TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

I. Fejezet Eljárást megindító felhívás

II. Fejezet Útmutató az ajánlat elkészítéséhez

III. Fejezet Nyilatkozatminták

IV. Fejezet Tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

V. Fejezet Szerződéstervezet

VI. Fejezet Közbeszerzési műszaki leírás

BEVEZETÉS

A Semmelweis Egyetem „A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. Xxxxxxxx Xxxxx szerint (uniós értékhatár alatti) nyílt közbeszerzési eljárást folytat le, mint ajánlatkérő.

A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumokat bocsátjuk az ajánlattevők rendelkezésére.

A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a műszaki követelményeket (közbeszerzési műszaki leírást), a nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az eljárást megindító felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek részletesebb ismertetését.

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. alábbi rendelkezéseire: A Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint:

„… Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást”.

A Kbt. 36. § (1) bekezdése szerint:

„Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat- tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében -

a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen,

b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,

c) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]”.

Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével.

Bízunk abban, hogy érvényes ajánlatok kerülnek benyújtásra, biztosítva a számunkra legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának lehetőségét.

I. FEJEZET

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz 1.) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:

Semmelweis Egyetem 1085 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

2.) Közbeszerzési eljárás fajtája:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a Kbt. Harmadik Része szerinti (uniós értékhatár alatti) nyílt közbeszerzési eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint.

3.) Kapcsolattartási pont, ahol a további információk és a közbeszerzési dokumentumok beszerezhetőek:

Semmelweis Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Beszerzési Igazgatóság

0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em., 3. szoba.

Tel: x00 0 000-0000/109

Fax: x00 0 000-0000

E-mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx

4.) Az az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok – a regisztrálási adatok megkérésének kivételével - korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek:

Az ajánlatkérő – a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében – ún. közbeszerzési dokumentumot készít, amely tartalmazza a szerződéstervezetet, az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét és a műszaki leírást.

A közbeszerzési dokumentumok elérhetőek a xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/ oldalon.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az eljárást megindító felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikusan közvetlenül is megküldi az eljárás iránt érdeklődő, valamint az általa kiválasztott gazdasági szereplők részére.

5.) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra):

CPV kód: 45421100-5

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászárócseréje az alábbi mennyiségekkel és feladatokkal:

- 191 db új fa homlokzati nyílászáró legyártása és beépítése,

- 1 db új nagyméretű alumínium homlokzati nyílászáró legyártása és beépítése,

- 110 db árnyékoló beépítése,

- valamint egyéb járulékos munkák (ablakpárkány bádogozás, gipszkarton előtétfal beépítése, vakolatjavítás, stb.).

Az elvégzendő munka részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervek, műszaki leírások és költségvetési kiírások tartalmazzák.

6.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréjére irányuló vállalkozási szerződés. A kapcsolódó pályázat azonosítószáma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004

7.) Xxxxx feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:

-

8.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

A teljesítést Ajánlattevő köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni és azt befejezni 120 napon belül.

Ajánlatkérő és Ajánlattevő a Szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül kijelölik a Munkaterületet, Ajánlattevőnek a teljesítéshez, Ajánlatkérőnek az Ingatlanban folyó tevékenységéhez fűződő igényeinek kölcsönös figyelembe vételével.

Ajánlatkérő és Ajánlattevő – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás- átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 napban határozzák meg.

9.) A teljesítés helye:

Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika: 1083 Budapest, Szigony u. 36.

10.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135.§ (1)-(6) bekezdéseiben, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-aiban foglaltak, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai az irányadóak.

A KEHOP-5.2.4. „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai- szakaszolt projektek” pályázati felhívás szerint a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevő jogosult a Szerződés hatályba lépését követően a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő értékű előlegbekérő kiállítására és benyújtására a Megrendelő részére.

Ajánlatkérő 3 részszámla és végszámla benyújtását teszi lehetővé a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított nettó szerződéses összeg 25, 50 és 75 %-át elérő készültségi fok, valamint az átadás-átvételi eljárás lezárását követően.

Ajánlattevő az előleggel az 1. részszámlában köteles elszámolni.

Ajánlattevő a kivitelezés sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételéről készített jegyzőkönyv lezárását követően jogosult kiállítani a végszámláját.

A számlák kifizetése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvállalkozó igénybe vétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a számla Ajánlatkérőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti elkülönített tartalékkeret összege a vállalkozói díjon felüli összeg, amely a vállalkozói díj 5%-a. A tartalékkeret kizárólag pótmunka elvégzéséhez használható fel a Szerződéstervezet szerint.

Amennyiben a tartalékkeret terhére pótmunka kerül megrendelésre, úgy az annak ellenértékéről kiállított számlát Ajánlattevő a végszámlával egyidejűleg jogosult kiállítani.

A kifizetés pénzneme: HUF.

Ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §- ában foglaltakat kötelesek alkalmazni.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Ajánlatkérő a kifizetéseket illetően felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.

11.) Az ajánlatok értékelési szempontja:

Ajánlatkérő a beérkező ajánlatokat a Kbt. 76.§ (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet

24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján bírálja el.

Az értékelés részszempontjai és az ezekhez tartozó súlyszámok az alábbiak:

1. Tartalékkerettel növelt teljes nettó ellenszolgálatás [Ft] / súlyszám: 50

2. Jótállás időtartama* [hónap] (min. 36 hónap, max. 60 hónap) / súlyszám: 30

3. Az eljárást megindító felhívás 12.1. pontjának M2.) pontjában előírt szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata** [hónap] (min. 0 hónap, max. 84 hónap) / súlyszám: 20

* A jótállás esetében a 36 hónapnál alacsonyabb megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. A maximum értéket (60 hónap) meghaladó megajánlás az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot (10 pontot) kap.

** Ajánlatkérő a 3. részszempont esetében az eljárást megindító felhívás 12.1. pontjának M.2.) pontjában minimumkövetelményként előírt 3 éven (36 hónap) felüli gyakorlati időt veszi figyelembe a szakmai tapasztalat értékelése során, melyet a szakmai önéletrajzban ismertetettek alapján vizsgál. A maximum értéket meghaladó megajánlás az értékelési ponthatár felső határával azonos pontszámot (10 pontot) kap.

Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 1-10.

Az 1. részszempontnál a legkisebb érték a legkedvezőbb, ezért az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb tartalmi elem 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adandó pontszám pedig az alábbi képlet szerint kerül meghatározásra:

P = (Alegjobb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax: a pontskála felső határa.

Pmin: a pontskála alsó határa.

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 2. és 3. részszempontok esetében a legmagasabb érték a legkedvezőbb, ezért az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A legkedvezőbb tartalmi elem 10 pontot kap, a többi ajánlat tartalmi elemére adandó pontszám pedig az alábbi képlet szerint kerül meghatározásra:

P = (Avizsgált/Alegjobb)x(Pmax-Pmin)+Pmin ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma. Pmax: a pontskála felső határa.

Pmin: a pontskála alsó határa.

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme. Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 3. részszempontnál 0 hónap megajánlása esetén adható pontszám 1.

Az Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit a meghatározott ponthatárok között (1-10) értékeli a fent meghatározottak szerint, az egyes értékelési részszempontokra adott pontszámot (mely kettő tizedes jegy pontossággal kerül meghatározásra) megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott szorzatokat összeadja.

12.) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

- Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17.§-a szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjainak hatálya alá, valamint a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésének kb) pontja hatálya alá.

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében benyújtandó az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy

rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni [Korm.rendelet 17. § (1) bek.].

- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok [Korm.rendelet 17. § (2) bek.].

A Korm. rendelet 30. §-ának (2) bekezdése alapján, azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást az ajánlatkérő elfogadja az előírt igazolási mód helyett. A minősített ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén szereplés tényéről.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő a Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.

A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

13.) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság igazolásával kapcsolatban Ajánlatkérő a következőkre hívja fel T. Ajánlattevők figyelmét:

„Kbt. 114. § (2): A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”

Fentiek értelmében ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkoznia kell a következőekben előírt alkalmassági feltételek fennállásáról a közbeszerzési dokumentumok meghatározott mellékletének kitöltésével.

Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a 12.1 pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérőnek az eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt.69. § (4), (6) bekezdései]

Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan [Kbt. 69. § (7) bekezdés], bármikor öt munkanapos határidő tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt, hogy nyújtsa be a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti igazolásokat.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. §-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlatkérő jelen eljárásban csak műszaki, szakmai alkalmassági követelményeket ír elő.

A műszaki, szakmai alkalmasság teljesüléséről szóló nyilatkozat mintáját jelen dokumentum 18. számú melléklete tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása1

12.1. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített legjelentősebb, jelen közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű (működő egészségügyi intézményben folyamatos betegellátás mellett végzett épületgépészeti felújítási munkákra vonatkozó) építési beruházások ismertetését tartalmazó referenciaigazolás(ok) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal: • az építési beruházás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárva legalább: a) 1 db olyan épületen történt felújítási munkáról szóló szerződést, amely szerződés értéke önmagában elérte a min. nettó 80.000.000,- Ft-ot, és amely egyúttal magában foglalta az épület fa anyagú nyílászáróinak felújítását; és b) 1 db olyan egészségügyi épület felújítási, vagy rekonstrukciós szerződést,

1 Megjegyzés: kizárólag az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető – illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb – ajánlattevő köteles csatolni a részletes 12.1 pont szerinti adatokat is tartalmazó nyilatkozatokat.

feltételnek való megfelelés megállapítható legyen • az ellenszolgáltatás nettó összege • a teljesítés ideje (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja év/hó/nap megjelöléssel) • a teljesítés helye (címe) • a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége • nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e • saját teljesítés aránya (adott esetben)	amelynek keretében a felújítás az épület rendeltetés szerinti, folyamatos működése mellett történt. Amennyiben egy műszaki átadás-átvétellel lezárult szerződés több feltételnek is megfelel, azzal több feltétel is igazolható, azaz az egyes referenciák között átfedés megengedett, így az alkalmasság legalább 1 db, legfeljebb 2 db referenciával igazolható.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansá- ga miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egytemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt. Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.	M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. egy fő, szakirányú felsőfokú (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) végzettségű, építési szakterületű (MV-É) jogosultsággal rendelkező FMV-vel, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és min. 3 év szakmai gyakorlati időt igazolni tudó szakemberrel. A szakmai gyakorlati idő ismertetése során az előírt szakterületen építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység vehető figyelembe.
	A gyakorlati idő ismertetése során a

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.	tevékenységek bemutatása év-hó-naptól év-hó-napig bontásban történjen.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.

14.) A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a 71. §

(3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő csak egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

15.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, Ajánlatkérő jogosult kötbért érvényesíteni az alábbiak szerint:

Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő és Ajánlattevő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető.

Jótállási kötelezettség: A Munkaterület Ajánlatkérő birtokába történő visszaadásától ajánlattevő vállalása szerint.

Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő és Ajánlattevő a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként Ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak megfelelően a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot kötnek ki.

Ajánlattevőnek a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a biztosítékokat az előírt határidőben rendelkezésre bocsátja.

Késedelmi kötbér: Ajánlattevő a neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A késedelmi kötbér összege Ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak megfelelően a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, de a maximális összege nem lehet több, mint 20 napi érték.

Amennyiben Ajánlattevő késedelme a 20 napot meghaladja, Ajánlatkérőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő Meghiúsulási Kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység a Vállalkozó hibájából végleg meghiúsul, illetve amennyiben a Ajánlattevő késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel Ajánlatkérő részéről érdekmúlás következik be.

Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség teljesítésére kényszerül, a Szerződést a Felek meghiúsultnak tekintik.

A Szerződés meghiúsulása esetén Ajánlattevő a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj [30] %-ának megfelelő összegű Meghiúsulási Kötbért köteles fizetni Ajánlatkérő részére.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

16.) Az ajánlattételi határidő:

2016. szeptember 9. 10:00 óra

17.) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

(Az ajánlatnak a fenti címre be kell érkeznie az ajánlattételi határidőig, az ajánlatkérő a késedelem tekintetében nem vállal felelősséget, az teljes mértékben az ajánlattevő kockázata.)

Az ajánlatok benyújthatók a jelen pontban megadott címen, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30 – 16:00 óra között, pénteken 8:30 - 13:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30 órától 10:00 óráig.

18.) Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:

Az ajánlattétel nyelve a magyar.

19.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em. (tárgyaló) 2016. szeptember 9. 10:00 óra

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

20.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha bármely ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az ajánlatkérő az eljárás további részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

21.) Xxxxx meghatározása, hogy ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú ajánlattételt.

22.) A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma:

Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indokok miatt:

A közbeszerzés tárgyát képező épületegyüttes nyílászáró cseréje során egységes rendszer jön létre, melyre vonatkozó jótállási kötelezettség csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a kivitelezés valamennyi szakasza ugyanazon vállalkozó felelősségi körébe tartozik.

23.) Ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.

24.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre vonatkozó adatok:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatra hivatkozással, mely a Semmelweis Egyetem energiahatékonysági beruházását kiemelt projektként nevesíti, pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.2.4. azonosító jelű felhívásra, melynek azonosítószáma: KEHOP-5.2.4-15-2016-00004. A pályázat keretében sor került a támogatási szerződés megkötésére 2016. július 26-án. A KEHOP-5.2.4. „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai- szakaszolt projektek” pályázati felhívás szerint a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

25.) Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően – csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

1.) Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket.

2.) Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal. 3.) Részletes ajánlatot (árazott költségvetést).

Az árazott költségvetést kérjük szerkeszthető, excel formátumban is benyújtani az elektronikus másolati példány mellett.

Azokban az esetekben, ahol a költségvetési kiírás, műszaki leírás konkrét gyártmányú, típusú vagy eredetű termékre hivatkozik, ott ajánlatkérő az azzal egyenértékű terméket is elfogadja. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Ajánlattevőnek az ajánlatok benyújtását megelőzően, kiegészítő tájékoztatás kérés keretében kell tisztáznia a betervezett termékektől való eltérés lehetőségét, feltételeit. A részletes ajánlatban meg kell jelölni azokat a tételeket, ahol ajánlattevő a kiírástól eltérő gyártmányt, típust kíván megajánlani, illetve a megajánlott berendezés, termék részletes leírásával igazolnia kell, hogy az az előírt követelményeknek megfelelő, vagy annál kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik.

4.) A közbeszerzési műszaki leírásban a „munkavégzés feltételei” alatt ismertetett követelmények és elvárások figyelembe vételével, indikatív jelleggel elkészített előzetes organizációs tervet és előzetes ütemtervet, amelyet a nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő a szerződés hatályba lépését követően véglegesít. Az organizációs tervnek a kivitelezés térbeli összehangolásának szöveges ismertetéséből kell állnia. A szöveges munkarész térjen ki a munkaszervezéssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményre, így különösen az anyagmozgatás tervezett útvonalának, módjának, a munkaterületek lehatárolására alkalmazni kívánt szerkezeteknek, a folyamatos betegellátás, továbbá a hétvégi munkavégzés biztosítására vonatkozó intézkedéseknek az ismertetésére.

Ajánlatkérő munkanemenkénti, illetve heti bontásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban ismertetett feltételekkel összhangban kéri bemutatnia a kivitelezés tervezett folyamatát.

5.) A közbeszerzési műszaki leírásban az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II. 20) SzCsM-EüM rendelet által előírt, 1 fő biztonsági és egészségvédelmi koordinátor adatait (név, cím).

6.) Benyújtandó a jogi személynek minősülő ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

7.) Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás-minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

8.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

9.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) nyilatkozatát a Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése szerinti tartalommal eredeti példányban.

10.) Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) Kbt. 66. §-ának (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát, amelyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.

11.) Az ajánlattevőnek (valamennyi közös ajánlattevőnek) csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66.

§-a (6) bekezdésének a)-b) pontjai tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

12.) Ajánlattevőnek (valamennyi közös ajánlattevőnek) csatolnia kell nyilatkozatát az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdés vonatkozásában.

13.) Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolás érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.

14.) Amennyiben az ajánlattevő az alkalmasságát önállóan igazolja, nyilatkozni köteles arról, hogy az alkalmassági feltételeknek történő megfelelése érdekében nem támaszkodik más szervezet kapacitására.

15.) A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt.

65. § (7) bekezdése szerint.

Jelen eljárást megindító felhívás 12.1) pontjában előírt M1.) és M2.) alkalmassági követelmények igazolására ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitását, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.

16.) Amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás 12.1) pontjában előírt M1.) alkalmassági követelményekre megadott értékek vonatkozásában átszámítás történik, tekintettel arra, hogy az adatok nem HUF-ban kerülnek meghatározásra, ajánlattevői nyilatkozatot szükséges csatolni az átszámítás alapjául szolgáló árfolyamról.

17.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

18.) Közös ajánlat esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult és a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia. A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

Közös ajánlattétel esetén az Ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentum részét képező szerződés-tervezet módosítását.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

19.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35-36. §-aiban, illetve a 113. § (2) bekezdésében foglaltakra.

20.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 47. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. A Kbt.

69. § bekezdésében foglaltak alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak.

21.) Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról, valamint arról, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file) példánya az eredeti nyomtatott példánnyal mindenben megegyezik.

22.) Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről.

23.) Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben).

24.) Csatolandó ajánlattevő nyilatkozata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.

§ (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló „átláthatósági” nyilatkozat megtételével kapcsolatban.

25.) A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

26.) Egyéb információk:

1.) Ajánlatkérő - nem konzultációs jelleggel - lehetővé teszi a helyszín megtekintését.

A helyszíni bejárás

időpontja: 2016. augusztus 30. (kedd), 9:00 órától

helyszíne: 1083 Budapest, Szigony u. 36.

A helyszíni bejárás célja a teljesítés helyszínének megismerése. A helyszíni bejáráson ajánlatkérő kérdésekre nem válaszol, gazdasági szereplők kérdéseiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre vonatkozó szabályok szerint, írásban tehetik fel.

A helyszíni bejárás előtt kérjük a részvételi szándékot e-mailben előzetesen jelezni ajánlatkérő felé.

2.) Nyertes Ajánlattevőnek a munkát a közbeszerzési műszaki leírásban a „munkavégzés feltételei” alatt ismertetett követelményeknek megfelelően kell végeznie, ennek keretében köteles az egyes munkafolyamatok sorrendiségét, végzésének tervezett időpontját és időtartamát tartalmazó ütemtervét folyamatosan aktualizálni és az adott munkavégzést megelőzően 2 (két) héttel azt Ajánlatkérővel jóváhagyatni.

Szakember megfelelősége: Ajánlatkérő felkéri ajánlattevőket ajánlatukban arra vonatkozó nyilatkozat benyújtására, hogy nyertességük esetén gondoskodnak a felhívás M2.) szerinti alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában megjelölt szakember kamarai regisztrációjáról, továbbá nyilatkozzanak arról, hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésüket jelenti (melyre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést). A megajánlott szakembernek (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal és kamarai nyilvántartásba vétellel legkésőbb a szerződés megkötéséig az alábbiak szerint:

- az M2.) alkalmasság kapcsán megjelölt felelős műszaki vezető esetében: a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

3.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. §-ában foglaltakra.

4.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a felhívás 12.1) pontjában.

5.) A benyújtandó dokumentumok a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.

6.) Az idegen nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell ezen dokumentumok magyar nyelvű fordítását. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentunok ajánlattevő által készített, felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.

7.) A közbeszerzési eljárásban a részvétel fenntartására vonatkozó információk: Jelen eljárásban a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak.

8.) Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság x00 0 000-0000 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx címre küldött e-mailben. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő

tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot.

9.) A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni építési-szerelési tevékenység vonatkozásában. mely fedezetet tartalmaz különösen: a meglévő épületekben, építményekben, közművekben okozott károkra minimum 100 millió Ft/év összeghatárig. A felelősségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum 50 millió Ft/káresemény. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről, vagy meglévő felelősségbiztosítása kiterjesztéséről.

10.) Az ajánlat formai és tartalmi követelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 11.) Az ajánlatot írásban, 1 db papír alapú példányban, valamint 1 db – a papír alapú példánnyal

mindenben megegyező – elektronikus másolati (CD vagy DVD) példányban kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az eljárást megindító felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

12.) A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Xxxxxxxx, Xxxxx xx

55. I. em.

- a következő feliratokat: „Ajánlat – A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje” - „Határidő előtt nem bontható fel!”

13.) Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli.

14.) A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi. Előzőektől eltérően a referenciák esetében a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában hatályos árfolyamot kell figyelembe venni. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.

15.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 131. § (4) bekezdését, azaz az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.

16.) A szerződés teljesítésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt.

138. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) saját teljesítésének arányát.

17.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

18.) Irányadó idő: A felhívásban és a dokumentumokban valamennyi órában megadott idő magyarországi idő szerint értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

19.) A Kbt. 74. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő az eljárásból kizárhatja azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2.§ (5) bek.].

20.) Irányadó jog: A felhívásban és a dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

27.) Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja:

2016. augusztus 23.

II. FEJEZET

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

1. A közbeszerzési dokumentum

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a szerződés(ek) tervezetét és a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentumok, és az annak részét képező eljárást megindító felhívás tartalmazza.

Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezelni. Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges.

A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatóak fel.

Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint, írásban nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmában megfelelőek-e a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető.

2. Az ajánlattétel költségei

A dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül.

3. Kiegészítő tájékoztatás

Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 00-0-000-0000 telefaxszámára küldött fax útján, vagy elektronikus úton, a xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx-xxxx.xx címre küldött e-mailben. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben, a Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően küldi meg az ajánlattevőknek.

Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti második munkanapot, így felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatás iráni kéréseiket legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik munkanapon küldjék meg ajánlatkérő részére írásban, telefax vagy e-mail útján, a jelen pontban meghatározott elérhetőségekre.

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a közbeszerzési dokumentumok részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével elkészíteni és benyújtani.

Ajánlatkérő a Kbt. 2. § szerinti alapelvekre tekintettel az ajánlattevőkkel szóbeli kommunikációt nem folytat.

4. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar.

Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más

nyelven nem fogadható el.

Az ajánlattétel nyelve: magyar.

Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt benyújtandó annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján).

5. A benyújtandó iratok eredetisége

A benyújtandó dokumentumok az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatának kivételével – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújthatók. Eredeti példányban kell azon dokumentumokat benyújtani, amelyek közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgálnak.

6. Aláírásra jogosult személy(ek)

Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást biztosító szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében ajánlattevő, alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát) vagy aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (kivéve természetes személyek esetén). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.

Amennyiben az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet olyan formában működik, ahol nem szükséges aláírási címpéldány vagy aláírás- minta készítése, úgy kérjük az aláíró fél nyilatkozatát erre vonatkozóan, valamint a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírásának mintáját is tartalmazó teljes bizonyítóerejű magánokirat benyújtását egyszerű másolatban.

7. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: [Kbt.44. § (2) bek.]

a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,

c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott

ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat,

cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat,

d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,

e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.

A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-

(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni. A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

8. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint

Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről.

Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás kérhető a fenti területek kapcsán:

Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

1054 Budapest, Xxxxxx Xxxx u. 2.

Tel.: 00-00000000

E-mail: xxxxxxxxxxx-xxxx@xxx.xxx.xx

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx x. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

tel: 00-0-000-0000, 00-0-000-0000

fax: 00-0-000-0000

E-mail: xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx-xx@xxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx-xx-xxxxxx@xxxx.xxx.xx

Adózási kérdésekben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelemi kérdésekben

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf. 675. Tel.: 1/0000-000

Fax: 1/0000-000

Honlap: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Egészségvédelemi kérdésekben Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 0-0.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Központi faxszám: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

9. Az ajánlat tartalmi követelményei

Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

Az eljárást megindító felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azokat az előírásokat, melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési dokumentumok III. fejezetében megtalálhatóak azok a „bekérő” lapok és ajánlott nyilatkozat minták, amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok becsatolása szükséges, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok találhatóak, amelyek az ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra.

Ajánlatkérő a III. fejezetben megjelölte azokat a bekérő lapokat, illetve igazolásmintákat, melyeknek megfelelő igazolások benyújtását kizárólag a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra kell megtenni. Az e körbe tartozó, az ajánlatban esetlegesen már becsatolt igazolásokat Ajánlatkérő az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata során figyelmen kívül hagyja.

Amennyiben Ajánlattevő Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására nem nyújtja be ismételten az ajánlatában már szereplő igazolást, Ajánlatkérő az ajánlatban benyújtott dokumentumot vizsgálja, mellyel kapcsolatban a Kbt. 69. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

10. Az ajánlat formai követelményei

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők:

a) Az ajánlatban lévő minden – az ajánlattevő, az alvállalkozó, vagy kapacitást biztosító szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén joghatás kiváltására alkalmas módon alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak, vagy olyan személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.

b) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

c) Az ajánlatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. „Roncsolás mentes, nem bontható” kötésen az ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak. Ennek a követelménynek megfelel a ragasztott, könyvszerű bekötésen kívül a spirálozott kötés is, ha két lyukon spárgát vezetnek át, csomóra kötik, és a néhány cm-re levágott két szabad végét öntapadós matricával leragasztják, majd arra cégszerű aláírást tesznek oly módon, hogy az aláírás a papírlapra is átérjen.

d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként egyesével növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

e) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

f) Az ajánlatot az eljárást megindító felhívásban meghatározott számú és formátumú példányban kell beadni.

g) Az ajánlati példányon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, beosztását, telefon- és faxszámát, e-mail címét.

h) A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a közbeszerzési eljárás során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

i) Az ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti nyomtatott példány az irányadó.

11. A nyomtatott ajánlat összeállításának ajánlott menete

a) Ha minden irat elkészült, ezek sorba rendezése.

b) Az ajánlat oldalszámozása.

c) Tartalomjegyzék aktualizálása (iratok felsorolása, oldalszámok feltüntetése az egyes iratokhoz).

d) Az így véglegessé vált ajánlat CD/DVD-re történő átírása.

e) A papír alapú ajánlati példány leírt mód szerinti összefűzése/bekötése (ld. jelen pontban feljebb).

f) A papír alapú ajánlat és CD/DVD csomagolása csomagba/borítékba.

g) A csomag/boríték címzéssel történő ellátása, feltüntetve a jelen pontban meghatározott szövegeket.

h) A boríték/csomag lezárása.

12. Az ajánlat benyújtása

Az ajánlattevőnek ajánlata papír alapú eredeti és elektronikus másolati példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

- az ajánlattevő nevét és címét,

- a benyújtás címét: Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság, 1091 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em.

- a következő feliratokat: „Ajánlat – A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró- cseréje”, „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”!

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.

Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az eljárást megindító felhívásban megadott címre. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az épületbe történő belépés a biztonsági szolgálat munkája következtében néhány percet igénybe vehet. A beléptetés miatti esetleges késésekért ajánlatkérő nem vállalja a felelősséget.

Az eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül személyesen benyújtott (pl. portaszolgálatnál, stb.) ajánlat beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

A postai úton benyújtani kívánt ajánlat kapcsán az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatot a Semmelweis Egyetem Beszerzési Igazgatóság 1091 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00. I. em. címre kell címezni!

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlattételi határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.)

A Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amely az ajánlattételi határidőig az ajánlatok benyújtásának – az eljárást megindító felhívásban is megadott – címére megérkezik.

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot csak az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel.

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő [Kbt. 73. § (4) bek.]

III. FEJEZET NYILATKOZATMINTÁK

Xxxxxxxxxxx neve: …………………………………………….

Ajánlattevő székhelye: …………………………………………….

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai:

Név: …………………………………………….

Beosztás: …………………………………………….

Telefonszám: …………………………………………….

Fax-szám: …………………………………………….

E-mail cím: …………………………………………….

KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT

a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú, a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2016.

TARTALOMJEGYZÉK2

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)

Irat megnevezés	oldal
Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint
Részletes ajánlat
Nyilatkozat a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában
Szakmai önéletrajz
Organizációs terv és ütemterv
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint, Kkvt. szerinti minősítésről
Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben)
Együttműködési megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontja szerint
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában
Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem (adott esetben)
Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján
Nyilatkozat a 321/2015. Korm.rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően
Nyilatkozat műszaki - szakmai alkalmassági feltételek teljesüléséről (a részletes igazolásokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani).
Nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (adott estben)
Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében
Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről
Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról
Nyilatkozat az elektronikus formában benyújtott ajánlatról
Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról (adott esetben)
Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban
Külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére (adott esetben)
Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról
Nyilatkozat üzleti titokról
A szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmasság igazolása (A részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatba nem kell csatolni, azokat az ajánlatkérő a Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles ajánlattevő benyújtani).

2Megjegyzés: A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!

3. melléklet

FELOLVASÓLAP3

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerülnek

Az ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………

Székhelye: ….…………………………………………………………………………...

Az ajánlat tárgya:

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

A közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:

Értékelési szempontok:

Szempont megnevezése	Érték
1. Tartalékkerettel növelt teljes nettó ellenszolgálatás	…………………… Ft
2. Jótállás időtartama4	……………… hónap
3. A felhívás 12.1. pontjának M2.) pontjában előírt szakember szakmai tapasztalata5	……………… hónap

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költségeket.

……………………, 2016 nap

………………….……………… cégszerű aláírás(ok)

3 Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni!

4 A jótállás időtartama min. 36 hónap, max. 60 hónap lehet. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben a jótállás megajánlott időtartama 36 hónapnál kevesebb. A 60 hónapot meghaladó vállalásra ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

5 A A 84 hónapot meghaladó vállalásra ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

4. melléklet

RÉSZLETES AJÁNLAT

A költségvetési kiírás beárazásával.

5. melléklet

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott …………………………, mint a(z) (ajánlattevő/közös

xxxxxxxxxxxx0 neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre7 jogosult képviselője

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítésébe:

Név8	Végzettség, képzettség	Ellátott funkció
		felelős műszaki vezető [Felhívás 12.1.) M2.)]

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezik:

• a feltüntetett szakember aláírt, szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajzai,

• a szakember végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint

• a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Az eljárást megindító felhívás 12.1.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.) pontjában, valamint a 23. Egyéb információk 4. Szakember megfelelősége alpontjában foglaltak alapján nyilatkozom továbbá, hogy:

- nyertességem esetén az általam bemutatott és megajánlott felelős műszaki vezető a felhívásban előírt jogosultsággal, illetve kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

- tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

6 Megfelelő aláhúzandó!

7 Megfelelő aláhúzandó!

8 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név

Cím

Végzettség, képzettség megnevezése

Felelős műszaki vezető esetén a jogosultsági kategória jelölése, kamarai nyilvántartási szám (amennyiben a szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására); a szakképesítés beazonosítására vonatkozó egyéb adat megadása.

Szakmai gyakorlati idő ismertetése (felelős műszaki vezető esetén szakirányú tevékenységek bemutatása év-hó-naptól év- hó-napig bontásban)

Xxxxx a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll*

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró- cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a ajánlattevőt

hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

……………, 2016. év ………….… hó nap.

................................................................

szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

7. melléklet

ELŐZETES ORGANIZÁCIÓS TERV ÉS ÜTEMTERV

A felhívás 25.) pont 4.) alpontjában, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban előírtak figyelembe vételével, indikatív jelleggel.

8. melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT9

a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint

Alulírott …………………………………. (név), az Ajánlattevő/közös ajánlattevők10

……………………………… (ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) nevében nyilatkozom arról, hogy a Semmelweis Egyetem által indított

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. (cégnév) ajánlattevő/közös ajánlattevők részt kíván/részt kívánnak venni.

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó eljárást megindító felhívásnak és a közbeszerzési dokumentumoknak a feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint.

Nyertességünk esetén a szerződést az ajánlatunkban foglalt feltételeknek megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk.

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) …...........................................................

(ajánlattevő/közös ajánlattevő11 megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre12 jogosult képviselője kijelentem, hogy a (cég megnevezése) által

benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok.

………………………...… 2016. év …………………… hó nap

………………….…………… cégszerű aláírás/aláírás

9Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban és a nyilatkozatot az együttműködési nyilatkozatban meghatározott képviseleti mód szerint kell aláírni!

10Megfelelő aláhúzandó! 11Megfelelő aláhúzandó! 12Megfelelő aláhúzandó!

9. melléklet

NYILATKOZAT13

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint Kkvt. szerinti minősítésről

Xxxxxxxxx ....................................., mint a(z) .............................................. cégjegyzésre jogosult

képviselője a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a(z) .........................................

xxxxxxxxxxx a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. §-a14 értelmében15:

13Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön kell nyilatkozatot tennie.

143. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.)

4. § (1) Önálló vállalkozás az a vállalkozás, amely nem minősül a (2) bekezdésben foglaltak alapján partnervállalkozásnak, illetve a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódó vállalkozásnak.

(2) Partnervállalkozás az,

a) amely a (3)-(6) bekezdésben foglaltak alapján nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és

b) amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen, illetve amelynek más vállalkozásban kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozással együttesen a tulajdoni részesedése - jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján - legalább 25%.

(3) Kapcsolódó vállalkozások azok, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:

a) egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy

b) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy

c) egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján - függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy

d) egy vállalkozás egy másik vállalkozásban - más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján - a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

(4) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a (3) bekezdésben felsorolt kapcsolatban.

(5) Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

(6) A befektetők érdekeltsége tekintetében - az (1)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően - önálló vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amellyel a

19. § 1. pontjában meghatározott befektetők külön-külön és együttesen sem állnak a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kapcsolatban, vagy amelynek a befektetői sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt az irányításban, vagy amelynek a befektetői nem vállalkozásként működnek. Ellenkező esetben a vállalkozás kapcsolódó vállalkozásnak minősül.

5. § (1) A 3. §-ban megjelölt mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az Eva tv. hatálya alá tartozó vállalkozás KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie. Amennyiben az egyéni, illetve a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.

(2) Éves beszámolóval, egyszerűsített éves beszámolóval, összevont (konszolidált) beszámolóval, a személyi jövedelemadóról szóló törvényben előírt bevallással nem rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

(3) Amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

(4) Önálló vállalkozás esetében a 3. §-ban meghatározott adatokat kizárólag az adott vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(5) Azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni.

(6) Az (5) bekezdésben említett adatokhoz hozzá kell adni a vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai az adott vállalkozásnak, vagy közvetlenül az adott vállalkozás tulajdonában vannak. Az összesítés során az adatokat a

🞎mikrovállalkozásnak minősül;

🞎kisvállalkozásnak minősül;

🞎középvállalkozásnak minősül;

🞎nem minősül KKV-nak.

…………………., 2016. év……….. hó nap

……………………………… (cégszerű aláírás)

tőkeérdekeltségi, illetve a szavazati arányok közül a nagyobbnak megfelelő arányban kell figyelembe venni. Keresztrészesedés esetén a magasabb százalékot kell alkalmazni.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben említett adatokhoz teljes mértékben hozzá kell adni a vállalkozáshoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait, ha az adatok összevont (konszolidált) éves beszámolóban nem szerepelnek.

(8) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásában az adott vállalkozással partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A partnervállalkozások adatainak meghatározása során a partnervállalkozások adataihoz teljes mértékben hozzá kell adni a partnervállalkozásokhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó vállalkozások adatait is, ha ezek az adatok a partnervállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolóiban nem szerepelnek.

(9) Az (5) és (7) bekezdés alkalmazásában, az adott vállalkozáshoz kapcsolódó vállalkozások adatait a vállalkozások összevont (konszolidált) éves beszámolója alapján, ennek hiányában a vállalkozások nyilvántartásai alapján kell meghatározni. A kapcsolódó vállalkozások adatainak meghatározása során a kapcsolódó vállalkozások adataihoz arányosan hozzá kell adni a kapcsolódó vállalkozással olyan partnervállalkozási kapcsolatban lévő vállalkozások adatait, amelyek közvetlenül tulajdonosai a kapcsolódó vállalkozásnak, vagy közvetlenül a kapcsolódó vállalkozás tulajdonában vannak, kivéve, ha ezek az adatok az összevont (konszolidált) beszámolóban legalább a (6) bekezdésben megjelölt százalékkal arányosan már szerepelnek.

15A megfelelő választ X-el kell jelölni!

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL16

(adott esetben)

Közös ajánlattétel esetén ezen lap helyére csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, amelyben:

- korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak a szerződés teljesítéséért,

- kijelölésre kerül az az ajánlattevő, amely a közös ajánlattevőket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek képviselője a közös ajánlatot tevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.

- ismertetni kell a közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módját.

Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:

- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását, részarányát

- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak.

A megállapodást valamennyi félnek cégszerűen alá kell írnia.

A megállapodásnak minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba kell lépnie.

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

16Felhívjuk a figyelmüket a Kbt. alábbi rendelkezéseire:

113. § (2) Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni. Az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban kell megküldeni legkésőbb az összefoglaló tájékoztatás megküldésétől számított tizenkét hónapon belül. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja. Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást - anélkül, hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna - megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot, illetve egymással közösen nem nyújthatnak be részvételi jelentkezést. A gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

35. § (1) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.

(3) A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §], a hiánypótlás [71. §], a felvilágosítás [71. §] és indokolás [72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek (részvételre jelentkezőknek) szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg.

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.

(7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

10. melléklet

NYILATKOZAT

a közös ajánlattételről

(adott esetben)

Alulírott cégjegyzésre jogosult személyek nyilatkozunk, hogy a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ……….……………………………… (Ajánlattevő neve, székhelye), valamint a(z) ………………………………………… (Ajánlattevő neve, székhelye) gazdasági szereplők a Kbt. 35. §-a alapján közös ajánlatot nyújtunk be.

A Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás során a közös ajánlattevők vezetőjének szerepét a (cégnév) vállalja.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy az eljárás során a közös ajánlatot benyújtók kizárólagos képviseletére, a közös ajánlatot benyújtók nevében kötelezettségvállalásra, hatályos jognyilatkozat tételére, a vitás kérdésekben való döntésre, a nevükben történő eljárásra a közös ajánlattevőket (konzorciumot) vezető tag (cég) képviselője teljes joggal jogosult.

A megjelölt képviselővel közöltek valamennyi közös ajánlatot benyújtó vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. § - 6:30. §-aiban foglaltak irányadóak.

A közbeszerzési eljárás során kért dokumentumok aláírásának módja: ………………………..

Ezúton nyilatkozunk továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk, és tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat benyújtása esetén a közös ajánlatot benyújtók személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Az eljárás eredményeként megkötött szerződést az ajánlattevőként szerződő fél, vagy – ha az jogutódlással megszűnik – annak jogutódja teljesítheti.

A szerződés teljesítése során végzett feladatok megosztását az együttműködésről szóló megállapodás tartalmazza, melyet ajánlatunkhoz csatolunk.

……………………………., 2016. év……………….…….hó nap

……………………………… ……………………………… (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

11. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(adott esetben)

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő és

…………………………………………………… (név, székhely) ajánlattevő (továbbiakban: Felek) között, a Semmelweis Egyetem által a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.

Alulírottak a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban a közös ajánlattevők közötti szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben – előzetesen – az alábbi megállapodást kötik:

1. Szerződésteljesítés irányítása

A szerződés teljesítésének irányítására a konzorcium tagjainál egy-egy megbízott személy kerül kijelölésre, az alábbiak szerint:

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

- ……………………………... (cégnév) részéről: ………………………………….

2. Felelősségvállalás

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányában.

3. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a Felek között a következő:

Feladat Feladatrész aránya a teljes feladathoz (%) Cég

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során a Felek az általuk elvégzett és az ajánlatkérő által igazolt teljesítések tekintetében jogosultak számla benyújtására.

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A megállapodás minden felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélkül, a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül, a megállapodás valamennyi résztvevőjének az aláírásával hatályba lép.

A Felek a jelen együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják, és cégszerű aláírással hitelesítik.

…………….……..…, 2016. év……. hó nap

……………………………… ……………………………… (cégszerű aláírás) (cégszerű aláírás)

12. melléklet

NYILATKOZAT17

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan

igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében

a)

Alulírott ........................................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx/közös

xxxxxxxxxxxx megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre18 jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek (feladatok elvégzése) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t19 igénybe venni. Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak20:

Sorszám	A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni	Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók21
1.
2.
3.
4.

………………….……., 2016. év….…………….hó…….nap

….…………………………………. ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

17Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

18 Megfelelő aláhúzandó.

19 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

20 Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával kérjük jelölni,

21 Az ajánlattevőnek abban az esetben, ha az alvállalkozó az ajánlat benyújtásakor még nem ismert, akkor a „nem ismert” vagy ezzel egyenértkú megjegyzést kell feltüntetnie.

b)

Alulírott ........................................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx/közös

ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk alvállalkozót igénybe venni.

………………….……., 2016. év….…………….hó nap

……………….……………………. ajánlattevő cégszerű aláírása/aláírás

13. melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában

az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító más szervezetről (vagy személyről)

Alulírott ....................................................., mint a(z) …................................................................

(ajánlattevő/közös ajánlattevők22 megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre23 jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a (ajánlattevő/közös ajánlattevő megnevezése) a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek történő megfelelésünk igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) kapacitását24

igénybe vesszük / nem vesszük igénybe

Igénybevétel esetén25:

Szervezet (személy) megnevezése Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának és alkalmassági követelménynek a megjelölése, melynek igazolásához e szervezetet (személyt) bevonja

…………………….……., 2016. év……………….. hó nap

………………………………… ajánlattevő cégszerű aláírás/aláírás

22 A megfelelő aláhúzandó.

23 A megfelelő aláhúzandó.

24 A megfelelő válasz aláhúzással, vagy a szükségtelen részek törlésével jelölendő

25Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a fenti nyilatkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitást biztosító szervezetnek vagy (személynek) minősül, azt a jelen nyilatkozattétel során figyelembe kell venni. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)

Ez a lap cserélendő valamennyi jogi személynek minősülő ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is.

NYILATKOZAT26

Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról

a)

Xxxxxxxxx ....................................................., mint a(z) …..........................................................

cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás- bejegyzési eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/intézmény/hatóság/hivatal/szervezet visszaigazolása érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz csatolom.

………………………….……., 2016 . ……………….. hó nap

…………………………………………. (cégszerű aláírás)

b)

Xxxxxxxxx ...................................................., mint a(z) ...............................................................

cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás- bejegyzési eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/intézményhez/hatósághoz/hivatalhoz/szervezethez nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.

………………………….……., 2015. ……………….. hó nap

…………………………………………. (cégszerű aláírás)

26 Az ajánlattevőnek kell a nyilatkozatot kitöltetnie.

NYILATKOZAT27

a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott ….............................., mint a(z) ….......................................... (xxxxxxxxxxx) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m,

hogy a ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom.

………………….................... 2016. év…..................... hó nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

27. Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

16. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján

Xxxxxxxxx …........................................, mint a(z) (xxxxxxxxxxx)

cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a (cég

megnevezése) mint ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén

🞎 jegyeznek

🞎 nem jegyeznek.

(A megfelelő állítás elé a jelölőnégyzetbe x-et kell tenni)

Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor az alábbiak kitöltése is szükséges:

Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, így a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye a következő:

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, akkor az alábbi nyilatkozat aláhúzása szükséges:

Cégünknél a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincs.

………………………….……., 2016. év……………….. hó nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

17. melléklet

NYILATKOZAT

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

Alulírott ………................................................., mint a(z) .........................................................

(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

n y i l a t k o z o m, hogy

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolásához olyan szervezetet (vagy személyt), amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

………………………….……., 2016. év……………….. hó nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

18. melléklet

NYILATKOZAT MŰSZAKI – SZAKMAI ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSÉRŐL28

Alulírott ……………………….., mint a (ajánlattevő/közös

ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás során ajánlattevő megfelel az eljárást megindító felhívás 12.1) pontjának M1)-M2) alpontjában foglalt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására nyújtjuk be. [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

…………………, 2016. év …. hó….nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

28A Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

NYILATKOZAT

kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint

Xxxxxxxxx ................................................., mint a(z) .................................................................

kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt.

65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk igazolni kívánt, az eljárást megindító felhívás 12.1) pontja szerinti műszaki-szakmai alkalmassági követelmény teljesül.

Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő 69. §-a szerinti felhívására nyújtjuk be. [Kbt. 114. § (2) bekezdés]

Jelen nyilatkozat mellékleteként csatoljuk továbbá azon szerződéses/előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általunk biztosított erőforrások ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

………………………….……., 2016. év……………….. hó nap

………………………………… cégszerű aláírás

kapacitást biztosító szervezet

NYILATKOZAT

a felelősségbiztosítás tekintetében

Alulírott ………................................................., mint a(z) .........................................................

(ajánlattevő/közös ajánlattevők neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy amennyiben „A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró- cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre, a szerződéskötés időpontjáig a 322/2015. (X.30.) Kom. rendelet 11. § -ának megfelelően,

• az ajánlattételi felhívás 26.) Egyéb információk 9.) pontjában előírt feltételeknek megfelelően, a közbeszerzés tárgyát képező munkára, a szerződés teljesítésének teljes időtartamára legalább 100.000.000.-Ft/év és 50.000.000.-Ft/káresemény kárérték limittel rendelkező felelősségbiztosítást kötünk.*

vagy

• az ajánlattételi felhívás 26.) Egyéb információk 9.) pontjában előírt feltételeknek megfelelően a meglévő felelősségbiztosításunkat kiterjesztjük a szerződés tárgyát képező munkára a szerződés teljesítésének teljes időtartamára legalább 100.000.000.-Ft/év és 50.000.000.-Ft/káresemény kárérték limittel.*

…………………, 2016. év …. hó….nap

…………………………………………. cégszerű aláírás

* A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!

21. melléklet

NYILATKOZAT29

szerződéstervezetről

Alulírott …………………….., mint a (ajánlattevő/közös

xxxxxxxxxxxx neve) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzés szerződéstervezetét elfogadjuk, nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő adatok (cégadatok) az alábbiak:

székhely:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlavezető pénzintézet:

számlaszám:

képviselő:

A szerződés teljesítésével, módosításával, operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi személyek képviselik:

Témakör	Személy adatai
	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám:
	Név: Beosztás: Telefonszám: Mobil: Fax-szám: E-mail:

A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

………………………., 2016. év……………….. hó …… nap

………………………………...... cégszerű aláírás

29 Közös ajánlattétel esetén szervezetenként töltendő ki.

22. melléklet

NYILATKOZAT

bizalmas adatkezelésről

Xxxxxxxxx ….............................., mint a(z) (xxxxxxxxxxx/közös

xxxxxxxxxxxx00 neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre31 jogosult képviselője

n y i l a t k o z o m, hogy a

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt.

A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy másolati példányait, illetve annak részeit kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt.-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel.

………………………., 2016. év…………………….hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás/aláírás

30 Megfelelő aláhúzandó!

31 Megfelelő aláhúzandó!

23. melléklet

NYILATKOZAT

az elektronikus formában benyújtott ajánlatról

Alulírott …………………….., mint a(z) (ajánlattevő/közös

xxxxxxxxxxxx00 neve) jelen eljárásban cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre33 jogosult képviselője nyilatkozom, hogy

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú közbeszerzési eljárás során az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú ajánlat (eredeti) példányával mindenben megegyezik.

………………………….……., 2016. év……………….. hó …… nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás/aláírás

Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a nyilatkozatban, és azt a közös ajánlattételi nyilatkozatban foglalt képviseleti mód szerint kell aláírni.

32 Megfelelő aláhúzandó!

33 Megfelelő aláhúzandó!

24. melléklet

NYILATKOZAT

idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról

(adott esetben)

Alulírott …………………………, mint a(z) (ajánlattevő/közös

xxxxxxxxxxxx00 neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre35 jogosult képviselője

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű eredeti dokumentumok tartalmával.

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás/aláírás

34 Megfelelő aláhúzandó!

35 Megfelelő aláhúzandó!

25. melléklet

NYILATKOZAT

átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán

Alulírott,….…………….…………(név) mint a (ajánlattevő),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében36:

🞎 átlátható szervezetnek minősül

🞎 nem minősül átlátható szervezetnek.

Kijelentem, hogy a ……….………………….. tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig37 vállalom a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat megtételét38 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §

(1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről.

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

36Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő részéről kitöltendő, külön-külön. A megfelelő válasz jelölendő.

37Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

38 Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.

26. melléklet

MEGHATALMAZÁS

külföldi ajánlattevő vonatkozásában

(adott esetben)

Alulírott,….…………….………………(név) mint a (ajánlattevő neve),

…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője

meghatalmazom

az illetőségem szerinti adóhatóságot, hogy közvetlenül a magyar adóhatóság rendelkezésére bocsásson a cégünkre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kbt.

136. § (2) bekezdés].

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

27. melléklet

NYILATKOZAT

a biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról

Alulírott …………………………, mint a(z) (ajánlattevő/közös ajánlattevők

neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője „A KEHOP-5.2.4-15-2016- 00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje” tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén

az eljárást megindító felhívás 15.) pontjában előírt teljesítési, valamint jótállási biztosítékot az ott meghatározott feltételekkel rendelkezésre bocsátjuk.

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

28. melléklet

NYILATKOZAT

üzleti titokról

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe):……………………………………………

.…………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy az általam benyújtott ajánlat:

□ üzleti titkot tartalmaz az ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

□ üzleti titkot nem tartalmaz.39

Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titokká minősítés indokolását ajánlatunkban benyújtjuk, továbbá az üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk.

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozok.

………………………….……., 2016. év ……………….. hó …… nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

39a megfelelő rész a □-ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó!

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

Referenciák bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) teljesített legjelentősebb, jelen közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű (épületgépészeti felújítási munkákra vonatkozó) építési beruházások ismertetését tartalmazó referenciaigazolás(ok) legalább az alábbi tartalommal:

• az építési beruházás tárgya olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,

• az ellenszolgáltatás nettó összege,

• a teljesítés ideje (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja év/hó/nap megjelöléssel),

• a teljesítés helye (címe),

• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,

• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

• saját teljesítés aránya (adott esetben).

Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egytemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően nem teljesített végleges műszaki átadás-átvétellel lezárva legalább:

a) 1 db olyan épületen történt felújítási munkáról szóló szerződést, amely szerződés értéke önmagában elérte a min. nettó 80.000.000,- Ft-ot, és amely egyúttal magában foglalta az épület fa anyagú nyílászáróinak felújítását; és

b) 1 db olyan egészségügyi épület felújítási, vagy rekonstrukciós szerződést, amelynek keretében a felújítás az épület rendeltetés szerinti, folyamatos működése mellett történt.

Amennyiben egy műszaki átadás-átvétellel lezárult szerződés több feltételnek is megfelel, azzal több feltétel is igazolható, azaz az egyes referenciák között átfedés megengedett, így az alkalmasság legalább 1 db, legfeljebb 2 db referenciával igazolható.

28. melléklet

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

REFERENCIA IGAZOLÁS

(Referenciát adó által töltendő ki!)

1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: ..........................................................

2. A referencia igazolást kiállító személy

a. neve: .....................................................................................................................

b. beosztása: .............................................................................................................

c. elérhetősége: ........................................................................................................

3. Az építési beruházást teljesítő cég megnevezése: ...................................................................

4. A teljesítés adatai:

a. Az építési beruházás tárgya (a gépészeti felújítási munka ismertetése): ............................

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

b. A teljesítés ideje (a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja év/hó/nap megjelöléssel):

c. A teljesítés helye: …………………………………………………………………………

d. Az ellenszolgáltatás összege: .............................................................................................

5. Sajánt teljesítés aránya (adott esetben) ……………………………………………………..

6. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e:

.................................................................................................................................................

……………, 2016. év ………….… hó nap.

..............................................

Név

(a referenciát kiállító részéről)

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, és szakmai tapasztalatuk ismertetésére; az adott szakemberek tekintetében releváns képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre-állási nyilatkozatai, amelyben feltétlen rendelkezésre-állási kötelezettséget vállalnak ajánlatkérő felé a közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés teljesítésében való közreműködésre a szerződés teljes időtartama alatt.

Az önéletrajzot olyan részletességgel kell elkészíteni, melyből az alkalmassági minimumkövetelmények teljesítése kétséget kizáróan megállapítható.

Amennyiben az ajánlattevő által bevonni kívánt szakember az ajánlattétel időpontjában már szerepel a Magyar Mérnöki Kamara honlapján elérhető nyilvántartásban, úgy az önéletrajzban fel kell tüntetni a kamarai nyilvántartás számát.

Amennyiben a megjelölt szakember a nyilvántartásban nem szerepel, úgy ajánlattevő a csatolt nyilatkozatminta felhasználásával köteles nyilatkozni arról, hogy – nyertessége esetén – a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való - Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti - visszalépésének minősül.

Az alkalmassági követelményeknek – a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel – közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. egy fő, szakirányú felsőfokú (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök) végzettségű, építési szakterületű (MV-É) jogosultsággal rendelkező FMV-vel, vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és min. 3 év szakmai gyakorlati időt igazolni tudó szakemberrel.

A szakmai gyakorlati idő ismertetése során az előírt szakterületen építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, építőipari kivitelezési, építésfelügyeleti, építésügyi hatósági, beruházói-műszaki, felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői tevékenység vehető figyelembe.

A gyakorlati idő ismertetése során a tevékenységek bemutatása év-hó-naptól év-hó-napig bontásban történjen.

29. melléklet

Ajánlattételt követően, Ajánlatkérő kérésére benyújtandó dokumentum!

NYILATKOZAT

a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott …………………………, mint a(z) (ajánlattevő/közös

xxxxxxxxxxxx00 neve) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre41 jogosult képviselője

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül- Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

tárgyú eljárásban nyilatkozom, hogy az alábbi szakembert kívánjuk bevonni a szerződés teljesítésébe:

Név42	Végzettség, képzettség	Ellátott funkció
		felelős műszaki vezető [Felhívás 12.1.) M2.)]

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezik:

• a feltüntetett szakember aláírt, szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajzai,

• a szakember végzettséget/képzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata, valamint

• a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

Az eljárást megindító felhívás 12.1.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2.) pontjában, valamint a 23. Egyéb információk 4. Szakember megfelelősége alpontjában foglaltak alapján nyilatkozom továbbá, hogy:

- nyertességem esetén az általam bemutatott és megajánlott felelős műszaki vezető a felhívásban előírt jogosultsággal, illetve kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog.

- tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésemnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.

………………………….……., 2016. ……………….. hó nap

………………………………………………...... cégszerű aláírás

40 Megfelelő aláhúzandó!

41 Megfelelő aláhúzandó!

42 A táblázat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek száma szerint bővíthető.

30. melléklet

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név

Cím

Végzettség, képzettség megnevezése

Felelős műszaki vezető esetén a jogosultsági kategória jelölése, kamarai nyilvántartási szám (amennyiben a szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására); vagy a szakképesítés beazonosítására vonatkozó egyéb adat megadása.

Szakmai gyakorlati idő ismertetése (felelős műszaki vezető esetén szakirányú tevékenységek bemutatása év-hó-naptól év- hó-napig bontásban)

Xxxxx a munkáltatónak/foglalkoztatónak a megjelölése, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattétel során foglalkoztatási jogviszonyban áll*

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben „A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró- cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatkérő a ajánlattevőt

hirdeti ki az eljárás nyerteseként, az ajánlattevő rendelkezésére állok, közreműködök a teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban (pozícióban) a szerződés teljes időtartama alatt, és nincs más olyan kötelezettségem a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

……………, 2016. év ………….… hó nap.

................................................................

szakember aláírása

*- amennyiben a szakember az ajánlattevő saját munkavállalója, az ajánlattevő nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember más szervezet munkavállalója, és ez a szervezet alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, a szervezet nevét kell beírni,

- amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, csak a szakember nevét kell beírni a táblázatba, nem kell a munkaadója nevét megadni, a munkaadóra vonatkozó oszlopba – jelet kell beírni, vagy egyéb módon kell a nemleges információt jelölni.

IV. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL

1. Az ajánlat felbontása

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kerül megkezdésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetheti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

Az ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

2. Hiánypótlás, felvilágosítás

A Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlással ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, ajánlatkérő e gazdasági szereplő miatt szükségessé váló újabb hiánypótlást csupán egy alkalommal rendel el.

A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat – ideértve a 69.

§ (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is – módosítani és kiegészíteni is lehet.

Amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt.

Az ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 71. § (1)-(2) bekezdése szerint és csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges.

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és

b) az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. [Kbt. 71. § (8) bekezdése]

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása a 71.§- ban foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (8)-(9) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során.

3. Az ajánlat érvénytelensége

Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § alapján, ha

(1) a) azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;

c) ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;

d) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;

f) az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező

fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy

fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz.

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékoztatást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről.

(5) Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha

a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;

b) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;

c) az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.

4. Az érvényes ajánlat(ok) értékelési szempont szerinti értékelése

Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-a alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása.

5. Eredménytelen az eljárás, ha

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában részvételi jelentkezést;

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;

c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.

(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha

a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];

b) a – 75. § (4) bekezdésében foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;

c) valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el;

d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.[Kbt. 75. § (1)-(2) bekezdés].

Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről az ajánlattevőket írásban tájékoztatja az ajánlatokról készített írásbeli összegezés megküldésével. A szerződést a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően köti meg a Kbt. 131. § (6)-(8) bekezdése szerinti időtartam alatt.

6. Az ajánlat példányainak kezelése

A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 37. § (2) bekezdés], a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrzi. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig megőrzi.

Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy jogszabályban feljogosított más szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni, vagy részükre elektronikus úton hozzáférést biztosítani.

V. FEJEZET

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött

a Semmelweis Egyetem, mint Megrendelő

és

……………………. mint Vállalkozó

között

„A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró-cseréje”

Budapest, 2016.

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött egyrészről

a Semmelweis Egyetem

székhely: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

ÁHT nyilvántartási azonosító száma: 230254 adószám: 15329808-2-42

számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár számlaszám: 10032000-00282819-00000000

képviseletében eljár: Xx. Xxxxx Xxxxxx kancellár mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

a […]

székhely: […]

cégjegyzékszám: […]

adószám: […]

számlavezető pénzintézet: […] számlaszám: […]

nyilvántartási szám: […] képviseletében eljár: […]

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

a továbbiakban együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek), között, az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

1. PREAMBULUM

1.1. A Megrendelő mint ajánlatkérő a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú, „Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem több helyszínén” című projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében, […] napján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás) indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján „A KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósítani tervezett Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika nyílászáró- cseréje” tárgyban. A Közbeszerzési Eljárás során a Megrendelő számára legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó tette.

1.2. A Felek a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, valamint a Vállalkozó ajánlatában és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően a ezen Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. A Felek rögzítik, hogy ezek a dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik, abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerültek csatolásra.

2. A SZERZŐDÉSBEN HASZNÁLT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

2.1. Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő: a Közbeszerzési Eljárás során a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában részt vett (a Kbt. 3. § 10. pontjában meghatározott fogalom szerinti) gazdasági szereplő.

2.2. Alvállalkozó: a Kbt. 3. § 2. pontjában meghatározott gazdasági szereplő.

2.3. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

2.4. Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

2.5. Épkiv.: az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

2.6. Ingatlan: a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, […] helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben a […] alatt található ingatlan

2.7. Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

2.8. Munkaterület: az Ingatlan területének a Szerződés teljesítéséhez szükséges része

2.9. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

2.10. Tervező: a Szerződés teljesítéséhez szükséges tervdokumentációt készítő gazdasági szereplő

2.11. Felelős Műszaki Vezető: Az építési munkaterületen végzett építés-szerelési munkát az Épkiv.

13. §-ában foglaltaknak megfelelően – az ott meghatározott esetek kivételével – irányító személy.

2.12. Műszaki Ellenőr: az Épkiv. 16. § (2)-(3) és (5) bekezdéseiben meghatározott feladatokat – a Szerződésben foglalt eltérésekkel – ellátó személy.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA

3.1. A Szerződés tárgya az Ingatlan energetikai korszerűsítéséhez szükséges építőipari kivitelezési munkálatok elvégzése (a továbbiakban: kivitelezés).

3.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési tevékenység nem építési engedélyköteles, azonban településképi bejelentési eljáráshoz kötött.

3.3. A Szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, és hatálya az abban foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséig, vagy valamely megszűnési ok bekövetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem szerződésszerű teljesítéséből eredő igényeinek érvényesítését.

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

4.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítést a Vállalkozó köteles a Munkaterület átadását követően megkezdeni és azt befejezni 120 napon belül.

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Szerződés hatálybalépésétől számított 10 munkanapon belül részletes organizációs tervet készít, melyet a jelen pont szerinti határidőn belül Megrendelővel egyeztet és véglegesít.

4.3. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az Ingatlannak a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részein az ott meghatározott feladatok elvégzését.

4.3.1. A Megrendelő hozzájárul a közbeszerzési dokumentumokban szereplő dokumentáció Vállalkozó általi, a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékű felhasználásához.

4.3.2. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kivitelezési dokumentációt a Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében, az alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult azokat harmadik személynek átadni, hozzáférhetővé tenni vagy bármilyen formában módosítani.

4.3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentáció átadásra került a részére, illetve azok tartalmát megismerte. A Vállalkozó kijelenti és nyilatkozik továbbá, hogy a rendelkezésére bocsátott dokumentációt a tőle, mint vállalkozótól elvárható szakmai gondossággal megvizsgálta és azokban hiányosságot, hibát nem észlelt.

4.3.4. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4.3.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése jogilag oszthatatlan. Felek megállapodnak abban, hogy nem minősül rész-átadás-átvételnek, hogy a Megrendelő az egyes nyílászárókat a műszaki átadás-átvételt megelőzően ideiglenes jelleggel birtokba veszi. Felek rögzítik, hogy ehhez a teljesítés joghatálya nem kapcsolódik, és a kivitelezést nem teszi jogilag oszthatóvá (előzetes átadás).

4.3.6. A Vállalkozó az építési termékek beépítését megelőzően köteles Megrendelő részére Felelős Műszaki Vezetője által aláírt teljesítménynyilatkozatot és termékfelelősség- vállalási nyilatkozatot tenni, valamint a nyílászárókról gyártmánytervet kell átadnia, az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek műszaki leírásnak történő megfelelősége tekintetében. Megrendelő a nyilatkozatokat és gyártmányterveket megvizsgálja és egyetértése esetén azokat jóváhagyja. Amennyiben Megrendelő a nyilatkozatok tartalmával nem ért egyet, úgy erről köteles Vállalkozót írásban tájékoztatni az általa kifogásolt paraméterek megjelölésével. Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt paramétereknek megfelelően köteles a nyilatkozatokat módosítani. Az építési termékekbeépítése csak abban az esetben kezdhető meg, amennyiben Megrendelő a dokumentumokat írásban jóváhagyta.

4.3.7. A Vállalkozó a kivitelezési feladatok teljesítése után a Munkaterület Megrendelő birtokába történő visszaadására – figyelemmel a Kbt. 135. §-a és az Épkiv. 33. §-a rendelkezéseire – a végszámla kiegyenlítését követően köteles.

4.3.8. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés rendkívüli felmondás folytán szűnik meg a Vállalkozó a Munkaterületet köteles a Megrendelő birtokába visszaadni a rendkívüli felmondás kézhezvételétől számított 20 napon belül balesetmentes és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban.

4.4. A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – kivitelezési tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére kivitelezői építés-szerelési felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni építési-szerelési tevékenység vonatkozásában. mely fedezetet tartalmaz különösen: a meglévő épületekben, építményekben, közművekben okozott károkra minimum 100.000.000,- Ft/év összeghatárig. A felelősségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum 50.000.000,- Ft/káresemény. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás fenntartására a Szerződés hatálya alatt, valamint az ezt igazoló kötvény másolati példányát a Szerződés aláírásakor a Szerződéssel megegyező példányszámban átadni a Megrendelő számára.

4.5. A Felek a Szerződés hatályba lépését követően 5 munkanapon belül kijelölik a Munkaterületet, a Vállalkozónak a teljesítéshez, a Megrendelőnek az Ingatlanban folyó tevékenységéhez fűződő igényeinek kölcsönös figyelembe vételével. . Az átadásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel időpontját és az eljárás során tapasztalt körülményeket, valamint a Munkaterület és a Munkaterület megközelítési útvonalainak meglévő állapotát. Az átadásról készült jegyzőkönyvet és annak mellékletét 2 (kettő) nyomtatott és 1 (egy) adathordozóra írt példányban kell elkészíteni.

4.6. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szerződés teljesítésében Műszaki Ellenőr közreműködését veszi igénybe.

4.6.1. A műszaki ellenőri feladatokat ellátó személy: […]

4.6.2. A Műszaki Ellenőr az Épkiv. 16. § (2)-(3) és (5) bekezdéseiben meghatározott feladatokat látja el, valamint közreműködik a teljesítésigazolások kiadásában.

4.6.3. A Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőr tevékenységeinek ellátásában vele jóhiszeműen együttműködni, részére a feladatai ellátásához szükséges minden tájékoztatást megadni.

4.6.4. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Műszaki Ellenőr a jelen szerződésben és a jogszabályokban foglalt ellenőrzési jogát szabadon gyakorolhassa.

4.7. A Felek a teljesítés során papíralapú építési naplót (a továbbiakban: építési naplót) vezetnek az Épkiv. építési naplóra vonatkozó szabályainak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó köteles a Munkaterület átadás-átvételének napján az építési naplót nyitni, és azt a kivitelezési munkák ideje alatt naprakészen vezetni és a kivitelezés helyszínén tartani.

4.8. A Felek jogai és kötelezettségei a teljesítés során:

4.8.1. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, azonban az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Vállalkozó köteles az általa nyitottá tett felületeket minden nap az aznapi munkavégzés befejezésekor szakszerűen lezárni.

4.8.2. A Vállalkozó köteles figyelmeztetni a Megrendelőt, ha célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad. Ha a figyelmeztetés ellenére a Megrendelő az utasítását fenntartja, a Vállalkozó a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

4.8.3. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.

4.8.4. A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal, egyéb követelmény hiányában az MSZ 04800 szabványsorozat szerinti I. osztályú minőségben, hiba- és hiánymentesen, határidőben köteles teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű teljesítés feltételei.

4.8.5. A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen már kiépített közműhálózatot, a jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezeteket, területeket. A tervek, illetve a közműszolgáltatók előírásait betartva köteles úgy eljárni, hogy a közművek, a jelen építési beruházással nem érintett épület szerkezetek, területek megrongálódását megelőzze.

4.8.6. A beépítésre kerülő építési termékek körében a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építménybe csak a kivitelezési dokumentációban meghatározott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési termék kerüljön beépítésre, és köteles az építési termékek szakszerű beépítését biztosítani.

4.8.7. A Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.

4.8.8. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni a Munkaterület birtokának a Megrendelő részére történő visszaadása napjáig annak (ideértve az ott tárolt, és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A Munkaterületen a kárveszélyt a birtokbaadás időpontjától a birtok Megrendelő részére történő visszaadásáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély a birtok részére történő visszaadásával száll át a Megrendelőre.

4.8.9. A Vállalkozó köteles ellenőrizni a kivitelezéshez használt építési anyagok Munkaterületre történő szállítását, illetőleg a Munkaterületről történő elszállítását.

4.8.10. A kivitelezés során használt külső-belső útvonalak, illetve a Munkaterület folyamatos, a vonatkozó szabályozások rendelkezéseinek megfelelő tisztántartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni.

4.8.11. A befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt − az eltakarásra, befedésre irányuló munkálatok megkezdése előtt legalább 2 (kettő) munkanappal telefonon, írásban történő megerősítéssel (faxon vagy e-mailben)

− értesíteni és lehetővé tenni a Műszaki Ellenőr számára, hogy azokat megvizsgálja. Ha a Műszaki Ellenőr ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére, vagy eltakarására, de az eltakart munkarészekért is teljes felelősséggel tartozik.

4.8.12. A Vállalkozó köteles a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, valamint intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részt vehessenek.

4.8.13. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet és megközelítési utakat eredeti állapotuknak megfelelően helyreállítani, és az átadás-átvételi eljárás lezárását, illetve a végszámla (- számlák) kiegyenlítését követően a Megrendelő részére visszaadni.

4.8.14. A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezési tevékenységből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek felépítése és bontása, és ebből adódóan a Munkaterület megtisztítása – saját költségen – a Vállalkozó kötelessége és felelőssége.

4.8.15. A Vállalkozó köteles a teljesítés során keletkezett hulladékot folyamatosan összegyűjteni és a Munkaterületről saját költségén elszállítani, valamint dokumentálni annak lerakását, ártalmatlanítását. A tevékenység során keletkezett hulladék kezelését és elszállítását, illetve kezelésének dokumentálását a Vállalkozó a hatályos jogszabályokban – különös tekintettel az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben és az Épkiv.-ben – foglaltak szerint köteles elvégezni. Amennyiben a Vállalkozó a Munkaterület tisztántartásáról nem gondoskodik, úgy a Megrendelő a Vállalkozó költségére a hulladékot elszállíttatja.

4.8.16. A Vállalkozó felelősséggel tartozik a kivitelezés jogszabályi és szerződéses követelményei megfelelő teljesítéséért a Munkaterület átvételétől kezdődően, a szavatossági igények elévüléséig.

4.8.17. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem bonthatja meg a már elkészült munkarészeket. Az erre irányuló vállalkozói indítványnak tartalmaznia kell a kívánt bontás vagy módosítás jellegét, mértékét és a helyreállítás módját. A helyreállítást az eredetivel azonos minőségű anyaggal kell elvégezni. A helyreállított rész felülete nem különbözhet, nem üthet el a környezetétől.

4.8.18. A Megrendelő a kivitelezési tevékenység ellenőrzése érdekében hetente megbeszélést tart, a Vállalkozó előzetes írásbeli értesítése mellett, amelyen a Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult képviselője köteles részt venni (kooperációs egyeztetés). Felek rögzítik, hogy a megbeszélésről jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet Vállalkozó köteles az építési naplóhoz csatolni. A megbeszélés eredményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meghatározottak kötelezőek a Vállalkozó számára.

4.8.19. A Vállalkozó köteles az Alvállalkozói, illetve saját alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ÁNTSZ által meghatározott helyi szociális és kommunális feltételeiről

gondoskodni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek a Megrendelő felszólítása ellenére a felszólítást követő 48 (negyvennyolc) órán belül sem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a munkavégzést szüneteltetni. Ezen állásidő beszámít a kötbérterhes határidőkbe.

4.8.20. A Megrendelő a Szerződés hatálya alatt a közművek elérhetőségét a Vállalkozó részére a teljesítés helyén folyamatosan biztosítja.

4.8.21. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadja a Megrendelő által a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott munkavégzés folyamatának leírását. Vállalkozó köteles minden kivitelezési fázist megelőző 2 (két) héttel Megrendelővel leegyeztetett tartalommal és a Megrendelő által jóváhagyott adott kivitelezési fázis ütemtervét Megrendelő részére átadni.

4.9. A Felek a teljesítés során esetlegesen felmerülő többlet- és pótmunkák vonatkozásában az alábbiakat rögzítik:

4.9.1. Többletmunka alatt a kivitelezési dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tételt, illetve tételeket értik.

4.9.2. Pótmunka alatt a kivitelezési dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt, munkatöbbletet értik.

4.9.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés átalányáras szerződés, ennek értelmében az Épkiv. 3. § (9) bekezdése alapján többletmunka nem, csak pótmunka számolható el.

4.9.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő felé írásban köteles kezdeményezni amennyiben pótmunka elvégzése válik szükségessé. A pótmunka megrendeléséről a Megrendelő dönt a Műszaki Ellenőr írásbeli, indokolással ellátott javaslata alapján.

4.9.5. A Felek megállapodnak, hogy a felmerült pótmunka értékét az alábbi árképzés szerint állapítják meg:

4.9.5.1. a Vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetésében szereplő, és annak megfeleltethető tétel esetén az abban szereplő egységnyi anyagköltség és munkadíj,

4.9.5.2. a Vállalkozó ajánlatában nem szereplő tétel esetén TERC ETALON, vagy TERC VIP programrendszer, avagy azzal egyenértékű program által megállapítható egységnyi anyagköltség és munkadíj.

4.9.5.3. a Felek rögzítik, hogy a munkadíj egységár összege a minimális építőipari rezsióradíjra vonatkozó hatályos jogszabály szerint alakul.

4.10. A kivitelezés befejezését követően a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak, amely magában foglalja többek között a megtekintést, a szemlét, a bejárást és ezek dokumentálását.

4.10.1. A Vállalkozó köteles írásban közölni a Megrendelővel és a Műszaki Ellenőrrel a Szerződésben foglaltak, a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint elvégzett építési munkálatok befejezésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését (készre jelentés), és ezen értesítés keltétől számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra javaslatot tenni a Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás lefolytatásának időpontjára.

4.10.2. A Felek – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel – a műszaki átadás-átvétel konkrét időpontját közösen állapítják meg, tartamát legfeljebb 30 napban határozzák meg.

4.10.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére azért nem kerül sor, mert a Megrendelő az ahhoz szükséges feltételeket nem vagy nem a megfelelő időben biztosítja, úgy a Vállalkozó késedelme kizárt.

4.10.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozónak – dokumentáltan - igazolnia kell, hogy az építőipari kiviteli tevékenység a szerződésben és annak mellékleteiben

meghatározott követelményeknek, valamint a hatósági előírásoknak, továbbá az esetlegesen a Szerződés hatályba lépése után, az abban foglaltaknak megfelelően a Megrendelő által elrendelt módosításoknak megfelelően hiány- és hibamentesen elkészült.

4.10.5. A műszaki átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője és a Műszaki Ellenőr az építési helyszínt közösen bejárják, ennek során megtekintik a készre jelentett kivitelezést, és arról jegyzőkönyvet készítenek az Épkiv. 32. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerinti tartalommal.

4.10.6. A Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. A Megrendelő olyan kisebb hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem a kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, az átadás-átvételt nem tagadhatja meg, az eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás-átvételi eljárás során feltárt hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt időpontra köteles teljesíteni. A Megrendelő a szerződésszerű teljesítés igazolására, a számla befogadására a műszaki átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák teljes körű kijavítását, hiányok pótlását követően köteles.

4.10.7. Sikertelen műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a mennyiségi és minőségi hibák kijavítását követően a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője és a Műszaki Ellenőr ismételten műszaki átadás-átvételi eljárást tartanak. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjának meghatározására és a jegyzőkönyv vezetésére vonatkozó fenti előírásokat az ismételt műszaki átadás- átvételi eljárásra vonatkozóan is kötelesek alkalmazni.

4.10.8. A jelen szerződésben a Vállalkozó által vállalt kötelezettségek teljesítését a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása jelenti. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának a Felek azt tekintik, ha a kivitelezést a Megrendelő elfogadja, és ezen tényt a jegyzőkönyvben rögzítik.

4.10.9. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését elfogadja, úgy a Vállalkozó a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg köteles átadni a Megrendelőnek 3 (három) példány átadási dokumentációt papír alapon, valamint 3 (három) példány átadási dokumentációt elektronikus adathordozón, valamint a megvalósulási tervdokumentációt. Az átadási dokumentáció tartalmazza legalább az Épkiv. 33. § (1) és (3) bekezdéseiben felsorolt iratokat magyar nyelven

4.10.10. A sikeresnek minősülő műszaki átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyv elkészítését és a felvonulási létesítmények elbontását, a Munkaterület teljes helyreállítását és a végszámla kiegyenlítését követően megtörténhet a birtokbavétel. Sikeres műszaki átadás-átvétel esetén a Felek kötelesek a végszámla kiegyenlítését követően 15 (tizenöt) napon belül a birtokbaadási eljárást lefolytatni abban az esetben is, ha a létesítmény a Szerződéstől független ok(ok) miatt használatra még nem alkalmas.

4.11. Amennyiben a Felek között a kivitelezési munkálatok tekintetében véleménykülönbség keletkezik, és azt nem tudják saját körben rendezni, úgy a Felek az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. (2000 Szentendre, Xxxxx Xxxxxx xx 00.; a továbbiakban: ÉMI) szakértői támogatásával döntenek. Az ÉMI szakértői díjait a helytelen álláspontot elfoglaló Fél köteles viselni, azonban bármelyik Fél megelőlegezheti azt. Az ÉMI bevonásának eljárási rendjét a Felek külön állapítják meg. A véleménykülönbség kialakulásától számított 3 (három) munkanapon belül a Megrendelő köteles az ÉMI-t a véleménykülönbség megoldására írásban felhívni. Ha bármely okból ezt az ÉMI nem vállalja, a Felek igazságügyi műszaki szakértőt kérnek fel.

5. A TELJESÍTÉSBEN KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

5.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint, a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra figyelemmel köteles igénybe venni, valamint a teljesítésbe bevonni az Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőket azzal, hogy a pénzügyi Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre ezen szabályok nem vonatkoznak, a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eltérő rendelkezések figyelembevételével.

5.2. Az Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplők helyett más gazdasági szereplőnek a Szerződés teljesítésébe történő bevonására a Kbt. 138. § (2) bekezdése – amennyiben az adott Alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő igénybevétele az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült, a Kbt. 138. § (4) bekezdése – szerinti feltételeknek megfelelő eljárást követően kerülhet sor, azzal, hogy a Megrendelő hozzájárulására csak írásban kerülhet sor.

5.3. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez a Szerződésben és a Kbt. 138. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt korlátozások – miszerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a Vállalkozó saját teljesítésének arányát – betartásával jogosult Alvállalkozó(k) igénybevételére. A Vállalkozó tudomással bír a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésről, amely szerint a teljesítésben részt vevő Alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, egyben vállalja, hogy ezt a korlátozást a velük kötött szerződésben érvényesíti. A Vállalkozó vállalja, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

27. § (2) bekezdése által előírt rendelkezést (mely szerint Alvállalkozó igénybevétele esetén az Alvállalkozóval kötött szerződésben az Alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet ki) betartja.

5.4. A Vállalkozó köteles a Szerződés hatályba lépésekor írásban bejelenteni a Megrendelőnek a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a Közbeszerzési Eljárásban addig nem megjelölt Alvállalkozó(ka)t, mely bejelentésben köteles nyilatkozni arról, hogy az Alvállalkozó(k) nem áll(nak) az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alatt, valamint tájékoztatni a Megrendelőt, az Alvállalkozó(k) számlázásra történő írásbeli felhívására használandó cím(ek)ről. A Vállalkozó ezen címek esetleges változásáról legkésőbb az adott Alvállalkozót megillető díjról történő esedékes nyilatkozat megtételekor köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt azzal, hogy a Vállalkozó által megadott adatok pontatlanságából eredő károkozásért a Vállalkozó felelős.

5.5. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésébe annak folyamán bevonásra kerülő Alvállalkozó(k) előzetes, az adott Alvállalkozó teljesítését megelőző bejelentésére a Szerződés

5.4. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával.

5.6. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

5.7. Amennyiben a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe Alvállalkozót (a Felek ilyennek tekintik. ha a Vállalkozó nem jelenti be a teljesítésbe bevonásra kerülő Alvállalkozót), felelős minden kárért amely annak igénybevétele nélkül nem következett volna be.

6. A VÁLLALKOZÓI DÍJJAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

6.1. A Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének ellenértékeként az árajánlatában meghatározott […],- Ft + Áfa azaz […] forint + Áfa vállalkozói díjra jogosult.

6.1.1. A Felek rögzítik, hogy a pontban rögzített vállalkozói díj megállapításának alapjául az árazatlan költségvetési kiírás szolgált.

6.1.2. A Megrendelő úgy nyilatkozik, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.

6.1.3. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj 100,000000%-ban a Projekt keretében folyósított támogatási összegből kerül elszámolásra, illetőleg kifizetésre utófinanszírozással.

6.1.4. Felek rögzítik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § szerinti elkülönített tartalékkeret összege a jelen pontban foglalt vállalkozói díjon felül […] Ft + ÁFA azaz […] forint + ÁFA összeg, amely a vállalkozói díj 5%-a. A Felek megállapodnak abban, hogy a tartalékkeret kizárólag pótmunka elvégzéséhez használható fel a Szerződés 4.7. pontjában rögzített feltételek szerint.

6.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítését megvizsgálni, amennyiben az szerződésszerű, kiállítani a teljesítésigazolást és eljuttatni azt a Vállalkozó részére, a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételéről számított 15 napon belül, vagy nyilatkozni a teljesítés elismerésének megtagadásáról a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint.

6.3. A teljesítés igazolására külön íven kerül sor.

6.4. A Megrendelő az Ávr. 57. §-a szerinti teljesítésigazolásra […] jelöli ki. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a teljesítés igazolására kijelölt személyt egyoldalúan megváltoztatni, amely módosítást a Felek nem tekintik a Szerződés módosításának.

6.5. Amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó kerül bevonásra, úgy a Vállalkozó a Kbt. 135. § (3) bekezdésének b) pontjában rögzítettek szerint, legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy Alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

6.6. A Megrendelő a teljesítés elismerését követően köteles felhívni a Vállalkozót - amennyiben a teljesítésbe Alvállalkozó(k) került(ek) bevonásra úgy az Alvállalkozó(ka)t is –, hogy a teljesítésigazolásban megjelölt mértékben állítsák ki számláikat, egyidejűleg a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően arra, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. § szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást.

6.7. A vállalkozói díj kifizetésére – a teljesítésigazolás birtokában - az alábbi ütemezés szerint kerül sor (figyelemmel a Szerződés 6.6. pontjában foglaltakra):

6.7.1. A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a Vállalkozó jogosult a Szerződés hatályba lépését követően a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő értékű előlegbekérő kiállítására és benyújtására a Megrendelő részére.

6.7.2. A Megrendelő köteles az előlegbekérőben foglalt ellenszolgáltatást az előlegbekérő beérkezésétől számított 15 napon belül kiegyenlíteni banki átutalás útján.

6.7.3. A Vállalkozó köteles az előleg számláján történt jóváírását követően annak értékéről 5 napon belül kiállítani a számlát, és azt eljuttatni a Megrendelő számára. A Vállalkozó az előleggel az 1. részszámlában köteles elszámolni.

6.7.4. A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az Alvállalkozó – a kivitelezés 25 %-os készültsége esetén – amennyiben a Műszaki Ellenőr a fenti készültségi fokot igazolja a Megrendelő felé – jogosult kiállítani az első részszámláját. Az első részszámla összege a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25 %-a, melyet az esetlegesen igénybevett előleg összege csökkent.

6.7.5. A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az Alvállalkozó – a kivitelezés 50 %-os készültsége esetén – amennyiben a Műszaki Ellenőr a fenti készültségi fokot igazolja a Megrendelő felé – jogosult kiállítani a második részszámláját. A második részszámla összege a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25 %-a.

6.7.6. A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az Alvállalkozó – a kivitelezés 75 %-os készültsége esetén – amennyiben a Műszaki Ellenőr a fenti készültségi fokot igazolja a Megrendelő felé – jogosult kiállítani a harmadik részszámláját. A harmadik részszámla összege a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25 %-a.

6.7.7. A Vállalkozó – avagy alvállalkozói teljesítés esetén az annak őt megillető részéről az Alvállalkozó – a kivitelezés sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételéről készített jegyzőkönyv lezárását követően jogosult kiállítani a végszámláját. Ennek összege a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 25 %-a.

6.7.8. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tartalékkeret terhére pótmunka kerül megrendelésre, úgy az annak ellenértékéről kiállított számlát a Vállalkozó a végszámlával egyidejűleg jogosult kiállítani.

6.8. A Vállalkozó és az Alvállalkozók számláikat az alábbi névre és címre állítják ki: Semmelweis Egyetem, 1085 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.

6.9. Amennyiben a Vállalkozó – illetve az érintett Alvállalkozó – nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, úgy a számlájához csatolni köteles a számla benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást az Art. 36/A, §

(6) bekezdésére figyelemmel.

6.10. A számlák kifizetése a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése, valamint Alvállalkozó igénybe vétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésének d) pontja alapján a számla a Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 30 naptári napon belül történik, amennyiben a számla kiállítása megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak. A számla ellenértékét a Megrendelő köteles a számla kiállítójának a számlán megjelölt, a Vállalkozó esetében ilyen megjelölés hiányában a Szerződésben rögzített számú bankszámlájára átutalással megfizetni.

6.11. Amennyiben a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek, vagy nem a fentieknek megfelelően kiállított, vagy eltérő helyen benyújtott, úgy nem fogadható be, ezekben az esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.

6.12. A vállalkozói díj a Vállalkozónak valamennyi, a Szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő költségét magában foglalja.

6.13. A Megrendelő kijelenti, a Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint teljesítendő kifizetésekre az Art. 36/A. § alkalmazása kötelező.

6.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.15. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.16. A Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe beszámítani a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő, a Vállalkozóval szemben fennálló, a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján.

6.17. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására.

7. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI

7.1. A Vállalkozót teljesítése tekintetében a Ptk. által meghatározott szavatossági kötelezettségek terhelik.

7.2. Teljesítési biztosíték

7.2.1. A Felek a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5%- ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot kötnek ki.

7.2.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a Vállalkozó köteles a teljesítési biztosítékot rendelkezésre bocsátani a Szerződés hatályba lépésekor óvadékként az előírt pénzösszeg Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

7.2.3. A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezéséig (teljesítésig) a teljesítési biztosíték rendelkezésre álljon.

7.2.4. A teljesítési biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

7.2.5. A Megrendelő a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen keletkezett követelését bármikor, indokolás és előzetes értesítés nélkül a teljesítési biztosíték lehívásával érvényesítheti. A bank, illetve biztosító, első felszólításra köteles a Vállalkozó esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva az alapjogviszony vizsgálata nélkül a biztosíték erejéig egy összegben, haladéktalanul teljesíteni a Megrendelő ez irányú követelését.

7.3. Jótállás

A Vállalkozót teljesítése tekintetében a következő jótállási kötelezettségek terhelik:

7.3.1. A Munkaterület a Megrendelő birtokába történő visszaadásától számított […] hónap jótállást vállal az ajánlatában foglaltaknak megfelelően,

7.3.1.1. hogy az Ingatlan általa felújított részeinek minősége, a felhasznált anyagok, a létesítmény szerkezete a kivitel szempontjából az érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak megfelel, valamint, hogy az a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja;

7.3.1.2. az építészeti munkák szakszerű és hibátlan elvégzéséért, a vonatkozó szabványok és előírások betartásáért;

7.3.1.3. a valamely beépítésre kerülő vagy a Vállalkozó által létrehozott termék vonatkozásában jogszabály által a jelen pontban meghatározottaktól eltérően meghatározott jótállási idő esetén a jogszabályi rendelkezés irányadó.

7.3.1.4. a valamely beépítésre kerülő termék vonatkozásában a termék gyártója, az eladási lánc más, a Vállalkozót megelőző szereplője vagy a Vállalkozó által vállalt, a jelen pontban meghatározottnál kedvezőbb jótállási időtartam esetén a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő részére biztosítani.

7.3.2. Amennyiben az Ingatlan egésze, vagy annak egy része a jótállási idő alatt a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hiányosságok miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben meghatározott jótállási idő az érintett részt illetően meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az a rendeltetésszerű használatra ismételten alkalmassá nem vált.

7.3.3. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt felmerült, vagy fellépő és a jótállás körébe tartozó hibákat, hiányosságokat azok észlelése után haladéktalanul írásban a Vállalkozó tudomására hozni és egyben felhívni a Vállalkozót, hogy jótállási

kötelezettségének tegyen eleget. Ezen kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.

7.3.4. A Vállalkozó köteles az értesítés alapján – annak kézhezvételétől számított 72 (hetvenkettő) órán belül – a helyszínen felvonulni és a hibát, hiányosságokat haladéktalanul kiküszöbölni, illetve kijavítani a Megrendelő által megadott határidőre.

7.3.5. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket 5 (öt) napon belül nem teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfelelő eredményre, a Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni.

7.3.6. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki a természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettsége alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb tevékenységéből ered.

7.3.7. Amennyiben a hiba, hiány kiküszöbölése csere útján történik, a Vállalkozó kérésére a Megrendelő a kicserélt elemeket, tartozékokat, stb. a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Ezen kicserélt elemek tekintetében a Vállalkozó jótállási kötelezettsége a cserét követő naptól újrakezdődik.

7.4. Jótállási biztosíték

7.4.1. A Felek a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított teljes vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű jótállási biztosítékot kötnek ki.

7.4.2. A Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontja alapján a jótállási biztosítékot a Vállalkozó jótállási kötelezettségének kezdő időpontjakor (a Munkaterület Megrendelő birtokába történő visszaadásakor) köteles rendelkezésre bocsátani óvadékként az előírt pénzösszeg a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

7.4.3. A jótállási biztosítékot a Vállalkozó a jótállási időszak alatt folyamatosan köteles rendelkezésre tartani.

7.5. Kötbér

A Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen vagy nem teljesít, kötbér fizetésére kötelezi magát.

7.5.1. Késedelmi kötbér:

7.5.1.1. A Vállalkozó a neki felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

7.5.1.2. A késedelmi kötbér összege a Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 1 %-ának megfelelő összeg minden késedelemmel érintett napra, de a maximális összege nem lehet több, mint 20 napi érték.

7.5.1.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó késedelme a 20 napot meghaladja, a Megrendelőnek a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.

7.5.2. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér):

7.5.2.1. A Vállalkozó Meghiúsulási Kötbér megfizetésére köteles, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenység a Vállalkozó hibájából végleg

meghiúsul, illetve amennyiben a Vállalkozó késedelmére, vagy súlyos szerződésszegésére tekintettel a Megrendelő részéről érdekmúlás következik be (7.5.1.3. pont).

7.5.2.2. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben előírt felmondási kötelezettség teljesítésére kényszerül, a Szerződést a Felek meghiúsultnak tekintik.

7.5.2.3. A Szerződés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a tartalékkeret és az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összegű Meghiúsulási Kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.

7.6. A Megrendelő a kötbér, illetőleg egyéb kárigényéről köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Vállalkozót.

7.7. A Vállalkozó által elismert kötbérek a felmerülésükkor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősülnek. A Megrendelő kötbérigényről szóló írásbeli nyilatkozata után a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni annak elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról. Az elismert kötbérigények a Vállalkozó által kiállított esedékes számla ellenértékéből azonnal levonásra kerülnek úgy, hogy azokat a Vállalkozó köteles az általa kiállított számlában levonásba helyezni. A Megrendelő a kötbérigényét a beszámításon kívül jogosult más módon is érvényesíteni.

7.8. A kötbér érvényesítése nem érinti a Megrendelőnek a kötbér összegét meghaladó kárigényét és a szerződésszegésből eredő igényeit. A Megrendelő jogosult azokat a polgári jog szabályai szerint érvényesíteni.

7.9. A késedelmi kötbér megfizetése – ide nem értve az azonnali hatályú felmondás esetét – nem mentesíti a Vállalkozót a késedelmesen teljesített (rész)feladat pótlólagos elvégzése alól.

7.10. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, amennyiben a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és ez a Szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés szerint alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozta. Tájékoztatja továbbá arról is, hogy a Kbt. 142. § (6) bekezdés értelmében a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával beleegyezik a jogszabályban előírt adatok ilyen esetekben történő továbbításához.

8. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés kiegészítése, módosítása előzetes egyeztetést követően csak írásban érvényes, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában foglaltakra. Amennyiben a Szerződésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, vagy azzá válik, az a Szerződés egészére nem hat ki. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló szabállyal pótolják.

8.2. A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

8.3. A Szerződés felmondással, azonnali hatállyal történő megszüntetése a következők szerint lehetséges:

8.3.1. A Megrendelő köteles a Szerződés megszüntetésére a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott esetekben.

8.3.2. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése (az erről szóló értesítés kézhezvétele, illetve a kézbesítési vélelem beállta) előtt már szerződésszerűen teljesített feladatok szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.3.3. Bármely fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél olyan súlyos szerződésszegése esetén, amely következtében tőle a Szerződés teljesítése már nem elvárható.

8.3.4. A Szerződés 7.5.1.3., 11.3. pontjában meghatározott esetekben.

8.3.5. A Vállalkozó fizetésképtelenné válik, csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek ellene, illetve végelszámolását határozza el; kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. tv. (Cstv.) 11. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakat; a Vállalkozó érdekkörében olyan körülmény merül fel, amely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja,

8.3.6. a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel,

8.4. A Szerződés a Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles Meghiúsulási Kötbér fizetésére. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés azonnali hatállyal megszüntetésre kerül, úgy a felmondás kézhezvételétől számított

20 napon belül közösen állapot felvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, Vállalkozó a Munkaterületet a Megrendelő részére visszaadja és a Munkaterület visszaadásától számított 15 napon belül egymással elszámolnak.

8.5. A Szerződés felmondással való megszüntetése esetére a Xxxxx egymással szemben elszámolási kötelezettséggel tartoznak.

8.6. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Xxxxxx az ebből eredő kárát a polgári jog szabályai szerint megtéríteni.

9. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS, KÉZBESÍTÉS

9.1. A Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A Felek kötelesek a másik felet minden olyan tényről, információról tájékoztatni, amely jelen szerződés megfelelő teljesítésére hatással lehet. Az együttműködés magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat. A Felek jelen együttműködési kötelezettségük elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.

9.2. A Xxxxx kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy tárgyalások útján, mediátori közreműködés igénybe vétele nélkül rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében, vagy a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden felmerülő, a Szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

9.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti. Az akadályközlés a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.

9.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a szerződést és annak teljesítését ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra hivatkozással sem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton – felkérés esetén – jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő ezirányú kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

9.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során megtett értesítéseiket, nyilatkozataikat kizárólag írásban (személyes átadás útján, postai úton, e-mailen, faxon), a kijelölt kapcsolattartók útján juttatják el a másik fél számára.

9.6. Amennyiben a nyilatkozat a Szerződés tartalmát érinti, akkor azt átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen átadás vagy a másik félnek a Szerződésben meghatározott székhelyére címzett, tértivevényes ajánlott levél útján kell kézbesíteni.

9.7. A Szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra a Felek az alábbi személyeket jelölik ki:

9.7.1. Megrendelő részéről:

Név: […]

Értesítési cím: […] Telefon: […]

E-mail: […]

9.7.2. Vállalkozó részéről:

Név: […]

Értesítési cím: […] Telefon: […]

E-mail: […]

9.7.3. A Felek kötelesek a kapcsolattartó személyében és/vagy a kapcsolattartásra használt elérhetőségekben bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelezni a másik fél irányába.

9.7.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó személyének, illetőleg a kapcsolattartásra használt elérhetőségnek a módosulása nem jelenti a Szerződés módosítását.

9.8. A Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével tekintik közöltnek:

9.8.1. A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az átadás időpontjában.

9.8.2. E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, amennyiben az időpont munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második munkanapon.

9.8.3. Postai úton történő továbbítás esetén

9.8.3.1. A dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján.

9.8.3.2. Amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri megkísérlése eredményeként a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon.

9.8.4. Amennyiben a küldemény átvételét a fél megtagadja, azt a megtagadás napján a Felek kézbesítettnek tekintik.

10. TITOKTARTÁS

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során megismert adatok és információk üzleti titoknak minősülnek. A Felek ezen adatokat, tényeket csak a másik fél írásbeli engedélye alapján jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy(ek) tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani.

10.2. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség időben korlátlanul, a Szerződés megszűnését követően is fennáll (elévülés kizárása).

10.3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki azokra az adatokra, melyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály elrendeli. A Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, aminek kiadása nem tagadható meg.

11. VIS MAIOR

11.1. A vis maior olyan, a Feleknek fel nem róható, akaratuktól, cselekedeteiktől, mulasztásuktól és eljárásuktól egyébként függetlenül bekövetkező, elháríthatatlan esemény, mint például háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa vagy más elháríthatatlan szükséghelyzet, amely számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a vállalt szolgáltatás teljesítését.

11.2. A vis maior események által érintett Xxxxx kötelesek írásban a lehetőséghez képest azonnal értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Mindkét Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.

11.3. Ha a vis maior esemény következtében a Vállalkozó nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségét teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt a Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóhoz küldött írásbeli értesítéssel.

11.4. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Felek kijelentik, hogy jogképes jogi személyek, ügyleti képességük a Szerződés megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják, a Szerződés megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza.

12.2. A Felek képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. a Vállalkozó képviselője az Ávr. 50. § (1a) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítéséhez kijelenti, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül.

12.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok, kiemelten a Kbt. és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

12.4. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Vállalkozó felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni.

12.5. A Vállalkozó köteles megtartani az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SzCsM- EüM rendelet előírásait, így különösen az ajánlatában megnevezett 1 fő biztonsági és egészségvédelmi koordinátort foglalkoztatni a teljesítés ideje alatt.

12.6. A Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

12.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő által használt területeken, így a Munkaterületen is, zárt láncú video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített felvételeit a Megrendelő ellenőrzi.

12.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az egyetemi tűz-, munka- és környezetvédelmi, valamint vagyonvédelmi előírások betartását a Munkaterületen bármely időpontban ellenőrizheti, amelyre a Vállalkozónak a megfelelő lehetőséget biztosítania kell. Ezen kötelezettségek be nem tartásából származó minden felelősség a Vállalkozót terheli.

12.9. A Szerződés négy eredeti példányban készült, melyből három példány átvételét a Megrendelő, egy példány átvételét a Vállalkozó az aláírással visszavonhatatlanul nyugtázza és elismeri.

MELLÉKLETEK:

1. sz. melléklet: Közbeszerzési dokumentumok (CD/DVD)

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata

3. sz. melléklet: (A nem magyarországi adóilletőségű Vállalkozó esetében) A Kbt. 136. § (2) szerinti meghatalmazás

4. sz. melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye

5. sz. melléklet: A teljesítési biztosíték nyújtását igazoló dokumentum

6. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Budapest, 2016. …………. „…..”. Budapest, 2016 „….”:

A Megrendelő részéről:

……………………………………..

Xx. Xxxxx Xxxxxx kancellár Semmelweis Egyetem Megrendelő

A Megrendelő pénzügyi ellenjegyzőjének aláírása:

Budapest, 2016. … hó … napján:

....................…........................

gazdasági főigazgató

A Megrendelő jogi ellenjegyzőjének aláírása: Budapest, 2016. … hó … napján:

....................…........................

jogtanácsos

A Vállalkozó részéről:

……………………………………..

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT∗

6. sz. melléklet

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek:

Alulírott……………….………………………………………………………… (név), mint a

………………………………………………………………………………………………….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):

− állam,

− költségvetési szerv,

− köztestület,

− helyi önkormányzat,

− nemzetiségi önkormányzat,

− társulás,

− egyházi jogi személy,

− olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z) …………………………….

(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

− nemzetközi szervezet,

− külföldi állam,

− külföldi helyhatóság,

− külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam ……………………. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

∗ A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél kell keltezni és aláírni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

…………………………………………

cégszerű aláírás

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek:

Alulírott ……………………………………….…. (név), mint a

……………………………………………………………………………………………….….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

− belföldi jogi személy,

− külföldi jogi személy

− belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

− külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k):

Sorsz. Tényleges tulajdonos neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve adóilletősége adószáma Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges tulajdonos(ok) neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)) :

adóév	Gazdálkodó szervezet neve	Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest
(ajánlat benyújtásának éve)
…
…
…
(utolsó lezárt adóév)

3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak.

Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat

alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………

cégszerű aláírás

III. Civil szervezetek, vízitársulatok:

Alulírott …………………………………..…. (név), mint a

……………………………………………………………………………………………….….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)

− civil szervezet

− vízitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Sorsz. Tényleges tulajdonos neve Születési helye, ideje Édesanyja neve Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve adóilletősége adószáma Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sorsz. Gazdálkodó Tényleges Születési helye, Édesanyja Tulajdoni

szervezet neve tulajdonos(ok) neve ideje neve hányad/szavazati jogának mértéke

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap)

……………………………………………

cégszerű aláírás

VI. FEJEZET KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A munkavégzés feltételei

A munkák elvégzése során szükséges 100 m2-es depónia területet a Korányi Projekt keretében kiépült tűzoltó felvonulási út mellett a Szigony utcai fronton javasoljuk elhelyezni. A munkák végeztével kérjük a terület eredeti állapotának visszaállítását.

Anyagmozgatáshoz a Klinika felvonóit használni tilos. Anyagmozgatás reggel 7 és 8 óra, valamint délután 16 és 17 óra között lehetséges.

A Vállalkozót kérjük, hogy dolgozói számára a Klinikán kívül biztosítsa a szükséges szociális helyiségeket (pihenő, WC stb.).

Rácsok, árnyékolók

Az alagsorban valamennyi ablakra és ajtóra kérünk rácsot. Emellett a 1. tanterem mögötti lépcsőház ablakaira, 2. a jelenlegi és a rekonstrukció utáni ambulancia ablakaira, valamint 3. a főbejárat két oldalán elhelyezkedő lépcsőkről elérhető helyiségekre kérünk rácsokat.

Amennyiben lehetséges, úgy valamennyi esetben ablakon kívül elhelyezkedő árnyékolókra tartunk igényt.

Műtő, műtő folyosó

A műtő területén lévő nyílászárók cseréjét hétvégi időszakban és épületen kívülről kérjük elvégezni. Ezt követően a műtőkben a belső oldalon a nyílások elfedését és a helyiség funkciójának megfelelő belső festését kérjük. E két munkafázis egy hétvége alatt kell, megtörténjen egy-egy műtőben. Egy időben csak egy műtőben folyhatnak munkák, mivel a másik két műtő az ügyeleti feladataink ellátásához szükséges. A műtő folyosóján zajló munkálatok során a műtőbe való bejutás ellehetetlenül, ezért ezeken a hétvégéken szükség műtőt kell kialakítani a szubintenzív vagy a 105-ös kórteremben. A műtő folyosóján található nyílászárók cseréjét egyszerre kell elvégezni, valamint ezekkel egyidőben kérjük a műtőhöz tartozó két tartózkodó helyiségben is a szükséges munkákat elvégezni. A munkák felfüggesztését követően a műtő valamennyi helyiségének teljesértékűen funkcionálnia kell. Gondoskodni kell arról is, hogy a munkahét kezdetekor elegendő idő álljon rendelkezésre a műtő érintet területeinek megtisztítására. Ezért az aktuálisan végzett munkákat az első munkanapot megelőző nap 15:00-ig vissza kell adnia a Kivitelezőnek.

Ambulancia

Hétvégi munkavégzés, ezzel egyidejűleg „szükség-ambulancia” megszervezése szükséges, ahol ablakcsere nem folyhat.

Betegfelvételi iroda (Ambulancia oldalán)

Hétvégi munkavégzés szükséges.

Betegfelvételi iroda (Audiológia oldalán)

Körültekintő szervezéssel hétközbeni munkavégzéssel kivitelezhető. Szigorúan csak egy napra tudjuk átadni a helyiséget.

Szakambulanciák

Körültekintő szervezéssel hétközbeni munkavégzéssel kivitelezhető.; az előjegyzés tekintetében jó előre (min. 2-3 hónap!) tervezni kell a munkákkal.

Osztályos folyosók

A közlekedés biztosításával, paravánnal, fóliázással hétközben is folyhatnak munkák.

Lépcsőház

A betegforgalom folyamatos fenntartása mellett, paravánnal és a porszennyezést kizáró fólia takarással kell az elfoglalt munkaterületet elhatárolni.

Szubintenzív

Előzetesen egyeztetetten, a műtéti programban előre jelezve (2 hónap!), hétvégén folyhat munkavégzés.

Tanterem

Oktatási szünetben korlátozás nélkül folyhat munka; egyébként órarenddel egyeztetve – alternatív szállítási útvonalak adottak)

Oktatóhelyiségek

Oktatási szünetben korlátozás nélkül folyhat munka; egyébként órarenddel egyeztetve folyhatnak a munkák.

Öltözők

Lehetőleg hétvégi munkavégzéssel.

Ügyeleti szobák

Körültekintően szervezve hétközben is.

Porta

Körültekintően szervezve hétközben is.

Kötözők

A kötözők közül egyszerre csak egyben folyhat munkavégzés, melyet hétvégén kérünk elvégezni.

Kórterem, kemoterápia (Citosztatikum)

Mivel ez a funkció nem áthelyezhető, ezért pontos előzetes időpont egyeztetés után végezhető az ablakok cseréje.

Egyéb kórtermek

Egyszerre a kórtermeink közül a két-háromablakos kórtermekből egy, az egyablakosokból kettőt tudunk munkavégzésre átadni.

Raktár, Gyógyszertár

Hétvégi munkavégzéssel, a tárolt anyagokra való tekintettel nagyfokú körültekintéssel, porvédelemmel.

Szünetmentes helyiség

A szünetmentes áramellátást biztosító berendezések karbantartójával (az Egyetemmel aktuálisan szerződésben álló vállalkozás) egyeztetett módon és körülmények biztosításával végezhető munka a helyiségben.

A munkálatok megkezdése előtt két-három hónappal a Kivitelező és a Klinika a fentiek pontosítása és adott esetben módosítása végett egyeztetni köteles. A Klinika munkájának tervezése, esetlegesen tevékenységek átütemezése, időleges szüneteltetése miatt van erre szükség.

Előzetes kivitelezői organizációs terv és ütemterv

Az ajánlattevőnek a fenti peremfeltételeket figyelembe véve kell, hogy elkészítse az előzetes organizációs és ütemezési javaslatát a kivitelezésre. A fenti feltételek kötelezően betartandóak. A kivitelezést a betegellátás legkisebb akadályozásával kell megvalósítani.

A szerződés hatályba lépését követően a Kivitelező és a Klinika a fentiek pontosítása és adott esetben módosítása végett egyeztetni köteles, legkésőbb 10 munkanapon belül az organizációs tervet és ütemtervet véglegesíteni kell. Erre a Klinika munkájának tervezése, esetlegesen tevékenységek átütemezése, időleges szüneteltetése miatt van szükség.

A részletes műszaki leírást és tervdokumentációt tartalmazó kivitelezési dokumentáció és a költségvetési kiírások külön fájlban találhatók!