jogosult dolgozója a technológiai, környezetvédelmet befolyásoló elő- írások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.
4.2. Ha a foglalkoztatás, vagy a munkaeszközök használata, vagy a környezetvédelmi intézkedések betartásának hiánya környezeti súlyos kockázatot jelent, környezetkárosítást okoz, a MÁV FKG Kft. felügyeletet ellátó, általa vagy megbízásából ellenőrzésre jogosult munkavállalója a munka- végzést azonnal leállíthatja, illetve intézkedni köteles a környezeti károk megelőzése érdekében.
4.3. A munkavégzés leállítását írásban is a Vállalkozó tudomására kell hozni.
4.4. Vállalkozó a MÁV FKG Kft. jelen melléklet 4.2. pontjában meghatározott jogosultságát köteles saját munkavállalói (alvállalkozói) tudomására hozni.
5. Vállalkozók közötti jogviszony
5.1. Olyan munkahelyen, ahol több Vállalkozó alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg fog- lalkoztatnak, és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés környezetvédelmi szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.
6. Balesetek, rendkívüli események
6.1. Vállalkozó köteles a környezeti kárral és/vagy csak dologi kár következményű baleseteket és ve- szélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. megbízó szerve részére azonnal bejelenteni, ha a bekövetke- zett esemény a MÁV FKG Kft. eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüg- gésbe hozható, a MÁV közlekedésbiztonságát vagy ügyfeleinek, illetve a MÁV FKG Kft. alkal- mazottainak személyi biztonságát veszélyezteti.
6.2. Baleset vagy környezetveszélyeztetés esetén bármelyik szerződő fél közös vizsgálatot igényelhet, amelynek a másik szerződő fél köteles eleget tenni.
6.3. A MÁV FKG Kft. által végzett vizsgálathoz szükséges okiratokat Vállalkozó - távolléte esetén is
- köteles a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.
7. Kártérítési felelősség
7.1. A környezetvédelmi jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt követelmények nem vagy nem megfelelő hibás teljesítéséből eredő, a MÁV FKG. Kft.-t vagy a MÁV Zrt.-t ért károkért (támogatás megvonása, bírság, üzemeltetés felfüggesztése, környezeti ká- rok felszámolása, harmadik személynek kifizetett kártérítés, stb.) a Vállalkozó felel.
7.2. A szerződésben foglalt munkálatok végzésével összefüggésben a MÁV Zrt. területén végzett a kör- nyezet igénybevételével járó tevékenység tekintetében a Vállalkozó képviselői minősülnek környe- zethasználónak. A tevékenységükből keletkező környezetveszélyeztetés illetve környezetkárosítás esetén a megelőzés és helyreállítás költségei környezethasználót terhelik. Ezen felelősségük függet- len attól, hogy bármely hatóság esetlegesen fentiek ellenére is a MÁV Zrt.-t kötelezi.
7.3. A bekövetkezett környezetveszélyeztetés illetve károsítás esetén a Vállalkozó képviselői a MÁV Zrt.-vel együttműködnek abban, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 102. § -ban foglaltak szerint a MÁV Zrt. kimentse magát egyetemleges felellősége alól. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi költség – amennyiben az sikeres – a Vállalkozót terhe- li.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. Vállalkozó az Építési Naplóban az átadás tényét igazolni tartozik és ki kell hogy jelentse, hogy a
munkát környezetvédelmi szempontból jelen szerződésben és az átadott mellékeltekben foglaltak szerint végezteti dolgozóival és ugyanezt megköveteli az alvállalkozóitól is.
8.2. Megrendelő a munkavégzés ideje alatt a munkaterületet és annak környezetét tartozik megóvni, a munka befejezésekor azt az eredeti állapotnak megfelelően, szennyezésmentes,- beleértve a kommunális hulladékmentességet is - állapotban visszaadni.
8.3. Jelen környezetvédelmi megállapodásban nem rögzített kérdésekben a környezet védelmének ál- talános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (egységes szerkezetbe foglalt szövege) az irány- adó.