VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – TERVEZET

3. sz. melléklet

ikt. szám: TTE/-…/2024

Z-…………………………

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS – TERVEZET

Mely létrejött,

egyfelől Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

székhelye: 6000 Kecskemét, Xxxxx Xxxxxx u. 19.

adószáma: 15323888-2-03

bankszámlaszáma: 10025004-01743630

képviseli: Xxxx Xxxxxx igazgató a továbbiakban, mint Vevő

másfelől székhelye:

adószáma:

telefonszám:

cégjegyzék szám:

számlavezető pénzintézet:

bankszámlaszáma:

képviseli:

a továbbiakban, mint Eladó

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Jelen szerződéskötés a Megrendelő által – a „Szabályzat a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság beszerzéseinek rendjéről” szóló ÁLT/396-9/2022 iktatószámú igazgatói utasítás alapján – lefolytatott beszerzési eljárást lezáró … iktatószámú „Értékelési lap” című dokumentumban nyertesként feltüntetett ajánlattevővel történik. Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő egyszerű beszerzési eljárást folytatott le „Szász-tanya, tűzfal javítás (Pusztaszer hrsz.:0135/6a.) fő és melléképület homlokzat javítása” címmel. Az eljárás nyertese a TTE/…/2024. iktatószámú eljárást lezáró döntése alapján a Vállalkozó lett, így a felek az alábbi szerződést kötik. Az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó a beszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezésben gyakorlattal és szakértelemmel bíró, Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság/egyéni Vállalkozó, amely a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása szempontjából korlátozás alatt nem áll.

1. A vállalkozási szerződés tárgya

A Megrendelő, Pusztaszer, hrsz.: 0135/6a. alatti telephelyén elhelyezkedő Szász-tanya két épületének, fő épület illetve melléképület (istálló) homlokzatának, tűzfalának javítása az alábbiak szerint:

1.1. Melléképület (istálló) tűzfal, homlokzat javítása az alábbiak szerinti:

- tűzfal bontása 10m2

_ homlokzat, végfal vakolat eltávolítása 20m2

- homlokzat, végfal vakolatának készítése, falszárító vakoló anyaggal 20m2

- tűzfal deszkázat készítés 10m2 (faanyagot a megrendelő biztosítja)

- a kapcsolódó tetőfelület vizsgálata a szükséges javítások elvégzése 10m2

- tetőszegély készítése a deszkázott tűzfalhoz igazítva 4,8m2

1.2. Főépület végfal homlokzatának javítása az alábbiak szerint:

− vakolat bontás a szükséges mértékben és ezt követően a vakolat vissza javítása (20m2).

2. A vállalkozási szerződés időtartama

2.1. Szerződés hatálya, a szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától, az 1.1. és 1.2. pontban meghatározott feladatok teljes körű megvalósulása utáni átadás-átvételi eljárás lezárásáig tart.

2.2. A szerződés 1.1 pontjában megjelölt munkafolyamatok teljesítésének határideje: 2024.10.31.

2.3. A Megrendelő a megrendelés teljesítését a Vállalkozó általi teljesítést követően 15 munkanapon belül átadott teljesítésigazolással igazolja.

2.4. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A műszaki átadás-átvételi eljárás ideje, az eljárás során esetlegesen feltárt hibák, hiányosságok javítási, pótlási ideje a teljesítési határidőbe beleszámít.

3. A vállalkozási szerződés ellenszolgáltatásának díja

3.1. A vállalkozási szerződés ellenszolgáltatásának (vállalkozási díj) összege:

		Nettó ár (Ft)	Áfa (%)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Melléképület (istálló) javítása a szerződéstervezet 1.1 pontja szerint
Anyagdíj:
Munkadíj	Tűzfal bontása 10m2:
	Homlokzat, végfal vakolat eltávolítása 20m2
	homlokzat, végfal vakolatának készítése, falszárító vakoló anyaggal 20m2
	Tűzfal deszkázat készítés 10m2 (faanyagot a megrendelő biztosítja)
	A kapcsolódó tetőfelület vizsgálata a szükséges javítások elvégzése 10m2
	Tetőszegély készítése a deszkázott tűzfalhoz igazítva 4,8m2
Összesen:

	Nettó ár (Ft)	Áfa (%)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Főépület végfal homlokzatának javítása a szerződéstervezet 1.2 pontja szerint
Anyagdíj:
Munkadíj: homlokzat, végfal vakolat eltávolítása 20m2
Összesen:

	Nettó ár (Ft)	Áfa (%)	Áfa (Ft)	Bruttó ár (Ft)
Melléképület (istálló) javítása a szerződéstervezet 1.1 pontja szerint
A főépület javítása a szerződéstervezet 1.2 pontja szerint
Összesen:

A vállalkozási díj mindösszesen – anyag és munkadíj - nettó …………………….. Ft + Ft

(….%) Áfa, bruttó ……………………. Ft, azaz bruttó forint.

3.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj (átalánydíj) ellenében teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának szakszerű megvalósítására. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen semminemű díjazásra, költségtérítésre nem tarthat igényt. Vállalkozó ezt kifejezetten tudomásul veszi.

3.3. Jelen átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal az ajánlati leírás szerinti teljes mennyiségért és hiánytalanságért, azon tételek esetében is, amelyek nincsenek előírva a beszerzési dokumentumokban, viszont a vonatkozó ágazati jogszabályok, szakmai irányelvek és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlata szerinti vállalkozói díjat (mint átalányárat) a feladat és a helyszín ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre, illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. Az időközben bekövetkező esetleges árváltozások nem adhatnak alapot a vállalkozói díj módosítására. Vállalkozó ezt kifejezetten tudomásul veszi, és kijelenti, hogy ajánlatát ezen körülmények ismeretében tette meg

3.4. A Vállalkozó által elvégzett munkák kifogástalan teljesítését és leigazolását követően Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult. A teljesítésigazolás megadásának módja: e-mailben, vagy eredeti példányban postán a Vállalkozó számára történő megküldése. Az ellenszolgáltatás Áfa tartalmára vonatkozóan a felek a mindenkori adójog-szabályok szerint járnak el. A számla kiegyenlítésének határideje a számla kézhezvételét követő 30. nap. A Vállalkozónak a számlát úgy kell kiállítania, hogy a szokásos kézbesítési időtartamot figyelembe kell vennie a pénzügyi teljesítési határidő (fizetési határidő) meghatározásakor. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Vállalkozó pénzintézetnél vezetett bankszámlájára történik. A számla kiállításának módjára vonatkozóan az Megrendelő rögzíti, hogy elektronikus számla befogadására nem alkalmas. A nyertes ajánlattevő a kiállított számlát elektronikus úton a xxxxxx@xxx.xx, valamint a xxxxxx@xxx.xx e-mail címre vagy papír alapon a 6000 Kecskemét, Xxxxx Xxxxxx u. 19. szám alá juttatja el.

A számlán kérjük, tüntesse fel „Z ” számot és a szerződés iktatószámát.

3.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az elvégzett munka mindaddig nem kerül átvételre és nem számlázható le, amíg a teljes teljesítés hiány- és hibamentes nem lesz.

3.6. A Megrendelő, mint központi költségvetési szerv kijelenti, hogy a vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll.

3.7. Pótmunka: a szerződés alapját képező tételes költségvetésben nem szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel, mely a szerződéskötést követően merül fel, s kellő gondosság mellett előre nem volt ismert, s az feltétlenül szükséges a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz, tekintettel a 191/2009.

(IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó előírásaira. Pótmunka megrendelésére, elvégzésére – az üzemeltető írásos javaslatára – kizárólag a beszerzési jogszabályokkal összhangban, a Megrendelő előzetesen írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. A Megrendelő az előzetes írásos megrendelése nélkül elvégzett pótmunkáért nem fizet.

3.8. Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező – Vállalkozó által helyszíni felméréssel ellenőrzött – tételes költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki szükségességből növekszik, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó előírásaira. Többletmunka megrendelésére, elvégzésére – Vállalkozó, vagy üzemeltető írásos javaslatára – kizárólag a beszerzési jogszabályokkal összhangban, a Megrendelő jóváhagyása után, írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. A Megrendelő az előzetes írásos megrendelése nélkül elvégzett többletmunkáért nem fizet.

4. A felek jogai és kötelességei

A szerződő felek a szerződés teljesítésében együttműködnek. A szerződés teljesítését érintő minden lényeges kérdésről a felek egymást haladéktalanul értesítik.

4.1. A Megrendelő kötelességei, jogai

4.1.1. Megrendelő a munkaterületet a szerződés hatálybalépését követően legkésőbb 5 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére.

4.1.2. Megrendelő a munkaterületen térítésmentesen a szociális helyiségek használatát a Vállalkozó részére biztosítja. A Megrendelő rögzíti, hogy a közvetlen munkaterületen áram és vízellátás nincs, így ezekről a Vállalkozó köteles gondoskodni.

4.1.3. A Megrendelő biztosítja az épületbe történő bejutást a kivitelezés időszakára.

4.1.4. Megrendelő jogosult bármikor a kivitelezés során az egyes munkafolyamatokat ellenőrizni.

4.1.5. A Megrendelő az 1.1.; 1.2. pont szerinti szerződésszerű teljesítés esetén teljesítésigazolás alapján fogadja be a tevékenységről kiállított számlát.

4.1.6. A Megrendelő az 1.1.; 1.2. pontok szerinti szerződésszerű teljesítés esetén nem zárkózhat el a teljesítés elfogadásától.

4.1.7. A Megrendelő kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala.

4.1.8. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan Vállalkozótól akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

4.1.9. A Megrendelő biztosítja a keletkező törmelék elszállítását.

4.2. A Vállalkozó jogai, kötelességei

4.2.1. Amikor a Vállalkozó szerződés szerint a munkákat teljes egészében elkészítette és átadott minden szerződés szerinti dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartási útmutatói, megvalósulási dokumentáció és amit a vonatkozó jogszabályok előírnak), a Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt a munkák végleges befejezéséről (készre jelentés). Kivitelezési munkálat beüzemelés egybekötött átadás-átvételi eljárással zárul le.

4.2.2. Vállalkozó feladata, a kivitelezési terület biztonságos lekerítése, az épületszerkezetek megvédése, a kivitelezésből eredő szennyeződésektől való megtisztítása, az épület biztonságos használatának biztosítása.

4.2.3. A Vállalkozó a munkavégzés időbeli ütemezéséről az anyag és hulladék tárolásról, anyagmozgatásról a munkaterület átadáson egyeztet Megrendelő kapcsolattartójával. A munkálatokat végző munkavállalók és alvállalkozók nevét és személyi igazolványszámát legkésőbb a munkaterület átadás napjáig írásban bejelenti Megrendelő számára, a munkaterületen csak a Vállalkozó által bejelentett munkavállalók és Megbízó kapcsolattartói tartózkodhatnak.

4.2.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló felújítási munkákat a kiírás és a kivitelezés időpontjában érvényben lévő szabályoknak, szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségben végzi el.

4.2.5. A Vállalkozó kizárólag a Megrendelő képviselőjének aláírásával is ellátott munkaterület átadás- átvételi jegyzőkönyv birtokában kezdheti meg a munkát.

4.2.6. A Vállalkozó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hogy a tevékenysége során alkalmazott anyagok és eljárások, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek egészségét, biztonságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék.

4.2.7. Vállalkozó felelős a munkavégzés során, munkavégzés teljes időtartamára nyilatkozattételi és intézkedési jogosultsággal rendelkező folyamatos munkairányítói felügyelet biztosításáért.

4.2.8. A Vállalkozó az általa munkavégzésre átvett munkaterület rendezettségéről – beleértve munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi követelményeket is – folyamatosan köteles gondoskodni, a munkavégzés során a fizikai rendet biztosítani, továbbá köteles a munkavégzés, illetve a munka teljes befejezése után a munkaterületét munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempontból kifogástalan állapotban átadni, figyelembe véve a hulladékok kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat is.

4.2.9. A munkavégzéshez szükséges eszközöket, anyagokat, munkaerőt, valamint a munkavédelmi felszereléseket a Vállalkozó köteles biztosítani.

4.2.10. A Vállalkozó köteles a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet idevonatkozó – de különösen az 55. §, 56. § 57. §-ban foglalt – munkavédelmi előírásoknak való megfelelőséget biztosítani, illetve a kivitelezés során alkalmazott műszaki megoldásoknak a balesetvédelmi előírásokkal összhangban kell lenniük.

4.2.11. A Vállalkozó alvállalkozót vehet igénybe az adott feladat elvégzésére, az alvállalkozó szakmai tevékenységéért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. Alvállalkozóra ugyanazok a jogszabályi feltételek vonatkoznak, mint a szerződött Vállalkozóra.

4.2.12. A Vállalkozó felelős az általa bevont alvállalkozóihoz tartozó munkavállalók munkavégzésének összehangolásáért.

4.2.13. A munkavégzés befejezéséről a Vállalkozó köteles bejelentést tenni a Megrendelőnek. A munka befejezése utáni állapotról a felek képviselői – szükség esetén – jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzíteni kell a szerződésszerű magatartástól való esetleges eltéréseket, továbbá azokat a kötelezettségeket, amelyek a feleket terhelik.

4.2.14.A munkaterület visszaadására, visszavételére csak a munkaterület teljes rendezettsége esetén kerülhet sor.

4.2.15. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul telefonon és írásban is értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

3.2.16. A Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás–átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelően. A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőben, saját költségén megszüntetni.

4.3. Kapcsolattartók

A Megrendelő kapcsolattartója és átvételre jogosult képviselője:

Név: Xxxxx Xxxxxx üzemeltetési referens (tel.: x00 00 000 0000, e-mail: xxxxxx@xxx.xx).

A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy a Tiszamenti Tájegység vezetője.

Kapcsolattartó a Vállalkozó részéről:

Név:

Telefon: ; E-mail: ………………..

Megrendelő a munka során további, Vállalkozóval kapcsolattartásra kötelezett harmadik fele(ke)t is megnevezhet, ennek tényét és a kapcsolattartó személyét és adatait a Vállalkozó felé írásban közli.

Vállalkozó a munka során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni (ezt írásban köteles közölni a

Megrendelővel).

5. Vegyes rendelkezések

5.1. Vállalkozó a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükséges. A kivitelezés ideje alatt a munka irányításával megbízott műszaki vezetőnek folyamatosan a munkavégzés helyszínén kell tartózkodnia a munkálatok biztonságos végrehajtása érdekében. Vállalkozó köteles az elvégzendő munkákkal összefüggésben olyan gépeket, berendezéseket üzemeltetni, illetve üzem- és segédanyagokat használni, amelyek megfelelnek az érvényben lévő környezetvédelmi és munkavédelmi előírásoknak.

5.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat, valamint az alkalmazott anyagokra, szerkezetekre vonatkozó technológiai előírásokat ismeri, és azokat kötelező érvényűen betartja. Azokat a szállítóitól, alvállalkozóitól megköveteli és közreműködése – a alvállalkozóra is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak.

5.3. Vállalkozó felelős a munkavégzés során a munkavédelmi (a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó) szabályok teljes körű betartásáért, különös tekintettel az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben rögzített munkavédelmi követelményekre.

5.4. Vállalkozó köteles biztosítani a balesetmentes és biztonságos munkavégzés feltételeit.

5.5. Vállalkozó kötelessége a szükséges munka- és tűzvédelmi oktatásról történő gondoskodás, illetve megfelelő védőeszközök biztosítása a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

5.6. Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó munka-, tűz-, vagyonvédelmi-, egészségügyi szabályt, valamint minden hatályos hatósági-, szakmai-, szabvány előírást, szakhatósági előírásokat, illetve az elvégzendő munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, balesetelhárítási- minőség- és környezetvédelmi előírást alkalmazottaival, illetve az általa igénybe vett alvállalkozóval és azok alkalmazottaival is betartatni (e kötelezettségek elmulasztásával okozati összefüggésben bekövetkezett valamennyi kárért teljes körűen felel Vállalkozó). Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalói engedéllyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó kijelenti, hogy dolgozói rendelkeznek megfelelő balesetbiztosítással (különös tekintettel a munkahelyi balesetekre).

5.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munka munkavédelmi ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.

5.8. Ha a munkálatok során tűzveszélyes tevékenység válik szükségessé, akkor Vállalkozó köteles alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az érvényben lévő jogszabályok alapján engedélyezni és a Megrendelővel előzetesen jóváhagyatni.

A vállalkozó köteles biztosítani a tevékenységnek megfelelő, illetve tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzveszélyes tevékenység engedélyben meghatározott, hatályos jogszabályoknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz oltására alkalmas, elegendő számú, tűzoltó felszerelést, készüléket.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a Vállalkozó, illetve a munkavégző munkavállalója a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat.

5.9. Megrendelő és Vállalkozó írásban kötelesek értesíteni egymást azokról a tudomásukra jutott, a kivitelezést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan jogosult végezni, ennek tényét észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíti. Vállalkozó köteles a Megrendelő (és az illetékes szakhatóságok, egyéb ellenőrzésre jogosult szervezetek, személyek) számára a munka műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni.

35.13. A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályok ellenőrzése, intézkedések, szankciók és érvényesítésük szabályai:

− A fenti előírások betartását a Megrendelő képviselői rendszeresen ellenőrzik, szabálytalanság vagy veszély okozása esetén a tevékenységet, munkát korlátozzák, illetve felfüggesztik, melynek következményei a munkavégző vállalkozót terhelik.

− A Megrendelő képviselői az ellenőrzések során történt megállapításokat a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíti, amelyet a Vállalkozó helyszíni munkairányítója, egyéb képviseltre jogosult személy, vagy munkavállaló aláír.

− Amennyiben az ellenőrzés során a Megrendelő képviselője megállapítja, hogy a szerződés keretében végzett tevékenysége során a munkavédelmi-, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozó megszegte, a Megrendelő a jegyzőkönyvben foglalt intézkedést megteszi.

6. Szerződésszegés, késedelem

6.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának hibás vagy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli.

6.2. A Vállalkozó hibás teljesítés esetén minőségi kötbér címén köteles a Megrendelőnek a vállalkozási díj 20%-ának megfelelő mértékű kötbért fizetni.

6.3. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 10000 Ft, maximális mértéke a szerződéses nettó összeg 20%-a.

Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó a munkát saját hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződéstől elállhat, és jogosult az el nem végzett munkára jutó vállalkozási díj 30%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre, illetve ezt meghaladó mértékben a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

7. A felek együttműködése

7.1 A Megrendelő kötelességei, jogai

A Megrendelő kizárólagos joga a jelen szerződésben érintett tartalommal kapcsolatosan valamennyi kötelezettségvállalást jelentő, vagy azt eredményező döntés meghozatala. A Megrendelő kötelezettségvállalási jogát az elkészülő szakértői munkarészek alapján, azok Vállalkozó által való közérthető előterjesztése alapján jogosult gyakorolni.

A Megrendelő köteles a vállalkozási tevékenységhez szükséges adatokat, információkat, illetve a csak és/vagy célszerűen általa biztosítható dokumentumokat a Vállalkozó által kért formátumban, és határidőre a Vállalkozónak átadni.

A Megrendelő jogosult a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatosan Vállalkozótól akár szóban, akár írásban tájékoztatást kérni.

A Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, amennyiben azt azonban nem a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt teszi, köteles a Vállalkozó addig felmerült költségeit, valamint az elvégzett munkája arányában a vállalkozási díjat megfizetni.

7.2 A Vállalkozó jogai, kötelességei

A Vállalkozó köteles a munkáját a tőle telhető legnagyobb körültekintéssel, az elvárható legjobb minőségben végezni.

A Vállalkozó köteles teljes mértékben együttműködni a Megrendelővel, illetve a jelen projekt érdekében a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel.

A Vállalkozó a Megrendelőtől kért adatok fajtáját, a kért információkat, dokumentumokat, ezeknek módját és idejét köteles a kapcsolattartónak írásban - e-mailben - megadni.

A Vállalkozó joga, és kötelessége hogy a jelen szerződés tárgyát képező vállalt feladatai teljesítése érdekében közvetlenül tartson kapcsolatot Megrendelővel élő jogviszonyban álló harmadik féllel/felekkel, tőlük a Megrendelővel egyeztetett módon adatot kérjen, számukra adatot adjon át, illetve ezen felekkel egyeztessen.

A Vállalkozó további személyek igénybevételére jogosult. Az általa igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

A Vállalkozó köteles a munkaterületen a munkavégzés befejezéséig a munkát a munkavédelmi-, környezetvédelmi- és tűzvédelmi szabályzat ide vonatkozó előírásainak megfelelően végezni.

A fenti folyamat során Vállalkozó vállalja a Megrendelő tájékoztatását, az általa megjelölésre kerülő szervezetek(ek)nek és személy(ek)nek megfelelő bevonását.

Amennyiben a szerződést teljesítő személyében bármely oknál fogva változás áll be, erről a Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, csatolva egyúttal a jogutód kötelezettségvállaló nyilatkozatát a projekt jelen szerződés szerinti befejezéséről.

Vállalkozó a munka során további kapcsolattartót is jogosult megnevezni (ezt írásban köteles közölni a

Megrendelővel).

8. Vitás kérdések rendezése

A felek megállapodnak abban, hogy a fenti szerződésben felmerülő vitás kérdéseiket elsődlegesen kölcsönös kompromisszumon alapuló, békés egyeztetés útján rendezik. Az egyeztetésre a vita felmerülését követően 3 munkanapon belül szert tesznek, majd ennek eredménytelenségét követő 5 munkanapon belül ezt ismételten megteszik.

A felek megállapodnak abban, hogy ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a szerződésben felsorolt bármely adat módosul, úgy azt a másik féllel 8 napon belül közlik és egyeztetik. Ezen közlés elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

9.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt, mint költségvetési szervet tájékoztatni.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, illetve kifizetés nem teljesíthető Vállalkozó részére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

41. § (6) bekezdése szerint, ha a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek. Ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig a Megrendelő az 55. § szerint jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni.

A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

9.3. A Vállalkozó felé elvárás a feladat teljesítése során a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele: lehetőség szerint az elektronikus kommunikáció és dokumentálás a papírtakarékosság érdekében; újrahasznosított papír felhasználásának optimalizálása.

9.4. A felek tudomásul veszik, hogy a Megrendelő költségvetési pénzfelhasználását az Állami Számvevőszék, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Irányító Hatóság, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Közreműködő Szervezet, a kifizető hatóság ellenőrizni jogosult, illetve a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg.

9.5. Felek továbbá tudomással bírnak arról is, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén a szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát a Megrendelő köteles közzétenni az ott szabályozott módon.

A Felek gondoskodnak arról, hogy a 6.3 pontban kijelölt kapcsolattartóikat – mint érintetteket – megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen megállapodásban megadott személyes adataikat a másik fél a jelen megállapodásban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletével (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek – a kommunikáció, kapcsolattartás – érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személyek a GDPR rendelet 16. és 18. cikkével összhangban kérhetik a személyes adataiknak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen megállapodás megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint a megállapodással kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók.

A fenti szerződés mondatait, szavait, az abban használt jogi terminus-technikusokat a magyar nyelv általános szabályai, értelmezési rendszere, a Ptk. értelmezése, valamint a kialakult jogi gyakorlat szerint kell értelmezni.

A fenti szerződés csak egységes egészként értelmezhető, annak egyes részeinek az egésztől elvonatkoztatott értelmezése nem joghatályos.

A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindennel egyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint Kelt: …………………………………………

…………………………………………

Xxxx Xxxxxx igazgató

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

Megrendelő Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyezve:

Kelt: Kecskemét, elektronikus aláírás szerint

Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx gazdasági igazgatóhelyettes

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság