ALVÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Név: MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.

Levelezési cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxxx 0/X.

Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt.

Számlaszáma: 10200971-21521542-00000000

Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.: 24.

Adószáma: 11267425-2-16

Statisztikai számjele: 11267425-4212-113-16

Cégbíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 00-00-000000

Képviseli: Xxxx Xxxxx ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

másrészről a Név:

Székhely:

Levelezési cím:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

Cégbíróság:

Cégjegyzék száma:

Képviseli:

mint alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó),

a továbbiakban Vállalkozó és Alvállalkozó együttesen: Felek között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Vállalkozó tájékoztatja az Alvállalkozót, hogy ……… szerződésszám alatt vállalkozási szerződést kötött a MÁV Zrt. megrendelővel (a továbbiakban: Megrendelő), amelyben elvállalta a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározott vasúti járműmérlegek hitelesítését, a hitelesítést megelőzően a vasúti járműmérleg karbantartását, továbbá eseti megrendelés alapján a Megrendelő által megjelölt vasúti járműmérlegek javítását.

A Vállalkozó nyilatkozik, hogy a szerződésben szereplő munka nem hatósági engedély- köteles.

1. Szerződés tárgya

1.1. Vállalkozó megrendeli, Alvállalkozó elvállalja a jelen keretszerződés 1. számú mellékletében meghatározott vasúti járműmérlegek hitelesítését, a hitelesítést megelőzően a vasúti járműmérleg karbantartását, továbbá eseti megrendelés alapján a Vállalkozó által megjelölt vasúti járműmérlegek javítását (a 2017. évben hitelesítendőkön felül is), a 2. számú mellékletben feltüntetett egységárakon, a szerződés időtartama alatt, a 1. számú mellékletben szereplő műszaki előírás szerint.

1.2. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatok teljesítése során az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek, szabvány általi előírásoknak, utasításoknak, illetve egyéb rendelkezések megfelelően jár el;

• a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

• a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet

• 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet: a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról MSZ EN 45501 a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményei és vizsgálata.

• HE 5-2010 Nem automatikus működésű II., III., IIII. pontossági osztályú mérlegek OMH hitelesítési előírása.

• MÁVSZ 2830 szabványsorozat

• D.9. Vasúti járműmérleg műszaki utasítás

2. Vasúti járműmérlegek vizsgálata, karbantartása, eseti javítása és hitelesítése

2.1. A vasúti járműmérlegek vizsgálata, hitelesítése a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFK), mint hatóság közreműködésével előzetesen hitelesített tömegetalonokkal történik. A tömegetalonok a BFK által elfogadott és engedélyezett Etalon szerelvény formájában kerültek kialakításra.

2.2. A karbantartási és javítási munkálatokat a MÁV D. 9. sz. mérlegutasítása, valamint a MÁVSZ-2830 szabványsorozat vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni. A karbantartás, hitelesítés és a javítás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vállalkozó a teljesítésigazolást kiállítja. Karbantartás esetén teljesítésigazolás kiállításának feltétele, hogy a vasúti járműmérleg hitelesítése a karbantartást követően sikeresen megtörténjen, illetve annak esetleges meghiúsulását ne a karbantartás hiányos, vagy nem megfelelő volta okozza. A MÁV D.9. sz. mérlegutasítás az I. sz. mellékletben közzétett műszaki dokumentáció a jelen szerződés részét képezi.

3. Ellenszolgáltatás, fizetési feltételek

3.1. A hitelesítés, karbantartás és eseti javítás egységárait a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza (Árajánlat). A 2. sz. mellékletben megjelölt nettó egységárak a szerződés hatálya alatt kizárólag közös megegyezéssel módosíthatóak. Felek egyezően rögzítik, hogy a 2. számú mellékletben rögzített nettó egységár a szerződés teljesítésének valamennyi járulékos költségét - így különösen a Vállalkozó által meghatározott műszaki tartalom teljes megvalósítását - tartalmazza.

3.2. A szerződés keretösszege a szerződés teljes időtartamára: + ÁFA,

azaz Forint + ÁFA.

3.3. A Felek megállapodnak és Alvállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés keretjellegéből adódóan Vállalkozónak nincs megrendelési kötelezettsége, azaz nem köteles a teljes keretösszegnek megfelelő ellenértékű szolgáltatás megrendelésére. Felek rögzítik, hogy a keretmennyiség előbbiekből adódó nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Alvállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Vállalkozó felé igénnyel fellépni.

3.4. Vállalkozó erre tekintettel felhívja Alvállalkozó figyelmét arra, hogy a jelen szerződésben meghatározottak alapján csak az eseti megrendeléseiben megrendelt szolgáltatásokkal kapcsolatos igazolt költségeket tekinti a jelen szerződés Vállalkozó részéről elállással történő megszüntetése esetén az alvállalkozói kártérítési igények szempontjából elfogadható, igazolt kárnak.

3.5. A vasúti járműmérlegek hitelesítésével és karbantartásával összefüggő szolgáltatások nettó egységára tartalmazza az etalon súlyoknak a mérlegek telepítési helyére való továbbításának és a vizsgálat során történő helyszíni használatának költségeit, továbbá a vizsgálat munkadíját, a hitelesítés hatósági díját, a próbákkal kapcsolatos költségeket, valamint a MÁV szervek esetleges közreműködésének költségeit (pl. szakfelügyeleti, szakipari költségek), valamint minden egyéb költséget, tehát a kiszállás díját is.

3.6. A 2. melléklet tartalmazza az eseti javítás során alkalmazható rezsióradíjat és az ehhez kapcsolódó kiszállási díjat. A rezsióradíj nem tartalmazza az anyag-, a szállítási és az esetleges daruzási, valamint hatósági díjakat, ezért az eseti javítási megrendelés alapján készített árajánlatban a kalkulált rezsióradíj és a kiszállási díj mellett valamennyi fenti tervezett költségelemet fel kell tüntetni.

3.7. A Felek rögzítik, hogy az Alvállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:

- az alvállalkozói Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,

- azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a szerződésben leírt módon kell végrehajtania,

- a munkahely általános és speciális körülményeivel.

3.8. A szerződés aláírását követően a hitelesítés díja a mindenkor érvényes hatósági hitelesítési eljárás díjának változásával módosítható. (78/1997 (XII. 30.) IKIM rendelet).

4. Számlázási feltételek:

4.1. A munkálatok elvégzését a Vállalkozó megbízottja aláírásával igazolja a Teljesítésigazoláson.

A Vállalkozó részéről a teljesítés igazolására jogosult a MÁV Zrt.-nek, mint megrendelőnek a vasúti járműmérleg telepítési helyének megfelelő Pályavasúti Területi Igazgatóság kijelölt képviselője.

Felek a vasúti járműmérlegek hitelesítésével és karbantartásával összefüggő szolgáltatások elszámolása tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § alapján határozott időre történő elszámolásban állapodnak meg. Az elszámolási időszak: egy hónap. A számla teljesítés időpontja az Áfa tv. 58. § mindenkor hatályos szabályai szerint kerül megállapításra

Az eseti javítások elszámolása az elvégzett és igazolt teljesítmények alapján történik. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a

teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. A felmerült anyagköltséget az Alvállalkozónak a számlán külön fel kell tüntetnie és annak beszerzési számlamásolatát mellékelnie kell.

4.2. Az Alvállalkozó számláját csak a Vállalkozó által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának (3. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát, valamint a Vállalkozó által aláírt teljesítésigazolást. A számlát a Vállalkozó csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Vállalkozó rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett és a nem szerződésszerűen kiállított számlákat a Vállalkozó hiánypótlásra visszaküldi az Alvállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Vállalkozó általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért az Alvállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

A számla benyújtásának címe: MÁV SZK Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.

A Basware teljesítésigazolás csak a műszaki jegyzőkönyvek és aláírt teljesítésigazolás megfelelőségét követően adható ki. Vállalkozónak a Basware teljesítésigazolás megküldésére 3 munkanap áll rendelkezésre.

4.3. A Vállalkozó előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

4.4. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 30 banki napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Alvállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. Alvállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vállalkozó fizetési számláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.

4.5. Késedelmes fizetés esetén az Alvállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékének megfelelő késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk-ban meghatározott feltételekkel.

4.6. A Vállalkozóval szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Vállalkozóval szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Vállalkozó előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A Vállalkozó írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Alvállalkozó szerződésszegést követ el a Vállalkozóval szemben, melynek alapján az Alvállalkozót kártérítési felelősség terheli.

5. A szerződés hatálya

5.1. Jelen szerződés a mindkét fél által történt aláírás napján lép hatályba, azzal, hogy amennyiben az aláírás nem egy időben történik, a hatályba lépés tekintetében a későbbi aláírás dátuma irányadó, és 2017. december 31. napjáig, vagy ha az előbb következik be a 3.2. pontban meghatározott keretösszeg kimerüléséig marad hatályban.

5.2. Alvállalkozó előteljesítésre jogosult.

6. Teljesítés

6.1. Teljesítés helye: az 1. számú mellékletben megjelölt helyszíneken.

6.2. Vállalkozó a vasúti járműmérlegek karbantartásáról, valamint hitelesítéséről külön eseti megrendelést nem küld Alvállalkozó részére, a karbantartások és hitelesítések időbeli ütemezését, valamint elvégzését Alvállalkozónak a jelen keretszerződés 1. sz. mellékletének részét képező vasúti járműmérlegek hitelesítési dátumát tartalmazó táblázat alapján kell elvégeznie. Az érintett járműmérleg karbantartási munkálatainak a járműmérleg hitelesítése előtt legkésőbb 1 munkanappal kell megtörténnie.

6.3. A hitelesítések elvégzésének véghatárideje: 2017. december 31.

6.4. Amennyiben a karbantartások során, az állapotfelmérést követően, járműmérlegek javítása válik szükségessé, Alvállalkozó annak elvégzését kizárólag Vállalkozó írásbeli visszaigazolását követően kezdheti meg.

6.5. A műszaki jegyzőkönyvek kiállítása és a műszaki átvételt követő 15 munkanapon belül Vállalkozó kiállítja a teljesítésigazolást.

6.6. Javítás (eseti jellegű)

Az eseti javítás szükségessé válásának Alvállalkozó felé történő bejelentésétől számított 5 munkanapon belül árajánlatadás kötelezettség terheli az Alvállalkozót. Az árajánlatkérés és adás, írásban (fax, E-mail) történik. Az árajánlatnak a 2. sz. mellékletben foglalt díjakkal kell készülnie. Az ajánlatban részletezni kell a bér, anyag, kiszállási, szállítási és az esetleges daruzási, valamint a hatósági díjakat. Számlázáskor a felmerült anyagköltséget az Alvállalkozónak a számlán külön fel kell tüntetnie és annak beszerzési számlamásolatát mellékelnie kell. A munkadíjköltséget az ajánlatban szereplő rezsi óradíjjal kell elszámolni. Kiszállási díjként az Alvállalkozó a javítás helyszínéhez legközelebb eső fióktelepéről, illetve telephelyéről a javítandó vasúti járműmérlegig megtett távolságot egy oda és egy vissza úttal számolhatja el. Vállalkozó az Alvállalkozó árajánlatában foglaltak elfogadása esetén írásban, e-mailben vagy faxon eseti megrendelést küld Alvállalkozónak, amely megrendelés megküldésével az egyedi vállalkozási szerződés létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik az Alvállalkozó teljesítésére. A Vállalkozó az eseti megrendelésekben köteles megjelölni az igénybe venni kívánt szolgáltatás főbb paramétereit (teljesítési helyet és az eseti javítás elvégzésével kapcsolatos egyéb releváns információkat). Az írásbeli megrendelést az Alvállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül faxon vagy e-mailben visszaigazolni, amelyben az Alvállalkozó megjelöli a teljesítés végső határidejét is.

6.7. A teljesítés elismerése

Vállalkozó részéről a teljesítés elismerésére a vasúti járműmérleg telepítési helyének megfelelő MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság kijelölt képviselője jogosult.

6.8. Megrendelő MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóságok a következők: MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Budapest: 1087 Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xx 0. (Xxxxx Xxxxxx 01-15-16, 511-15-16)

MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Szombathely: 9700 Szombathely Xxxxx Xxxxxx tér. 2. (Xxxxxx Xxxx 07-12-43, 06/30-851-9882)

MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Pécs: 7623 Pécs, Szabadság u. 39. (Xxxxxxx Xxxx 05-14-16, 00-00-000-0000)

MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Szeged: 6720 Szeged, Tisza L. krt. 28-30. (Xxxxxx Xxxxx 06-13-70, 06/30-738-3075)

MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Debrecen: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xxx 00. (Xxxxx Xxxxxx 03-12-49, 06/20-923-7572)

MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Miskolc: 3530 Miskolc Xxxxxxx xx 00. (Xxxxx Xxxxx 04-12-22, 06/30-597-5876)

6.9. A teljesítés elismerésének feltétele, hogy Alvállalkozó a munka jellegének megfelelően, vasúti járműmérlegenként, a következő dokumentumokat csatolja:

⮚ Mérlegvizsgálati lapot (hitelesítés esetén),

⮚ Hitelesítési bizonyítványt (hitelesítés esetén)

⮚ Az Alvállalkozó által kiállított a MÁV Zrt. illetékes Területi Igazgatóság által elismert teljesítés-igazolást (hitelesítés, karbantartás, javítás esetén)

⮚ Komplex állapot jelentést (hibajavítás esetén)

6.10. Az Alvállalkozó az elvégzett munkáról mérlegvizsgálati lapot köteles vezetni, melyen a Vállalkozó képviselője aláírásával igazolja a munkák teljesítését.

7. Az Alvállalkozó kötelezettségei és jogosultságai a teljesítés során

7.1. Alvállalkozó biztosítja a teljesítéshez a szükséges összes eszközt, szerszámot, segédanyagot, járművet. Különösen: Etalon súlyokat a vasúti járműmérleg telepítési helyére, BFK hitelesítőt.

7.2. Alvállalkozó a munkát saját maga, vagy közreműködője által biztosított karbantartó személyzettel végzi. Alvállalkozó köteles a Vállalkozót folyamatosan tájékoztatni a Keretszerződés teljesítése során bekövetkezett minden olyan változásról, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozza, vagy késlelteti. Vállalkozó felelős minden olyan kárért, mely ennek elmulasztásából ered.

7.3. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó mérlegvizsgálatra, hitelesítésre vonatkozó előírásait betartja, valamint a helyszíni munka végzésekor a baleset- és a vagyonvédelmi feladatoknak eleget tesz.

7.4. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Alvállalkozó át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során közreműködőt igénybe venni.

7.5. Alvállalkozó közreműködők bevonása előtt, erre vonatkozó bejelentést köteles tenni Vállalkozó felé.

7.6. Vállalkozó a közreműködővel, illetve közreműködőkkel nem áll szerződéses kapcsolatban. Munkájukért az Alvállalkozó úgy felel, mint sajátjáért.

7.7. Az Alvállalkozó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont közreműködők tevékenységéért teljes felelősséget vállal. Az Alvállalkozó a közreműködők tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A közreműködőre is értelemszerűen kiterjednek az Alvállalkozó terhelő általános szerződéses kötelezettségek. Az Alvállalkozó által a teljesítésbe bevont közreműködőket megillető díjak, közreműködők felé történő megfizetéséről az Alvállalkozó köteles gondoskodni, és az közreműködők nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel a Vállalkozóval szemben fellépni.

7.8. Alvállalkozó betartja az idegen személyek Vállalkozó területén tartózkodásáról szóló Munkavédelmi Megállapodást (5. sz. melléklet). Idegenek a Társaság területén tartózkodásának és külső vállalkozók Társaság területén történő munkavégzésének munkabiztonsági feltételeit a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás szabályozza.

7.9. Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, amellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik Szerződés

megkötésétől Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem Vállalkozónál, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Vállalkozó előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Alvállalkozót teljes kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Főigazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

7.10. Alvállalkozó megismerte és elfogadja a Vállalkozó Etikai Kódexét (xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Vállalkozó által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV FKG Kft. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t jelzi a MÁV FKG Kft. ügyvezetőjének.

7.11. Amennyiben az Alvállalkozó szakfelügyelet igénybevételére kötelezett, akkor a MÁV szakfelügyeleteket illetően Alvállalkozónak visszterhes megállapodást kell kötnie az illetékes MÁV szervezettel, amelyben rögzítik a szakfelügyelet biztosításának feltételeit és az elszámolást.

8. Vállalkozó kötelezettségei és jogosultságai

8.1. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkaterületet.

8.2. Ha az Alvállalkozó a Vállalkozótól vesz igénybe energiát, az erre vonatkozó kérelmét a helyileg illetékes Pályavasúti Területi Igazgatóságnak kell benyújtania, megadva a várható mennyiséget. A Felek külön megállapodás keretében rögzítik az energia vételezés és elszámolás feltételeit.

8.3. A Vállalkozó jogosult a munka szükségtelen zavarása nélkül az Alvállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni.

8.4. A villamos energia vételezését a Vállalkozó biztosítja.

8.5. Vállalkozó biztosítja az Alvállalkozó, illetőleg annak közreműködői számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét.

8.6. Vállalkozó a megfelelő minőségű teljesítést bármikor jogosult ellenőrizni; az ellenőrzést Vállalkozó elsősorban kapcsolattartói útján végzi. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítését a Vállalkozó érdekében a MÁV-csoport erre kijelölt tagvállalatának biztonsági szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága) is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzési jog kiterjed a szerződés teljesítésével összefüggő irat- és adatmegbízás kérésre, továbbá a helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, amelyek teljesítésének kötelezettségét az Alvállalkozó a közreműködők vonatkozásában is köteles biztosítani.

9. Szerződésszegés, kötbér

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan, a szerződő felek által a szerződéssel összefüggésben tanúsított magatartás (tevőleges magatartás, mulasztás), amely a jelen keretszerződésben meghatározott feltételektől, a hivatkozott vagy a teljesítéssel összefüggő jogszabályokban, utasításokban leírtaktól eltérő teljesítésben nyilvánul meg.

9.2. A szerződő felek az Alvállalkozó késedelmes teljesítése, nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg (késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér).

9.3. Alvállalkozó késedelme esetén, a Vállalkozó egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. Amennyiben a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést az adott részben nem teljesítettnek kell tekinteni és Vállalkozó jogosult az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér) az Alvállalkozóval szemben alkalmazni. A póthatáridő kitűzése, illetve a szerződés nem teljesítése sem mentesíti Alvállalkozót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.

Amennyiben a késedelmi kötbér bármelyik mérleg esetében eléri a maximumát a Vállalkozó jogosult a szerződést az adott részben nem teljesítettnek tekinteni, és az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményeket (meghiúsulási kötbér) az Alvállalkozóval szemben alkalmazni. Felek a szerződés nem teljesítését vasúti járműmérlegenként vizsgálják.

9.4. Amennyiben az adott vasúti járműmérleg a jelen szerződés 6.3. pontjában és az 1. számú mellékletben meghatározott és a szerződés aláírásakor még érvényes hitelesítési határidőig, vagy lejárt hitelesítésű vasúti járműmérlegek esetén a Felek által egyeztetett határidőig Alvállalkozó felelősségi körébe eső okból nem kerül hitelesítésre és/vagy karbantartásra a Szerződést az adott részben nem teljesítettnek kell tekinteni és Vállalkozó meghiúsulási kötbérként mérlegenként a kötbéralap 20%-ára jogosult. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 2. melléklete szerinti nettó egységárak.

9.5. Amennyiben az érintett járműmérleg hitelesítése az Alvállalkozónak felróható ok miatt hiúsul meg, ide értve a hitelesítést megelőzően elvégzett nem megfelelő javítást vagy karbantartást, a Szerződést a javítás és/vagy karbantartás tekintetében is meghiúsultnak kell tekinteni. A Vállalkozó a meghiúsulási kötbérként mérlegenként a kötbéralap 20%-ára jogosult, amely javítás esetén az Alvállalkozó nettó ajánlati egységára, karbantartás esetén a szerződés 2. sz. melléklete szerinti nettó egységár.

9.6. Amennyiben az Alvállalkozó a javítási feladatai teljesítésével késedelembe esik, a Vállalkozó anélkül, hogy a szerződés értelmében rendelkezésre álló egyéb igényérvényesítési jogát elvesztené, minden megkezdett naptári nap után kötbérként a kötbéralap 1 %-át, de maximum 20%-át jogosult felszámítani.

9.7. Amennyiben az Alvállalkozó a javítási feladatait nem teljesíti, a Vállalkozó meghiúsulási kötbérként a kötbéralap 20%-át jogosult felszámítani.

9.8. A 9.6. és 9.7. pont szerinti meghiúsulási és késedelmi kötbér alapja az Alvállalkozó javításra vonatkozó nettó ajánlati ára.

9.9. Hibás teljesítés esetében a Vállalkozó a szerződésszegéssel érintett karbantartási/hitelesítési vagy eseti javítási munkák nettó ellenértéke 15 %-nak megfelelő mértékű kötbért jogosult felszámítani.

9.10. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

9.11. A kötbér esedékessé válik:

a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár, a kötbér elérte a maximális mértékét;

b) meghiúsulási kötbér esetén, ha a Vállalkozó a meghiúsulással kapcsolatos igényét az Alvállalkozónak bejelentette;

9.12. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Vállalkozó általi biztosítása nem mentesíti Alvállalkozót a jelen szerződésben meghatározott következmények alkalmazása alól.

9.13. A Vállalkozó jogosult a meghiúsulási kötbér 9.4., vagy 9.7. pont szerinti érvényesítése mellett a teljes szerződést azonnali hatállyal felmondani. Alvállalkozót ezen esetben kártérítés vagy kártalanítás nem illeti meg, azonban Alvállalkozó köteles a kötbér mértékét meghaladóan a Vállalkozó valamennyi igazolt kárát megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés).

9.14. A kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél. A kötbér összege az Alvállalkozó esedékes számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámítható.

10. Szavatosság, jótállás

10.1. Alvállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat szakszerűen végzi el, teljesítése mindenben megfelel a Vállalkozó által meghatározott műszaki tartalomnak.

10.2. Alvállalkozó szavatol azért, hogy jelen szerződés keretében az általa alkalmazott műszaki-technikai megoldások és az általa használt vagy beépített alkatrészek, anyagok vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, amely Vállalkozót használati és/vagy tulajdonjog gyakorlásában akadályozza, vagy korlátozza. Ennek megszegése esetén Alvállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé. Alvállalkozó szavatolja, hogy a Vállalkozónak nem ad át olyan terméket, amit harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át Alvállalkozónak, vagy amin harmadik személynek olyan joga áll fenn, ami akadályozza vagy korlátozza a Vállalkozó tulajdonszerzését, illetve birtoklási és használati jogát. Ennek megszegése esetén Alvállalkozó teljes és korlátlan felelősséggel tartozik a Vállalkozó felé.

10.3. Alvállalkozó kártalanítja Vállalkozót minden olyan harmadik személy által támasztott igény esetén, amely valamely szabadalom, ipari minta, szoftver használati jog, egyéb szerzői jog stb. megsértéséből származik azáltal, hogy Vállalkozó jelen szerződésben foglalt jogait gyakorolta.

10.4. A jótállási idő

a) Alvállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért a befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal. A jótállási időszak kezdete az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását követő nappal kezdődik

Amennyiben a jótállási idő alatt a cserélt fődarabban meghibásodás keletkezik, úgy Alvállalkozó köteles azt 5 munkanapon belül az üzemképes állapotba hozni a meghibásodott rész újbóli kicserélésével, vagy annak javításával.

b) Az Alvállalkozó a - cserélt fődarabok kivételével - az elvégzett munkára és beépített eszközökre, alkatrészekre 12 hónap jótállást vállal. Amennyiben a beépített eszköz, alkatrész vonatkozásában a gyártói jótállás időtartama a 12 hónap időtartamot meghaladja, úgy ezen időtartam irányadó az Alvállalkozó általi jótállás tekintetében. A jótállási időszak kezdete az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírását követő nappal kezdődik. A beépített eszközök, berendezések esetében a fentiekben

meghatározott jótálláson kívül Alvállalkozó köteles a jogszabály szerinti szavatosságot is biztosítani.

10.5. Nem terheli Alvállalkozót a javítás vagy csere költsége, ha a karbantartási vagy kezelési utasítást a Vállalkozó nem tartja be. Ennek bizonyítása a Alvállalkozó kötelezettsége.

10.6. A felelősség megállapítására szolgáló vizsgálatot, jegyzőkönyv felvételével, a Felek közösen végzik.

10.7. Amennyiben a jótállási idő alatt valamely alkatrész, vagy egység meghibásodása ismétlődik – amely tervezési, anyag- vagy minőségi hibára vezethető vissza, vagy az alkatrészek ismétlődő meghibásodásáról van szó (típushiba) – az Alvállalkozó köteles ezen alkatrészeket – külön díjazás nélkül - újra kicserélni.

10.8. Függetlenül a beépített alkatrészek, részegységek és berendezések javítási időpontjától, ezek jótállási idejének kezdete a teljesítésigazolás Vállalkozó általi aláírásának dátumával kezdődik. Az esetleges típushibák esetében a jótállási idő valamennyi új vagy módosított alkatrész, berendezés vagy részegység vonatkozásában a csere illetve módosítás kielégítő végrehajtásának dátumával újra kezdődik.

10.9. A jótállás ideje alatt az Alvállalkozó köteles a bejelentett hibát a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül a Vállalkozó képviselőjével közösen kivizsgálni, és ha a hiba jellege lehetővé teszi, azt azonnal elhárítani. Ellenkező esetben a vizsgálatot követően intézkedni kell a javítás időpontjának meghatározása érdekében. A javítást az Alvállalkozó köteles a technológiailag lehetséges legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 naptári napon belül elvégezni.

Amennyiben a jótállás fennállásával kapcsolatos vizsgálat a meghibásodás okaként egyértelműen a Vállalkozó felelősségét állapítja meg, ez esetben az Alvállalkozó jogosult a vizsgálattal és - megrendelés esetén - a javítással kapcsolatos Vállalkozó által igazolt összes költséget a Vállalkozónak kiszámlázni. A számla teljesítési ideje meg kell, hogy egyezzen a vizsgálati jegyzőkönyvben, illetve a teljesítésigazolásban rögzített vizsgálat/munka befejezésének dátumával (Áfa törvény 55.§). A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Alvállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

10.10. A jótállási idő automatikusan meghosszabbodik minden jótállási időben felmerülő meghibásodás miatt üzemen kívül töltött nappal.

10.11. A jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vállalkozót megillető polgári jogi igény érvényesítését.

11. Titoktartás

11.1. Jelen Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik Fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag jelen Szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik Féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

11.2. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, jelen Szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos

rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben, Szerződés teljesül, Szerződés megszűnik, az azt felfedő azt megkívánja.

11.3. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha bíróság, hatóság kötelezése vagy jogszabályban előírt kötelezettség folytán az adatokat, információkat nyilvánossá kell tenni.

11.4. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat vagy az EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

12. Vis maior

12.1. Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

12.2. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik, felek akaratától független és elháríthatatlan.

12.3. A vis maiorról felek egymást kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

12.4. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal vagy egyéb hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.

12.5. A fenyegető vis maiorról és vis maior bekövetkeztéről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul írásban kötelesek tájékoztatni. A fenyegető, vagy bekövetkező vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

13. Szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei

13.1. Jelen szerződés megszűnik:

- a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével,

- Vállalkozó rendes felmondásával, indokolás nélkül, írásban, 3 hónapos felmondási idő alkalmazásával,

- azonnali hatályú felmondással,

- az 5.1. pontban foglalt határidő lejártával vagy feltétel (keretösszeg kimerülése) bekövetkeztével.

13.2. A rendkívüli felmondás joga a következő feltételek mellett gyakorolható: Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, ha

- az Alvállalkozó a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a

szerződésszerű teljesítésre a Vállalkozó által meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit;

- az Alvállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el;

- az Alvállalkozó együttműködési kötelezettségét súlyosan, vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

- az Alvállalkozó a Vállalkozó vagy Vállalkozó szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít;

- az Alvállalkozóval szemben csődeljárás indult, kivéve a fizetési moratórium időszakát;

- az Alvállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

- az Alvállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza;

- meghiúsulási kötbér kiszabására van lehetőség (jelen szerződés 9.12. pont).

Alvállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani különösen, ha:

- a Vállalkozó az Alvállalkozó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre az Alvállalkozó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.

- a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el,

- a Vállalkozóval szemben indult csődeljárás esetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben foglalt korlátok figyelembevételével;

- a Vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

- a Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

13.3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés megszűnése esetén Alvállalkozó haladéktalanul köteles jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben birtokába jutott valamennyi okiratot, adatot, információt saját költségén Vállalkozó részére visszajuttatni.

13.4. Vállalkozó az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a szerződés teljesítésének Alvállalkozó által igazolt megkezdése előtt választása szerint jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

13.5. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az Alvállalkozó az 1.1. pontban vállalt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Vállalkozónak már nem áll érdekében, a Vállalkozó a szerződés teljesítésének Alvállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a szerződéstől.

13.6. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát.

14. Xxxxxxxx rendezése, a szerződés módosítása

14.1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű időn belül nem vezet eredményre, abban az esetben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerinti hatáskörrel, illetékességgel rendelkező bíróság jogosult eljárni. Jelen szerződés módosítása kizárólag a közbeszerzési törvényben meghatározott korlátok között, írásban, a cégszerű aláírásra jogosultak egyetértése, és aláírása mellett történhet.

15. Felek együttműködése a szerződés időtartama alatt

15.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról, vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni (akadályközlés). Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos szabályai irányadóak.

15.2. Felek vállalják, hogy üzleti titoknak minősülő információt sem a jelen szerződés hatálya alatt, sem – időbeli korlátozás nélkül – annak megszűnését követően a másik fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen harmadik személy számára nem szolgáltatnak ki és nem tesznek hozzáférhetővé. Felek megállapodnak, hogy jelen titokvédelmi rendelkezés szempontjából a MÁV Zrt. nem minősül illetéktelen harmadik személynek. Alvállalkozó felelős azért is, hogy alkalmazottai, közreműködői jelen titokvédelmi rendelkezés tartalmát megismerjék és annak eleget tegyenek.

15.5.Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a teljesítés tekintetében a Vállalkozó részéről kijelölt személy

Név:

telefon:, mobil:

e-mail:

Alvállalkozó részéről a szerződés teljesítése tekintetében kapcsolattartásra megjelölt személy:

Név:

Telefon:

E-mail:

A fentebb kijelölt kapcsolattartó kizárólag az operatív együttműködés körében felmerült kérdésekben jogosult nyilatkozni, de a Vállalkozó nevében joglemondásra, kötelezettségvállalásra vagy egyéb joghatás kiváltására alkalmas nyilatkozat megtételére kizárólag a Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírt írásbeli nyilatkozat formájában van lehetőség.

15.6.A szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a

Felek azt a jelen pont szerinti kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik.

Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:

- átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,

- futárposta esetében a küldemény átvételének napján,

- ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,

- telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,

- elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti kapcsolattartók nem jogosultak a szerződés módosítására, nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.

15.7. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

15.8. Az Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vállalkozó tevékenységének végzését a jelen szerződés hatálya alatt más gazdasági társaság veszi át, úgy ezen gazdasági társaság az Alvállalkozó külön hozzájárulása nélkül – az Alvállalkozó írásbeli értesítése mellett – jogosult a szerződésbe a Vállalkozó pozíciójába belépni és annak kötelezettségeit átvállalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerződéses jogutódlás az Alvállalkozó jogait nem csorbítja, kötelezettségeinek teljesítését nem teszi terhesebbé.

15.9. Alvállalkozó jelen szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §- ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a Vállalkozóval szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a Vállalkozót nem terheli.

15.10. Vállalkozó kiköti, hogy Alvállalkozó közreműködőt kizárólag a Vállalkozó írásbeli egyetértésével vonhat be a teljesítésbe. A teljesítésbe bevont közreműködők teljesítéséért Alvállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig Alvállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be.

15.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

15.12. A szerződés 4 egyező szövegű példányban készült, (amelyből 3 példány Vállalkozót, 1 példány Alvállalkozót illet meg) amelyet felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírnak.

Budapest, 2017. év ….

………………………

Xxxx Xxxxx ügyvezető

………………

……………

…………………

MÁV FKG Kft. Alvállalkozó képviseletében Vállalkozó képviseletében

Mellékletek:

1. számú melléklet: Beszerzés mennyisége és Műszaki Előírás

2. számú melléklet: Felolvasólap/Árajánlat

3. számú melléklet: Basware teljesítés igazolás minta

4. számú melléklet: Munkavédelmi Megállapodás

1. sz melléklet

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

A hatályos D.9. Vasúti járműmérleg műszaki Utasítás, valamint a MÁVSZ 2950 szabványsorozat, továbbá a BFK HE5-2010 nem automatikus működésű II, III, IIII pontossági osztályú mérlegek hitelesítési előírásai alapján a joghatással járó tömeg- megállapítás alapfeltétele a jól karbantartott, rendszeresen hitelesített járműmérleg-állomány üzemeltetése.

Karbantartás:

A karbantartási munkálatokat a MÁV D. 9. sz mérlegutasítása, valamint a MÁVSZ-2830 szabványsorozat vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni.

A karbantartás csak akkor tekinthető teljesítettnek, ha a vasúti járműmérleg, a karbantartást követően, a HE 5-2010 NEM-AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ II, III, IIII PONTOSSÁGI

OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK hitelesítési előírása szerinti hitelesítési-, eljárást sikeresen teljesíti. A vasúti járműmérlegek tervszerű karbantartása a MÁV D. 9. sz Vasúti járműmérleg műszaki utasítás szerint évenként kell történjen. A pályázatban kiírt karbantartások a vasúti járműmérlegek telepítési helyén szükségesek.

Eseti megrendelés alapján történő javítás:

Valamennyi vasúti járműmérlegünkre vonatkozóan, vagyis a 2017. évben hitelesítendő járműmérlegeken kívül is a meghibásodás és/vagy az üzemzavar bejelentésétől 5 munkanapon belül árajánlatadás kötelezettsége terheli a Vállalkozót. Az árajánlatkérés és adás, írásban (fax, E-mail) történik. Az árajánlatnak a 2. sz. mellékletben foglalt díjakkal kell készülnie. Az ajánlatban részletezni kell a munkadíj, anyag, kiszállási, szállítási és az esetleges daruzási, valamint a hatósági díjakat. Megrendelő a Vállalkozó árajánlatában foglaltak elfogadása esetén írásban, e-mailben vagy faxon eseti megrendelést küld Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi vállalkozási szerződés létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére. A Megrendelő az eseti megrendelésekben köteles megjelölni az igénybe venni kívánt szolgáltatás főbb paramétereit (teljesítési helyet és az eseti javítás elvégzésével kapcsolatos egyéb releváns információkat). Az írásbeli megrendelést a Vállalkozó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül faxon vagy e-mailben visszaigazolni, amelyben a Vállalkozó megjelöli a teljesítés végső határidejét is.

Az ebben a mellékletben lévő táblázatban külön jelöltük az ebben az évben meghibásodott, javítandó vasúti járműmérlegeket. A hibaelhárítás során követendő prioritási sorrend a következő: Ferencváros Nyugati rendező pu., Szolnok rendező pu., Debrecen, Békéscsaba, Kaposvár.

Hitelesítés:

A hitelesítés előtt a vasúti járműmérlegeket fel kell készíteni, a karbantartást el kell végezni, amely során komplex állapotjelentést kell készíteni (Állapotfelmérő lap), a karbantartásnak garantálnia kell a karbantartási napot követő hitelesítés megfelelőségét.

A 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelet 2. számú melléklete II. fejezet 11.b) pontja alapján a 2 évenkénti kötelező hitelesítésű mérőeszközök közé sorolja a vasúti járműmérlegeket.

A MÁV D. 9. sz Vasúti járműmérleg műszaki utasítás szerint a MÁV Zrt. valamennyi vasúti járműmérlegét kétévenként hitelesíteni kell.

A pályázatban kiírt hitelesítések a vasúti járműmérlegek telepítési helyén szükségesek.

Az alábbi vasúti járműmérlegek (előreláthatólag 25 db) hitelesítését tervezzük a 2017-es évben:

Sorszám

státusz

Állomás

Vonalszám

Vágányszám

Szelvényszám

Mérlegvágány felsővezetéki ellátottsága (igen/nem)

Autódaruval való megközelíthetőség (könnyen/nehezen)

Autódaruval a hozzáférés szempontjából a daruzás

(lehetséges/lehetetlen)

Mérőképesség

Hídhossz

Szerkezet

Típus

A hitelesítés érvényes

2017

hibás

Ferencváros Nyugati rendező pu.

222

mérleg vg. (átrakó)

1+44,90 (1009-1005 kit. között)

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

elektronikus

ARDIN

Gönyü helyett

hitelesítés

aktív

Soroksári út rendező pu.

204

XXII. vg.

0+80 (443-447 kit. között)

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

10.

09.

hitelesítés

aktív

Dunaújváros

42/1

I. vg.

264+98,15

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

09.

13.

hitelesítés

hibás

Gönyü

303

X.xx.

2+90

nem

könnyen

lehetetlen

100 t

9+6+9 m

elektronikus

ARDIN

2017

05.

08.

aktív

Győr rendező pu.

mérleg-csonka vg.

1402+08

nem

nehezen

lehetetlen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

10.

19.

aktív

Hatvan rendező pu.

BUV. II. vg.

1+38

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

11.

29.

aktív

Komárom rendező pu.

I. vg (raktári).

1032+40

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

09.

01.

hitelesítés

aktív

Rákos

120/1

I. vg.

4+10

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

10.

22.

hitelesítés

aktív

Székesfehérvár

20/1

XXVI. vg.

671+50

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

11.

24.

hibás

Szolnok rendező pu.

100

mérleg vg.

56+70,5

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

11.

29.

aktív

Bánréve

XV. vg.

453+81

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

09.

24.

hitelesítés

aktív

Füzesabony

XII. vg.

1243+95

igen

könnyen

100 t

9+3+9m

elektronikus

SCHENCK

2018

12.

19.

aktív

Kazincbarcika

I. vg.

244+82

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

10.

01.

hitelesítés

aktív

Miskolc rendező

XL. vg.

1804+06

igen

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

elektronikus-aknás

SCHENCK

2017

10.

08.

hitelesítés

aktív

Szerencs

I.- Állomási kihúzó

2188+95,6

igen

nehezen

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

09.

30.

hitelesítés

hibás

Debrecen

100

mérlegvágány

2210+68

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

12.

08.

hibás

Eperjeske Átr.pu. I. vg.

100

I. vg.

47+50

nem

nehezen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

10.

aktív

Eperjeske Átr.pu. XLI. vg.

100

XLI. vg.

48+00

nem

nehezen

lehetetlen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

10.

15.

hitelesítés

aktív

Eperjeske Rpu. X.xx. automata gurító

100

G.I. (széles)

43+23-43+50

nem

nehezen

lehetséges

120 t

27 m

hibrid

ARDIN

2018

12.

03.

hibás

Eperjeske Rpu. XX.xx. automata gurító

100

G.II. (széles)

43+23-43+50

nem

nehezen

lehetséges

120 t

27 m

hibrid

ARDIN

2018

12.

03.

aktív

Eperjeske Rpu. lapos

100

I. vg. (széles)

35+83

nem

könnyen

lehetséges

150 t

9+5+9m

elektronikus

ARDIN

2018

10.

aktív

Mátészalka

110

XI. vg.

335+19

nem

könnyen

lehetetlen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

ARDIN

2017

06.

12.

aktív

Nyíregyháza

100

XVIII. vg.

2706+50

nem

nehezen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

MS-DUÁL

2018

12.

13.

aktív

Püspökladány

100

XXI. Vg.

1790+25

igen

könnyen

lehetetlen

100 t

9,5+1,5+9,5m

elektronikus-aknás

ARDIN

2018

10.

04.

hitelesítés

aktív

Törökszentmiklós

100

II. vg.

1197+31

igen

könnyen

lehetetlen

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

09.

30.

hitelesítés

aktív

Záhony 70/B vágány

100

LXX/B. vg. (széles)

20+54

nem

könnyen

lehetséges

200 t

9+4,5+9m

elektronikus

SCHENCK

2017

09.

30.

aktív

Záhony-Rendező VIII. vg.

100

VIII. vg.

644+90

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

06.

10.

aktív

Nyírbátor

110

I. vg.

379+87

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2019

08.

17.

hitelesítés

aktív

Karcag

100

VII. vg.

1621+56

igen

könnyen

lehetetlen

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

10.

12.

hitelesítés

aktív

Baja

154

VIII. vg.

590+44

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

12.

31.

hitelesítés

hibás

Békéscsaba

120

XXX. vg.

845+47

nem

könnyen

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2017

10.

30.

hitelesítés

aktív

Kelebia

150

I. vg.

1559+96

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

11.

23.

aktív

Kiskőrös

150

IX. vg.

1005+63

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

11.

21.

aktív

Kiskunfélegyháza

140

XVI. vg.

568+85

nem

nehezen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

11.

17.

hibás

Kiskunhalas

150

I. vg.

1265+36,50

nem

könnyen

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN-MS-DUÁL

Záhony 70/B helyett

hitelesítés

aktív

Szentes

130

I. vg.

218+30

nem

könnyen

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

12.

02.

hitelesítés

aktív

Dombóvár

Mérleg egyenes

1586+50

nem

nehezen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN-MS-DUÁL

2018

12.

09.

aktív

Gyékényes

I. vg.

158+71

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN-MS-DUÁL

2017

07.

21.

hitelesítés

hibás

Kaposvár

Mérlegvágány

311+36

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

SCHENCK

2017

07.

28.

hitelesítés

aktív

Magyarbóly

I. vg.

368+58

nem

nehezen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

10.

09.

hitelesítés

aktív

Lepsény

VII. vg.

947+58

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

11.

18.

hitelesítés

aktív

Murakeresztúr

XIV. vg.

2334+70

igen

nehezen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

11.

03.

aktív

Nagykanizsa

XVI.a vg.

2211+24

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN

2018

10.

27.

aktív

Pécsbánya-rendező

I. vg.

0+32

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

SCHENCK

2017

10.

19.

hitelesítés

aktív

Sárbogárd

I. vg.

789+27

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

12.

aktív

Somogyszob

I. vg.

715+70

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

07.

23.

hitelesítés

aktív

Szentlőrinc

IX. vg.

233+58

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN-MS-DUÁL

2018

11.

15.

aktív

Ajka

I. vg.

800+60,00

igen

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2017

08.

27.

hitelesítés

aktív

Celldömölk

XXI. vg.

699+83 - 700+07

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

10.

20.

aktív

Veszprém

K.2. vg.

1/66,5 - 1+93,5

nem

könnyen

lehetséges

100 t

9+3+9m

elektronikus

ARDIN-MS-DUÁL

2018

11.

17.

aktív

Zalaegerszeg

Sió mérlegvágány

1+0,3 - 1+33

nem

nehezen

lehetséges

100 t

9,5+1,5+9,5m

hibrid

MS-DUÁL

2018

10.

26.

A Megrendelő a feltüntetett vasúti járműmérlegeken túlmenően is megrendelhet soron kívüli mérleghitelesítést, így a hitelesítendő vasúti járműmérlegek darabszáma változhat a keretösszeg kimerüléséig.

▪ A hitelesítési munkálatokat a MÁV D. 9. sz mérlegutasítása, valamint a MÁVSZ-2830 szabványsorozat vonatkozó előírásai szerint kell elvégezni.

▪ A hitelesítéshez súlykészletet kell biztosítani.

▪ A nehezen megközelíthető járműmérlegtelepítési helyek miatt javasolt a vasúti etalon- szerelvény használata.

▪ A vasúti járműmérleg hitelesítés alternatív (egyedi súlyegységek rakodásával történő) megoldása esetében figyelembe kell venni az elvégzéshez szükséges megfelelő mennyiségű (a mérlegek mérőképességének legalább a 80%-át elérő) hitelesített súlykészlet biztosítását, továbbá az egyes vasúti járműmérleg helyszínek közúti járművekkel való megközelíthetőség-, illetve a súlyok rakodásához-átrakásához- átcsoportosításához a daruzás lehetőségeit.

▪ A MÁV Zrt. összesen 51 db vasúti járműmérleget üzemeltet és ebből 29 olyan telepítési helyszín található, amelyek adottságai nem, vagy csak nagy nehézségek árán teszi lehetővé a járműmérlegre a vizsgálósúlyok közúti daruval történő rakodását. Jelentős a felsővezetékkel ellátott mérlegvágány ahol a mérlegsúlyok daruzása előtt a felsővezetéket feszültség-mentesíteni kell (gyakran el is kell húzni a darugém útjából) munkaengedélyt kell kérni, illetve a biztosítani kell az emelés idejére a felsővezetéki szakközeg jelenlétét. Számos esetben a mérleg közúti daruval meg sem közelíthető, mert szűk a bejáró és/vagy útátjáró nélküli, több vágánykeresztezésen kell keresztülhaladni a mérleg megközelítéséhez, illetve a túl nagy a daruzási távolság miatt nem is tud beérni egy átlagos közutas darugém a mérlegszerkezet fölé darustabilitási kockázatok miatt. Más esetekben további járulékos munkák (pl.: kerítés bontás) is szükségesek lehetnek a mérlegsúlyok daruzását megelőzőleg. Ezekről a körülményekről a kivitelezőnek tájékozódnia kell.

▪ A hitelesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hitelesítési bizonyítvány az üzemeltetőnek átadásra kerül és a nemzeti tanúsító jelet a járműmérleg erre alkalmas felületére felhelyezték.

A vasúti járműmérlegek hitelesítése csak a BFK által hitelesített tömegetalonokkal történhet. A vasúti járműmérleg hitelesítés pedig a fenti hatóság területileg illetékes képviselőjének személyes jelenlétében végezhető el.

Valamennyi hitelesített vasúti járműmérleghez csatolni kell:

▪ Hitelesítési bizonyítvány,

▪ Mérlegvizsgálati lap,

▪ Állapotfelmérő lap

▪ Teljesítésigazolás.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az alábbi jogszabályi rendelkezéseknek, szabvány általi előírásoknak, utasításoknak, illetve egyéb rendelkezéseknek megfelelően jár el;

• az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről,

• a 127/1991. (X.9.) korm. rendelet a mérésügyi törvény végrehajtásáról,

• a 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet: a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

• az MSZ EN 45501 a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményei és vizsgálata és a

• a HE 5-2010 nem automata működésű II., és III. pontossági osztályú mérlegek BFK hitelesítési előírásai valamint

• a MÁVSZ 2830 sz. szabványsorozat

• a D.9. Vasúti járműmérlegek Műszaki utasítás

FELOLVASÓLAP

„„2017. évben vasúti járműmérlegek vizsgálata: ezen belül hitelesítés, karbantartás és javítás” I.

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): Ajánlattevő levelezési címe: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma: Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma: Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:

II.

Az ellenszolgáltatás nettó egységára mérlegenként (HUF/Db):

Hitelesítés díja HUF+áfa/vasúti járműmérleg

Karbantartás egységár: HUF+áfa/vasúti járműmérleg

Eseti megrendeléssel történő javítás rezsi óradíja: HUF+áfa/óra

Eseti megrendeléssel történő javítás kiszállási díja: HUF+áfa/km

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

Tartozik a sz. szerződéshez

MÁV FKG Kft.

Teljesítés Igazolás Minta (Basware)

Vállalkozó neve:
Vállalkozó telephelye:
Számlabenyújtási hely:	MÁV SZK Zrt. 1426 Budapest, PF. 24
Vevő neve:	MÁV FKG Kft.
Vevő címe:	5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00.
Rendelés száma:
Teljesítés dátuma:
Típus:	1
Költségviselő:
Közreműködői díj

Munka megnevezése:

===============================

.....................

Rendelés adatai:

===============================

Rendelés

sorszáma

Leírás

GIR cikkszám

Mennyiség

Egységár

Nettó

..............................

......

.........................

.....

.........................

...

....................

.....

..........

.................

...

...............

Teljes összeg Ft + ÁFA

Kiállító neve:

Telefon száma:

Kiállítás dátuma: ……..év…….hó….nap

Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek.

4. sz. melléklet

MUNKAVÉDELMI MELLÉKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

⎯ a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

⎯ 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről

(a továbbiakban: együtt munkabiztonsági szabályok)

1. Általános rendelkezések

1.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Alvállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind az Alvállalkozóra, mind az Alvállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV FKG Kft. területére belép (továbbiakban együttesen: „Alvállalkozó”).

Alvállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet (1103 Budapest, Kőér u. 2/E.) részére köteles bejelenti.

1.3. Alvállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetével.

1.4. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV FKG Kft. munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Alvállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – Alvállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Alvállalkozó köteles az átadott munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről Alvállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. Alvállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. Alvállalkozó a munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV FKG Kft. a munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is az Alvállalkozó részére adja át, illetve az Alvállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél az Alvállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Alvállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a

„Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket.

2.3. Alvállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Vállalkozó szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést az Alvállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: ………………………, mobiltelefon: ………………………, levelezési cím ) köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV FKG Kft. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki az Alvállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról az Alvállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet az Alvállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. Alvállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Alvállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. Alvállalkozó képviselője (név: ………………………, mobiltelefon: ,

levelezési cím: ……………………… ) köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint Alvállalkozó jelen megállapodás aláírásával a 6.2. pontban részletezett, a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságát kifejezetten tudomásul veszi.

7. Oktatás

7.1. Alvállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet az Alvállalkozó valamint a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV FKG Kft. Biztonsági és Védelmi Vezetője (Xx. Xxxx Xxxx, tel.: 0630/0000000, e-mail:xxxx.xxxx@xxx.xx) jelöli ki.

7.4. Alvállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására az Alvállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. Alvállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról az Alvállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá az Alvállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. Alvállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezetétől oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV FKG Kft. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért az Alvállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV FKG Kft. Biztonság és Védelem Szervezet részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Alvállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt.-t és/vagy MÁV FKG Kft.-t ért közvetlen és közvetett károkért az Alvállalkozó felel.

10.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek, illetve a MÁV FKG Kft.-nek

– a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban az Alvállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt - bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV SFKG Kft. az Alvállalkozóra hárítja.

10.4. Alvállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5. Alvállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

Budapest, 2017. év ….

………………………

Xxxx Xxxxx

ügyvezető

………………

……………

…………………

MÁV FKG Kft. Alvállalkozó képviseletében Vállalkozó képviseletében

Document Metadata

Table of Contents

ALVÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

Document Metadata