TERVEZÉSISZERZÖDÉS
szerződés sorszáma: 1/350/55/2013
TERVEZÉSISZERZÖDÉS
amely létrejött egyrészről a
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Adószáma: 15735777-2-42
Bankszámla száma: 11784009-15514004 Képviselője: xx. Xxxxxxx Xxxxxx, polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
MAGYARTERV Kft.
Székhelye: 1171 Budapest, Szabadság sugárút 83. Képviselője: Xxxxxx Xxxx ügyvezető Cégjegyzékszám: 01 09 079305
adószám: 10643772-2-42
mint tervező (a továbbiakban: Tervező)
mint szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tárgyban és feltételekkeL
Preambulum
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (későbbiekben Megrendelő) 2012. április 4- én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Közép-magyarországi Operatív Program Nevelési
intézmények fejlesztése keretében "Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban" címmel (Kódszáma: KMOP-4.6.1-11-2012-0027). A pályázat tárgyát képező épület
építési engedélyezési tervdokumentációjának készítésével Megrendelő a MAGYARTERV Kft.-t bízta meg az IBT/29/2012/1 sorszámú tervezési szerződés keretében. A MAGYARTERV Kft. által készített építési engedélyezési tervdokumentáció a szerzői jog védelme alatt áll.
Jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési tervdokumentáció tervezésére a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti tervezői jogosultságok alapján az építési engedélyezési tervdokumentációt készítő MAGYARTERV Magasépítési Kft. (későbbiekben Tervező) kapott megbízást.
A fentiek alapján jelen tervezési szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Xxxxxxxx Xxxxx alapján
"Tervezői szerződés, Zöld Lurkók óvoda (Bp. XIV. ker., Füredi park 6. , hrsz: 39221/34) bővítésének kiviteli tervdokumentációjának elkészítése" tárgyban 2013. március 13-án a
meghívandó gazdasági szereplők részére megküldött, Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Tervező között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően.
_fl �ff�\· - 1 -
1. Szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja
XIV. ker. , Füredi park
hrsz:
bővítésének kiviteli tervdokumentációjának
a Budapest Főváros XIV.6K.,erület Zu3g9l2ó21Ö/n3k4o) rmányzata számára a Zöld Lurkók Óvoda (Bp.
1.
elkészítését a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott részletezéssel, a mellékelt jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció alapján, tartalmazva különösen:
8 papír alapú példányban2
Komplett kiviteli tervdokumentáció készítése:
példány digitális adathordozón PDF formátumban
1 példány digitális adathordozón térinformatikai rendszerhez szükséges adatok DWG formátumban
2
2. Munkaközi tervek Főépítészi véleményezésre: papír alapú példány
1 példány digitális adathordozón PDF formátumban
2
8 papír alapú példányban
3. Árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, főösszesítővel:
kormányrendeletnek megfelelően
példány digitális adathordozó PDF formátumban1
(XpIIé.2ld3á.)ny digitális adathordozón legalább XLS formátumban, is a 306/2011.
1
4. Árazott költségbecslés
1 papír alapú példányban
példány digitális adathordozón PDF formátumban
6.
5. Tervezőnek be kell tartania minden építési előírást, ami a pályázati kiíráshoz tartozó Pályázati útmutatóban illetve bármely mellékletében szerepel.
és az alábbi műszaki leírás szerint:
1.
Kiviteli tervek műszaki tartalma: (építési engedélyezési tervdokumentáció alapján, a pályázatban vállalt sószobára, többfunkciós nagyteremre és teljes körű akadálymentesítésre tekintettel)
Építészeti tervdokumentáció és műszaki leírás
2.
43..
6.
Statikai tervdokumentáció és műszaki leírás
Gépészeti tervdokumentáció és műszaki leírás
Épületvillamossági tervdokumentáció és műszaki leírás
5. Kertészeti tervdokumentáció és leírás
Környezetvédelmi tervfejezet (akusztika)
9.
7. Technológiai tervfejezet (konyhatechnológia)
8. Akadálymentesítési tervfejezet Tűzvédelmi tervfejezet
1O. Árazatlan költségvetés
11. Árazott költségbecslés
kiviteli tervek elkészítése [a
kormányrendelet szerinti
7. Kiviteli tervek elkészítése a köxxxx0x0x0ő/2s0z0e9ri.nt: (IX. 15.)
2011.
306/2011. (XI1.2:!
tartalommal]. A kiviteli tervek alapján Megrendelő le kívánja bonyolítani a kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai szerint, ezért a kiviteli tervek meg kell
� feleljenek az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes
{j,. szóló
kormányrendelet vonatkozó előirásainak is.
1.2. A szóban forgó Terveket, illetve dokumentációkat a vonatkozó és hatályban levő jogszabályok, szabványok, hatósági és Megrendelőnél érvényben lévő helyi előírások teljes körű betartása mellett és a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.
1.3. A teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.).
2. A szerződés ellenértéke, tervezési díj
2.1. Megrendelő az 1. fejezet szerinti Tervek, ill. dokumentációk elkészítéséért, valamint az elvégzésre kerülő összes járulékos jellegű munkálatokért:
9.400.000.- Ft + ÁFA (27%)= 11.938.000.-Ft,
azaz
tizenegymillió-kilencszázharmincnyolcezer forint
tervezési díjat fizet a Tervezőnek.
2.2. Felek a tervezési díjat fix átalányösszegnek tekintik, amely összeg a jelen Szerződés időtartama alatt nem változtatható meg, tekintettel a pályázatban elfogadott költségvetésre.
2.3. A tervezési díj magában foglalja Tervezőnek a tervezés jelen Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges összes költségét és kiadását, azok jogcímére és felmerülési időpontjára való tekintet nélkül, kivéve a szolgáltatási eljárási díjak térítését.
2.4. A tervezési díj a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelő tartalmú és hiánytalan terjedelmű tervekre, illetve dokumentációkra vonatkozik.
3. A szerződés teljesítése, határidők
3.1. Szerződő Felek teljesítés alatt azt értik, hogy a Tervező tárgyi kivitelezési tervdokumentációt hiba- és hiánymentesen átadja, a Megrendelő tervezést érintő nyilatkozattételre jogosult képviselője átveszi azt.
3.2. A vonatkozó tervezői tevékenység jelen Szerződés aláírása után kezdhető meg. Tervező a Szerződés tárgya című fejezetben megjelölt tervezési feladatot az alábbi határidők betartásával köteles teljesíteni. Tervező köteles munkaközi egyeztetés céljából a végleges leadási határidő előtt az általa készített terveket bemutatni Megrendelő ellenőrzésre jogosult képviselőjének (Főépítész).
UTEMEZES ESEMENY |
HATARI DO | |
l. szakasz Xxxxxxxxx tervek leadása | Jelen szerződés aláírásától számított 32 | |
ll. szakasz | Véleményezett tervek átvétele | Tervek leadásától számított 5 |
lll. szakasz | Végleges dokumentáció átadása | Véleményezett tervek átvételétől számított 1O |
A véleményezési munkaközi dokumentációt a Megrendelő felülvizsgálja, és észrevételeiről 5 napon belül írásban értesíti Tervezőt. A felülvizsgálat során talált esetleges hibákat Tervező 1O napon belül kijavítja, és a javított dokumentációt leszállítja.
T való egyeztetés mellett-jogosult a fenti határidők előtt is teljesíteni.
3
4. Számlázási és fizetési feltételek
4.1. Tervező a tervezési díjat kizárólag a kifogástalan és teljes körű teljesítést követő számlabenyújtással érvényesítheti. A számlák benyújtásának feltétele Megrendelő teljesítésigazolásának számlához történő csatolása, továbbá a Megrendelő Főépítészének és a Zöld Lurkók óvoda intézményvezetőjének tervvéleményezését tartalmazó jegyzőkönyve. A számla a papír alapú tervek, valamint az elektronikus formátum ellenőrzése után nyújtható csak be.
4.2. Tervezőnek a számla mellékletét képező, megfelelő bizonylatokkal együtt benyújtott, szabályszerűen és hibátlanul kiállított számláit Megrendelő a 30 napon belül egyenlíti ki Tervező bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A § és a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
4.3. A számla benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. Postai úton benyújtott számla borítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személy nevét is. A számlát a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint kell benyújtani. Ezek hiányában, valamint a mindenkor hatályos, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Megrendelő fizetés nélkül jogosult visszaküldeni.
4.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Tervező az esedékesség, illetőleg a tényleges pénzügyi teljesítés között eltelt napokra, napi kamatszámítással jogosult késedelmi kamatra. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvben rögzített mindenkori késedelmi kamat mértékével.
4.5. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Megrendelő csak a kötbér összegével csökkentett összegre kiállított számlát köteles elfogadni.
4.6. Tervező nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4.7. A fentieken túl Tervező a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő, számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4.8. Megrendelő felhívja Tervező figyeimét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A §-ában foglaltak szerint kell eljárnia.
4.9. Tervező által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállalkozók, szakemberek alkalmazására a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései irányadók.
5. Tervező jogai és kötelezettségei
5.1. Tervező a szerződésben meghatározott tartalommal, hiba- és hiánymentesen köteles a szerződött munkát elvégezni.
5.2. Tervező - jogi és anyagi felelősségének terhe mellett - a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, illetve tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat elvégzéséhez szükséges jártassággal, jogosultságokkal, továbbá garantálja, hogy a vállalt Feladat kifogástalan, teljes körű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, minőségbiztosítási rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is biztosítja.
5.3. A Tervező kötelezettséget vállal arra és kizárólagosan felel azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden kötelezettségét - különösen, de nem kizárólag: a vállalt Feladatok elvégzésére irányuló műszaki tevékenységét - jelentős gyakorlattal rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel,
-4-
�\ Q- 1\
Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembe vételével, valamint a magyar jogszabályoknak, szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, helyi építési előírásoknak megfelelően teljesíti és azt Megrendelő Főépítészével egyezteti.
5.4. Tervező jogosult a vállalt Feladat olyan vonatkozásainak teljesítését megtagadni, amely jogszabályba, hatósági rendelkezésbe ütközhet, vagy élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztethet.
5.5. Tervező vállalja, hogy az 5.4. pontban említett vonatkozások, továbbá minden más, a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutó és Megrendelő célkitűzéseinek elérését érdemben befolyásoló és akadályozó körülmény (pl. célkitűzésben nem érintett, ill. rejtett, vagy menetközben ismertté váló problémák és rendellenességek, alkalmatlan megrendelői igény, stb.) felmerülése esetén haladéktalanul és írásos formában tájékoztatja Megrendelőt Ha ezek kiküszöbölése, áthidalása kapcsán felmerül az eredeti tartalomtól történő érdemi eltérés szükségessége, úgy Tervező az eltérés foganatosítását megelőzően köteles beszerezni Megrendelő írásos hozzájárulását.
5.6. Tervező a jelen Szerződésből eredő feladatait saját maga által és/vagy kvalifikált alvállalkozó bevonásával, illetve közvetített szeigáitatás igénybevételével jogosult teljesíteni, továbbá saját felelősségére és költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozó(ka)t alkalmazni, valamint az általa foglalkoztatott dolgozó(k), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti jogszerűségéről gondoskodni. Tervező alvállalkozó(k) bevonása, ill. közvetített szeigáitatás igénybe vétele esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért. A Tervező köteles az alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Megrendelőnek.
5.7. Tervező felelős a jelen Szerződés minden részletének szerződésszerű teljesítéséért és felel az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg más bevont harmadik személy alkalmazza, ill. használja fel. Ennek keretében Tervező köteles a tervekben figyelembe venni, ill. előirányozni a tervezés tárgyához és eredményéhez kapcsolódó környezetvédelmi szabályok maradéktalan betar(ta)tásának szükségességét is.
5.8. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy felelőssége nincs kizárva, illetve korlátozva azáltal, hogy Megrendelő jelen Szerződés teljesülése során, illetőleg a Szerződés szerinti Feladat kimunkálása folyamán menetközben nem tesz kifogást a teljesítéssel, ill. munkálatokkal kapcsolatban.
5.9. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, ill. a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről haladéktalanul értesíti Megrendelőt és elhárítása érdekében minden tőle telhetőt megtesz.
5.1O. Tervező vállalja, hogy amennyiben az elkészítésre kerülő tervek, ill. dokumentációk alapján a megvalósítás az említett tervanyagok Megrendelőnek történő átadásától számított 3 éven belül nem kezdődne meg, úgy Megrendelő kérésére a korszerűsítési, aktualizálási felülvizsgálatot - ezen igényt kiemelten kezeive, de külön díjazás ellenében-elvégzi.
6. Megrendelő jogai és kötelezettségei
6.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni.
6.2. Megrendelő köteles a hiba- és hiánymentesen teljesített munka ellenértékének kifizetéséről gondoskodni jelen szerződés 4.2 pontjában meghatározottak szerint.
6.3. Megrendelő köteles a Tervezővel mindenkor együttműködni a szerződés teljesítése során.
6.4. Megrendelő biztosítja, hogy Tervező megismerhessen és használhasson minden olyan, a Megrendelőnél rendelkezésre álló dokumentumot, amely a Felek bármelyikének véleménye szerint a tervezői munka eredményes elvégzéséhez szükséges és/vagy hasznos, illetőleg az lehet.
6.5. A bírálati dokumentációt a Megrendelő felülvizsgálja, és észrevételeiről 5 napon belül írásban értesíti a Tervezőt. A felülvizsgálat során talált esetleges hibákat a Tervező 1O napon belül kijavítja, és a javított dokumentációt szállítja
- 5 -
6.6. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgya Tervező szellemi tulajdonát képezi és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény védelme alatt áll. A Tervező a felhasználás jogát átruházza Megrendelő részére jelen szerződéssel egyszeri és megismételhetetlen alkalomra, jelen szerződés tárgyából megvalósuló építési munka céljából. Továbbá Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő az elkészült tervdokumentációt az önkormányzat érdekkörében felmerülő ügyekben saját felhasználásra többszörözze és publikálja.
7. Teljesítés, Átadás-átvétel
7.1. Felek a Tervező jelen Szerződés szerinti teljesítését oszthatatlannak tekintik, vagyis a Tervezőnek a tervezési tevékenysége keretében végzett minden munkája - függetlenül a munkavégzési szakaszok esetleges önálló jellegétől, tartalmától, ill. terjedelmétől-együttesen egy munkának minősülnek.
7.2. Tervező a jelen Szerződés 1. fejezetében meghatározott tartalmú kivitelezési
tervdokumentációt a 3.2 pontban rögzített határidőig köteles teljes körűen befejezni és Megrendelőnek átadni. Az "Átadás- Átvétel"- re Megrendelő bevezető részben jelzett cím szerinti székhelyén kerül sor.
7.3. Tervező határidőben teljesít, ha legkésőbb a teljesítési határidő utolsó napján - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon- megkezdődik az Átadás átvétel és az a továbbiakban sikeresen le is zajlik. Ezen feltételek bármelyikének hiánya esetén Tervező nem határidőben teljesít.
7.4. Tervező legkésőbb az Átadás- Átvétel megkezdésekor köteles az elkészült terv-, és egyéb dokumentációt, valamint a teljesítés során azzal bármely összefüggésben keletkezett egyéb dokumentumot Megrendelő részére átadni.
Az eljárás során Megrendelő megvizsgálja a kivitelezési tervdokumentációt, illetve ellenőrzi, hogy azok a jelen Szerződésben körülírt követelményeknek, céloknak, igényeknek megfelelő tartalommal és minőségben valósultak-e meg. Az Átadás- Átvétel eredményeit Felek jegyzőkönyvben rögzítik.
A Jegyzőkönyv pozitív megállapításain kívül az Átadás- Átvétel sikeres lezárulásának az is a feltétel, hogy Tervező írásos nyilatkozatban szavatolja, hogy
• A tervdokumentáció megfelel a jelen Szerződésben meghatározott tartalmi és minőségi
követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak;
• a tervezés és az Átadás- Átvétel szakszerűen történt, illetőleg Megrendelő minden
szükséges tájékoztatást megkapott;
• a Teljesítés során Tervező a jelen Szerződésben foglalt, továbbá az abból direkt és indirekt
módon következő előírásokat betartotta, illetve betartatta.
7.5. A teljesítés elfogadása Megrendelő részéről mindaddig megtagadható, ameddig a tervdokumentáció nem teljes körű, illetve nem teljes terjedelmű, vagy nem tesz eleget valamely követelménynek. Ilyen esetekben Megrendelő hiány-, illetve hibajegyzékben rögzíti kifogásait és páthatáridőt tűzhet ki ezek elhárítására, vagy akár a teljes Átadás- Átvétel megismétlésére.
7.6. A számla teljesítésigazolását a polgármesternek kell aláírnia.
7.7. Tervező kijelenti, hogy az általa a jelen szerződés teljesítése során átadott terv és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, adathordozék (a továbbiakban dokumentumok) tekintetében harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő felhasználását korlátozná. A dokumentumok átvételével a Megrendelő felhasználási, rendelkezési jogot szerez a 6.6 pontban meghatározott esetekben.
8. Kötbér, kártérítés
8.1. Teljesítési késedelem, illetve az ezzel járó szerződésszegés (így különösen, de nem kizárólagosan: nem teljesítés, hiányos teljesítés, nem határidőben történő teljesítés, nem szerződésszerű teljesítés, stb.) esetén Tervező kötbérfizetésre kötelezett. A késedelmi kötbér
o \'
- 6 -
mértéke nettó 20.000 forint naptári naponként, azonban a kötbér összességében nem haladhatja meg a vonatkozó nettó vállalási díj 40 %- nak összegét.
8.2. Felek a jogviszonyuk során egymás irányába okozott károk tekintetében általában a Ptk.
345. § (1) bekezdését tekintik irányadónak, melynek értelmében csak akkor mentesül a károkozó Fél a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár Vis Maior (ld. 12.2. pont) következménye. Egyebekben a Ptk. Kártérítésre vonatkozó általános rendelkezései az irányadóak azzal, hogy Tervező kárt okozó, ill. azzal járó szerződésszegése esetén hangsúlyozott követelmény Megrendelőnél és/vagy harmadik személynél okozati összefüggésben felmerülő, ill. felmerült közvetlen és/vagy közvetett károk teljes körű megtérítése.
9. Biztosítás
9.1. Tervező jogi és anyagi felelősség terhe mellett és saját költségére köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés teljesítésének, illetve megvalósulásának teljes időtartama alatt megfelelő körű és fedezeti mértékű biztosítással (legalább: a jelen Szerződésre feltétel nélkül érvénnyel bíróan legkevesebb a tervezési díjnak megfelelő összegű, Megrendelőnek és/vagy
harmadik személynek okozott kárra fedezetet nyújtó "Tervezői és mérnökszolgálati felelősségbiztosítás") rendelkezzen.
9.2. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítása minden bevont közreműködőjére/alvállalkozójára kiterjed, mivel ezek tevékenységéért felelőssége teljes és egyetemleges, illetőleg arra, hogy nem alkalmaz olyan közreműködőt/alvállalkozót, amelynek alkalmazása esetén a fentiek szerinti biztosítási kondíciók nem garantálhatók.
9.3. Megrendelő jogosult a szóban forgó biztosítási kondíciók meglétét a szerződéses kapcsolat bármely időszakában ellenőrizni és azok - akár részleges - hiánya esetén a Szerződéstől következménymentesen elállni, továbbá az ennek következtében történő meghiúsulás okozta pótlólagos ráfordítások, valamint az esetleges károk megtérítését igényelni.
10. Jótállási és szavatassági feltételek
10.1 Tervező a szerződésszerű teljesítéstől számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal.
10.2 Tervező a jótállás időtartamára a nettó szerződéses összeg 5%-ának megfelelő jólteljesítési
biztosítékot köteles biztosítani Megrendelő részére a Kbt. 126. §-a szerint. ("Jólteljesítési Biztosíték").
10.3 A jólteljesítési biztosíték célja az, hogy annak összegéből a Megrendelő (a Tervezővel történt közös megállapodással) levonhassa mindazoknak a költségeknek, kiadásoknak és károknak az összegét, amelyek a Megrendelőt a Tervező esetleges szerződésszegése vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt érik.
10.4 A Tervező a jólteljesítési biztosíték összege után kamatra nem jogosult.
11. Titoktartás
11.1. Felek vállalják, hogy az együttműködés során tudomásukra jutó valamennyi, szóban vagy írásban keletkezett információt üzleti titokként (a továbbiakban: "Üzleti Xxxxx") tekintik és kezelik.
11.2. Felek az Üzleti Titkot szigorúan bizalmasan kötelesek kezelni és azt kizárólag csak a Felek közötti egyeztetésekkel összefüggésben, valamint a teljesítéshez esetleg szükséges (pl. alvállalkozói, hatósági) közreműködések biztosítása érdekében használhatják fel. Ezen túlmenően, ill. általában véve Megrendelő vagy Tervező az Üzleti Xxxxxx kizárólag csak a másik szerződő fél előzetes írásos hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra és/vagy harmadik személy tudomására.
Megrendelő 6.3. pont szerinti hozzájárulása nem értelmezhető Üzleti Xxxxx megtartásának alól történő felmentésként
11.2. A titoktartásra vonatkozó előírások a jelen Szerződés hatályának megszűnését követően még 5 évig érvényben maradnak; ezen időpontig Felek maradéktalanul kötelesek a fentiekben taglalt szabályozást betartani, ill. betartatni.
12. Hatálybalépés, érvényesség, megszűnés, Vis Maior
12.1. A jelen Szerződés rendelkezései az aláírás napján lépnek hatályba. A jelen Szerződés megszüntetése - a Szerződésben tételesen nevesített és körülírt eseteket kivéve - csak közös elhatározással írásos formában lehetséges.
12.2. A Vis Maior alatt Felek az olyan körülményeket értik, amelyek a szerződéskötés után rendkívüli jellegű, előre nem látott és egyik Fél által sem elhárítható esemény következtében állnak be.
12.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezésekor, tekintettel a Kbt. 125. § (6) bekezdésében foglaltakra is.
13. Vegyes rendelkezések
13.1. Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől - a Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés esetén- egyoldalú jognyilatkozattal bármikor elállni, és Megrendelőt kártérítési kötelezettség ezért nem terheli.
13.2. A jelen Szerződés-ideértve annak bármely csatolt részét érintő változást is - módosítása és/vagy kiegészítése csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan lehetséges.
13.3. A jelen Szerződésben említett mellékletek, továbbá a későbbiekben esetleg keletkező módosítások, kiegészítések vagy egyéb jellegű dokumentumok a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik
13.4. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései vagy valamely rendelkezésének egy része jogi/szakmai értelemben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, ill. azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ilyen esetekben a Felek között konzultatív alapon lebonyolított kiegészítő értelmezés révén olyan szabályozások alkalmazandók, amelyek a lehető legjobban lehetövé teszik a problémás szabályozással érintett műszaki-gazdasági célkitűzés megvalósitását Ha ilyen értelmezés jogi vagy tartalmi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek - kötelező jelleggel és késlekedés nélkül eljárva - a jelen Szerződésre módosító hatással bíró kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
A fenti eljárás értelemszerűen alkalmazandó azokban az esetekben is, amikor a jelen Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során szabályozási hézagra derül fény.
13.5. A Felek egyike sem jogosult a másik Fél írásos beleegyezése nélkül harmadik Fél részére átadni/átruházni a jelen Szerződésből származó, rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket Bármely megoldást nem nyerő olyan vitás kérdés eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben (pl. annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével stb. kapcsolatban) keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult.
13.6. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény. lrányadóak továbbá a vonatkozó hatósági előírások, szabványok és szokványok. Jelen szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban, különösen a Kbt. 127. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kell értelmezni. A vonatkozó előírásokat a Tervező köteles maradéktalanul betartani. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával.
-8-
13.7 A jelen Szerződés tárgyi tevékenységének teljesítés során az alábbi személyek müködnek közre:
- egyeztetési, ellenőrzési, illetve komplex intézkedési felhatalmazással bír Megrendelő részéről:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
- kapcsolattartási, adatszolgáltatási, intézkedési felhatalmazással bír Megrendelő részéről:
Xxxxxx Xxxxx Pályázati referens
Teljesítés során kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési, illetve komplex intézkedési felhatalmazással bír Tervező részéről:
Xxxxxx Xxxx ügyvezető igazgató Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx ügyvezető
13.8. Amennyiben a Felek bármelyikénél a 13.7. pont szerint felhatalmazott képviselő vagy azok megbízottja személyében, továbbá a 13.1O. pontban részletezettek szerint kijelölt személyben, illetőleg az említettek elérhetőségi paramétereiben, valamint egyéb, a Felek kötelezettségeinek teljesítésére kihatással bíró bármely változás következne be, úgy az adott Fél erről 2 munkanapon belül írásos formában köteles tájékoztatni a másik Felet.
13.9. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
13.1O. Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül:
a tárgyalások által véglegesített ajánlattételi felhívás ajánlattételi dokumentáció
a kiegészítő tájékoztatások
a Tervező mint ajánlattevő végső ajánlata,
jelen szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum)
Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényben megelőzi az utána következőt.
A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez.
13.11. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban meghatározott melléklet: 0.xx. melléklet: Tervezői felelősségbiztosítás másolata
2. sz. melléklet: jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció
-9-
13.12. Jelen szerződés 6 (hat) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült- melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti meg és amelyet szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, alulírott helyen és napon, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2013. május . ·
Tervező képviseletében:
MAGYARTERV Kft.
- 1 o-
GEBNEiztosRALító
I
Biztosítási l{ötvény
Szakmai felelősségbiztosítás
Szerződő:
MagyarteN Kft. Budapest
Szabadság sugárút 83
1171
Kötvényszám : 95630901099671300
Ügyfélszám : 45205280
A biztosilás közvetftőjének neve :
EURÓ-QUATTRO KFT.
Közvetftőjének szervezeti egysége : Budapest 4 Alkusz Értékesítési Fiók 1132 Budapest
Xxxx xx 00-00.
Tel.: 000-0000
Az Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálat :
Örs Vezér Tere Ügyfélszolgálat
1148 Budapest
Örs Vezér (Sugár Üzletközpont) 24
Tel.: (40) 200-250
A biztosítás kezdete:
A biztosítás következő évfordulója:
A biztosítás határozatlan tartamú.
201 i. június 03.
2012. július 01.
A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási határidővel felmondhatják. Amennyiben a felmondással a szerződő felek egyike sem él, úgy a biztosítási szerződés egy évvel, illetve a további évekre vonatkozóan mindig egy-egy évvel a biztosítási évfordulóval automatikusan meghosszabbodik.
Vonatkozó biztosítási feltételek:
A fedezetenkénti és/vagy tevékenységenkénti biztosítási összegek nem adódnak össze. A biztosító kártérítést az egyes fedezetek és/vagy tevékenységek szerint feltüntetett mértékben teljesít. A szerződés egészére vonatkozó kifizetés nem haladhatja meg a legnagyobb biztosítási összeget.
Biztosított tevékenységek az ajánlalon feltüntetettek szerint.
Biztosított fedezetek:
Építész- és műszaki terv. fel
• Éves díj: 108.100 Ft
� Fizetendő díj
Évente: 108. 100 Ft
Fizetési mód: Átutalás díjértesítővel
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.- TeleCenter: 06 (4·0) 2 00 250- xxx.xxxxxxxx.xx
Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.Ol-10-041305 • Adószám: 10308024.-4.-44 • Bankszámlaszám: Haiffeisen Bank 12001.008-00100594-00100008
A társaság az lSVAP {olasz pénzügyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvántartásában 26-os sdmon szercplő Generali Csoporthoz tarlazile
A biztosítás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0
l
'l
GEBNEiztosRALító I
Oldalszám : 2 Kötvényszám
Ügyfélszám :
95630901099671300
45205280
Biztosított fedezetek :
Építész- és rn űszaki terv. fel
Vonatkozó biztosítási feltételek :
Építész- és műszaki tervezés felelősségbiztosításainak feltételei.
Érvényes záradékek : FKF304 31 OK F
Biztosított tevékenység
Építmények építészeti-műszaki tervezése Kárkifizetési limit évente
Kárkifizetési limit káronként
Önrész mértéke : 1 O%, de minimum 50.000 Ft
Műszaki tervezés, építménynek nem minősülő gépek, berendezések, l étesítmények tervezése
Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként
Önrész mértéke : i O%, de minimum 50.000 Ft
Felelős műszaki vezető Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként
Önrész mértéke : 1 O%, de minimum 50.000 Ft Építés vezetése
Kárkifizetési limit évente Kárkifizetési limit káronként
Önrész mértéke : 1 O%, de minimum 50.000 Ft
Biztosítási összeg
15. OO O. OOO Ft
5. OO O. OOO Ft
15. OO O. OOO Ft
5. OO O. OOO Ft
15. OOO. OOO Ft
5. OO O. OOO Ft
15. OO O. OOO Ft
5. OO O. OOO Ft
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz lat. 42-44.. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - WW\x.xxxxxxxx.xx
Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.Ol-10-04.]305 • Adószám: 10308024.-4�44 • llankszámlaszám: Haiffcisen Bank 12001008-00100594·-00100008
A társaság az ISVAP {olasz pénzüt,•xx xxxxxxxxxxx) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyilvánúu1ásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tartozik.
A biztosilás mentes az áfa alóL Sz.J.szám: 66.0
GEBNEiztosRALító I
Oldalszám 3
Függelék a biztosítási kötvényhez
Záradékek
FKF304
Alvállalkozók biztosítása
310KF
Műsza,ki ellenőrzés és szaktanácsadás
Budapest , 2011. június 14.
Kötvényszám Ügyfélszám :
95630901099671300
4.5205280
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Generali-Providencia Biztosító Zrt.
l 066 Budapes� Teréz krt. 42-44. - TeleCenter: 06 (40) 200 250 - xx.xxxxxxxx.xx
Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.Ol-10-04.BOS • Adószám: 10308024.-4�44 • Bnnkszámlnszám: Hniffeiscn Bank 12001008-00100594·-00100008
A társaság az JSVAP (olasz pénziigyi felügyelet) által vezetett olasz Biztosítói Csoportok Nyih•ántartásában 26-os számon szereplő Generali Csoporthoz tnrtozik.
A biziasitás mentes az áfa alól. Sz.J.szám: 66.0