K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2018.(II.14.) határozata

Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése” tárgyában

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben Közbeszerzési eljárás kiírása „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

I. A képviselő-testület a felhívást az alábbi szervezetek részére küldi meg:

- MARCO 2100 Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Xxxxx Xxxxx u. 19. Cégjegyzékszám: 00-00-000000

- XXXXX XXXX Kft.

Székhely: 1124 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 00/c. sz Cégjegyzékszám: 00-00-000000

- Gátiba Solar Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Xxxxxxxxx xx 000

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

- POLIÉDER Kft

Székhely: 1039 Budapest, Hortobágy u. 5.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

- Q Design Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Szabadság u. 48.

Cégjegyzékszám: 00-00-000000

II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást a jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívás szerint az X. xxxxxxx feltüntetett gazdasági szereplőknek történő megküldésével indítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály

III. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megindítása céljából a Kbt. 103.§.(1) bekezdése szerinti kötelezettségét - jelen határozat mellékletét képező ajánlati felhívást és a megjelölt gazdasági szereplők

adatainak Közbeszerzési Hatóság részére való feladását – az EKR rendszeren keresztül teljesítse.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018.

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Xxxxxxx Xxxxxx s.k. xx. Xxxxxx Xxxxxx s.k. polgármester jegyző

a kiadmány hiteléül:

Pénzesné Szép Xxxx

jegyzőkönyvvezető

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN

Ajánlatkérő:

Biatorbágy Város Önkormányzata

2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/X.

A beszerzés tárgya:

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

Az eljárás jogcíme:

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó háromszázmillió forintot és a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és nem Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

I. Ajánlattételi felhívás

II. Közbeszerzési műszaki leírás

III. Mellékletek, az ajánlattevő részére ajánlott formanyomtatványok

IV. Vállalkozási szerződés-tervezet

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Tisztelt Ajánlattevő!

A következőkben részletezett ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Része és a 115. § (1) bekezdése alapján ezúton tisztelettel kérjük fel Önöket ajánlattételre:

1./ AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI, KOMMUNKIKÁCIÓ

Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/X. Kapcsolattartó: xx. Xxxxxx Xxxxxx

Tel: x00 00000000, 242-es mellék

Fax: x00 00000000

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx honlap: xxx.xxxxxxxxxx.xx

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (Kbt.50.§.c)) :

További információ a következő címen szerezhető be:

Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx xxxx 0/X. Kapcsolattartó: xx. Xxxxxx Xxxxxx

Tel: x00 00000000, 242-es mellék

Fax: x00 00000000

E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx

2./ AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA, JOGCÍME:

3./ A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, ILLETŐLEG MENNYISÉGE:

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

1. rész: Főépület helyreállítási, felújítási, jókarbantartási munkái

2. rész:Melléképületek bontása

1. rész: „Főépület helyreállítási, felújítási, jókarbantartási munkái mennyisége:

A.) ÉPÍTÉSZET

1. FELVONULÁSI LÉTESÍTMÉNYEK

Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Menny.

Egység

1	12-006- 12.2- 0190310	Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával Kertészeti fólia, 0,10 mm Zsaluzódeszka, 3- 6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny	45	m2
2	12-010-1-	Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek,	1	klt.
	0000001	tartószerkezeti feltárások a kivitelezési
		munkák ideje alatt a szükséges helyeken és
		mennyiségben (meglévő nyíláskiváltások
		ellenőrzése, új nyílások bontása,
		födémfeltárások készítése)

2. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	15-012- 33.2	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	148	m2
2	15-001-1	Sávalap egyoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	65	m2
3	15-004- 31.1	Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül	107	m2
4	15-012- 6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és	144	m2
		alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
5	15-012- 6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és	182	m2
		alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között
6	15-012-37	Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m2/db munkaszint felületig	1	db

3. KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK

Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Menny.

Egység

1	19-071-	Közmű bekötések; elektromos hálózat	1	db
	1.2	bekötése a közmű vezetékbe
		(Áramszolgáltató számla)
2	19-071-	Közmű bekötések; fogyasztómérő szállítása	2	db
	1.3	és felszerelése (Áramszolgáltató számla)
3	19-071-	Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat	1	db
	11.1.1.1	és berendezés, földelés és érintésvédelem,
		érintésvédelmi rendszerbe bekötött
		fogyasztók-hatásosságának mérése
4	19-010-	Általános teendők befejezés szakaszában,	1	db
	1.21.2	megvalósulási tervdokumentáció elkészítése
5	19-010-	Általános teendők befejezés szakaszában,	1	db
	1.21.4	kezelő személyzet oktatása
6	19-037-	Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat,	1	db
	1.1	tömörségi próba és alkalmassági
		szakvélemény (Kéményseprő V. számla)
7	19-081-	Ellenőrző próbák készítése belső	1	db
	11.2.1	gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági
		ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla)
8	19-081-	Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték	1	db
	11.1.2	hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat
9	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db

4. IRTÁS, FÖLD- ÉS SZIKLAMUNKA

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	21-003-	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály:	5	m3
	2.1.3	IV.
2	21-003-	Munkaárok földkiemelése közművesített	18	m3
	5.1.1.3	területen, kézi erővel, bármely
		konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0
		m2 szelvényig, IV. talajosztály
3	21-003-	Alapárok-kiemelés szakaszos aláfalazásnál,	77	m3
	9.1.3	száraz, földnedves talajban, IV. fejtési
		talajosztályban
4	21-003-	Letaposott-szennyezett agyag, illetve	75	m3
	10.1	földpadló, feltöltés bontása, kihordása
		pincéből depóniába (meglévő létesítmények
		padozata), száraz, földnedves

5	21-003-	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy	4	m3
	11.1.1	munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
		elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi
		erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
		a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm
		vastagságig
6	21-003-	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy	6	m3
	11.1.2	munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges
		elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi
		erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
		a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en
		túli szelvényben
7	21-005-	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00	36	m3
	1.1.3	m2 szelvényig, kézi erővel bármely
		konzisztenciájú talajban, talajosztály: IV.
8	21-008-	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves IV.	65	m3
	1.1.3	fejtési talajosztályban
9	21-008-	Tömörítés bármely tömörítési osztályban	46	m3
	2.2.3	gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok:
		95%
10	21-011-	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi	97	m3
	1.1.1	erővel, talajosztály I-IV.
11	21-011-	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú	96	m3
	3.2.1	talajban, talicskával, 10,0 m távolságra
12	21-011-	Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú	96	m3
	3.2.2	talajban, talicskával, többlet minden további
		10,0 m-re, 100 m-ig
13	21-011-	Feltöltések szivárgó köré az anyag	35	m3
	7.2-	szétterítésével, mozgatásával, kézi
	0000002	döngöléssel, osztályozott kavicsból
		Osztályozott kavics, NHK 24/40 RTT,
		KŐKA, Alsózsolca
14	21-011-	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és	35	m3
	7.2-	alagsori vagy alá nem pincézett földszinti
	0120002	padozatok alá, az anyag szétterítésével,
		mozgatásával, kézi döngöléssel,
		osztályozatlan kavicsból Nyers homokos
		kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca
15	21-011-	Építési törmelék konténeres elszállítása,	46	db
	11.4	lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es
		konténerbe

5. SZIVÁRGÓÉPÍTÉS, ALAGCSÖVEZÉS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	22-002-	Szivárgó építése, perforált, körkörös	83	m
	3.2-	bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő:
	0135654	80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás
		rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100,
		Csz: 149195
2	22-003-	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka	4	m3
	1.1-	ágyazatának készítése, osztályozott kavics
	0133085	kitöltéssel Osztályozott kavics, OK 16/24
		TT, KŐKA, Alsózsolca
3	22-003-	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka építése	5	m3
	2.3-	előre elkészített ágyazatra, csömöszölt
	0112110	betonból C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny
		kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax =
		16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
4	22-003-	Szivárgó fenékcsatorna, folyóka zárórétegének építése, agyagtömítéssel OZÁS	4	m3
	3.1
6.	SÍKALAP

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	23-000-1	Tégla- és kőalapok bontása	90	m3
2	23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	9,8	m3
3	K	Alapmegerősítés készítése szakaszos an, földmunkával, zsaluzással, C.20/16-FN minőségű betonozással 60x50 cm méretben	107	fm
		OPCIONÁLIS tétel!
		Munkanem összesen:

7. HELYSZÍNI BETON ÉS VASBETON MUNKA

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	31-001-	Betonacél helyszíni szerelése függőleges	1,5	t
	1.2.2-	vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás
	0220668	betonacélból, 12-20 mm átmérő között
		Bordás betonacél, szálban, B60.50 16 mm
2	31-001-	Betonacél helyszíni szerelése függőleges	0,5	t
	1.2.1-	vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás
	0220905	betonacélból, 4-10 mm átmérő között
		FERALPI hidegen húzott borda nélküli
		betonacél, 6 m-es szálban, BHS55.50 8 mm

3	31-001-2-	Hegesztett betonacél háló szerelése	0,88	t
	0451503	tartószerkezetbe FERALPI 6K1010 építési
		síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm
		osztással Ø 6,00 / 6,00 BHB55.50
4	31-030-	Beton aljzat készítése helyszínen kevert	23	m3
	11.1.1.2-	betonból, kézi továbbítással és
	0112110	bedolgozással, merev aljzatra,
		tartószerkezetre léccel lehúzva,
		kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé
		képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm
		vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé
		képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
5	31-030-	Beton aljzat készítése helyszínen kevert	7	m3
	11.1.1.1-	betonból, kézi továbbítással és
	0112110	bedolgozással, merev aljzatra,
		tartószerkezetre léccel lehúzva,
		kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé
		képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm
		vastagságig C12/15 - X0b(H) kissé
		képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
6	31-051-	Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig,	15	m2
	1.1-	tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal,
	0112140	szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti
		osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú
		betonból, saját levében simítva C12/15 -
		X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton
		keverék CEM
		32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal
7	31-051-	Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő	0,05	m3
	6.2.3.1-	cementhabarcs simítással, zsaluzással,
	0112110	vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton
		kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H)
		környezeti osztályú,kissé képlékeny
		konzisztenciájú betonból, 10 cm vastagság
		felett, ferdetető
		kéményen C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
8	31-051-	Szerkezeti hézag, repedés, üreg kitöltése,	0,1	m3
	10.2-	kiöntő és injektáló-, vagy gyorskötésű
	0313815	beágyazó szárazhabarccsal, 10-40 mm
		rétegvastagság között MAPEI Mapefill
		szárazon kevert, cementkötésű habarcs

9	31-021-	Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1,	20	m3
	2.1.2-	XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé
	0222110	képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú
		betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros
		tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszet felett
		C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny
		kavicsbeton keverék
		CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal
10	31-051-	Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő	8	m2
	6.2.1-	cementhabarcs simítással, zsaluzással,
	0112110	vízorrképzéssel,betonacél szereléssel, beton
		kézi tömörítésével,X0b(H), XN(H)
		környezeti osztályú,kissé képlékeny
		konzisztenciájú betonból, 10 cm
		vastagságig C12/15 - X0b(H)
		kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

8. ELŐREGYÁRTOTT ÉPÜLETSZERKEZETI ELEM ELHELYEZÉSE ÉS SZERELÉSE

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	32-002- 1.1.1- 0121011	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,	9	db
		kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,00 m, Cikkszám: ÁTH02
2	32-002- 1.1.1- 0121012	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,	10	db
		kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, Cikkszám: ÁTH02

3	32-002- 1.1.1- 0121013	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,	40	db
		kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m, Cikkszám: ÁTH02
4	32-002- 1.1.1- 0121015	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,	27	db
		kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló BAKONYTHERM 12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,00 m, Cikkszám: ÁTH02

9. FALAZÁS ÉS EGYÉB KŐMŰVESMUNKA

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	33-005-	Pillérfalazat készítése, égetett-	2,1	m3
	1.1.2.1.1.1-	agyagkerámia termékekből, kör
	0110002	keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es
		méretű kisméretű tömör téglából vagy
		kevéslyukú téglából, falazó, cementes
		mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör
		tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-
		mc) falazó, cementes mészhabarcs
2	33-001-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése,	15	m3
	1.6.1.1.2-	természetes anyagú termékekből, vakolat
	0110301	alá, terméskőből, falazó, meszes
		cementhabarcsba falazva Terméskő 0-
		300 kg Uzsa, M 2,5 (Hf30-cm) falazó,
		meszes cementhabarcs
3	33-001-	Teherhordó és kitöltő falazat készítése,	6,9	m3
	1.1.1.1.1.1.3-	égetett agyag-kerámia termékekből,
	3110001	normál elemekből, 240-250 mm
		falvastagságban, 250x120x65 mm-es
		méretű kisméretű tömör téglából vagy
		kevéslyukú téglából, falazó
		cementhabarcsba falazva Kisméretű
		tömör tégla
		250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falazó cementhabarcs

4	33-011-	Válaszfal építése, pórusbeton	31	m2
	1.2.1.1.1.1.1-	termékekből, normál elemekből, 100 mm
	0120051	falvastagságban, 600x200x100 mm-es
		méretű kézi falazóelemből
		(fugavastagság 10 mm), falazó, cementes
		mészhabarcsba falazva YTONG
		válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100
		mm M 1 (Hf10-mc)
		falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel
5	33-062-	Áttörés vezetékek részére,	23	db
	1.3.2-	helyreállítással, 0,1 m2/db méretig,
	2110002	felmenő vegyes kő és betonfalba 50 cm
		vastagság felett (alapfalban is) Kisméretű
		tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1
		(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
6	33-091-	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett	85	m
	2.2.1-	agyag-kerámia termékekből, tokok
	1110002	körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm
		vastag falban, 1,5 tégla vastag falban
		Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm
		I.o. Hf5-mc, falazó, cementes
		mészhabarcs

10. ÁCSMUNKA

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	35-001-	Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben	252	m2
	1.5-	faragott (fűrészelt) fából, 0,037-0,042
	0680041	m3/m2 bedolgozott famennyiség között
		Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-
		6.5 m I.o.
2	35-002-	Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia,	252	m2
	4.2-	alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15
	0113005	cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben
		számolandó) ragasztóval vagy
		ragasztószalaggal folytonosítva
		MASTERPLAST Mastermax 3 Classic
		páraáteresztő, háromrétegű tetőfólia
		normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0,02m, W1, Cikkszám: 0202-12015A75
3	35-003-	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő	252	m2
	1.1-	tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm
	0410024
4	35-003-	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének	500	m
	1.6	elkészítése
5	35-003-	Tetőlécezés lécezés nádfedés alá (20 cm-	82	m2
	1.7	enként)
6	35-004-	Deszkázás ereszdeszkázás, nádazás,	82	m2
	1.2	bádogozás vagy ereszlemez alá

7	35-004- 1.4	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	20	m
8	35-007-	Fafödémek, gerendafödém, 24 mm-es	170	m2
	1.2-	gyalult, felső deszkázással, faragott
	0680041	(fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda
		150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
9	35-080-	Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag	170	m2
	2.1	felső deszkázás
10	35-080-	Gerenda váz készítése, födémmel	3,2	fam3
	3.1-	egybeépítetve, Fűrészelt pallóból 50x200
	0680041	mm 3-6.5 m I.o.
11	35-011-	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni	39,5	m3
	1.3.2-	megelőző, egyidejűleg égéskésleltető
	0211271	védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses
		technológiával felhordott anyaggal
		KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető,
		gomba- és rovarkárosítás elleni,
		faanyagvédő szer, zöld
12	35-002-1	Fóliaterítés és 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST PE fólia technológiai szigetelnek	240	m2
13	35-002-1-	Fóliaterítés és 10 cm-es átfedéssel	350	m2
	0000001	MASTERPLAST PE fólia állag megóvásra

11. VAKOLÁS ÉS RABICOLÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	36-001-	Sima oldalfalvakolat készítése kézi	333	m2
	1.1.2-	felhordással, belső, vakoló cementes
	0550040	mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, 1,5 cm
		vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló
		cementes mészhabarccsal és Hs60-c,
		felületképző (simító), cementhabarccsal
2	36-001-	Sima oldalfalvakolat készítése kézi	333	m2
	1.2.3-	felhordással, felületképző (simító) meszes
	0600030	cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy
		betonfelületen, 2 cm vastagságban Hs60-
		cm, simító, meszes cementhabarcs
		mészpéppel
3	36-001-	Sima oldalfalvakolat készítése kézi	666	m2
	1.5.2-	felhordással, Többlet bármely
	0550040	oldalfalvakolatra minden további, 1 cm
		vastagságért Hvb8-mc, beltéri, vakoló
		cementes mészhabarcs mészpéppel

4	36-001-	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló	268	m2
	31.1.1-	cementes mészhabarccsal, sima kivitelben,
	0550090	két rétegben, függőleges és vízszintes
		felületen, átlagosan 3 cm vastagságban
		Hvh10-mc, külső, vakoló cementes
		mészhabarccsal
5	36-001-	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló	60	m2
	31.1.2-	cementes mészhabarccsal, sima kivitelben,
	0550080	két rétegben, ereszaljon kétszeri nádazással,
		2 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló
		cementes mészhabarccsal
6	36-001-	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló	1	m2
	31.1.1-	cementes mészhabarccsal, sima kivitelben,
	0550090	két rétegben, függőleges és vízszintes
		felületen, átlagosan 3 cm vastagságban
		Hvh10-mc, külső, vakoló cementes
		mészhabarccsal
7	36-001-	Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló	85	m2
	31.1.1-	cementes mészhabarccsal, sima kivitelben,
	0550090	két rétegben, függőleges és vízszintes
		felületen, átlagosan 3 cm vastagságban
		Hvh10-mc, külső, vakoló cementes
		mészhabarccsal
8	36-001-	Homlokzatvakolat készítése profilos	26	m2
	31.5.3	kváderképzéssel, Hvh10-mc, külső, vakoló
		cementes mészhabarccsal, 10 cm nutázási
		szélességgel
9	36-001-	Lábazati cementvakolat készítése 2 cm	154	m2
	32.2	vastagságban, fasimítóval simítva
10	36-009-	Gipsz oszlopfej (oszlopfő), oszloptalp	9	db
	16.2-	elhelyezése, összedolgozással, 40x40x40 -
	0217495	60x60x60 cm befoglaló méret között L-30/a
		gipsz oszlopfő 41x40x52 cm
11	36-001-	Durva oldalfalvakolat készítése, spalettán	68	m2
	2.1	kézi felhordással, belső, vakoló cementes
		mészhabarccsal, tégla-, kő- vagy
		betonfelületen, 3 cm vastagságban Hvb8-
		mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal

12. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

Ssz.

Tételszám

Tétel szövege

Menny.

Egység

37-001-1.1-

0110001

Falazott kéménypillér kályhafűtéshez, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belméretig, falazó, cementes mészhabarcsba falazva, épületen belül Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm

nagyszilárdságú M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

2	37-001-1.2-	Falazott kéménypillér kályhafűtéshez,	0,3	m3
	0110001	kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő
		belméretig, falazó, meszes
		cementhabarcsba falazva, tetőn kívül,
		hézagolva Kisméretű tömör tégla
		250x120x65 mm nagyszilárdságú M 2,5
		(Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs
3	37-021-	Kémény- és szellőzőtartozékok,	2	db
	1.2.2-	kéménytisztító vagy koromzsákajtó
	0913014	elhelyezése nyílásvésés nélkül
		BAKONYTHERM KLASZIK tisztítóajtó
		BTK18 egykürtős kéményhez
4	37-002-	Beton és kerámia köpenyelemes	1	db
	31.1.1.1.1.2	kéményrendszer samott béléscsővel,
		kompletten, teljes-hőszigetelésű
		kémények, egy kürtővel, 140-200 mm
		belső átmérővel, szellőzőkürtő nélkül, 7,67
		m kéményhosszig,

13. TETŐFEDÉS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	41-003-	Egyszeres fedés húzott, hornyolt	252	m2
	21.2-	tetőcserepekkel, 41-45° tetőhajlásszög
	0115205	között, minden második cserép rögzítésével
		TONDACH Hornyolt hódfarkú alapcserép
		21x40 cm, téglavörös
2	41-003-	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép	29	m
	29.3-	fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel,
	0115318	kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-
		szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy
		kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima
		gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia,
		43x25/21,5 cm, téglavörös
3	41-003-	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép	60	m
	29.22-	fedésnél, szellőzőelem, szellőzőszalag vagy
	0194064	lezárófésű elhelyezése eresznél TONDACH
		eresz szellőzőelem fésű nélkül, fekete
4	41-003-	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép	280	db
	29.31-	fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer
	0194072	kiegészítők elhelyezése tetőfelületen
		TONDACH univerzális hófogó garnitúra
		300x20 cm kiegészítőkkel, horganyzott
		szinterezett
5	41-003-	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép	1	db
	29.33-	fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése
	0194020	TONDACH univerzális tetőkibúvó ablak
		45x55 cm

6	41-003- 29.35	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, járócserép elhelyezése és rögzítése	2	db
7	41-003-	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép	1	db
	29.42-	fedésnél, gázkészülékek és szolárcső
	0116443	kivezető egységeinek elhelyezése
		CREATON kerámia gázkémény átvezető
		cserép, NW 110 mm és NW 125 mm,
		EPDM mandzsettával, NUANCE ®
		engóbozott, minden cseréptípus, minden
		szín

14. ALJZATKÉSZÍTÉS, XXXXX ÉS MELEGBURKAT KÉSZÍTÉSE

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	42-012-	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése	51	m2
	1.1.1.1.1.3-	beltérben, tégla, beton, vakolt
	0313111	alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben
		vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba
		rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -
		40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI
		Adesilex P9 C2TE
		cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér
2	42-022-	Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla,	47	m2
	1.1.1.7.1.1	beton, vakolt alapfelületen, cement lap
		soros, halszálka, parketta vagy kazettás
		kötésben,5 mm vtg. ragasztóba rakva, 4
		mm fugaszélességgel, 15,6×15,6 cm
		méretben Padlóburkoló lap
3	42-022-	Padlóburkolat készítése, kültérben,	35	m2
	1.2.1.7.1.1-	hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt
	0614005	alapfelületen, cement lap halszálka,
		parketta vagy kazettás kötésben,5 mm vtg.
		ragasztóba rakva, 5 mm fugaszélességgel,
		15,6×15,6 mm méretben Padlóburkoló lap
4	42-022-	Lábazatburkolat készítése, beltérben,	53	m
	2.1.7.1.1-	cement lap, egysoros kivitelben, 3-5 mm
	0614003	ragasztóba rakva, 1-10 mm
		fugaszélességgel, 10 cm magasságig,
		lábazati szegélyelem lapokból Lábazati
		szegélyelem, 26x7,5x2,2 cm
5	42-022-	Lábazatburkolat készítése, kültérben,	51	m
	2.2.7.1.1-	cement lap egysoros kivitelben, 3-5 mm
	0614003	ragasztóba rakva, 1-10 mm
		fugaszélességgel, 10 cm magasságig,
		lábazati szegélyelem lapokból Lábazati
		szegélyelem, 26x7,5x2,2 cm,

6	42-041- 2.1.1- 0215096	Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit	68	m2
		Grund, nedvszívó alapfelület alapozására
7	42-042-1-	Vakpadló készítése 24 mm-es deszkából,	68	m2
	0110027	48x75 mm-es párnafákkal Lucfenyő
		szélezett deszka, 3-6,5 m-es, 24 mm-es
8	42-042-	Hajópadló fektetés 48x75 mm-es	68	m2
	2.1-	párnafákra, szalagmintába (futómintába)
	0120101	rakva Hajópadló, fenyő 22 mm vastag, I.o
9	42-042-	Kisegítő- és részmunkák, parketta	68	m2
	6.1.2.1-	csiszolása és lakkozása, nagy
	0311142	igénybevételre, oldószeres lakkal
		MUREXIN Univerzális alapozó LM és PU
		lakkhoz + MUREXIN PU 2K lakk,
		selyemmatt
10	42-042-	Lábazat kialakítása, keményfa parketta	56	m
	31.1.1	szegőlécből, szegezve
11	42-090-	Kő lépcső burkolatok javítása, vízszintes	5	m2
	9.2.3	kőfelület átfaragása (felfrissítése) 5 mm
		mélységig, goromba csiszolással, kemény
		mészkő

15. BÁDOGOZÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	43-002-	Függőereszcsatorna szerelése,	60	m
	1.5-	félkörszelvényű, bármilyen kiterített
	0149455	szélességben, alumínium lemezből vagy
		porfestett alumínium lemezből PREFA
		függő ereszcsatorna 33-as porfestett
		alumínium standard színekben, 0,7mm/6m
2	43-002-	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,	20	m
	11.5-	bármilyen kiterített szélességgel, alumínium
	0149467	lemezből PREFA lefolyócső Ø100
		körszelvényű, porfestett alumínium
		0,7/3000, standard színekben
3	43-003-	Ereszszegély szerelése keményhéjalású	60	m
	1.1.4.1-	tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40
	0149642	cm kiterített szélességig Ereszszegély
		PREFALZ® alumínium szalagból stukkó
		felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm

4	43-003-	Kéményszegély szerelése keményhéjalású	4	m
	5.1.6.2-	tetőhöz, bevonatos alumínium vagy
	0149648	ólomlemezből, 40 cm kiterített szélességgel
		Kéményszegély PREFALZ® alumínium
		szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg.,
		Ksz: 40 cm
5	43-003-	Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú	24	m
	10.1.3.2-	kivitelben, bevonatos alumínium lemezből,
	0149652	51-100 cm kiterített szélességig Kétvízorros
		fallefedés PREFALZ® alumínium
		szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg.,
		Ksz: 60 cm
6	43-003-	Falszegély szerelése keményhéjalású	24	m
	4.1.6.2-	tetőhöz, bevonatos alumínium vagy
	0149648	ólomlemezből, 40 cm kiterített szélességgel
		Falszegély PREFALZ® alumínium
		szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg.,
		Ksz: 40 cm
7	43-004-9	Tetőszellőző elem beépítése a meglévővel mehegyezően aluminium lemezből	8	db

16. FA- ÉS MŰANYAG SZERKEZETEK ELHELYEZÉSE

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	44-001-	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre	2	db
	1.1.3.2-	kihagyott falnyílásba, utólagos
	0000001	elhelyezéssel, tömítés nélkül,
		(szerelvényezve, finom beállítással),
		hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve,
		küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör
		betétetkkel 6,01-10,00 m
		kerület között 75x210 cm méretben 12 cm vtg. falba építve
2	44-001-	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre	2	db
	1.1.3.2-	kihagyott falnyílásba, utólagos
	0000002	elhelyezéssel, tömítés nélkül,
		(szerelvényezve, finom beállítással),
		hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve,
		küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör
		betétetkkel 6,01-10,00 m
kerület között 100x210 cm méretben 62 cm vtg. falba építve
3	44-001-	Fa kétszárnyú beltéri nyílászárók	2	db
	1.1.3.2-	elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,
	0000003	utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,
		(szerelvényezve, finom beállítással),
		hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve,
		küszöb nélkül, kazettás kivitelben tömör
		betétetkkel
		6,01-10,00 m kerület között 125x215 cm méretben 52 cm vtg. falba építve

4	44-001- 2.1.1	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással),	1	db
		hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöbbel, kazettás kivitelben külső szárny tömör betétetkkel, belső szárny üvegezett 135x247 cm méretben 57 cm vtg. falba építve
5	44-001- 2.1.1- 0000001	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással),	2	db
		hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöbbel, kazettás kivitelben, üvegezett 100x247 cm méretben 57 cm vtg. falba építve
6	44-002- 1.2.2.1	Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), káva nélküli falba, 4,00 m kerületig, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom	2	db
		beállítással), hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10- 4, belül 4 mm-es hőszigetelt üvegezéssel 80x50 cm méretben 58 cm vtg. falba építve
7	44-002- 1.2.2.2	Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, káva nélküli falba, 4,01-6,00 m kerület között utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás	1	db
		nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10-4, belül 4 mm-es hőszigetelt üvegezéssel 60x164 cm méretben 58 cm vtg. falba építve
8	44-002- 1.2.2.2- 0000001	Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, káva nélküli falba, 4,01-6,00 m kerület között utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), hossztoldás	7	db
		nélküli fenyőfa ajtó, festve, kazettás kivitelben kívül 4-10-4, belül 4 mm-es hőszigetelt üvegezéssel 97x164 cm méretben 58 cm vtg. falba építve

44-001-

2.1.1-

0000003

Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással),

hossztoldás nélküli fenyőfa ajtó, festve, küszöb nélkül, kazettás kivitelben, tömör 75x240 cm méretben 57 cm vtg. falba építve

17. FELÜLETKÉPZÉS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	47-000-	Belső festéseknél felület előkészítése,	408	m2
	1.99.1.2.1.1-	részmunkák; felület glettelése zsákos
	0218023	kiszerelésű anyagból (alapozóval,
		sarokvédelemmel), bármilyen padozatú
		helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm
		vastagságban tagolatlan felületen RIGIPS
		RIMANO 0-3 belsőtéri
		nagyszilárdságú glettelőgipsz
2	47-000-	Külső festéseknél felület előkészítése,	434	m2
	3.4.2.1.1-	részmunkák; glettelés, szilikát bázisú
	0418393	készítményekkel, vakolt felületen,
		tagolatlan felületen CAPAROL Sylitol
		Fassadenspachtel szilikát bázisú
		homlokzati és beltéri glettanyag, szürke
3	47-010-	Normál nem egyenletes	435	m2
	1.1.1-	nedvszívóképességű ásványi falfelületek
	0313814	alapozása, felületmegerősítése, vizes-
		diszperziós akril bázisú alapozóval,
		tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor
		Primer oldószeres, fixáló alapozó
4	47-011-	Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú,	434	m2
	3.1.1.1.1-	nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér
	0148201	vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi
		lekapart ásványi előkészített alapfelületen,
		vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima
		felületen Baumit SilikatColor (Baumit
		Szilikát) festék, fehér 0019, 0018, Cikkszám: 255307
5	47-011-	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-	408	m2
	15.1.1.2-	diszperziós fehér vagy gyárilag színezett
	0151171	festékkel, új vagy régi lekapart,
		előkészített alapfelületen, vakolaton, két
		rétegben, tagolt sima felületen Héra
		diszperziós belső falfesték, fehér, EAN:
		5995061999118

6	47-031- 1.12.1.2- 0418751	Belső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt felületen Revco Wood-Line falazúr, natúr	223	m2
7	47-031-	Külső fafelületek fedőmázolása, színes	88	m2
	3.3.6.4-	lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen,
	0219073	két rétegben ThermoShield Nature lasur,
		páraáteresztő, kiefer (fenyő)

18. SZIGETELÉS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
1	48-031- 1.3.3- 0196570	Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, kő falszerkezet GYÉMÁNTSZÁLAS SZÁRAZVÁGÁSI ELJÁRÁSSAL történő szakaszos átfűrészelésével, falszerkezet műanyag ékekkel való kiékelésével, injektáló csonkok elhelyezésével,	107	ker.m2
		zsugorodáskompenzált habarcs résinjektálásával, egy réteg minimum 1,5 vastag HDPE vízszigetelő lemez elhelyezésével, átlapolással AGRU 2,0 mm vastag HDPE szigetelőlemez
2	48-002- 1.1.1.1.2- 0415319	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó, beton felületen	150	m2
		(anyagfelhasználás: 0,5-0,7 kg/m2)
3	48-002- 1.1.1.2.2- 0415319	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, függőleges felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó, beton felületen	70	m2
		(anyagfelhasználás: 0,5-0,7 kg/m2)
4	48-002- 1.3.1.1- 0415021	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve ISO- LINE GRUND 4,5	150	m2
		üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez

5	48-002- 1.4.1.1- 0415023	Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással,az átlapolásoknál teljes	75	m2
		felületű hegesztéssel fektetve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez
6	48-002- 1.21.1.1.1- 0415023	Talajnedvesség elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása Ø50 mm átmérőig, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes lemezre teljes	2	db
		felületen hegesztve ISO-LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez
7	48-002- 1.21.2.1.1- 0415023	Talajnedvesség elleni szigetelés; Csőátvezetés szigetelése, csőátvezetés gallérozása Ø50,01-Ø150 mm átmérő között, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, a cső felületére teljes felületű olvasztásos ragasztással, a bitumenes	1	db
		lemezre teljes felületen hegesztve ISO- LINE FIX 4,5 üvegszövet hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes lemez
8	48-002- 1.45.1- 0115009	Talajnedvesség elleni szigetelés; Szerkezeti falon készített függőleges falszigetelés védőrétege műanyag dombornyomott lemezzel rögzítés nélkül (rögzítés külön tételben), HDPE anyagú, kis dombormagasságú lemez (domborulatokkal a talaj irányába fordítva)	75	m2
		DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez
9	48-007- 41.1.1.1.2- 0090756	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel ISOVER EPS 150 S 5 polisztirolhab lemez 50 mm, λD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él	113	m2

10	48-007- 41.1.2.1- 0092025	Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 200 mm	170	m2
11	48-007- 41.2.4- 0611332	Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, térhálósított polietilén habcsíkkal POLIFOAM N 3010 dilatációs habcsík, (92) / 150 mm, Kód: 85012841	180	m
12	48-007- 56.1.1.1	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, magastető szigetelésnél, vízszintes vagy ferde felületen	45	m2
13	48-009- 1.1.2- 0414955	Szivárgórendszerek; Függőleges felületi vízelvezetés, szűrőfátyol elhelyezése kulé kavics és visszatöltés közé helyezve geotextil szövetből	225	m2
14	48-012- 5.1- 0216006	Talajnedvesség elleni falszigetelés függőleges felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes,	10	m2
		kül-beltéri, csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,
15	48-012- 6.1- 0216006	Talajnedvesség elleni padlószigetelés bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva Isomat SL 17 folyékony fólia, oldószermentes, kül- beltéri,	2	m2
		csempeburkolat alá vízszigetelésekhez, szürke, Kód: 0523/3,
16	48-012- 8.1- 0313601	Talajnedvesség elleni szigetelés hajlaterősítése műanyagbázisú kittel vagy minimum 8,5 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú	10	m
		bevonatszigetelésnél, közvetlenül burkolható lemeznél MAPEI Mapeband szövet szalag

48-090-

2.3-

0313881

Ragasztott tetőfedések javítása, csatlakozások, áttörések, repedések tömítése MAPEI Polyseal bitumenes

tömítőragasztó

B.) GÉPÉSZET:

1. Bontási munkák

Szám	Munka megnevezése	Menny.	Egység
1	Meglévő vízvezeték bontása	30,0	m
2	Meglévő keerticsap bontása	1,0	db
3	Meglévő esőviz bekötések bontása	1,0	db
4	Meglévő esővíz összefolyó bontása	0,0	m
5	Építési törmelék és sitt felrakása szállítóeszközre, elszállítássa lerakóhelyre, a lerakóhelyi díjjal	8,0	m3

2. Belső víz-csatorna szerelés

Szám	Munka megnevezése	Menny.	Egység
1	Mosdó leszerelése	1,0	db
2	Kád és mosogató csaptelep leszerelése	2,0	db
3	Mosogató leszerelése	1,0	db
4	Fürdőkád bontása	1,0	db
5	Horganyzott vízvezeték bontása	42,0	m
6	Földkitermelés vízvezeték feltárásához kézi elővel 3. oszt. talajban	13,3	m3
7	Faláttörés készítése gépészeti vezetékek részére	4,0	db
8	Födémáttörés készítése gépészeti vezetékek részére	2,0	db
9	Horony vésése víz- csatorna vezeték részére tégla falazatban	32,0	m
10	Horony vésése víz- csatorna vezeték részére aljzatbetonba	10,0	m
11	Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 15x1 falhoronyba	10,0	m
12	Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 18x1 falhoronyba	10,0	m
13	Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 16x2,2 falhoronyba	15,0	m
14	Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 20x2,8 falhoronyba	30,0	m
15	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 15 átmérőben, csővezetéken	10,0	m

16	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 18 átmérőben, csővezetéken	10,0	m
17	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 22 átmérőben, csővezetéken	45,0	m
18	Xxxxxxxx főelzáró gömbcsap elhelyezése 3/4" MOFÉM	2,0	db
19	Xxxxxxxx főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM	2,0	db
20	Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-15	6,0	db
21	Sárgaréz falikorong szerelése 1/2"-18	2,0	db
22	Sárgaréz falikorong szerelése 3/4"-18	2,0	db
23	PVC csővezeték szerelése NA 32 méretben	4,0	m
24	PVC csővezeték szerelése NA 40 méretben	4,0	m
25	PVC csővezeték szerelése NA 50 méretben	10,0	m
26	PVC csővezeték szerelése NA 110 méretben	16,0	m
27	PVC strangszellőző NA 110 méretben	1,0	db
28	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 32 átmérőben, csővezetéken	4,0	m
29	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 40 átmérőben, csővezetéken	4,0	m
30	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 50 átmérőben, csővezetéken	10,0	m
31	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 110 átmérőben, csővezetéken	16,0	m
32	Mosógép, kazán csatlakozási hely kiépítése HL szifonnal	2,0	db
33	PE padlóösszefolyó bűzelzáróval 1200x140 rozsdamentes lefolyóráccsal	1,0	db
34	Visszamosható vízszűrő és nyomásszabályzó kiépítése 1" elzárókkal	1,0	db
35	Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takarótárcsával 1/2"	51,0	db
36	Kombinált sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben, kupakkal és takaróárcsával 1/2"	2,0	db
37	Töltő szelep sárgarézből NA15	1,0	db
38	Kifolyószelep sárgarézből, krómozva, takarórózsával, légbeszívóval, tömlőcsatlakozóval 1/2"	2,0	db
39	Mosdószifon felszerelése csőszifon	1,0	db
40	Mosógép, mosogatógép golyós szifon elhelyezése	2,0	db
41	Mosdó rögzítő tőcsavar	1,0	db
42	WC rögzítő csavar	1,0	db
43	Alföldi mosdó felszerelése csapteleppel	1,0	db
44	Mosogató beépítése mosogató, szifon és csapteleppel, kétmedencés	1,0	db

45	Alföldi WC felszerelése mélyöblítésű kivitelben műanyag tartállyal, ülésdeszkával	1,0	db
46	Acéllemez kiöntő felszerelése, csapteleppel beépítve	1,0	db
47	Zuhanykabin beépítése, zuhany csapteleppel	1,0	db
48	Tükör felszerelése 1x1 m méretben	1,0	db
49	Folyékony szappantartó felszerelése	1,0	db
50	Papír törölköző tartó	1,0	db
51	WC papír tartó	1,0	db
52	Szemét tároló 60 l	2,0	db
53	Csatlakozás meglévő víz hálózatra	1,0	db
54	Csatlakozás meglévő csatorna hálózatra	1,0	db
55	Vízhálózat nyitása, zárása, üritése, visszatöltése	2,0	db
56	Vízhálózat átmosása, fertőtlenítése, öblítése	1,0	db
57	Vízminta készítése	1,0	db
58	Megvalósulási terv készítése	1,0	db

3. Fűtésszerelés

Szám	Munka megnevezése	Menny.	Egység
1	Tágulási tartály leszerelése 50 l-ig	1,00	db
2	Lapradiátorok leszerelése	3,00	db
3	Réz fűtéscsövek visszabontása	37,00	m
4	Faláttörés készítése gépészeti vezetékek részére	20,0	db
5	Védőcső falátvezetés készítéséhez gépészeti vezetékek részére	14,0	db
6	Horony vésésefűtés vezeték részérekő falazatban	85,0	m
7	Horony vésése víz- csatorna vezeték részére aljzatbetonba	10,0	m
8	Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 15x1 falhoronyba	10,0	m
9	Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 18x1 falhoronyba	10,0	m
10	Supersan félkemény vörösrézcső szerelése idomokkal NA 28x1 falhoronyba	10,0	m
11	Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 16x2,2 falhoronyba	100,0	m
12	Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 20x2,8 falhoronyba	40,0	m
13	Műanyag csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, idomokkal NA 26x3falhoronyba	30,0	m
14	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 15 átmérőben, csővezetéken	10,0	m
15	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 18 átmérőben, csővezetéken	110,0	m

16	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 22 átmérőben, csővezetéken	40,0	m
17	Csővezeték szigetelése NMC Sanflex Stabil anyagból 6 mm vtg.-ban NA 28 átmérőben, csővezetéken	40,0	m
18	Logafix iszapleválasztó 1"	1,0	db
19	Logafix légleválasztó 1"	1,0	db
20	Sárgaréz főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM hollandival	4,0	db
21	Xxxxxxxx főelzáró gömbcsap elhelyezése 1" MOFÉM	3,0	db
22	Strangszabályzószelep mind két végén belső menettel, felszerelve 1"	2,0	db
23	Visszacsapószelep sárgarézből BM 1"	3,0	db
24	Autómata légtelenítő szelep 1/2"	4,0	db
25	Kombinált hő és nyomásmérő	2,0	db
26	Hőmérő csőhüvellyel	2,0	db
27	Központi légbeszívó szelep 3/4"	1,0	db
28	Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal, takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 00 000-000 típusú	1,0	db
29	Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal, takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 00 000-000 típusú	2,0	db
30	Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal, takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 00 000-0000 típusú	6,0	db
31	Vogel&Noot gyártmányú acéllemez lapradiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal, takarólemezzel, tartószerkezetttel kompletten, bekötve VN 00 000-0000 típusú	2,0	db
32	Vogel&Noot gyártmányú acéllemez törölköző szárító radiátor szerelési egységcsomaggal, légtelenítő csavarzattal, takarólemezzel, fűtőpatronnal, tartószerkezetttel kompletten, bekötve 750W-os	1,0	db
33	Radiátor előremenő szelep	13,0	db
34	Radiátor visszatérő szelep	13,0	db
35	Thermosztatikus radiátor szelepek felszerelése	13,0	db
36	Fűtési vezetékek nyomáspróbája	5,0	műó
37	Próbafűtés és radiátorok beszabályozása	1,0	db
38	Fűtési rendszer le és feltöltése	1,0	db
39	Rákötés meglévő fűtési hálózatra	1,0	db
40	Megvalósulási terv készítése	1,0	db

4. Gázszerelés

Szám	Munka megnevezése	Menny.	Egység
1	Gázvezeték elzárása, ledugózása	1,00	db
2	Gáztűzhely leszerelése	1,00	db
3	Gázkazán leszerelése 60 kW teljesítményig	1,00	db
4	Gázvezeték visszabontása	39,00	m
5	Földkitermelés gázvezeték feltárásához kézi elővel 3. oszt. Talajban	5,30	m3
6	Meglévő gázvezeték hálózat lezárása és kiszellőztetése	1,00	készlet
7	Csatlakozás készítése meglévő vezetékhez heggesztett kötéssel 3/4"	1,00	db
8	Szavatolt minőségű acélcső gázvezeték részére heggesztett kötésekkel szabadon szerelve 3/4"	6,00	m
9	Themis Condens 24 kombi zártégésterű kondenzációs falikazán felszerelése, bekötéssel 3/4" golyóscsappal	1,00	db
10	Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi erővel, téglafalban 61 cm vtg.-ig	2,00	db
11	Gázkémény építése komplett	6,50	m
12	Hő-és áramlástechnikai kémény méretezés készítése	1,00	db
13	Kéményseprő szakvélemény készítése és műszaki átadása	1,00	db
14	Gázellátó rendszer MEO átadása és beüzemelése	1,00	db
15	Gázberendezés beüzemelése	1,00	db
16	Gázberendezések újra indítása ellenőrzése, próbaüzeme	3,00	db

5. Külső víz-csatorna szerelés

Szám	Munka megnevezése	Menny.	Egység
1	Földmunka készítése vízvezeték bekötéséhez	35,0	m
2	Homokágy készítése szennyvízcsatorna vezeték fektetéséhez	8,0	m3
3	Vízvezeték szerelése földárokban NA20 KPE csővel	10,0	m
4	Vízvezeték szerelése földárokban NA25 KPE csővel	20,0	m
5	NA 25/1" csatlakozó idom szerelése	4,0	db
6	Föld visszatöltés réteges elterítéssel vízvezeték árkában	10,0	m3
7	Föld visszatöltés réteges tömörítése	18,0	m3
8	Kerti csap szerelése komplet	2,0	db
9	Földmunka készítése szennyvíz és csapadékvíz csatorna részére	85,0	m
10	Homokágy készítése szennyvízcsatorna vezeték fektetéséhez	21,0	m3

11	KGPVC csővezeték fektetése idomok nélkül NA 110 méretben	42,0	m
12	KGPVC csővezeték fektetése idomok nélkül NA 125méretben	43,0	m
13	Föld visszatöltés réteges elterítéssel vízvezeték árkában	43,0	m3
14	Föld visszatöltés réteges tömörítése	43,0	m3
15	ACO-Self udvari lefolyó bűzzárral, öv. fedráccsal, hurdalékfogóval magasító elemmel, beépítése beton ágyazatba	4,0	db
16	ACO-Hexaline udvari összefolyó beépítése beton ágyazatba, földmunkával komplett	8,0	m
17	Tisztító, fordító akna készítése műanyag fedéllel NA 000-000-000 KGPVC-ből	3,0	db
18	Rákötés meglévő csatorna beállásra KGPVC NA 160	1,0	db
19	Tisztító akna készítése műanyag fedéllel NA 000-000-000 KGPVC-ből esővíz bekötéséhez	1,0	db
20	Rákötés meglévő esővíz csatorna aknára KGPVC NA 160	1,0	db
21	Járda bontása csatorna bekötésekhez	6,0	m2
22	Úttest bontása csatorna bekötésekhez	10,0	m2
23	Járda helyreállítása	6,0	m2
24	Úttest helyreállítása	10,0	m2
5. KÜLSŐ VÍZ-CSATORNA ÖSSZESEN:

C.) ELEKTROMOSSÁG

1. Védőcsövek és kábeltartó szerkezetek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
33 Falazás és egyéb kőműves munkák
1	33-063- 1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	12	db
2	33-063- 3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm˛ keresztmetszetig	60	m
3	33-063- 3.2.3	Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm˛ keresztmetszet között	110	m
4	33-063- 21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	46	db
5	33-063- 21.4.2	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	5	db
6	33-063- 21.4.3	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig	2	db

7	33-063-	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban,	1	db
	21.4.4	200 x 200 mm-es, 50 mm mélységig
8	K	Nyílásbontás bármilyen válaszfalban	1	m2
9	K	Nyílásbontás teherhordó téglafalban	0,1	m3
10	K	Horonyvésés helyreállítása téglafalban, 8cm2 keresztmetszetig, építész terv szerint, nagy gondossággal	60	m
11	K	Horonyvésés helyreállítása téglafalban, 8,01- 16,00 cm2 keresztmetszetig, építész terv szerint, nagy gondossággal	110	m
12	K	Födém vagy faláttörés készítése fúrással, átm. 100mm-ig	10	db
71 Elektromos energia ellátás, világítás
13	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	60	m
	1.1.1.1.1-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
	0110113	elkészített falhoronyba, vékonyfalú
		kivitelben, könnyű mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú,
		hajlítható merev műanyag szürke
		védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
14	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	220	m
	1.1.1.1.1-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
	0110116	elkészített falhoronyba, vékonyfalú
		kivitelben, könnyű mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú,
		hajlítható merev műanyag szürke
		védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
15	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	50	m
	1.1.1.1.2-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
	0110123	elkészített falhoronyba, vékonyfalú
		kivitelben, könnyű mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú,
		hajlítható merev műanyag szürke
		védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
16	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	50	m
	1.1.1.1.3-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre
	0110136	elkészített falhoronyba, vékonyfalú
		kivitelben, könnyű mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú,
		hajlítható merev műanyag szürke

		védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36
17	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	160	m
	1.2.2.1-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
	0110016	előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
		vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú,
		merev
		műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16
18	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	120	m
	1.2.2.2-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
	0110021	előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
		vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú,
		merev
		műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21
19	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	50	m
	1.2.2.2-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
	0110025	előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
		vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú,
		merev
		műanyag szürke védőcső 25 mm, Kód: MU-I 25
20	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	60	m
	1.2.2.3-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
	0110036	előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
		vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú,
		merev
		műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
21	71-001-	Merev, simafalú műanyag védőcső	20	m
	1.2.2.3-	elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül,
	0110048	előre elkészített tartó szerkezetre szerelve,
		vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai
		igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm
		HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú,
		merev
		műanyag szürke védőcső 48 mm, Kód: MU-I 48

22	71-001-	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz	75	db
	11.1.1-	elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,
	0120153	Névleges méret: Ř65 mm, 2xŘ65 mm VI-KO
		ViSZD65s sorolható doboz, Csz: 90926007 +
		ViSZD65f doboz tető, Csz: 90926006
23	71-001-	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz	10	db
	11.1.2-	elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,
	0121003	Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
		87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
		HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz,
		Müdk 100 mm, Kód: 100-K
24	71-001-	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz	6	db
	11.1.2-	elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,
	0121004	Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
		87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
		HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz,
		Müdk 150 mm, Kód: 150-K
25	71-001-	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz	2	db
	11.1.2-	elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül,
	0121103	Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm
		87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm)
		HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető
		műanyag doboz, MÜDS 200 fedéllel, fehér,
		Kód: MÜDS 200

2. Vezetékek és kábelek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1	71-002-	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe	50	m
	1.2-	húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,
	0213006	rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés
		ellenállás méréssel, a szerelvényekhez
		csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,
		keresztmetszet: 4-6 mm˛ H07V-K 450/750V
		1x 6 mm˛,
		hajlékony rézvezetővel (Mkh)
2	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	20	m
	21.1-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0217072	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		H05VV-F
		300/500V műanyag tömlő vezeték 2x 1,5 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)

3	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	30	m
	21.1-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0217092	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		H05VV-F
		300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)
4	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	210	m
	21.1-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0221521	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		NYM 300/500V
		3x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
5	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	350	m
	21.1-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0221522	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		NYM 300/500V
		3x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
6	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	120	m
	21.1-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0221541	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		NYM 300/500V
		4x 1,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
7	71-002-	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre	30	m
	52.2-	elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű
	0336644	rézvezetővel, elágazó dobozokkal és
		kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a
		szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek
		bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛
		NYM 300/500V
		5x 2,5 mm˛, tömör rézvezetővel (MBCu)
8	71-002-	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és	100	m
	52.1-	irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel,
	0336671	kábelárokba vagy kábelcsatornába,
		tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLY 0,6/1 kV
		3x1,5 mm˛

71-002-

52.3-

0336580

Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m NYY-J 0,6/ 1 kV

5x10 mm˛

3. Szerelvények

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1	71-005-	Komplett világítási szerelvények; Fali	3	db
	1.1.1.1-	kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A
	0561951	Prodax Classic fehér egypólusú kapcsoló
		kerettel, fehér
2	71-005-	Komplett világítási szerelvények; Fali	2	db
	1.1.1.4-	kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A
	0561953	Prodax Classic csillárkapcsoló kerettel, fehér
3	71-005-	Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A	2	db
	1.1.1.4-	kétpólusú védett kapcsolók IP44, Prodax
	0564346	Classic fehér kétpólusú kapcsoló kerettel,
		fehér
4	71-005-	Komplett világítási szerelvények ; Fali	4	db
	1.1.1.6	kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A
		alternatív (váltó) kapcsolók Prodax Classic
		fehér váltókapcsoló kerettel
5	71-005-	Védett csatlakozóaljzat elhelyezése IP44,	35	db
	1.11.1.1.1-	süllyesztve, 16A, földelt, egyes
	0561955	csatlakozóaljzat (2P+F) Prodax Classic
		csatlakozóaljzat 2P+F kerettel, fehér
6	71-005-	Összeépíthető világítási szerelvények elemei;	1	db
	1.11.1.1.1-	Speciális betétek elhelyezése Schneider
	0561957	system M, kulcsos kapcsoló 3 állású szürke,
		komplett

4. Lámpatestek elektronikus előtéttel

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1	71-010-	L1-es jelű, 2x36W fénycsöves lámpatest,	6	db
	1.3.2.1-	mennyezetre szerelve, parabolatükrös-
	0140247	rácsos, HOLUX E-DELUX, EVG

2	71-010-	mint fent, beépített akkumulátorral (bizt.	6	db
	1.3.2.1-	vil.)
	0140248
3	71-010-	L3-as jelű, 2x36W, IP65, átlátszó burás,	1	db
	1.3.2.1-	fénycsöves lámpatest mennyezetre szerelve,
	0140250	EVG, jav. Típus HOLUX INOX 38236P
4	71-010-	1x14W-1 jelű, 1x14W fénycsöves lámpatest	1	db
	1.3.2.1-	pult-tükörvilágító, IP44, átl. burás, OMS
	0140252
5	71-010-	Irányfény lámpatest, saját akkumulátoros,	5	db
	12.11.2.1.1-	készenléti üzemmel üzemű, 1,5h, 8W
	0115459	fénycsöves kivitel, IP65, COOPER EL65

5. Elosztó berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1	71-009-	Acéllemez elosztószekrény elhelyezése,	1	db
	5.1-	szerelőlappal, IP 30 védettséggel, bekötéssel
	0625001	és áramköri elemekkel: "EF21" elosztó
		berendezés terv szerinti tartalommal,
		bekötéssel
2	71-009-	Főelosztó berendezésben C3x32A kialakítása	1	db
	5.1-	elosztó berendezés részére
	0625002

6. Egyéb tételek

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Ideiglenes ektromos energia ellátás, bontás
1	71-101-M	Elekromos bontások, ideiglenes áramvételi hely kialakítása, ideiglenes villanyoszlop állítása, mérőhely kialakítása	1	db
2	71-101-M	Ideiglenes mérő bekötése ELMŰ	1	db
3	71-101-M	3 fázisú mérő leszerelése ELMŰ	1	db
4	71-000- 6.2		1	db
	71-000- 6.2	Légvezeték tetőtartó leszerelése
5	71-000- 6.M		1	db
	71-000- 6.M	Mérőhely megszüntetése

6 71-000-

1.11 Kapcsolók, aljzatok bontása

7 71-000-

4.4 Hőtárolós elektromos kályha bontása

8 71-000-

1.13 Lámpatestek leszerelése

9 71-000-

1.5.1 Elektromos vezetékek bontása

10 71-000-

1.1.1 Védőcső bontása falhoronyból

11 71-000-

4.1 Melegvíz tároló leszerelése

23 db

2 db

11 db

203 m

87 m

1 db

71 Elektromos energia ellátás, világítás

1 71-002-

71.1.3

Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-5 vezetékszál esetén

17 db

2 71-002-

71.1.3-

0000005

Termosztát, gépészeti vezérlő, szelep, érzékelő

bekötése

2 db

3 71-013-

7.3-

0310387

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm˛, X.xx.: 5057523

12 db

4 71-013-

7.4

Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése,

nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése

2 db

5 71-006-

1.1.2-

0315790

Nyomógombok; Visszaálló nyomógomb elhelyezése szerelőlapra vagy ajtóra, üveglap mögötti áramtalanító nyomógomb (szerelési m.: pf. +1,1m) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű]

1 db

6 K Meglévő villamos készülékek, vezetékek,

védőcsövek bontása felmérési napló készítéssel

1 tétel

72 Informatika, telefon (gyengeáram)

1 CAT6 UTP fali kábel, csatornába, védőcsőbe

behúzással

100 m

2 CAT6 UTP kábel kifejtés rendezőben 4 db

3	CAT6 UTP RJ45 végpont, szereléssel (sorolókeretbe illeszkedő mechanizmus), fedlappal, Prodax Classic keret fehér díszítőcsíkkal, fehér	6	db
4	Cat6 12 portos UTP patch panel 1U 110IDC, kábelek végződtetése a patch panelon	1	db
5	19" 1U gyűrűs panel, vízszintes kábelrendező	2	db
6	1U magas blank panel az üres helyekre	2	db
7	230V-os csatlakozó sáv, 6 csatlakozóval,	1	db
8	Hálózat bemérés, jegyzőkönyv	1	tétel
9	Telepítés, üzembehelyezés, dokumentálás	1	db
73 Behatolásjelző rendszer (gyengeáram)
1	Paradox behatolásjelző központhoz, 8 zónás szabotázsvédett, zárható fémdobozban, tápegységgel, akkumulátorral	1	tétel
2	LCD kezelő kijelző billentyűzet (kezelőegység)	1	db
3	Passzív infravörös mozgásérzékelő, infratartóval	7	db
4	beltéri hangjelző	1	db
5	Cat5E UTP vezeték	30	m
6	2x0,5+4x0.22+S árnyékolt vagyonvédelmi vezeték	100	m
7	3x1,5 MT vezeték	20	m
8	Szerelési segédanyagok	1	klt
9	Rendszerprogramozás, üzembe helyezés, távfelügyeleti csatlakoztatás, oktatás	1	tétel
75 védőcsövezés (gyengeáram)
1	Mü III 16, vékonyfalú cső, hajlékony szigetelő védőcső, kemény PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, falhoronyba süllyesztetten szerelve elágazó és szerelvénydobozokkal, átm. 16 mm	80	m
2	MÜ III 23, vékonyfalú cső, mint előző, de átm. 23 mm	20	m

MÜ III 36, vékonyfalú cső, mint előző, de átm.

36 mm

Mü I 16, vastagfalú cső kiépítése, kemény, sima PVC-ből gyenge mechanikai igénybevételre, álmennyezet felett és/vagy szabadon pattintó bilinccsel vasbeton födémre, oszlopra szerelve, átm. 16mm

7. Dokumentáció

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység
71 Elektromos energia ellátás, világítás
1	71-013-9	Üzembe helyezés előtti első szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyv készítéssel	1	tétel
2	71-013-9- 0000004	Szigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel
3	71-013-9- 0000006	Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel
4	71-013-9- 0000008	Megvalósulási terv készítése digitális formátumban, 2 pld papíron	1	tétel

2. rész: „Melléképületek bontás” mennyisége:

FÉSZER ÉS ISTÁLLÓ BONTÁS

Tételszám	Munka leírása	Mennyiség	Egység
41-000-1-M	Síkpala fedés bontása
		217,5	m2
21-011-12-M	Bontási törmelék mozgatása és konténerbe rakása
		109	m3
21-011-11.2-M	Bontott pala elszállítása 4 m3-es konténerben és ártalmatlanítása
		3	konténer
35-000-2.1	Tetőlécezés bontása
		217,5	m2

35-000-1.2	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiség felett
	166,6	m2
31-000-8.1.1	Sík vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig
	9,59	m3
44-000-1.1	Fa nyílászárók bontása 2 m2-ig
	2,5	m2
44-000-1.2	Fa nyílászárók bontása 2 - 4 m2 között
	7,72	m2
23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása
	29,9	m3
33-000-1.6.1.1.1	Kő falazat bontása
	69,8	m3
33-000-11.1.1.1.1	Tégla pillér bontása
	0,3	m3
33-000-1.1.1.1.1-M	Kitöltő falazat botása kisméretű téglából
	1,95	m3
31-000-13.2	Beton aljzat bontása
	79,9	m2
00-000-00	Bontási törmelék mozgatása és konténerbe rakása
	185,5	laza m3
21-011-11.2	Bontási törmelék elszállítása 4 m3-es konténerben
	47	konténer

CPV kód: 45000000 – Építési munkák

45100000-8 Terep-előkészítő munkák

45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka 45111000-8 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka 45111100-9 Bontási munka

45111290-7 Közmű-előkészítési munka

45211350-7 Többfunkciós épületek kivitelezése

Közbeszerzés tárgyának Kbt. 8. § szerinti meghatározása: építési beruházás

4./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA:

Vállalkozási szerződés.

Az ajánlatkérő által előírt szerződéstervezetet a jelen ajánlattételi felhívás IV. része tartalmazza.

5./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE:

A teljesítés határideje: legkésőbb 2018. augusztus 25. (a kivitelezési munkálatok készre jelentése, a

műszaki átadás-átvétel megkezdése)

A teljesítés helye: 2051 Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. (452/1 hrsz) NUTS-kód: HU 102

6./ A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Teljes körű jótállás: Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség

terheli.

A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállás mértéke 36 hónap.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait az ajánlatkérő által előírt szerződéstervezet tartalmazza, mely a jelen ajánlattételi felhívás IV. részében található.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem minden napjára, naponta az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 0,25 %-a, de legfeljebb az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5%-a.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 0,25%/nap, legfeljebb a teljes szerződéses az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5%-a (a kötbérfizetési kötelezettség a hiba kijavításáig vagy a teljesítés hibátlan pótlásáig tart)

Meghiúsulási kötbér mértéke: az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás ( nettó vállalkozói díj) 5%-a.

7./ Szerződésekre vonatkozó különleges feltételek és Műszaki alkalmassági

FELTÉTEL

A szerződés teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve.

1. és 2. (azaz mindkét) részajánlat tekintetében:

Felelős műszaki vezetői jogosultság,

MV-É – Építési szakterület általános építmények munkáinak felelős műszaki vezetése.

MV-ÉG-Építménygépészeti szakterület munkáinak szakági felelős műszaki vezetése MV-ÉV-Építményvillamossági szakterület munkáinak szakági felelős műszaki vezetése A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről.

1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról.

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról

322/2015.(X.30.) az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

A 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 26.§ alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy a felelősség biztosítás a szerződés tárgyára kiterjedően 40 millió HUF értékre szóljon. A felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatálya alatt rendelkeznie kell.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

M.1. Az ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdésre hivatkozással az alkalmasság vizsgálata körében a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a fenti feltételnek megfelelő, a teljesítésben részt vevő szakembert be kell mutatnia (végzettség, képzettség és szakmai gyakorlat ismertetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolásával, a kamarai névjegyzékben szereplés kétség nélküli megállapításához szükséges adatokat.

Az ajánlat részeként csatolni kell a szakember kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszakra vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Az M.1. pont szerinti alkalmasságot az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet szerint kell igazolnia.

Minimum követelmény:

M.1. nem rendelkezik az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább

- 1 fő legalább felsőfokú végzettségű, MV-É kódszámú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és mély és útépítési munka kivitelezésében minimum 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel

- 1 fő legalább felsőfokú végzettségű, MV-ÉG kódszámú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és mély és útépítési munka kivitelezésében minimum 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel

- 1 fő legalább felsőfokú végzettségű, MV-ÉV kódszámú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és mély és útépítési munka kivitelezésében minimum 3 éves felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel

Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint az ajánlattevő bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS:

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése valamint a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 30-31.§ szerint kerülhet sor. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe úgy az ellenérték megfizetése a Kbt. 135.§ (3)-ban foglaltak figyelembevételével történik.

A számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a bank átutalással kerül

kiegyenlítésre.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 260. § rendelkezéseinek, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 32/A. - 32/B. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti, a Polgári Törvénykönyv 6:130.§ (3) pontjára is tekintettel.

Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:48. § és a 6:155§ irányadó.

Teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik.

Az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § alapján biztosítja az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 5 %-nak erejéig előleg igénybevételének lehetőségét az Ajánlatkérő számára.

Teljesítésre vonatkozó főbb jogszabályok:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról 7/2002 (10.01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

9./ A KIZÁRÓ OKOK:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.

§ (l) g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

Megkövetelt igazolási mód:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hiányát a

„közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az

Ajánlattevő felel.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő által tett nyilatkozatoknak a jelen felhívás megküldése napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

A kizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá kizáró ok hiányát a

rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

10./ AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI:

Az ajánlatkérő jelen építési beruházásra irányuló közbeszerzés esetén szakmai ajánlatot kér be, amelyet a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont és a megvalósítandó építmény vagy elvégzendő építési tevékenység minőségének értékelésére alkalmas részszempontok szerint vizsgál.

1. és 2. (azaz mindkét) részajánlat tekintetében:

A Kbt. 76. § és a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 24.§ szerint az ajánlatok értékelési szempontjai és azok súlyozása:

Az elbírálás szempontja: összességében legelőnyösebb ajánlat

Részszempont / Súlyszám

1. legkedvezőbb ár/4

2. hiánymentes kivitelezési határidő/4

Az. 1. részszempont szerinti ellenérték-ár a teljes teljesítés díját tartalmazó fix nettó vállalkozói díj, melyet minden esetben HUF-ban kell megadni.

A felolvasólapon az árat kell feltüntetni, mint az ellenszolgáltatás összegét.

A felolvasó lapon fel kell tüntetni a vállalt hiánymentes kivitelezési határidőt, konkrét naptári

dátummal meghatározva.

Ajánlatok értékelésének, bírálatának metódusa:

P=4 x („A”1/ ”A” vizsgált) + 4x("L"vizsgált/"L"1) Ahol:

Ajánlattevő által az ellenszolgáltatással szerezhető maximális értékelési pontszám 4 pont, a hiánymentes kivitelezési határidővel szerezhető maximális értékelési pontszám 4 pont.

„A”1: Az összes illető részajánlat szerinti legalacsonyabb ajánlati ellenszolgáltatási érték

„A” vizsgált: Az egyes konkrét Ajánlattevő által az illető részajánlatban ajánlott ellenszolgáltatási érték

„L”1: A konkrét naptári napban meghatározott hiánymentes kivitelezési határidőért járó maximális

pontszám (4)

„L”vizsgált: Ajánlattevő által az illető részajánlatban vállalt, konkrét naptári napban meghatározott

hiánymentes kivitelezési határidőért járó pontszám:

ahol a L = 1 pont, ha a hiánymentes kivitelezési határidő: 2018. augusztus 25. vagy 24. L = 2 pont, ha a hiánymentes kivitelezési határidő: 2018. augusztus 23. vagy 22. L = 3 pont, ha a hiánymentes kivitelezési határidő: 2018. augusztus 21. vagy 20. L = 4 pont, ha a hiánymentes kivitelezési határidő: 2018. augusztus 19. vagy hamarabb.

11./

RÉSZAJÁNLAT,

TÖBBVÁLTOZATÚ

AJÁNLAT

TÉTELÉNEK

LEHETŐSÉGE/KIZÁRÁSA:

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget biztosít.

Ajánlatkérő jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot nem fogad el. Az ajánlattétel során a részajánlat- tétel lehetőségét Ajánlatkérő biztosítja és a Kbt. 50. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy egy Ajánlattevő jogosult a beszerzés mind a két részére is ajánlatot tenni. Az ajánlatnak a dokumentációban szereplő I. és / vagy II. részének megvalósítására kell vonatkoznia.

12./ A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosítja.

13./ AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS

MÓDJA:

Az ajánlattételi határidő: 2018. március 06 napja 14:30óra

Az ajánlat benyújtásának címe, személyes benyújtás esetén:

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A., Polgármesteri Xxxxxxx, xx. Xxxxxx Xxxxxx, I. emelet 117. szoba munkanapokon 9-15.00 óráig, pénteki napokon 9-12.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-10.00 óráig.

Az ajánlat benyújtásának címe, postai benyújtás esetén:

Az Ajánlatkérő nevére, a 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A. címre.

Az ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig a megjelölt címen sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai, vagy futár küldemények elvesztéséből és késéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek tekinti és a Kbt. 68.§ (6) bekezdés szerint jár el.

14./ AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE (NYELVEI):

Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők kötelesek annak felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

15./ AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE:

Helye: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A., Biatorbágyi Polgármesteri Xxxxxxx, tárgyaló

Időpontja: 2018. március 06 napja 14:30ra

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek lehetnek jelen.

16./ A TÁRGYALÁS MENETE ÉS IDŐPONTJA:

Az első tárgyalás időpontja: 2018. március 12napja 10:00 óra

Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. Az ajánlatkérő szükség szerint egy vagy több tárgyalást tart. A tárgyalások során a felek először a műszaki és a szerződéses feltételeket egyeztetik.

A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő az ajánlattevőket felhívja egy végleges ajánlat írásban történő beadására, melyben az azt alátámasztó árazott költségvetést is be kell nyújtani. Amennyiben az ajánlattevők a tárgyalás során akként nyilatkoznak, hogy a végleges ajánlatukat a tárgyaláson be tudják nyújtani, úgy a tárgyalás végén sor kerül a végleges ajánlatok benyújtására és bontására.

Amennyiben az ajánlattevők legalább valamelyike úgy nyilatkozik, hogy a tárgyaláson nem tudja a végleges ajánlatát benyújtani, úgy az ajánlatkérő 24 órás határidőt biztosít a végleges ajánlatok benyújtására.

Az ajánlatkérőn minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden, az adott tárgyaláson részt vett ajánlattevőnek alá kell írnia, és részükre egy példányt át kell adni vagy két munkanapon belül meg kell küldeni. Az ajánlatkérő a tárgyalási jegyzőkönyvet az egyes tárgyalásokat követően haladéktalanul elkészíti, melyet az adott tárgyaláson jelenlévők annak elkészültekor írnak alá.

Ajánlattevőknek a tárgyaláson az ajánlattételre teljes jogkörrel bíró személlyel(kel) kell képviseltetnie magát. Amennyiben a képviseleti jogosultság az ajánlatból kétséget kizáró módon nem állapítható meg, úgy az ajánlattevőt képviselő személynek közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba

foglalt meghatalmazást kell eredetben becsatolnia, mely szerint az ajánlattevő képviseletében eljárva az ajánlattételre teljes jogkörrel rendelkezik, jognyilatkozata az ajánlattevőt teljes hatállyal kötelezi. A meghatalmazást a meghatalmazónak és a meghatalmazottnak is alá kell írnia.

17./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG ÉS AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSÉNEK TERVEZETT

IDŐPONTJA:

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége a tárgyalások befejezésétől kezdődik. Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: a Kbt. 79. § foglaltaknak megfelelően.

18./ A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA:

A Kbt. 131.§ (6) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő 6. napon; amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, az ezt a napot követő (első) munkanapon..Amennyiben az eljárásban csak egy ajánlat került benyújtásra, úgy a Kbt 113. § (8) f) értelmében a szerződéskötés az összegzés megküldését követően a Kbt. 131.§ (6) szerinti hatáidő lejárta előtt is megköthető.

19./ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

19.l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban lőírt dokumentumok egyszerű

másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. §(2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a

66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

19.2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra és vállalt hiánymentes teljesítési határidőre vonatkozóan.

19.3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

19.4) Az Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolt nyilatkozatában meg kell jelölnie:

a) a közbeszerzésnek azon a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván

igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont];

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont];

c) azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek és ebben az esetben meg továbbá - az Ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével - azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erő forrására vagy arra is támaszkodik. [Kbt. 65. § (7) bekezdés].

Az Ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.

19. 5) Xxxxxxxxxxx a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles az ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre.

19.6) Ajánlattevő nyilatkozni köteles a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a Kbt. 67. § (4) bekezdés rendelkezéseire.

19.7.) Ajánlattevő– amennyiben cégnek minősül – csatolja cégszerűn aláírt arra vonatkozó

nyilatkozatát, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.

19.8) Ajánlattevő amennyiben egyéni vállalkozónak minősül csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

19.9) Ajánlattevő amennyiben az előírt alkalmassági követelmény igazolása során erre támaszkodik csatolja a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. a Kbt. 65.

§ (7) bekezdés szerinti esetben).

19.10) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja az építési beruházásra vonatkozó munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartását, a feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott károk megtérítését.

19.11) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy az általa az alkalmasság körében bemutatott szakember jelen felhívás Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1.pontban az előírtaknak megfelel és kamarai nyilvántartással rendelkezik.

19.12) Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy

a) az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során.

b) az ajánlatba csatolt az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításainak hitelességéről;

c) a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vette.

19.13. Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevó egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:

- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája (aláírási címpéldány vagy aláírásminta),

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható.

19.14) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek).

19.15.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban, dokumentációban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő szakmai ajánlatát és az ellenértéket alátámasztó árazott költségvetést is.

19.16) Az ajánlattevő ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától kezdődik.

Az ajánlati kötöttség időtartama: 60 nap.

19.17) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplőivel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

19.18) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

19.19) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

19.20. Formai követelmények

Ajánlattevő az ajánlatát írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban meghatározott címre közvetlenül, vagy postai úton az alábbi formai követelmények betartásával 1 eredeti papír alapú példányban valamint elektronikus adathordozón (*.pdf formátumban) köteles benyújtani.

19.20.1. összefűzés, összekötés

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlat bármilyen összefűzését elfogadja, amely kizárja az ajánlat

roncsolás-mentesen történő szétbontását, és biztosítja annak könnyű lapozhatóságát.

19.20.2. oldalszámozás:

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő a kis mértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

19.20.3. tartalomjegyzék:

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

19.20.4. aláírások:

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

19.20.5. esetleges módosítások az ajánlatban az ajánlat beadása előtt

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek, vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

19.2l) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

19.22) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli.

Ajánlatkérő értékelési szempontként a legalacsonyabb áron kívül a teljesítési határidőt értékeli. A teljesítési határidőt konkrét naptári napra kell megadni!

19.23) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítástartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

19.24) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56. §-a az irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik naptári napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz.

19.25) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában

megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

19.26) A Kbt. 115. § (l) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

19.27) Irányadó jog: Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint annak végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet) szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

19.28) Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

19.29) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot.

19.30) Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett.

19.31) Jelen eljárásban a Kbt. 33. §-ában foglalt rendelkezéseket az Ajánlatkérő nem alkalmazza, a

Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt rendelkezések pedig nem alkalmazandóak.

19.32) A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal nem kapcsolatos.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a jelen beruházásra vonatkozóan az Ajánlatkérő és a Lechner Nonprofit Kft. között támogatási megállapodás van érvényben. A Támogatási szerződés és az annak mellékletei jelen felhívás mellékletét képezi, és jelen felhívásban foglalt beruházás megvalósítása során az Ajánlattevő számára az abban foglalt műszaki tartalom és ütemezés, valamint előírt elszámolási és egyéb adminisztrácós előírás kötelező. (II/1. sz. melléklet: Támogatási szerződés)

19.33) Az Ajánlattevő az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) maximum 5 %-nak erejéig előleget kérhet, erre vonatkozó nyilatkozatát az ajánlathoz csatolnia kell.

19.34) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem készít külön ajánlattételi dokumentációt, a jelen ajánlati felhívás és mellékletei tartalmazzák valamennyi az ajánlattételhez szükséges és jogszabályban előírt információt

19.35) Ajánlatkérő a teljesítés, kivitelezés helyszínének megismerése és az ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást biztosít az Ajánlattevőknek. A helyszíni bejárás megkezdésének időpontja és helyszíne: 2018. február 20. (kedd) 9:00, Biatorbágy Xxxx xxxx 00. xxxx.

20./ AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

Biatorbágy, 2018. február 15.

………………………………… Xxxxxxx Xxxxxx polgármester

Biatorbágy Város Önkormányzat

II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Általános követelmények

1.1 Bevezetés

Építés helyszíne: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx xxx 0. (Nagy u. 31.) Helyrajzi szám: HRSZ.: 452/1

Telek területe: 6.314 m2

Beépítés szabályzói: Biatorbágy Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

12/2016. (VII.15.) Kt. rendelete

Védettség: A teleken országos védelem alatt álló műemléki épület (Szily kastély), és helyi egyedi

védelem alatt álló épületek (Nagy u. 31. és 33.) állnak.

A telek egy része műemléki környezetben, valamint helyi értékvédelmi területen van.

Övezeti besorolás:	településközponti vegyes terület
Övezeti besorolás:	Vt-10
Beépítési mód:	oldalhatáron álló
Beépítettség max.:	40 %
Zöldterület min.:	450 %
Épületmagasság max.:	13,0 m

1.2. A telek környezete, forgalmi viszonyai

A tervezési terület Biatorbágy település központjában helyezkedik el. A szomszédos telken található Biai Református templom helyi védelem alatt áll. Közvetlen környezetére az oldalhatáros beépítés jellemző. A telek összközműves, ÉK-DNY tájolású és a Nagy utcától a kastély hátsó szárnyáig emelkedik.

A tervezési terület több telek összevonása után alakult ki, amelyen jelenleg egy országos védelem alatt álló műemléki épület (Szily kastély), valamint 2 db helyi egyedi védelemmel ellátott parasztház is áll. A 2 db helyi védelem alatt álló parasztház egyike a Nagy u. 31. számú ház, mely a jelen tervezési feladat tárgya.

1.3. Az épület telepítése, funkciója

A Xxxx xxxx 00. meglévő-megmaradó funkciója : BÁBOSHÁZ.

A megmaradó épületrészben a bábos csoport helyiségei működnek. Ezen kívül szakköröket és egyéb foglalkozásokat is lehet tartani, amelyek megférnek a bábosok itt felállított alkalmi, illetve állandó díszleteivel.

A Bábosház hátsó épületrészeinek elbontása után az épület egy fedett-nyitott SZÍNPADdal egészül ki. Remek előadások megrendezésére ad lehetőséget ez a nyílt színpad egy térlépcső létrehozásával. Ez adhat otthont az óvodások előadásainak, iskolai néptánckör, színjátszókör fellépéseinek.

Ezzel a színpaddal és térlépcsővel valamint a nyári konyhával együtt egy zárt és védett közösségi tér

jön létre.

A Sütőház, vagy Nyárikonyha saját funkciójában megőrzésre, felújításra érdemes. Iskolai és óvodai délutáni rendezvényeken és a Bábosház előadásai, nyári színházak, bábos alkotóműhelyek, népi játszóházak előadásainak alkalmával itt lehet előkészíteni a vendégvárást: szörpöt, teát, forralt bort, zsíros kenyeret, stb.

Ebben az udvarban, amely talán a legnyugodtabb, védettebb az udvarok között, a bábosok és kisebb gyerekek (óvodások, esetleg kisiskolások) által is gondozható ágyásokat alakítottunk ki.

2. Az épület jelenlegi állapotának ismertetése:

A Biatorbágy, Nagy u. 31. szám alatti épület építésének ideje, és eredeti tervezője ismeretlen.

Az épület több traktusos parasztház, fedett tornáccal, melléképületekkel.

1884-ből való dokumentáció szerint a főépületen az építés óta nagyobb átalakításokat vélhetőleg nem végeztek, míg a főépület folytatásában lévő a pajta épületen új födém és fedélszék található, mely építésének ideje ismeretlen – valószínűleg nem régebbi, mint 40-50 év.

A főépület harmadik traktusát átalakították, új belső födémet kapott, a tetőteret beépítették – illetve lerekesztették a többi padlástól, a földszinten konyha és fürdő lett kialakítva.

Az épületet használják, az utóbbi időben állagmegóvásokat, külső-belső festést eszközöltek.

A fedett tornác vakolt mellvéddel rendelkezik - műkő párkánnyal, illetve vakolt falazott köroszlopokkal

gyámolított.

3. Épület elhelyezkedése

Az épület a Nagy utcában található. A kapubehajtó is innen nyílik.

A pinceszintre az udvarról nyíló belső lépcsőn keresztül lehet lejutni. A pincében borospince található.

Az udvar és a kapubehajtó alatt nincs alápincézve az épület.

A földszinten, az utcai fronton lakóhelyiségek, konyha és fürdőszoba kaptak helyet, melyeket jelenleg

is használnak – nem lakó funkcióra.

A következő traktusokban melléképületek (pajta és istálló) találhatóak. Az eredeti szín (pajta) is át lett

alakítva, mely során új acél gerendás VB födémet, illetve új üres fedélszéket kapott. A padlástér beépítetlen. Feljutás nem lehetséges.

Külön épületben egy nyárikonyha található, hozzáépített ólakkal, illetve szintén különállóan egy ól épület.

4. Függőleges teherhordó szerkezetek

4.1 Alapozás

Nem ismert, feltárás szükséges.

4.2 Főfalak

Szemrevételezéssel megállapítható, hogy az épületen mozgások tapasztalhatóak, melyek az utolsó felújítással részben orvosolva lettek. A melléképületek illetve a nyitott szín állapota erősen leromlott. A fedett tornác szélső falazott oszlopa megrogyott.

4.3 Pinceszint

A pinceszinten a főfal rakott sóskúti kő boltozat. A nyíláskiváltások egyenes-, illetve íves boltöv kifalazással készültek.

4.4 Földszint, tetőtér

Az épület felszín feletti főfalai rakott kő, illetve vegyes tégla kő falazatok. A nyíláskiváltások egyenes-, illetve íves boltöv kifalazással készültek.

4.5 Lépcsők

A pincelejáró lépcső tömör mészkő lépcső. Járófelülete kopott. Szerkezete javított. Korlát nincs, állaga

megfelelő. A padlásfeljáró fagerendákkal gyámolított palló lépcső, fa korláttal ellátott, új építésű.

5. Vízszintes térelhatároló szerkezetek

5.1 Burkolatok

A pinceszinten a padló döngölt talaj.

A lakásban: a szobákban hajópadló, a mellékhelységekben és a konyhában pedig kerámia burkolat van.

A melléképületben rendre kerámia és simított beton, a nyári konyhában kerámia, az ólakban pedig döngölt talaj burkolat található.

5.2 Felületképzések

Az épület kívül kőporos-, a belső oldalon meszes vakolattal vakolt falakkal rendelkezik, állapota átlagos. A külső és a belső festés átlagos. A melléképületek közül az ól vakolata leromlott, hiányos, erősen lemállott. A nyári konyha felületképzése átlagosnak mondható.

Külső lábazati falburkolat vakolt.

5.3 Födémek

A pinceszinti födém rakott sóskúti kő dongaboltozat

A földszint feletti födém feltételezhetően borított gerenda födém, a szín felett monolit VB födémlemez

épült, míg az ólakon és a nyárikonyhán borított gerendafödém készült.

A felújított részen a borított gerendafödém jó állapotú. A pajta monolit VB födém szerkezete láthatóan alul méretezett, vastagságából adódóan lehajlott állapotú. Egy tartószerkezeti méretezéssel valószínűleg megállapítható, hogy a födém az önsúlyán felül további terhekkel nem terhelhető.

5.4 Ácsszerkezetek

Az utcai traktus padlásterébe nem lehet feljutni, szerkezetének állapota nem megállapítható. Az átalakított részen torokgerendás fedélszék található. A szín felett üres fedélszék található.

A meglévő szerkezet állékonysága szemrevételezés alapján megfelelő. Helyenként a szerkezet elcsavarodott, így a kapcsolatok szétnyíltak, erősítésre szorulnak.

Helyenként a tető héjazat sérült, a tető valószínűleg beázik.

A nyárikonyha fedélszéke torokgerendás, állapota a héjazat hiányosságai miatt erősen leromlott.

Az ólak fedélszéke üres fedélszék, állapota a korához képest átlagos. Bádogos szerkezetek, ereszcsatornák

A tetőkön fekvőeresz-csatorna található. Állapota megfelelő. Szemrevételezéssel megállapítható,

hogy a padlásterekbe bádoglemez szellőzőket építettek, melyek erősen korrodáltak.

5.5 Talaj és rétegvizek elvezetése

A pincében talajvíznyomokat nem találtunk. A talajnedvesség jelen van, dohosodás, salétromosodás

észrevehető nyomokat hagyott.

5.6 Felszín feletti vízelvezetés

A tető felületéről az ereszekből az ejtőcsöveken keresztül csatornába, illetve a felszínre van vezetve. Az udvar vízelvezetése nem megoldott, illetve a telek lejtéséből adódóan az utca felé van vezetve.

5.7 Járdák, külső-burkolatok,

A külső járda burkolata aszfalt. A belső udvar burkolata beton illetve műkő járda kerámia burkolattal. A közút és a járda közötti beállók beton térkő burkolattal vannak ellátva.

6. Nyílászárók

6.1 Külső nyílászárók

Az utcafronton és az átalakított részen az ablakokat és az ajtót kicserélték, hőszigetelő üvegezéssel ellátott fa nyílászárókra. Állapotuk átlagos. Egyéb helyeken geréb- illetve pallótokos fa nyílászáró szerkezetek vannak, normál illetve rossz állapotúak.

6.2 Belső nyílászárók

Tömör, illetve üvegezett pallótokos ajtók.

6.3 Kémények

Az főépület konvektoros fűtésű, kéményei nincsenek. A nyárikonyhában található kemence kéménye a padlástéri részen erősen leromlott állapotban van.

7. Tervezett épület ismertetése, térbeli tagozódás

Az épületek funkciójuk szerint közösségi terek. A meglévő-megmaradó valamint az újonnan kialakított helyiségek pontos elrendezését az alaprajzi tervlapok mutatják.

8. Épület tervezett szerkezetei

Szerkezeti leírás:

Alapozás:

Feltételezésünk szerint sóskúti kő alapja van az épületnek. A kivitelezési munkák megkezdése előtt az épület jelenlegi alapozását fel kell tárni, megvizsgálni és annak ismeretében dönteni az alapozás megerősítésének szükségességéről és a megerősítés technológiájáról.

Felmenő szerkezetek Főfalak:

Jelenlegi fal vegyes, sóskúti kő és tégla falazat. A jelenlegi falak a felújítás során megmaradnak, illetve ahol szükséges megerősítésre kerülnek. A megerősítés során természetes anyagokat kisméretű téglát és kő falazó anyagot lehet használni.

A fedélszék felújítása során a teherhordó falakat koszorúval merevítkük.

Belső válaszfalak:

A jelenlegi válaszfalak eredeti helyükön megmaradnak. A régi vakolat eltávolítása után kétoldali új vakolat készül.

Vízszigetelés:

Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, kő falszerkezet GYÉMÁNTSZÁLAS SZÁRAZVÁGÁSI ELJÁRÁSSAL történő szakaszos átfűrészelésével, falszerkezet műanyag ékekkel való kiékelésével, injektáló csonkok elhelyezésével.

Tetőszerkezet:

A meglévő tetőszerkezet felújítása során a tönkrement szerkezeti elemek cseréjével, az eredeti méretben és kialakítással, egységes cserépfedéssel valósul meg.

Az épület magastetővel épül. A tetőszerkezetek, hagyományos fa szerkezetű üres fedélszékek lesznek 10/20 cm-es fa szarufákkal és 15/15 cm-es fa talp- és taréjszelemennel. A 40-45°-os magastetők kerámia cserép héjalást kapnak. A csapadékvíz elvezetése a magastetőkön külső vízelvezetéssel történik, titáncink ereszcsatorna rendszerrel.

Faszerkezetek:

Minden faszerkezetet beépítés előtt gomba és rovarölő szerrel, valamint égéskésleltetővel kell kezelni. Az alkalmazott faanyag 1. osztályú görcsmentes. A tetőszerkezet kialakításánál a faszerkezetek készítésére vonatkozó előírásokat, fakötések kialakításait (beeresztéseket, csapolásokat, hevederezéseket, toldásokat) szakszerűen kell elkészíteni. A kivitelezés során a balesetvédelmi, tűz- és érintésvédelmi előírásokat, állványzatok, zsaluzatok, dúcok építésére vonatkozó munkavédelmi előírásokat maximálisan be kell tartani.

Burkolatok és felületképzések:

Az épület homlokzata jellemzően törtfehér nemesvakolatot kap. Emellett faburkolat jelenik meg egyes homlokzati felületeken.

A belső falak és a mennyezetek vakolás, illetve glettelés után diszperziós festékkel festettek. A vizes helyiségekben a mennyezetig, illetve ajtó szemöldökig kerámia lapburkolat készül. A padlóburkolatok a terveken szereplő anyagokból készülnek.

Minden beépített új és újra felhasznált faanyag rovar-gomba ellen felületkezelt kell legyen.

Az épület homlokzata jellemzően törtfehér nemesvakolatot és fehérített tölgy színű faburkolatot kap. A

tetők szegélyezése és a fallefedések antracit fémlemezzel készülnek.

A benyújtandó árajánlathoz az alábbi mellékleteket is csatolni kell:

• A teljes beruházás megvalósítására vonatkozó vonalas ütemterv

• Organizációs terv, mely tartalmazza a munkaterület lehatárolást is.

III. MELLÉKLETEK, AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE AJÁNLOTT

FORMANYOMTATVÁNYOK

Tartalomjegyzék

Fedlap (III.1. számú melléklet) Felolvasó lap (III.2. számú melléklet)

Nyilatkozat a kizáró okok tekintetében (III.3. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2), (4), (6) bekezdése tekintetében (III.4. számú melléklet)

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről (III. 5. sz. melléklet)

A teljesítésben részt vevő szakember bemutatása (végzettség, képzettség és szakmai gyakorlat ismertetésével) a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló okirat csatolásával. (M.1. alkalmassági követelmény)

Nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről (III.6. számú melléklet) Nyilatkozat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a szerint (III.7. számú melléklet)

Nyilatkozat biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (III.8. melléklet) Árazatlan költségvetés (III.9. melléklet) (az ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott költségvetést)

Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőt, hogy az ajánlatában a megadott mintákat használja.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a jelen felsorolásban szereplő mintákon túli igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok benyújtása is szükséges az ajánlati felhívásban és a jogszabályokban foglaltak szerint.

1. sz. melléklet

FEDLAP

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkáinak kivitelezése”

tárgyú eljárásban

AJÁNLAT

KÉSZÍTETTE (NÉV)

……………………………………….. (SZÉKHELY)

…………………………….. (CÉGJEGYZÉKSZÁM)

2. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkáinak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Az ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszáma:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
Kapcsolattartó neve:

1. részajánlat:Főépület helyreállítási, felújítási, jókarbantartási munkái

Az alábbi ajánlatot teszem 1:

Az ellenszolgáltatás összege:

nettó ………………………… HUF + … % Áfa, azaz bruttó HUF

Egyéb szempont:

Ajánlattevő által a vállalt hiánymentes kivitelezési határidőt, konkrét naptári dátummal

meghatározva:

2018. év ………………hó napja.

Nem teszek ajánlatot1

2. részajánlat: Melléképületek bontása Az alábbi ajánlatot teszem1:

Az ellenszolgáltatás összege:

nettó ………………………… HUF + … % Áfa, azaz bruttó HUF

Egyéb szempont:

Ajánlattevő által a vállalt hiánymentes kivitelezési határidőt, konkrét naptári dátummal

meghatározva:

2018. év ………………hó napja.

Nem teszek ajánlatot1

Kelt:……………….., 2018. …………………….

1 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni

………..………..……………….

Ajánlattevő cégszerű aláírása

3. sz. melléklet

Nyilatkozat kizáró okok tekintetében

(Kbt. 62.§ (l) g)-k), m) és q) pontjai, valamint 67.§ (4) bekezdése)

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Xxxxxxxxx ............................. , mint a .................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy a „Népi építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam képviselt Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjaiban meghatározott következő kizáró okok:

- g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

- h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

- i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: xxxxx xxxxxxxxxxx), amennyiben

- ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

- ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismemie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

- j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

- k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

- ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli orszá ok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

- kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

- ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll.

- m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

A Kbt. 62. § (l) bekezdés kb) alpontjában foglaltaknak és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § ( l

) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő (a megfelelő

aláhúzandó):

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek,

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,

Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nevének és állandó lakóhelyének bemutatása:

..........................................................................., ............................................................................

Természetes személy tényleges tulajdonos hiányában az ajánlattevő tulajdonosának vezető tisztségviselője (név, állandó lakóhely)

..........................................................................., ............................................................................

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

Kelt: ……………… 2018 napján

……………………..………………......…

Ajánlattevő cégszerű aláírása

4. sz. melléklet

Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2), (4), (6) bekezdése tekintetében

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

Alulírott (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a " Népi építészeti

emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése érdekében

l. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe1:

…….

……..

2.Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az

alábbi - ajánlattételkor már ismert - alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni:

……..

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

4. Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66.§ (4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

mikro –, kis – , közép –

vállalkozásnak2 minősüll

- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény

hatálya alá3

Kelt: ……………… 2018 napján

……………………..………………......…

Ajánlattevő cégszerű aláírása

1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni"

2 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint- a megfelelőválaszt a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 3 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

A SZAKEMBEREKRŐL

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Alulírott, …………………………………………., mint a(z) cégjegyzésre

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m, hogy a teljesítés során az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

Szakember neve:	Az adott szakember önéletrajza, képzettségét, végzettségét igazoló okirata, illetve szándéknyilatkozata az ajánlat mely oldalán található

Nyilatkozatom mellé az alábbi okiratokat is csatolom:

• a teljesítésben résztvevő szakember által aláírt szakmai önéletrajz, mely önéletrajzból kiderül többek között a szakmai gyakorlat időtartama

• képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolati példánya

• szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.

Kelt: ……………… 2018 napján

……………………..………………......…

Ajánlattevő cégszerű aláírása

6. sz. melléklet

Nyilatkozat elektronikus és a papíralapú példány egyezőségéről

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Alulírott (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a " Népi

építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése " tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam benyújtott ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben szó szerint megegyezik.

Kelt: ……………… 2018 napján

……………………..………………......…

Ajánlattevő cégszerű aláírása

7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z)

…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése,

székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője

kijelentem,

hogy nyertességünk esetén a szerződés megkötéséig Ajánlatkérő által előírt felelősségbiztosítást megkötöm, illetve a meglévő felelősségbiztosításomat kiterjesztem a szerződéskötés tárgyát képező beruházásra és az ezt igazoló okiratot a szerződéskötésig bemutatom.

Kelt:……………….., 2018. …………………….

…...……..………..……………….

Ajánlattevő cégszerű aláírás

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT

BIZTOSÍTÉK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház)

felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

Alulírott ………………………………………………………………….., mint a(z)

…………………………………. ………………………………………………….. (cég megnevezése,

székhelye) ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő) képviselője a Kbt. 134. § alapján

kijelentem,

a Kbt. 134.§ (2) szerint kikötött biztosíték a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg, a Kbt. 134.§

(3) szerint kikötött biztosíték a szerződés teljesítésének időpontjában rendelkezésre fog állni.

Kelt:……………….., 2018. …………………….

…...……..………..……………….

Ajánlattevő cégszerű aláírás

9 sz. melléklet

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Biatorbágy Város Önkormányzata által indított

„Népi építészeti emlékek helyreállítása - Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkainak kivitelezése”

közbeszerzési eljárásban

IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET

amely létrejött

Név: Biatorbágy Város Önkormányzata Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Adószám:15730088-2-13

Törzsszáma: 730084

Statisztikai számjel: 15730088-8411-321-13

Képviselő:

Xxxxxxx Xxxxxx polgármester

xx. Xxxxxx Xxxxxx jegyző ellenjegyzésével

mint Megrendelő ( a továbbiakban, mint Megrendelő) másrészről

Cégnév:

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviselő :

mint vállalkozó (a továbbiakban, mint „Vállalkozó”),

- a továbbiakban külön-külön ”Fél” együttesen ”Felek”- között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1) Preambulum

Megrendelő közbeszerzési eljárást indított ” Népi építészeti emlékek helyreállítása - Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan (Bábosház) felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyban. Az eljárás ... részajánlati felhívásának nyertese a Vállalkozó lett.

A szerződő Xxxxx egyetértésben rögzítik, hogy jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően a Megrendelő a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő Biatorbágy Xxxx xxxx 00. alatti ingatlan építési beruházásának kivitelezése körében a közbeszerzési dokumentációkban az ... részajánlati felhívásban foglaltan részletezett műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezési és kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzését rendeli meg a Vállalkozótól (továbbiakban: Feladat).

A teljesítés határideje: (legkésőbb 2018.augusztus 25..)

A teljesítés helye: 2051 Biatorbágy, Xxxx xxxx 00. (452/1 hrsz.) NUTS-kód: HU 102

A Vállalkozó a jelen szerződés jelen pontjában foglalt Feladat elvégzését elvállalja a jelen szerződésben foglalt megállapodások szerint.

2) Kapcsolattartás. műszaki ellenőr

2.1. Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését köteles rendszeresen elvégezni.

2.2. A Megrendelő Műszaki Ellenőre: ………

2.3. Vállalkozó jogszabály által előírt módon építési napló vezetésére kötelezett. A munkaterület

átadás-átvételekor a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr az építési naplót megnyitja. A munka

befejezésekor a Vállalkozó és a Műszaki Ellenőr műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyet az építési naplóban rögzítenek.

2.4. A Vállalkozó köteles az ajánlatában megjelölt felelős műszaki vezetőt megbízni az építésvezetői teendők ellátásával. Amennyiben az építésvezető személyében változás történik, úgy azt a Vállalkozó köteles a Megrendelő felé haladéktalanul bejelenteni, és az új személynek is meg kell felelnie az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.

A Vállalkozó Műszaki Vezetője ……………………..

A szerződés teljesítésével, ellenőrzésével kapcsolatosan a Megrendelő kapcsolattartója: ……………………

a Vállalkozó kapcsolattartója: …………………….

3) Vállalkozó kötelezettségei

3.1. A Vállalkozó a Feladatok ellátását a Megrendelő érdekeinek megfelelően végzi.

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben végzi el, mely a teljesítéskor hatályos műszaki szabványok, műszaki előírások, normatívák alapján.

3.3. A Vállalkozó köteles biztosítani a munkák megvalósítása során olyan képzett és tapasztalt, a szükséges jogosultsággal rendelkező vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segéd munkaerőt, amely a Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő teljesítése érdekében szükséges.

3.4. A munkák céljára szükséges villamos energia-, víz-, és egyéb ellátási szolgáltatásokat a Megrendelő biztosítja. Megrendelő a helyszíni bejáráson bemutatott területet a kivitelezés időszakára térítésmentesen adja át.

3.5. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során folyamatos betekintést, ellenőrzést biztosít a Megrendelő számára. A Megrendelő a Vállalkozónak utasításokat adhat, mely esetben a Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni.

3.6. A Vállalkozó köteles betartani a munkaterületek biztonságára vonatkozó minden rendelkezést. A

munkaterületeken és a munkálatok időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

3.7. Vállalkozó köteles a műszaki átadás időpontjáig a már elkészült munkarészekben keletkezett harmadik fél által okozott károkat (baleset, lopás, rongálás, stb.) kijavítani, helyreállítani, pótolni, amiért Megrendelő felé kárigénnyel nem élhet.

3.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a baleset-, munka-, vagyon-, tűz-, környezetvédelmi és építésügyi előírások és más vonatkozó jogszabályok valamint az idevonatkozó Megrendelői utasítások betartására, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

3.9. A Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása

folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére.

3.10. A Vállalkozó a kivitelezés időszaka alatt gondoskodik a munkaterület és a Vállalkozónak átadott valamennyi berendezés őrzéséről. A helyszínre leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a létesítmény átvétele napjáig anyagi felelősséggel tartozik.

3.11. A Vállalkozó feladata és kötelessége a szerződés szerinti munkák kivitelezése közben azok folyamatos őrzése, állagvédelme. Az elkészült, de még át nem adott munka(részek) műszaki állapotának újszerű állapotban való tartásáért szintén a Vállalkozó felel.

3.12. A Feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok megfelelő tárolásáról, illetve beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles a munkák elvégzése folyamán biztosítani a munkaterület őrzését és az ott tartózkodó személyek biztonságát a saját költségén. Továbbá köteles biztosítani és fenntartani saját költségén minden figyelmeztető jelzést, amely a munkák védelme, vagy mások biztonsága és kényelme érdekében szükséges.

3.13. A munkavégzés során a Vállalkozónak időről-időre el kell takarítania és távolítania a munkaterületekről a felesleges anyagot, építési hulladékot és szemetet. A munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell távolítania minden munkaeszközét. Vállalkozónak a munkaterületeket tisztán és rendezett állapotban kell elhagynia. Vállalkozó köteles a kivitelezést mindenkor úgy megszervezni, hogy környezetét elvárható módon ne zavarja.

3.14. A Megrendelő bármikor jelezheti a hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a szerződéstől eltérnek. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására, vagy a hátralévő munkák befejezésére a Megrendelő a Vállalkozó költségén jogosult harmadik személyt megbízni és az esedékes kifizetésekből az ilyen költségeket levonatja.

3.15. A Vállalkozó köteles I. osztályú minőségben biztosítani minden - a munkák megvalósításához szükséges árut, anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb - dolgot, legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő részére beszerzett, és beépített anyagok megfelelnek az Európai Unió származási szabályainak, és a Megrendelő számára biztosítja a vonatkozó jogszabályban előírt megfelelőségi bizonylatokat.

3.16. A Vállalkozó köteles a jelen szerződéshez kapcsolódó terveket ellenőrizni, és amennyiben abban hibákat, ellentmondásokat vagy a műszaki megoldásokra, felhasznált anyagokra vonatkozóan aggályt észlel azokat a Megrendelő felé írásban jelezni.

3.17. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő követelését harmadik félre csak a Megrendelő előzetes,

kifejezett és írásbeli nyilatkozata esetén engedményezheti, faktorálhatja illetve ruházhatja át.

3.18. A Vállalkozó a Megrendelő részére köteles átadni a megvalósulási tervdokumentációkat, a karbantartási és fenntartási utasításokkal együtt 3 nyomtatott példányban, valamint másolható és nyomtatható elektronikus formátumban is.

3.19. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészeket eltakarni csak a műszaki ellenőr engedélyével lehet, és műszaki ellenőrzésre legalább 7 naponként sor kerül.

3.20. Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező (vállalkozó által készített és Megrendelő által jóváhagyott) vonalas ütemtervtől eltérő teljesítés esetén a Megrendelő felszólítására és kívánsága szerint köteles az ütemtervet átdolgozni és Megrendelővel jóváhagyatni.

4) Minőségi értékelés, átadás-átvételi eljárás

4.1. Az elvégzett munka, folyamatos minőségi értékelése az érvényben lévő ágazati szabványok és normatívák szerint – a vállalkozói saját ellenőrzésen túl - Megrendelő joga és kötelezettsége. Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és a kivitelezői munka – ideértve az alvállalkozói teljesítéseket is – minőségéért teljes szavatossággal tartozik.

4.2. Vállalkozó jogosult Megrendelői jóváhagyással a tervben szereplő anyagokkal és kivitelezési

technológiával egyenértékű változtatásokra a költségek módosítása nélkül, amennyiben igazolni tudja, hogy a módosítások műszaki paraméterei minden tekintetben legalább elérik a tervben szereplőket, és azokat a Megrendelő elfogadja.

4.3. A tervezett minőségtől eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása után és szerint

lehet.

4.4. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást a felek az építési naplóban rögzítik. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a Vállalkozó köteles az eljárást a lehető legrövidebb időn belül megismételni, miután az akadályokat elhárította. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes munkát vesz át.

4.5. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán nyilatkozik, hogy szerződésszerűen teljesített és eleget tett az építési és a hatósági előírásokban foglaltaknak, amit a Megrendelő a minden szempontból hibátlan teljesítés és elfogadása esetén írásban igazol.

5) Vállalkozási Díj és fizetési feltételek

5.1. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés rendelkezései alapján a Vállalkozó a Feladat elvégzésének

ellenértékeként nettó …………..,-Ft (azaz nettó ………………. forint) + ÁFA, azaz bruttó

………………..,-Ft (azaz bruttó ……………….. forint) Díjra (a továbbiakban: „Díj”) jogosult,

amelyet a jelen Szerződés rendelkezései szerint Megrendelő köteles megfizetni.

5.2. A Vállalkozó meggyőződött és számot vetett az ajánlatában:

- a vállalkozási Díjat érintő minden feltétellel és körülménnyel,

- azzal a kötelezettséggel, hogy a munkákat a jelen szerződésben leírt módon kell végrehajtania,

- a munkahely általános és speciális körülményeivel.

A díjak a felhasznált anyagok árát is tartalmazzák, így a Vállalkozó a Díjon túl semmilyen jogcímen nem jogosult további díjra vagy költségtérítésre.

5.3. A Díj fix díj, mely a Megrendelő által elfogadott és leigazolt teljesítés alapján illeti meg a Vállalkozót. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezéshez szükséges valamennyi dokumentációt, a kivitelezés helyszínét, adottságait, állapotát, a szerződés teljesítésével kapcsolatos kötöttségeket és a Megrendelő igényeit megismerte, a Díjat ennek megfelelően állapította meg.

5.4. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó külön díjazásra kizárólag az általa elvégzett pótmunka fejében tarthat igényt. A Vállalkozó által elvégzett munkák kizárólag abban az esetben minősülnek pótmunkának, ha azok a Szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek és azok elvégzésére a Vállalkozó írásbeli megrendelést adott. A pótmunkák elszámolására

– a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – a Költségvetésben (1. számú melléklet) rögzített egységárak irányadók.

5.5. Megrendelő az ellenszolgáltatást a teljesítést követően, a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője (műszaki ellenőr) általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése valamint a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 30-31.§ szerint kerülhet sor. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe úgy az ellenérték megfizetése a Kbt. 135.§ (3)- ban foglaltak figyelembevételével történik.

A számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a bank átutalással kerül

kiegyenlítésre.

A kifizetések pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő a kifizetést az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 260. § rendelkezéseinek, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, a 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 32/A. - 32/B. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V. törvény a

Polgári Törvénykönyvről 6:48. § és a 6:155§ irányadó.

Teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik.

A Vállalkozó - az általános forgalmi adó nélkül számított - nettó vállalkozási díj 5 %-nak erejéig

előleget kérhet. (opcionális, csak, ha az ajánlatkérő nyilatkozik az ajánlattételkor)

A Kbt. 135. § bekezdésében foglalt előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni.

A vállalkozó - az esetleges előlegen felül – 1 részszámlát és a végszámlát jogosult benyújtani az alábbiak szerint:

Részszámla:

- 50%-os műszaki készültségnél a vállalási díj 50 %-a

A Vállalkozó sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésekor a vállalási díj fennmaradó részéről a kifizetett előleg összegével csökkentett végszámla kiállításra jogosult.

A végszámla benyújtására a Vállalkozó a teljes kivitelezés befejezése, és hiánytalan, eredményes műszaki átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 33.§-ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után jogosult.

5.6. A számla benyújtásának feltétele minden esetben a szerződés szerint kiadott Teljesítési igazolás.

A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe úgy az ellenérték megfizetése a Kbt. 135.§ (3)-ban foglaltak figyelembevételével történik.

5.7. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (Teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb Műszaki Ellenőrrel történt igazolása után számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben előírt műszaki átadás átvétel alapján. A teljesítés igazolására a fentieken túlmenően a Kbt. és Ptk szabályai irányadóak.

5.8. A Megrendelő a jelen Szerződés alapján a Vállalkozót megillető kifizetéseket a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással fizeti meg.

5.9. Az előzetesen közölt formai vagy tartalmi követelményeknek, vagy a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő számlák kiegyenlítésének késedelmével összefüggő anyagi és jogkövetkezményeket Vállalkozó saját maga viseli.

5.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel Vállalkozó vállalja, hogy valamennyi,a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti nemleges adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes listáján, vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az előírások érvényesülését a Kbt. és a Ptk. szerinti alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja.

5.11. Vállalkozó a Kbt. 136.§ alapján vállalja, hogy:

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

- a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.12. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk 6:48.§ és a

6:155§ irányadóak.

6) Szerződés tartama, hatálybalépés

A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés az aláírással lép hatályba.

7) A jelen Szerződés megszűnése

7.1. A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:

- szerződésszerű teljesítéssel, a garanciaidő lejártával,

- írásba foglalt közös megegyezéssel;

- bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével;

- a teljesítés megkezdéséig a Megrendelő elállásával;

- a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással;

- a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással.

7.2. A Megrendelő jogosult a Szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos felmondási idővel felmondani.

7.3. A Megrendelő jogosult a Szerződést a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal írásban felmondani. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha mulasztása okán a Megrendelő felé jogos kárigényt érvényesítenek, vagy, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feladatait póthatáridő tűzét követően is hibásan teljesíti, vagy azon belül nem végzi el.

7.4. Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.- ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a szerződést

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7.5. A Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek

érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak.

8) Adatváltozás bejelentése

A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

9) A szerződés biztosítékai

9.1. A Vállalkozó az elvégzett munkára és a beépített termékekre 36+1 hónap garanciát (jótállást) vállal, amelynek kezdete a sikeres műszaki átadás- átvételt követő nap. Amennyiben a beépített termékekre a gyári garancia a 36+1 hónapnál hosszabb, úgy a hosszabb garanciaidő az irányadó a Vállalkozó és a Megrendelő között is. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezésének napjától számítottan legalább a vonatkozó jogszabály szerinti szavatossággal tartozik az elvégzett munkákra, termékekre.

9.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelmesen, hibásan teljesít, vagy nem teljesít, a Megrendelő jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

A Vállalkozó, ha késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,25 %-a, de legfeljebb a nettó díj 5%-a.

A Vállalkozó, ha hibásan teljesít, vagy nem teljesít, hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 0,25%-a/nap, legfeljebb a teljes szerződéses nettó vállalkozói díj 5%-a, és a kötbérfizetési kötelezettség a hiba kijavításáig vagy a teljesítés hibátlan pótlásáig tart.

A Vállalkozó a Kbt. 134.§ szerinti

- a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosítékot köteles nyújtani, (Kbt. 134.§ (2)), a szerződéskötéstől a szerződésszerű teljesítéséig tartó, azaz a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig tartó időtartamban,

- a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-át elérő biztosítékot köteles nyújtani, (Kbt. 134.§ (3)), a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől a jótállási idő befejező napjáig (24+1 hónap) tartó időtartamban,

melyek teljesíthetőek a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában rögzített formában a Vállalkozó

választása szerint. (Teljesítési biztosíték)

Amennyiben a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal mondja fel, Vállalkozó meghiúsulási

kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes szerződéses nettó vállalkozói díj 20%-a.

A 322/2015.(X.30.) Kormányrendelet 11.§ alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy a felelősség biztosítás a szerződés tárgyára kiterjedően 40 millió HUF értékre szóljon.

9.3. Vállalkozó az általa elvégzett munkáért illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, veszteségért, kiadásért, a fizikai tulajdonban keletkező veszteségekért és károkért, valamint a személyi sérülésekért és halálesetekért, amely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

9.4. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Feladattal érintett ingatlanon rendeltetésszerű használat, sportolási tevékenység zajlik a kivitelezés teljes időtartama alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles úgy eljárni, hogy ezt a tevékenységet csak a szükséges legkisebb mértékben zavarja ott tevékenykedő személyek élete- és testi épsége megőrzése érdekében minden szükséges intézkedést megtenni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő minden nemű közvetlen és közvetett kárért a Vállalkozó köteles helytállni.

9.5. A Megrendelő által végzett bármelyik ellenőrzés, jóváhagyás sem menti fel a Vállalkozót a felelőssége alól.

9.6. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal értesíteni.

9.7. A Vállalkozó felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben bármelyik teljesítési segédjének (alvállalkozójának), vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben mintha ezen tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el.

10) Záró rendelkezések

A jelen Szerződés csak írásban módosíthatók a Xxxxx által, a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe

vételével.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a Megrendelő a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján.

Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb

rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a szerződést

nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a közbeszerzés során kiadott Ajánlattételi felhívás, illetve Dokumentáció között, úgy műszaki kérdésekben az Ajánlattételi felhívás illetve a Dokumentáció, jogi kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat egymással békés,

tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Vállalkozó végleges ajánlatának, a tárgyalási jegyzőkönyv(ek)nek, a Dokumentációnak, és az Ajánlattételi felhívásnak a rendelkezései az irányadóak.

Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Biatorbágy, 2018. ………………

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviseli: Xxxxxxx Xxxxxx, polgármester

Megrendelő

„név”

Képviseli: Vállalkozó

Document Metadata

Table of Contents

K i v o n a t

Document Metadata