Közbeszerzési dokumentum

"Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése”

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése”

közbeszerzési eljárásához

Ajánlatkérő:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

2017. január

TARTALOMJEGYZÉK

1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére

2.) Fejezet: Műszaki leírás

3.) Fejezet: Szerződéstervezet

4.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentumot a gazdasági szereplők számára elektronikus úton korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé.

Budapest, 2017. január " ... "

1.) Fejezet: Útmutató az AjánlattevőK részére

Bevezetés, általános tudnivalók, az eljárás általános feltételei

Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az eljárást megindító felhívás (ajánlati felhívás) előírásai mellett a jelen dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők elsődlegesnek.

1.2. Értelmező rendelkezések

Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás: A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Részében meghatározott, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárásfajtára vonatkozó szabályok szerint jár el.

Közbeszerzési dokumentum:

Az Ajánlatkérő, a Kbt. kötelező előírásai szerint továbbá a megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében Közbeszerzési dokumentumot készített, amelyet az ajánlati felhívásban rögzített módon, a megadott internetes elérhetőségen keresztül korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

Amennyiben a Közbeszerzési dokumentum bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.

1.3. A közbeszerzési eljárás időbeli ütemezése

Ajánlati felhívás megküldésének napja: 2017. január 20.

Ajánlatok benyújtása (ajánlattételi határidő): 2017. január 30., 10:00 óra

Az ajánlatok felbontása (határidő): 2017. január 30., 10:00 óra

Szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés [Kbt. 131. § (6) bekezdés] megküldése napját követő 5 napos időtartam lejárta utáni első munkanap

1.4. Az Ajánlattevők kiválaszthatósága

A jelen közbeszerzési eljárásban mindazon érdekelt gazdasági szereplő ajánlatot tehet, amely részére Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül megküldte.

A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. [Kbt. 57. § (2) bekezdése]

1.5. Dokumentumkezelés

A benyújtott ajánlat egy eredeti és másolati példányait az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétől számított 5 évig megőrzi. [Kbt. 46. § (2) bekezdés].

1.6. Üzleti titok, nyilvánosság biztosítása:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2010. évi V. törvény (Ptk.) 2:47. §-ában így meghatározott fogalom. A Kbt. 44. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevő gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. [Kbt. 44. § (4) bekezdés].

A Kbt. 45. § (1) bekezdése értelmében az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően kérheti, hogy más gazdasági szereplő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben a gazdasági szereplő köteles megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván betekinteni. Az iratbetekintést munkaidőben, a kérelem beérkezését követő két munkanapon belül kell biztosítani. A betekintést az ajánlatkérő a gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más gazdasági szereplő ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.

Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére az eljárás eredményének megküldését követően köteles külön tájékoztatást adni a nyertes ajánlat jellemzőiről és az általa tett ajánlathoz viszonyított előnyeiről a kérés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

Amennyiben ajánlattevő ajánlata üzleti titkot tartalmaz, akkor az ajánlatkérő javasolja azt önálló kötetben elhelyezni, annak érdekében, hogy az üzleti titok védelme érdekében a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

1.7. Az ajánlat költségei

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésre nem kötelezhető.

1.8. Kizáró okok

Az Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározta a kizáró okokat. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolni, az igazolásokat az Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolnia kell.

1.9. Az Ajánlattevő alkalmassága

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolás benyújtását.

1.10. Közös ajánlattétel, közös vállalkozás

Több Xxxxxxxxxxx közösen is tehet ajánlatot, és az Ajánlatkérő nem köti ki nyertesség esetére gazdasági társaság alapítását. [Kbt. 35. § (1) bekezdés]

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) nem teszi lehetővé.

A Kbt. 36. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban, illetve ugyanazon rész tekintetében:

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen

b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés].

Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlatukba bevonni kívánt közös Ajánlattevőtől, és alvállalkozótól kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy más ajánlatban nem vesznek részt.

1.11. Az ajánlati kötöttség

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított hatvanadik nap [Kbt. 81. § (1) bekezdés].

Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni [Kbt. 70. § (2) bekezdés].

1.12. Aláírásra jogosult személy

Az Ajánlattételi és teljességi nyilatkozatot, és az ajánlat részeként benyújtott minden nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárásban résztvevő Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

1.13. A közbeszerzési eljárás nyelve

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Az ajánlathoz csatolt bármely idegen nyelvű dokumentumot az ajánlattevő általi felelős fordításban is mellékelni kell.

1.14. A közbeszerzési dokumentum

A közbeszerzési dokumentum összetétele

1.) Fejezet: Útmutató az Ajánlattevők részére

2.) Fejezet: Szerződéstervezet

3.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

4.) Fejezet: Műszaki leírás (külön kötetekben)

A közbeszerzési dokumentum bizalmas jellege

Az Ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni és harmadik fél részére csak annyit adhat át ezekből, amennyire a harmadik félnek a közbeszerzés tárgyának egy részére adandó árajánlat elkészítéséhez szüksége van.

A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentum másolati példányai, illetve azok részei kizárólag a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

1.15. További kiegészítő tájékoztatás az eljárás során

Az ajánlattételi időszak folyamán az Ajánlattevők a megfelelő ajánlattétel érdekében, az Ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől [Kbt. 56. § (1) bekezdés].

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.

Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a fenti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése szerint kell eljárni.

Kérdéseket (kiegészítő tájékoztatáskérést) az ajánlattételi felhívás 1. számú pontjában megadott címre e-mailben, címre, a válaszadás megkönnyítése érdekében szerkeszthető formában (doc formátumban) is el kell juttatni.

A közbeszerzési időszak folyamán valamennyi közlést írásban kell eljuttatni az Ajánlatkérőhöz. Közlések semmilyen más formában nem fogadhatóak el.

A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni vagy meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplő részére, amely érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte, a több szakaszból álló eljárások ajánlattételi szakaszában és a nem hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás esetében pedig valamennyi ajánlattételre vagy részvételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplő részére. A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint hogy válaszát az ajánlatkérő mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

Az esélyegyenlőség elvére tekintettel a kiegészítő tájékoztatás kizárólag az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum tartalmára vonatkozhat. Ennek megfelelően ajánlatkérőnek nem áll módjában olyan kérdésekre választ adni, mely a vonatkozó jogszabályok ismertetésére, értelmezésére, vagy az ajánlatok előzetes jogi értékelésére vonatkozik.

1.16. Az ajánlattételi határidő módosítása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az Ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal módosíthatja (meghosszabbíthatja), melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

A beérkezési határidőt csak hosszabbítani lehet, az ajánlati, ajánlattételi, illetve részvételi felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával [Kbt. 55. §].

Az ajánlatkérő köteles meghosszabbítani az ajánlattételi határidőt,

a) ha a kiegészítő tájékoztatást, annak ellenére, hogy azt a gazdasági szereplő az 57. §-ban meghatározottak szerint időben kérte, nem tudja az előírt határidőben [57. § (2) bekezdés] teljesíteni, vagy

b) ha a közbeszerzési dokumentumokat módosítja.

A meghosszabbítás mértékének arányban kell állnia a kiegészítő tájékoztatásban közölt információk vagy a változtatás jelentőségével. A b) pontban foglalt esettől eltérően nem köteles az ajánlatkérő a határidőt meghosszabbítani, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megküldése az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizedik, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladása az ajánlattételi vagy részvételi határidő lejártának napját megelőző legkésőbb tizennegyedik napra esik. Nem jelentős a közbeszerzési dokumentumok módosítása, ha nem befolyásolja a részvételi jelentkezések vagy ajánlatok időben történő megfelelő előkészítését.

1.17. Az Ajánlati felhívás módosítása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 55. §-a alapján módosíthatja az ajánlati felhívásban illetőleg a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeket, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

1.18. Az Ajánlati felhívás visszavonása

Az Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt az Ajánlati felhívást visszavonhatja, melyről egyidejűleg az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni kell.

2. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

2.1. Az ajánlat elkészítése

Az Ajánlattevőnek magyar nyelven, az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészítenie az ajánlatát.

Az ajánlatot 1 példányban papír formátumban, a nyilatkozatot tartalmazó helyeken cégszerű aláírásával ellátva, bekötve vagy fűzve kell elkészíteni és közös, zárt borítékban/csomagban kell benyújtani, az alábbi szöveg, adat feltüntetésével: „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése – Ajánlat. Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!”. A csomagolásnak az ajánlatok felbontásakor sértetlennek kell lennie! Az eredeti, aláírt ajánlatot - a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban - beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb. *.pdf formátumba (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható módon) beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú példánnyal közös csomagolásban. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő minden hétköznap hétfőtől csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-12:00 óra között, a határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig biztosít lehetőséget.

Az ajánlat részeként be kell nyújtani az árazott költségvetést 1 példányban papíralapon és 1 példányban elektronikus adathordozón, az Ajánlatkérő által a közbszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott fájl felhasználásával, az abban szereplő képletek változatlanul hagyásával (CD, DVD) xls vagy xlsx formátumban

A benyújtásra kerülő ajánlat kötelező tartalmát a Közbeszerzési dokumentum 3.) Fejezete tartalmazza.

2.2. Szerződés

A közbeszerzési dokumentum tartalmazza azt a Szerződéstervezetet, amelyet az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel meg kíván kötni.

3. AZ AJÁNLAT BEADÁSA

3.1. Az Ajánlat beadása

Az Ajánlattevő köteles biztosítani, hogy ajánlata megfeleljen az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentum formai és tartalmi követelményeknek, és határidőben beérkezzék.

Amennyiben az Ajánlattevő az ajánlatát postai úton nyújtja be, az evvel járó kockázatot az Ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlatot tartalmazó boríték/csomag elvesztése, megsérülése, lezárásának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) Postai úton való feladás esetén az ajánlatot tértivevénnyel kell feladni, az átvétel időpontjának pontos megállapíthatósága érdekében. Az Ajánlatkérő azonban javasolja az ajánlat személyes benyújtását.

3.2. Az ajánlat felbontása

Az ajánlattételi határidő lejártakor, az Ajánlatkérő a beérkező ajánlatot nyilvánosan felbontja. [Kbt. 68. § (1) bekezdés].

A bontási eljárás során ismertetésre kerül az Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a megajánlott vállalási díj, valamint az értékelésre kerülő részszempontok számszerűsíthető adatai. A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, a bontási jegyzőkönyv az Ajánlattevő részére a bontást követően lesz megküldve, legkésőbb öt napon belül [Kbt. 68. § (2)-(6) bekezdés].

4. Az ajánlat értékelése

4.1. Az ajánlat értékelése

Az ajánlat felbontását követően az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság megkezdi az ajánlat értékelését.

Az értékelés menete a következő:

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget nem eredményező első ajánlat vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és szükség szerint alkalmazza a 72. §-t.

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben a részvételi jelentkezés és az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.

A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

Ha az ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat (ideértve azt is, ha az igazolás nem támasztja alá az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat tartalmát, vagy azzal ellentétes), az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények, a kizáró okok tekintetében az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására. Az e bekezdés szerinti lehetőséggel az ajánlatkérő akkor élhet, ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Hiánypótlás biztosítása:

Összhangban a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglalt előírásokkal az Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Számszaki hiba kezelése:

Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlat értékelése során, az ajánlati árak ellenőrzésekor számszaki (számítási) hibát talál az ajánlatban, akkor a Kbt. 71.§ (11) bekezdése szerint fog eljárni.

4.2. Nyertes ajánlattevő kiválasztása

Csak a pénzügyileg-gazdaságilag és műszakilag-szakmailag alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatai kerülnek részletes értékelésre.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján bírálja el [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont].

Értékelési részszempont	Részszemponthoz tartozó súlyszám
1. Árajánlat (nettó Ft)	70
2. Előteljesített napok száma (a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától számított max. 30 naptári naphoz képest az előteljesített napok száma)	10
3. Előteljesített órák száma (a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől számított max. 48 órához képest az előteljesített órák száma)	5
4. Késedelmi kötbér mértéke	15
4.1. alszempont: sürgősségi feladatok esetében (Ft/óra) amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be az általa vállalt határidőn belül a munkát (min. 20 000,- Ft/óra)	(8)
4.2. alszempont: normál feladatok esetében (Ft/nap), amennyiben Ajánlattevő nem fejezi be a vállalt teljesítési napra a munkát (min. 50 000,- Ft/nap)	(7)

Az 1. számú értékelési részszempont (árajánlat):

Ajánlatkérő az 1. számú értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóságnak a a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.; továbbiakban: útmutató) A. 1. ba) pontja szerinti fordított arányosításon alapuló bírálati módszert alkalmazza az alábbiak szerint:

A legjobb ajánlat (legalacsonyabb ár) 10 pontot ér, a többi arányosítással kerül kiszámításra az alábbiak szerint:

A legjobb

P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A vizsgált

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
P_max: a pontskála felső határa
A_legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
A_vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás egyes költségvetési tételeinek egységárának összegére (képzett érték) vállalkozói díj nettó értéke képezi, melyet az árazatlan költségvetés megfelelő beárazásával kell megadni az alábbiak szerint: Az ajánlat vállalási árát nettó egységáron kell megadni (Ft/egység), beszorozva az Ajánlatkérő által megadott, 12 hónapra vonatkozó becsült mennyiséggel. A tételenként kiszámolt és összeadott nettó vállalási árat veszi figyelembe Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor.

Ajánlattevőnek az összesített vállalkozói díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az árajánlatnak a szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét tartalmaznia kell. Ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vállalkozó ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult.

A 2. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a normál feladatok esetében):

A 2. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a normál feladatok esetében a munkaterület átadásától számított max. 30 naptári napos teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített napok számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített napot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett naptári napban kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 30 naphoz képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz.

Ajánlatkérő a 2. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A legjobb

ahol
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke.

A 3. számú bírálati részszempont (előteljesített napok száma a sürgősségi feladatok esetében):

A 3. részszempont esetében az összehasonlítás alapját a sürgősségi feladatok esetében a megrendeléstől számított max. 48 órás teljesítési határidőhöz képest vállalt, előteljesített órák számában kifejezett teljesítési határidő mértéke képezi. Az Ajánlatkérő által előírthoz képest legrövidebb (legtöbb előteljesített óraszámot tartalmazó) befejezési véghatáridőre vonatkozó ajánlat kapja a maximális értékelési pontszámot. A vállalást egész számmal kifejezett órában kell megadni. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt 48 órához képest nem kíván előteljesítést vállalni, abban az esetben a 0 számot kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen részszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz.

Ajánlatkérő a 3. számú értékelési részszempont esetében az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A legjobb

A 4. számú bírálati részszempontok (késedelmi kötbér mértéke):

A 4. részszempont esetében Ajánlatkérő két alszempontot értékel: az 1. alszempont esetében a sürgősségi feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (20 000,- Ft/óra) felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást), míg a 2. alszempont esetében a normál feladatok esetében előírt minimális késedelmi kötbérösszegen (50 000,- Ft/nap) felüli többletvállalást (nagyobb összegű kötbérvállalást) értékeli Ajánlatkérő.

A vállalást egész számmal kifejezett értékben kell megtenni, Ft/óra, illetve Ft/nap formában. Amennyiben az Ajánlattevő az előírt késedelmi kötbérösszeghez képest nem kíván nagyobb összegű kötbért vállalni, abban az esetben a minimálisan előírt összeget kell a felolvasólapon feltüntetni, ebben az esetben ezen alszempontra vonatkozó értékelési pontszáma 1 értékű lesz. A megajánlott kötbér mértéke az előírt minimális értéknél kedvezőtlenebb nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. A vállalásnak a minimális kötbérmértéket (20 000,- Ft/óra, illetve 50 000,- Ft/nap) is magában kell foglalnia.

Ajánlatkérő a 4. számú értékelési részszempont esetében (valamennyi alszempont vonatkozásában egységesen) az útmutató A. 1. bb) pontja szerinti az egyenes arányosításon alapuló értékelési módszert alkalmazza:

A vizsgált

P = ________________ * (Pmax - Pmin) + Pmin

A legjobb

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, mely minden részszempont esetében azonos. Valamennyi részszempont (alszempont) vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra (alszempontra) kiterjedően összeadásra kerülnek. Ajánlatkérő az értékelési pontszám súlyszámmal felszorzott értékét két tizedesjegyre kerekíti.

4.3. Aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében. Az ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár vonatkozásában a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.

4.4. Lehetetlen vagy túlzott kötelezettségvállalás

Ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalás, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérő a Kbt. 72. §-a előírásai szerint jár el.

4.5. Az eljárás eredménye

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi [Kbt. 79. § (1-(2) bekezdés].

Amennyiben az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy minden feltétel rendelkezésre áll az ajánlat elfogadásához, akkor az Ajánlati felhívásban rögzített időpontban megküldi az Ajánlattevőknek az eljárás eredményéről készített írásbeli Összegezést.

Az ajánlatkérő az írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig, a részvételi szakaszról készült összegezés esetén az ajánlattételi határidő lejártáig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ha a módosítás során az ajánlatkérő a részvételi jelentkezés érvénytelenségéről szóló tájékoztatást visszavonja, új ajánlattételi határidő kitűzésével jogosult a részvételre jelentkezőnek ajánlattételi felhívást küldeni Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.

5. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

5.1. A szerződés megkötése

A Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel - közös ajánlattétel esetén a nyertes ajánlattevőkkel - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

A nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított harminc - építési beruházás esetén hatvan - nappal meghosszabbodik.

Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség a Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti időtartama alatt köteles megkötni. Ha e törvény másként nem rendelkezik, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő 5 napos időtartam lejártáig.

A Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített ötnapos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés, ha a 115. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be.

Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő a Kbt. 131. § (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye.

4.) fejezet: műszaki leírás

A Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák elvégzése a keretszerződésben meghatározott időszak alatt.

Részletezett követelmények

Alapadatok, okiratok:

Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése: útburkolat fenntartása, felújítása
az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.): fenntartás, felújítás, kátyúzás
az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja: a keretszerződés teljesítése során az eseti megrendelések tartalma szerint.

Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.): A behajtási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata, a kerületben érvényes időbeli korlátozástól csak külön engedély birtokában lehet eltérni.
a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása): az Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződésben foglaltak szerint biztosítja.

További információk:

Az I. kerület területére tehergépjárművel 3,5 tonna össztömeget meghaladó behajtási tilalom van érvényben. A behajtási engedély iránti kérelem beszerezhető a Budapest Közút Zrt.-től.

A közbeszerzési eljárás tevékenység megnevezése:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közúthálózat (útpálya, járda, lépcső és tartozékok) területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák elvégzése a szerződéskötést követő időszakban, 2017. december 31-ig.

A közbeszerzési eljárás nyertesének a kötelessége a vállalkozási keretszerződésben elfogadott egységárakon az írásban megrendelt fenntartási, felújítási és kátyúzási munkák megadott határidőre történő elvégzése, folyamatos munkavégzéssel.

A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás műszaki irányelvek betartása kötelező.

Felhívjuk a figyelmet a közlekedési és vízügyi miniszter 3/2001. (I. 31.) XxXxX - Közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló rendeletében foglaltak betartására.

A szakszerű munkavégzést a felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel, hulladékbefogadási nyilatkozattal (”Sz” lappal) a Vállalkozónak igazolni kell.

Kátyúzási munka kivitelezését a Megrendelő akkor rendeli meg, ha a járda vagy útburkolat megsüllyedt, vagy felülete kitöredezett, repedezett, nyomvályús, hossz-, illetve keresztirányú repedések vannak benne. A javítandó felület terjedelme egyenként 1-20 m² lehet.

Lépcsők, kiemelt szegélyek vonatkozásában szintén süllyedés, szegélykő, vagy lépcsőfok kifordulása, kitörése miatt kerül sor a balesetveszélyes helyszín megszüntetésére.

A kátyúzandó helyszínek listáját minden hónap elején - a Vállalkozó műszaki vezetőjével közösen tartott helyszíni szemle után - az Ajánlatkérő írásban rögzíti és átadja Vállalkozó részére a befejezési határidő megjelölésével, amely max. 30 nap.

A sürgős helyszíneket telefonon és e-mail-en jelenti az Ajánlatkérő a Vállalkozó felé, a helyreállítás a bejelentéstől számított 48 órán belül elvégzendő.

Kivitelezési technológiáról általában:

Csak száraz időben lehet kivitelezést végezni.
Elkorlátozás, forgalomterelés a munkavégzés ideje alatt kötelező.

tükörkészítés előtt minden esetben talajtömörítést kell végezni Tr gamma 95 %-ra,
a keletkezett sittet, törmeléket azonnal el kell szállítani,
minden helyszínen folyamatos munkavégzéssel kell a dolgozni a kivitelezés befejezéséig.

Az aszfalt kátyúzás kivitelezési technológiája:

Útpályát hengerelt aszfalttal, járdaburkolatot öntött aszfalttal kell helyreállítani!

Útpálya és járdafelület kátyúzása 1 vagy 2 rétegben hengerelt, vagy öntött aszfalttal az alábbi munkarészeket tartalmazza:

- kátyú szélének körbevágása (szabályos négyszög alakra és függőleges falúra) a meglévő kopórétegnél,

- kitisztítás, pormentesítés, előkenés bitumen emulzióval

- aszfaltréteg terítése tömörítéssel,

- széleken hézagkitöltéshez öntapadó hézagtömítő szalag vagy bitumen emulziós kenés,

- bontott anyagok gépi/kézi felrakása, lerakóhelyre történő szállítása lerakóhelyi díjjal,

- ideiglenes fogalomkorlátozás, a munkaterület rendezése, takarítás, útfelület tisztítása.

Nagy-, illetve kiskockakő burkolat kivitelezési technológiája:

megsüllyedt, illetve sérült helyszíneken a kövek kiszedése sérülésmentesen,
bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,
kátyúk kitisztítása, szükség esetén kimélyítése,
C 10 beton kiegyenlítő réteg készítése,
kövek – forgatás utáni ágyazó homokba történő visszaépítése, szükség szerint új kő pótlásával,
kiöntés bitumennel, cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarcs kiöntéssel megrendelés szerint.

Kiemelt szegély építésének technológiája:

mozgó, vagy megsüllyedt szegélykövek felbontása sérülésmentesen,
bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,
alapárok kitisztítása,
szegélykövek visszaépítése beton alapgerendával és megtámasztással,
hézagkiöntés cementhabarccsal.

Lépcsők helyreállítási technológiája nagykockakőből épült lépcsőknél:

nagykockakövek kiemelése sérülésmentesen,
bontott kövek megtisztítása, depóniába helyezése,
lépcsőelemek alatti részek felbontása tükör kiképzése céljából,
tükörkészítést követően a lépcsőél és belépőfelület kövezése a meglévő kőanyagból (szükség szerint pótlással) készüljön betonágyazatba, pontos geometriával és a vízlefolyást biztosító eséssel. A hézagokat cementhabarccsal, vagy műgyantakötésű habarccsal szintbe kell kenni megrendelés szerint.

Lépcsők helyreállítási technológiája műkő, kiskockakő, beton és egyéb anyagú lépcsőknél a lépcső sérülésétől függően helyszíni megbeszélés és naplóbejegyzés alapján történik.

3.) Fejezet: Szerződéstervezet

Vállalkozási KERETSZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről

Név:	Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviseli:	dr. Xxxx Xxxxx Xxxxx polgármester
Székhely:	1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.
Telefon:	x00 (0) 000-0000
Telefax:	x00 (0) 000-0000
Adószáma:	15735643-2-41
Számlavezető bank:	Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma:	12010154-00379543-00100000

- továbbiakban mint Megrendelő - másrészről a

Név:	*[]**
Képviseli:	*[]**
Beosztás:	*[]**
Székhely:	*[]**
Postacím:	*[]**
Telefon:	*[]**
Telefax:	*[]**
Cégjegyzékszám:	*[]**
Adószáma:	*[]**
Számlavezető bank:	*[]**
Bankszámla száma:	*[]**

- mint Vállalkozó - a továbbiakban együtt: Felek között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

0.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén kátyúzási, fenntartási, felújítási munkák végzése” tárgyban, amelynek eredményeként Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen szerződést kötik meg.

0.2. A vállalkozás részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott Vállalkozói ajánlat határozza meg.

A szerződés tárgya, tartalma

1.1. Jelen szerződés tárgya: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében levő közúthálózat területén fenntartási és felújítási, kátyúzási munkák végzése.

A szerződés műszaki tartalma, az elvégzendő feladatok pontos meghatározásával:

A közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció, valamint a Megrendelő és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás keretében, továbbá a szerződéskötés időszakában egymásnak átadott iratok, valamint az elfogadott és nyertesnek kihirdetett Vállalkozói ajánlat határozza meg

1.2. A keretszerződés (szerződés) alapján elvégzendő feladatok:

Budapest I. kerületi aszfalt burkolatú, illetve kő - nagy-, és kiskockakő- burkolatú útpályák, járdák, lépcsők kátyúzási, fenntartási, felújítási munkái.

1.3. A Vállalkozó jelen szerződés alapján elvállalja az 1.1. - 1.2. pontban meghatározott munka megvalósítását, az e szerződésben meghatározott tartalommal, a szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő egységárakért, műszakilag kifogástalan minőségben.

A szerződéskötés alapját képező dokumentumok

2.1. A Megrendelő által készített ajánlattételi felhívás és dokumentáció, továbbá a Vállalkozónak a Megrendelő közbeszerzési eljárására benyújtott, elfogadott és nyertesnek kihirdetett Vállalkozói ajánlata, (Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat) és a hozzá tartozó részletes költségvetés. (1.-3. számú mellékletek)

A szerződés ellenértéke és a számlázás rendje

3.1. A keretszerződés maximális ellenértéke, keretösszegben:

Vállalkozási (építési) keretszerződés annak aláírásától a rendelkezésre álló nettó 31 490 000,- Ft + ÁFA keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig számított határozott időtartamig tart a keretszerződésben és az eseti megrendelésekben foglaltak szerint.

Az elszámolás a Vállalkozó által megadott, a jelen keretszerződés 3. számú mellékletét képező költségvetésben levő egységárakon kerül tételes felmérés alapján elszámolásra, mely egységár tartalmazza a szerződés szerinti műszaki tartalom megvalósításának költségeit, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden esetleges vámot, díjat és illetéket, az átadás - átvételi eljárás költségeit, a kiszolgáló gépek, irodák, raktárak, és az építéshez felhasznált anyagok, az energia és a közműszolgáltatás költségeit, a szavatossági és jótállási költségeket, valamint minden, a megrendelői szolgáltatásokon kívüli munka ellenértékét.

Abban az esetben, ha a költségvetés nem tartalmaz alkalmazható egységárat egy műszakilag szükséges elvégzendő munka elszámolására, akkor a munka megkezdése előtt a Vállalkozónak az egységárra írásban ajánlatot kell tennie. A Megrendelő műszaki ellenőre az egységárat felülvizsgálja, és vagy elfogadja, vagy egyeztetést kezdeményez a megállapodás érdekében. A munka csak akkor kezdhető meg, ha az egységár vonatkozásban a megállapodás a Felek között létrejön.

A szerződés tárgya szerinti tevékenység nem építési engedély köteles tevékenység, ezért az ÁFA összegét a Megrendelő minden részszámla benyújtásánál a Vállalkozó részére fizeti meg.

3.2. A Vállalkozó az elvégzett munkákat az ajánlatában megadott, és a jelen szerződés mellékletét képező költségvetésben meghatározott egységárakon, tételes elszámolás mellett számolhatja le, azon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet. A költségvetésben nem szereplő munkák elszámolásához, az egységár képzéséhez a Vállalkozó nem jogosult magasabb rezsióradíjat felszámolni, mint amit a nyertes ajánlata is tartalmaz.

3.3. A Vállalkozó a szerződés alapján megrendelt és elvégzett munkánként 1 db számla benyújtására jogosult. Vállalkozó az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult számlát xxxxxxxxxx.Xx adott (rész)számla alapja az elkészült munkákról készült - és a műszaki ellenőr által igazolt - felmérési napló. A felmérési naplóban felek rögzítik a műszaki teljesítést.

A számlákat a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Xxxxxxxx , Xxxxxxxxxx xxx 0.) címre kell kiállítani és megküldeni. A Megrendelő a számlát banki átutalással teljesíti a Vállalkozó jelen szerződésben megadott bankszámla számára. A Megrendelő átutalási, fizetési késedelme esetén kamat illeti meg a Vállalkozót. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke. A késedelmi kamat mértéke éves szinten a Ptk. 6:155. §-ában meghatározottakkal megegyező mértékű.

3.4. A szerződéses ellenérték fedezete a Megrendelőnek rendelkezésre áll.

3.5. Megrendelő a vállalkozói díjat - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerint, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően, számla ellenében, banki átutalással teljesíti.

3.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; továbbá a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti

A szerződés teljesítése, érvényessége:

4.1. A szerződés hatálybalépésének időpontja: a szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja.

4.2. Szerződés érvényessége: a szerződéskötéstől számított időponttól 2017. december 31-ig terjedő időszak, illetve a maximális keretösszeg felhasználásig, attól függően, hogy időben melyik következik be korábban.

4.3. A keretszerződés teljesítési határideje: 2017. december 31.

Az egyes, a keretszerződés időbeli hatálya alatt megrendelt feladatok elvégzésének teljesítési határideje lehet sürgős, illetve normál, mely esetben esetenként kerülnek a teljesítési határidők megállapításra.

4.4. Sürgős feladatok esetében a Vállalkozónak a feladatot a Megrendelő képviselője részéről írásban (e-mailben) leadott hibabejelentéstől számított legkésőbb ... (Vállalkozó ajánlata szerint) órán belül el kell végeznie. Rendkívüli sürgősség és helyzet esetén, amikor az elektronikus úton való hibabejelentés nem alkalmazható, a Megrendelő jogosult telefonon is a hibabejelentést megtenni, a Vállalkozó által a jelen szerződésben megadott, és folyamatos elérhetőséget biztosító telefonszámra.

4.5. Normál feladatok esetében a Megrendelő képviselője, havonta egy alkalommal írásban értesíti a Vállalkozót, a címlista megküldésével az elvégzendő feladatokról, és legkésőbb 3 munkanappal korábban a munkaterület átadásának az időpontjáról. Normál esetben a teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított legkésőbb 30 naptári nap (illetve Vállalkozó ajánlata szerint), de a felek a konkrét munka ismeretében ennél rövidebb teljesítési határidőben is megegyezhetnek, mely megállapodást írásban, jegyzőkönyvben vagy az építési naplóban kell rögzíteni.

A munka megkezdésének időpontja a munkaterület átadásának időpontja.

4.6. A Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott tartalommal műszakilag kifogástalan minőségben hiba és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítésnek a feltételei.

4.7. A kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás műszaki irányelvek betartása kötelező.

4.8. A szakszerű munkavégzést (felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatokkal, teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvvel) igazolni kell.

Vállalkozó jogosult előteljesítésre, de erről a Megrendelőt erről 3 munkanappal korábban írásban értesíteni kell.

Késedelem, szerződésszegés

5.1. A 4.4. és 4.5. pontban rögzített teljesítési részhatáridők, vagy a szerződés során megállapodott határidők kötbérterhesek. Figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a szerződést késedelmesen vagy hibásan teljesít, illetőleg a szerződés meghiúsul.

5.2. Szerződésszegés esetén a Vállalkozó az alábbi kötbérek megfizetését vállalja:

Késedelmi kötbér: A teljesítési határidő sürgősségi feladatok esetében min. 20 000,- Ft/óra (kötbérmaximum: legfeljebb 48 óra), míg a normál feladatok esetében min. 50 000,- Ft/naptári nap (kötbérmaximum: 10 naptári nap), mely kötbér a Megrendelő fizetésre való felszólítása után azonnal esedékes. A kötbér kezdő időpontja a késedelem első órája, illetve napja, terjedelme a késedelem megszűnésének időpontja.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a hiba kiküszöböléséig terjedő időre az adott feladattípus szerinti késedelem szerint számított kötbér kerül érvényesítésre.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, a szerződést súlyosan megszegi, illetve a késedelme a kötbérmaximum mértékét meghaladja, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke nettó 2 000 000,- Ft.

5.3. Megrendelő nem garantálja a maximális keretösszeg felhasználását a keretszerződés ideje alatt, a műszaki szükségesség változása és a kátyúzási munka előre kalkulálhatatlansága és speciális jellege miatt.

5.4. Meghiúsulás esetén a Megrendelő a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített munkákat, a teljes szerződéshez viszonyítva 60 napon belül felméri, kiértékeli és a felek egymással elszámolnak.

Jótállás, szavatosság

6.1. A Vállalkozó garantálja:

6.1.1. Valamennyi, a jelen szerződésben meghatározott paraméter és műszaki adat elérését.

6.1.2. Az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja.

6.2. A Vállalkozónak fent részletezett egységes jótállási kötelezettsége az adott felújítási munka átadás-átvételi eljárása befejezésének napjától számított 24 hónapra (illetve Vállalkozó ajánlata szerint). A további időszakra a Vállalkozó a beépített szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet melléklete (módosulás esetén a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabály) szerint kötelezően előírt alkalmasságot biztosítja.

6.3 A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, rendellenes használat következményeként.

6.4. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságokat, hibát haladéktalanul a Vállalkozó tudomására kell hozni, a Vállalkozó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni.

6.5. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, alkatrészeket, tartozékokat stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

A Megrendelő kötelezettségei és jogai

7.1. A munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadja, mely tényt az építési naplóban rögzítik.

7.2. A Megrendelő a sürgősségi és a normál munkák megrendeléséről külön-külön címlistát vezet, melyet, és a címlistán levő munkák készültségét havonta a Vállalkozóval egyezteti.

7.3. A Vállalkozó részére engedélyezi hogy a Vállalkozó a címlista szerinti területeken szükséges minimális méretű felvonulási építményeket elhelyezze.

7.4. Jogosult és köteles a kivitelezési munkákat folyamatosan ellenőrizni, a Vállalkozó felhívására konzultációkon részt venni, a felvetődő kérdésekben 2 napon belül dönteni. A Vállalkozóval való folyamatos kapcsolattartás dokumentálása az építési naplóban történik. Az építési naplóbejegyzések 1-1 példánya az átadási dokumentáció részét képezik.

7.5. Jogosult és köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek kiválasztásában a Vállalkozó időben történő felhívására részt venni és az alkalmazhatóságukról 2 napon belül dönteni.

7.6. Jogosult az elkészült munkákat visszabontatni, kicseréltetni és a Vállalkozóval újra elvégeztetni, illetve amennyiben a teljesítés továbbra sem a szerződésnek megfelelő minőségű, úgy a Vállalkozó terhére más vállalkozóval elvégeztetni.

Az ebből eredő esetleges késedelemért a Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett és kártérítéssel tartozik a jelen szerződés szerinti előírások alapján.

7.7. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafázisok minőségellenőrzését elrendelni - független külső szervezettel -, amennyiben azok minősége vélhetően nem éri el a vonatkozó szabványokban és előírásokban megkövetelt minőségszintet, és abban a Megrendelő és a Vállalkozó véleményeltérésen vannak.

A vizsgálatot a Megrendelő végezteti el, annak költsége azt a felet terheli, akinek az állítása a bizonyítás során nem nyer igazolást.

A Megrendelő a szakvélemény függvényében dönt az anyag vagy szerkezet bontásáról, cseréjéről vagy az értékcsökkenés megállapításáról a szakvélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül.

7.8. A Megrendelő köteles a jótállási, vagy szavatossági idő alatt felmerülő valamennyi hibáról illetve hiányosságról - amelyek a tudomására jutnak - a Vállalkozót értesíteni.

7.9. A Megrendelő jogosult arra, hogy a szerződéstől egyoldalúan elálljon, ha a Vállalkozó a szerződésben rögzített határidőkhöz vagy a megállapodott műszaki ütemezéshez képest jelentős lemaradásba került. Sürgősségi munka esetén jelentős lemaradásnak minősül, ha a Vállalkozó a hibabejelentéstől számított 96 órán belül sem végzi el a Megrendelt munkát, normál munka esetében, ha a címlistában rögzített határidőre el sem kezdte.

7.10. Havonta egy alkalommal részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásokon, és nyilatkozik az átvétel tekintetében

7.11. A megadott határidőben a pénzügyi fedezet biztosítása a Vállalkozó felé.

7.12. Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél (Vállalkozó) tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Vállalkozó kötelezettségei és jogai

8.1. A létesítmény megvalósítása a jelen szerződésben meghatározott tartalommal és minőségben a vonatkozó műszaki előírásoknak, ágazati szabványoknak és a rendelkezésre álló terveknek megfelelően.

8.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által egyedileg elrendelt sürgős és normál munkákat elvégezni, az esetleges változásokat és pótmunkákat befogadni és azokat - szükség szerint szerződéskötés alapján - elvégezni.

8.3. Az építési munkák megkezdésétől (a munkaterületek átadásától) az átadás-átvételi eljárások lezárásáig építési naplót és felmérési naplót kell vezetni, és azt folyamatosan a helyszínen kell tartani, ha tényleges munkavégzés történik.

8.4. A fenntartási, felújítási (kátyúzási) munkák megkezdése előtt és a feladat elvégzését követően a Vállalkozó köteles fotódokumentációt készíteni, melyet a műszaki átadás-átvétel során, digitális formában a Megrendelő részére köteles átadni. Vállalkozó köteles az építési területet a munka jellegének megfelelő korlátozással lezárni, és a biztonságos közlekedés feltételeit folyamatosan fenntartani. A munkaterület őrzéséről, védelméről a Vállalkozó tartozik gondoskodni.

8.5. A kivitelezés teljes ideje alatt biztosítani kell a munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi szabályok betartását, ill. az ehhez szükséges feltételek megteremtését, a mentők, tűzoltók közlekedésének a feltételeit biztosítani.

8.6. A Vállalkozó köteles a kibontásra kerülő burkolati anyagokat szükség esetén az ésszerű legrövidebb időn belül elszállítani és szakaszerű, szabályszerű tároló helyre eljuttatni.

8.7. Vállalkozó köteles a különböző építőanyagok, szerelvények ill. berendezési tárgyak származási helyét, valamint márkaazonosítását hitelt érdemlően dokumentumokkal igazolni.

8.8. A Vállalkozó köteles valamennyi építési és szerelési munkát a kivitelezési előírások és a beépítendő anyagok minőségi követelményeire vonatkozóan az érvényben lévő törvények, jogszabályok, műszaki szabványok, műszaki előírások, útfenntartás műszaki irányelvek figyelembevételével és betartásával végezni.

8.9. A végzett munka, vagy a beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelősségének vitája esetén a jelen szerződésben foglaltak szerint kell eljárni.

Amennyiben a vizsgálat eredménye a Vállalkozó számára elmarasztaló és emiatt a Megrendelő bontást, cserét rendel el, azt a Vállalkozó haladéktalanul, költségmentesen tartozik elvégezni.

8.10. A dokumentált minőségtanúsítványok felhasznált anyagok minőségére vonatkozó műbizonylatok, teherbírás mérési-, tömörség mérési jegyzőkönyvek a kivitelezés hivatalos ügyiratainak tartozékai, azokat a Vállalkozó köteles a munkák befejezéséig megőrizni és a havonkénti részteljesítéskor a Megrendelőnek átadni.

8.11. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által jelzett hibák ill. hiányosságok kijavítására, elhárítására köteles a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó költségére és kockázatára - a szükséges munkákat mással elvégeztetni.

Az átadás-átvétel rendje

9.1. A Vállalkozó a keretszerződés ideje alatti teljesítését/részteljesítését írásban közli a Megrendelővel (készre jelentés). A műszaki átadás-átvételeket – az időpont egyeztetése után – a Vállalkozó és a Megrendelő közösen végzi el, megkezdésére azonban legkésőbb a készre jelentés kézhez vételétől számított 8 napon belül, és a lezárására a műszaki átadás-átvétel megkezdésétől számított legkésőbb 15 napon belül sor kell, hogy kerüljön. Ha a műszaki átadás-átvétel a készre jelentés kézhez vételétől számított 15 napon belül megtörténik, akkor Megrendelő kiállítja a teljesítésigazolásokat, mely alapján a Vállalkozó jogosult, havonta egy alkalommal a számla benyújtására.

9.2. A kivitelezési munkákat úgy kell ütemezni, hogy azok az átadás-átvételi eljárás megkezdésének az időpontjára hiány- és hibamentesen elkészüljenek, az átadás lefolytatásához szükséges dokumentumok rendelkezésre álljanak.. A munkaterület megtisztított állapotban, szerszámoktól, gépektől, minden munkaeszköztől felszabadított legyen.

9.3. A jelen keretszerződés során leadott egyedi megrendelések teljesítését/részteljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárások sikeres lezárása jelenti. Az átadás-átvételi eljárás akkor sikeres, ha:

- az elvégzett munka műszaki paraméterei megfelelnek a szerződéses feltételeknek és a vonatkozó szabványoknak, műszaki előírásoknak,

- az eljárásra meghívottak nyilatkoznak az elvégzett munka alkalmasságáról,

- szükséges bizonylatok, nyilatkozatok, dokumentumok, fotók átadása a Vállalkozó részéről megtörténik.

10.

Egyéb szerződési feltételek

10.1. A Megrendelő a szerződésszegést - az észlelés, vagy tudomásra jutást követően - haladéktalanul, írásban közli a Vállalkozóval, melyben megjelöli a szerződésszegésből eredő jogait és igényeit is.

Ebben az esetben Vállalkozó köteles haladéktalanul a jogszabályokban meghatározott kötelességeit megtenni.

10.2. Pótmunka elrendelése esetén a Vállalkozó, annak kézhezvétel követően írásban közli a Megrendelővel a pótmunka elvégzésének határidejét és ellenértékét, melynek egyeztetése után a szerződő felek jelen szerződést kiegészítik, módosítják, vagy a pótmunkára külön szerződést kötnek, figyelembe véve a Kbt. előírásait is.

10.3. Vállalkozó jogosult feladatainak teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozóval a Vállalkozó létesít szerződéses jogviszonyt. Vállalkozó az alvállalkozó által kivitelezett munka minőségéért, határidőre történő elvégzéséért oly mértékben felelős, mintha azt saját maga végezné el. Vállalkozó köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozó bevonásáról. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket

10.4. Ha a Megrendelőnek a Vállalkozó által okozott szerződésszegésből anyagi hátránya származnék, akkor a Vállalkozó a kötbér mellett viseli az ebből eredő összes károkat és átvállalja az összes kockázatot és szavatosságot.

10.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt teljes kár- és permentes állapotban tartani harmadik fél olyan igényeivel szemben, amelyek bármilyen jogok megsértéséből származnak, különösen a tulajdonjogba való beavatkozásból, a szerzői jogok, mintavételi jogok, felhasználási jogok stb., amely jogsértések a Vállalkozó szerződéses teljesítéséből erednek.

10.6. Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének neve, címe, telefon és telefax száma és nyilvántartási száma:

Név:

FMV nyilvántartási szám:

Cím:

Telefon:

Telefax:

E-mail cím:

Vállalkozó hibabejelentés fogadására, és a napi kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név:

E-mail cím:

Telefon:

Megrendelő részéről kapcsolattártasra kijelölt személy:

Név: Xxxxxx Xxxxxxx

Telefon: 00 (00) 000-0000 ...

E-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx

10.7. A Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes szabályokhoz, törvényekhez, és ide vonatkozó előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő helyszíni vezetésének utasításait. Minden olyan kárért, amely az ilyen előírások megsértése nyomán keletkezik, a Vállalkozó korlátlanul felelős. Ezen előírások durva, vagy ismétlődő kismértékű megsértése esetén a Vállalkozó köteles - a Megrendelő felszólítására - az érintett személyeket az építkezés területéről eltávolítani és más alkalmas személyekkel pótolni. A Vállalkozó a munkaterületet köteles takarítani, tisztán tartani.

10.8. A jelen szerződésből származó minden jog és kötelezettség mindkét szerződő fél részéről a mindenkori jogutódra száll át.

10.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírása előtt az építési területtel megismertették, és az építés végrehajtásával összefüggésben minden formalitással megismerkedett.

Kötelezettséget vállal egyben arra, hogy a vállalkozás esetleges hibáira rámutasson, és a Megrendelővel szembeni figyelmeztetési kötelezettségének eleget tegyen.

10.10. Vállalkozó köteles CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési felelősségbiztosítását a szerződés teljes ideje alatt érvényben tartani, melyet a Megrendelő jogosult ellenőrizni. A felelősségbiztosítás éves kárösszege legalább: 15 millió forint, a káresemény összege legalább: 10 millió forint.

10.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat lehetőség szerint elsősorban békésen, tárgyalásos úton rendezik.

10.12. Szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy a keretszerződés ideje alatt folyamatosan együttműködnek, egymást haladéktalanul értesítik a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről. A kapcsolattartás módja a munkavégzés vonatkozásában elsősorban az elektronikus üzenet (e-mail), a telelefax, vagy a levél.

10.13. Jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, valamint a vonatkozó egyéb rendeletek és előírások az irányadók.

Jelen szerződést elolvasás és értelmezés alapján, a szerződő felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt és kötelezőt jóváhagyólag írták alá, 5 eredeti példányban, melyből egy eredeti példány a Vállalkozót, három eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.

*Budapest, 2017. []**	*Budapest, 2017. []**
……………………………	…………………………
Budapest I. kerület, Budavári Önkormányzat
képviseletében: Xxxx Xxxxx Xxxxx polgármester	képviseletében:
Megrendelő	Vállalkozó

Az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, melyeket az ajánlattevőknek nem kell az ajánlat részeként a szerződéshez csatolni:

számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és az Közbeszerzési dokumentum
számú melléklet: Nyertes ajánlattevő ajánlata
számú melléklet: Tételes árazott költségvetés
számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény
számú melléklet: Alvállalkozói bejelentés

4.) Fejezet: Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatványok

Az ajánlatok összeállításának megkönnyítése érdekében, ajánlatkérő – bizonyos, az ajánlati felhívásban benyújtásra előírt nyilatkozatok tekintetében – a jelen közbeszerzési dokumentum részeként nyilatkozatmintákat bocsát ajánlattevők rendelkezésére. Ajánlattevők a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési dokumentum nem tartalmaz nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

(1. számú melléklet)

Tartalomjegyzék/iratjegyzék ^¹

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Tartalomjegyzék
Felolvasólap
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerint
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében
Együttműködési megállapodás mintája (adott esetben)
Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint (6. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / I. (9. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / II. (10. számú melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (
Opcionális, amennyiben a cégkivonat szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban: Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás, egyszerű másolatban
Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy az aláírási-mintája, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták
Opcionálisan: A cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat
Nyilatkozat az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről (12. sz. melléklet)
Nyilatkozat a referenciákról^² (13. számú melléklet)
Nyilatkozat a szakemberekről (14. számú melléklet)
A szakember saját kezűleg aláírandó szakmai önéletrajzának mintája (15. számú melléklet)
A végzettséget és képzettséget igazoló dokumentum.
Opcionálisan, amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek: Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról, cégszerűen aláírva (16. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján (16. számú melléklet) A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirata, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt (17. számú melléklet)
Ajánlattevő adataival kitöltött szerződéstervezet
Árazott (részletes) költségvetés
Megfelelő kondíciójú érvényes biztosítási kötvény vagy arra vonatkozó szándéknyilatkozat, hogy az ajánlattevő a nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti (18. számú melléklet)

Az ajánlat …… folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.

(2. számú melléklet)

Felolvasólap

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Önálló ajánlattétel esetén ^³:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy levelezési címe:
Kapcsolattartó személy telefonszáma:
Kapcsolattartó személy telefax száma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Közös ajánlattétel esetén ^⁴ ^⁵:

Közös ajánlattevők neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:
Közös ajánlattevők 1. tagjának cégjegyzékszáma:
Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:
Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:
Közös ajánlattevők 2. tagjának cégjegyzékszáma:
…^⁶
Közös ajánlattevők nevében eljáró cég neve (Kbt. 25. § (2) bekezdés szerint):
Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy neve:
Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy levelezési címe:
Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy telefonszáma:
Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy telefax száma:
Közös ajánlattevők nevében kapcsolattartására meghatalmazott személy e-mail címe:

Árajánlat:

Ajánlati ár (nettó):	...,- Ft
Előteljesített napok száma a normál feladatok esetében:	... naptári nap
Előteljesített órák száma a sürgősségi feladatok esetében	... óra
Vállalt késedelmi kötbér mértéke a sürgősségi feladatok esetében:	... (Ft/óra)
Vállalt késedelmi kötbér mértéke a normál feladatok esetében:	... (Ft/nap)
Vállalt jótállás időtartama	... hónap

Kelt:

cégszerű aláírás

(3. számú melléklet)

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) ^⁷

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy a szerződésben rögzítetteket, a tárgyi feladat ellátásával összefüggő kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az ajánlatunkban rögzítettek szerint, illetőleg annál kedvezőbb feltételekkel.
Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumban lévő szerződésben foglalt feltételeket a szerződéskötés alapjául.
Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van a közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények.
Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés(ek) teljesítése során. Xxxxx is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg.
Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.
Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.^⁸
Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlatom elkészítése során figyelembe vettem.^⁹

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(4. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakról nyilatkozom:

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe veszünk / nem veszünk igénybe ^¹⁰:

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe ^¹¹

Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fenti részek tekintetében igénybe venni kívánt - az ajánlat benyújtásakor már ismert - alvállalkozók az alábbiak^¹²:

az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és alvállalkozókat.

Az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe

Kelt:

cégszerű aláírás

(5. számú melléklet)

Együttműködési megállapodás (minta) ^¹³

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő és ………………………… (cégnév, székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között,

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által, tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselet:

Cégjegyzésre jogosult – ajánlatot aláíró – személy(ek) neve, beosztása, telefon, és telefax száma, címe:

…………………………

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére (az ajánlattétellel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviseletére, kapcsolattartásra, az ajánlat aláírására) ………………………… (cégnév) részéről ………………………… (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:

………………………… (cégnév) részéről: …………………………

3. Felelősség vállalás

Felek kijelentik, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

Tudomásul veszik, hogy a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

4. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

Feladat	Cég

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

Kelt:

cégszerű aláírás cégszerű aláírás

(6. számú melléklet)

Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról
a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint ^¹⁴

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § ^¹⁵ szerint vállalkozásunk besorolása a következő:

(jelölje X-el)

középvállalkozás

kisvállalkozás

mikrovállalkozás

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá

Kelt:

cégszerű aláírás

(7. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról ^¹⁶

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^¹⁷ az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(8. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. ^¹⁸

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^¹⁹ nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.

Kelt:

cégszerű aláírás

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^²⁰ nyilatkozom, hogy társaságunk, olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.

Kelt:

cégszerű aláírás

(9. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. ^²¹ ^²²

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^²³ nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ^²⁴ ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa megismerhető:

Valamennyi tényleges tulajdonos neve	Valamennyi tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Kelt:

cégszerű aláírás

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^²⁵ nyilatkozom, hogy társaságunk olyan társaság, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos hiányában az re) pont szerint tényleges tulajdonosnak a vezető tisztségviselő(k) ^²⁶ tekintendő(ek):

Valamennyi vezető tisztségviselő neve	Valamennyi vezető tisztségviselő állandó lakóhelye

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat, Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet mint ajánlatkérő által BUDAPEST I. KERÜLET BEM RAKPART 2. SZÁM ALATTI MŰEMLÉKI ÉPÜLET RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(10. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ^²⁷

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^²⁸ az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nyilatkozunk, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kelt:

cégszerű aláírás

(11. számú melléklet)

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő ^²⁹ nyilatkozom, hogy

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.

Kelt:

cégszerű aláírás

(12. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági feltételnek való megfelelésről

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

A(z)………………………… (cégnév, székhely), ajánlattevő képviseletében – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének megfelelően – nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az előírt M.1. és M.2. alkalmassági követelményeknek megfelel.

Kelt:

cégszerű aláírás

(13. számú melléklet)

Nyilatkozat referenciákról

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet^³⁰az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben végzett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáink az alábbiak voltak:

M1) Alkalmassági feltétel
Nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási/fenntartási/felújítási munkákra vonatkozó legalább 1 db, aszfaltburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 15 M Ft-ot, vagy az annak megfelelő 170 m3-t.
Teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadás-átvétel időpontja, év/hó/nap)
Teljesítés helye
Ellenszolgáltatás összege (nettó forintban)
Szerződés mennyisége
Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
Szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma
Szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése

M1) Alkalmassági feltétel
Nem rendelkezik az eljárást megindító ajánlattételi felhívás megküldése napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített (műszaki átadás-átvétellel lezárt) kátyúzási/fenntartási/felújítási munkákra vonatkozó legalább 1 db, kőburkolatú utakon végzett referenciával, amelyben az ellenszolgáltatás értéke elérte vagy meghaladta a nettó 8 M Ft-ot, vagy az annak megfelelő 570 m2-t.
Teljesítése ideje (rész-, vagy teljes átadás-átvétel időpontja, év/hó/nap)
Teljesítés helye
Ellenszolgáltatás összege (nettó forintban)
Szerződés mennyisége
Szerződés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen)
Szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma
Szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése

Kelt:

cégszerű aláírás

(14. számú melléklet)

Nyilatkozat szakemberekről

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint ajánlattevő / közös ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet^³¹ az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakember(eke)t kívánjuk bevonni:

M2) alkalmassági feltétel igazolása:
1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, a kivitelezés irányításához szükséges MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) kategóriájú, vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti érvényes felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakember
Szakember neve:
Képzettség / végzettség:
Szakmai tapasztalat / gyakorlat:

Mellékletként csatoljuk az alábbi dokumentumokat:

a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajzát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát,
a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Egy szakember nemcsak egy alkalmassági minimumkövetelmény igazolására jelölhető meg, azaz a szakemberek között az átfedés megengedett.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx 0.) mint ajánlatkérő által a BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyban indított nemzeti eljárásrendben lefolytatott, közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Kelt:

cégszerű aláírás

(15. számú melléklet)

Szakember szakmai önéletrajza
(minta)^³²

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen!
Mettől (év/hó) – meddig (év/hó)	Intézmény megnevezése	Végzettség és szakirány

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Mettől (év/hó) – meddig (év/hó)	Xxxxxxxxx megnevezése	Betöltött munkakör

JELENTŐSEBB, A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ KORÁBBI MUNKÁK, TAPASZTALATOK, ISMERTETÉSE Olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen!
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai, mettől meddig (év/hó – év/hó)	Ellátott funkciók és feladatok, kifejtett tevékenység bemutatása

NYELVISMERET (gyenge / közepes / jó / kiváló / anyanyelv)
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás

Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

EGYÉB

Szakmai testületi tagság:

Egyéb képzettség (pl. számítógépes ismeretek, vezető engedély, stb.):

Egyéb, Ön által fontosnak tartott adat:

***

Alulírott …………………………… mint a(z) …………………………… ajánlattevő által a BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember

nyilatkozom,

hogy, az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a teljes projekt időtartama alatt – a szerződés teljesítése során – az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítésének időszakában nincs más olyan kötelezettségem, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt:

szakember saját kezű aláírása

(16. számú melléklet)

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról ^³³

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) – a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet(ek) (vagy személy(ek)) kapacitásaira támaszkodunk.

Az ajánlati felhívás vonatkozó pontja, azon alkalmassági minimum követelmény megjelölése, melynek történő megfelelés igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira támaszkodik	Az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye ^³⁴
P1) alkalmassági feltétel (árbevétel)
M1) alkalmassági feltétel (referencia)
M2) alkalmassági feltétel (szakember)

Kelt:

cégszerű aláírás

Ajánlattevő választása szerint választható az a), vagy b), vagy c) pont – a nem releváns rész törlendő/áthúzandó!

(17. számú melléklet)

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján ^³⁵

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Alulírott ………………………… (cégnév, székhely), melyet képvisel: ………………………… (név) mint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezességet vállalunk az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kelt:

erőforrást nyújtó szervezet

cégszerű aláírás

(18. számú melléklet)

A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról szóló nyilatkozat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN LEVŐ KÖZÚTHÁLÓZAT TERÜLETÉN KÁTYÚZÁSI, FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÉGZÉSE

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő címe:

Xxxxxxxxx …………………………………………………………………, mint a(z) ........................................... (székhely: .................…….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy cégünk jelenleg:

- legalább: 15 millió forint/év kárösszegű, legalább: 10 millió forint/káresemény kárértékű, CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással rendelkezik, és a már meglevő érvényes kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatoljuk;

biztosítással rendelkezik, de a kárértéke nem éri el az előírt feltételeket, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük;
biztosítással egyáltalán nem rendelkezik, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük.

/A megfelelő kitöltendő illetve aláhúzandó/

Kelt:

cégszerű aláírás

1 A tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

2 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M.1. és M.2. pontok szerinti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az Ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevő választása szerint jogosult az M.1. és M.2. pontokban foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Ebben az esetben a 10-12. számú dokumentumok benyújtása nem szükséges.

3 Közös ajánlattétel esetén törlendő.

4 Önálló ajánlattétel esetén törlendő.

5 Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.

6 Szükség szerint további sorokkal bővíthető.

7 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

8 Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.

9 Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.

10 Nem kívánt rész törlendő!

11 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.

12 Csak akkor kell kitölteni, ha az 1. pontban azt nyilatkozat, hogy igénybe vesz alvállalkozót.

13Opcionális - csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki!

14 Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek ezt a nyilatkozatot külön-külön kell kitölteniük.

15 3. §

(1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

16Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

17 Nem kívánt rész törlendő!

18Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

19 Nem kívánt rész törlendő!

20 Nem kívánt rész törlendő!

21Opcionális – csak akkor kell alkalmazni, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén.

22Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön.

23 Nem kívánt rész törlendő!

242007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja:

r)tényleges tulajdonos:

ra)az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár

25 Nem kívánt rész törlendő!

26 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti személyek értendőek alatta.

27Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki, külön-külön. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

28 Nem kívánt rész törlendő!

29 Nem kívánt rész törlendő!

30 Nem kívánt rész törlendő!

31 Nem kívánt rész törlendő!

32Az önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőségnek.

33 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek.

34 A táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlattevő az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés érdekében bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva felel meg.

35 Opcionális - Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, és a 18. számú mellékletben a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerint nyilatkozott.

2/72

Document Metadata

Table of Contents

Közbeszerzési dokumentum

Document Metadata

Közbeszerzési dokumentum

Ajánlatkérő:

Budapest I. kerületi aszfalt burkolatú, illetve kő - nagy-, és kiskockakő- burkolatú útpályák, járdák, lépcsők kátyúzási, fenntartási, felújítási munkái.

Tartalomjegyzék/iratjegyzék 1

Felolvasólap

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) 7

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 16

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / I. 18

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében / II. 21 22

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján 27

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

Ajánlattevő nyilatkozata az alkalmassági feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozat referenciákról

Nyilatkozat szakemberekről

Szakember szakmai önéletrajza (minta)32

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról 33

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján 35

15 3. §

Document Metadata

Tartalomjegyzék/iratjegyzék ^¹

Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint) ^⁷

Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról ^¹⁶

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / I. ^¹⁸

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontja tekintetében / II. ^²¹ ^²²

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ^²⁷

Szakember szakmai önéletrajza
(minta)^³²

Ajánlattevő nyilatkozata a más szervezet kapacitására történő támaszkodásról ^³³

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján ^³⁵