AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

DEBRECENI EGYETEM

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.

(a továbbiakban: Ajánlatkérő)

A Debreceni Egyetem „DEGF-113_Vállalkozási szerződés adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-

infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére”

tárgyú közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Az eljárás lefolytatásával megbízott:

Debreceni Egyetem Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály

Az eljárás száma: DEGF-113

2014. június

TARTALOMJEGYZÉK

I. Általános követelmények 3

II. Részletes ajánlati feltételek 5

IV. Műszaki leírás 17

V. Szerződés tervezet 22

VI. Iratminták… 31

I. Általános követelmények

1. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján meg- alkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelke- zik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követe- lés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezes- ségvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekez- dése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

2. A meghatározott gyártmányra, technikai megoldásra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján.

3. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció (továbbiakban: Dokumen- táció) között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók.

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában:

xxxxxxxxxxx: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be;

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredménye- ként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag eladóját,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása;

Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes ál- lamokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében;

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy sze- mélyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja;

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljá- rást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. §

(1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eseté

ben pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni;

meghatározó befolyás: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében:

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvé- nyek névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét,

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tarta- lommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jo- gukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek,

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felü- gyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahívja;

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a ke- zességvállalást;

tényleges tulajdonos:

A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé- séről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:

3.§ r)

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem ren- delkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályo- zott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo- natkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem ren- delkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó be- folyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végre- hajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezménye- zetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képvise- letében eljár, továbbá

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

II. Részletes ajánlati feltételek Az ajánlat elkészítése

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ésszerű határidőben kérjen írás- ban további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ te- kintetében az ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken.

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban adja meg a kért tájékoztatást.

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az aján- lati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket. Az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi felhívás vagy dokumentáció módosításáról, valamint az aján- lattételi felhívás visszavonásáról nem kell hirdetményt közzétenni, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

3. Az ajánlat visszavonása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.

4. Az ajánlat módosítása

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát (Kbt. 60. §

(7) bekezdés).

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bon- tásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásá- val sem módosíthatók!

5. Az ajánlatban csatolandó iratok

Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) Szakmai ajánlatot, melyben ajánlattevő bemutatja a megajánlott szolgáltatás részle- tes ismertetését.

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely sze- rint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kife- jezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harma

dik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kár- térítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll.

c) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pont- jában meghatározott dokumentumok.

d) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) alap- xxx xxxxxxxxxxxx kell, meg kell jelölni

da) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

db) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

f) Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

g) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerű- síthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

h) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállal- kozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró szemé- lyek eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, ill. meghatalmazást.

i) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbí- róság által megküldött igazolást.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak. Azokat a nyi- latkozatmintákat, melyek esetleg nem vonatkoznak az ajánlattevőre, kérjük át- húzva csatolni az ajánlatba.

6. Az ajánlattétel költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé.

7. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása

Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés telje- sítésére való alkalmasságát.

a) A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánla- tához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat

b) A műszaki-szakmai alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánlatá- hoz mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban előírt iratokat

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (Kbt. 55. § (5) bekezdése) az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szük- séges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 55. § (6) alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsá- tott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és en- nek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvál- lalkozóként megjelölésre került, vagy

b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési be- ruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen mó- don vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság iga- zolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetek- től eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmas- ság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz- szefüggésben ért kár megtérítéséért.

8. Kizáró okok igazolási módja:

Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet az irányadó.

Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 12. § szerint nyilatkoz- nia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének és a Kbt. 57. § (1) pont- jában foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az al- kalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) pontjában fog- lalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint járhat el.

A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbe- szerzési Hatóság alábbi útmutatóira (elérhető: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx honlapon):

• „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, va- lamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyi- latkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutató (KÉ.2013/141.szám., 2013.11.29.)

• „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazo- lásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatko- zásában” c. útmutató (KÉ 2012/61.szám, 2012.06.01.).

9. Az ajánlat pénzneme

Az árakat HUF-ban kell megadni.

10. Az ajánlat nyelve

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni. A fordítá- sok helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.

A Kbt. 56-57. § szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, banki igazolásokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot (felelős) magyar fordításban is be kell nyújtani, ez- zel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.

11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint nem jogosult részaján- lat tételre, továbbá alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni.

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:

• több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

• Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képvise- lő megjelölését, a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilat- kozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (3)-(4) és (6)-(7) bek. szerint kell eljárni.

12. Ajánlati kötöttség

Az Ajánlattevő ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 (harminc) nap.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján- lati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot.

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei

Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egy eredeti papíralapú példányban és elektronikusan 2 db CD vagy DVD-én, „pdf” formátumban rögzítve kell benyújtani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben megegyezik. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármi- lyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó.

Az ajánlatot egy borítékban vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az aláb- biak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát:

DEGF-113

AJÁNLAT

a Debreceni Egyetem „DEGF-113_Vállalkozási szerződés adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére” tárgyú közbe- szerzési eljárására

Ajánlattételi határidő, 2014. július 2.

10:00 óra előtt nem bontható fel!

Továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

Az ajánlatot a Kbt. 60. § meghatározottak szerint kell elkészíteni.

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatokat le kell fűzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni.

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő

Az ajánlatok bontása nyilvános.

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható.

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaiga- zolja.

Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át.

Az ajánlatoknak legkésőbb 2014. július 2. 10:00 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:

Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00. Fszt. 4.

15. Az ajánlatok felbontása

Az ajánlatokat a Kbt. 62. § alapján az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártá- nak időpontjában bontja fel.

A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt.62. § (2) bek. alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlat- tevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támoga- tásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, la- kóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő a Kbt. 62.§ (4) bek. alapján az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő személy kéri, az ajánlat ismertetését köve- tően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

A Kbt. 61. § (3) alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül.

16. Ajánlatok vizsgálata

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van- e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § alapján, ha:

(1) Az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági kö- vetelményeknek;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentáci- óban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az aján- latok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (jelen eljárásban nem követelmény).

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempon- tok szerint az ajánlatot értékelnie.

17. Az Ajánlattevő kizárása

(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekez- dése],

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása

Az ajánlatokban felmerülő hiányok pótlására Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ban foglaltak alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érin- tett Ajánlattevő(ke)t.

Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljá- rásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredmé- nyére kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt. 68. § alapján az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit

(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az aján- latban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. §-ban foglaltak alapján az Ajánlatkérő írásban és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisz- tázása érdekében.

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban kell magyarázatot kérnie.

Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetet- lennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalan- nak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vo- natkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.(Kbt. 70. §), melyről va- lamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell.

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott köve- telményeket kielégítő ajánlatait (érvényes ajánlatok) a Kbt. 71. § (2) szerint a legala- csonyabb összegű ellenszolgáltatás megajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) pontjában meghatározottak szerint.

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége

76. § (1) Eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vá- lása miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;

f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekin- tetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredményte- lennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését kö- vetően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre törté- nő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító fel

hívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekinte- tében eredménytelenné nyilváníthatja.

21. Az eljárás eredményének ismertetése

A Kbt. 77. § (2) alapján az ajánlatkérő az elbírálásának befejezésekor külön jogsza- bályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájé- koztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

A Kbt. 78. § szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összege- zést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alka- lommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a telje- sítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az ered- mény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelem- re vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlat- kérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

22. A szerződéskötés tervezett időpontja

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, il- letve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezést követő 11. és

30. nap között.

23. Az eljárás nyertesének visszalépése

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hir- detett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki.

24. Alkalmazandó jogszabályok

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

25. Munkavédelemre vonatkozó előírások

A Kbt. 54. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatko- zó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete Debrecen 4000 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

Telefon: 06-52/420-015

Email: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxx.xx

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazga- tási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

0000 Xxxxxxxx, Xxxx x. 42-48.

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14.

tel: 00-00-000-000

fax: 00-00-000-000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, hajdubihar-kh- xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Adózás tekintetében:

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

Tel.: x0000-000-000

Fax: x0000-000-000

xxx.xxx.xxx.xx

Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest,

Xxxxxxx Xxxxx xxx 00. Postacím:

Vidékfejlesztési Minisztérium 1860 Budapest

Telefon: 00-0-000-0000 Fax: 00-0-000-0000

xxxx@xx.xxx.xx xxx.xx.xxx.xx

Akadálymentesítés tekintetében: Emberi Erőforrások Xxxxxxxxxxxxx 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x.00-00 0000 Xxxxxxxx, Xx. 1.

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 xxxx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

IRATJEGYZÉK

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról

Ssz.	Vizsgálat tárgya	Igazolás módja
1.	Információs adatlap	Kiadott minta szerint
2.	Tartalomjegyzék	Oldalszámozott
3.	Felolvasólap	Xxxxxxx minta szerint
4.	Kbt. 56. (1)-(2) §, 57. § (1) bekezdése sze- rinti kizáró okok hatálya alá tartozás	A 310/2011. (XII.23.) Kormányren- delet 12. § alapján a kiadott minta szerint
5.	Kbt. 58. § (3) bekezdés	Kiadott iratminta szerint
6.	Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése	Az ajánlati xxxxxxxx XXX.2.2. pontjában előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § szerint
7.	Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért dokumentumok	Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § szerint
8.	Kapacitás biztosítására bevont szervezet tekintetében	Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatok a Kbt. 55.§ (5)-(6) alap- ján
9.	Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vo- natkozóan, KKvt szerinti besorolás	Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti nyilatko- zat eredeti példányban
10.	Alvállalkozók tekintetében	Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése a kiadott iratminta szerint
11.	Közös ajánlattétel esetén	Közös ajánlattételről szóló megálla- podás a Kbt. 25.§ szerint
12.	Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta, meghatalmazás	Xxxxxxxx X.4) Egyéb információk 2)
13.	Szakmai ajánlat	Dokumentáció 5. a) alapján a meg- ajánlott áru, szolgáltatás részletes ismertetése, építési beruházás esetén árazott költségvetés (Kereskedelmi árajánlat/részletes ár- ajánlat/árazott költségvetés)
14.	Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat	Dokumentáció 5. c) pont alapján
15.	Az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munka- vállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos köte- lezettségeket telekre vonatkozó kötelezett- ségek figyelembe vétele	Kbt. 54.§ (1) szerinti nyilatkozat

16.	Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott válto- zásbejegyzési kérelem és az annak érkezésé- ről a cégbíróság által megküldött igazolást	310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 7. § szerint
17.	Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről	Ajánlati felhívás V.4.1. alapján
18.	Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben idegen nyelvű irat került benyújtásra	Ajánlati felhívás V.4.3. alapján

Záradék

Az Ajánlatkérő, az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 80. § szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli.

IV. Műszaki leírás

Adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő

elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kap- csolódó hardver) specifikációja

A tenderfelhívás tárgya:

A KTIA_NAP_00-0-0000-0000 számú projekt szakmai tevékenységét támogató „Adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő infor- matikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére” irányul.

A jelen felhívás mind a szoftver, mind a szoftvert kiszolgáló hardver beszerzésére irányul. Részajánlat tételi lehetőség nincs.

I. A szoftver specifikációja

A. Az alábbi epidemiológiai kutatások keretében történő adatok gyűjtésre alkal- mas web-alapú szoftver kidolgozása:

Az alábbi adatstruktúra feldolgozására alkalmas rendszer kialakítás, majd stro- ke-központ szintű, és a betegek lakcíme szerinti irányító szám szerinti feldol- gozása. Többek között az alábbi adatok lesznek rögzítve:

1. az akut cerebrovaszkuláris betegségekkel kapcsolatos elemi adatok bevi- teli lehetőségének megteremtése (stroke központonként, helyi manuális adatbevitel, esetenként maximum 150 adattípus, 30 000 eset/év)

2. az akut cerebrovaszkuláris betegségekkel kapcsolatos elemi adatok bevi- tele- forrás az OEP/GyEMSzI által szolgáltatott adattáblák (stroke köz- pontok szerinti bontásban, az érkező adatok fogadása, kapcsolása az 1. pontban felvitt adatokhoz, esetenként maximum 500 adattípus, 30 000 eset/év) (az adatstruktúra egyeztetése a megrendelővel a rendszerterv el- készítése során). Beviteli interfész elkészítése az Admin felhasználó számára a forrás adatok feltöltéséhez.

3. a lakossággal kapcsolatos általános demográfiai adatok bevitele (forrás KSH)

4. kapacitás adatok - forrás a megrendelő: 1000 lakosra vetítve, illetve ahol releváns az adott kórházakra vonatkozóan:

• neurológus szakorvosok száma,

• idegsebész szakorvosok száma,

• radiológus szakorvosok száma,

• labordiagnosztikai szakorvosok,

• neurológiai ágyak száma,

• oxiológusok száma,

• mentőtisztek száma,

• rehabilitációs szakorvosok száma,

• stroke ágyak száma,

• szakorvosi óra száma,

• stroke-ellátáshoz kapcsolódó szakorvosi órák száma,

• elsődleges stroke központ minimum feltételei,

• másodlagos stroke központ minimum feltételei (a Brain Attack Coalition irányelve szerint (Xxxxxxxx, 2012, Tech Vasc Interv Radiol, 15, 5):

a. multidiszciplináris team elérhetősége (24/7 azaz napi 24 órában, heti 7 napon),

b. stroke-ellátás területén jártas nővérek száma,

c. NIHSS tanúsítvánnyal rendelkező orvosok/szakdolgozók száma,

d. CT laboratórium elérhetősége 24/7,

i. CTA elérhetősége 24/7,

e. MRI laboratórium elérhetősége 24/7,

i. diffúziós MRI elérhetősége 24/7,

ii. MRA/MRV elérhetősége 24/7,

f. DSA elérhetősége 24/7,

g. laboratórium elérhetősége 24/7,

h. műtő elérhetősége 24/7,

i. intervenciós eljárások elérhetősége 24/7,

j. kijelölt stroke részleg

5. felhasználással kapcsolatos adatok (stroke központonként):

• intravénás thrombolízisek száma,

• intraartériás thrombolízisek száma,

• endarterectomiák száma,

• carotis stentelések száma,

• transesophageális ultrahang vizsgálatok száma,

• intracerebrális aneurizma klippelések száma,

• ventriculostomiák száma,

• elvégzett craniotomiák száma hematoma kiürítése céljából,

• endovasculáris beavatkozások száma intracerebrális aneurizma kezelésére,

• endovasculáris beavatkozások száma AV malformáció kezelésé- re

• endovaszkuláris kezelés vazospazmus kezelésére,

• akut stroke kezelésére felhasznált rtPa ampullák száma.

6. Az akut stroke ellátás minőségét/megfelelőségét jellemző indikátorok számítása (maximum 20 db), számláló és nevező definiálása a megren- delő által, ezek az 1-3. pontban rögzített adatokból képezett származta- tott adatok (az indikátorok definiálása a rendszerterv elkészítése során a Megrendelővel közösen történik)

7. Az akut stroke utáni szekunder prevenciós ellátást jellemző indikátorok számítása (maximum 20 db), számláló és nevező definiálása a megren- delő által, ezek az 1-3. pontban rögzített adatokból képezett származta- tott adatok (az indikátorok definiálása a rendszerterv elkészítése során a Megrendelővel közösen történik)

B. Az „A” pontban rögzített adatokkal kapcsolatos lekérdezések elkészítése:

1. stroke központ szinten

2. megyei szinten

3. régiós szinten

4. a betegek irányító száma szerinti bontásban

5. a beteg neme szerint

6. az ellátás éve szerint

C. Az „A” pontban meghatározott adatok, és a „B” pontban meghatározott lekér- dezések eredményének megjelenítése:

1. térinformatikai eszközökkel

2. grafikonosan (oszlopdiagram)

3. táblázatosan

4. szóródásdiagramon

5. amennyiben értelmezhető trendvonal felvétele

6. A „C” pontban meghatározott eredmények nyomtatása, beágyazása linkként, exportálása pdf, excel, ppt formátumban

7. A térinformatikai megjelenítés során legyen lehetőség a megyehatárok, kórházzal rendelkező városok, utak (autópálya, autóút, elsőrendű főutak) megjelenítésére (kiválasztás útján, opcionálisan), illetve opcionálisan le- gyen lehetőség ezek megnevezését tartalmazó címkék megjelenítésére. Legyen lehetőség továbbá a kórházi struktúra opcionális differenciálásá- ra (stroke centrum, megyei kórház, városi kórház).

8. Az „A” és „B” pontban keletkező adatok idősoros elemzése, az adattáb- lákkal való műveletek (pl. kivonás az eltérések kvantifikálására, az idő- beni eltérések térinformatikai ábrázolása)

9. A rendszerhez meghatározott jogosultsági mátrix szerint hozzáférés az érdeklődő kutatók számára.

10. az adott geográfiai egységhez kapcsolódóan az idősoros elemzések vi- zuális megjelenítését (pl. lehetővé válik a különböző időszakok adatai- ban

II. A feladatok részletezése:

1. Rendszerterv

A szoftver specifikációja részben leírtaknak megfelelően a megrende- lővel (vagy megbízottjával) közösen kidolgozott a működést leíró szö- veges ill. grafikus dokumentum. A rendszer terv elemei: Funkcionális terv, Tesztelési terv, Üzemeltetési terv, Adatszerkezeti terv, Megvalósí- tási terv, Képernyő terv

2. Jogosultság kezelés, felhasználó kezelő rendszer (csoportmunka funk- ciók hozzárendelése felhasználókhoz)

3. Felviteli űrlapok létrehozása –

A szoftver specifikációja rész „A” pontjában megjelöltek és a Képernyő terv alapján.

4. Lekérdezések, kimutatások

A szoftver specifikációja rész „A”, „B”, „E” és „G” pontjában megje- löltek szerint. Lehetőség mind a lekérdezés, mind a kimutatás elmenté- sére a kliens gépén

5. Lekérdezések, kimutatások importálása exportálása

A szoftver specifikációja rész „A”, „B”, „E”, „F” és „G” pontjában

megjelöltek szerint. Lehetőség mind a lekérdezés, mind a kimutatás el- mentésére a kliens gépén

6. Térképadatbázis létrehozása

A szoftver specifikációja rész „A” és „E”, „F” és „G” pontjában megje- löltek szerint

7. Lekérdezések megjelenítése grafikonon

A szoftver specifikációja rész „A”, „B” és „C” pontjában megjelöltek szerint

8. Lekérdezések térinformatikai ábrázolása

A szoftver specifikációja rész „A”, „B”, „C”, „E” és „F” pontjában megjelöltek szerint

9. Rendszer beüzemelés helyszíni kiszállással

A hardver eszközök a megrendelő által biztosított helyre történő kiszál- lítása a szoftver beüzemelésével együtt.

10. Közös dokumentum tár

A rendszer alkalmazásával létrejött publikációk, tanulmányok, irányel- vek feltöltésére és tárolására szolgáló hely kialakítása

11. Oktatás, dokumentációk elkészítése és helyszíni kiszállás (5 alkalom)

12. Tesztelés

A Tesztelési terv alapján.

13. Automata értesítés rendszer

Az automata értesítési rendszer a jogosultsági mátrix szerint definiált felhasználóknak értesítést küld a rendszerben bekövetkezett változások- ról (pl. új adatok érkezése, a helyszíni adatfeltöltés szükségessége stb.)

14. Hírlevél küldő rendszer

A projektet érintő eredmények, események kommunikációja a jogosult- sági mátrix szerint definiált felhasználóknak.

15. Csoportmunka rendszer

Az adatbázisban szereplő adatok egyidejű, a felhasználók által kezde- ményezett szakmai felhasználói csoportok közös munkavégzését, adat- elemzését lehetővé tevő platform kialakítása. (csoport mérete maxi- mum 10 fő, egyidejűleg maximum 10 csoport)

18. Közterület és cím adatbázis a területi kimutatásokhoz

A szoftver specifikációja rész „E” pontjában megjelöltek szerint

19. Adatbázis frissítés, ha az adatokban változás áll be, a fenntartási idő végéig (maximum fél évente egyszer)

22. Szoftver licenszek (25000 térkép betöltés/nap-ig)

A szoftver specifikációja rész „E” pontjában megjelöltek szerint

III. A hardver specifikációja

A fent leírt szoftver futtatásához szükséges hardver eszközök. a fenntartási idő végéig tartó garanciával.

20 Szerver számítógép a szoftver futtatásához

- intel Xeon CPU

- RAID 1 támogatás

- minimum 2db SSD-vel

21 NAS Szerver az adatbázis tároláshoz

- minimum 5 lemezes kivitel bővítési lehetőséggel

- RAID 5 támogatás

- HDD üzem közben cserélhető

- 24/7 rendelkezésre állás

- Több LAN port Link Aggregation támogatás

- iSCSI támogatás

- integrált eMail szerver

Az ajánlattevő vállalja, hogy a fenntartási idő végéig (azaz 2020. november 30) biztosítja a létrehozott infrastruktúra működőképességét. A hardver meghibásodása esetén vállalja a meghibásodott hardver garanciális javítását.

Az ajánlattevő továbbá vállalja, hogy a Megvalósítási terv mellékleteként a teljes forráskódot a megrendelőnek elektronikus formában (DVD-R) átadja.

V. V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T

amely létrejött egyrészt a

DEBRECENI EGYETEM

Székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx 0.

Képviseli: Prof. Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx rektor, pénzügyi ellenjegyző Xx. Xxxx Xxxxxx gazdasági főigazgató

Intézményi azonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár Bankszámlaszám: 10034002-00282871

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

továbbá másrészt a

…………………….

Székhely:

Képviselő:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Adószám:

Statisztikai számjel:

mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),

a továbbiak együttesen, mint Felek, külön-külön, mint Fél között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 122/A.

§ alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Debreceni Egyetem „Agykutatási kiválósági központok fejlesztése” című, KTIA_NAP_00-0-0000-0000 sz. projekt megvalósítása érdeké- ben adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére.

A közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett, így Megrendelő vele köti meg jelen szerző- dést.

Jelen szerződés alapját Megrendelő 2014.06.17 -én megküldött Ajánlattételi Felhívása, Do- kumentáció, az ajánlattevők által feltett kiegészítő tájékoztatások és az azokra adott válaszok, valamint a nyertes Ajánlattevő ajánlata alkotja.

Amennyiben e dokumentumok között ellentmondás merül fel, Xxxxx megállapodnak, hogy jelen szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak. Ha egy adott kérdés tekintetében jelen szerződés nem nyújt egyértelmű választ, úgy elsősorban az ajánlati felhívás majd az ajánlati dokumentáció, aztán az ajánlat, végül az esetleges kérdések-válaszok rendelkezései alkalma- zandók.

I) Jelen szerződés tárgya

1/. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig jelen szerződés aláírásával elvállalja a Meg- rendelő KTIA_NAP_00-0-0000-0000 azonosító számú projektjének megvalósítása ér- dekében az alábbi szolgáltatások teljesítését:

Adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítése.

Az elvégzendő feladatok részletes leírását jelen szerződés 1. számú melléklete (műszaki leírás) tartalmazza.

2/. Vállalkozó számára jelen szerződést annak aláírásától számítva 9 hónap áll rendelkezés- re a teljesítésre. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3/. Vállalkozó kötelezi magát, hogy jelen szerződés szerinti feladatok ellátását az ajánlatá- ban foglaltak szerint, Megrendelő által előírt határidőket betartva, a szükséges szakem- berek folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a legmagasabb színvonalon végzi el.

4/. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőzően megismerte Megrende- lőnek jelen szerződés mellékletében meghatározott szolgáltatásokkal kapcsolatos vala- mennyi elvárását, és azok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II) Xxxxx jogai és kötelezettségei

1/. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállal- kozói díjat jelen szerződés szerint Vállalkozó részére megfizetni.

2/. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait jelen szerződés, illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles végrehaj- tani Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai előírásokkal összhangban.

3/. Megrendelő a feladatok ellátását bármikor jogosult ellenőrizni és annak mindenkori ál- lásáról a Vállalkozótól információt kérni.

4/. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező munka tevé- kenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szak- értelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.

5/. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha Megrende- lő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó jelen szerződéstől elállhat vagy a feladatot Megrendelő utasításai szerint, Megrendelő kockázatára elláthatja. Vál- lalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály

vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

6/. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződés szerinti határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban – meghatározza.

7/. A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra vo- natkozó teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján Felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg.

8/. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott együttmű- ködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles Megrendelő- vel, illetve Megrendelő nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetek- kel, folyamatosan, jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni. Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyama- tos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Meg- rendelő kifejezett kérése hiányában is.

9/. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely jelen szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek jelen szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik.

10/. Vállalkozó szavatol azért, hogy jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, és biz- tosítja jelen szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

11/. Ha Vállalkozó jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik Megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy Megrendelő a köt- bért meghaladó kárát is érvényesítheti. A kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj napi 1

%-a, de legfeljebb a szerződött összeg 20 %-a. A késedelmi kötbér a késedelem bekö- vetkeztekor esedékes. Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött pótha- táridőn belül azonban továbbra is köteles a teljesítésre. Felek megállapodnak, hogy a ké- sedelmi kötbér megfizetése a teljesítés alól Vállalkozót nem mentesíti.

12/. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő – kötbérigé- nyének érvényesítése mellett – a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre tarthat igényt.

13/. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, a kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.

14/. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem teljesítése vagy jelen szerződés Vállalkozó érdek- körében felmerülő ok miatt történő nem teljesítése esetén Megrendelő érvényesítheti a felmerülő kárát, és elállhat jelen szerződéstől.

15/. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tartalmát, továbbá az együttműködé- sük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes körűen, továbbá jelen szerződés keretei között – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – átadott bármely műszaki, jogi, üzleti és egyéb információt, tényt, adatot, dokumentumot – ideértve de nem csak erre korlátozva know-howt, eljárásokat, adatrendszerekre vonatkozó informá- ciókat, számítógépes programokat, hirdetői ügyfélkör és szerzők, szakemberek listáit, adatait – bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák, nem másolják, nem reprodukálják, kivéve, ha ahhoz a másik fél előzetesen írás- ban hozzájárult. Felek a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, vagy munkavég- zésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, (al)vállalkozóik, vagy bármely egyéb jogcí- men nevükben eljárók magatartásáért - ideértve a jelen pont szerinti titoktartási kötele- zettséget is - úgy felelnek, mintha maguk jártak volna el. Jelen pontban írt titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli Feleket.

III) Szerzői és felhasználási jogok

1/. Megrendelő megszerzi valamennyi, Vállalkozó által jelen szerződés alapján létrehozott, a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotás, illetve szerzői jogi védelem alatt nem álló, de Felek együttműködése keretében Vállalkozó által létrehozott egyéb produktumok, materiális/digitális anyagok (a továbbiakban együtte- sen: Szellemi alkotás) felhasználói jogait időbeni és térbeli korlátozások nélkül. A fel- használói jog kiterjed jelen szerződés eredményeként létrehozott szellemi alkotások mó- dosítására vagy bármilyen más megváltoztatására is. A Vállalkozó egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy valamennyi Szellemi alkotást a Megrendelő részére és megbízásából készíti, azon harmadik személynek semmilyen joga nem áll fenn, amely a jelen pont szerinti használatot akadályozza, illetve korlátozza.

2/. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, vagy védjegy oltalom alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket, stb. használ fel, amelyre vo- natkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a felhasználásra csak Megrende- lő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása esetén köteles Megren- delővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért helytállni.

3/. Amennyiben Vállalkozó által kialakított szolgáltatás licenszköteles elemet használ, an- nak licenszdíjait Vállalkozó fizeti.

IV) A Vállalkozói díj

1/. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő megva- lósításának esetére az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg:

,- Ft + ÁFA

azaz forint + áfa

2/. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során egy darab egy- összegű számlát jogosult kiállítani a szerződésszerű teljesítés elismerését követően. Megrendelő előleget nem fizet.

3/. A számla kifizetése utólag, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján 30 naptári napon belül, átutalással történik. A vállalkozói díj kifizetésére a Deb- receni Egyetem által elnyert, KTIA_NAP_00-0-0000-0000 sz. projekt által biztosított támogatásból kerül sor.

4/. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy csak a teljesítésigazolás kiállítását köve- tően jogosult számlát benyújtani. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által leadott szerződésszerű teljesítésekről legkésőbb 10 munkanapon belül bocsátja ki a teljesítés- igazolást. A teljesítés leigazolására Xx. Xxxxx Xxxxx jogosult. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint.

5/. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, vagy az azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

6/. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben a számla kifizetésének határide- je alatt a támogatási összeg Megrendelő részére történő folyósítására nem kerül sor, ab- ban az esetben a számla kifizetésének határideje a támogatási összeg Megrendelő részé- re történő folyósításáig – Megrendelőt terhelő jogkövetkezmény nélkül – meghosszab- bodik.

7/. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetésével a Megrendelő teljesíti jelen szerződésben vállalt valamennyi fizetési kötelezettségét és Vállalkozónak ezen túlmenően semmilyen követelése Megrendelővel szemben nincsen, így különös te- kintettel a feladatok lebonyolításával kapcsolatos és a díj által esetlegesen nem fedezett költségekre.

8/. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesíté- séhez kapcsolódóan megkötött szerződésnek minősül. Ezen tényre tekintettel Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő eleget tett az Art. 36/A. §-a sze- rinti tájékoztatási kötelezettségének.

9/. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.

V) A szerződés megszűntetésének esetei

1/. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyi- latkozattal indokolás nélkül 15 napos felmondási idő mellett felmondhatja.

2/. Jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali ha- tállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

a) Megrendelő részéről:

• ha Megrendelő önhibájából jelen szerződés szerinti feladatok elvégzéséhez szük- séges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása elle- nére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja,

• Megrendelő a vállalkozói díj fizetésével több, mint 90 napos késedelembe esik, ide nem értve a IV.6.) szerinti esetet,

b) Vállalkozó részéről:

• ha Megrendelő részére határidőre vállalt cselekmény elvégzésével önhibájából több mint 10 napos késedelembe esik, és azt Megrendelő írásbeli felhívása elle- nére sem pótolja haladéktalanul,

• Vállalkozó olyan súlyos, szerződésellenes magatartást tanúsít, vagy mulasztást követ el, és e magatartásával Megrendelő felhívásától számított 8 napon belül sem hagy fel, vagy mulasztását e határidőig nem pótolja, amely jelen szerződés fennállását ellehetetleníti.

VI) Nyilatkozatok

1/. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy

a) megfelelő források állnak rendelkezésére jelen szerződés teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek;

b) jelen szerződés teljesítéséhez minden tevékenységét a legnagyobb szakmai és üzleti gondossággal, a legjobb tudása szerint, a vonatkozó ágazati jogszabályok, hatósági előírások és szakmai szervezeti állásfoglalások figyelembevételével, to- vábbá valamennyi jogszabály által megkívánt hatósági engedély birtokában vég- zi; és

c) rendelkezik jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szaktudással, megfelelő eszközökkel és szakemberekkel.

2/. Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy

a) a magyar jog szerint törvényesen létrehozott és bejegyzett költségvetési szerv;

b) megfelelő források állnak rendelkezésére jelen szerződés teljesítésére, melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kötelezettségei keletkeznek.

3/. Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely jelen szerződésben foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy mulasztá- sa okozott, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért Vállalkozó jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.

4/. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti Megrendelőnek mindazt a bármely harma- dik személyek által Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által megítélt kárt (ideértve a méltányos mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett harmadik személyek jelen szerződés Vállalkozó, vagy azon személyek általi teljesítésével kapcso- latban szenvedtek el, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért jog- szabály vagy jelen szerződés alapján felelős.

VII) Egyéb rendelkezések

1./ Szerződő Felek csak a Kbt. 132. §-ával összhangban módosíthatják jelen szerződést.

2./ A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés teljesíté- sével összefüggésben

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé- geket, melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről Meg- rendelőt haladéktalanul értesíti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szer- ződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részese- dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szerve- zet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel,

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet- ben, amely tekintetében fennáll az Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Vállalkozó jelen szerződés meg- szűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alap- xxx xxxxxxxxx szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlat- kérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő fél- nek (Vállalkozónak) kell teljesítenie.

3./ A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásá- ban.

A jogosan igénybevett alvállalkozók tevékenységéért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

Vállalkozó köteles Megrendelő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevon- ni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyi- latkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt.

56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Vállalkozó közbeszerzési eljárási ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak: ……

A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez Vállalkozó alvállalkozót kíván igénybe venni:

A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvál- lalkozók:

Jelen szerződés teljesítéshez kapacitást nyújtó szervezet:

Amennyiben a megnevezett szakember bármilyen objektív okból nem tud részt venni a szerződés teljesítésében, Vállalkozó köteles ezt a körülményt Megrendelőnek haladékta- lanul írásban jelezni, egyidejűleg – Megrendelő előzetes beleegyezését követően – meg- jelölni az új, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.

A Kbt. 128. § (4) alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybe- vétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési el- járásban az ajánlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatározó körülménynek minősült.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállal- kozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó sza- bályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.

4./ Minden, jelen szerződés keretében Xxxxx által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, e-mail) kell történnie, magyar nyelven. Ezen értesítések ha- tálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A szerződéssze- géssel, illetve jelen szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag tértive- vényes postai küldeményként kézbesíthetők. Jelen szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyi- latkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megta- gadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés megkísérléséről szóló postai jelentés napja. A kapcsolattartás az alábbi címeken történik:

Megrendelő értesítési címe: 4032 Debrecen,

Megrendelő részéről nyilatkozattételre jogosult személy:

Tel/fax: +36 52 E-mail:

Vállalkozó értesítési címe:

Vállalkozó részéről nyilatkozattételre jogosult személy:

Kapcsolattartó személy:

Tel/fax:

E-mail:

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás nem eredményez szer- ződésmódosítást.

5./ Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Megrendelő kár- talanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó már nem minősül át- látható szervezetnek.

6./ Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő felhatalmazás- xxx xxxxxxxxxxxx, továbbá részükről jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését.

7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és Felek jogviszo- nyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

8./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rende- zésére Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kö- tik ki.

Felek jelen 10 számozott oldalból álló szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 3 (három) példány Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig Vállalkozónál marad.

Kelt: Debrecen, 2014.

Megrendelő képviseletében ...........................................	Vállalkozó képviseletében ..........................................
Prof. Xx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
rektor Debreceni Egyetem

Pénzügyi ellenjegyző:

...........................................

Xx. Xxxx Xxxxxx

gazdasági főigazgató Debreceni Egyetem

Dátum: 2014.

Szakmai ellenjegyző:………………………………..

Jogi ellenjegyző:……………………………………..

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás, feladatok jegyzéke

VI. IRATMINTÁK

1. sz. melléklet

AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel:

Az ajánlat száma és tárgya:	DEGF-113 Vállalkozási szerződés adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér- infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére.
Az ajánlatot adó cég pontos neve:
Címe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
Email címe:
A tárgyban érintett kapcsolattartó sze- mély neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mo- bil száma:

FELOLVASÓLAP

Xxxxxxxxxxx neve: ………………………………………………………..

Xxxxxxxxxxx címe: ………………………………………………………..

Egyösszegű ajánlati ár ……. ……….. Ft + áfa

Kelt:……………………………

..............................................................

cégszerű aláírás

Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon.

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL

Ssz.
Szerződés tárgya
Ellenszolgáltatás összege(nettó Ft + ÁFA)
Teljesítés ideje A szerződést kötő másik fél megneve- zése Az informá- ciót adó személy (név, cím, elérhetőség)
A teljesítés szerződésszerű volt-e)

Kelt:……………………………

…………..………………………..

Cégszerű aláírás

REFERENCIA

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához

Szerződő fél: …………………………………………………..

A szerződés tárgya: ……………………………………………………

A munka rövid ismertetése : ……………………………………………………

Megrendelő megnevezése: ……………………………………………………

Információt adó

neve: ……………………………………………………

címe: ……………………………………………………

elérhetősége: ……………………………………………………

Teljesítés ideje: Kezdés: ……………………………………………………

Befejezés: ……………………………………………………

Az ellenszolgáltatás összege: nettó ,- Ft + ÁFA,

A saját teljesítés értéke nettó forintban: ,- Ft

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt.

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság igazolására állítottam ki.

Kelt: ……..…………………..

P.H.

………………………………………………..

referenciát kiállító aláírása

5. sz. melléklet

Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában

Alulírott                      mint a(z)                       (székhely:                      ) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „DEGF-113_Vállalkozási szerződés adatok gyűjtését, majd speciális térinformatikai módszerekkel történő elemzését lehetővé tevő informatikai háttér-infrastruktúra (szoftver és kapcsolódó hardver) elkészítésére” tár- gyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonat- kozásában:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben fog- lalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56. § (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezett- ségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgálta- tott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alap- ján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartóz- kodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény sze- rinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -

, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségveté- si csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselek- ményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében megha- tározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűn- szervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződé- sével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn be- lül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidő- ben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szol- gáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti or- szágban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után ki- fizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fiók- telepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem.

Kbt. 57. § (1) bekezdés:

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt év- nél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható hatá- rozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás so- rán; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította;

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik;

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szak- mai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.

Kelt:……………………………

………………………..

Cégszerű aláírás

6. sz. melléklet Nyilatkozat Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont vonatkozásában

Alulírott ………… , mint az ……..(cég, székhelye: ……………………...) cégjegyzékszá- ma: Cg. ……………., önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság *

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság* .

A b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerin- ti tényleges tulajdonosa(i):

a) neve: …………………………………..

lakcíme: ………………………………..

b) neve: …………………………………..

lakcíme: ………………………...……..

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában

Alulírott ………… , mint az ……..(cég, székhelye: ……………………...) cégjegyzékszá- ma: Cg. ……………., cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam kép- viselt cég vonatkozásában

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik*

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;

neve: ……………………………

címe:…………………………….

Nyilatkozom, hogy e szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről

Alulírott ………… , mint az ……..(cég neve, székhelye ) cégjegyzék-

száma: Cg. ……………., cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában

- nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás

- van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbíró- sághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Kelt:……………………………

*megfelelő aláhúzandó

………………………..

Cégszerű aláírás

Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozatként

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A Kbt. 40. § (1) bek. a) és b) pont alapján

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során

a) alvállalkozót

*nem vesz igénybe

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 1)

- az alábbiak tekintetében …………………….

2)

- az alábbiak tekintetében …………………….

b) Ebből 10 %-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót

*nem vesz igénybe

*az alábbiakat vesz igénybe: 1)

- név:…………………….

- cím:…………………….

- a következő tevékenység(ek) tekintetében …………………….

……………………..

a teljesítés %-ban

2)

- név:…………………….

- cím:…………………….

- a következő tevékenység(ek) tekintetében …………………….

……………………..

a teljesítés %-ban

Kelt:……………………………

*megfelelő aláhúzandó,

………………………..

Cégszerű aláírás

N Y I L A T K O Z A T

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég, mint ajánlattevő a tárgyi eljárásban kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet

- *nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítésé- hez

- * igénybe vesz a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez a következő(k) tekintetében:

Alkalmassági követelmény(ek) (pl.: P1, M1,…stb.)	Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
	neve: székhelye: cégjegyzékszáma:

A kapacitásra támaszkodás a Kbt. 55. § (6) bekezdés

*a) pontja alapján:

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erő- forrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni, a szervezet al- vállalkozóként megjelölésre került

*b) pontja alapján:

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik. Nyilatkozom, hogy a teljesítés során a megnevezett szervezetet

…………………………………………….. tevékenység teljesítésére vonom be, így ada- tait az alkalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.

*c) pontja alapján:

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől elté- rően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlatomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

történik.

Kelt:……………………………

*megfelelő aláhúzandó

………………………..

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján

Alulírott ………….., mint az ……………… (…………….) cégjegyzésre jogosult képviselő- je nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a ajánlattevő

számára a következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre.

Alkalmassági követelmény(ek) (pl.: P1, M1,…stb.)

Nyilatkozom, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolom az adott alkalmas- sági feltételnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erő- források rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:……………………………

………………………..

Cégszerű aláírás

*megfelelő aláhúzandó,

10. sz. melléklet

N Y I L A T K O Z A T

A Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye….) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az ………………………. (cég) a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok fennállnak.

Kelt:……………………………

………………………..

Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről*

Alulírott ……………………………………., mint a …………………………………………

(cég neve, székhelye: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton

nyilatkozom,

hogy az Ajánlati Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom.

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, vala- mint a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem.

Az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása: Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás Középvállalkozás

Nem tartozik a tv. hatálya alá

Kelt:……………………………

………………………..

Cégszerű aláírás

*A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján e nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kérjük benyújtani.

NYILATKOZAT

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról

Alulírott ……………………………………., mint a …………………………………………

Ajánlattevő (székhely ) cégjegyzésre jogosult

képviselője ezúton

nyilatkozom

hogy az általam teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegy- hez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jo- gát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bár- mely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok.

Kelt: ………………………………

………………………….. cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

a Kbt. 54. § szerint

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye: …….) cégjegyzésre jogo- sult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük az adózás- ra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlősé- gére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés he- lyén hatályos kötelezettségeket.

Kelt:……………………………

……………………….. cégszerű aláírás

Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről

Alulírott ……………………………………., mint a …………………………………………

(cég neve) (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, Alulírott , cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom,

hogy az általunk benyújtott eredeti, papíralapú ajánlat és a „.pdf” formátumban elektronikus adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.

Kelt: ……………………

……………………………………. cégszerű aláírás

Nyilatkozat felelős fordításról

Alulírott ……………………………………., mint a …………………………………………

(cég neve) (székhely ) cégjegyzésre jogosult

képviselője, Alulírott , cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton

nyilatkozom,

hogy az ajánlatba csatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása teljesen megegyeznek az eredeti szöveggel.

Kelt: ……………………

……………………………………. cégszerű aláírás

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) a) pontja szerinti pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel teljesítéséhez pénzforgalmi számlákról

Alulírott ……………………………………., mint a …………………………………………

(cég neve, székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Debreceni Egyetem DEGF-113 számú eljárás felhívásának P1.) alkalmassági feltétel teljesítéséhez ezúton

nyilatkozom,

hogy az általam képviselt társaság pénzforgalmi számlái az alábbiak:

1. pénzügyi intézmény neve és számlaszám:

2. pénzügyi intézmény neve és számlaszám:

3. pénzügyi intézmény neve és számlaszám:

Nyilatkozom továbbá, hogy a fenti pénzforgalmi számlákon kívül további bankszámlával nem rendelkezem.

Kelt: ………………………………

………………………….. cégszerű aláírás