Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés

amely létrejött egyrészről

Újhartyán Község Önkormányzata

Székhelye: 2367 Újhartyán Fő u. 21.

adószáma: 15391236-2-13

Képviseletében: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészről

ALPINE Hungária Építő Kft.

Cégjegyzékszáma: 00-00-000000

székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 00-00.

Levelezési címe: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx 00-00.

Adószáma: 13769947-2-43

statisztikai számjele: 13769947-4521-113-01

bankszámla száma: ERSTE Bank 11600006-00000000-20509343

Az aláírásnál képviseli (név): Xxxx Xxxxxx ügyvezető, és Xxxxxx Xxxxx központi vállalkozásvezető együttesen

Mint Vállalkozó ( továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételek szerint:

1. Bevezető

A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett „Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” tárgyú, 2010. dec. 29-én megjelent KÉ-38484/2010 számú, valamint a 2011. 01. 17-én feladott és KÉ-1373/2011 számon

megjelent módosítással nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a közbeszerzési eljáráson a 2011. év február hónap 7 napján kelt ajánlatával elnyerte az

ajánlatételi felhívásban meghatározott beruházás kivitelezésének jogát.

2. A szerződés tárgya:

Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja érdekében megvalósuló szeméttelep rekultiváció kivitelezési munkái megvalósítása.

A Vállalkozó jelen szerződés alapján vállalkozik a alábbi bontásban:

X.xx	Tevékenységek
1.	Előkészítő és befejező mérnöki munkák
1.1	Ingatlanhatárok, rekultivációs végidom sarokpontjainak kitűzése, magassági meghatározás, fölhivatali ügyintézéssel
1.2	Munkaterület átvétel, felvonulási létesítmények telepítése és bontása, mérnök elhelyezése
1.3	Tájékoztató táblák kihelyezése
1.4	Ideiglenes szilárd burkolatú, szállítási út helyreállítása
1.5	Megvalósulási, kiviteli terv, dokumentáció elkészítése
1.6.	Tervezői művezetés
2.	Irtás, tereprendezés, építmény bontás, bontási hulladék előkészítése hasznosításra
2.1	Bozót-és cserjeirtás, tövek átmérője 4-10 cm
2.2	Tereprendezési földmunka, felület kiegyenlítéssel
2.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással I-II. oszt. talajon, kézi szerszámokkal, törzsátmérő: 21-40 cm
2.4	Nyesedék, kitermelt fák deponálása és elszállítása
2.5	Inert hulladék rakodása járműre, szállítása (40 km-ig) és elhelyezése inert hulladéklerakón
3.	Hulladékáthalmozás, felületképzés, hulladéktest formálása
3.1	Hulladék felszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, tömörítéssel szállítással, 50,1-200,0 m között (helyi átdeponálás)
3.2	Hulladéktest formálása, felületképzés, tömörítés (gépi, kiegészítő kézi erővel)
4.	Átmeneti záró réteg építése (Figyelembe véve a KTVF:4556-1/2009 számú határozatát)
4.1	Kiegyenlítő réteg építés
4.1.1	Kiegyenlítő réteg: 30 cm kis mésztartalmú, homogén, nem kötött talaj,kohósalak vagy hulladékégető salakja, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék szállítással (40 km), elterítéssel
4.1.2	Kiegyenlítő réteg: 0-50 cm osztályozott, apró szemcsés hulladék vagy stabilizált biohulladék vagy salak szállítással (40 km), elterítéssel

4.1.3	Anyagminőség ellenőrző vizsgálat
4.2	Szigetelő réteg építés
4.2.1	Természetes anyagú szigetelő réteg (10 cm, k < 5 x 10 E-9 m/s), szállítással (40 km), tömörítéssel Előzővel egyenértékű mesterséges szigetelő anyag (pl. bentonit szigetelő paplan), helyszínre szállítással, művezetéssel
4.2.3	Anyagminőség ellenőrző vizsgálat
4.3	Átmeneti rekultivációs réteg építés
4..31	30 cm talaj és 30 cm humuszos talaj, szállítással (40 km), elterítéssel
4.3.2	Füvesítés sík felületen talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmag keverékkel
4.3.3	Rézsűvédelem (fűmagos geotextília, erózióvédő paplan)
5.	Felszámolás
5.1	Hulladék felszedése, kezelése
5.1.1	Szeméttelep körül található illegálisan lerakott hulladék felszedése és elhelyezése a rekultiválandó területen
5.1.2	Az elszállított törmelék területének tereprendezése
6.	Vízépítési munkák
6.1	Öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása (figyelembe véve a lezárási rekultivációs utógondozási tervben kiadott övárok hidraulikai számításait, ill. mintakeresztszelvényét)
6.2	Földmedrű szikkasztógödör 2 db.
7.	Utógondozáshoz tervezett létesítmények
7.1	3 db Talajvíz-figyelő kút építése
7.2	Talajvíz-figyelő kút kútfej készítése
7.3	Kerítés beépítve (fémkerítéssel, vadvédelmi drótfonattal, kapuval – duplaszárnyú 6 m-es- )
7.4	Meteorológiai oszlopállomás létesítése a lezárási utógondozási terv alapján
7.5	Talajvíz-figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélyezéséhez szükséges alapadatok biztosítása (műszaki dokumentáció összeállítása)

tárgyú építési munka teljes körű elvégzésére.

3. A Vállalkozó kötelezettségei és nyilatkozatai

3.1. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott tendertervek és műszaki leírások, valamint a vonatkozó szabványok szerint a kiviteli terveket elkészíteni. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervek alapján a létesítményeket szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan, I. osztályú minőségben, a vonatkozó magyar jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelően, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni.

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a törvényben foglalt szavatossági és a Szerződésben vállalt jótállási/garanciális kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

3.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 1. sz. mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képező, Közbeszerzési Ajánlati dokumentációt, annak 1. és 2. kötetét továbbá a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismeri.

3.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszűntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.

3.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hagy a beépítés előtt a beépítendő anyag-, berendezés minőségi bizonyítványát be kell mutatni a Megrendelő műszaki ellenőrének. Az I. osztályú minőség vonatkozik a Vállalkozó által vásárolt és jelen szerződés teljesítése kapcsán beépíteni, felhasználni tervezett anyagokra, szerkezetekre és berendezésekre is.

3.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hegy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok, termékek előállítása nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.

3.6. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész

kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.

3.7. A Vállalkozó maga is köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.

3.8. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni.

3.9. A Vállalkozó a munkavégzés során köteles különös gonddal tevékenykedni és a zöldberuházás szempontjait szem előtt tartva tevékenységét végezni.

3.10. Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett alvállalkozók foglalkoztatásra jogosult. A Vállalkozó az alvállalkozói tevékenységéért úgy fele, mintha saját maga tevékenykedett volna.

3.11. A Vállalkozó köteles a munkavégzésről teljesítési helyenként, a 290/2007. (X.31.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint külön építési naplót vezetni. Az építési naplót a Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a munkaterületen, hogy a Megrendelő abba bármikor betekinthessen. A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos, valamennyi lényeges adatot és körülményt, és egyéb változtatási igényt az építési naplóban kötelesek egymással közölni. A naplóbejegyzésen keresztül adott megrendelői utasítást a Vállalkozó köteles teljesíteni.

3.12. A Vállalkozó a 5.1. pont szerinti szerződéses árat a rendelkezésére álló teljes körű információ figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín és adottságok ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmények funkciójának, a beruházás céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű, és - ahol e kategóriát a műszaki specifikációja ismeri - I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő minőségű és kivitelű megvalósításhoz, üzemszerűen használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, a műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette.

3.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beruházás támogatási forrás felhasználásával valósul meg. A Vállalkozó a számláinak kibocsátása illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás illetve a kapcsolódó hazai társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak.

Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő 90%-át támogatásból, 10%-át sajáterőből kívánja biztosítani. Előleget az ajánlatkérő nem fizet. Az igazolt teljesítést követően a számla 10%-a és az áfa összeg kifizetése 30 napos határidővel, átutalással történik, ezt követően került lehívásra szállítói finanszírozás alapján a 90% rész, melyet az eljáró hatóság 60 napon belül egyenlít ki. A fizetési feltételek igazodnak a támogatási szerződés kifizetési feltételrendszeréhez, az előteljesítés esetén is a támogatási szerződés szerinti kifizetési feltételrendszerhez igazodva történik a kifizetés.

4. A Megrendelő kötelezettségei

4.1. A Megrendelő a 135/2005. Kormányrendelet 2. §-a szerinti a kivitelezés tervezett megkezdése előtt legalább 8 munkanappal köteles bejelenteni azt az első fokú építésügyi hatóságnak és az APEH-nak.

4.2. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák végzése során.

4.3. A munkaterületeket a Megrendelő a jelen szerződés aláírását követő 14 napon belül, a Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A felvonulási területek, és anyaglerakó- helyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.

4.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti teljesítésigazolási és fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni és a munkálatokat ellenőrizni.

4.5. A Megrendelő köteles az Uniós előírás szerint egy db „B” jelű valamint egy db „D” jelű táblát felállítani a támogatási szerződésben fogalt méretben helyen és időben.

4.6. A Megrendelő köteles a szeméttelep rekultivációs terv készítőjétől az árajánlata értelmében a kiviteli terveket elkészíttetni.

5. Ellenérték és fizetési feltételek

5.1. A jelen Szerződés 2. pontjában rögzített feladat kivitelezői díja: 53.715.269.-Ft + 25% ÁFA (13.428.817.-Ft), Bruttó: 67.144.086,- Forint, azaz bruttó Hatvanhétmillió- egyszáznegyvennégyezer-nyolcvanhat forint. A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban kihirdetett nettó értéknek az áfa tartamát úgy számlázza le a Megrendelő felé, ami a számla kiállítás napján érvényes áfa összeg, melyet a megrendelő közvetlen fizet meg az APEH felé az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. §-a szerinti.

5.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozási díja fix, átalánydíj. Vállalkozó a Szerződés elfogadott végösszege fejében vállalkozik a Létesítmények megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Szerződés elfogadott

végösszege magában foglalja azt az esetlegesen bekövetkező árkülönbözetet, amely a Szerződés aláírását megelőzően az ajánlatadásra átadott Tenderterv dokumentáció alapján kalkulált beruházási összköltség, illetve a konkrét kiviteli tervek alapján megvalósításra kerülő beruházás összköltsége közötti eltérés összege, valamint az esetleges adótörvény változásból adódó ÁFA változás összegét is.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés elfogadott végösszege a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől.

5.3. A Megrendelő előleget nem fizet, viszont az egyes munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és átvételét követően a Megrendelő 1 db részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.

5.4. A Vállalkozó 1 db részszámla benyújtására.

5.5. Az Ajánlattevő az alábbi szerződéses feltételeket vállalta a közbeszerzési eljárás alapján:

- Késedelmi kötbér napi 1.000.000 Ft.

- Szerződéskötéskor a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres

lezárásáig érvényes 2.685.763,- Ft összegű teljesítési biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

- A műszaki átadás-átvételi eljárást követően jóteljesítési biztosítékként 2.685.763.- Ft biztosítása szükséges, amelynek a teljes jótállási

időszakra kell érvényesnek lenni. A jóteljesítési biztosíték nyújtható a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

- Teljes körű jótállás minimális időtartama 60 hónap.

A Vállalkozó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 53/A§. (6) bekezdése a) pontjában felsorolt lehetőségek közül bankgarancia formájában teljesíti.

5.6. Szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő az 5.5. pontban rögzített biztosíték terhére jogosult lehívást eszközölni. A Vállalkozó a Megrendelő felhívására - felmondás terhe mellett - ezt követően köteles ezen biztosítékot az eredeti szintre feltölteni. Ennek megtagadása egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre.

5.7. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló követelését bármilyen biztosíték felhasználásával, vagy a Vállalkozó részére bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.

5.8. A kifizetések utólag, - a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban - a hiánytalan és az elfogadásra alkalmas számla szerinti, a jelen szerződésben meghatározott módon és tatalommal való teljesítéstől számított 60 napos határidőre történik a Vállalkozó számlájára

történő utalással a 2003. évi CXII törvény (a továbbiakban Art.) 36/A.§ és a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdése valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és az azt módosító 359/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM- PM együttes rendelet szabályai szerint.

A teljesítés időpontjának a Megrendelő műszaki ellenőre által kiadott igazolás dátuma tekintendő.

A pénzügyi lebonyolítás rendjét a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a IV fejezete tartalmazza.

A Vállalkozó fizetési határidő eredménytelen elmúlása esetén a Kbt. 305. § (4) bekezdés szerint járhat el.

5.9. A kibocsátandó számlával kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően azon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban meghatározott kötelező elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (1) bekezdése 16-17. pontjában meghatározottakon túl köteles feltüntetni bankszámlaszámát, a projekt számát (KMOP-3.3.2-09-2010-0005), a szerződés számát a teljesítés jogcímét, azaz a szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezését.

5.10. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés napján 2 példányban kiállítani és átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének és egyidejűleg a Megrendelőnek. Ezen kötelezettség késedelmes teljesítése a számla szerinti összeg kifizetése szempontjából jogosulti késedelemnek minősül. és a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

A Megrendelő a teljesítés időtartama alatt könyvvizsgálót alkalmaz, aki a számlák megfelelőségének ellenőrzését is elvégzi.

5.A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és kötbérei

A kivitelezés kezdése: 2011. március 1.

befejezési határideje: 2011. augusztus 31.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jogosult a szerződésben megállapított határidő előtt is teljesíteni.

Megrendelő képviselője: - Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx ügyintéző

- HQ IPAR Kivitelező és Szolgáltató Kft, Xxxxxxxxx Xxxxx műszaki ellenőr

Telefonszám: 06-29/372-133

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Xxxxxx Xxxxxx

Telefonszám: 06/1/666-7500 Faxszám: 06/1/666-7510

6.1. A Vállalkozó összes szerződéses kötelezettségét akkor teljesíti, ha megszerzi és bemutatja a szerződés tárgyát képező létesítmény műszaki ellenőre által kiadott Teljesítés igazolását és a Megrendelő jóváhagyta a Vállalkozó létesítmény végszámla igazolásának

vételéhez kapcsolódó Záró jelentését. A Vállalkozónak az építési munkákat úgy kell ütemeznie, hogy, a szerződés tárgyát képező létesítmény Átadás-átvételi igazolása a műszaki ellenőr által 2011. év szeptember 30. napjáig kiadásra kerüljön. Ez a teljesítési határidő. A szerződés részévé vált Ütemtervben megadott teljesítési részhatáridők azok az időpontok, amikorra a Létesítmény Átadás-átvételi igazolása kiadásra kerülhet. Ezek a dátumszerűen meghatározott időpontok a teljesítési részhatáridők.

6.2. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 6.1. pontban meghatározott teljesítési határidőhöz, vagy a teljesítési rész-határidőkhöz képest késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A naponta fizetendő késedelmi kötbér 1.000.000,- Ft .

6.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 5.1 pont szerinti ellenérték 20 %- ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbérek kumulált összege a 5.1 pont szerinti ellenérték maximum 20 %-a lehet.

6.4. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

7. A Vállalkozó által nyújtott jótállás

7.1. A Vállalkozó által nyújtott jótállás kötelezettsége a Létesítmények egésze és részei tekintetében a Hibabejelentési időszak lejártáig bejelentett hibákkal kapcsolatosan megegyezik az általános feltételek szerinti Hibakijavítási kötelezettséggel. A Vállalkozó által vállalt jótállási időtartam megegyezik a szerződés szerinti Hiba bejelentési időszakkal, ami a Létesítmények tekintetében azok Átadás-átvételi igazolása kibocsátásának napjától számított 60 hónap

7.2. A jótállás időtartama alatt a Teljesítési Biztosíték érvényben marad.

7.3. Vállalkozó az 7.1. időtartam alatt jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza.

7.4. A 7.1. pontban foglalt időtartamot meghaladó jótállási időtartamok állhatnak fenn a létesítmények egyes részeire, különösen egyes kiemelt fontosságú gépekre, berendezésekre, anyagokra, stb. Az ezek szállítója, gyártója, forgalmazója által kiállított írásos garancia nyilatkozatok meglétét, azok szabályszerűségét a Vállalkozó köteles ellenőrizni és azokat a Megrendelőnek maradéktalanul átadni.

7.5. Xxxxxxxxx és szavatossági, jótállási időtartamok.

Szavatossági időtartam: Jogszabály szerint

Jótállási időtartam: 60 hónap

8. A szerződés időtartama és hatályba lépése

8.1. A szerződés az aláírás napján jön létre és a 6. pontban meghatározott, 2011. év augusztus 31. napjáig, mint a teljesítés végső határidejéig marad érvényben.

8.2. A jelen szerződés az 5.5. pontban meghatározott teljesítési biztosíték benyújtása és a KMOP-3.3.2-09-2010-0005 számon nyilvántartott, „Újhartyán Község települési szilárd- hulladéklerakó rekultivációja” elnevezésű projekt Támogatási szerződésével összhangban lép hatályba.

8.3. Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építés kivitelezési tevékenység finanszírozására a Megrendelő támogatásra irányuló pályázatot nyújtott be, így a Kbt. 48.§ (2)

(3) bekezdésekben foglaltak szerint a jelen szerződés vonatkozásában a támogatási szerződés meghiúsulása a Kbt. 82.§-ban; 99.§ (3) bekezdésben és a 303.§-ban írt okoknak, illetőleg körülményeknek minősül. Erre a körülményre a Megrendelő nyomatékosan felhívja a Vállalkozó figyelmét és felszólítja, hogy a jelen szerződés kapcsán visszterhes tevékenységet a szerződés hatálybalépéséig ne folytasson.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

9.2. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

9.3. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát a Dabasi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság elé kell utalni.

9.4. A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékelt és a Ptk. az Art. Az ÁFA törvény valamint a Kbt. rendelkezései az irányadók.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: A megrendelő Ajánlati Dokumentációja

2. sz. melléklet: A Vállalkozó Ajánlattételi dokumentációja

3. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat

Kelt: Újhartyán, 2011. február hónap 28. nap

…………………………. ……………………….. megrendelő vállalkozó

3. számú melléklet:

NYILATKOZAT

A 2008. 05.01-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény

142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásához

A nyilatkozattevő adatai:

A nyilatkozattevő neve: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester Lakcíme: 2367 Újhartyán, Xxxxx u. 15.

Képviseleti jogosultsága: polgármester

Megrendelő neve: Újhartyán Község Önkormányzata

Megrendelő székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Kijelentem, hogy az ALPINE Hungária Építő Kft. mint kivitelezői, építőipari szolgáltatást nyújtó az „Újhartyán Község települési szilárd-hulladéklerakó rekultivációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó számláit megrendelőként, mint

a) ÁFA alany

b) XXX xxxxx

c) kizárólag tárgyi mentes tevékenységet folytató adóalany

d) alanyi adómentes

e) mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany

f) nem adóalany szervezet

g) magánszemély fogadom be.*

Vevő kijelenti, hogy a Kivitelező által megvalósított beruházás építési hatósági engedély-köteles:

1. igen

2. nem

A nyilatkozattal a vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adóalanyiságát az a)-c) pontok szerint jelölte meg és a megvalósítás építési engedély-köteles, akkor a szállító által részére kiállított nettó számla összege után az általános forgalmi adót - a törvényi előírásoknak megfelelően - az adóhatóság felé rendezi.

Kelt: Újhartyán, 2011. február 28.

P.H.

*/megfelelő helyen aláhúzandó/

………………………………………. Nyilatkozatot tevő (cégszerű) aláírása