AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ
ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló
„A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása”
elnevezésű közbeszerzési eljárás tekintetében
2017.
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK 3
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5
I. KIEMELT INFORMÁCIÓK 7
1. Az ajánlatkérő elnevezése és címe 7
2. Kapcsolattartási pont 7
3. A közbeszerzési eljárás elnevezése 7
4. A közbeszerzés tárgya 7
5. A közbeszerzési eljárás fajtája 7
6. A felhívás megküldése 7
7. Az ajánlatok benyújtásának határideje 7
8. Az ajánlatok benyújtásának helye 7
9. Az ajánlatok felbontásának ideje 7
10. Az ajánlatok felbontásának helye 8
11. Az eredményről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja 8
12. A szerződéskötés tervezett időpontja 8
II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 9
1. Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos információk 9
2. Az ajánlat elkészítésének általános elvárásai 9
3. Az Ajánlat formai követelményei 9
4. Az Ajánlat tartalmi követelményei 10
5. Kiegészítő tájékoztatás kérése, a kiegészítő tájékoztatás 11
6. A közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok (Kbt. 35-36. §§) 12
7. Az Ajánlat benyújtása, az Ajánlattételi Határidő meghosszabbítása, Az ajánlat módosítása és visszavonása 12
8. Az Ajánlatok bontása 13
III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 14
1. Az Ajánlatok elbírálása 14
2. A hiánypótlás, indokolás kérés 14
3. Értékelési szempontok 16
4. Ajánlatkérő tájékoztatásai 17
IV. EGYÉB ELŐZETES, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 18
V. NYILATKOZATMINTÁK 19
SZAKMAI INFORMÁCIÓK 31
I. SZAKMAI INFORMÁCIÓK 32
1. A Közbeszerzés tárgya 32
2. Elvégzendő feladatok meghatározása 32
3. Árazatlan költségvetés 32
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET 33
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 34
1. Szerződés tárgya 34
2. Ellenszolgáltatás 34
3. Teljesítési idő, teljesítési hely 35
4. Kapcsolattartás, kapcsolattartók 35
5. Felek teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 36
6. Alvállalkozók 38
7. Műszaki átadás-átvétel 39
8. Fizetési feltételek 39
9. Szerződésszegés 41
10. Kötbér 41
11. Jótállás 41
12. Vis maior 42
13. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, elállás, felmondás 43
14. Egyéb rendelkezések 43
7427/2017
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
I. KIEMELT INFORMÁCIÓK
1. Az ajánlatkérő elnevezése és címe
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.
Adószáma: 10987553-2-41
Statisztikai jelzőszáma: 10987553-9603-114-01
Cégjegyzék száma: 00-00-000000
Telefon: x00 0 000-0000
Honlap: xxx.xxxxx.xx (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”)
2. Kapcsolattartási pont
xx. Xxxxxx Xxxxxx
Cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; ’B’ épület (ún. Szálló épület) V. emelt 543. szoba
Telefon: x00 0 000-0000
E-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx (a továbbiakban „Kapcsolattartó”)
3. A közbeszerzési eljárás elnevezése
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása
(a továbbiakban: „Közbeszerzés Elnevezése”)
4. A közbeszerzés tárgya
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása Mennyiség
1 db EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence újjáépítése Közbeszerzés tárgyának Kbt. 8. § szerinti meghatározása: Építési beruházás. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) szerinti meghatározás:
45259900-6 Üzemfelújítási munka
45262610-0 Ipari kémények 45453000-7 Nagyjavítás és felújítás 45453100-8 Felújításf
5. A közbeszerzési eljárás fajtája
A közbeszerzési eljárás becsült értékére tekintettel Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban. „Kbt.”) III. rész 115. § (1) bekezdés alapján ún. uniós értékhatár alatti nyílt eljárást alkalmaz és a Kbt. 115. § (2) bekezdésében biztosított lehetőség alapján az ajánlattételi felhívást legalább öt gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küldi meg.
6. A felhívás megküldése
A felhívás 2017. június 29. napján került megküldésre ajánlattevőknek. Az ajánlattételi felhívás iktatószáma: 7427/2017 (a továbbiakban: „Felhívás”).
7. Az ajánlatok benyújtásának határideje
2018. január 15. napja 10:00 óra (a továbbiakban: „Ajánlattételi Határidő”).
8. Az ajánlatok benyújtásának helye
0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; V. emelet 543. szoba
9. Az ajánlatok felbontásának ideje
2018. január 15. napja 10:00 óra.
10. Az ajánlatok felbontásának helye
0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.; ’B’ épület (ún. Szálló épület) V. emelt 543. szoba.
11. Az eredményről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja
2018. március 9.
12. A szerződéskötés tervezett időpontja
A szerződéskötés tervezett időpontja az eredményéről szóló összegezés megküldését követő 6. nap, amennyiben ez nem munkanap, abban az esetben az ezt követő első munkanap.
II. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. Az ajánlati dokumentációval kapcsolatos információk
1.1. A közbeszerzési eljárásban részvétel feltétele a jelen ajánlati dokumentáció (a továbbiakban: „Dokumentáció”) ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén valamelyik ajánlattevő – vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi elektronikus elérése.
1.2. Ajánlattevő köteles a Dokumentációban közölt információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik személy/fél tudomására – a minél körültekintőbb ajánlattétel érdekében nélkülözhetetlen információk kivételével – nem hozhatja.
1.3. A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen – változatlan vagy változtatott formában történő – felhasználása jogellenes. Az Ajánlatkérő a Dokumentáció másolását kizárólag az ajánlattevő (közös ajánlattevők) belső használata, illetve az alvállalkozói számára (a rájuk vonatkozó rész tekintetében) az ajánlat tételhez szükséges mértékig engedélyezi, az ajánlat minél teljesebb és körültekintőbb elkészítése érdekében.
2. Az ajánlat elkészítésének általános elvárásai
2.1. Az ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, valamint a Felhívásban illetőleg a jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni és benyújtania.
2.2. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, amelyet a Felhívás és a Dokumentáció tartalmaz, áttanulmányozza. Xxxxxxxxxxx kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerez, amely az Ajánlat elkészítéséhez szükséges.
2.3. Az Ajánlat bármely hibája, nem pótolható hiányossága az ajánlattevő kockázatát képezi, és az Ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.
2.4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Xxxxxxxx és a Dokumentáció feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
3. Az Ajánlat formai követelményei
3.1. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani, amelyen azonosíthatóság céljából fel kell tüntetni legalább a közbeszerzés elnevezését és/vagy számát, valamint az
„Ajánlat” megjelölést, továbbá lehetőség szerint az ajánlattételi határidőt, „Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!” szövegrésszel együtt.
3.2. Az ajánlatot 1 pld-ban papíralapon, továbbá 1 pld-ban - lehetőleg optikai (CD vagy DVD) - adathordozón kell benyújtani. Az ajánlat papír alapon beadott példánya fedlapján azonosíthatóság céljából fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, az ajánlattételi határidőt, valamint a közbeszerzés elnevezését és/vagy számát. Az ajánlat elektronikus és papír alapon beadott példányai közötti esetleges tartalmi eltérés esetében a papír alapon beadott példány a mérvadó.
3.3. Az ajánlatokat, tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva vagy olvasható kézírással kitöltve, – a papír alapon beadott példányt – összefűzve (pl. tűzés, spirálozás, kötés) kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú példányát olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak Az ajánlatot folyamatos számozással kell ellátni (az adatot tartalmazó oldalakat számozni kell), amely alapján a tartalomjegyzékben az iratok helye egyértelműen azonosítható.
3.4. Az ajánlat – oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólapot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 62. § (3) bek.-ben meghatározott adatokat, valamint a cégjegyzésre jogosult személy - vagy meghatalmazottja - aláírását. A felolvasólapot eredeti vagy hiteles másolatban kell becsatolni az ajánlatba.
3.5. Ha a Felolvasó lapon feltüntetett adatok és az ajánlat más része között eltérés van, akkor a Felolvasó lap tartalma az irányadó.
3.6. Ajánlatkérő elektronikus formában benyújtott Ajánlattal kapcsolatban nem kívánja meg, hogy az optikai adattároló egy fájlban tartalmazza a teljes Ajánlatot, azonban kéri az ajánlattevőket, hogy az adattároló a Microsoft Office, illetve Open Office programcsomaggal, valamint az Adobe Reader programmal megnyitható kiterjesztésű fájlokat tartalmazzon.
4. Az Ajánlat tartalmi követelményei
4.1. Az Ajánlatba az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolni:
A csatolandó igazolás vagy nyilatkozat megnevezése
a) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti – legalább hiteles másolatú elfogadó nyilatkozatát, hogy a Xxxxxxxx feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
b) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, hogy – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint – mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetve, hogy nem tartozik a törvény hatálya alá.
c) Az ajánlattevő – Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján – legalább hiteles másolatú ún. Felolvasólapot, amely legalább a Kbt. 68.§ (4) bekezdésében megjelölt információkat tartalmazza, azaz feltünteti az ajánlattevő(k) nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
d) Az ajánlattevő nyilatkozatát – Kbt. 66. § (6) bekezdése a) pontja alapján –, melyben megjelöli a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni.
e) Az ajánlattevő nyilatkozatát – Kbt. 66. § (6) bekezdése b) pontja alapján – az ajánlatbenyújtásakor már ismert alvállalkozókról, akiket Kbt. 66. § (6) bekezdése a) pontja szerinti nyilatkozatban megjelölt közbeszerzési részek tekintetében igénybe kíván venni.
f) Az ajánlattevő – Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, hogy kapacitás nyújtó szervezetet kíván-e igénybe venni és amennyiben igen, azon alkalmassági követelményt (követelményeket) megjelölését, melynek igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
g) Az ajánlattevő – Kbt. 44. § szerinti – nyilatkozatát, hogy ajánlata mely része tekinthető üzleti titoknak. (Az üzleti titokkal kapcsolatos szabályokat a Kbt. 44. § rendelkezései tartalmazzák). Amennyiben ajánlattevő ajánlata nem tartalmaz üzleti titkot, kérjük közölni.
7427/2017 A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
h) Az ajánlattevő – Kbt. 114. § (2) bekezdésére is tekintettel a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti – nyilatkozatát, a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, valamint – adott esetben – a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében.
i) Az ajánlattevő – Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti –nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
j) Az Ajánlattevő csatolja az ajánlatban aláíró, vagy arra meghatalmazást adó cégképviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát / aláírás-mintáját (továbbiakban: címpéldány). A címpéldány lehet másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a cégképviseltre jogosult személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes bizonyító erejű magánokirat – eredeti példányának vagy hiteles másolatának csatolása – szükséges.
k) A kizáró okok fenn nem állásának igazolásához szükséges iratok és nyilatkozatok az Ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében.
l) Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására előírt adatok, iratok, nyilatkozatok a Felhívás szerint.
m)Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolására előírt adatok, iratok, nyilatkozatok a Felhívás szerint.
4.2. Az idegen nyelvű okiratot magyar nyelvű fordításban is be kell nyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős, melyet nyilatkozatban is meg kell erősítenie.
5. Kiegészítő tájékoztatás kérése, a kiegészítő tájékoztatás
5.1. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet
– a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől (a továbbiakban együtt:
„Információnyújtó”).
5.2. Információnyújtó ésszerű határidőn belül, de az Ajánlattételi Határidő lejárta előtt – a hirdetmény nélküli eljárási fajtára és a Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel – lehetőleg legkésőbb három nappal, megválaszol valamennyi, határidőre beérkezett, kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben feltett kérdést.
5.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző pontban meghatározott válaszadási határidőt megelőző – a hirdetmény nélküli eljárási fajtára tekintettel – harmadik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
5.4. Ha a kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a fenti megjelölt határidőben nem tudja megadni vagy a kiegészítő tájékoztatással a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, köteles az Ajánlattételi Határidőt meghosszabbítani.
5.5. A Kiegészítő Tájékoztatás írásban történik, oly módon, hogy Információnyújtó a kérdéseket összesíti és a válaszokat egyidejűleg megküldi valamennyi ajánlattételre felhívott ajánlattevő részére.
5.6. A Kiegészítő Tájékoztatás megadása során az Ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint a Kiegészítő Tájékoztatás nem tartalmaz arra vonatozó információt sem, hogy az Ajánlatkérő azt mely gazdasági szereplőknek küldte még meg.
A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 7427/2017
5.7. Amennyiben a Kiegészítő Tájékoztatás kérések időben eltérő beérkezése miatt az Információnyújtó több Kiegészítő Tájékoztatást küld, az abban feltüntetett kérdés- válaszokat – az előző Kiegészítő Tájékoztatásban szereplő utolsó kérdés-válasz sorszámát követő sorszámmal kezdve – folyamatos sorszámozással látja el.
5.8. A Kiegészítő Tájékoztatás, valamint az Ajánlatkérő által közzétett vagy az ajánlattevőnek megküldött pontosításai a Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
5.9. Bármilyen mulasztás, amelyet Xxxxxxxxxxx követ el amiatt, hogy nem szerez kellő információt olyan körülményekről, amelyek befolyásolhatják a vállalt tevékenység ellátását, nem menti fel Xxxxxxxxxxxx – amennyiben ajánlata elfogadást nyert – azok alól a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a szerződés szerint reá hárulnak a teljesítés során.
6. A közös ajánlattevőkre vonatkozó szabályok (Kbt. 35-36. §§)
6.1. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
6.2. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni, Ajánlatkérő a megjelölt közös ajánlattevőnek küldi meg az eljárás során a hivatalos közleményeket.
6.3. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
6.4. Amennyiben Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg.
6.5. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
6.6. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
6.7. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását.
7. Az Ajánlat benyújtása, az Ajánlattételi Határidő meghosszabbítása, Az ajánlat módosítása és visszavonása
7.1. A közbeszerzési eljárásban részvétel feltétele a Kbt. rendelkezései, valamint a Felhívás illetőleg Dokumentációban meghatározott követelmények szerint elkészített Ajánlat, Ajánlattételi Határidőig történő benyújtása.
7.2. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatja a Felhívásban, illetőleg a Dokumentációban meghatározott feltételeket.
7.3. Ajánlatkérő a Xxxxxxxx, illetve a Dokumentáció módosításának tényéről valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt egyidejűleg tájékoztat.
7.4. Ajánlatkérő a Felhívást az Ajánlattételi Határidő lejártáig visszavonhatja valamennyi ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt egyidejűleg tájékoztatása mellett.
7.5. Az ajánlatot egy példányban, írásban és zártan, a Felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az Ajánlattételi Határidő lejártáig. Az Ajánlattételi Határidőn túl benyújtott Ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – érvénytelen! Ajánlatkérő az ajánlattevőtől a késedelem indokaként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt, illetve egyéb igazolást.
7.6. Ajánlatkérő továbbá előírja, hogy az ajánlatot egy példányban - lehetőleg optikai (CD vagy DVD) - adathordozón is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az optikai adathordozón benyújtott példánnyal kapcsolatban nem kívánja meg, hogy egy fájlban tartalmazza a teljes Ajánlatot, azonban kéri az ajánlattevőket, hogy az adathordozó a Microsoft Office, illetve Open Office programcsomaggal, valamint az Adobe Reader programmal megnyitható kiterjesztésű fájlokat tartalmazzon.
7.7. Amennyiben az ajánlattevő Ajánlatát postai úton küldi meg, a postai kézbesítésből származó bizonytalanságok ajánlattevő saját kockázatát képezik.
7.8. Ajánlatkérő a nála irányadó munkaidőn kívül beérkező Ajánlatok átvételét nem tudja biztosítani. (Ajánlatkérőre irányadó munkaidő: Hétfő - Péntek: 9:00-13:30)
7.9. A közvetlenül benyújtott Ajánlat átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.
7.10. Az ajánlattevő Ajánlattételi Határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát.
7.11. Az Ajánlattételi Határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az összes ajánlattevőnek – beleértve az elkésett ajánlattevőt is –meg kell küldeni. Az elkésett ajánlat csomagolását Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő, személyének megállapítása céljából bontja fel. Ajánlatkérő az Ajánlattételi Határidő után beérkezett ajánlatot nem adja vissza az ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján azt meg kell őriznie.
8. Az Ajánlatok bontása
8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az Ajánlattételi Határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni.
8.2. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontási eljárására külön meghívót/értesítést nem küld az ajánlattevőknek.
8.3. Ajánlatkérő az Ajánlatok bontásának megkezdésekor, az Ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
8.4. Az ajánlatok felbontásánál csak az Ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás során a jelen levő ajánlattevők regisztrálása jelenléti íven történik.
8.5. Az Ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek a bontástól számított öt napon belül megküld.
8.6. A bontás az Ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során Ajánlatkérő – a Felolvasólap alapján – ismerteti az ajánlattevők nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
III. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA
1. Az Ajánlatok elbírálása
1.1. Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok, megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
1.2. Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
1.3. A fentieket követően a megfelelőnek talált ajánlatokat Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli és köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági követelmények igazolásának benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
1.4. Ha az igazolás benyújtására felszólított ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, Ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.
1.5. Ha Ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be az igazolásokat.
1.6. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
1.7. Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
2. A hiánypótlás, indokolás kérés
2.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget a hiánypótlásra.
2.2. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérhet.
2.3. A hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a Xxxxxxxx, a Dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.
2.4. Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az Ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
2.5. Amennyiben Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához olyan gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, vagy olyan alvállalkozót nevezett meg, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)–h), k)–n) és p) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti vagy – ha Ajánlatkérő előírta – a 63. § szerinti kizáró ok hatálya alatt áll, a kizáró okkal érintett gazdasági szereplő kizárása mellett hiánypótlás keretében felhívja az ajánlattevőt, hogy a kizárt helyett – szükség esetén – más gazdasági szereplőt nevezzen meg.
2.6. Ajánlatkérő által hiánypótlási felhívásban korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el újabb hiánypótlást.
2.7. A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:
a) a Kbt. 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy
b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
2.8. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez Ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, Ajánlatkérő az értékeléshez – a Kbt. 71. § (9) bekezdése értelmében – akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását.
2.9. A Kbt. 71. § (3) vagy (8)–(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.
2.10. Ha Ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását Ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, tájékoztatja.
2.11. A hiánypótlás formájára – amennyiben Ajánlatkérő eltérő feltételeket a hiánypótlási felhívásban nem jelöl meg – az Ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelményeket kell alkalmazni.
2.12. Ajánlatkérő – a Kbt. 72. § szerint – az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében, illetve, ha az ajánlatnak valamely egyéb eleme tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.
2.13. Ajánlatkérő az ajánlat megalapozottságának vizsgálata során az adott ágazatban kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől, továbbá – összehasonlítás céljából – a többi ajánlattevőtől is kérhet be meghatározott ajánlati elemeket megalapozó adatokat.
2.14. Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára illetve vállalt kötelezettség megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként Ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár illetve vállalt kötelezettség megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a szerződés az adott áron vagy költséggel illetve vállalt kötelezettséggel teljesíthető.
3. Értékelési szempontok
3.1. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobbár-érték arány.
3.2. Az értékelési szempontok és az azok súlyszámai:
Értékelési szempont | súlyszám |
1. Nettó HUF ajánlati ár | 70 |
2. A kivitelezési munkák teljesítési határideje a munkaterület átadásától számítva (nap) | 30 |
a) Ajánlatkérő a 2. értékelési szempontokkal kapcsolatban előírja, hogy 60 napnál hosszabb teljesítési határidőt nem fogad el.
3.3. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és10 pont.
3.4. Az értékelés módszere:
3.4.1. Az értékelési szempontok pontszámainak meghatározásának módszerei:
1. Nettó HUF ajánlati ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás, az alábbi képlet szerint:
𝑃 = 𝐴𝑙𝑒gj𝑜𝑏𝑏 ∗ (𝑃
− 𝑃
) + 𝑃
,ahol
𝐴𝑣𝑖𝑠𝑧gá𝑙𝑡
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. 2.2. A kivitelezési munkák teljesítési határideje a munkaterület átadásától számítva (nap) értékelési szempont esetében Ajánlatkérő a 30 napnál kedvezőbb (kevesebb) megajánlásra a maximális pontszámot adja, egyébként pedig a pontszám meghatározása az arányosítás módszerével történik, az alábbi képlet szerint:
𝑃 = 𝐴𝑣𝑖𝑧𝑠gá𝑡 − 𝐴𝑚𝑖𝑛 × (𝑃
− 𝑃
) + 𝑃
, ahol
𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥
𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑖𝑛
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Amax: 30 (nap)
Amin: 60 (nap)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
3.4.2. Az összpontszám meghatározásának módszere
Ajánlatkérő az egyes bírálati részszempontokra (illetve alszempontok esetében, az alszempontokra) kapott pontszámokat megszorozza az adott bírálati részszempont (alszempont) súlyszámával. Az így kapott ún. súlyozott pontszámokat (azon bírálati részszempontok esetében ahol alszempontok vannak, csak az alszempontokra kiszámított súlyozott pontszámokat) összeadja. A legmagasabb összeg (Összpontszám) Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb.
4. Ajánlatkérő tájékoztatásai
4.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az érintett az ajánlattevő(ke)t.
4.2. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést (a továbbiakban.”Összegezés”) készít az ajánlatokról. Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az Összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi.
4.3. Ajánlatkérő az Összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve ha az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) jogszabálysértő volt és a módosítás a jogszabálysértést orvosolja. Ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul és egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldi.
4.4. Az ajánlatokról készült Összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) Ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthat. A kijavított Összegezést Ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül egyidejűleg megküldi az összes ajánlattevőnek.
IV. EGYÉB ELŐZETES, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ INFORMÁCIÓK
1.1. A közbeszerzési eljárásnak és a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződésnek, továbbá a szerződés teljesítése során minden kommunikáció hivatalos nyelve és munkanyelve a magyar.
1.2. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően a következő legkedvezőbb Ajánlattevőnek minősített Ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést, amennyiben őt az írásbeli összegezésben megjelölte.
1.3. A Dokumentációban, valamint a Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény az irányadó.
1.4. Ajánlattevő az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatást kaphat:
a) NAV
Központi ügyfélszolgálat:
1100 Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xx 000-000.
Honlap: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx; xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxx
b) Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B.
Postai cím: 1539 Budapest, Pf.: 675.
Elektronikus levélcím: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
c) Egyenlő Bánásmód Hatóság
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Telefon: 00-0-000-0000
Zöldszám: 00 00 000-000
Fax: 00-0-000-0000
Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672 E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Ügyfélfogadás: Előzetes telefonos bejelentkezés: 00-0-000-0000, hétfő 9.00-16.00
d) Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztály 1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (00 0) 000-0000
Fax: (00 0) 000-0000
Email: xxxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
e) Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (00 0) 000-0000
Fax: (00 0) 000-0000
Email: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx-xxx@xxx.xxx.xx
f) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95.
Központi telefon: (x00-0) 000-0000; Fax: (x00-0) 000-0000 E-mail: xxxxxxx@xxxx.xx
Honlap: xxxx.xx
V. NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő következő oldalakon csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az ajánlattevőket az eredményes Ajánlat benyújtásában.
Az Ajánlatkérő által nyújtott nyilatkozat-minták használata nem kötelező, azokat ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szintén saját kockázatára azokon módosításokat végezhet.
FELOLVASÓLAP
a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján
1. Az AJÁNLATTEVŐ adatai:
Az Ajánlattevő, közös ajánlattevők esetében a közös ajánlattevők képviseletére feljogosított közös ajánlattevő
neve: székhelye:
e-mail:
telefon: fax:
Közös ajánlattevők esetén a további közös ajánlattevők:
neve: székhelye:
neve: székhelye:
2. A bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adat(ok):
2.1. Nettó HUF ajánlati ár Ft;
2.2. A kivitelezési munkák teljesítési határideje a munkaterület átadásától számítva (nap):
………… nap.
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által indított „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és a dokumentációjában foglalt valamennyi feltételt – a szerződéses feltételeket is beleértve – társaságunk elfogadja, a szerződést nyertességünk esetén a megajánlott ellenértéken megköti, és szerződés szerint teljesít.
Továbbá vállaljuk, hogy a tárgyalások befejezésétől számított 60. napig fenntartjuk ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő
NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, társaságunk a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) alapján2
• a Kktv. hatálya alá tartozik és mikró-vállalkozásnak minősül
• a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül
• a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül
• nem tartozik a Kktv. hatálya alá
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő
2 Az alábbi felsorolásból a megfelelő aláhúzással jelölendő
a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
…………………………………………………….. (a továbbiakban: Xxxxxxxxxxx)
önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői
1. a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a társaság jelen közbeszerzési eljárásban a alvállalkozó(ka)t
a) a közbeszerzés semelyik része tekintetében nem vesz igénybe.2
b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe:2
2. továbbá a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően – és tekintettel a fenti nyilatkozatunkra – ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak:
az alvállalkozó
neve: székhelye:
közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik:
az alvállalkozó
neve: székhelye:
közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítésében közreműködik:
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
cégszerű aláírás
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő
2 Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő
NYILATKOZAT
a kizáró okok tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Xxxxxxxxxxx) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy Ajánlattevővel, a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján megtett nyilatkozatban megnevezett alvállalkozóval, valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján megtett nyilatkozatban megnevezett kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel szemben nem állnak fenn, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok
Továbbá – a Kbt. 67. §(4) bekezdése alapján – kijelentem/kijelentjük, hogy Xxxxxxxxxxx a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára, a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjára és a 10. §
g) pont gb) alpontjára tekintettel ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy Xxxxxxxxxxx olyan társaságnak minősül, melyet2:
a) szabályozott tőzsdén jegyeznek.
b) nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált3:
ba) tényleges tulajdonosa nincsen.
bb) tényleges tulajdonosa(i) az alábbiak:4
1. név: …………………………………………………………………………………………..
állandó lakóhely: …………………………………………………….………………………
Továbbá a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára, a 321/2011. (X. 30.) Korm. rendelet
8. § i) pont ic) alpontjára és a 10. § g) pont gc) alpontjára tekintettel ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy5
a) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
b) az alábbi társaság(ok) illetve szervezet(ek), olyan jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek), amely(ek) az Ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik/rendelkeznek:6
1. cégnév: ……………………………………………………………………………………..
székhely: ……………………………………………………………………………………
mely vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel:7 nem áll fenn / fennáll
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő
2 Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő
3 Az ba) vagy a bb) pont aláhúzással jelölendő
4 A megfelelő számban megismétlendő
5 Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő
6 A megfelelő számban megismétlendő
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
cégszerű aláírás
NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kijelentem/kijelentjük, hogy a Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban
a) kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel nem kíván alkalmassági kritériumot igazolni2.
b) az alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet kívánja igénybe venni a következő alkalmassági kritériumok tekintetében:2
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve:
székhelye:
az alkalmassági kritérium(ok) megjelölése, melybe a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe kívánjuk venni:
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve:
székhelye:
az alkalmassági kritérium(ok) megjelölése, melybe a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet igénybe kívánjuk venni:
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
cégszerű aláírás
üzleti titokról
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 44. §-val összhangban kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatunk2
a) nem tartalmaz üzleti titkot.
b) alább megjelölt és elkülönített módon megjelenített része(i) üzleti titoknak minősül(nek), és ezzel összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
Üzleti titoknak minősül az ajánlat melléklet/fejezet szám:
cím/megnevezés:
az érintett oldalszám: –tól –ig megjelölt és elkülönített része.
Az üzleti titokká minősítés indokolása:
…………………………………………………………………………………………………………
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint
Alulírott, ……………………………………………., mint a(z) ……………….……………..…
……………………………………………………..(a továbbiakban: Ajánlattevő) önálló/együttes1 cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői – a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is tekintettel – kijelentem/kijelentjük, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn, továbbá az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő megfelel.
Jelen nyilatkozatot a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Ajánlatkérő által „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-
2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) (nap)
cégszerű aláírás
1 A megfelelő aláhúzással jelölendő
SZAKMAI INFORMÁCIÓK
I. SZAKMAI INFORMÁCIÓK
1. A Közbeszerzés tárgya
A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Xxxxxxxxx Üzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása.
A 4. számú EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemencét (gyári száma: 8531/06) a HT Hő-és Tüzeléstechnikai Kft. 2006. júliusában helyezte üzembe.
2. Elvégzendő feladatok meghatározása
Csatolt árazatlan költségvetés szerint.
3. Árazatlan költségvetés
Az árazatlan költségvetést, elektronikus formában külön fájlokként tudjuk rendelkezésre bocsátani.
Kérjük a kitöltött árazatlan költségvetésen felül a rezsióradíjat is az ajánlatban megjelölni.
A felolvasó lap 2.1. Nettó HUF ajánlati ár: rovatába a költségvetés Összesítő lapján az
„ÖSSZESEN” sorban szereplő értéket kell feltüntetni.
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK, SZERZŐDÉSTERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
„A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő
4. számú, EW-2 típusú 4. generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
Amely létrejött egyrészről a
Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.
Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxx xx 00-00.
Adószáma: 10987553-2-41
Statisztikai jelzőszáma: 10987553-9603-114-01
Cégjegyzék száma: 01 10 042694
Számlavezető pénzintézete: OTP BANK Nyrt. Számlaszáma: 11794008-20508988-00000000
Számlázási cím: 1438 Budapest, Postafiók: 488.
Képviselő: Xxxxxxx Xxxxxx vezérigazgató mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)
másrészről a(z)
Székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Statisztikai jelzőszáma:
Cégjegyzék száma:
Számlavezető pénzintézete:
Számlaszáma:
Képviselő:
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együtt, mint „Felek”, külön-külön, mint „Fél” között, az alábbi feltételekkel: Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)
1. Szerződés tárgya
1.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy „A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Csömöri Sírkert és Hamvasztóüzemében üzemelő 4. számú, EW-2 típusú 4.
generációs hamvasztó kemence felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás keretében meghatározott hamvasztó-kemence felújítási munkákat elvégzi, jelen Vállalkozási Szerződés alapján (a továbbiakban szerződés), az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban és a Vállalkozó Ajánlatában meghatározottak szerint.
2. Ellenszolgáltatás
2.1. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott tevékenységek hiba és hiánymentes, valamint szerződésszerű elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen
……………………. Ft+ÁFA, azaz …………………………………… forint + ÁFA vállalkozási díjat (a továbbiakban: „Vállalkozási díj”) fizet a Vállalkozó részére.
2.2. A Vállalkozási díj tételes elszámoláson alapuló ár. A tételek egységárai a szerződés hatálya alatt nem módosíthatók. Tételek egységárai Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettsége, így különösen a jótállási kötelezettsége figyelembevételével kerültek kialakításra. A tételek egységárait az árazott költségvetés (1. sz. melléklet) tartalmazza.
3. Teljesítési idő, teljesítési hely
3.1. A kivitelezési munkák az alábbi – kötbérköteles – (rész)teljesítési határidők szerint kell elvégezni, mely határidőket a munkaterület átadás-átvételétől kell számítani:
a.) Az árazott költségvetés „1. Hamvasztó kemence bontása” fejezetében meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap;
b.) Az árazott költségvetés „2. A Vállalkozó üzemében történő előregyártások, felújítások” fejezetében meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap; c.) Az árazott költségvetés „3. Hamvasztó kemence tűzálló falazat elkészítése” és „4.
Helyszíni szerelési munkák” fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap.
d.) Az árazott költségvetés „5. Vezérlő szoftver és hardver elemek cseréje, figyelembe véve a távfelügyeleti rendszert” és „6. Számítógépes irányítástechnikai távfelügyeleti rendszer korszerűsítése figyelembe véve a helyi kívánalmakat” fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítésének határideje … nap, mely a kivitelezési munkák teljesítésének határideje.
3.2. A Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott határidőkhöz képest előteljesítésre jogosult.
3.3. A kivitelezési munkák sikeres műszaki átadás-átvételét követően kezdhető meg a próbaüzem, melynek időtartama 10 nap, mely időtartam alatt kell Megrendelő kezelőszemélyzetének betanítását is elvégezni.
3.4. Vállalkozó a próbaüzem sikeres lezárását követően jogosult végszámla benyújtására.
3.5. A teljesítés helye:
Csömöri Sírkert és hamvasztóüzem; 2141 Csömör, Főnix u. 1.
4. Kapcsolattartás, kapcsolattartók
4.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek, melynek keretében kötelesek – kapcsolattartóik útján – egymást értesíteni mindazon tényekről, körülményekről, amelyek a jelen szerződéssel kapcsolatosak, különösen, amely tények, körülmények a teljesítést veszélyeztetik, illetve arra befolyással lehetnek.
4.2. A kapcsolattartás elsősorban – a rendkívüli, halasztást nem tűrő esetek kivételével – írásban történik. A Felek írásban történő közlésnek fogadják el az e-mail útján történő közlést, amennyiben az olvasási visszaigazolás olvasott jelzéssel visszaérkezett.
4.3. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kár az értesítésre köteles Felet terheli.
4.4. Kapcsolattartó(k) a Megrendelő részéről:
a.) név: levelezési cím: telefon:
e-mail:
4.5. Kapcsolattartó(k) a Vállalkozó részéről:
a.) név: levelezési cím: telefon:
e-mail:
4.6. A Felek e szerződésben megnevezett kapcsolattartói – amennyiben szükségesnek ítélik – rendszeresen, a Megrendelő szervezésében koordinációs értekezletet tarthatnak.
5. Felek teljesítéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei
5.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés, az ahhoz kapcsolódó minden irat és információ, továbbá a szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a másik Félről, annak tevékenységéről tudomásukra jutott minden adatot és információt szigorúan bizalmasan kezelik, harmadik személy részére sem közvetlenül, sem közvetve információkat nem szolgáltatnak ki illetve a hozzáférés lehetőségét megakadályozzák, kivéve azokat a tényeket, információkat, megoldásokat és adatokat, amelyeket a titokkal rendelkezni jogosult fél maga hozott nyilvánosságra, vagy a Feleken kívül álló okból nyilvánosságra kerül és bárki számára hozzáférhető. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Felek munkavállalóira, alvállalkozóira és mindazon harmadik személyekre is, akiknek közreműködését a teljesítés érdekében a valamelyik Fél igénybe veszi. Bármely Fél köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni és gondoskodni arról, hogy az által igénybevett személyek – jogszabály felhatalmazását kivéve – az érintett Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, ne hozzák harmadik személy tudomására.
5.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben az 1.1. pont szerinti nyertes ajánlatot több ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban együttesen tette, és ennek nyomán a jelen szerződésben szereplő a „Vállalkozó” megjelölés több személyt takar, ezen személyek a Kbt. 35. §
(6) bekezdés értelében a szerződés teljesítéséért a Megrendelő felé egyetemlegesen felelnek.
5.3. Vállalkozó köteles az általa elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységet, illetve az építési-szerelési munkát az – 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet rendelkezései szerint – Építési Naplóban dokumentálni. Amennyiben a kivitelezés során mérések, vizsgálatok elvégzése is szükséges, Vállalkozó köteles azokat mérési jegyzőkönyvben dokumentálni, amelyben a mért adatok mellett az előírt határértéket is fel kell tüntetni.
5.4. Megrendelő a munkaterületet Vállalkozó részére az Építési Naplóban történő bejegyzéssel vagy munkaterület-átadási jegyzőkönyvben adja át, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 15. munkanapon. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.
5.5. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak bejelentett alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg valamennyi bejelentett alvállalkozó munkaidőben folyamatosan munkát végezzen. Vállalkozó kérésére Megrendelő a hivatalos munkaidőn túl is biztosíthatja a munkaterületet, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.
5.6. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárulásáig köteles biztosítani:
a.) a munkaterület megfelelő őrzését;
b.) az ideiglenes utakat, gyalogjárókat, korlátokat és kerítéseket, amelyekre a Megrendelő, illetőleg bérlői, valamint a forgalom védelme érdekében szükséges;
5.7. Vállalkozó köteles a munkaterületen – tényleges munkavégzés megkezdése előtt – minden közművet és kábelt azonosítani és amennyiben szükséges, azokat meg kell védenie vagy át kell helyeznie, továbbá köteles megbizonyosodni, hogy azok biztonságosan üzemen kívül vannak-e. Vállalkozó felel a közművekben okozott valamennyi kárért.
5.8. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a nála fellelhető valamennyi, jelen tevékenység ellátásához szükséges, illetve Vállalkozó által kért releváns információt.
5.9. A Felek rögzítik, hogy Megrendelő a munkavégzéshez eszközt nem ad át.
5.10. Vállalkozó amennyiben a szerződés teljesítése során olyan feltételekkel, körülményekkel szembesül, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal, írásban – halasztást nem tűrő helyzetben szóban is – értesítenie kell az akadály tényéről és a késedelem várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli. Az akadály tényét és indokát az Építési Naplóban is – a felelős műszaki ellenőr aláírásával igazoltan – rögzíteni kell.
5.11. Megrendelőnek felróható akadályoztatás esetében az akadály közlésétől annak elhárításáig terjedő időtartammal a teljesítési határidő meghosszabbodik. Vállalkozó azonban Megrendelői akadályoztatás esetén is köteles a munkavégzését úgy szervezni, hogy az a lehető legkevesebb idővel hosszabbítsa meg a teljesítést.
5.12. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, az utasítástól abban az esetben térhet el, amennyiben azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.
5.13. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a célszerűtlen vagy szakszerűtlen illetve jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére irányul. Amennyiben Megrendelő a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást a Vállalkozó megfelelő figyelmeztetése ellenére is fenntartja Vállalkozó köteles azt Megrendelő kockázatára elvégezni. Vállalkozó nem teljesítheti azt az utasítást, amely jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére irányul.
5.14. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.
5.15. Vállalkozó köteles a kivitelezés során olyan anyagokat beépíteni, amelyek megfelelnek a magyar illetve Európai Uniós szabványok minőségi előírásainak, valamint – adott esetben – az építési/hatósági engedélynek és a jóváhagyott kiviteli tervnek.
5.16. Vállalkozó által a beépített anyagok eltakarására kizárólag a Megrendelő jóváhagyását követően, illetve az erre vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén kerülhet sor. Az ellenőrzésre legkésőbb az eltakarást megkezdéséig sort kell keríteni. Az eltakarás időpontjáról a Vállalkozó – legalább 3 munkanappal korábban – köteles értesíteni Megrendelőt, amennyiben az értesítésre nem – vagy nem megfelelő határidővel – kerül sor, az ebből eredő valamennyi kár – különösen a visszabontás költsége – a Vállalkozót terheli.
5.17. Vállalkozó köteles a kiviteli munkák során keletkezett szemetet, bontási hulladékot és felesleges anyagot eltávolítani illetve azok elhelyezésről a hatályos környezetvédelmi és hulladékkezelési szabályok szerint gondoskodni.
5.18. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés értelmében elvégzett munkák megfelelnek a jogszabályokban és jelen szerződésben foglalt követelményeknek.
Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és - környezetvédelmi előírások, biztonságtechnikai követelmények és más vonatkozó jogszabályok betartására és köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó köteles a fenntarthatósági és az energiahatékonysági szempontokat figyelembe venni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
5.19. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.
5.20. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, amely a nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beszerzésére és beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben. Vállalkozó köteles a keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.
5.21. A Vállalkozónak kártalanítani kell a Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértéséből származik azáltal, ahogy az adott szerződés teljesítése során azt a Vállalkozó felhasználta. A Megrendelő jóváhagyása Vállalkozó szerződéses kötelezettségére vonatkozó teljes körű felelősségét nem csorbítja.
5.22. Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a munkavégzéshez szükséges energiaellátást.
5.23. A próbaüzem akkor sikeres, ha a próbaüzemben a hamvasztó kemence legalább 10 napot folyamatosan, hibából történő leállás nélkül képes üzemelni és minden a próbaüzem alatt észlelt hiba elhárításra került.
6. Alvállalkozók
6.1. Vállalkozó jelen szerződést és jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit át nem ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe venni, azonban Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezet volna.
6.2. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát.
6.3. Vállalkozó a teljesítéshez – a közbeszerzési eljárás során – az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet, mint alvállalkozót a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni – a közbeszerzési eljárás során – az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az – a közbeszerzési eljárásban meghatározott – alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6.4. Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll – a közbeszerzési eljárásban előírt – kizáró okok hatálya alatt.
6.5. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll – a közbeszerzési eljárásban előírt – kizáró okok hatálya alatt.
7427/2017 SZERZŐDÉSTERVEZET
6.6. A megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember jelen szerződés teljesítésébe bevonásától Megrendelő nem tekinthet el olyan esetben, ha az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor – jelen szerződés sajátosságira is tekintettel – meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény – különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány – tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy tudomással bír és egyúttal tájékoztatta a szerződés teljesítéséhez igénybe vett valamennyi alvállalkozót, hogy az alvállalkozók nem vehetnek igénybe saját teljesítésük 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
7. Műszaki átadás-átvétel
7.1. A kivitelezési munkák (részmunkák) befejezése a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történik. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása Vállalkozó felelőssége és költsége.
7.2. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének idejéről legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatnia kell Megrendelőt. Megrendelő a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésének idejét indokolt esetben – Vállalkozóval egyeztetett időpontra, de legfeljebb 5 munkanappal – elhalaszthatja, mely elhalasztás a teljesítés határidejét – a tervezett és a tényleges műszaki átadás-átvétel közötti idővel – meghosszabbítja.
7.3. A műszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozónak jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a Felek jelen levő képviselői kötelesek aláírni.
7.4. A műszaki átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel jelen szerződésben foglalt valamennyi követelménynek (a továbbiakban: „sikeres műszaki átadás-átvétel”). Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételt 15 napon belül be kell fejeznie. Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvétel esetében köteles legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő napon kiállítani és Vállalkozó részére átadni/megküldeni a teljesítésigazolást (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”). Amennyiben Megrendelő a műszaki átadás-átvétel megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be, Megrendelő
– a Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján – köteles Vállalkozó írásbeli kérésére, a teljesítésigazolást kiadni.
7.5. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (sikeres műszaki átadás- átvétel lezárása) köteles nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy a bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. A nyilatkozatot akkor is ki kell bocsátania a Vállalkozónak, és átadnia a Megrendelő részére, ha nemleges, azaz alvállalkozókat nem foglalkoztatott.
7.6. Vállalkozó – amennyiben alvállalkozót vont be a teljesítésbe – köteles a 7.5. pont szerinti nyilatkozattal egyidejűleg felhívni valamennyi teljesítésbe bevont alvállalkozót, hogy állítsák ki teljesítéseikről a számláikat.
8. Fizetési feltételek
8.1. Megrendelő fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik.
SZERZŐDÉSTERVEZET 7427/2017
8.2. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult részszámlák benyújtására:
a.) Az árazott költségvetés „1. Hamvasztó kemence bontása” fejezetében meghatározott feladatok teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
b.) Az árazott költségvetés „2. A Vállalkozó üzemében történő előregyártások, felújítások” fejezetében meghatározott feladatok teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
c.) Az árazott költségvetés „3. Hamvasztó kemence tűzálló falazat elkészítése” és „4. Helyszíni szerelési munkák” fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
d.) Az árazott költségvetés „5. Vezérlő szoftver és hardver elemek cseréje, figyelembe véve a távfelügyeleti rendszert” és „6. Számítógépes irányítástechnikai távfelügyeleti rendszer korszerűsítése figyelembe véve a helyi kívánalmakat” és
„7. Próbaüzem, a kezelők betanítása” fejezeteiben meghatározott feladatok teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
8.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően köteles kiállítani számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét.
8.4. A számlát – minden esetben – a Megrendelő nevére kell kiállítani és a teljesítés elismerését követő 5 munkanapon belül benyújtani. A számlához kötelező mellékelni a Teljesítésigazolást.
8.5. Amennyiben Vállalkozó teljesítéshez alvállalkozót nem vett igénybe, az ellenszolgáltatás megfizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésének megfelelően történik és Megrendelő a számla kiállítását követő 30. napon átutalással fizeti meg.
8.6. Amennyiben Vállalkozó teljesítéshez alvállalkozót vett igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint történik az ellenszolgáltatást teljesítése:
a.) Vállalkozó köteles a számlában részletezni az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés mértékét;
b.) Megrendelő a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét számla kiállítását követő 15. napon átutalja a Vállalkozónak;
c.) Vállalkozó köteles haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
d.) Vállalkozó köteles átadni c) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendelőnek, annak érdekében, hogy Megrendelő megállapíthassa, hogy az Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak.
e.) Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt (és fennmaradó), vállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő további tizenöt napon belül, de legkésőbb a számla kiállítását követő 30. napon átutalja Vállalkozónak, ha Vállalkozó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette;
f.) ha a Vállalkozó az c) vagy az d) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg az Vállalkozót, ha Megrendelő részére igazolja, hogy az c) vagy az d) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult A Vállalkozó által a 7.5. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
8.7. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
7427/2017 SZERZŐDÉSTERVEZET
8.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, azzal, hogy Vállalkozó a számla Megrendelői kézhezvételétől számított 30. napig késedelmi kamatot nem számít fel.
8.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9. Szerződésszegés
9.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja, illetve késedelmesen teljesíti.
9.2. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik azt a szerződésszegést, amely Megrendelő részére alapot ad a szerződés megszűntetésére vagy az eseti megrendelés illetve a szerződéstől vagy az eseti megrendeléstől elállásra és a Megrendelő a szerződést vagy az eseti megrendelést ezen ok alapján megszünteti, vagy attól eláll.
9.3. Amennyiben Vállalkozó a szerződést megszegi – a szerződésszegés jellegétől függő
– kötbérfizetési kötelezettsége keletkezik.
9.4. Felek a Vállalkozó késedelmes teljesítése, hibás teljesítés illetve nem teljesítése, esetére kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg.
10. Kötbér
10.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani, jelen szerződésben meghatározott bármely –, de különösen a teljesítési – határidőt és késedelembe esik, a késedelem idejére köteles napi 0,5% késedelmi kötbért fizetni Megrendelő részére, melynek alapja a nettó Vállalkozási díj. Amennyiben a Felek részteljesítési határidőben állapodtak meg és Vállalkozó valamely részteljesítési határidőt neki felróhatóan nem tudja tartani, a kötbér alapja az adott rész nettó ellenértéke. Jelen szerződésből érvényesíthető késedelmi kötbérek összege nem haladhatja meg a nettó Vállalkozási díj 10%-át (a továbbiakban: „késedelmi kötbér maximum”).
10.2. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésből eredő kötelezettségét ismételten megszegi, vagy kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, továbbá amennyiben a késedelem címén érvényesíthető kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumot, vagy a póthatáridő teljesítés nélkül eltelt, és – a felsorolt okok alapján – Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, Vállalkozó köteles 20% meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére, melynek alapja a nettó Vállalkozási díj.
10.3. A késedelmi és meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.
10.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, a kötbér összege a Vállalkozó követelésébe beszámítható.
11. Jótállás
11.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkáért – a sikeres átadás-átvételi eljárás követő naptól számítva – 24 (azaz huszonnégy) hónapos jótállást vállal.
11.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az – általa bevont – alvállalkozók illetve szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára és az általuk beépített anyagokra is.
SZERZŐDÉSTERVEZET 7427/2017
11.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a jótállási igényeket saját költségén teljesíteni. Vállalkozó a Megrendelő által írásban – akár faxon, vagy e-mailen – megküldött jótállási igény teljesítését köteles a jótállási igény megküldését követő 5 munkanapon belül megkezdeni és folyamatos munkavégzéssel teljesíteni.
11.4. Jogos jótállási igény teljesítése esetén a jótállási idő meghosszabbodik a jótállási igény bejelentésétől (megküldés) annak teljesítéséig. Amennyiben a jótállási igény teljesítését követően a 11.1. pontban meghatározott határidőig kevesebb, mint 30 nap van hátra, abban az esetben a jótállás időtartama, az igénnyel érintett tevékenységre, munkarészre a jótállási igény teljesítését követő 30 nap. Vállalkozó ebben az esetben köteles az érintett tevékenységet illetve munkarészt – jegyzőkönyvben – szabatosan körülhatárolni, és rögzíteni a jótállási kötelezettsége részbeni meghosszabbodását.
11.5. Amennyiben Vállalkozó a 11.3 pontban meghatározott időn belül nem kezdi meg a jótállási igény teljesítését vagy a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik annak teljesítéséről, a Megrendelő jogosult – hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett – a Vállalkozó kockázatára és költségére a jótállási igényét harmadik személlyel teljesíttetni, anélkül, hogy a Vállalkozóval szembeni bármely más, jelen szerződésből eredő joga sérelmet szenvedne.
11.6. A jótállási idő – valamennyi munkarészre, tevékenységre – leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a szerződés maradéktalan teljesítését. A jótállási idő nem zárható le addig, amíg bejelentett jótállási igény van folyamatban.
12. Vis maior
12.1. A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt került sor.
12.2. „Vis maior”-on a Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, beleértve –, de nem kizárólagosan – az alábbiakat:
a.) akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás;
b.) gazdasági embargó, karantén-intézkedés, export- vagy importtilalom;
c.) nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
d.) lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, e.) zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Vállalkozó
alkalmazottaira terjed ki,
f.) természeti katasztrófa (úgy mint földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás).
12.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon vagy e-mailen) értesíteni a másik Xxxxx, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
12.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.
12.5. A vis maior bekövetkeztét az arra hivatkozó Xxxxxx – a másik Fél kérésére – a vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarától származó jognyilatkozattal kell igazolni.
12.6. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.
7427/2017 SZERZŐDÉSTERVEZET
13. A szerződés hatálya, módosítása, megszűnése, elállás, felmondás
13.1. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és a benne foglalt valamennyi feladat és kötelezettség teljesítését követően veszti hatályát.
13.2. A szerződést mindkét Fél egyetértésével, és a Kbt-ben meghatározott feltételek fennállása esetében kizárólag írásban lehet módosítani.
13.3. A jelen szerződés a Xxxxx közös megállapodásával bármikor megszüntethető vagy a Megrendelő – a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően – a szerződéstől bármikor elállhat.
13.4. Megrendelő jogosult a szerződést és/vagy – akár valamennyi – még nem teljesített eseti megrendelést – akár – azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal felmondani vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – elállni, ha
a.) a Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott bármelyik eset bekövetkezik.
b.) Vállalkozó késedelme olyan mértékű, hogy a késedelem címén érvényesíthető kötbér eléri a késedelmi kötbér maximumot.
13.5. Megrendelő jogosult illetve köteles a szerződést és valamennyi eseti megrendelést felmondani vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, a Kbt. 143. § (2) bekezdésében meghatározott esetben.
13.6. Megrendelő jogosult illetve köteles a szerződést és valamennyi eseti megrendelést felmondani, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott esetek bármelyikében.
13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni, ha
a.)a másik Fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el (Ebben az esetben a szerződés megszűnésében vétlen Fél kártérítési igénnyel léphet fel.)
b.)a másik Fél ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
c.) a bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség; d.)a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
e.)a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
f.) a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
13.8. Amennyiben Megrendelő a Szerződést a 13.4., 13.5., 13.6. vagy a 13.7. pontban felsorolt bármelyik ok alapján felmondja vagy attól eláll Vállalkozót kártérítés illetve kártalanítás nem illeti meg.
13.9. A Szerződés bármilyen okból történő felmondása esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.
13.10. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.
14. Egyéb rendelkezések
14.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérésekre elsősorban a következő jogszabályok az irányadók:
– a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– a 2015. évi CXLIII. törvény a Közbeszerzésekről;
– az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet;
– az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet.
SZERZŐDÉSTERVEZET 7427/2017
14.2. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Xxxxx elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezése az egyeztetés során meghiúsul, úgy a Felek kötelezik magukat, hogy a bírósági eljárást a hatályos Polgári Perrendtartás alapján az ügyletkötés helye szerinti bíróság előtt indítsák meg.
14.3. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés a Kbt.
43. § (2) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül és a Kbt. 43.
§ (1) bekezdés d) pontja értelmében Megrendelő köteles azt a Kbt-ben meghatározottak szerint közzétenni. Tekintettel arra, hogy a Xxxxx a nyertes ajánlatot a szerződés részévé teszik, annak nyilvánosságára a Kbt. 44. §-a alkalmazandó.
14.4. A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésen alapuló együttműködéssel, illetve a szerződésen alapuló tevékenységével összefüggésben, a média irányában semmilyen tekintetben nem jogosult nyilatkozatot tenni, továbbá köteles biztosítani, hogy e tilalom az alkalmazottai, illetőleg az általa igénybe vett alvállalkozók körében is megfelelően érvényesüljön.
14.5. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
14.6. A Vállalkozó köteles a fenntarthatósági és az energiahatékonysági szempontokat figyelembe venni a környezet terhelésének csökkentése érdekében.
14.7. A szerződésből eredő, illetve ahhoz kapcsolódó munkavédelmi-, tűzvédelmi-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai jogszabályok és követelmények betartása a Vállalkozó felelőssége és kötelezettsége.
14.8. Az alábbi dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a szerződéssel egymást elválaszthatatlanul értelmezik ezzel együtt kezelendők:
– Ajánlattételi felhívás;
– Ajánlattételi Dokumentáció;
– Vállalkozó ajánlata.
A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak felsorolásuk sorrendjében érvényesülnek.
14.9. Jelen szerződés … egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 eredeti példánya a Megrendelőt és … eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.
A szerződő Xxxxx jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.
Budapest, 2018. ……………………………
…………………………………….
Xxxxxxx Xxxxxx
vezérigazgató
a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., mint Megrendelő részéről
Budapest, 2018. ……………………………
……………………………………….
… a …,
mint Vállalkozó részéről