VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(szerződéses feltételek)
amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (székhely: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20- 22., adószám: 15727392-2-07, bankszámla száma: 11736082-15362852; képviseli Xxxx Xxxxxx polgármester
– elérhetősége: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., tel.: 22/570-094) mint megrendelő - továbbiakban:
Megrendelő -
másrészről ………………………….. (székhely: …………………….., cégjegyzékszám: …………….
adószám: …………….., bankszámla száma: …………...-nél vezetett ,
képviseli: ), mint vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozó; jelen szerződést kötő felek
a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
I.1. Gárdony Város Önkormányzat a gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, ún. Park Strand területén található használaton kívüli építmények és műtárgyak lebontásáról döntött. Az eljárás becsült értékénél fogva nem tartozik a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, ennek megfelelően árajánlatkérő piaci árfelmérésen alapuló egyszerű beszerzési eljárást folytatott le.
I.2. Felek a beérkezett ajánlat tartalma alapján az alábbi szerződést kötik:
II. A szerződés tárgya
II.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, ún. Park Strand területén található csúszda alap (9,4 m3), medence (39 m3), beton sportpálya (9,6 m3), kabin alap (41 m3), lapburkolat (21 m3) és aszfaltos pályák (37 m3) bontását és a keletkezett hulladék szabályos elhelyezését.
II.2. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő által igényelt és a jelen szerződés
II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkát szakszerűen ellátja.
II.3. Vállalkozó feladata:
A gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, ún. Park Strand területén található használaton kívüli építmények és műtárgyak bontását és a keletkezett hulladék szabályos elhelyezését.
II.4. A műszaki tartalom rövid összefoglalása:
Vállalkozó feladata a II/1. pontban felsorolt építmények elbontása, a bontott anyag elszállítása és engedéllyel rendelkező telephelyen történő lerakása.
Az épület bontásához Megrendelő bontási tervvel, illetve tételes költségvetés kiírással nem rendelkezik.
Az eljárás keretében átalányáras szerződés került megkötésre.
Vállalkozó a kivitelezést az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet szerint végzi.
Vállalkozó felel a szerződéses feladatok elvégzésében időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről, a hulladékok rendszeres elszállításáról.
A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában hatályos rendeletek, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások szolgálnak.
II.5. A szerződés időtartama:
Munkaterület átadása: 2020. március 30.
Teljesítési határidő, munkálatok befejezése: 2020. április 20.
III. Szerződés teljesítésében részt vevő személyek szervezetek
III.1. A szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.
III.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az általa bármilyen módon igénybe vett Alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
IV.1. Késedelmi kötbér: naponta a nettó vállalkozói díj 1 %-a.
A késedelmi kötbér összege: legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
A kötbér összegéről a Megrendelő a késedelem megszűnésekor, legkésőbb azonban a teljesítési határidő lejártát követő 20. napon állít ki számlát, melyet a Vállalkozó 8 napon belül köteles a Megrendelő részére, a Megrendelő bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Vagy külön a kötbérre vonatkozó számla kiállítása helyett a Vállalkozóval történt megállapodás alapján történik a kötbér megfizetése.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítésében 20 napnál hosszabb csúszás következik be, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni és a munkát mással elvégeztetni, illetve meghiúsulási kötbért követelni, továbbá kártérítési igényt érvényesíteni.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozótól a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.
IV.2. Meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozói díj 20 %-a.
V. Átadás-átvételi eljárás
V.1. A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő átadás-átvételi eljárást tűz ki legkésőbb a kivitelezés befejezési határidejére az érintettek meghívásával. A Vállalkozó a készre jelentést – várhatóan késedelem esetén annak írásbeli előrejelzését – a határidő napját megelőző 5. napig köteles eljuttatni a Megrendelőhöz.
V.2. A Megrendelő kapcsolattartó képviselője:
Név: Xxxx Xxxxxx polgármester Elérhetőségek: Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
Tel.: 22/570-094 Fax: 22/570-182
V.3. A Vállalkozó kapcsolattartó képviselője:
Név: …………………
Elérhetőségek: Tel.: ……………….
E-mail: ………………………………
VI. Pénzügyi feltételek
VI.1. Az ellenszolgáltatás összege: ………………..,- Ft + 27 % ÁFA, összesen ,- Ft, azaz
…………………………………………. forint.
VI.2. Teljességi nyilatkozat:
Vállalkozó nyilatkozik, hogy a fenti ajánlati árat a gárdonyi 5318/10 hrsz-ú, ún. Park Strand területén található használaton kívüli építmények és műtárgyak bontása és a keletkezett hulladék szabályos elhelyezése eljárásban foglalt munkálatok elvégzéséhez szükséges minden költségre figyelemmel tette.
A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik.
VI.3. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult, a számla fizetési határideje: 8 nap. Számla benyújtására a hiánymentes átadás-átvételi eljárást igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását és elfogadását követően van lehetőség.
VI.4. Jelen szerződésben rögzített vállalkozói díj átalányáras, azaz többletmunka elszámolására nincsen mód. Megrendelő nem köt ki tartalékkeretet a II.1. pontban részletezett feladatok elvégzésére.
VI.5. Vállalkozó a szerződés teljesítéséért a jelen pontban írtakon kívül egyéb jogcímen ellenszolgáltatásra nem jogosult.
VI.6. A szerződés átalánydíjas, munka mennyiségének előzetes ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
VII. Egyéb rendelkezések
VII.1. Vállalkozónak a szerződéskötés napjáig rendelkeznie kell a jelen szerződés szerinti kivitelezéshez igazodó mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítással. Felelősségbiztosítás megkötése vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztése legalább 10 millió forint/év és 5 millió forint/káresemény mértékű érvényes kivitelezői felelősségbiztosításra: a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés napján köteles rendelkezni a megfelelő felelősségbiztosítással.
VII.2. A kivitelezés során hulladék kezelését végző szakirányú végzettséggel rendelkező szakember folyamatos jelenlétének biztosítása a kivitelezés időtartama alatt (helyszínen folyamatosan biztosítva).
VII.3. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, vitáik eldöntésére a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
VII.4. Vállalkozó a szerződésszegésével okozott kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
VII.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet irányadók.
A Felek a jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. Gárdony, 2020. március „…….”
Gárdony Város Önkormányzat …………………………
Xxxx Xxxxxx polgármester ……………………………...
Megrendelő Vállalkozó