VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Xxx.xx.: 38683-4/2019/MAV

EBR-2019-25463

EBR-2019-25469

CPV: 45110000-1

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MÁV Zrt.)

Székhelye: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx 00-00.

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró MÁV szervezet:

Cégjegyzékszáma: 00-00-000000

Cégbírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai számjele: 10856417-5221-114-01

Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszám: 10200971-21522347-00000000

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Számla postázási címe: MÁV Zrt., 1426 Budapest, Pf. 24.

Képviseli: Xxxxx Xxxxx területi igazgató

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről az:

____________________________________

Székhelye: _____________________

Cégjegyzékszáma: _____________________

Cégbírósága: _____________________

Adószáma: _____________________

Statisztikai számjele: _____________________

Számlavezető pénzintézete: _____________________

Számlaszáma: _____________________

Képviseli: _____________________

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

között az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:

Preambulum

A szerződéskötést a tárgyban közbeszerzési eljárás nem előzte meg, mivel a szerződés értéke a részekre bontás tilalmára vonatkozó kötelezettség figyelembe vételével sem éri el a közbeszerzési értékhatárt.

A szerződés tárgyát képező lakóépületek életveszélyes állapotúak, így azok elbontása haladéktalan intézkedést igényel.

1. A szerződés tárgya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a „Lakóépületek és melléképületek veszélytelenítése” tárgyú munkát az alábbiak szerint:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Pécs, Nyírfa u. 1/B., 19151/5 hrsz.-ú lakóépület és melléképületek (leltári szám: T0254068 - őrház 1/b., T0254075 - melléképület 1/b., T0256889 - WC épület 1/b., T0267894 - ásott kút, T0267863 - sodronykerítés), valamint Segesd 123/3 hrsz.-ú lakóépület és melléképületek (leltári szám: T0252087_VR – lakóépület, T0252113_VR – melléképület, T0252116_VR - WC épület, T5151579_VR - ásott kút, T0278387_VR – vízvezeték) elbontását a szerződés 4. sz. mellékletét képező műszaki leírás alapján.

A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező munka nem hatósági engedély köteles, a jelenlegi szabályozás szerint az építési engedélyhez nem kötött bontási tevékenység megkezdését nem kell bejelenteni az építésügyi hatósághoz tudomásulvétel céljából. (2016. VI. 14-től megszűnt a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás). Nem esik a fordított adózási szabályok alá az elszámolás.

Vállalkozó szavatolja, hogy a kivitelezést követően a szerződés tárgya a szerződés feltételeinek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas lesz.

A Vállalkozó kijelenti, hogy minden olyan irat, terv stb. a rendelkezésére áll, amely a Szerződéses Munkák szakszerű, határidőre történő teljesítéséhez szükséges.

A Vállalkozó az épület teljes körű (az épület alapozásának és közműveinek eltávolításának) bontását követően vállalja, hogy

• a bontásból származó bontott építőanyagot, építési törmeléket, továbbá hulladékot – a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint – elszállítja és elhelyezi,

• intézkedik a tereprendezési munkálatok elvégzése, illetve intézkedik a bontási munkálatok elvégzését követően kiállított változási vázrajz ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése érdekében, ezen eljárásnak minden felmerülő költségét vállalja.

A Vállalkozó a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Megrendelőnek jogos érdeke fűződik az épület bontásának határidőben történő, maradéktalan teljesítéséhez.

2. A teljesítés határideje és helye

A teljesítés véghatárideje: a munkaterület átadásától számított 30. nap. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

A teljesítés helye: A MÁV Zrt. pécsi Pályavasúti területi igazgatóság területén, két romos, használaton kívüli ingatlan lakóépületeinek és melléképületeinek bontással történő veszélytelenítése történik meg a Pécs I. kerület, Nyírfa u. 1/B., 19151/5 helyrajziszámú, valamint a SEGESD vasútállomás külterület 123/3 helyrajziszámú területen.

3. Vállalkozói díj

A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott munka maradéktalan – hiba és hiánymentes – elvégzéséért a Megrendelő összesen 9 350 000,- Ft + ÁFA, azaz kilencmillió-háromszázötvenezer forint + ÁFA vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:

• a Vállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,

• azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a jelen szerződésben leírt módon kell végrehajtania,

• a munkahely általános és speciális körülményeivel.

Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki leírást megismerte, az elvégzendő munkát zavaró körülményeket az általában elvárható szakmai gondossággal tanulmányozta, ennek alapján a vállalkozói díjba az összes költséget beépítette.

A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó által teljesítendő valamennyi kötelezettség ellenértékét, így különösen az 1. pontban meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását, valamint a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladat ellátása során Vállalkozónál felmerülő valamennyi költség ellenértékét. A jelen szerződésben rögzített vállalkozói díjon túl egyéb költség a Vállalkozó részéről nem érvényesíthető.

4. Vállalkozó kötelezettségei

A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező munkát a vonatkozó előírásoknak megfelelő 1. osztályú minőségben, a jelen szerződésben megjelölt határidőre elvégzi.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki, a szerződésben részletezetteken túl, a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, minőségét, illetve határidejét veszélyezteti, gátolja, vagy a szerződéses árat érinti.

Ha a Megrendelő célszerűtlen eljárást javasol, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni.

Vállalkozó az érvényben lévő munka-, tűz és vagyonvédelmi követelményeket, valamint a környezetvédelmi előírásokat köteles betartani, a megszegésükből eredő károkért helytállni tartozik.

Vállalkozó köteles a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó előírások betartására és betartatására. A Vállalkozó kijelenti, hogy a MÁV területén történő munkavégzés szabályait betartja a szerződés Munkavédelmi Mellékletében (3. sz. melléklet) foglaltak szerint.

A Vállalkozó a munkát köteles saját, vagy közreműködője munkaerejével, gépeivel és szerszámaival, eszközeivel, saját szervezésében a Vállalkozó, vagy közreműködője által szolgáltatott alkatrész, alap és segédanyagokkal a vonatkozó szabványokban előírt minőségben végezni, a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt teljesítési helyen.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, megfelelő műszaki végzettséggel és tapasztalattal rendelkező személyi erőforrással, valamint a szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen munkavédelmi előírásoknak megfelelő technológiai munkaeszközökkel.

5. A Megrendelő kötelezettségei

A Megrendelő köteles a Vállalkozó megkeresésére 5 napon belül állást foglalni a munkavégzés szempontjából szükséges azon kérdésekben, amelyek jelen szerződés teljesítése során felmerülnek, ill. a szerződés szerinti teljesítést bármely szempontból befolyásolják.

Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján jogosult, illetve egyéb szervei részvételével köteles a kivitelezés időszakában helyszíni szakmai, műszaki és biztonsági ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A Megrendelő Biztonsági Főigazgatóságának ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is.

A Megrendelő a Vállalkozó által vállalt feladatok megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb szükséges dokumentációk bekérése útján jogosult bármikor ésszerű időpontban ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni. A Vállalkozó teljesítésének ellenőrzésére a Megrendelő külső szakértő igénybevételére is jogosult azzal, hogy a Vállalkozó köteles együttműködni vele. A szakember köteles a megfelelő titoktartási szerződést aláírni, mielőtt a Vállalkozó az iratokhoz, vagy információhoz való hozzáférést jóváhagyásával biztosítja.

6. Átadás-átvétel

A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti és a műszaki átadás-átvétel javasolt időpontjáról a Megrendelőt és valamennyi érintettet az átadás-átvételt megelőzően legalább 5 nappal értesíti.

A Vállalkozó által megadott és a Megrendelővel egyeztetett és kitűzött időpontban a felek az átadás-átvételi eljárást megkezdik.

Az átadás átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 30 napon belül be kell fejezni.

Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból az átadás-átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a szerződés 2. pontjában szereplő teljesítési véghatáridőig az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül.

A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig.

Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik.

Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott teljesítési időpont.

Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. vonatkozó rendelkezéseinek.

Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is.

Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben

• a szerződés tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy

• az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó.

A szerződés teljesítését a Megrendelő nevében a Teljesítést Igazoló Személy ismeri el aláírásával a teljesítésigazolásban.

7. Fizetési feltételek

Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített feladatok teljes körű, hibátlan elvégzését követően egy számla kiállítására és benyújtására jogosult. A számlát 1 példányban kell benyújtani. A számlának tartalmaznia kell a jelen szerződés számát és a Basware rendelés számot.

A számlabefogadás feltétele a Megrendelő által aláírt 1. sz. mellékletben szereplő teljesítésigazolás és ez alapján a Megrendelő által kiállított és a Vállalkozónak megküldött, a szerződés 2. sz. mellékletében szereplő minta szerinti formátumú Basware teljesítésigazolás csatolása. Ezek hiányában a számla nem nyújtható be.

Az 1. sz. mellékletben szereplő teljesítésigazolás 3 példányban készül és kiállításáról, valamint a teljesítést igazoló személy aláírásának megszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia.

A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával (Áfa tv. 55 §). A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt Basware teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó.

Megrendelő csak a helyesen és hiánytalanul kiállított számlát fogadja be. A helytelenül és/vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelmes fizetésért Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

Vállalkozó számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő fizetési számláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte.

A MÁV Zrt. előleget nem fizet, egyéb szerződést megerősítőkötelezettség nem terheli és fizetési biztosítékot nem ad.

A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a MÁV Zrt.-vel szerződő fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jogosultnak a MÁV Zrt. felé tartozása áll fenn, úgy a MÁV Zrt. határozza meg a tartozás(ok) elszámolásának rendjét.



8. Kártérítési felelősség, kötbér

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármely fél a jelen szerződéses kötelezettségét megsérti. A Vállalkozó a szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszűntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.

Amennyiben a Vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő a kötbérigényét a Vállalkozó által érvényesített bármelyik díjkövetelés kifizetésekor, pénzügyileg beszámíthatja.

A Vállalkozó hibás, késedelmes teljesítés, illetve nem teljesítés esetén kötbérfizetésre köteles. A kötbér elszámolásának számviteli bizonylata a terhelő levél.

A kötbér mértéke: késedelmes teljesítés esetén minden késedelemmel érintett nap esetén a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap, de maximum 20%, hibás teljesítés esetén a nettó vállalkozási díj 15%-a (ha a Megrendelő hibás teljesítés esetén kijavítást kér, a kötbér mértéke azonos a késedelemre megállapított mértékkel), nem teljesítés esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

Ha Vállalkozó a szerződés tárgyában megjelölt munkák vonatkozásában késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. Amennyiben nem kerül sor Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére (Megrendelő nem köteles a késedelmes teljesítést elfogadni), vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést nem teljesítettnek kell tekinteni. A póthatáridő kitűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a késedelem a 30 napot meghaladja, vagy a póthatáridő eredménytelenül eltelik, abban az esetben Megrendelő nem teljesítési kötbér érvényesítése mellett jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A késedelem, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

Felek a Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően állapodnak meg abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. hivatkozott rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér vagy a szavatossági jogait érvényesíti.

Ha a Vállalkozó a várható szerződésszegésről elvárható időben nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a kötbér alap 10 %-a akkor is jár, ha a Fél a felelősség alól magát egyébként kimenti.

A Megrendelő jogosult a nem teljesítési kötbér érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban Vállalkozó köteles a kötbér mértékét meghaladóan a Megrendelő valamennyi igazolt kárát megtéríteni.

A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni.

Megrendelő jogosult a jelen pont szerinti – akár kumulatívan is alkalmazható – kötbéreket meghaladó kárainak és szerződésszegésből eredő egyéb jogainak az érvényesítésére is. Megrendelő jogosult a kötbér összegét Vállalkozó számlájának kifizetésekor is beszámítani.

9. Jótállás, szavatosság

A Vállalkozó az általa végzett munkára, a felhasznált anyagokra, alkatrészekre, valamint azok szakszerű cseréjére, beépítésére 36 hónap jótállást vállal. A jótállási időtartam kezdete a teljesítésigazolás (2. sz. melléklet) kiállításának napja. Amennyiben jogszabály a jelen pontban rögzített jótállási időtartamon túl hosszabb időtartamot ír elő, a jogszabályban rögzített jótállási időtartam az irányadó.

A szerződés tárgyát képező munka elvégzését követően a Megrendelő által jelzett hibák kijavítását a Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles megkezdeni és a műszakilag indokolt időtartamon belül saját költségén befejezni.

A Vállalkozót teljes körű kellék és jogszavatosság terheli.

Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a teljesítés során felhasznált termék, anyag, technológia, berendezés, stb. kifogástalan, hibátlan minőségű és megfelel a vonatkozó szabványnak, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak és a rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Nem adható át a MÁV Zrt.-nek, illetve nem használható fel olyan termék/anyag, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartásával adott át a Vállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a MÁV Zrt. tulajdonszerzését. Ennek megszegése esetén a Vállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a MÁV Zrt. felé.

10. Kapcsolattartás, titoktartás

A felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében a felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést érintik.

A szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a felek azt a jelen pontban megjelölt kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére igazoltan kézbesítik.

A szerződés teljesítése folyamán minden értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni:

• kézbe és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;

• ajánlott, tértivevényes küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;

• telefaxon történő továbbítás esetén a technikai sajátosságok miatt az értesítés küldőjének kötelessége az értesítés olvasható megérkezéséről telefonon érdeklődni, kivéve, ha a címzett az általános gyakorlat szerint megerősítő faxot küldött. A telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés időpontja azonban eredményes értesítésként vehető figyelembe;

• elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

A felek az adataikban bekövetkező bármilyen változást, az azt követő 5 (öt) munkanapon belül írásban kötelesek közölni a másik féllel. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek és a jótállási időszak végéig megőriznek (ezen kötelezettség a jelen szerződés megszűnése után is fennmarad). Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében, vagy a teljesítés során a Vállalkozó kapcsolt vállalkozása(i) illetve a teljesítésbe bevont alvállalkozók és kapcsolt vállalkozása(ik) irányában a megvalósítás által megkívánt mértékig válik szükségessé. Az a fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettséget megszegi, a másik féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik helytállni.

A felek az egymással való kapcsolattartásra és a szerződésben foglaltak teljesítésének koordinálására az alábbi személyeket jelölik ki:

	Vállalkozó részéről	Megrendelő részéről
Név:		Xxxxxx Xxxxx
Cím:		7623 Pécs, Szabadság u. 39.
Telefon:		30/000-0000
Telefax:		-
E-mail		xxxxxx.xxxxx@xxx.xx

A szerződés tárgyát tekintve teljesítésigazolásban részt vevő Megrendelő által kijelölt jogosult Teljesítést Igazoló Személy

	Teljesítést Igazoló Személy
Név:	Xxxxx Xxxxxxx
Cím:	7623 Pécs, Szabadság u. 39.
Telefon:	30/0000000

A megjelölt kapcsolattartó személyek nem jogosultak – kivéve, ha egyben cégképviseletre jogosult is – a szerződés módosításának minősülő nyilatkozatok tételére.

11. Jelen szerződés hatálya, módosítása és megszűnése

A jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba és a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek kölcsönös teljesítéséig marad hatályban.

Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával történhet.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MÁV Zrt. „szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás” megnevezésű fő tevékenységét a szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság – a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett – a Vállalkozó külön hozzájárulása nélkül jogosult a szerződésbe a MÁV Zrt. pozíciójában belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás a Vállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé, illetve megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A jelen szerződés megszűnik:

• a szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével,

• azonnali hatályú felmondással,

• a felek jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek kölcsönös teljesítése esetén.

Felek a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), különösen, ha

• a Vállalkozó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, és a reá irányadó késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot,

• valamelyik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, annak ellenére, hogy erre a másik fél ésszerű határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen fél kártérítési igénnyel léphet fel,

• a másik fél ellen csődeljárás indult a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével,

• a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján,

• a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja,

• a másik fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

12. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő Fél érdekkörén kívül esik és elháríthatatlan. Így különösen vis maiornak minősülnek a természeti katasztrófák, háborús események, nemzetközi vagy nemzetvédelmi érdekből elrendelt csapatmozgások, sztrájk.

Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodhat a vis maior időtartamával, de erről a feleknek írásban meg kell állapodniuk.

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli.

Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető.

13. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a vita eldöntése érdekében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jogosult eljárni.

A Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és jelen szerződés aláírásával elfogadja a MÁV Zrt. Etikai Kódexét ((xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Megrendelő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Megrendelő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a Megrendelő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

A felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Vállalkozó részéről a szerződés megkötésének napjától a Megrendelő vagy annak kapcsolt vállalkozásai (ide nem értve magát a Vállalkozót) munkajogi állományába tartozó munkavállalóinak közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során Megrendelőnél vagy annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján, sem munkavállalóként, sem közvetve nem foglalkoztatnak, kivéve ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Vállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli.

A Vállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. A felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Teljesítés igazolás

2. sz. melléklet: Basware teljesítésigazolás minta

3. sz. melléklet: Munkavédelmi melléklet

4. sz. melléklet: Műszaki leírás

Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya a Vállalkozót illeti meg.

A felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

Budapest, 2020…. Budapest, 2020…..

Megrendelő Vállalkozó

1. sz. melléklet:

Teljesítésigazolás

Beruházás Készlet x Szolgáltatás*

Vállalkozó neve:
Székhelye:
Megrendelő neve:	x	MÁV Zrt		MÁV-START Zrt
Megrendelő székhelye:	1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Szerződéskötő szervezet kódja és neve:
Szerződés v. megrendelés száma:
Teljesítést igazoló szervezet kódja, neve:
Teljesítés időpontja:
Basware számlaigazoló neve: (Kontírozást végző BW felhasználó)
Teljesítés igazoló neve: (Nyomtatott nagybetűvel)			Telefonszám: (Vasúti, városi vagy mobil)

Munka megnevezése	Me	Mennyi-ség	Teljesítve		Megjegyzés
			Igen	Nem

Kelt:

(helység) (év) (hó) (nap)

………………………	……………………..
Vállalkozó	Teljesítésigazoló

X A megfelelő kockát kérjük X-el jelölni.

* ide értendők a közvetlenül költségként elszámolandó anyagbeszerzések is.

A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi!

2. sz. melléklet:

MINTA

3. számú melléklet

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

4. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

a) Pécs Külváros lakóépület és melléképületek veszélytelenítése:

Épületek bontása:

• Épületek rombadöntésének elvégzése.

• A terepszint alatt az alaptestek kitermelése, majd visszatöltése és tömörítése.

• A pince legalább terepszint alatt 80 cm-ig történő visszabontása, tömedékelése.

• Árnyékszék épületnél az űrgödör kiürítése a terepszint alatt 80 cm-ig, fertőtlenítése, majd tömedékelése.

• Amennyiben az épületek bontása során vasúti sínszál kerül elő, azt vissznyereményi anyagként a MÁV SZK Zrt. telephelyére kell beszállítani.

Vízóra akna bontása: akna elbontása és tömedékelése.

Kerítés bontása: A kerítés kidöntése, az oszlopok földből történő kitermelése, helyük feltöltése, tömörítése.

Bontási hulladék: szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése, és lerakóhelyre történő elszállítása.

Tereprendezés, Földhivatali ügyintézés: elbontott épületek leszűntetése.

b) Segesd lakóépület és melléképületek veszélytelenítése:

Épületek bontása:

• Épületek rombadöntésének elvégzése.

• A terepszint alatt az alaptestek kitermelése, majd visszatöltése és tömörítése.

• A pince legalább terepszint alatt 80 cm-ig történővisszabontása, tömedékelése.

• Árnyékszék épületnél az űrgödör kiürítése a terepszint alatt 80 cm-ig, fertőtlenítése, majd tömedékelése.

• Amennyiben az épületek bontása során vasúti sínszál kerül elő, azt vissznyereményi anyagként a MÁV SZK Zrt. telephelyére kell beszállítani.

Ásott kút tömedékelése: a kútkáva elbontása, a kút alépítményének legalább 50 cm-ig történő visszabontása, kút eltömedékelése a tömedékelési terv előírásai szerint.

Vízóra és fagytalanító akna bontása: akna elbontása és tömedékelése.

Kerítés bontása: A kerítés kidöntése, az oszlopok földből történő kitermelése, helyük feltöltése, tömörítése.

Bontási hulladék: szakszerű, jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése, és lerakóhelyre történő elszállítása.

Tereprendezés, Földhivatali ügyintézés: elbontott épületek leszűntetése.

Műszaki követelmény:

A MÁV Zrt. pécsi Pályavasúti területi igazgatóság területén található lakóépületek, valamint a hozzájuk tartozó melléképületek veszélytelenítése során a szerződés teljesítés teljes időszakára 1 fő műszaki ellenőr biztosítása szükséges.

Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítést a Vállalkozó által biztosított minimum 5 tonnás munkagéppel kell végeznie a következők szerint:

- A Vállalkozó által alkalmazott munkagépnek alkalmasnak kell lennie a veszélytelenítés során keletkezett bontási hulladék elszállítására.

- Vállalkozónak a szerződésszerű teljesítést a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel és érvényes műszaki vizsgával rendelkező munkagéppel kell ellátnia.

- Megrendelő a munkavégzés alatt szakfelügyeletet biztosít. Vállalkozónak munkát végeznie kizárólag műszaki ellenőr jelenléte mellett lehet.

Vállalkozó köteles a tevékenységet a munkagép üzemeltetéséhez előírt tanúsítvánnyal (vizsgával) rendelkező kezelőszemélyzet biztosításával végezni.

15

Szerződés tárgya: Lakóépületek és melléképületek veszélytelenítése

Készítette: Xxxxx Xxxxxxxxx beszerzési szakértő