KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Kérjük, hogy az Ajánlati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) részletes áttanulmányozását követően, annak kiegészítéseként jelen Dokumentum tartalmát is sajátítsák el a megfelelő ajánlattétel érdekében.

Ajánlatkérő a jelen Dokumentumot kötetekre bontva építette fel az alábbiak szerint:

I. Fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

a. Tartalmazza az Útmutatót, általános leírásokat az Ajánlatevők részére, melyek segítik a megfelelő ajánlattételt.

II. Fejezet: NYILATKOZATMINTÁK

a. Ajánlattevő ajánlatának megkönnyítése érdekében tartalmazza azokat a formanyomtatvány mintákat, amelyeket kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.

III. Fejezet: MŰSZAKI LEÍRÁS

a. Tartalmazza a beszerzés tárgyával kapcsolatos elvárásokat.

IV. Fejezet: SZERZŐDÉSTERVEZET

a. Tartalmazza a jelen eljárás nyertesével megkötendő szerződés tervezetét.

Kérjük, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint készítsék el ajánlatukat, melynek összeállításához sok sikert kívánunk, reméljük, hogy hozzájárultunk jelen Dokumentummal a megfelelő ajánlat elkészítéséhez!

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx (továbbiakban: Ajánlatkérő) jelen eljárás keretében a jelen dokumentumban meghatározott feltételek szerint kér adatokat, információkat a tisztelt Ajánlattevőktől (továbbiakban: Ajánlattevő).

1.2. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és Dokumentum összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját általános szolgáltatási feltételei érvényesítéséről.

1.3. A szakmai ajánlatnak teljesen meg kell felelnie a jelen Dokumentum III. fejezetében megadott elvárásoknak.

1.4. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a jelen Dokumentumban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonhatja maga után, ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely nem felel meg a Felhívásban és Dokumentumban megadott valamennyi követelménynek.

1.5. Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a beszerzés tárgyára.

1.6. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat különös tekintettel a Kbt-t. Az Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja össze.

2. AJÁNLATTEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől.

2.2. A közbeszerzési eljárásban az Ajánlatkérő köteles biztosítani, a gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát.

2.3. Gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

2.4. Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titokká különösen:

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. §

(3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve a Kbt. szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 2.3. pontban meghatározott feltételek az Ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az Ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a 2.3. pontban meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a 2.5. pont alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

2.5. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a 2.4. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

2.6. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a 2.3-2.5 pontban foglaltakat nem tartotta be, az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

3.1. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor (a továbbiakban: konzorcium), akkor a közös Ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi a közös ajánlatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:

a) A konzorciumban részt vevő felek nevét, székhelyét;

b) A konzorcium nevét, címét;

c) A konzorciális szerződés célját;

d) Tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre való utalást. A konzorciumban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;

e) A közös Ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülnek;

f) Meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult személy aláírási mintáját;

g) Az Ajánlatkérőnek Ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös Ajánlattevő az ajánlattételi nyilatkozatban megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt követően kizárólag a közös Ajánlattevők által megjelölt képviselőjének küldi meg;

h) A közös Ajánlattevők tagjainak feladatát és a vállalkozási díjból való részesedésük mértékét, továbbá vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével), amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével).

i) Nyertes ajánlattétel esetén a szerződés aláírásának módját;

j) A közös Ajánlattevők megállapodása minden

▪ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül;

▪ a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá

▪ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a konzorcium valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

3.2. A közös Ajánlattevő nevében megtett nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

3.3. Amennyiben az Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.

3.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

4. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

4.1 Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja.

4.2 Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a Kbt. 25.§ (3)-(4) bekezdésben foglaltak fennállása esetén. Ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő az összeférhetetlenség kapcsán köteles nyilatkozatot becsatolni az ajánlatba.

5. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA

5.1 Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a Felhívást és a jelen Dokumentum valamennyi rendelkezését és utasítását.

5.2 Amennyiben a Felhívás és a jelen Dokumentum között eltérés van, minden esetben a Felhívás tartalma az irányadó.

5.3 Amennyiben Xxxxxxxxxxx nem adja meg a Felhívásban és a Dokumentumban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a Felhívásban és a Dokumentumban meghatározott feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezheti.

6. HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Ajánlatkérő a helyszíni bejárásra lehetőséget biztosít nem konzultációs jelleggel. Ajánlattevők a helyszíni bejárás során tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában, írásban tehetik fel. A helyszíni bejárás időpontját és helyét a Felhívás rögzíti.

7. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

7.1 Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - a Felhívásban, valamint jelen Dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérő nevében eljárótól az alábbi címen:

Xxxxx és Xxxxxxxxx Ügyvédi Iroda

Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xx 000. (Griff Irodaház) Faxszám: x00-0-000-0000

E-mail cím: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

7.2. A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal, gyorsított eljárás esetén legkésőbb négy nappal, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban legkésőbb három nappal, a közbeszerzési eljárások részvételi szakaszában pedig a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb négy nappal kell megadni.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidőt megelőző negyedik, gyorsított vagy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

Az Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontjától eltérően nem köteles az Ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tízedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.

7.3. Az Ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontjától eltérően nem köteles az Ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.

7.4. Jelen eljárásban Ajánlatkérő konzultációt nem kíván tartani.

7.5. Az ajánlattételi határidőt követően az Ajánlattevő az eljárással kapcsolatban kérdésekkel nem fordulhat az Ajánlatkérő nevében eljáró felé.

7.6. Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban, az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

8. ELJÁRÓ FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ

xx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxx és Xxxxxxxxx Ügyvédi Iroda

nyilvántartási száma: 00142

cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xx 000. (Griff Irodaház)

faxszám: x00-0-000-0000

E-mail cím: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

B. AZ AJÁNLAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. AJÁNLAT TARTALMA

1.1. Ajánlattevőnek a Felhívásban, illetőleg a jelen Dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

2. AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉKE

2.1. Az ajánlat kötelező tartalomjegyzéke, iratjegyzéke a jelen Dokumentum II. kötet M0 formanyomtatványa, amely felsorol minden iratot amelyet az ajánlatnak tartalmaznia kell. A tartalomjegyzéknek tartalmaznia kell az ajánlatba benyújtott dokumentumokat oldalszám szerint beazonosíthatóan.

3. AJÁNLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

3.1. A közbeszerzési dokumentumok letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést az ajánlattevőnek a nyilatkozatminták között megtalálható visszaigazoló adatlap kitöltött és cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő képviseletében eljáró Szász és Xxxxxxxxx Ügyvédi Iroda részére történő megküldésével kell igazolnia (email: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, fax: 00-0-0000000). A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak szükséges letölteni és visszaigazolni. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a visszaigazoló adatlapot abban az esetben is meg kell küldenie az ajánlattevőnek amennyiben ajánlatkérőtől közvetlenül, email útján kérte a közbeszerzési dokumentumok megküldését.

3.2. A Kbt. 66. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információkat, vagyis az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét. lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

3.3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Xxxxxxxx feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (Kbt. 66.§

(2) bekezdés)

3.4. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (Kbt. 66.§ (4) bekezdés)

3.5. Az ajánlatkérő a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót nem kíván igénybe venni, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó. Az ajánlatba be kell nyújtani a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

3.6. A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A

nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban – be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

3.7. Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében ajánlatában elégséges az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A kizáró okok igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívása esetén szükséges.

A Kbt. 62.§ (1) b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdés szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bekezdés szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188.§ (4) bekezdése szerinti vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt. 188.§ (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatály alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles az elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

3.8. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

3.9. A minőségi értékelési szempont (Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 és M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata) kapcsán ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni az adott értékelési szempont tekintetében megajánlott szakemberről, valamint csatolnia kell a megajánlott érték alátámasztására a szakember önéletrajzát a felhívásban foglaltaknak megfelelően.

A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani az M.2.1. szakemberrel kapcsolatban előírt építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat hónapjainak számát; (A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni az építési beruházás tárgyát, az ellátott szerepkört (beosztás), az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi.

Az M.2.3. alkalmassági követelmény kapcsán megjelölt szakember kapcsán az önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie a projektek számának, valamint, hogy a projektek gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkoztak, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan

működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el.

3.10. Minden ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek, ajánlattételkor ismert alvállalkozónak csatolni kell az ajánlathoz a Kbt. 25. § szerinti összeférhetetlenség tekintetében nyilatkozatot.

3.11. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni szükséges a jelen dokumentum A fejezet 3. pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő megállapodást.

3.12. Az ajánlathoz csatolni szükséges

Árazott költségvetés

Ajánlatkérő a műszaki leírásban megjelölt építési feladatokhoz árazatlan költségvetést biztosít ajánlattevők részére szakiparágak szerinti bontásban. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a kitöltött, tételes költségvetési kiírást a Közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Tekintettel a szerződés átalánydíjas jellegére a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai a hiánypótlás során pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.

3.13. Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e- tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát. Nem magyarországi székhelyű ajánlattevő tekintetében az illetékes hatósághoz benyújtott módosításra vonatkozó kérelem becsatolása szükséges. Ilyen eljárás hiányában nemleges nyilatkozat csatolandó.

3.14. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, , továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá). Ajánlattevőnek, nevesített alvállalkozónak, valamint alkalmasság igazolásában részt vevőnek csatolnia kell a nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumot (pl. cégkivonat) kivéve, ha a dokumentum elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból elérhető.

Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza.

3.15. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy nyertessége esetén a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti határidőre Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt-ben és az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak megfelelő módon és mértékben.

3.16. Az ajánlattevőnek az ajánlatban a felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára történő rendelkezésre állásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

továbbá munkáltatói felelősség biztosítással (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik személyek részére - 50.000.000 Ft) terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak mentesítenie kell az Ajánlatkérőként szerződő felet és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól. A felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára történő rendelkezésre állásáról ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

3.17. Jelen dokumentum II. fejezetében található nyilatkozatmintákat az Ajánlatkérő az ajánlat elkészítésének könnyítése céljából bocsátja az Ajánlattevők rendelkezésére.

4. AJÁNLAT NYELVE

4.1. Ajánlattevő által kidolgozott ajánlat és az annak részét képező valamennyi dokumentum, továbbá minden, az Ajánlatkérő és Ajánlattevő között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve egységesen a magyar. Az ajánlat csak egységes nyelven nyújtható be, tehát csak magyarul, más nyelven ajánlat nem nyújtható be.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

5. ÁTVÁLTÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

5.1. A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a Felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a Felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat tekintetében az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam.

6. AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

6.1. Az ajánlattevőnek ajánlatot egy papíralapú példányban, írásban, bontatlan és sértetlen zárt csomagolásban kell benyújtania. Az ajánlatot további 1 példányban elektronikusan, CD vagy DVD adathordozón az eredeti papíralapú ajánlatról készített szkennelt formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) is be kell nyújtani. Az árazott költségvetést az elektronikus példányban excel formátumban kell benyújtani.

6.2. A papír alapú példányt lapozhatóan kell bekötni. Az ajánlat oldalait - az ajánlatot, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni:

AJÁNLAT

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

6.3. Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:

- Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.

Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazásakor egyértelműen tud hivatkozni.

- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

6.4. Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti papír alapú és elektronikus példányait egy darab zárt borítékban, vagy dobozban vagy csomagolásban kell benyújtani. Ha a boríték, doboz vagy csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal az ajánlat téves helyre történő továbbításáért, vagy idő előtti felbontásáért.

7. AJÁNLATTÉTELI BIZTOSÍTÉK

7.1. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértékét a felhívás tartalmazza .

7.2. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egyösszegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - az Ajánlatkérő 10300002-10374407- 49020144 számú bankszámlájára történő befizetéssel, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot az ajánlathoz másolatban csatolni kell. A bankgaranciát, illetve a kötelezvényt ajánlattevőnek eredetiben, az ajánlatától elválasztva kell benyújtania.

7.3. A bankgaranciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:

- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye

- bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye

- bankgaranciát/kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni

- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják

- kifizetési határidő (bankgarancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)

- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)

- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)

- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)

- bankgarancia esetén: a pénzintézet azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (Betegápoló Irgalmas Rend) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

- kötelezvény esetén: Xxxxx azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek – tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.

- bankgarancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati bankgarancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli

összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.

7.4. A bankgarancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

7.5. A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 70.§ (2) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.

7.6. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

8. AJÁNLAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

8.1. Ajánlattevőnek ajánlatát a Felhívásban meghatározott címre és határidőre közvetlenül, vagy postai úton kell benyújtania.

8.2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlatokat Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

8.3. Ajánlatkérő az általa meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után benyújtott ajánlatokat, a Kbt.

73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.

C. AJÁNLATOK BONTÁSA, BÍRÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE

1. AJÁNLATOK BONTÁSA

1.1. Ajánlatkérő az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdi. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

1.2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a felhívásban megadott időpontban és helyszínen, a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jelenlétében bontja fel. A megjelentek képviselőinek jelenléti ívet kell aláírniuk jelenlétük igazolása céljából.

1.3. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

1.4. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bontástól számított 5 napon belül megküld az összes Ajánlattevőnek.

2. AJÁNLATOK VIZSGÁLATA

2.1. Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e a Felhívásban, a jelen Dokumentumban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Az Ajánlatkérő az ajánlatokat a felhívásban és a Kbt. 69-70.§-ban foglaltaknak megfelelőn bírálja, illetve értékeli.

2.2. Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

2.3. Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását célzó eljáráson kívül másra.

3. AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS HIÁNYPÓTLÁS, FELVILÁGOSÍTÁS

3.1. Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel, a Kbt. 71. §-ában meghatározott módon hiánypótlást biztosít, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.

3.2. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az Ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők, részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

D. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen Dokumentumban megfogalmazottak a beszerzés tárgyával kapcsolatos alapfeltételeket, követelményeket határozzák meg. Az Ajánlattevők jogosultak olyan, az eljárás tárgyával összefüggő túlvállalásokat tenni, amelyek előnyösek az Ajánlatkérőnek, ugyanakkor az ilyen túlvállalásokat Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor nem veszi figyelembe, vagyis a túlvállalások megajánlása semmilyen szempontból nem eredményezi az Ajánlattevő ajánlatának előnyösebb értékelését.

1.2. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy csak olyan túlvállalásokat tartalmazó ajánlat fogadható el érvényesnek, melyben megajánlott túlvállalások megvalósulása nem tartalmaz olyan részeket, amelyek akadályoznák a teljesítést. Csak olyan mértékben és módon lehet túlvállalásokat és megajánlásokat tenni, melyek nem ellentétesek a jogszabályokkal valamint a Felhívás feltételeivel.

1.3. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy túlvállalásaik ellenértékének is szerepelnie kell a vállalási díjban, továbbá arra, hogy az Ajánlattevő által megtett túlvállalások is részletes szerződéses feltételekké válnak, azaz a szerződés részét fogják képezni.

1.4. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, az Ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, értékelni és elfogadni. Ezért az Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti.

1.5. Szerződéskötés esetén az Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása(i) vagy a megajánlások mértéke jogszabályba vagy a Felhívás feltételeibe ütközik.

2. ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA

2.1. Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2.2. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. A fentiek alapján megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint rangsorolja.

2.3. Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó, fentiek szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

2.4. Ha ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra

figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a fentiek szerint az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok tekintetében a Kbt. és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

2.5. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

3. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT

3.1. Az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján

c) a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.

4. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE

4.1. Az elbírálás részszempontjai és a súlyszámok:

Részszempont	Adható pontszám alsó és felső határa	Súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó, HUF, egész számban)	0-10	70
2. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban)	0-10	15
3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember hány projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el.	0-10	15

4.2. Az egyösszegű nettó ajánlati ár

Az ajánlatban az ajánlati árat egy összegben, nettó módon, pozitív egész számban kifejezve, forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati ár meghatározásakor figyelemmel kell lenni a Felhívásban és a jelen Dokumentumban meghatározott valamennyi feladatra, költségre. A díjnak emellett tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek a beszerzés tárgyának megvalósításához, a műszaki leírásban rögzített feltételek betartásához szükségesek. Átalánydíjas szerződés kerül megkötésre.

Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződést a Szerződő Xxxxx minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Amennyiben az ajánlati ár az ajánlatban több helyen kerül rögzítésre, és azok között eltérés van és az ellentmondás nem nyilvánvaló számítási hiba, úgy az ajánlatkérő ajánlata érvénytelen.

Egyösszegű nettó ajánlati ár értékelési módszere:

A nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. melléklet X.0.xx) pontjában foglaltak szerinti fordított arányosítás módszere.

A megajánlott legalacsonyabb ellenértékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb ellenértéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

Alegjobb

P = (Pmax – Pmin) + Pmin

Avizsgált

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4.3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban)

Ajánlattevő az M.2.1 alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag egy szakembert jelölhet meg. Ajánlattevők tárgyi értékelési résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy nyertességük esetén az alkalmasságuk körében általuk bemutatott, a Felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények közül a felhívás III.1.3. M.2.1. pontja szerinti szakember az alkalmassági minimumkövetelményen felül hány hónap építőipari kivitelezési szakmai gyakorlati idővel xxxxxxxxxxx.Xx értékelési szempont ellenőrzése érdekében az önéletrajzban a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hó pontossággal kell feltüntetni. A többlet szakmai tapasztalat a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetői (MV- É-M) vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzésétől vagy az annak megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakmai gyakorlat feletti tapasztalattal igazolható.

Ajánlattevők kizárólag egész hónapokra vonatkozó megajánlásokat tehetnek.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 24 hónap többlet szakmai tapasztalatot vesz figyelembe, amit a résszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, vagyis ebben az esetben is a legkedvezőbb megajánlást (24) helyettesíti ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó részszempont esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Nulla megajánlás nem minősül érvénytelennek.

Ajánlattevőnek ezen értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia kell az értékelni kívánt szakember tekintetében az alábbiakat:

• cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni a megajánlott szakember nevét.

• az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban előírt építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat hónapjainak számát.

Amennyiben ajánlattevő a fenti dokumentumokat hiánypótlás ellenére sem nyújtja be, úgy ajánlata érvénytelen.

Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet tapasztalatának értékelési módszere:

A megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi Ajánlattevő pontszáma pedig, a következő képlet alapján kerül meghatározásra:

Avizsgált

P = (Pmax – Pmin) + Pmin

Alegjobb

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

4.4. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember hány projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el.

Ajánlattevő az M.2.3 alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag egy szakembert jelölhet meg. Ajánlattevők tárgyi értékelési résszempont esetében azt kötelesek meghatározni, hogy nyertességük esetén az alkalmasságuk körében általuk bemutatott, a Felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelmények közül a felhívás III.1.3. M.2.3. pontja szerinti szakember hány projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el.

Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy a szakember tekintetében legfeljebb 3 projekt többlet szakmai tapasztalatot vesz figyelembe, amit a résszempont legkedvezőbb szintjének minősít. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap, vagyis ebben az esetben is a legkedvezőbb megajánlást (3) helyettesíti ajánlatkérő a szakemberek többlettapasztalatára vonatkozó részszempont esetében a képletbe, amennyiben az ajánlat annál előnyösebb megajánlást tartalmaz. Nulla megajánlás nem minősül érvénytelennek.

Ajánlattevőnek ezen értékelési részszempont vonatkozásában már az ajánlatában csatolnia kell az értékelni kívánt szakember tekintetében az alábbiakat:

• cégszerűen aláírt nyilatkozatban ismertetni a megajánlott szakember nevét.

• az adott szakember aláírását is tartalmazó szakmai önéletrajzot. A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel kell elkészíteni, amelyből az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja állapítani a szakemberrel kapcsolatban az elvárt gyakorlatot tartalmazó projektek számát.

Amennyiben ajánlattevő a fenti dokumentumokat hiánypótlás ellenére sem nyújtja be, úgy ajánlata érvénytelen.

Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember többlet tapasztalatának értékelési módszere:

Avizsgált

P = (Pmax – Pmin) + Pmin

Alegjobb

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10

Pmin: a pontskála alsó határa, azaz nulla Alegjobb: legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

1.1. Pontok összesítése:

A fentiek alapján a részszempontokra kapott pontokat Ajánlatkérő a felhívásban meghatározott súlyszámmal felszorozza.

Ha e módszerek alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni. Ha az adott részszempont szerint minden ajánlat egyforma, akkor minden Ajánlattevőnek 10 pontot kell adni.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb árajánlat kerül elfogadásra.

E. EJÁRÁS LEZÁRÁSA

1. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK „KIHIRDETÉSE”

1.1. Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79.§ (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

1.2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 45.§-ban foglaltak alapján az eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az Ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

1.3. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

2.1. A szerződéskötésre a Kbt. 131. §-ában foglaltaknak megfelelően kerül sor.

2.2. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

2.3. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés megkötésekor nem nyújtja, úgy azt az Ajánlatkérő a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősíti, és az ajánlattevő elveszti az ajánlati biztosíték összegét.

Bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel történő nyújtása esetén egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell legalább az alábbi elemeket:

• garantáló megnevezése,

• azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Ajánlatkérő/Megrendelő),

• a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait,

• a szerződés tárgyát,

• azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a kibocsátandó bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásáig, (a lejáraton túl 5 napos lehívhatósággal).

• azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből a Megbízó lehívhat, amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi,

• egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan.

F. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1. Ajánlatkérő elérhetőségi címe:

Betegápoló Irgalmas Rend

Címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00.

Nyilvántartási szám: 00001/0000-000

Telefon: x00 000000000

Faxszám: x00 00000000

Email címe: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx Honlap címe: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

1.2. Ajánlatkérő részéről jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartó személy (Ajánlatkérő nevében eljáró):

Xxxxx és Xxxxxxxxx Ügyvédi Iroda

Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xx 000. (Griff Irodaház) Telefonszám: +36/1/000-00-00

Faxszám: +36/1/000-00-00

E-mail cím: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx

1.3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről az alábbi szervezetektől kaphatnak tájékoztatást:

▪ Nemzetgazdasági Minisztérium (munkabiztonság) (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx xxx 0-0., telefon:(00 0) 000-0000, Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztálya Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) zöld szám: 00-00-000-000, xxxxxxxx-xxxx@xxxx.xxx.xx)

A megyeszékhelyeken, a helyszínen a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztályai (elérhetőségeik megtalálhatóak a xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx honlapon az”Elérhetőségek/Munkavédelmi felügyelőségek” menüpont alatt) segítik tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában,kötelezettségeik teljesítésében.

• Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11., tel.: 00-0-000-0000, xxx.xxxxx.xx)

▪ Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy) (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0., levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839., Tel: x00 0 000-0000, xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx)

▪ Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem) (1145 Budapest, Colombus u. 17- 23., levelezési cím: 1590 Budapest,Pf.: 95., tel.: 00-0-000-0000, zöld szám: 00-00-000-000, xxxxxxx@xxxx.xx)

2015. április 1. napjától a megyei kormányhivatalokban integrálódott területi bányakapitányságok elérhetősége és illetékességi területe megtalálható a xxx.xxxx.xx honlapon. (elérhetőségek/korábbi bányakapitányságok)

▪ Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A., levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Ügyfélszolgálat zöld pont iroda: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x. 00/x. xxx.0, Telefon: x00-0-000-00-00, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx , xxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx .

• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 00., Tel.: 06-1-412- 9742,xxxx@xxxxx.xxx.xx; xx.xxxxx.xxx.xx

A megyeszékhelyeken a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság megyei kirendeltségei adnak tájékoztatást a gazdasági szereplőknek, xxx.xxxxx.xxx.xx.

▪ Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság (1054 Budapest, Báthory u. 10., tel.: 00-0-000-0000, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

II. FEJEZET

NYILATKOZATMINTÁK

M0. TARTALOMJEGYZÉK

	Oldalszám
Tartalomjegyzék (oldalszámozással) (M0 formanyomtatvány)
1. RÉSZ – IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK
Közbeszerzési dokumentum letöltésének visszaigazolása (M1 formanyomtatvány)
Felolvasólap (M2 formanyomtatvány)
Ajánlattételi nyilatkozat (M3 formanyomtatvány) – Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) és (6) bekezdésére vonatkozóan, valamint a kivitelezési tevékenységet végzőkről (M4 formanyomtatvány)
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (M5 formanyomtatvány)
Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat (Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) pont) (M6 nyilatkozat minta)
Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) vonatkozásában (M7 formanyomtatvány)
Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) nyilatkozat (M8 formanyomtatvány)
Nyilatkozat árbevételről (M9 nyilatkozat minta)
Nyilatkozat szakemberekről (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja tekintetében) (M10 nyilatkozat minta)
Szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat (M11. formanyomtatvány)
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában résztvevő, alvállalkozó részéről) (M12 nyilatkozat minta)
Közös Ajánlattevők megállapodása (adott esetben)
2. RÉSZ – SZAKMAI AJÁNLAT
Árazott költségvetés

3. RÉSZ – EGYÉB DOKUMENTUMOK
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, nemleges nyilatkozat is csatolandó (M13. nyilatkozat minta)
Aláírási címpéldány(ok) – ajánlattevők és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat (Kbt. 134. § (5) bekezdés). (M14. nyilatkozat minta)
Felelősségbiztosítás szerződéskötés időpontjára történő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat (M15 nyilatkozat minta)
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat az árfolyamra (adott esetben)
Üzleti titok esetén az elkülönített irathoz indokolás, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. (Dokumentum A. fejezet 2.3-2.6 xxxxxx, Kbt. 46. §) (adott esetben) (M16. nyilatkozat minta)
Az ajánlat elektronikus példánya CD vagy DVD adathordozón	XXX

M1. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM LETÖLTÉSÉRŐL

Alulírott ……………………………………………., mint a nevében

kötelezettségvállalásra jogosult ……………………..(tisztség megjelölése), a mint

Ajánlatkérő által „Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben

nyilatkozom,

hogy a fenti tárgyú Közbeszerzési dokumentumot a Xxxxx és Xxxxxxxxx Ügyvédi Iroda honlapjáról az ajánlattételi határidő előtt letöltöttem és tudomásul veszem, hogy az eljárásban való részvétel feltétele a dokumentum letöltésének visszaigazolása.

Ajánlattevő elérhetőségei, adatai:

Érdeklődő gazdasági szereplő:
Székhely:
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám vagy adószám:
Dokumentációt átvevő neve:
Telefonszám:
Email cím:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………. cégszerű aláírás

M2. FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai1:

Ajánlattevő neve: Székhelye:

2. Az ajánlat tárgya: „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

Számszerűsíthető bírálati szempontok

1. Ajánlati ár (nettó, HUF, egész számban)

…………………………..,- Ft

2. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont

alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai

gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban)

……. hónap

3. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont

alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember hány projektben szerzett

gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben

folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el

……… db projekt

Amennyiben ajánlattevő nem a fenti mértékegységekben adja meg ajánlatát, úgy az ajánlat érvénytelen.

Kelt:

……………………………...

cégszerű aláírás

(Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.)

1 Az ajánlattevők számának megfelelő számban többszörözhető

M3. AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 2

Kbt. 66.§ (2) bekezdésére vonatkozóan

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Adószáma vagy cégjegyzékszáma:

KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY3

Név
Szervezet
Cím
Telefon
Fax
E-mail

Nyilatkozunk, hogy az Ajánlati Xxxxxxxx és a Közbeszerzési Dokumentum feltételeit megismertük és elfogadjuk, amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy a szerződést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

2 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek egyenként ki kell töltenie.

3 A kapcsolattartóként feltűntetett személlyel közöltek az Ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró készülékén megjelenő visszaigazolásának pillanatában Ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

M4. NYILATKOZAT A KBT. 66.§ (4) ÉS (6) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN, VALAMINT A KIVITELEZÉSI TEVÉKENYSÉGET

VÉGZŐKRŐL

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I. AJÁNLATTEVŐ ADATAI Ajánlattevő neve:

Székhelye:

Adószáma vagy cégjegyzékszáma:

II. NYILATKOZATOK

1. Nyilatkozunk, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 5

• mikrovállakozásnak

• kisvállalkozásnak

• középvállalkozásnak

minősülünk.

• nem tartozunk ezen törvény hatálya alá.

/A kis- és középvállalkozások meghatározása

2. § A törvény hatálya a mikro-, kis- és középvállalkozásokra (a továbbiakban: KKV), valamint a KKV-k támogatására és az azzal kapcsolatos adatszolgáltatásra terjed ki.

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni./

2.1. Nyilatkozunk, hogy a teljesítéshez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

vagy

4 Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek egyenként ki kell töltenie.

Nyilatkozunk, hogy a közbeszerzés tárgya alábbiakban meghatározott részeinek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe venni6:

………………………..

2.2. A 2.1. pontban meghatározott részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók adatai:

Alvállalkozó neve	Alvállalkozó címe (lakcím/székhely):	Alvállalkozó adószáma	Alvállalkozói teljesítés aránya %-ban

vagy

Az igénybe venni kívánt alvállalkozók személye még nem ismert.

2.3. Tudomásul vesszük, hogy a Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének 65%-át!

Nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

3. Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítési során az alábbi gazdasági szereplők végeznek kivitelezési feladatokat:

Kivitelező neve	Kivitelező székhelye	MKIK nyilvántartási száma

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

M5. AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az ajánlati felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást7 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény8 hivatkozási adatai:
	A Hivatalos Lap S sorozatának száma [], dátum 2018.03.[], [] oldal,
	A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban : 2018/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ha az ajánlati felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását. Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [….]

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett ESPD-szolgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.
A beszerző azonosítása9	Válasz:
Név:	Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx
Melyik beszerzést érinti?	Válasz:
A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése10:	„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”
Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)11:	……/……….
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az

ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.

Ajánlatkérő szervek részére: vagy az ajánlati felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy

Szerződési hirdetmény.

Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az ajánlati felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény

A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának I.1 pontjából átmásolandó információ. Közös közbeszerzés

esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.

Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 és II.1.3 pontját. Lásd a vonatkozó hirdetmény II.1.1 pontját.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Azonosítás:	Válasz:
Név:	[ ]
Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben: Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.	[ ] [ ]
Postai cím:	[……]
Kapcsolattartó személy vagy személyek12: Telefon: E-mail cím: Internetcím (adott esetben):	[……] [……] [……] [……]
Általános információ:	Válasz:
A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás13?	[] Igen [] Nem
Csak ha a közbeszerzés fenntartott14: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás15 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen, mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya? Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.	[] Igen [] Nem […] [….]
Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?	[] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható
Ha igen: Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben

Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges. Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról

(HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges.

Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.

Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió eurót;

Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.

Lásd a szerződési hirdetmény III.1.5. pontját.

Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai

beilleszkedése.

releváns, e rész C. szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt. a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot: b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel: c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést16: d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed? Ha nem: Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész A., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően, ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják: e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából? Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:	a) [……] b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Igen [] Nem e) [] Igen [] Nem (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]
Részvétel formája:	Válasz:
A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?17	[] Igen [] Nem
Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.
Ha igen: a) Xxxxxx, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...): b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai: c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:	a:) [……] b): [……] c): [……]
Részek	Válasz:
Adott esetben annak a résznek (azoknak a	[ ]

A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.

Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.

részeknek a feltüntetése, amelyekre a gazdasági

szereplő pályázni kíván:

B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:
Képviselet, ha van:	Válasz:
Teljes név; valamint a születési idő és hely, ha szükséges:	[……]; [……]
Beosztás/milyen minőségben jár el:	[……]
Postai cím:	[……]
Telefon:	[……]
E-mail cím:	[……]
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):	[……]

C: Más szervezetek kapacitásainak igénybevételére vonatkozó információk

Igénybevétel:

Válasz:

Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási kritériumoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek

kapacitásait?

[]Igen []Nem

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III.

részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet.

Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is18.

D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

(Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)
Alvállalkozás:	Válasz:
Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?	[]Xxxx []Nem Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat: […]
Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt információt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.

Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C. szakasz, 3. pont.

III. rész: Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

1. Bűnszervezetben való részvétel19; Korrupció20;

Csalás21;

Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény22; Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása23;

Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái24

Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti

rendelkezések szerinti büntetőeljárásban

hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:

Válasz:

Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is

alkalmazandó?

[] Igen [] Nem

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……][……]25

Amennyiben igen, kérjük,26 adja meg a következő információkat:

a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1–6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),

b) Xxxxxxxxx meg az elítélt személyét [ ];

c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:

a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]

b) [……]

c) A kizárási időszak hossza [……] és az érintett pont(ok) [ ]

Ha a vonatkozó információ elektronikusan

elérhető, kérjük, adja meg a következő

A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat

(HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció

elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az

ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C

316., 1995.11.27., 48. o.)

A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L

164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.

A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való

felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

(HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.

Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről,

valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.

Kérjük, szükség szerint ismételje. Kérjük, szükség szerint ismételje.

információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos

hivatkozási adatai): [……][……][……][……]27

Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják

megbízhatóságát28 (öntisztázás)?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket

az intézkedéseket29:

[……]

B: Adófizetési vagy a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok

Adó vagy társadalombiztosítási járulék

fizetése:

Válasz:

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes

kötelezettségét az adók és

társadalombiztosítási járulékok

megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?

[] Igen [] Nem

Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:

a) Érintett ország vagy tagállam

b) Mi az érintett összeg?

c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:

1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:

Ez a határozat jogerős és kötelező?

– Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.

– Ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:

2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:

d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?

Adók

Társadalombiztosítási

hozzájárulás

a) [……]

b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

[] Igen [] Nem

– [……]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

a) [……]

b) [……]

c1) [] Igen [] Nem

– [] Igen [] Nem

– [……]

c2) [ …]

d) [] Igen [] Nem Ha igen, kérjük, részletezze: [……]

Ha az adók vagy társadalombiztosítási

járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük,

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a

dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 30 [……][……][……]

Kérjük, szükség szerint ismételje.

A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban. Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a

magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.

adja meg a következő információkat:

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai

KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK31

Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. Így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés” fogalma több különböző magatartásformát takarhat.
Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés	Válasz:
A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén32?	[] Igen [] Nem
	Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)? [] Igen [] Nem Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket: [……]
A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:	[] Igen [] Nem
a) Csődeljárás, vagy
b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy
felszámolási eljárás alatt áll, vagy
c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti
hasonló eljárás következtében bármely hasonló
helyzetben van33, vagy
e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli,
vagy
f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?	– [……]
Ha igen: – Xxxxxx, részletezze:	– [……]
– Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek
miatt mégis képes lesz az
alkalmazandó nemzeti szabályokat és
üzletfolytonossági intézkedéseket
figyelembe véve a szerződés	(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület,
teljesítésére34.	a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő	[……][……][……]
információkat:

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.

E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési

dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint

Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.

Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)–f) pontokban fölsorolt esetek

valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül

abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.

Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést35?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem,

[……]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:

[……]

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket

az intézkedéseket: [……]

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről36 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás

előkészítésében?

Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat

előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat? Ha igen, kérjük, részletezze:

[] Igen [] Nem

[…]

Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

[] Igen [] Nem

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket

az intézkedéseket: [……]

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk

szolgáltatása során nem tett hamis

[] Igen [] Nem

Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok

meghatározásait.

szerint.

A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek

nyilatkozatot,

b) Nem tartott vissza ilyen információt,

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és

d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy

az odaítélésre vonatkozó döntéseket.

Tisztán nemzeti kizárási okok

Válasz:

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;

ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)–g) pontokban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert;

f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a

165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen

[] Igen [] Nem

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási - vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági - határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

p)57 a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél

nem régebben meghozott, jogerős bírósági,

véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította;

q)58 súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált,

- vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

(2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés

a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő

információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

[……][……][……]37

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási

[] Igen [] Nem

Kérjük, szükség szerint ismételje.

okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázási intézkedéseket?

Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket

az intézkedéseket:

[……]

IV. rész: Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (α szakasz vagy e rész A–D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése

A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész

bármely további szakaszát ki kellene töltenie:

Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése

Válasz:

Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:

[] Igen [] Nem

A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Alkalmasság szakmai tevékenység

végzésére

Válasz:

1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy

cégnyilvántartásába38:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:

A gazdasági szereplőnek meghatározott

engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Xxxx [] Nem

Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [ …] [] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

B: Gazdasági és pénzügyi helyzet

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Gazdasági és pénzügyi helyzet

Válasz:

1a) A gazdasági szereplő („általános”) éves

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek

egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.

árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:

És/vagy

1b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő39 ():

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus”) árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy

2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő40:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem év: [……] árbevétel:[……][…]pénznem

(évek száma, átlagos árbevétel): [……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti

tevékenységét:

[……]

4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók41 tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

(az előírt mutató azonosítása – x és y42 aránya - és az érték):

[……], [……]43

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

5) Szakmai felelősségbiztosításának

biztosítási összege a következő:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan

elérhető, kérjük, adja meg a következő

[……],[……][…]pénznem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik. Pl. az eszközök és a források aránya.

Pl. az eszközök és a források aránya. Kérjük, szükség szerint ismételje.

információkat:

[……][……][……]

6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll,

kérjük, adja meg a következő információkat:

[……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Leírás	összegek	dátumok	megrendelők

C: Technikai és szakmai alkalmasság

hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Technikai és szakmai alkalmasság

Válasz:

1a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:

A referencia-időszak folyamán44 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:

Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő

információkat:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […] Munkák: [… ]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

1b) Csak árubeszerzésre és

szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében:

A referencia-időszak folyamán45 a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat

nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a

közületi vagy magánmegrendelőket46:

Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg): […]

2) A gazdasági szereplő a következő

szakembereket vagy műszaki szervezeteket47 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős

szakemberekre vagy szervezetekre:

[……]

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi

tapasztalatot.

Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél

régebbi tapasztalatot.

Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig

a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.

Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a

gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C. szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.

Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka

elvégzéséhez:

3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és

kutatási létesítményei a következők:

[……]

4) A gazdasági szereplő a következő

ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés

teljesítése során:

[……]

5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy –

rendkívüli esetben – különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:

A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok48

elvégzését.

[] Igen [] Nem

6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:

a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,

és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)

b) Annak vezetői személyzete:

a) [……]

b) [……]

7) A gazdasági szereplő a következő

környezetvédelmi intézkedéseket tudja

alkalmazni a szerződés teljesítése során:

[……]

8) A gazdasági szereplő átlagos éves

statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:

Év, átlagos statisztikai állományi létszám: [……],[……],

[……],[……],

Év, vezetői létszám: [……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a

szerződés teljesítéséhez:

[……]

A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy – amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja – nevében a

szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.

10) A gazdasági szereplő a szerződés következő

részére (azaz százalékára) nézve 49kíván

esetleg harmadik féllel szerződést kötni:

[……]

11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:

A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;

Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:

Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

[…]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési

szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó

hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok

Válasz:

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási

szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg

[] Igen [] Nem

[……] [……]

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy

részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a

teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C. szakaszát.

ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési

rendszereknek vagy szabványoknak

megfelel?

Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:

Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő

információkat:

[] Igen [] Nem

[……] [……]

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]

V. rész: Az alkalmasnak minősített ajánlattevők számának csökkentése

A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó ajánlattevők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az információ, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.

Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

A számok csökkentése

Válasz:

A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a ajánlattevők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:

Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:

Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll50, kérjük, hogy mindegyikre

nézve adja meg a következő információkat:

[….]

[] Igen [] Nem51

(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): [……][……][……]52

VI. rész: Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti II–V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz. Kérjük, szükség szerint ismételje.

Kérjük, szükség szerint ismételje.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz53, vagy

b) Legkésőbb 2018. április 18-án54 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

Keltezés, hely, és – ahol megkívánt vagy szükséges – aláírás(ok): [……]

4 ……………….. (képviselő neve), mint a (gazdasági szereplő

neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője

Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (internetcím, a kibocsátó hatóság

vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a

közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.

függően.

A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA (ESPD) KITÖLTÉSÉHEZ

Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében az alábbi kitöltési útmutatót adja az ajánlat részeként benyújtásra kerülő ESPD kitöltéséhez. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a dokumentáció részeként kiadott ESPD-ben áthúzással jelölte azokat a részeket, amelyek jelen eljárásban nem relevánsak, azokat kitölteni nem kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét képező ESPD formanyomtatványból törölni nem lehet, kitölteni a „Válasz” oszlop celláit szabad csak!

I. rész: A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információk

A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vonatkozó információkat ajánlatkérő kitöltötte, azokat az ajánlattevők nem módosíthatják.

II. rész: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A gazdasági szereplőkre vonatkozó információk vonatkozásában ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel ajánlattevők figyelmét:

A: A gazdasági szereplőre vonatkozó információk Azonosítás

A gazdasági szereplő nevének feltüntetésekor ajánlatkérő csak a hatályos cégkivonat szerinti hivatalos (teljes vagy rövidített) nevet fogadja el. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában külön kell kitölteni az ESPD dokumentumot, így a gazdasági szereplő nevénél kizárólag egy cég megnevezés szerepelhet!

Héaazonosító számot (uniós adószámot) minden esetben fel kell tüntetni, amennyiben az ajánlattevő ilyennel rendelkezik. A magyarországi adószámot csak abban az esetben lehet és kell feltüntetni, ha az ajánlattevő gazdasági szereplő nem rendelkezik uniós adószámmal.

Kapcsolattartó személy esetében ajánlatkérő elvárása, hogy valamennyi, jelen közbeszerzési eljárásban benyújtott dokumentumban ugyanaz a kapcsolattartó személy, vagy személyek kerüljenek feltüntetésre, annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, hogy kinek, milyen elérhetőségre kell megküldeni az eljárás bontását követően keletkező dokumentumokat.

Általános információ

„A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?” pontban a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat vonatkozásában ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatuk részeként nyújtsák be a dokumentáció részét képező, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő.

Az ESPD-ben szereplő „elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzéke” kifejezés alatt a Közbeszerzési Xxxxxxx által vezetett minősített ajánlattevők jegyzékében való szereplést kell érteni. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében csak az igen (amennyiben ajánlattevő szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében), vagy a nem (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a minősített ajánlattevők jegyzékében) válasz elfogadható.

Az e) pontban, magyarországi letelepedésű gazdasági szereplő esetében, az érvényes ajánlattétel érdekében az „igent” kell megjelölni, tekintettel arra, hogy vagy a NAV által kiadott „nullás adóigazolással”, vagy a NAV által vezetett köztartozásmentes adatbázisban való szerepléssel valamennyi magyarországi gazdasági szereplő tud igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok

és adók megfizetéséről, vagy meg tudja adni azt az elérhetőséget, amely valamennyi ajánlatkérő számára közvetlenül, díjmentesen hozzáférhető.

Magyarországi gazdasági szereplő esetén amennyiben a köztartozásmentes adatbázisban szerepel, az alábbiakat kell feltüntetni:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx

Részvétel formája

„A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban?” kérdés a közös ajánlattételre vonatkozik. Amennyiben az ajánlattevő nem közös ajánlattevőként tesz ajánlatot, úgy a „nem” választ kell megjelölni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy valamennyi közös ajánlattevő, valamint kapacitást biztosító szervezetre vonatkozóan külön-külön ESPD formanyomtatványt kell beadni! A kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén, az általa benyújtott ESPD-ben ez a pont nem értelmezhető, így a kapacitást biztosító szervezet ESPD-jében minden esetben a „nemet” kéri ajánlatkérő jelölni.

Részek

Jelen eljárásban az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, ezért ezt a pontot nem kell kitölteni.

B. A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk

„Képviselet, ha van” sorokban, amennyiben az ajánlattevő gazdasági szereplő képviseletére a hatályos cégkivonat szerint több személy is jogosult, elegendő csak annak a személynek/személyeknek az adatait megadni, aki/akik a jelen közbeszerzési eljárásban a gazdasági szereplőt képviselik. Itt kell feltüntetni az adott esetben meghatalmazással rendelkező képviselőt/képviselőket is.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy csak annak a személynek a nyilatkozatait fogadja el az eljárás során, aki/akik a hatályos cégkivonat (vagy adott esetben meghatalmazás) alapján képviseletre jogosultak, és az ESPD formanyomtatványban is feltüntetésre kerültek.

Ajánlatkérő a képviseletre jogosult teljes nevének feltüntetése mellett szükségesnek tartja a születési hely és idő feltüntetését is.

A képviseletre vonatkozó információk sorban, a képviselet formájának ajánlatkérő kéri az alábbi válaszok közül valamelyiket feltüntetni:

önálló képviselet, vagy együttes képviselet, vagy meghatalmazott.

Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban több képviselő járhat el, a B részt a szükséges számban kell kitölteni.

C. Más szervezetek kapacitásának igénybevételére vonatkozó információk

Igénybevétel

Amennyiben az ajánlattevő/közös ajánlattevők önállóan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kapacitást biztosító szervezet igénybevétele nélkül felel/felelnek meg az eljárásban előírt alkalmassági feltételeknek, ebben a pontban a „nem” választ kell megjelölni. „Nem” válasz esetén további nyilatkozattételi kötelezettsége nincs az ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek.

Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a III. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva.

Amennyiben az előírt alkalmassági feltételeknek kapacitást biztosító szervezet igénybevételével felel meg ajánlattevő, úgy az „igen” válasz mellett a dokumentáció M7. és M8. nyilatkozatminták alkalmazásával , a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a Kbt. 65. § (7) és (8) bekezdése szerinti dokumentumokat is be kell nyújtania az ajánlatával egyidejűleg, azokat nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő.

D. Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás előírta, hogy az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§ (6) bekezdés a)-b) pontja vonatkozásában.

Amennyiben az ajánlattevő az „igen” választ jelölte meg, úgy a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a dokumentáció M3. nyilatkozat minta 3. pontját kitöltve is be kell nyújtania ajánlatában, azt nem az ajánlatok értékelését követően kéri be Ajánlatkérő. Ebben valamennyi alvállalkozással érintett részt és valamennyi alvállalkozót fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ebben a pontban csak azokat az alvállalkozókat kell feltüntetni, akik nem vesznek részt az alkalmassági feltételek igazolásában! A kapacitást biztosító szervezetekre vonatkozó információt csak a „C” pontban kell feltüntetni!

III. Kizárási okok

A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok A kizáró ok Kbt. hivatkozása

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) és részben ah) alpontok, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.

A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!

Öntisztázás esetben az ESPD „Ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát” sorban az „igen választ kell megjelölni, és a következő sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében hozott intézkedéseket. E körben a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188.§(4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§(5) bekezdése szerinti - jogerős határozatát - amely kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát - a gazdasági szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.

B: Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos kizáró okok

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok A kizáró ok Kbt. hivatkozása

Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?

Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pont Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” választ kell megjelölniük. Amennyiben a gazdasági szereplőnek van tartozása, de azok megfizetésére halasztást kapott, a „nem” választ kell megjelölnie, és meg kell adnia az ESPD formanyomtatvány következő soraiban kért adatokat.

Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok tekintetében az alábbiakat kell megadni:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxxxx

A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint nem öntisztázható!

C: Fizetésképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelezettségszegéssel

kapcsolatos okok

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok A kizáró ok Kbt. hivatkozása

A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:

a) Csődeljárás, vagy

b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy

c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy

d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van, vagy

e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy

f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?

Kbt. 62. § (1) bekezdés c) és d) pont, Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.

Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok tekintetében az alábbiakat kell megadni:

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat xxx.x-xxxxxxxxxx.xx

A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!

Öntisztázás esetében az ESPD „Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére” sorban ismertetni kell a gazdasági szereplő megbízhatósága érdekében hozott intézkedéseket

Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel? A kizáró ok fenn nem állása esetén e kérdésnél a „nem” válasz jelölendő.

Kbt. 62. § (1) bekezdés n) és o) pont

A kizáró ok a Kbt. 64. § szabályai szerint öntisztázható!

Az öntisztázás érdekében tett intézkedéseket itt kell ismertetni.

Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont

Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.

Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet részt az ajánlattevő az eljárásban.

Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pont

Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.

Amennyiben „igen” válasz kerül megjelölésre indokolni kell, hogy ennek ellenére miért vehet részt az ajánlattevő az eljárásban.

Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?

a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,

b) Nem tartott vissza ilyen információt,

c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és

Kbt. 62. § (1) bekezdés h), i) és j) pont

Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, az „igen” választ kell megjelölniük.

D: Egyéb, adott esetben az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamának nemzeti jogszabályaiban előírt kizárási okok

Az ESPD formanyomtatványban szereplő kizáró ok A kizáró ok Kbt. hivatkozása

Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?

Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont, részben ah) alpont, e-g) pontok, k)-l) pontok, p) és q) pont, a Kbt. 62. § (2) bekezdése fenn nem állása esetében nemleges válasz adandó.

Ajánlattevőknek abban az esetben, ha nem tartoznak a kizáró ok hatálya alá, a „nem” választ kell megjelölniük.

Az internetcím kapcsán magyarországi gazdasági társaságok esetén az alábbit kell feltüntetni:

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat

xxxx://xxx.x-xxxxxxxxxx.xx

Nemzetgazdasági Minisztérium xxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxx0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal xxxx://xxxxxxx.xx/

Kbt. 62. § (1) f) pont kivételével a kizáró okok öntisztázhatóak!

Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha valamely tisztán nemzeti kizárási ok fennáll.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti kizáró okok esetében öntisztázás nem lehetséges!

IV. Kiválasztási szempontok

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban lehetővé tette, hogy az ajánlattevők csak az ESPD IV. részének α pontját töltsék ki, ezért ennek a pontnak a kitöltése mellett ajánlatkérő nem írja elő a B és C pont releváns részeinek a kitöltését is!

Amennyiben a gazdasági szereplő az általa igazolt alkalmassági követelményeknek megfelel, úgy az „igen” választ kell megjelölni.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ESPD formanyomtatványban megadott adatokat, a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevőnek igazolnia kell.

Amennyiben az ESPD-ben megadott adatokat az ajánlattevő nem tudja igazolni, úgy az, a Kbt.

62. § (1) bekezdés i) pontja alapján hamis nyilatkozatnak minősül!

V. Az alkalmasnak minősített ajánlattevők számának csökkentése

Jelen eljárás egyszakaszos, nyílt eljárás, így az V. részt nem kell kitöltenie az ajánlattevőknek.

VI. Záró nyilatkozat

A gazdasági szereplőnek az utolsó bekezdést az alábbiak szerint kell kitöltenie:

- az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő = Betegápoló Irgalmas Rend

- a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása = I-V. rész

- a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám) = Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás), (TED hirdetmény száma)

A gazdasági szereplőnek a nyilatkozatot dátummal kell ellátnia és cégszerűen szükséges aláírni.

M6. KIZÁRÓ OKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT (KBT. 62.§ (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ÉS KC) PONT)

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz55

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) (képviseleti

jogkör/titulus megnevezése)

a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s z e m :

1. Nyilatkozunk a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt szervezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti56

- tényleges tulajdonos(ai)ról (név és állandó lakóhely bemutatásával) az alábbiak:

Név:……………………………

Állandó lakhely: ……………………………

Név:……………………………

Állandó lakhely: ……………………………

vagy

- tényleges tulajdonosa nincs.

vagy

- tényleges tulajdonosát nem vagyok képes megnevezni.57

2. Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében:58

a. nyilatkozunk arról, hogy van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban nevezzük meg:

Név:

Székhely (cím):

55 Jelen nyilatkozatot minden ajánlattevőnek be kell nyújtania.

56 Az alábbiak közül a megfelelő rész aláhúzandó!

57 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a-b) és d) xxxxxxxx szerint:

„38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,”

58 Kérjük, a megfelelőt szíveskedjenek egyértelműen megjelölni (pl. aláhúzással, a nem megfelelő minta törlésével, stb.)

Nyilatkozunk továbbá arról, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontban hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

vagy

b. nyilatkozunk arról, hogy nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

M7. NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET (SZEMÉLY)

VONATKOZÁSÁBAN

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz59

Alulírott ……………………………………, mint a(z) ………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az alkalmasság igazolására más szervezetet (személyt) kíván igénybe venni:

IGEN / NEM60

IGEN válasz esetén:

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet (személy) megjelölése (név, székhely)	Azon alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet (személy) erőforrására támaszkodik	A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum megnevezése61

Nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, amelyhez más szervezet (személy) erőforrásait vesszük igénybe, az ajánlatunkhoz jelen nyilatkozat mellékleteként csatoltuk az alkalmasság igazolására igénybe vett szervezet (személy) olyan szerződéses vagy előszerződésben62 vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

59 Jelen nyilatkozatot minden alkalmasságot igazoló ajánlattevőnek, alkalmasság igazolásában részt vevőnek külön-külön be kell nyújtania.

60 A megfelelő aláhúzandó.

61 Szerződés vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat

62 A megfelelő aláhúzandó

M8. ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZET (SZEMÉLY) NYILATKOZATA

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott ……………………………………, mint a(z) (cég (személy) megnevezése, székhelye

(címe) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a lenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet (személy) a(z) ……………………………………….

ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja:

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő más szervezet vagy személy erőforrására is támaszkodik	A szervezet (személy) által rendelkezésre bocsátott erőforrások igénybe vételének módját alátámasztó, kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentum oldalszáma az ajánlatban

Nyilatkozom a Kbt. 65. § (9) bekezdésének megfelelően, hogy az általunk igazolt, releváns szakmai tapasztalatra (referenciára) vonatkozó alkalmassági követelmény tekintetében az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Kelt: …………………, ………... év ………..…. hó nap

…………………………………

Alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet/személy cégszerű aláírása

M9. NYILATKOZAT ÁRBEVÉTELRŐL

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési

eljáráshoz

Alulírott …………………….., mint a ………………… Xxxxxxxxxxx (székhely) ……………. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyilatkozom, hogy a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételünk:

Felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezár üzleti év	Építési kivitelezési tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel
….. év	….. Ft
….. év	….. Ft
….. év	….. Ft
Összesen:	…… Ft.

Amennyiben az árbevétel nem forintban megállapított, úgy az árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyam. (Ez esetben szükséges az alkalmazott árfolyamról nyilatkozni.)

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

M10. NYILATKOZAT A 321/2015. (X. 30.) KORM. RENDELET 21. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA TEKINTETÉBEN

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (közös ajánlattevő) (név, székhely) …………….

(képviseleti jogkör/titulus megnevezése) – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:

Szakterület (Alkalmassági követelmény megjelölése)	Szakember neve	Szervezet megjelölése, amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll	Nyilvántartó szakmai kamara megnevezése, kamarai nyilvántartási száma (adott esetben)
M.2.1
M.2.2
M.2.3.

Xxxxxxxxxxx X.2.1. és M.2.3. alkalmassági követelmény tekintetében kizárólag 1-1 szakembert nevezhet meg!

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség szerint.

Az itt feltüntetett szakemberek képzettségének, végzettségének, szakmai tapasztalatainak és egyéb adatainak részletes bemutatását az ajánlatban csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák.

Nyilatkozom, hogy az általam megajánlott szakemberek az ajánlati felhívásban elvárt jogosultsággal, kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. Tudomásul veszem, hogy amennyiben megállapítható, hogy a szakember az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

M11. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00- 00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési hely, idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése / Végzettség

KAMARAI TAGSÁG, JOGOSULTSÁG
Kamara megnevezése, kamarai nyilvántartási szám	Jogosultság megnevezése

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Mettől meddig (év)	Xxxxxxxxx megnevezése

GYAKOLAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése (a kezdés és a befejezés megjelölésével, év/hónap)	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása (építőipari kivitelezési szakmai tapasztalat)

EGYÉB

Egyéb képességek:

Szakértelem:

Kijelentem, hogy a ……. xxxxxxxxxxx nyertessége esetén a Betegápoló Irgalmas Rend „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 13465) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésében személyesen részt veszek, a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állok. Kijelentem továbbá, hogy nincs olyan tevékenységem, amely akadályozna a szerződés szerinti feladatok ellátásában.

………………………………

Saját kezű aláírás

M12. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott …………………….., mint a ………………… Ajánlattevő (közös ajánlattevő) / alkalmasság igazolásában résztvevő / alvállalkozó63 név, székhely) (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) kijelentem, hogy a

Betegápoló Irgalmas Rend, mint ajánlatkérő „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú eljárása kapcsán nem áll fenn szervezetünkkel szemben az alábbi összeférhetetlenségi okok:

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként:

a) az Ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,

b) az a szervezet, amelynek

ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb) tulajdonosát,

bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,

ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként:

a) a köztársasági elnök,

b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,

c) a Kormány tagja,

d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az Alkotmánybíróság elnöke,

g) az Állami Számvevőszék elnöke,

h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke

tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló szervezet.

Amennyiben a fenti összeférhetetlenségi okok egyike fennáll, úgy annak megjelölése, valamint annak bizonyítása, hogy az összeférhetetlenségi helyzetet elhárította (adott esetben):

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

Kelt:

………………………………

63 A nyilatkozattevő státuszának megfelelő aláhúzandó!

cégszerű aláírás

M13. NYILATKOZAT EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) (képviseleti

a) a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás nincs folyamatban vagy

b) a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, és egyben csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem formanyomtatvány és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát. (Nem magyarországi székhelyű ajánlattevő tekintetében az illetékes hatósághoz benyújtott módosításra vonatkozó kérelem becsatolása szükséges.)

Kelt:

………………………………

Cégszerű aláírás

M14. NYILATKOZAT A KBT. 134. § (5) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN A TELJESÍTÉSI, JÓLTELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK

HATÁRIDŐRE TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

„Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) (képviseleti

jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban ezúton kijelentem, hogy nyertességünk esetén a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti határidőre Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk a teljesítési és a jólteljesítési biztosítékot a Kbt-ben és az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak megfelelő módon és mértékben.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

M15. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJÁRA TÖRTÉNŐ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) (képviseleti

jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az alábbi elvárásoknak megfelelő felelősségbiztosítással:

A nyertes Ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által előírt mértékű, minimális kártérítési összeg az építés-szerelési „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év), továbbá munkáltatói felelősség biztosítással (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik személyek részére - 50.000.000 Ft) terjedelmű felelősségbiztosításra. Ajánlattevő ez irányú kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni köteles. A biztosításoknak mentesítenie kell az Ajánlatkérőként szerződő felet és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.

Kelt:

………………………………

Cégszerű aláírás

M16. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

(adott esetben)

Alulírott …………………….., mint a …………………(Ajánlattevő megnevezése, székhely) (képviseleti

jogkör/titulus megnevezése) a „Betegápoló Irgalmas Rend tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban/ hiánypótlásban/ indokolásban64, annak …-… oldalain a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak megfelelően, elkülönítetten elhelyezett iratok, a Ptk. 2:47. § szerinti üzleti titkot tartalmaznak, melyek nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom.

Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala üzleti tevékenységünk szempontjából aránytalan sérelmet okozna.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint indokoljuk, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratban található információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számunkra aránytalan sérelmet65:

Dokumentum1:

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

- kockázatok és veszélyek bemutatása: …………..

- valószínűsíthető sérelem 66

Dokumentum2:

A nyilvánosságra hozatalhoz kapcsolódó

- kockázatok és veszélyek bemutatása: …………..

- valószínűsíthető sérelem: ……………….

Kelt:

………………………………

Cégszerű aláírás

64 Megfelelő rész aláhúzandó!

65 A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Nem megfelelő az indoklás, ha csupán megismétli a Ptk. és/vagy Kbt. vonatkozó jogszabályi rendelkezéseit.

66 Szükség szerint ismétlődik az üzleti titokként kezelendő dokumentumok számának megfelelően.

III. FEJEZET MŰSZAKI LEÍRÁS

Közbeszerzési Műleírás

A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Amennyiben a műszaki leírás ilyet tartalmazna, ott ajánlatkérő csak a szerződés tárgyának pontos és érthető meghatározása érdekében teszi, továbbá ezen esetben ajánlatkérő elfogadja az azzal egyenértékű megajánlást is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés]

Ajánlatkérő a műszaki leírását külön dokumentumban bocsátja ajánlattevők rendelkezésére.

IV. FEJEZET SZERZŐDÉSTERVEZET

amely létrejött egyrészről a

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx (a továbbiakban: Megrendelő)

székhely:	0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00.
adószám:	19026301-2-41
nyilvántartási száma:	00001/2012-053
bankszámlaszám:	10300002-10374407-49020144
képviseli:	P. Xxxxx Xxxx OH

másrészről a

…………………………… (a továbbiakban: Vállalkozó)

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:

- a továbbiakban együtt: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

I.1. Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. II. rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Betegápoló Xxxxxxxx Xxxx tulajdonát képező Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx Kórház (0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00-00., xxxx 00000) komplex fejlesztése (bővítés, átalakítás, korszerűsítés, felújítás)" tárgyban, mely eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesnek.

I.2. Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően ő viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott követelmények olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet neki a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló közbeszerzési eljárásban, illetve szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumokban előírásra nem kerültek, viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez.

I.3. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat szerződésszerű teljesítéséhez, megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel őt azok alól a kockázatok, kötelezettségek és

felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint rá hárulnak a szerződés tárgyának megvalósítása során.

I.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a szerződés tárgyának megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést ezek ismeretében köti meg.

I.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk. A közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. Ilyen előzmények után Xxxxx az alábbiak szerint állapodnak meg.

I.6. A projekt jelen kivitelezését megelőzően a tárgyi ingatlan Vidra utca felőli oldalán kivitelezés kezdődött. A jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során ezen másik kivitelezővel folyamatosan együtt kell működni, illetve az egyes ütemezések, organizáció tervezésekor szükséges egyeztetni.

II. A szerződés tárgya

II.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó elvállalja az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott, építési beruházási feladatok ellátását a jelen szerződésben meghatározott módon és feltételekkel. Az építési munka tárgya: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx xx 00-00. xxxx alatti kórház épületének felújítása és egy új központi épület építése, az épület részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza, ami jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete (1. sz. melléklet). A Vállalkozó köteles a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül pénzügyi-műszaki ütemtervet készíteni, amely jelen szerződés 2. számú melléklete.

III. Fizetési feltételek

III.1. Felek a jelen szerződésben maghatározott munkák tekintetében ……,- Ft, azaz

………………………. forint + ÁFA vállalkozói díjban állapodnak meg. A vállalkozói díjon felül további 5% tartalékkeret (nettó …….,-Ft) áll rendelkezésre. A vállalkozói díj átalánydíjnak minősül.

A vállalkozói díj átalány összegű, így Vállalkozó ezen összegen felül többletköltséget a jelen Szerződésben meghatározott eseteken túl, semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. Ez alól kivételt képez Megrendelő erre jogosult képviselője által írásban elrendelt pótmunkák ellenértéke, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:245. § (1) bekezdésében második mondatában meghatározott esetkör. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a megajánlott vállalkozási díj a szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező valamennyi költségét, díját, készkiadását tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjért teljes körűen (ideértve az esetleg felmerülő többletmunkákat és a szerződés teljes körű megvalósításához szükséges munkákat is) vállalkozik a szerződés megvalósítására.

Mivel a beruházás engedélyköteles tevékenység a kifizetés a fordított ÁFA hatálya alá tartozik.

III.2. Előleg: Megrendelő a szerződésben foglalt, tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg a szerződés megkötését követő 15 napon belül előlegbekérő levéllel igényelhető.

Megrendelő az előleget a vállalkozó kérésére, annak előlegbekérő levele alapján köteles fizetni, legkésőbb az előlegbekérő levél kézhezvételét követő 30 napon belül. Vállalkozó köteles az előlegbekérő levelére átutalt összegről a számlájára történő megérkezést követően haladéktalanul előlegszámlát kiállítani és azt Megrendelő részére megküldeni.

Vállalkozó választása szerint az előleggel az alábbiak szerint számol el:

- Az előleg teljes összegével valamennyi benyújtásra kerülő részszámlában, a felvett előleg arányával egyező mértékben számol el.

- Az előleg 35%-t a 18. résszámlában számolja el, az előleg 35%-t a 19. részszámlában számolja el, az előleg 30%-t a végszámlában számolja el.

Vállalkozó az általa választott elszámolási módról jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozni köteles, amely nyilatkozata jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

III.3. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított számlák kifizetésére olyképpen köteles, hogy azt átutalással fizeti meg Vállalkozó …………… banknál vezetett, ………………….

számú számlájára.

Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

III.4. Vállalkozónak a teljesítés során 20 számla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

- részszámlázás legalább a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű, műszaki ellenőr által igazolt teljesítésről lehetséges, az áfa nélküli szerződéses érték legalább 5

%-át elérő megvalósult részteljesítésenként;

- végszámla: a nettó vállalkozói díj fennmaradó legfeljebb 5%-ának megfelelő összegről, az áfa nélküli szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

- A 15%-os számla kibocsátásának feltétele az új központi épület szerkezetkész állapotban történő elkészítése a primer gépészet fogadására alkalmas módon

- A 30%-os számla kibocsátásának feltétele a primer gépészet működőképes állapota, amely próbaüzemre alkalmas.

III.5. A Megrendelő, ha a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130.

§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:

a) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;

b) a Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként

xxxxxxx összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;

c) a Vállalkozók mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja a Vállalkozóknak;

e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;

f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait;

g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek;

h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

III.6. Havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél ajánlattevő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvállalkozó az ajánlattevő rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást,

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy

c) az ajánlattevő rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást.

Az ajánlattevő az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő köztartozás ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig

egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.

III.7. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez Megrendelő képviselője, valamint a műszaki ellenőr által jóváhagyott teljesítési igazolás eredeti példányát csatolni kell. A végszámla teljesítésigazolás kiadásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejeződése.

A részszámlák kibocsátását megelőzően a Vállalkozó kimutatást készít a készültségi fokról, amit a műszaki ellenőr ellenőriz, illetve megfelelősége esetén igazol, az ajánlati költségvetés alapján.

III.8. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó Megrendelőnek késedelmi kamatot számíthat fel a Ptk. 6:155. § szerint. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha Vállalkozó nem teljesíti a díjazása iránti igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályokban előírt feltételeket (különös tekintettel a III.5. pontban foglaltakra).

Amennyiben a késedelem mértéke a 30 napot meghaladja, Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést minden további felszólítás nélkül, egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.

III.9. A részszámlák kötelező mellékletei: a részszámlák kibocsátásának feltétele a pénzügyi, teljesítési és műszaki ütemtervnek megfelelő előrehaladás, amelyről Megrendelő vagy megbízott műszaki ellenőre teljesítési igazolást ad ki. A tervezett fizetési ütemezést és műszaki előrehaladást a szerződés 2. számú mellékletében található pénzügyi és műszaki ütemterv tartalmazza. A ütemterv aktualizált változata minden esetben a számla mellékletét képezi. Az ütemterv aktualizálása nem minősül a szerződés módosításának.

A végszámla kötelező mellékletei - a munka jellegétől függően a Megrendelő által meghatározottak szerint:

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;

- teljesítési igazolás arról, hogy Vállalkozó az esetleges hibajavítási, hiánypótlási munkákat teljes körűen elvégezte;

- Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munka jelen szerződés előírásai szerint elkészült és minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak megfelelően, továbbá Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel;

- Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytatott minden, a jogszabályok és a jelen szerződés által megkívánt ellenőrzést, valamint beszerzett minden hatósági engedélyt, amelynek beszerzési kötelezettsége a jogszabályok és jelen szerződés alapján őt terheli, valamint ezek eredeti példányait Megrendelőnek átadta;

- Megrendelő nyilatkozata arról, hogy Vállalkozó minden garanciális, jótállási bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt, az átadási dokumentációt, a kezelési és karbantartási utasításokat, valamint a jelen szerződés által előírt más dokumentumokat Megrendelőnek 1 pld. hagyományos és 1 pld. digitalizált (szerkeszthető) formátumban adathordozón átadott.

- jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása.

IV. A szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása

IV.1. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát az előírt határidőben a szerződésben és tervekben, valamint a műszaki iratokban foglaltaknak megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte, és a munkát Megrendelő sikeres átadás- átvételi eljárással átveszi a Ptk. 6:247. §-ban foglaltak szerint.

IV.2. Vállalkozó a kivitelezést köteles legkésőbb a jelen szerződés 2 számú mellékleteként csatolt pénzügyi műszaki ütemterv szerint a munkaterület átadásától számított 36 hónapon belül befejezni, az átadás-átvételt sikeresen lebonyolítani, és a munkák készre jelentéséig az átadási dokumentációt összeállítani és Megrendelő részére átadni nyomtatott és digitalizált kivitelben.

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától számított 220 napon belül elkészíteni az új központi épületet szerkezetkész állapotban, valamint a primer gépészet fogadására alkalmas módon.

A Vállalkozó köteles a munkaterület átadásától számított 310 napon belül kivitelezni a primer gépészetet működőképes állapotban, amely próbaüzemre alkalmas.

IV.3. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki ellenőr jogosult és köteles. Felek rögzítik, hogy a műszaki ellenőr a jelen szerződés teljesítése szempontjából a Megrendelő teljesítési segédjének minősül. Ennek alapján a Megrendelő teljeskörű felelősséggel tartozik a műszaki ellenőr eljárásáért.

A kivitelezés során Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr: Xxxx Xxxxxx; nyilvántartási száma: ……………………….. .

IV.4. A teljesítés igazolására a kötelezően vezetett, elektronikus építési napló alapján kerül sor oly módon, hogy a teljesítésigazolási igénybejelentést és a szerződésben meghatározott dokumentumokat Vállalkozó Megrendelő részére igazoltan átadja. Megrendelő arra feljogosított képviselője a teljesítésigazolást - annak jogszerűsége esetén - 2 munkanapon belül köteles kiállítani és átadni Vállalkozó részére.

IV.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját Vállalkozó legalább 8 (nyolc) nappal korábban megküldött készre jelentése alapján Megrendelő képviselője tűzi ki a teljesítési határidőn belüli időpontra, vagy a teljesítési határidő napjára. A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt hibákat és ezek általa megállapított összegét, a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok pótlásának általa előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási időszak kezdetét is.

Az átadás-átvétel időtartamát Felek 30 napban határozzák meg.

Nem tagadható meg az átvétel a mű olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

IV.6. Jelen szerződés értelmében többletmunkának minősül a kivitelezési tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó munka, vagy a költségvetésben nem kellő mértékben megjelenített munka, valamint az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. Ezen többletmunkákat a Vállalkozó köteles saját költségén elvégezni. Többletmunka esetén az eredetileg célul tűzött munkaeredmény nem változik meg, hanem változatlan munkaeredmény az előzetesen becsülthez képest csak többletmunkavégzéssel, illetve többlet költségvonzattal valósítható meg. A Vállalkozó azonban igényelheti azon többletmunkával kapcsolatban felmerült költségét, amely a jelen szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, azonban a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához szükséges. A Vállalkozó ezen költségeket köteles előzetesen jelezni a Megrendelő felé. A költségek

megtérítésére csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén van mód. A költségek utólagos igénylésére nincs lehetőség.

IV.7. Jelen szerződés értelmében pótmunkának minősül azon műszakilag szükséges, utólag írásban megrendelt – különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló - munka, amely jelen szerződés alapját képező dokumentáció tartalmában nem szerepelt, de alkalmazása nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható, és amelyet a Vállalkozó köteles elvégezni, és amely nélkül jelen szerződés eredménye nem jöhetne létre, vagy a létesítmény rendeltetésszerű, illetve biztonságos használata nem lenne biztosított. Az esetleges pótmunkák költségeinek fedezésére a tartalékkeret szolgál. A pótmunka értékét a Megrendelő és a Vállalkozó a költségvetés figyelembe vételével állapítja meg a műszaki ellenőr jóváhagyásával.

V. Vállalkozó kötelezettségei

V.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgya szerinti feladatok maradéktalan elvégzésére az előírt határidőben, első osztályú minőségben. Vállalkozó köteles feladatait az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, és szakértelemmel első osztályú minőségben, Megrendelő érdekeit szem előtt tartva, a jogszabályoknak és Megrendelő utasításainak megfelelően határidőre teljesíteni. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához szükséges megfelelő gyakorlattal rendelkezik, továbbá ilyen tevékenység végzésére jogosult.

V.2. A munkavégzés Xxxxx által előzetesen írásban egyeztetett, és rögzített ütemterv szerint történhet, mivel a munkavégzés ideje alatt a kórház folyamatos működését biztosítani kell. Az ütemtervtől csak előzetes írásbeli jóváhagyás birtokában térhet el Vállalkozó.

V.2. Vállalkozó a munka elvégzése során köteles betartani a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásokat. Az jogszabályok és előírások Vállalkozónak felróható okból történő megszegése következtében kiszabott hatósági bírságok Vállalkozót terhelik.

V.3. A munkaterületeteket Vállalkozó saját költségén köteles olyképpen elhatárolni és lezárni, hogy az élet- és balesetvédelem követelményeinek megfeleljenek, és oda illetéktelen személyek ne léphessenek be.

V.4. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért Vállalkozó a felelős, így különösen a munkavédelmi előírások betartásáért, a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért és az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan rendezetten és tisztán tartani, biztosítani a megfelelő közlekedési útvonalakat, szükség szerint figyelmeztető táblákat elhelyezni, valamint az esetlegesen igénybevett közterületet (járda, úttest) folyamatosan tisztántartani, a hulladékot, szemetet, építési törmeléket szakszerűen (konténeres) gyűjteni, tárolni, és – hatóságilag kijelölt lerakóhelyre – folyamatosan elszállítani. Amennyiben szükség van közterület foglalási engedélyre, annak beszerzése és költsége Vállalkozót terheli, szükség esetén Megrendelő aktív közreműködése mellett.

V.5. Vállalkozó köteles a munkaterület szakszerű őrzéséről gondoskodni, köteles továbbá az őrzés költségeit viselni. Felelős a munkaterületek élet-, baleset-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmének biztosításáért, valamint a munkavédelmi előírások betartásáért.

V.6. A kivitelezés folyamán Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden akadálytól, minden eszközt, többlet anyagot, amely már nem szükséges a teljesítéshez, továbbá minden törmeléket, hulladék anyagot el kell takarítani, illetve el kell szállítani. Vállalkozó felelős a munkaterület rendjéért az alvállalkozói tekintetében is.

V.7. Vállalkozó a munka elvégzése során elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük kell. Vállalkozó a munka elvégzése során köteles Megrendelő munkavédelmi referensének a munkaterületre történő bejutását biztosítani, a Ptk. 6:240 §-ára figyelemmel adott utasításai alapján eljárni, azokat végrehajtani.

V.8. Vállalkozó jogszabályban meghatározott módon elektronikus építési naplót köteles vezetni. Felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az e-naplóba meghívni. Az e-naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg Megrendelő által eredetileg felkért vagy kijelölt személyek jogosultak.

V.9. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat - és annak járulékos feladatait - a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, az átvett tervekben és műszaki leírásban szereplő műszaki tartalom, az érvényes hatósági és szakhatósági engedélyek, valamint a vállalkozási szerződés egyéb feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és vonatkozó szabványok és hatályos jogszabályok, továbbá a megrendelői, gyártói, szállítói, tervezői és egyéb járatos specifikációk előírásainak megfelelően - első osztályú minőségben, a jelen szerződésben rögzített határidőben, a szakvállalat gondosságával végezze el, és az ehhez szükséges valamennyi, jelen szerződés szerinti kötelezettségét maradéktalanul teljesítse.

V.10. Vállalkozó a beépítésre tervezett anyagok, berendezések, gépek stb. megrendelése előtt, azok (műszaki paramétereket is tartalmazó) termékismertetőit, szükség esetén mintáit, Megrendelőnek átadja, bemutatja. Megrendelő köteles a kapcsolattartója részére bemutatott termékismertető, minta elfogadhatóságáról 5 napon belül nyilatkozni. Amennyiben a szerződés műszaki tartalma megköveteli, úgy átadja továbbá a jogszabály által meghatározott tartalmú megfelelőségi tanúsítványt, illetve a megfelelőséget igazoló tanúsítványt. Beépíteni csak Megrendelő által kiválasztott, illetve jóváhagyott, az előzőek szerinti minősítő bizonylattal rendelkező anyagot, berendezést, gépet lehet. Villamossági termékek esetétben a CE jellel ellátottaknál a minősítő intézet igazolását vagy pedig a 79/1997. (XII.31.) IKIM rend. szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítványt kell szolgáltatni.

Amennyiben a feladat elvégzéséhez a beépítésre tervezett anyagokat, berendezéseket, gépeket stb. Megrendelő biztosítja, akkor Vállalkozó jogosult azok minőségét, a jogszabályoknak megfelelőségét megvizsgálni, és eljuttatni Megrendelőnek észrevételeit. Megrendelő köteles a kapcsolattartója részére átadott észrevételeket áttekinteni, és ennek eredményéről 5 napon belül Vállalkozót értesíteni. Ha Megrendelő továbbra is ragaszkodik a Vállalkozó által kifogásolt anyag, berendezés, gép stb. használatához, akkor Vállalkozó köteles azt a munkavégzéshez felhasználni Megrendelő felelősségére azon körben, amelyben a termék meg nem felelősségét korábban jelezte.

V.11. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó - megfelelő időben, de legalább 24 órával az eltakarás előtt - köteles Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve az eltakarás

időpontját. Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a vonatkozó szabványokban, a műszaki előírásokban, a vállalkozási szerződésben, vagy a minőségellenőrzési terveken megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes tervező és Megrendelő jóváhagyása előtt, előzetesen közölt észrevételeinek figyelmen kívül hagyásával, illetőleg a jogi követelmények és a bevált építési gyakorlat ellenében. Az értesítés elmulasztásából eredő következmények Vállalkozót terhelik. Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha az eltakarást az előző bekezdésben foglaltakat megsértve végezték el, a feltárás és helyreállítás költségeit Vállalkozó viseli.

V.12. Vállalkozó köteles Megrendelőnek haladéktalanul írásban - építési naplóban vagy tértivevényes levélben - jelezni, ha a munka végzése során olyan körülmény merül fel, amely a munka határidőre történő elvégzését akadályozza vagy korlátozza. Az akadályközlésnek tartalmaznia kell az akadályozó tényt, körülményt, a késedelem indokolását, valamint - amennyiben lehetséges - az akadály megszüntetésére vonatkozó javaslatot. Megrendelő akadályközlő nyilatkozatot kizárólag a fenti formában fogad el, és amennyiben Vállalkozó az akadályközlés során nem tartja be a jelen pont előírásait, úgy késedelmét utóbb akadályközlés címén nem mentheti ki.

V.13. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelő által kijelölt személyzetet Vállalkozó által beépített gépek, berendezések eszközök üzemeltetésére szükség szerint betanítani, amelyről oktatási jegyzőkönyv készül.

V.14. Vállalkozó köteles átadni a karbantartási szerződés megkötéséhez szükséges információkat Megrendelő részére. A karbantartási szerződés megkötése Megrendelő feladata. A karbantartási szerződésben foglalt karbantartási feladatok szerződéskötés elmaradásából fakadó elmulasztásáért Megrendelő felelős.

V.15. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges összes hatósági ügyintézést elvégezni, beleértve a jogszabály által Megrendelő kötelezettségeként említett feladatokat is. Ehhez Megrendelő a szükséges dokumentumokat, aláírásokat biztosítja. A kapcsolódó illetékek és egyéb költségek megfizetését Megrendelő vállalja.

V.16. Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, hogy Megrendelő megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések minőségét, gyártási helyszínét, fázisait; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni az iránt, hogy a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.

V.17. Vállalkozó az általa elvégzendő kivitelezési munkálatok bármely részére vonatkozó minden szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül köteles megszerezni, figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt.

V.18. Vállalkozó feladata és költsége minden, az építési tevékenységhez kapcsolódó - jelen szerződés alapján a feladatkörébe eső - hatósági bejelentés végrehajtása. E feladat végrehajtásához Megrendelő csak a szükséges dokumentumok (megbízólevél, bejelentés) cégszerű aláírásával járul hozzá.

VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei

VI.1. Megrendelő, Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

Felek rögzítik, hogy a használatbavételi engedély megszerzése a Megrendelő feladata, a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel és részéről szükséges jognyilatkozatokat megtenni, valamint a szükséges dokumentumokat rendelkezésre bocsátani a műszaki átadás- átvétel keretében.

VI.2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a munkaterületet a jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átadja, valamint a szükséges dokumentumokat, adatokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A munkaterület átadásának időpontját az építési naplóban rögzíteni kell. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületet nem bocsátja határidőben a Vállalkozó rendelkezésére, vagy a munkaterületen a Vállalkozó munkavégzése akadályba ütközik, a jelen Szerződésben meghatározott határidők a Megrendelői késedelem, illetve az akadály fennállásának időtartamával meghosszabbodnak. A Megrendelő késedelme a Vállalkozó késedelmét kizárja. Amennyiben a megrendelői késedelem, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerült akadály fennállásának időtartama a 15 napot meghaladja, a Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést felmondani.

VI.3. Megrendelő köteles a rendelkezésre álló csatlakozási pontokon villamos energia, használati, víz vételi és csatorna csatlakozási lehetőséget biztosítani Vállalkozó munkavégzéséhez. Az igénybevételi ponton elhelyezett mérő alapján Megrendelő közvetített szolgáltatásként a felmerült – Vállalkozó által felhasznált – energia és víz költséget továbbszámlázza Vállalkozó részére, amit Vállalkozó köteles megfizetni Megrendelő részére.

VI.4. Megrendelő köteles biztosítani - igény szerint - a teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések, segédeszközök tárolásához nélkülözhetetlen területet saját területén belül, valamint köteles maradéktalanul együttműködni Vállalkozóval a kivitelezéshez szükséges mértékű közterület igénybe vételének engedélyeztetési eljárása során. A közterület használatának költségei Vállalkozót terhelik.

VI.5. Megrendelő köteles biztosítani a feladat ellátásához szükséges munkatársak elérhetőségét az előzetesen egyeztetett időpontokban.

VI.6. Megrendelő kötelezettséget vállal:

- Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen szerződés teljesítése során felmerülnek;

- szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására.

VI.7. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő jogosult a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági elgondolásait, értekezletek során, illetve azokon kívül is közölni Vállalkozóval. Megrendelő belátása szerint az általa szükségesnek ítélt, Vállalkozó által szervezett, a beruházással kapcsolatos tárgyalásokon jogosult részt venni. Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot kérni.

VII. A munka végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések, alvállalkozók, kapcsolattartás

VII.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja, alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a szerződéses teljesítése érdekében közreműködő személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából adódóan Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen felmerülő kár, költség, kiadás, stb. megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá ezen személyek működésével, vagy az általuk használt gépek, berendezések, anyagok által a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset jogkövetkezményeinek viselésére.

VII.2 A Vállalkozó alvállalkozót az ajánlatban megjelöltek szerint és a Kbt. 138.§-a alapján jogosult igénybe venni. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányának 65%-át. Az alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65-át meghaladó mértékben további közreműködőt. Az alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételére a Kbt. 138.§-a irányadó.

VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban magjelölt személyeken keresztül tartják:

Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:

név:	Xxxxxxx Xxxxxxxxx
postacím:	1000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx xx 00.
telefon:	x00-0-000-0000
mobiltelefon:	x00-00-000-0000
e-mail:	xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx

Naplóvezetésre jogosult:

név:

NÜJ szám:

Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személye és elérhetősége:

név:
postacím:
telefon:
mobiltelefon:
e-mail:

Naplóvezetésre jogosult:

név:

NÜJ szám:

VII.4. Valamennyi értesítést akkor lehet teljesítettnek, illetve a címzetthez megérkezettnek tekinteni, ha azt személyesen, tértivevényes levélben, vagy e-mail útján a fent megjelölt személyek részére a másik fél eljuttatta, és azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy az értesítés megérkezéséről automatikus, vagy kifejezett visszaigazolás érkezett a feladóhoz.

A postai úton ajánlott küldeményként történő feladás esetén a küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, akkor az iratot - ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

VII.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármely elérhetőségük megváltozik, a változást követő két munkanapon belül kötelesek a másik felet új elérhetőségükről írásban tájékoztatni. A másik fél kapcsolattartója számára megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

VIII. Szerzői jogok

VIII.1. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel összefüggésben Megrendelő részére átadandó dokumentumok (különösen tervek, üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek) tekintetében harmadik személynek nem áll fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, amely végső soron Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, akadályozná vagy meghiúsítaná.

VIII.2. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával Vállalkozó által készítendő tervek vonatkozásában teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, továbbtervezésére és publikálására is. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozási díj magában foglalja.

VIII.3. A szerződés tárgyát képező minden eredmény, vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások, a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotások kizárólagos felhasználásának joga Megrendelőt illeti, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására.

IX. Jótállás, minőségi követelmények

IX.1. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kivitelezési munkák műszaki átadás-átvétel lezárásától teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira. A jótállási idő 36 hónap, aminek a kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja. A gázbázisú abszorpciós hőszivattyú kapcsán a jótállási idő 12 hónap, amely a beüzemeléstől kezdődik. A felek a beüzemelésről jegyzőkönyvet vesznek fel.

IX.2. Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák kivitelezésével kapcsolatosan, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, annak elhárítása az eset összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn belül kezdődjön meg (rendeltetésszerű használatot gátló esetben legfeljebb egy, rendeltetésszerű használatot nem gátló esetben legfeljebb három munkanapon belül), illetve a hiba elhárítása a lehető leggyorsabban, a hiba elhárításához szükséges lehető legrövidebb időn belül történjen meg.

IX.3. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével közvetlenül Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

IX.4. Jótállási hibabejelentés alapján Vállalkozó köteles üzemelést gátló vagy veszélyt, kárt okozó hiba esetén a bejelentést követő egy munkanapon belül a hibajavítást megkezdeni, amennyiben a helyszíni bejárást rögzítő jegyzőkönyv másképp nem rendelkezik.

IX.5. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére Megrendelő jogos igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére más vállalkozóval elvégeztetni, és ebből a célból a hibás teljesítésre kikötött biztosítékot minden további jognyilatkozat nélkül igénybe venni.

X. A szerződés módosítása, felmondása

X.1. A jelen szerződésre a Ptk. a szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. A felek nem alkalmazzák a Ptk. rendes felmondásra vonatkozó rendelkezéseit.

X.2. Megrendelő Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, különösen, ha:

- Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül különösen a szerződésszegés, amely a munka /határidőre történő/ megvalósulását veszélyezteti);

- Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül sem tesz eleget szerződéses kötelezettségeinek;

- Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti Megrendelő által adott utasításokat feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai, vagy a jelen szerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű;

- Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárást a bíróság jogerősen elrendelte.

X.3. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a folyamatban lévő kivitelezés teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.

X.4. Vállalkozó Megrendelő részére írásban megküldött értesítésével megszüntetheti a szerződést, ha Megrendelő:

- írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg Megrendelő által elfogadott teljesítés után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 15 nap eltelte után sem;

- Megrendelő részére megküldött előzetes írásbeli felszólítást követően, a felszólítás kézhezvételétől számított 15 nap eredménytelen elteltét követően azonnali hatállyal felmondhatja amennyiben a Megrendelő a felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

X.5. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. Felek megállapodnak, hogy vis maiornak tekintik többek között az esetleges régészeti munkákat, továbbá minden olyan információt, amiről a szerződéskötés időpontjában Vállalkozó nem tudott és kellő gondosság mellett az adott információról nem is tudhatott. Vis maior esetén Felek minden esetben közös megegyezéssel határozzák meg a szükséges pótmunkákat, ezek költségeit és a kivitelezési időre gyakorolt hatását.

X.6. A jelen szerződés bármely módosítását kizárólag a magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni.

X.7. A szerződés megszűnésekor Vállalkozó a feladat ellátásának teljesítése során birtokába került dokumentumokat köteles Megrendelő számára visszaszolgáltatni a szerződés megszűnésétől számított 15 naptári napon belül.

X.8. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §- ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

X.9. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

X.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XI. A szerződés megerősítése

XI.1. Vállalkozó pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

XI.2. Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, ha a késedelemért Vállalkozó felelős. A kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj alapján számított 0,1% naptári naponként minden megkezdett késedelmes naptári napra. A késedelmi kötbér legmagasabb összege a késedelmi kötbér 30 napi tételének megfelelő összeg. A kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani. Felek megállapítják, hogy a késedelmi kötbért a 15%-os, a 30%-os előrehaladáshoz rendelt teljesítési részhatáridők és a végteljesítési határidő elmulasztása esetén alkalmazzák. Amennyiben a felek előzetesen írásban egyes feladat tekintetében konkrét határidőben állapodnak meg, úgy a késedelmi kötbér szabályait ezen határidő elmulasztása esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kötbér alapja az adott feladat nyertes ajánlat szerinti értéke.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre Megrendelővel

történő egyeztetést követően póthatáridőt vállalni. Megrendelő a kötbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

XI.3. Hibás teljesítési kötbér: A jótállási időszak alatt Felek közösen ésszerű kijavítási határidőt állapítanak meg, az adott hiba kijavítására. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezen határidőn belül a hibát nem javítja ki, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, aminek naptári naponkénti mértéke és vetítési alapja megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni, azonban ettől függetlenül a hibás teljesítési kötbér megfizetésére Vállalkozó köteles.

Amennyiben a felek előzetesen írásban egyes feladat tekintetében konkrét határidőben állapodnak meg, úgy a hibás teljesítési kötbér szabályait ezen határidő elmulasztása esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kötbér alapja az adott feladat nyertes ajánlat szerinti értéke.

A hibás teljesítési kötbér legmagasabb összege a késedelmi kötbér 30 napi tételének megfelelő összeg. A kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani.

XI.4. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a szerződésből eredő teljesítési határidőket bármely okból elmulasztja és Megrendelővel egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, vagy Vállalkozó a szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, vagy olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, vagy a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, illetve Megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke az áfa nélkül számított teljes vállalkozói díj 10 %-a. Meghiúsulás esetén Vállalkozó a meghiúsulással érintett szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

IX.5. Megrendelő fenntartja magának a jogot a kötbér összegét meghaladó kárainak érvényesítésére. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés kötelezettsége alól.

Felek megállapodnak, hogy a kötbérterhes határidők 30 nappal történő túllépése esetén a Megrendelőnek jogában áll választása szerint - a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett - a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

IX.6. Megrendelő késedelembe esik, ha a vállalkozói díj esedékes részét határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg, illetve ha a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon. Megrendelő köteles megtéríteni Vállalkozónak ezen késedelemből eredő kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

XI.7. Vállalkozónak rendelkeznie kell a jelen szerződés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő felelősségbiztosítási szerződéssel vagy meglévő felelősségbiztosításának ki kell terjednie az alábbiakra:

- az építés-szerelési „all risk” típusú (100 millió/káresemény - 700 millió/év),

- munkáltatói felelősség biztosítás (100 millió/káresemény – 200 millió/év - harmadik személyek részére - 50.000.000 Ft).

- A biztosításoknak mentesítenie kell a Megrendelőt és képviselőit az esetlegesen bekövetkező káresemények kártérítési kötelezettsége alól.

A felelősségbiztosítás megléte a jelen szerződés melléklete.

XI.8. Megrendelő kötbérigényeinek érvényesítése nem jelenti az egyéb igényeiről történő lemondást. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyeket Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet. Megrendelőnek jogában áll az érvényesített kötbért a vállalkozási díjból levonni.

XI.9. Teljesítési biztosíték: A Vállalkozó annak biztosítására, hogy jelen szerződés tárgyában meghatározott munkákat jelen szerződésben és mellékleteiben megadott és ajánlatában vállalt feltételek mellett szerződés szerint, hibátlanul teljesíti köteles jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a szerződésszerű teljesítést igazoló eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig (teljesítés időpontjáig) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot. A teljesítési biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható az előírt pénzösszegnek Megrendelő ……….. banknál vezetett, ……………… számú számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel, amely dokumentumon kedvezményezett számlaszáma szerepel.

Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a teljesítési biztosíték érvényben maradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg Vállalkozó szerződésszerűen nem teljesített.

Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték igazolását a szerződés aláírásakor köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

- garantáló megnevezése;

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő);

- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait;

- a szerződés tárgyát;

- azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a szerződés hatálybalépésétől számítottan a tényleges teljesítésig kell, hogy érvényben maradjon);

- azon kikötést, hogy ezen összegből Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata szerint Vállalkozó nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit;

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan és feltétel nélküli, és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító vagy bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít;

- kedvezményezett számlaszámát

Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték igénybevételére tekintet nélkül Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó bármilyen mulasztást vagy szerződésszegést követett el a szerződés végrehajtása során. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásbeli felhívásától számított 3 napon belül sem kezdi meg az esetleges mulasztására, vagy szerződésszegésére okot adó körülmény megszüntetését, úgy ezen magatartása a teljesítési biztosíték érvényességi határidején belül önmagában megalapozza Megrendelő azon jogát, hogy a teljesítési biztosítéknak a mulasztással, vagy a szerződésszegéssel arányos részét igénybe vegye. A teljesítési biztosíték összege részletekben

is igénybe vehető. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítési biztosíték a mulasztással vagy a szerződésszegéssel arányos mértékét Megrendelő - az összes körülmény mérlegelésével - kizárólagosan jogosult meghatározni.

Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy az érdekkörén kívül álló késedelem esetén - amennyiben az a futamidők lejártára tekintettel szükséges - a biztosíték futamidejének jelen pontnak megfelelő meghosszabbítását kérje.

Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

XI.10. Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó annak biztosítására, hogy jótállási kötelezettségeit a dokumentációban megadott, és ajánlatában vállalt feltételek mellett, szerződés szerint, maradéktalanul teljesíti köteles jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A jólteljesítési biztosíték alapja a nettó vállalkozói díj összege, mértéke az első 12 hónapban 2%, azt követően a jótállási időszak végéig 1%. Ebben az esetben Megrendelő a biztosíték terhére jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Szerződésszegés esetén a biztosíték terhére Megrendelő jogosult részleges vagy a teljes értékére terjedő lehívást eszközölni. Abban az esetben, ha a biztosíték pénzügyi alapja kimerül, Megrendelő jogosult a biztosíték kiegészítését követelni, vagy választása szerint a szerződést egyoldalúan felmondani.

Megrendelő a biztosítékon túli igazolt kárának megtérítését is követelheti.

Vállalkozó az ajánlat részeként csatolt nyilatkozatnak megfelelően, a biztosíték igazolását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjakor (a műszaki átadás-átvétel lezárásával) köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A biztosítéknak a jótállási kötelezettség időtartama alatt érvényben kell lennie.

A biztosíték Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

- garantáló megnevezése;

- azon személyt, aki felé ezt kibocsátják (Megrendelő);

- a Vállalkozó azonosításra alkalmas adatait;

- a szerződés tárgyát;

- azon tényt, hogy a garantáló mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a bankgarancia/kötelezvény lejáratát és lehívhatóságát (a végleges műszaki átadás- átvételtől számítottan a jótállási időszak végéig kell, hogy érvényben maradjon);

- azon kikötést, hogy ezen összegből Megrendelő lehívhat, amennyiben a nyilatkozata szerint Vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségeit;

- egy nyilatkozatot, hogy a bankgarancia/kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan és feltétel nélküli és annak kiállítója az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a kiállító vagy bármely más fél által támasztott követelmény vagy vita ellenére kifizetést teljesít.

Megrendelő jogosult a biztosítéknak - Vállalkozó jótállási kötelezettségéhez igazodóan ésszerű mértékű - igénybevételére, tekintet nélkül Vállalkozó bármely ellenvetésére, ha Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette, és Megrendelő a jótállás körébe tartozó jogos igényét érvényesíteni kívánja. A biztosíték érvényességi határidején belül Vállalkozónak a jótállás körébe tartozó kötelezettségszegése vagy mulasztása önmagában megalapozza Megrendelő azon jogát, hogy a biztosítéknak kötelezettségszegéssel vagy a mulasztással arányos részét igénybe vegye.

Amennyiben Vállalkozó a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződésszerű teljesítést követően, Megrendelő rendelkezésére bocsátja, akkor Megrendelő a teljesítési biztosítékot, ha az az előírt pénzösszegnek Megrendelő számlájára történő befizetéssel, átutalással került teljesítésre 2 munkanapon belül visszafizeti, visszautalja, vagy ha a biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított

- készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel került teljesítésre, akkor a vonatkozó kötelezvényt 2 munkanapon belül visszaszolgáltatja.

XII. Egyéb rendelkezések

XII.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki, értelmezési stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adnak alapot a teljesítési határidő módosítására.

XII.2. Jelen szerződés feltételei kizárólag a Kbt. 141. §-ával, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet meghatározott esetben módosíthatóak. Nem minősül a jelen szerződés módosításának a Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változások, azonban a Felek kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni egymást ezen változásokról.

XII.3. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal jogosult.

XII.4. A vállalkozói munka részének kell tekinteni minden olyan munkarészt is, amik a közbeszerzési dokumentumban, illetve annak mellékleteiben részletesen nincsenek specifikálva, de a szokványos, jellemző használathoz, illetve a használatba vételi engedély kiadásához szükségesek, a hatósági követelményekben előírtak. Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező műszaki tartalmat teljeskörűen megvizsgálta és előkészítette. Különös tekintettel a jelen szerződéssel érintett épület(ek) szakhatósági engedélyeinek - a kivitelezéshez kapcsolható és azzal esetlegesen módosuló - meglétére vagy a munkálatok során bekövetkező ellenőrzés során felmerülő igényekre vonatkozóan. Megrendelő nem támaszthat igényt Vállalkozóval szemben olyan hatósági engedély megszerzésére a jelen szerződésben foglalt kivitelezési munkákra való hivatkozással, mellyel korábban nem rendelkezett vagy az érvényét vesztette és a szerződés megkötésekor előre látható volt azok

szükségessége (tűz- és katasztrófavédelmi előírások, érintésvédelem, villámvédelem egyéb szakhatósági engedélyek).

XII.6. Felek megállapodnak, hogy jogvita esetén a keresetlevél benyújtása előtt kötelesek megkísérelni a jogvita peren kívüli elintézését. Felek rögzítik, hogy csak abban az esetben fordulnak bírósághoz, amennyiben az egyeztetés 15 naptári napon belül nem vezet eredményre.

XII.7. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt feltételeknek megfelel, vagyis átlátható szervezetnek minősül.

XII.8. Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.1 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakembernek az alkalmasság tekintetében előírt építőipari kivitelezési szakmai gyakorlatát meghaladó szakmai gyakorlata (hónapban) …….

Az Ajánlati felhívás III.1.3. M.2.3 pont alkalmassági követelmény körében megjelölt szakember …… projektben szerzett gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk beüzemelésére vonatkozó gyakorlatot, ahol a feladatot egészségügyi intézményben folyamatosan működő kiemelt gyógyászati helyiségek (műtő vagy intenzív szoba) és fekvőbeteg ellátás funkciójának biztosítása mellett látta el.

XII.9. A jelen szerződésben megjelölt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, az alábbi fontossági sorrendben.

1. sz. melléklet	Műszaki leírás, Vállalkozó ajánlata (fizikailag nem kerül csatolásra)
2. sz. melléklet	Pénzügyi és műszaki ütemterv (fizikailag nem kerül csatolásra)
3. sz. melléklet	Felelősségbiztosítási kötvény
4. sz. melléklet	Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása
5. sz. melléklet	A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (adott esetben)

Felek a jelen szerződést annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. ………….

…………………………… Betegápoló Irgalmas Rend

P. Xxxxx Xxxx OH

……………………………

Megrendelő

Vállalkozó

Document Metadata

Table of Contents

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Document Metadata