Ajánlatkérő:
Ajánlatkérő:
Kisbajcs Község Önkormányzata
9062 Xxxxxxx Xxxxx u. 1.
„KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM”
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
- 2010 -
KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI
EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA
1. Ajánlatkérő neve és címe: Kisbajcs Község Önkormányzata Kisbajcs, Xxxxxxx Xxxxx u. 1. 9062 Telefon: +36/96/560-230
Fax: +36/96/560-238
Az eljárás a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 251.§
(2) bekezdése alapján kerül lefolytatása.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” Munkaárok kiemelése 1033 m3, 242 m3, 540 m3. Füvesítés 2.680 m2. Kitermelt föld elszállítása 880 laza m3. Betonacél helyszínre szállítása, szerelése 9.37 t. Vasbetonfal készítése 44,5 m3. Tokos betoncsövek elhelyezése különböző átmérővel 191.9 fm. Rézsű és mederburkolat 2020 m2, és egyéb kiegészítések a terv szerint. A tervezési munka tartalmi követelményeit a részletes „Ajánlattételi feltételek” és árazatlan költségvetés tartalmazzák.
3. Szerződés meghatározása:
A nyertessel egyösszegű vállalkozási szerződéskötésre kerül sor.
4. Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés véghatárideje: 2011. szeptember 30.
5. A teljesítés helye:
Kisbajcs belterülete a dokumentációban meghatározott helyeken
6. Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg hivatkozás a vonatkozó előírásokra:
Az ellenszolgáltatás összegét az ajánlatkérő saját erőforrásból, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” című pályázatával (NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0005) biztosítja. Előleget ajánlatkérő nem fizet. A végszámla az eredményes átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. Megrendelő az igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást szállítói finanszírozással teljesíti a Vállalkozó számlájára a Kbt. 305. (3) bekezdésében foglaltak szerint. A megkötésre kerülő szerződésben az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik.
7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot választja.
8. Alkalmassági követelmények és a 69 §. (2.) bekezdésében foglaltak: Pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Az ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat:
8.1. A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján az Ajánlattevő számláját vezető pénzintézet ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e a számláján 15 napot meghaladó sorbaállás.
8.2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja szerint 2009. évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás).
Alkalmatlan az ajánlattevő,
8.1.1. Ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az igazolás, nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt.
8.2.2. Ha beszámolja alapján az előző évben (2009-ben) a mérleg szerinti eredménye negatív volt.
9. Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása az Ajánlattevőnek: Az ajánlattevő csatolja az ajánlatához az alábbiakat:
9.1. A Kbt. 67.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben (60 hónapban) teljesített, befejezett út, járda vagy zártrendszerű csapadékvíz elvezetési, csatornaépítési kivitelezést vagy felújítást tartalmazó referencia igazolását a Kbt.68.§ (2) bekezdése szerinti tartalommal.
9.2. A Kbt. 67.§ (2) bek. e.) pontja szerint azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségének ismertetését, (szakmai önéletrajzzal, diploma egyszerű másolatával, felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása egyszerű másolatával) akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, továbbá nyilatkozat csatolása a szakember rendelkezésre állásáról.
Alkalmatlan az Ajánlattevő:
9.1.1. Ha az ajánlattételi határidőt megelőző 5 évben (60 hónapban, 2010. évi befejezett referencia is igazolható) összesen nem rendelkezik legalább három, egyenként legalább bruttó 25 millió Ft értéket elérő teljesített, befejezett út, járda vagy zártrendszerű csapadékvíz elvezetési, csatornaépítési kivitelezést vagy felújítást tartalmazó pozitív referenciagazolással.
9.2.2. Ha nem rendelkezik a teljesítéshez alkalmazni kívánt, legalább 1 fő felsőfokú végzettségű mérnök „A” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal, legalább 5 év kivitelezői gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A Kbt. 69.§ (6) és (8) bekezdései értelmében a műszaki szakmai alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő az általa bevont 10 % feletti és alatti alvállalkozóval együttesen is megfelelhet. A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeket a 10 % feletti, illetve alatti alvállalkozóknak nem kell igazolniuk. Az ajánlattevő a pénzügyi- gazdasági, illetve műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek erőforrás bevonásával is megfelelhet, figyelemmel a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében, valamint a 3/D-E. pontjában foglaltakra. Közös ajánlattétel esetén a 8.1. és 8.2 pontban foglalt alkalmassági követelményeken kívül (amelyeknek önállóan kell megfelelni) a közös ajánlattevők a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek. Közös ajánlattételre a Kbt. 251.§ (4) bek. alapján is lehetőség van.
10. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helye és ideje:
A dokumentáció ingyenesen jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldésre kerül a meghívott ajánlattevőknek.
11. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Hiánypótlást az Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 83 § (1) bek. alapján.
12. Ajánlattételi határidő: 2010. november 16. (kedd ) 15,30 óra
13. Az ajánlat benyújtásának címe: Kisbajcs Község Önkormányzata Kisbajcs, Xxxxxxx Xxxxx u. 1. 9062
14. Ajánlattétel nyelve: magyar
15. Ajánlatok felbontásának helye és ideje: Kisbajcs Község Önkormányzata Kisbajcs, Xxxxxxx Xxxxx u. 1. 9062 Tanácsterem
Időpontja: 2010. november 16. (kedd) 15,30 óra
16. Xxxxx meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
• az eljárásban nem lehet tárgyalni.
17. A tárgyalásos eljárás menete, alapvető szabályai, tárgyalás helye és ideje: -
18. A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. december 3.
19. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számítottan a Kbt. 78.§ (2) bekezdése figyelembevételével a szerződéskötési időpont lejártáig, amennyiben jogorvoslati eljárás indul, akkor annak befejezéséig tart, kivéve, ha ajánlatkérő úgy nyilatkozik, hogy egyik ajánlattevővel sem kíván szerződést kötni.
20. Az eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezés megküldésének a napja:
2010. november 22.
21. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2010. október 29.
22. Részajánlattétel, alternatív ajánlattétel lehetősége:
Sem részajánlattételre, sem többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nincs lehetőség.
23. Fenntartott szerződés lehetősége:
A szerződés a Kbt. 251.§ (1) bekezdés szerint fenntartott az ajánlattételt megelőző évben egymilliárd forint – Áfa nélkül számított – árbevételt el nem érő ajánlattevők számára, akik ajánlatában szereplő 10 % feletti alvállalkozóknak is meg kell felelni ezen kitételnek. Ajánlatkérő ezen kitételt az ajánlattevők 2009. évi mérlege, valamint az árbevételre vonatkozó külön nyilatkozata, valamint az ajánlattevő nyilatkozata alapján vizsgálja.
24. Kizáró okok:
Ajánlattevőknek, közös ajánlattevőknek, erőforrás szervezetnek, valamint a 10 % feletti alvállalkozóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy részükről nem merülnek fel a törvény 60.§
(1) bekezdése, a 61.§ (1) bekezdése és a 62.§-ában meghatározott kizáró okok.
25. Kiegészítő tájékoztatás:
Csak írásban kérhető az ajánlattételi felhívásban megadott címre, faxszámra és e-mail címre való megküldéssel. Határideje: az ajánlatok bontását megelőző 5. munkanap. Az ajánlatkérő a választ legkésőbb az ajánlatok bontását megelőző 3. munkanapig adja meg.
26. Az ajánlatokhoz benyújtandó 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, és aláírási címpéldány.
27. Ha ajánlatkérő az eredményhirdetéskor az összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
28. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az eljárás eredményéről a Kbt. 93.§ (2) bek.-ben foglalt összegzés megküldésével írásban értesíti.
29. Az igazolásokat a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani, a nyilatkozatokat eredetiben, cégszerűen aláírva kell csatolni az ajánlattételi feltétek szerint.
30. Az eljárás lebonyolításának módja a mellékelt „Ajánlattételi feltételek” szerint történik.
31. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a Kbt. 99. (4) bekezdése értelmében a nyertes szerződést a szerződés megkötését követően haladéktalanul a honlapján közzéteszi. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (1)-(2) bekezdésében az üzleti titokra vonatkozó előírások alkalmazhatóságára.
32. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásakor a szerződéshez csatolnia kell az érvényes felelősségbiztosítási kötvényének a másolatát.
33. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2010. október 29
Kisbajcs, 2010. október 29.
Az Ajánlatkérő képviseletében:
…………………………….
Xxxxxxxx Xxxxxx polgármester
AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE
I. ÜTEM
2010
AJÁNLATTÉTELI FELTÉTELEK
1. Általános feltételek
1.1. Megrendelő: Kisbajcs Község Önkormányzata Kisbajcs, Xxxxxxx Xxxxx u. 1. 9062
1.2. Ajánlatot csak a megküldött „Ajánlattételi felhívás”, az „Ajánlattételi feltételek” és a szerződés tervezet elfogadásával, e dokumentumokban meghatározott formai- és tartalmi követelmények betartásával, jelen ajánlattételi feltételekhez csatolt nyilatkozatminták tartalmának kitöltésével és cégszerű elfogadásával lehet benyújtani.
2. Az ajánlat tárgya és terjedelme
Az ajánlat elkészítésének alapját az 1.2. pont szerinti „Ajánlattételi felhívás” és ezen
„Ajánlattételi feltételek” követelményrendszere határozzák meg.
3. Formai követelmények:
Az ajánlatokat 3 (három) pld-ban kell benyújtani, egy „eredeti”, kettő „másolati” jelzéssel ellátottan, a nyilatkozatokat cégszerűen aláírva. Az ajánlat példányainak minden oldalát folyamatos oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult szignójával kell ellátni. Az ajánlat egyes példányainak valamennyi oldalát össze kell fűzni és irattartóban kell beadni. Az ajánlat formai követelményei szempontjából a Kbt. 70.§/A. (1) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelni. (az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az oldalszámozás eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az üres oldalakat nem kell oldalszámozni, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet oldalszámozni. A másolati példányt zsinórral külön nem kell a fentiek szerint összefűzni, de dossziéban lefűzve, lapozható formában kell beadni. Egyebekben a Kbt. 70.§/A.§-ában foglaltakat kell figyelembe venni.) Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, és címét.
A külső csomagolásra kérjük ráírni még:
„Kisbajcs Község vízrendezése I. ütem. Közbeszerzési ajánlat. Nem felbontható az ajánlattételi határidő lejártáig.”
4. Vállalkozási szerződés:
Ajánlattevőknek – az eredményköteles teljesítés érdekében – az „Ajánlattételi feltételek” elfogadása mellett, a csatolt vállalkozási szerződéstervezetet, a záradéknál aláírva kell az ajánlatukhoz csatolni és a hiányzó adatokat – ajánlatuknak megfelelően- kitölteni.
5.. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az Ajánlattevő késedelmes teljesítés esetén az elmulasztott határidő első napjától kezdve naptári naponként 150.000 Ft összegű kötbért köteles fizetni, melynek összegét köteles átutalni Megrendelő részére Megrendelő írásos jelzése alapján. Az Ajánlatkérő - nem az Ajánlattevőnek felróható okból - késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles az Ajánlattevőnek fizetni. A kötelező jótállás időtartama: 3 év.
6. Az ajánlatokhoz benyújtandó iratok, nyilatkozatok, igazolások
6.1. Tartalomjegyzék
6.2. 1. sz. nyilatkozat: Felolvasólap
6.3. 2-16-ig. sz. nyilatkozatok. Az adott nyilatkozathoz csatolva az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat: pénzintézeti igazolás, referencia igazolások, felelős műszaki vezetői jogosultság igazolása, az ajánlott személy által aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, iskolai végzettség igazolása)
6.4. Cégkivonat és aláírási címpéldány
6.5. 2009. évi beszámoló (mérleg és eredménykimutatás)
6.6. Vállalkozási szerződéstervezet kitöltve és a záradéknál aláírva
6.7. Árazott költségvetés
6.8. Egyéb, a kiírás alapján csatolandó, vagy ajánlattevő által csatolni kívánt dokumentumok, az ajánlattevő által választott sorrend szerint.
Kisbajcs, 2010. október 29.
………………………….
Xxxxxxxx Xxxxxx polgármester
Törölt: amely a vállalási árból kerül levonásra.
Formázott: Nincs aláhúzás
1. sz. Nyilatkozat
FELOLVASÓLAP
Kisbajcs Vízrendezése I. ütem nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban
1. Ajánlattevő neve:
2. Ajánlattevő címe:
3. Vállalási ár:
Nettó Ft
Áfa Ft.
Bruttó: ……………………Ft, az az ……………………………………………………
Dátum:………………….
Cégszerű aláírás:…………………………….
2 . s z . n y i l a t k o z a t
N y i l a t k o z a t k ö z ö s a j á n l a t t é t e l t e k i n t e t é b e n 1
Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban:
A(z) ............................. (cégnév), valamint a(z) (cégnév) a Kbt. 70. §-ának (2)
bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattétteli felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk.
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk –
.............................,- Ft + ÁFA, összesen .............................,- Ft, azaz forint
összegű ellenértékért egyetemleges kötelezettségvállalással teljesítjük.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a ............................. (cégnév) (név) teljes joggal jogosult.
Amennyiben az Ajánlatkérő velünk, mint nyertes Ajánlattevővel köt szerződést, az ellenérték megfizetése a számú bankszámlára, átutalással történik.
Dátum: .............................
...................................................... ......................................................
cégszerű aláírás cégszerű aláírás
1 Csak közös ajánlattétel esetében töltendő ki. Amennyiben nem kívánnak közös ajánlatot tenni, áthúzva és szignálva kérjük az ajánlathoz csatolni.
3. sz. nyilatkozat
N y i l a t k o z a t a K b t . 7 1 . § ( 1 ) b e k e z d é s s z e r i n t
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője a vállalkozó kivitelező kiválasztására irányuló, Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy:
1. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók vesznek részt:
.............................
.............................
valamint a közbeszerzésnek az a része és %-os aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozók közreműködnek *
.............................
.............................
2. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben nem kívánok alvállalkozót igénybe venni.*
3. A közbeszerzésnek az a része, amelynek a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe2.
.............................
.............................
4. A szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetet veszem igénybe, megjelölve, hogy melyik alkalmassági követelmény igazolására veszi igénybe3:
.............................
.............................
5. A Kbt. 69.§ (8) bekezdés alkalmazása esetén a 10 % alatti alvállalkozók neve és címe:
……………………………….
Dátum: ...................................................................................
cégszerű aláírás
2 A nem releváns rész áthúzandó, a többi rész kitöltendő !
3 A nem releváns rész áthúzandó, a többi rész kitöltendő !
4. sz. melléklet
N y i l a t k o z a t a z a j á n l a t t e v ő K k v t . s z e r i n t i b e s o r o l á s á r ó l
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása (a megfelelő válasz aláhúzandó):
a) mikrovállalkozás
b) kisvállalkozás
c) középvállalkozás
nem tartozik az a-c) kategóriákba.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
5. sz. melléklet.
N y i l a t k o z a t a k i z á r ó o k o k r ó l 4
Xxxxxxxxx ............................. Ajánlattevő (alvállalkozó, erőforrás szervezet) nyilatkozom a vállalkozó kivitelező kiválasztására irányuló, Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban - mint vállalkozó - nem tartozom a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:
Kbt. 60. § (1) bekezdés:
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csõdeljárás elrendelésérõl szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerõsen elrendelték, illetõleg ha az ajánlattevõ (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követõen kötött szerzõdésével kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidõt követõ 15 napot – annak ellenére, hogy az ajánlatkérõként szerzõdést kötõ fél a részére határidõben fizetett –, és ezt jogerõs és végrehajtható közigazgatási, illetõleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat keltezésének idõpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelõzõ két évnél.
Kbt. 61. § (1) bekezdés:
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
b) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította;
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
6. sz. melléklet.
N y i l a t k o z a t a l v á l l a l k o z ó k a l k a l m a z á s á r ó l
Xxxxxxxxx ............................. Ajánlattevő, a vállalkozó kivitelező kiválasztására irányuló, Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezésére tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban - a Kbt. 63 § (3) bekezdése alapján - nyilatkozom, hogy nem veszek igénybe a Kbt. 60. § (1) bekezdés és a 61. § (1) bekezdés a.)- d.) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben bevont alvállalkozót.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
7. sz. melléklet
N y i l a t k o z a t a s z á m l a v e z e t ő p é n z ü g y i i n t é z m é n y e k r ő l 5
Xxxxxxxxx ............................. Xxxxxxxxxxx, a Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban - nyilatkozom, hogy a cégkivonatban szereplő, valamint az ajánlatba becsatolt pénzintézeti igazolásokon szereplő pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél nem vezetek számlát és az elmúlt 12 hónapban nem vezettem számlát.
Az alábbi pénzügyi intézménynél rendelkezem élő számlával:
Pénzügyi intézmény | Számlaszám |
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
5 Amennyiben 12 hónapon belül szűnt meg valamelyik számlája, akkor arra vonatkozóan is kérjük a megjelölést és a pénzintézeti igazolást. (A pénzintézeti igazolásokat ezen nyilatkozatot követően kérjük csatolni !)
8. sz. melléklet
N y i l a t k o z a t a r e f e r e n c i á k r ó l
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(z) ............................. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt 5 év (60 hónap) során teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti referencia munkái a következők voltak:
Sor- szám | Referencia megnevezése, rövid leírása, ellenszolgáltatás értéke | A szerződést kötő másik fél megnevezése | A teljesítés időpontja (év) | A referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefon, cím) |
Jelen nyilatkozatot a Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.
A megjelölt referenciákhoz tartozó referencia igazolásokat mellékelem6.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
6 A referenciaigazolásokat jelen nyilatkozatot követően kérjük csatolni !
9. sz. melléklet
A s z e r z ő d é s t e l j e s í t é s é b e b e v o n a n d ó s z a k e m b e r e k b e m u t a t á s a
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a c a következő szakembereket kívánjuk bevonni:
Sor- szám | Név | Képzettség | Gyakorlati idő | A felelős műszaki vezető regisztrációs száma |
Az itt feltüntetett szakemberek végzettségének igazolására szolgáló okiratokat jelen nyilatkozatot követően csatoljuk (az iskolai végzettséget igazoló diploma másolata, a felelős műszaki jogosultságot bejegyző határozat másolata). A szakemberek szakmai gyakorlatának ismertetését tartalmazó, a 10. mellékletként megadott minta alapján készült (a szakember által aláírt) szakmai önéletrajzokat csatoljuk.
A megjelölt szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát csatoljuk, a 11. sz. melléklet szerint.
Tudomásul vesszük, hogy a teljesítés során a szakemberek terén bármilyen változást a Megrendelővel előzetesen egyeztetni kell, és azoknak is meg kell felelniük a jelen dokumentációban, valamint az ajánlattételi felhívásban foglalt elvárásoknak.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
10. sz. melléklet.
S z a k m a i ö n é l e t r a j z
S Z E M É L Y E S A D A T O K | |
Név: | |
Születési idő: | |
Jelenlegi munkakör: | |
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: | |
I S K O L A I V É G Z E T T S É G, E G Y É B T A N U L M Á N Y O K | |
Intézmények megnevezése: | Végzettségek megnevezése: |
M U N K A H E L Y E K, M U N K A K Ö R Ö K: | |
Munkahelyek és munkakörök megnevezése: | Gyakorlati idő: |
S Z A K M A I R E F E R E N C I Á K: | |
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai: | |
Dátum: .............................
......................................................
szakember aláírása
11. sz. melléklet
A z A j á n l a t t e v ő á l t a l a t e l j e s í t é s b e b e v o n n i k í v á n t s z a k e m b e r n y i l a t k o z a t a a r e n d e l k e z é s r e á l l á s r ó l
Xxxxxxxxx ............................., mint a(z) Ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni
kívánt ............................. szakember nyilatkozom, hogy vállalkozó kivitelező kiválasztására irányuló, Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban részt veszek.
Vállalom továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, amelyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották:
Mettől | Meddig |
időszak kezdete (szerződéskötéstől) | időszak vége (garanciaidő vége) |
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan nincs más olyan kötelezettségem, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.
Dátum: .............................
......................................................
szakember aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
Név: Név:
Cím: Cím:
Ha a megjelölt szakember nem saját alkalmazott, akkor mint 10 % alatti alvállalkozóra vonatkozó szabályokat vegyék figyelembe a Kbt. 69.§ (8) bekezdésének a figyelembe vételével.
12. sz. melléklet
A j á n l a t t e v ő i n y i l a t k o z a t
Xxxxxxxxx ............................. Ajánlattevő kijelentem, hogy ajánlatomat Vállalkozási szerződés
„Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban az „Ajánlattételi felhívás „az „Ajánlattételi feltételek dokumentáció” és a műszaki leírások ismeretében nyújtottam be. Vállalom, hogy az ajánlattételi felhívásban, az ajánlatételi feltételekben és annak műszaki tartalmában meghatározott követelményeket és előírásokat betartva az ajánlatomhoz csatolt vállalkozási szerződés – tervezet szerint a szerződést megkötöm és teljesítem az ajánlatomban foglalt vállalási áron.
Az ajánlat kidolgozásával és benyújtásával kapcsolatban költségtérítési igényem nincs.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
13. sz. melléklet
N y i l a t k o z a t a z á r b e v é t e l r ő l
Xxxxxxxxx ............................. (név)(ajánlattevő, 10 feletti alvállalkozó), mint a(z)
............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a 2009. évben a nettó árbevételem a következőképpen alakult:
2009. évi nettó árbevétel Ft
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
10 % feletti alvállalkozó esetén is kérjük kitölteni az alvállalkozóra nézve.
14. sz. melléklet
C é g e s a d a t o k
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzék száma:
Ajánlattevő adószáma:
Ajánlattevő számlaszáma:
Ajánlattevő telefonszáma: e-mail címe: telefax száma: Mikro-, kis-, vagy középvállalkozás:
Xxxxxxxxxxx képviselőjének neve, beosztása:
Elérhetősége telefon: e-mail címe: fax száma:
Kapcsolattartó személy neve, beosztása:
Elérhetősége telefon: e-mail címe: telefax száma:
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
:
15. sz. melléklet
N y i l a t k o z a t a b e é p í t e n d ő a n y a g o k r ó l é s b e r e n d e z é s e k r ő l
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, továbbá tudomásul veszem és elfogadom hogy a teljesítés során csak és kizárólag a hatályos szabványokban és rendeletekben előírt, minősítéssel rendelkező új anyagok és berendezések költségelhetők, és építhetők be.
Dátum: .............................
......................................................
cégszerű aláírás
16. sz. Nyilatkozat
Xxxxxxxxx ............................. (név), mint a(z) ............................. (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó egyszerű közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatomban becsatolt költségvetés
üzleti titkot tartalmaz/nem tartalmaz*
Dátum 2010. …………………..
Cégszerű aláírás
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
/tervezet/
amely létrejött egyrészről:
Kisbajcs Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Cím: 9062 Kisbajcs, Xxxxxxx Xxxxx u. 1
Képviseli: Xxxxxxxx Xxxxxx polgármester
Adószám: 15366698
Számlaszám: 11737007-15366698
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről
másrészről: Vállalkozó……………………………………..
Cím.:
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
cégjegyzékszám:
továbbiakban mint Vállalkozó
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2010. ………….-án megküldött ajánlattételi felhívással közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés tárgya és mennyisége az alábbiak szerint került meghatározásra: Vállalkozási szerződés „Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” kivitelezése. Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati dokumentációban határozta meg.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes Ajánlattevő Vállalkozó lett.
Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 99. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint állapodnak meg:
1. A szerződés tárgya:
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a kivitelezési dokumentáció és azok szerves részét képező árazott költségvetési kiírás, valamint jogerős építési engedély határozatok alapján az alábbi munkálatok elvégzését:
„Kisbajcs belterületi Vízrendezése I. ütem” Munkaárok kiemelése 1033 m3, 242 m3,
540 m3. Füvesítés 2.680 m2. Kitermelt föld elszállítása 880 laza m3. Betonacél helyszínre szállatása szerelése 9.37 t. Vasbetonfal készítése 44,5 m3. Tokos betoncsövek elhelyezése különböző átmérővel 191.9 fm. Rézsű és mederburkolat 2020 m2, és egyéb kiegészítések a terv szerint
2 . V á l l a l k o z ó i d í j :
…………………………,- Ft + ……% ÁFA= bruttó ,- Ft, azaz
…………………… forint.
Az ellenszolgáltatás összegét Megrendelő biztosítja, és a fedezettel rendelkezik. Előleget Megrendelő nem fizet. A végszámla az eredményes átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be. A számla ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően szállítói finanszírozás szerint a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak alapján átutalással teljesíti a Vállalkozó számlájára. Az ellenszolgáltatás teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (2) bekezdése alapján az Art. 36/A. § szakaszának hatálya alá esik.
3 . H a t á r i d ő k :
3.1 A munkaterületek átadásának határideje: a szerződés aláírását követő napon.
3.2 Teljesítési határidő: 2011. szeptember 30.
3.3 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni.
4 . M ű s z a k i f e l t é t e l e k :
4.1 Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési Naplót nyit, melyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre.
4.2 Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendelő részéről: név: cím:
tel.:
Megrendelő megbízottja: név: .....................................................
(lebonyolító műszaki ellenőr) cím: ...........................................
tel: .............................................
Vállalkozó részéről: név: ....................................................
cím: ...........................................
tel: .............................................
Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.
Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.
4.3 Megrendelő és Megrendelő megbízottja (lebonyolító műszaki ellenőr) a munka végzését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti, hogy a munkavégzés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e. Megrendelő és megbízottja észrevételüket jogosultak az Építési Naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési Naplót és 1 példány jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.
4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottjának (lebonyolító műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. Vállalkozó köteles az üzemképesség vizsgálatához előírtakat stb. előzetes értesítés mellett végrehajtani és a digitalizált geodéziai bemérések megtörténtét - a közműárkok visszatakarását megelőzően - bizonylatolni. Az építés befejezését követően a Vállalkozó feladata a földhivatali munkarész elkészítése. (Megvalósulási térkép)
4.5. A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.
4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervektől és költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együtt pótmunka) csak külön megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető el. Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését nem tagadhatja meg. Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban nem szerepel. Amennyiben a költségvetésben tartalékkeret betervezésre került, akkor a pótmunka elsődleges forrása a tartalékkeret külön szerződésmódosítás nélkül.
4.7. A szerződés teljesítése során felmerülő többletmunkákat a fix összegre vállalt munkarészeknél Vállalkozó köteles külön térítés nélkül elvégezni. Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell kivitelezni.
4.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a 4.6. pontban rögzítettek szerint járnak el.
4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.
5 . P é n z ü g y i f e l t é t e l e k :
5.1. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.
5.2. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.
5.3. A szerződés késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó napi 150.000.- Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni Megrendelőnek, melynek összegét köteles átutalni a Megrendelő részére Megrendelő írásos jelzése alapján. A 20 nap késedelem esetén Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől és kára megtérítését követelni.
6 . Á t a d á s - á t v é t e l :
6.1. Az átadás-átvétel után, a használatbavételi engedélyezési eljárás megtartásának biztosítása a Vállalkozó kötelessége.
6.2. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző legalább 5 munkanappal köteles a Megrendelő felé a munkát készre jelenteni. A feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat (átadási tervdokumentáció 1 pld-ban, építési napló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye, az épület, valamint a kerítés, út, járda, parkolók, közművek digitalizált bemérése) Vállalkozónak a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania. A földhivatali megvalósulási térképi átvezetési munkarészt 5 példányban kell átadni a Megrendelőnek.
6.3. Ha a Megrendelő megítélése szerint az épület és a teljes területre előírt munkák üzemeltetési, használatbavételi lehetősége biztosított, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja valamennyi érdekelt hatóságot, üzemeltetőt. A műszaki átadás-átvételi eljárás a sikeres használatbavételi engedélyezési eljárással kerül lezárásra.
6.4. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás.
6.5. Ha a szerződés tárgya szerinti épület (beleértve a teljes területre a tervekben, egyéb dokumentumokban előírt munkákat) teljes mértékben elkészült, és az átadás átvételi eljárások sikeresen lezárultak, Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását a befejezésről, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésétől számított 25 napon belül, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során feltárt hiányosságok kijavítása is megtörtént. A teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a számláját a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
6.6. Megrendelő csak I. o. minőségben készült munkákat tartozik átvenni.
7 . M i n ő s é g , s z a v a t o s s á g :
7.1. A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal.
7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat bizonylatolnia kell.
7.3. A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra 3 év jótállási kötelezettséget vállal, továbbá ezen túlmenően a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be.
A jótállási kötelezettség a sikeres üzembe-, forgalomba helyezési eljárás jegyzőkönyvi lezárásával esedékes.
Felek megegyeznek, hogy az épület használatbavételi engedélyének kiállítása napjától számított egy év leteltekor, majd azt követően évente a vállalt jótállási idő végéig, utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szervezése a Megrendelő (műszaki ellenőr) feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni.
8 . E g y é b f e l t é t e l e k :
8.1. Szerződő felek a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők.
1. Ajánlati dokumentáció (ajánlattételi felhívással együtt) és melléklete (tervdokumentáció CD melléklettel)
2. Vállalkozó ajánlatának árazott költségvetése
3. Vállalkozó felelősségbiztosítása
8.2. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek betartásával jogosult, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez 10 % feletti alvállalkozót nem vesz igénybe/igénybe vesz, Alvállalkozó alkalmazása esetén a Vállalkozó alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez nem járul hozzá.
8.3. A vállalkozási szerződés aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
8.4. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítása a Vállalkozó kötelezettsége, ennek ellenértékét a vállalkozási díj tartalmazza.
9 . J o g v i t á k e l d ö n t é s e :
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a Kbt. (2003. évi CXXIX. törvény), valamint a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendeletben (az 1.§ (4) bekezdésében foglalt kivételekkel) foglalt előírások az irányadók. Szerződő felek jogvita esetén alávetik magukat a győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének.
Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Kisbajcs, 2010………………….
................................................... ........……................................
Xxxxxxxx Xxxxxx polgármester
Megrendelő Vállalkozó
Záradék:
A fenti Vállalkozási szerződés tervezetben foglalt feltételeket elfogadom és tudomásul veszem, hogy ajánlatom elfogadása esetén a Vállalkozási szerződés a fenti szerződéses feltételek és a nyertesnek kihirdetett ajánlatomban foglalt adatok alapján kerül összeállításra és aláírásra.
Dátum
Cégszerű aláírás