egyrészről
Szerződésazonosító kód: 136-59/2005/VIII. 1. oldal, összesen: 1
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S
amely létrejött
egyrészről
Szentendre Város Önkormányzata
székhely: 2000 Szentendre, Xxxxxxxx xxx 0.
postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54. telefon: 26/503-300
telefax: 26/310-726 adószám: 15395364-2-13
önkormányzati azonosító: 395368 képviseli: Xxxxxxx Xxxxx polgármester
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
a BOLA-TERRA Konzorcium
/Bola 95 Kft./ /Terra 89 Közműépítő Kft./
székhely: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.
postacím: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1. telefon: 26/000-000 00/310-901
telefax: 26/302-586 26/310-901
bankja neve: Citibank Rt. Citibank Rt.
bankszámlaszám: 10800014-10000005-02832557 10800014-70000006-10056474
adóigazgatási szám: 12049679-2-13 10229992-2-13
cégbejegyzés helye: Pest Megyei Cégbíróság Pest Megyei Cégbíróság cégbejegyzés kelte: 1995.09.05. 1989.03.01.
cégbejegyzés száma: 00-00-000000 00-00-000000
képviseli: Xxxx Xxxxx Margaritovitsné Xxxxxxxx Xxxxxx mint vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó) között
„Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése” projekt megvalósítására
az alábbi feltételekkel:
1. A vállalkozás tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Szentendrén árvízvédelmi töltés megerősítését, építését, rajta vezető kerékpárút építését a jogerős építési és vízjogi létesítési engedélyeknek megfelelően, az Inflexió Bt. (Xx. Xxxxxx Xxxxxx tervező) által 2003-ban tervezett, 2004-ben
módosított „Szentendre, Árvízvédelmi töltés engedélyezési és építési terve”, a „Szentendre, Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút engedélyezési és építési terve”, valamint a
„Szentendre, Árvízvédelmi töltés fedvényterve” c. tervdokumentációk szerinti kivitelezéssel, továbbá az Ajánlatkérési dokumentáció szerinti nyilvános WC-épület felújítását és kerékpáros pihenőhely építését e vállalkozási szerződésben szabályozottaknak megfelelően.
Az árvízvédelmi töltés építésére feljogosító határozat: a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet által kiadott, KTVF: 6754- 2/2005. számú vízjogi létesítési engedély.
A kerékpárút építésére feljogosító határozat: a Pest megyei Közlekedési Felügyelet által kiadott, PE/UV/NS/A/113/13/2005. számú építési engedély.
2. A vállalkozási ár és tartalma
A vállalkozási ár összesen: 215.226.800,- Ft
tartalékkeret: 20.000.000,- Ft
tartalékkerettel együtt összesen: 235.226.800,- Ft
ÁFA (25%): 58.806.700,- Ft
A vállalkozási ár mindösszesen: 294.033.500,- Ft
azaz Kettőszázkilencvennégymillió-harmincháromezer-ötszáz magyar forint. A vállalkozási ár fix (átalány) elszámolású ár.
A vállalkozási ár magában foglalja:
- az esetleges árváltozások kihatásait;
- az esetlegesen szükséges további tervezési és engedélyeztetési,
- kitűzési,
- kötelező közműnyilvántartási, közműegyeztetési,
- a felvonulási (ideiglenes melléképítményekkel),
- a szakhatósági és közmű-felügyeleti,
- tervezői művezetési,
- a kivitelezéshez szükséges - a Megrendelő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyek beszerzési
- több vállalkozó esetén az együttműködési,
- az ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a szerződés mellékletét képező mintavételi, vizsgálati és mérési,
- a megvalósulási dokumentáció és a nyíltárkos geodéziai bemérés elkészítési,
- a vagyonleltár elkészítési,
- az ingatlantulajdonosokkal való egyeztetési és ezzel kapcsolatos dokumentálási,
- és minden egyéb, a kivitelezéssel kapcsolatos költséget.
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalkozási ár a teljes munkaterület megismerése és az engedélyezési tervek, valamint az ajánlatkérési dokumentáció áttekintése alapján, az általa felülvizsgált – és szükség szerint a költségvetési pótlapon kiegészített – költségvetési kiírás alapján került meghatározásra.
3. A beruházás pénzügyi fedezete
Megrendelő kijelenti, hogy a munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A beruházás pénzügyi forrásai: Regionális Fejlesztés Operatív Program-ból vissza nem térítendő támogatás és önkormányzati saját forrás.
4. Teljesítés, számlázás, számlakiegyenlítés és biztosítékok
4.1. Végteljesítési határidő
Vállalkozó által vállalt végteljesítési határidő (ami a műszaki átadás-átvételi eljárás határnapja): 2006. június 30.
Időjárási viszonyok alakulása véghatáridő módosítás indokául nem szolgálhat, és ezzel kapcsolatban a költségeket Vállalkozó nem érvényesítheti.
4.2. Számlázási rend
Vállalkozó az alábbi részteljesítéseket követően jogosult számlát kiállítani:
1. részmunka
- tartalma: töltésépítés komplex előkészítési munkái (bozót- és cserjeirtás, fakivágás, tuskókiszedés, humuszleszedés, kedvezőtlen töltésanyag eltávolítása, végleges vagy ideiglenes kerítés- és kapuépítés, kerítések bontása, meglévő töltés lépcsőzése, töltésalapozás).
- részszámla összege: 27.085.000,- Ft + 25 % ÁFA = 33.856.250,- Ft.
- részteljesítési határideje: 2005.09.30.
2. részmunka
- tartalma: töltésépítés komplexen (rézsűvédelem, földtámfal, közművek és aknák átépítése, magasítása is) az 1+987 és a 3+082 szelvények között
- részszámla összege: 68.000.000,- Ft + 25 % ÁFA = 85.000.000,- Ft.
- részteljesítési határideje: 2005.10.31.
3. részmunka
- tartalma: töltésépítés komplexen (rézsűvédelem, földtámfal, közművek és aknák átépítése, magasítása is) a 0+000 és a 0+844 szelvények között
- részszámla összege:33.675.000,- Ft + 25 % ÁFA = 42.093.750,- Ft.
- részteljesítési határideje: 2005.11.30.
4. részmunka
- tartalma: töltésépítés komplexen (közművek és aknák átépítése, magasítása is) a 0+844 és az 1+987 szelvények között
- részszámla összege: 45.734.000,- Ft + 25 % ÁFA = 57.167.500,- Ft.
- részteljesítési határideje: 2005.12.20.
5. részmunka
- tartalma: kerékpárút építés komplexen és befejezési munkák (pályaszerkezet építés, padkaépítés, útburkolati jelek festése, jelzőtáblák és sorompók építése, felületrendezés, humuszterítés, füvesítés, végleges kerítés- és kapuépítés
/amennyiben ideiglenes kerítés került kiépítésre/, kerítés megvilágítás munkái), nyilvános WC-épület felújítási munkái, kerékpáros pihenő kiépítése
- végszámla összege: 40.732.800,- Ft + 25 % ÁFA = 50.916.000,- Ft.
- teljesítési határideje: 2006.06.30.
A számlákat – a műszaki ellenőr teljesítés igazolásának csatolásával – 3 példányban
kell a Megrendelő nevére és címére kiállítani és részére megküldeni.
A Műszaki ellenőr teljesítés-igazolást csak a neki 3 példányban átadott számlatervezet ellenőrzése és igazolása után ad. A teljesítésigazolástól eltérő tartalommal benyújtott számlát a Megrendelő jogosult kifizetés nélkül visszaküldeni; az ebből eredő anyagi és egyéb kár kizárólag a Vállalkozót terheli.
A Megrendelő a befogadott számlákat a 11742087-15395364-10080003 sz., OTP Bank Rt-nél vezetett Árvízvédelmi töltés és kerékpárút építés alszámláról banki átutalással egyenlíti ki, a számla benyújtásától számított 75 napon belül. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatra tarthat igényt Vállalkozó.
4.3. Biztosítékok
4.3.1. Teljesítési biztosíték
Tekintettel a munka tárgyát képező feladatelemek bonyolultságára, a megvalósítandó munkanemek pénzügyi biztosítására Megrendelő teljesítési biztosíték nyújtására tart igényt az alábbiak szerint:
Vállalkozó 30.000.000,- forint összegben kifejezett teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátását biztosítja a szerződés aláírásának napjától a vállalt teljesítési véghatáridőig.
A teljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a Vállalkozó a feladat tárgyát határidőre teljesítmény és eredményfelelősen nem végzi el vagy kárt okoz. Megrendelő a teljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére – igénybe veheti, amennyiben vállalkozó bármilyen mulasztást, vagy szerződésszegést követ el a szerződés teljesítése során. Ebben az esetben Megrendelő a teljesítési biztosítékból jogosult a hiányzó vagy hibás teljesítéseket kijavítani, illetve megvalósítani.
A Teljesítési biztosíték összege részletekben is igénybevehető. A Teljesítési biztosíték összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a Teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.
A teljesítési biztosítékot a szerződéskötés napjától a vállalt teljesítési véghatáridőig kell rendelkezésre bocsátani. Ezen vállalást fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű bankgarancia igazolással, vagy készpénzben történő felajánlással lehet teljesíteni.
4.3.2. Jóteljesítési (jótállási) biztosíték
A jóteljesítési biztosíték szolgál Megrendelő biztosítékául arra az esetre, ha a vállalkozó nem végzi el a megállapított jótállási körbe tartozó hiányosságokat. Megrendelő a jóteljesítési biztosíték összegét - tekintet nélkül vállalkozó, vagy bárki más ellenvetésére - igénybeveheti, amennyiben vállalkozó nem teljesíti jótállási kötelezettségét. Ebben az esetben Megrendelő a jóteljesítési biztosítékból jogosult a meghibásodott elemeket kijavítani, illetve eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani.
Jóteljesítési biztosíték összege: 20.000.000,- forint.
A vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot a teljes jótállási időszakra, azaz 2006.06.30-tól 2009.06.30-ig bocsátja rendelkezésre. Ezen biztosítékot fenti tartalmú, alapjogviszony vizsgálata nélküli kötelező érvényű bankgarancia igazolással vagy készpénzben történő felajánlással lehet teljesíteni.
Ha a hibafelelősségi időszakban vállalkozó nem tesz eleget jótállási kötelezettségének. Megrendelő jogosult a biztosítékot igénybe venni, és felmerült kárát abból megtéríteni.
4.3.3. Kötbér
A szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha
a) a végteljesítési határidőt illetően késedelmesen teljesít;
b) a teljesítés meghiúsul.
Amennyiben Vállalkozó a véghatáridőt illetően 90 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Xxxxx jelen szerződést meghiúsultnak tekintik.
A kötbér mértéke
- végteljesítési határidőre vonatkozó késedelem esetén naptári naponként 250.000,- Ft, ami a végszámla nettó összegéből levonandó;
- meghiúsulás esetén 100 millió Ft.
5. A munkaterület
Munkaterület átadási határidő: Megrendelő a teljes munkaterületet a szerződés aláírásával egy időben átadja.
A Vállalkozó tartozik a munkálatok megkezdését és a befejezését a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (1447 Budapest, Pf.: 541.) és a Pest Megyei Közlekedési Felügyeletnek (1576 Budapes 141., Postafiók: 25.), mint engedélyező hatóságoknak írásban bejelenteni.
A munkaterület előírt elkerítéséről, elzárásáról a munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkaterület őrzéséről minden esetben a Vállalkozónak kell gondoskodnia.
A részletes kitűzéseket a Vállalkozónak kell végrehajtania és azok megőrzéséről gondoskodnia kell.
A munkaterület átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok, az egészségügyi rendszabályok és a tűzvédelmi rendszabályok megtartása a Vállalkozó kötelessége.
A Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához érvényes szabványokat, műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat köteles a munkaterületen tartani.
6. Az Építési Napló
6.1. Az Építési Napló vezetése
A Vállalkozó az Építési Naplót (a következőkben: napló) a munkaterület átadás- átvételének időpontjától köteles vezetni. A naplóban kell a létesítmény megvalósításával és vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a naplóban feltüntették.
A feladat teljesítése során a kapcsolattartás az Építési Naplóban történik. Az Építési Naplót az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint kell vezetni.
6.2. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak
Az Építési Naplóba az alábbi személyek jogosultak bejegyzést tenni:
a) a Vállalkozó részéről:
- Felelős műszaki vezető:
(1) Név: Xxxxx Xxxxxx
Cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 1.
Telefon: 26/310-901 Mobiltelefon:-
Telefax: 26/310-901
(2) Név: Xxx Xxxxx
Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14.
Telefon: 26/500-586 Mobiltelefon:-
Telefax: 26/302-586
b) a Megrendelő részéről:
- Műszaki ellenőr:
Név: Xxxxxx Xxxxx (XXXXXX Xxx.) Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 27. Telefon: 1/000-00-00
Mobiltelefon: 30/000-00-00 Telefax: 1/000-00-00
- Beruházási ügyintéző-projektmenedzser: Név: Xxxxx Xxxxxxxxx
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. Telefon: 26/503-378
Mobiltelefon: 30/00-00-000 Telefax: 26/310-726
7. Az építési ütemterv; az ütemszerű munkavégzés figyelemmel kísérése
A Vállalkozó a szerződés aláírását követően – a szerződés 4. pontjának figyelembe vételével – 8 napon belül részletes építési ütemtervet szolgáltat és azt a Megrendelővel és a Műszaki ellenőrrel jóváhagyatja. Az ütemterv olyan részletességgel készül, hogy hetenkénti gyakorisággal megállapítható legyen az ütemszerű munkavégzés.
A Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt és Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben akadályoztatva van a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének ütemezés szerinti teljesítésében.
Ütemtervtől való eltérés estén Vállalkozó köteles az ütemtervet átdolgozni és a Megrendelővel és a műszaki ellenőrrel jóváhagyatni. A jóváhagyás nem érinti a határidő-késedelem következményeit.
Vállalkozó kötelezettsége az elvégzett munkáról hetente összefoglaló előrehaladási jelentést készíteni, amely tartalmazza egyfelől a legutóbbi hét teljesítéseit, valamint a göngyölített teljesítéseket illetve a következő hétre tervezett munkatervet. Mind az előrehaladási jelentést, mind a következő heti munkatervet a koordinációs értekezleten ismertetni kell.
8. Biztosítás
A Vállalkozó a projektre (is) kiterjedő teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezik.
9. A Műszaki Ellenőr közreműködése
A szerződő felek megállapodnak, hogy műszaki ellenőrzésre legalább heti 2 alkalommal, koordinációs ülésre és helyszíni bejárásra legalább kéthetente kerül sor. A koordinációs ülés/bejárás időpontja minden naptár szerinti páros héten keddenként de.
9.00 óra. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő munkanap de. 9.000 óra. A koordinációs ülés állandó résztvevője a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Vállalkozó képviselője vagy jognyilatkozatra felhatalmazott megbízottja, a Megrendelő
kapcsolattartója, valamint a Műszaki ellenőr. A koordinációs bejárásról a Műszaki ellenőr emlékeztetőt készít, amit a résztvevőknek legkésőbb a bejárást követő munkanapon telefaxon megküld.
A beépítendő anyagokat és az alkalmazott előállítási, beépítési technológiákat a Vállalkozó köteles a Műszaki ellenőrrel előzetesen jóváhagyatni.
A Vállalkozó az alkalmassági vizsgálatokat és technológiai utasításokat, az adott munka megkezdése előtt legalább 3 munkanappal, a Műszaki ellenőrnek felülvizsgálat és jóváhagyás céljából hivatalos úton átadja.
A Műszaki ellenőr és a Megrendelő jóváhagyása a Vállalkozót nem mentesíti a teljeskörű felelősség alól.
Az egyes munkálatok műszaki ellenőri jóváhagyás nélkül nem kezdhetők meg. A műszaki ellenőri és a megrendelői jóváhagyás nem mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól.
10. Jogok, kötelezettségek
10.1. Mintavételi és minősítési terv
A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó az ajánlattételi dokumentációjában szereplő mintavételi és minősítési tervet csatolt. A minősítési és mintavételi tervet a Műszaki ellenőr a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül véleményezi és amennyiben nem tartja megfelelőnek, módosítását kezdeményezi. Az esetleges módosításban Vállalkozó köteles együttműködni a műszaki ellenőrrel.
10.2. Az eltakarásra kerülő munkákról
Szerződő felek megállapodnak, hogy az egyes munkarészeket eltakarni csak a Műszaki ellenőr engedélyével lehet, amelyhez a munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó az eltakarás megkezdéséről 2 munkanappal korábban köteles értesíteni telefaxon a Műszaki ellenőrt.
Viták esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészeket feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
10.3. Minőségi, minősítési követelmények
A Vállalkozó I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét tanúsítani köteles, amelyhez a szerződés mellékletét képező - a Műszaki ellenőr által jóváhagyott - mintavételi terv szolgál segítségül. A mintavételi tervet a hatósági előírások és érvényben lévő szabványok figyelembevételével, azok alkalmazásával kell összeállítania Vállalkozónak.
A Vállalkozó a megvalósítást az alábbi minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratórium(ok)ban ellenőrizteti:
1. Mélyépítő Labor Kft. 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 74-76. Akkreditációs száma: NAT-1-1383/2005.
2. EULAB Kft. 2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135. Akkreditációs száma: NAT-1-1220/2004.
10.4. Havária, vis maior esetek elhárításának és garanciális hibák javításának határideje
A vállalkozás tárgyával kapcsolatosan havária, vis maior és egyéb, előre nem látható és nem tervezett események elhárítását, ill. megoldását, továbbá a garanciális (jótállási) időszakon belüli hibák helyszíni javításának megkezdését Vállalkozó az alábbiak szerint vállalja:
- a kivitelezés időszaka alatt: 1 órán belül;
- a műszaki végátadás-átvételt követően, a garanciális (jótállási) időszak során: 1 órán belül.
10.5. Kapcsolattartás az ingatlantulajdonosokkal, a lakossággal; információközvetítés
Vállalkozó köteles az érintett ingatlantulajdonosokkal személyesen felvenni a kapcsolatot, és a munkák megkezdéséről őket legalább 8 nappal korábban értesíteni.
A munkavégzés során, különösen az idegen területen végzett munkavégzés során Vállalkozó csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges mértékben zavarhatja az ingatlantulajdonosokat, ill. azok tevékenységét.
Vállalkozó a kivitelezés teljes idejére köteles legalább két – a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett – helyen és legalább 6 m2-es felületű információs táblát kihelyezni, amelynek tartalma a következő:
Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése
Megrendelő: Szentendre Város Önkormányzata Kivitelező: [név, cím, telefon, felelős műszaki vezető neve] Műszaki ellenőr: [név, cím, telefon, műszaki ellenőr neve] Tervezett befejezési határidő: 2006.06.30.
Építési engedély száma: PE/UV/NS/A/113/13/2005. (Pest megyei Közlekedési Felügyelet)
Vízjogi létesítési engedély száma: KTVF: 6754-2/2005. (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet)
Ez a projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv – Regionális Fejlesztés Operatív Program keretén belül, hazai és Európai Uniós támogatással valósul meg.
[Az alábbi piktogramokat el kell helyezni a táblán:]
Vállalkozó köteles az épített kerékpárút aszfaltjába két – a Megrendelő kapcsolattartójával egyeztetett – helyen és legalább 0,25 m2-es felületű időtálló öntvénytáblát elheleyzni az alábbi tartalommal:
Épült 2006-ban
Szentendre Város Önkormányzat megrendelésére építette a [cégnév].
Ez a projekt a Nemzeti Fejlesztési Terv – Regionális Fejlesztés Operatív Program keretén belül, hazai és Európai Uniós támogatással valósult meg.
[Az alábbi piktogramokat el kell helyezni a táblán:]
10.6. Célszerűbb műszaki megoldás
A Vállalkozó jogosult teljes felelőssége mellett – megrendelői és műszaki ellenőri jóváhagyás esetén – célszerűbb műszaki megoldást alkalmazni. A célszerűbb műszaki megoldással érintett munkarész dokumentációját - tervezői művezetés keretében - Vállalkozó készítteti el. Az így előkalkulált megtakarítás megosztásában szerződő felek javaslatonként külön állapodnak meg.
10.7. Tervezői művezetés
Vállalkozó az építési időszakra tervezői művezetést biztosít.
10.8. Egyebek
A kivitelezés során a Vállalkozónak a vízjogi létesítési engedélyben, az építési engedélyben, a közműnyilatkozatokban tett előírásokat be kell tartania. A hatósági engedélyben foglaltak közül Megrendelő külön felhívja Vállalkozó figyelmét az alábbiakra:
- anyagnyerőhely kérdésköre,
- esetleges rekultiváció kérdésköre,
- tömörségellenőrzés.
Vállalkozónak a közműegyeztetéseket újra el kell végeznie, tekintettel arra, hogy a tervezés 2003-2004-ben történt.
Adatokat, terveket a másik fél rendelkezésére bocsátó fél a felettük való vagyoni jogokat nem ruházza át. (Különösen vonatkozik ez a jogi oltalmat élvező megoldások feletti vagyoni jogokra.)
A Vállakozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével ruházhatja át.
11. A műszaki átadás-átvételi eljárás
A műszaki átadás-átvételi eljárást a Műszaki ellenőr – a Műszaki ellenőr és a Megrendelő részére egyidejűleg írásban elküldött vállalkozói készrejelentés kézhezvételét követő 12 naptári napon belül – hívja össze.
A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor hívható össze, ha Vállalkozó a műbizonylatok, a megfelelő minőségi és egyéb bizonylatok, jegyzőkönyvek alapján a minőségtanúsítást a Megrendelőnek, a Műszaki ellenőrnek 1-1 példányban – a készrejelentéssel egyidejűleg – átadta. (Az eredeti példányok a Megrendelőt illetik.)
A műszaki átadás-átvételi eljárás összehívásának további feltétele, hogy a készrejelentéssel egyidejűleg Vállalkozó az elkészített megvalósulási dokumentációt 3 példányban és a vagyonleltárt is magában foglaló geodéziai bemérést 8 példányban + 1 példány digitális adathordozón, dwg-fájlban átadja Megrendelő részére, 1 példányban pedig a Műszaki ellenőr részére.
A műszaki átadás-átvétel csak a rendeltetésszerű üzemeltetés lehetősége esetén kezdhető meg.
12. Jótállás, szavatosság
12.1. A Vállalkozó a jelen szerződés keretein belül végzett 36 hónap teljes körű jótállást vállal. A 36 hónapos jótállási időszak kezdeti napja a sikeres műszaki végátadás- átvételi eljárás napja.
12.2. A szerződésben meghatározott jótálláson felül az elkészült művet a kötelező műszaki alkalmassági időre szóló szavatosság is biztosítja. Vállalkozó a jogszabályokban foglalt szavatosság vállalására köteles.
A kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezések: 12/1988.(XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM és
11/1985.(VI.22)ÉVM-IpM-KM-MÉM-KKM rendelet.
12.3. A kötelező alkalmassági időn belül a Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását - amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – a szerződés 10.4. pontja szerinti időn belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát a felhívásra nem szűnteti meg, a Megrendelő jogosult a munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó költségére. Ezen költséget Vállalkozó nem vitathatja.
12.4. Az 1., 2., 3. éves utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő a Műszaki ellenőrrel közösen készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 nappal kell megküldeni, mellékelve ahhoz a Megrendelő és a műszaki ellenőr által összeállított hibajegyzéket is.
A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetőleg a hiányok pótlására vállalt határidőt.
13. Pótmunkák, többletmunkák
Vállalkozó feladata az engedélyezési és építési tervek, az ajánlatkérési dokumentáció és a nyertes ajánlat szerinti megvalósítás, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó által benyújtott költségvetés tartalmaz-e minden munkarészt, mennyiséget. A kiírásban nem szereplő, de az üzemszerű működtetéshez, ill. a használatbavételhez nélkülözhetetlen többletmunkák és műszaki szükségességből adódó munkák költsége az ajánlati ár részét képezik.
14. Egyebek:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a köztük esetleg felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetéssel, peren kívüli megegyezéssel rendezik. Amennyiben a viták eldöntése ily módon nem lehetséges, úgy – hatáskörtől függően - a Szentendrei Városi Bíróság, ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:
- közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
- közbeszerzési eljárás ajánlatkérési dokumentációja,
- nyertes ajánlat beárazott költségvetéssel,
- Inflexió Bt. (Xx. Xxxxxx Xxxxxx tervező) által 2003-ban tervezett, 2004-ben módosított „Szentendre, Árvízvédelmi töltés engedélyezési és építési terve”, a
„Szentendre, Árvízvédelmi töltésen vezetett kerékpárút engedélyezési és építési terve”, valamint a „Szentendre, Árvízvédelmi töltés fedvényterve” c. tervdokumentációk,
- a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelet által kiadott, KTVF: 6754-2/2005. számú vízjogi létesítési engedély
- a Pest megyei Közlekedési Felügyelet által kiadott, PE/UV/NS/A/113/13/2005. számú építési engedély.
Jelen szerződés hét (7), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyből öt (5) példány Megrendelőt, két (2) példány Vállalkozót illet.
Jelen szerződést Xxxxx, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Szentendre, 2005. augusztus hó nap
…………………………………………………….. …..........……………………....…..
Xxxxxxx Xxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx Margaritovitsné
Xxxxxxxx Xxxxxx
polgármester jegyző ügyv. ig. ügyv. ig.
BOLA 95 Kft. TERRA 89 Kft.
Szentendre Város Önkormányzata BOLA-TERRA Konzorcium
MEGRENDELŐ VÁLLALKOZÓ