VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-TERVEZET

Xxx.xx.: 39357-3/2016/MAV

CPV: 50225000

EBR-2016-2057

Közbeszerzés: igen

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS-TERVEZET

amely létrejött egyrészről a

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: H-1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Levelezési címe: 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Számlavezető pénzintézete: ERSTE BANK HUNGARY Zrt.

Számlaszáma: 11991102-02163275

Számlázási címe: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

Számla postázási cím: MÁV Zrt.1426 Budapest Pf.:24

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai számjel: 10856417-5221-114-01

Cégbíróság és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 00-00-000000

Aláírásra jogosult képviselő: Xxxxx Xxxxx elnök-vezérigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név:

Cím:

Levelezési cím:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlázási cím:

Adószáma:

Statisztikai számjele:

Cégbíróság:

Cégjegyzék száma:

Képviseli:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Megrendelő ……………….. számon a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (a továbbiakban: Kbt.), valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerinti, közösségi értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „A nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton tervezett 2017-2019. évi nagygépi munkáltatás Nyugat régió/Kelet régió*”tárgyban, melyben a nyertes ajánlattevő a ……Vállalkozó lett. Felek a jelen keretszerződést ( a továbbiakban: Szerződés) ezen közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték.

­

*A végleges szerződésben az adott részajánlat vonatkozásában kell megjeleníteni.

A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel, amennyiben volt ilyen, a kiegészítő tájékoztatás, az eljárást indító felhívás és a többi közbeszerzési dokumentum, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. Amennyiben a jelen szerződés és a közbeszerzési eljárás dokumentumainak tartalma között ellentmondás van, az alább felsorolt a dokumentumok a szerződéses tartalom vonatkozásában a felsorolásuk sorrendjében irányadóak.

1. Kiegészítő tájékoztatás kérésére adott ajánlatkérői válaszok – amennyiben erre sor került;

2. Ajánlati felhívás;

3. Közbeszerzési Dokumentumok, melyek részét képezi jelen szerződéstervezet és adott esetben a műszaki dokumentáció is

(4) Vállalkozó ajánlata

A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a jelen szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat nyilatkozatával elfogadta. A Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Szerződés tárgya

1. Megrendelő Eseti megrendelésekkel (továbbiakban Eseti megrendelések) megrendeli, Vállalkozó az Eseti megrendelések alapján elvégzi a Megrendelő által működtetett vasúti pályahálózaton a szerződés 5. sz. mellékletében megfogalmazott vasúti pálya karbantartási tevékenységeket.

2. A tevékenységeket a jelen Szerződés 5. sz. mellékletét képező műszaki leírás és 6. sz. mellékletét képező költségvetés (tételek, egységárak) szerinti tartalommal és minőségben, az Eseti megrendelésekben leírt mennyiségben kell elvégezni.

3. A Vállalkozó a munkát a Szerződésben és annak részét képző dokumentumokban illetve jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni. A munka elvégzéséhez szükséges gépeket, szerszámokat és anyagokat a Vállalkozó biztosítja. Megrendelő esetenként használt szakanyagot biztosíthat a munka elvégzéséhez. Ebben az esetben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott anyagok megnevezését, mennyiségét az Eseti megrendelés rögzíti.

4. A Megrendelő esetenként, Xxxxx megrendelések formájában határozza meg a Szerződés időbeli hatálya alatt az elvégeztetni kívánt konkrét feladatokat, a jelen Szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott keretek között.

5. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés alapján a teljesítésben közreműködő személyek a jelen szerződésben meghatározott feladatok végzéséhez szükséges, jogszabályokban és egyéb vonatkozó előírásokban rögzített képzettséggel rendelkeznek.

6. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. A teljesítésbe bevont alvállalkozók arányát az Eseti megrendelésben meghatározott Vállalkozási díj arányához viszonyítva kell értelmezni.

[Adott esetben, amennyiben előírásra került a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban, hogy valamely beállítási vagy üzembe-helyezési műveletnél bizonyos alapvető fontosságú feladatokat csak a Vállalkozó végezhet:]

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban ekként megjelölt feladatokat - ……………………………¹ - maga köteles elvégezni, ahhoz alvállalkozót nem vehet igénybe.

7. A jelen Szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen Szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen Szerződés 9. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza. Több Vállalkozó esetén (közös ajánlattétel esetén) Vállalkozónként külön nyilatkozatot kell benyújtani, és az egyes Vállalkozóknak a szerződés teljes értékéhez viszonyított teljesítési arányát is meg kell adni a nyilatkozatban.

8. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (1) és (3) bekezdése alapján kijelenti, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladja meg a Vállalkozó saját teljesítési arányát és kijelenti, hogy a Kbt. szerinti teljesítési arányokról alvállalkozóit tájékoztatja, és velük olyan tartalmú szerződéseket köt, mely kötelezi az alvállalkozót, hogy nem vehet igénybe a saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen Szerződés 9. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

10. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 9. sz. mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesítések arányának megváltozását – Vállalkozó a jelen szerződés 9. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

11. A jelen szerződés 9. sz. mellékletének a jelen Szerződés 2.9.. és 2.10.. pontban rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a 2.9.. és 2.10.. pont szerint aktualizált mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos alszámozással (9/1., 9/2., 9/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

12. Vállalkozó a jelen Szerződés 2.9.. és 2.10.. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen Szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

13. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen Szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen Szerződés 9. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

14. A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) közreműködőkre vonatkozó szabályai szerint felel.

15. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

17. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

18. Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

19. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

20. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén alkalmazandó:

Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi.

21. Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező feladatokat saját tulajdonában álló vagy általa jogszerűen használt eszközeivel köteles elvégezni.

22. Adott esetben (amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg):

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

3. A Szerződés hatálya

1. Jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és határozott ideig, 2018. december 31-ig – vagy amennyiben ez hamarabb bekövetkezik – a 6.1. pontban meghatározott teljes keretösszeg kimerüléséig tart.

2. Megrendelő a Szerződés időbeli hatályát legkésőbb 2018. október 31-ig megtett egyoldalú nyilatkozatával további egy évvel meghosszabbíthatja, ha az Eseti megrendelések értéke 2018. október 31-ig nem érte el a Szerződés teljes keretösszegét.

3. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Szerződés 3.1, pontjában meghatározott, vagy a 3.2. pont szerinti meghosszabbítás esetén a meghosszabbított időn belül jogosult Eseti megrendelést küldeni..

4. Eseti megrendelések

1. Megrendelő a konkrét munkák elvégzését az Eseti megrendelésekben rendeli meg, melyhez mellékeli az adott munkák műszaki dokumentációját. Megrendelő erre vonatkozó felhívása esetén az Eseti megrendelés megküldését megelőzően a Felek szükség esetén helyszíni bejárást tartanak, pontosítják az elvégzendő feladatokat és ennek keretében Vállalkozó tájékoztatást adhat az általa reálisnak tartott teljesítési határidőről.

2. Megrendelő ­adott esetben a 4.1.. pontban meghatározott eljárást követően - az egyes Eseti megrendeléseket elektronikus formában vagy faxon küldi meg a Vállalkozónak, amely megrendelés-megküldéssel az egyedi szerződés Felek között létrejön, és egyúttal kötelezettség keletkezik a Vállalkozó teljesítésére.

3. Az Eseti megrendelések legalább a következő adatokat tartalmazzák:

• Jelen Szerződésre – annak iktató számával - történő hivatkozás;

• Az Eseti megrendelés tárgya, a konkrét feladat részletes műszaki tartalma;

• A teljesítés helye;

• Teljesítési határidő;

• A Megrendelő által a Szerződés 6. mellékletében szereplő egységárakkal kalkulált ellenérték;

• Kapcsolattartó személyek;

• a Teljesítést igazoló személye.

4. Az Eseti megrendelések mintáját jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

5. Az Eseti megrendelések kiadására jogosult Megrendelői szervezeti egységek és képviselőik listáját a Szerződés 7. I. sz. melléklete tartalmazza. Az Eseti megrendelések kiadására jogosult szervezetekben és személyekben bekövetkezett változásról Megrendelő a változást követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vállalkozót. Az ilyen változások nem minősülnek a Szerződés módosításának.

6. Az Eseti megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. Az Eseti megrendelést a Vállalkozó köteles 10 munkanapon belül írásban visszaigazolni.

5. A teljesítés helye, határideje

1. A teljesítés helye a Megrendelő által működtetett vasúti pályahálózaton, az Eseti megrendelésben a Megrendelő által meghatározott helyszínek.

2. A konkrét teljesítési határidőt a Megrendelő határozza meg az Eseti megrendelésben. Az Eseti megrendelésekben foglalt teljesítési határidők késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése esetén Vállalkozó kötbér fizetésére köteles jelen Szerződés 13. pontjában részletezettek szerint.

6. A Szerződés keretösszege, egységárak

1. Jelen Szerződés keretösszege ………,- Ft + ÁFA, azaz ………… + ÁFA, melynek 50 %-ára, ……….. Ft + ÁFA, azaz ……… Forint + ÁFA minimum összegre vállal Megrendelő lehívási kötelezettséget.

2. Megrendelő egyenletes lehívásokra nem kötelezett.

3. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg nem teljes mértékű lehívásából eredő bevételkiesés Vállalkozó kockázata, mellyel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelő felé igénnyel fellépni.

4. Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés tárgyában meghatározott tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó által végzett szolgáltatások egységárait a Szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza. Az egységárak a Szerződés hatálya alatt nem változtathatóak és magukba foglalják a teljesítés valamennyi járulékos költségét, díját (díj és anyag költség, kapacitáskorlátozás költsége stb.). A Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

5. Megrendelő az Eseti megrendelések ellenértékét tételes felmérésen alapuló elszámolás alapján ismeri el, és elismerés esetén fizeti ki a Vállalkozónak.

7. Fizetési feltételek

1. A Megrendelő a 4.. pont szerinti, egyes Eseti megrendelések teljesítését, valamint a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a 11.8.. pont szerinti jegyzőkönyv alapján teljesítésigazolást állít ki. A BASWARE teljesítésigazolás az aláírt teljesítésigazolás alapján kerül kiállításra. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a BASWARE teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával.

2. Számla befogadásának feltételei:

A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítésigazolásának (2. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt BASWARE teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő BASWARE rendelésszáma. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A rendelésszám, és szerződés száma nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám, szerződésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

3. A számlázási cím: MÁV Zrt.

1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.

A számla postázási címe: MÁV Zrt.

1426 Budapest, Pf. 24.

4. A Megrendelő 7. sz. melléklet szerint erre felhatalmazott képviselője által aláírt Eseti megrendelés nélkül elvégzett tevékenységek kiszámlázására Vállalkozó nem jogosult.

5. Megrendelő a számla összegét banki átutalással egyenlíti ki Kbt. 135. § (3) bekezdésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítést követően. A fizetési határidő a Szerződésnek megfelelően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel.

6. Vállalkozó (alvállalkozó) számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő fizetési számláját Megrendelő számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelte.

7. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

8. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással a MÁV Zrt.-vel szerződő Fél szerződésszegést követ el a MÁV Zrt.-vel szemben, melynek alapján a MÁV Zrt.-vel szerződő felet kártérítési felelősség terheli.

10. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

11. Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

12. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

13. Amennyiben Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, jogszerű okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

14. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a – Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés esetén megillető – Vállalkozói díjat az alábbiak szerint fizeti meg.

Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításának időpontjáig) köteles a jelen Szerződés 10. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen Szerződés teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

15. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor – vagy amennyiben az ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésébe történő bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen Szerződés teljesítésében történő bevonásáig – tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint arról, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen Szerződés 9. sz. mellékletének aktuális változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát felismerte vagy felismerhette-e.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Xxxxxxxxxxxxxxx nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően tudná teljesíteni, úgy köteles a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti kapcsolattartóját a Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem megfelelő volta miatti bármely – így különösen késedelemből eredő – igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

2. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, az értesítési címre megküldött értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint rajta keresztül az alvállalkozókat, hogy a Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi adóigazolásaikat Vállalkozón keresztül a Megrendelő részére.

3. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában megjelölt ellenértékét – függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek – a Vállalkozó számlája Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen Szerződés pénznemében – azaz a 6.1. pont szerinti pénznemben – teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét a jelen Szerződés 6.1. pont szerinti pénznemben köteles a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott alvállalkozói teljesítések 6.1. pont szerinti devizanemre történő, Vállalkozó általi átváltását semmilyen szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés összesített, jelen Szerződés szerinti devizanemben meghatározott értéke és a 6.1. pont szerint meghatározott vállalkozói díj egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók felé a jelen Szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a kifizetés pénznemével kapcsolatos megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek az átváltással, árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen Szerződésben és a Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen Szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthetnek és Vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződést ezen vállalkozói kötelezettségek és megrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

16. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót:

1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által kiállított Teljesítésigazolás birtokában jogosult.

2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a számla és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámra.

3. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.

17. Amennyiben a fizetési késedelem a jelen Szerződés 7.15. pontja szerinti esetben valamely alvállalkozó részére történő kifizetéssel kapcsolatos, akkor az érintett alvállalkozó jogosult közvetlenül a Megrendelővel szemben érvényesíteni a késedelmi kamat iránti igényét. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltak nem korlátozzák a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogait (ideértve különösen a kifizetés jogszerű megtagadására vonatkozó jogosultságát), továbbá a fizetési határidő számítása szempontjából a 7.15.3. pontban rögzítetteket.

18. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott,és/vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó és – a 7.15. pont szerinti esetben – alvállalkozója a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

8. Szavatosság

8.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés tárgyaként meghatározott tevékenység ellátására jogosult, harmadik személy joga nem zárja az általa alkalmazott technológia használatát, nincs olyan jog amely a megkötött szerződés teljesítésében feleket gátolná.

8.2. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt minden olyan igény esetén, amely valamely szabadalmi védjegy, ipari tervezési jog, szoftverrel összefüggő jogok stb. megsértéséből származik azáltal, hogy azt szerződő felek jelen szerződés során felhasználtak.

8.3. A Vállalkozó szavatolja a szerződéses munkák szakszerű, hiba és hiánymentes teljesítését.

8.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka megfelel a vonatkozó szakmai és jogszabályi rendelkezéseknek.

8.5 A Megrendelő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti szavatossági jogait.

8.6. A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Megrendelőt megillető polgári jogi igény érvényesítését.

9. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni a teljesítéssel, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő akadályról.

2. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidő szerinti teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról.

3. Vállalkozónak kötelessége a feladatok elvégzése során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő felé, továbbá Megrendelő figyelmét felhívni a feladatok teljesítése során a szakterülete körében általa észlelt helytelenségekre, ellentmondásra vagy olyan következményre, amely Szerződő felek által elérni kívánt cél meghiúsulásához vezethet.

4. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és környezetvédelmi előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására. A Megrendelő kiköti, hogy vasúti területen, illetve annak közvetlen környeztében tüzet gyújtani csak tűzgyújtási engedéllyel lehet, a vasúti tűzvédelmi szabályainak alkalmazásával és pontos betartásával.

6. Vállalkozó köteles a munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.

7. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell.

8. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról.

9. Vállalkozót figyelmeztetési kötelezettség terheli a Megrendelő olyan utasításával szemben, amely a Szerződés teljesítése során a környezetvédelem követelményeinek, illetőleg előírásainak mellőzésére vonatkozik. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, Vállalkozó az adott munka elvégzését megtagadhatja. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a Vállalkozó viseli.

10. Vállalkozó az általa ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

11. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg más károsult részére saját költségén helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem lehetséges, a károkat meg kell térítenie.

12. Vállalkozó a munkavégzés megszervezésénél köteles törekedni a vonatforgalom akadálymentes lebonyolítására, és amennyiben azt a technológia lehetővé teszi, a munkákat vonatmentes időszakban elvégezni.

13. Kapacitáskorlátozást igénylő tevékenység esetén a kapacitáskorlátozás megkérése – a 10.5. pontban leírt eset kivételével - a Vállalkozó feladata.

14. A Vállalkozó biztosítja a munkavégzéshez és a munkaterület rendbetételéhez szükséges létszámot és eszközöket, a megrendelt munka megvalósításához szükséges anyagot, létszámot, gépet, szerszámot, eszközt.

15. A karbantartási munka elsodrási határon belüli munkavégzéssel jár, ezért azt elvégezni csak vizsgázott figyelőőr biztosítása mellett lehet. A figyelőőr biztosítása a fentiek betartása mellett a Vállalkozó feladata. A vállalkozó minden esetben az adott állomáson a Fejrovatos naplóban köteles a munkát előjegyezni az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.3.1.1. pontjának megfelelően. KÖFI állomásokon a forgalomszabályozó állomás Fejrovatos naplójában kell előjegyezni a munkát (az adott Vonali Végrehajtási Utasításban előírtaknak megfelelően.)

16. Építési napló: a munkaterület átadásától a sikeresen zárult műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáig vezetett, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése és 2. sz. melléklete szerinti,   papír formátumú dokumentum.

Felmérési napló: A munka mennyiségének folyamatos ellenőrzésének céljából – az Építési napló mellékleteként a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti dokumentum.

A Szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag a Felek nevében a Xxxxx adatai között megjelölt képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, ami egyben az Építési napló melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja az Építési napló.

10. Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges, rendelkezésre álló adatokat határidőben szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó rendelkezésére bocsátja valamennyi jelen tevékenység ellátásához szükséges dokumentációt (adat, utasítás stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat.

2. Vállalkozó kijelölt képviselőjének munkavédelmi oktatása, a MÁV utasítások szerinti munkavégzés elősegítése és betartatása szintén a Megrendelő kötelessége.

   1. Megrendelő a munkaterületet külön jegyzőkönyvben, valamint papír alapú építési naplóban történő bejegyzéssel adja át.

   2. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való – birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan végezze/végezzék a kivitelezési munkákat.

   3. Megrendelő biztosítja a munkaterületet munkavégzés számára a hivatalos munkaidőn túl is, amennyiben ezt a munka jellege indokolja.

   4. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja.

3. Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni, ami egyben a számla kiegyenlítésének előfeltételét képezi.

4. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át.

5. A munka elvégzése érdekében Megrendelő kéri meg a szükséges vágányzárat a Vállalkozó részére abban az esetben, ha Megrendelő azonnali beavatkozást igénylő tevékenységre ad ki Eseti megrendelést, és a munkát csak vágányzárban lehet elvégezni. A vágányzár megrendelését intéző megrendelői szervezeti egységeket a Szerződés 7. I. sz. melléklete tartalmazza.

6. Megrendelőnek jogában áll az Eseti megrendelésben rögzített feladatot módosítani, illetve a megrendelést a teljesítés megkezdése előtt visszavonni.

7. Megrendelő köteles gondoskodni a Vállalkozó munkavállalóinak a tevékenységhez kapcsolódóan közlekedésbiztonsági és a helyi körülményekből adódó veszélyekről való kioktatásáról. Az oktatás tényét (az oktatást végző, oktatásban részesülő, oktatás tárgya és ideje megjelölésével) naplóban kell rögzíteni és mindkét Fél részéről aláírással igazolni. Vállalkozó a kioktatás kapcsán Megrendelővel szorosan együttműködni köteles.

11. Műszaki átadás-átvétel

1. Minden, adott Xxxxx megrendeléshez tartozó munka elvégzése után Megrendelő műszaki átadás-átvétel lefolytatásával győződik meg a teljesítés megfelelőségéről, és ennek eredményeképpen állítja ki a teljesítésigazolást.

2. A műszaki átadás-átvétel folyamata a munka készre jelentésével kezdődik, melyről a Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 8 nappal gondoskodnia kell. A Vállalkozó köteles a munkák elkészültét a műszaki ellenőrnek írásban készre jelenteni. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőn belül megkezdődik.

3. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó felelőssége.

4. A készre jelentés után a megrendelő 8 napon belüli időpontot tűz ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.

5. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítéshez szükséges vizsgálatokat, úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták le és a vizsgálati eredményeket pontosnak kell elfogadni. E vizsgálatokat a Megrendelő által nyújtott szolgáltatásnak kell tekinteni, tehát az elvégzett vizsgálatokról a Megrendelő számlát állít ki.

6. Megrendelőnek jogában áll, hogy a Vállalkozó mérési eredményeit saját maga által megrendelt mérésekkel ellenőrizze.

7. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel jelen Szerződésben és az Eseti megrendelésben foglalt összes előírásnak.

8. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét Fél képviselője aláír.

12. Felek együttműködése

1. Felek a Szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, kötelesek egymást szóban vagy írásban haladéktalanul értesíteni.

2. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást követő 3 napon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.

3. A Szerződés teljesítését érintő és azzal összefüggésben megtett mindennemű nyilatkozat, értesítés, levél vagy jóváhagyás csak írásban érvényes és csak akkor fejti ki joghatását, ha a Felek azt az Eseti megrendelésben megjelölt kapcsolattartók illetve az általuk kijelölt személyek részére kézbesítik – ide nem értve a 10.2.. pontban foglaltakat.

Az ilyen írásbeli közlést tartalmazó küldemény kézbesítettnek tekintendő az alábbiak szerint:

• átvételi elismervény ellenében kézbe történő átadás esetén az átadás időpontjában,

• futárposta esetében a küldemény átvételének napján,

• ajánlott-tértivevényes postai küldemény esetén a tértivevényen jelzett átvételi időpontban,

• telefax esetében az igazolt feladást követő munkanapon,

• elektronikus úton történő közlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasási visszaigazolásban) jelzett időpontban, ennek hiányában a feladást követő munkanapon, kivéve a „Házon kívül” visszaigazolás esetében.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti kapcsolattartók nem jogosultak a Szerződés módosítására, nyilatkozatuk nem jelenthet jogról való lemondást illetve a Szerződésben rögzített kötelezettségeken túli kötelezettségvállalást.

5. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a teljesítésigazolás kiadására a Megrendelő MLI Mérnöki és Műszaki Ellenőri Főosztály munkavállalói jogosultak. A teljesítés igazolás kiadására jogosult személyek felsorolását a Szerződés 7. II. sz. melléklete tartalmazza.

13. Szerződésszegés, Kötbér

1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.

2. Felek a Vállalkozó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, hibás teljesítése esetére, valamint a 13.6.. pontban foglalt esetekben kötbérfizetésben állapodnak meg. Kötbérről kiállított számviteli bizonylat a terhelőlevél.

3. Minden olyan eset hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó szolgáltatása nem egyezik meg a műszaki követelményekben, a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben rögzített előírásokkal. Xxxxx (nem szerződésszerű) teljesítés esetén Vállalkozó köteles a hibát saját költségén haladéktalanul, a hibás szolgáltatás újbóli, szerződésszerű elvégzésével kijavítani. Emellett Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért tartozik fizetni Megrendelőnek, melynek mértéke az Eseti megrendeléssel érintett szolgáltatásra eső nettó ellenértékének 20%-a. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, és ezzel összefüggésben harmadik személy – akár a Szerződés megszűnését követően – Megrendelővel szemben kárigénnyel lép fel, ezt Megrendelő Vállalkozóra áthárítani jogosult.

4. A Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésére. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. idézett rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési kötbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Megrendelő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti.

5. A Vállalkozó az Eseti megrendelésben meghatározott időpontban, illetve határidőig köteles teljesíteni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti kötelezettségét megszegi, Megrendelő részére a késedelem minden naptári napjára napi 0,5 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja az Eseti megrendelés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg az Eseti megrendelés nettó ellenértékének 30%-át. A késedelem 60. napjától Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a meghiúsulás jogkövetkezményeit alkalmazni.

6. A 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet értelmében a vasúti hálózati zavart okozó tevékenység pénzügyi hátrányt okoz. Az ilyen tevékenységek csökkentése illetve szankcionálása érdekében a Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2015. (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIGH szám alatt megjelent utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén.

7. A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli,

- amennyiben bármely Eseti megrendelés teljesítése a Vállalkozó szerződésszegése okán meghiúsul, vagy

- a Megrendelő a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszünteti, vagy

- amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést.

Meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a jelen pontban foglalt első franciabekezdés esetében az Eseti megrendeléssel érintett nettó összeg 30%-a, míg a jelen pont második és harmadik franciabekezdése esetén a 6.1. pont szerinti keretösszegnek a meghiúsulás időpontjáig Eseti megrendelésekkel le nem hívott nettó részének 20%-a.

Azonnali hatályú felmondás esetén Vállalkozót kártérítés nem illeti meg, azonban Vállalkozó köteles a meghiúsulási kötbér mellett Megrendelő valamennyi igazolt kárát megtéríteni (pl. magasabb áron történő beszerzés). A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

8. A Szerződés jelen pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen Szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igényérvényesítésének lehetőségét.

9. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár vagy a kötbérmaximum elérésre kerül;

- hibás teljesítési szerinti kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette;

- meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő a rendkívüli felmondását, elállását a Vállalkozónak bejelentette.

10. A késedelem vagy a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

11. A Megrendelő a – jelen cím alatti, akár kumulatívan is alkalmazható − kötbéreket meghaladó kárát és szerződésszegésből eredő egyéb jogkövetkezményeket is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben.

14. A Szerződés megszűnése

1. A Szerződés megszűnik a 3.. pontban meghatározottak bekövetkeztével, a Szerződés a benne foglalt valamennyi szerződéses kötelezettség szerződésszerű teljesítésével, közös megállapodással, továbbá a Megrendelő által − a Ptk. vonatkozó szabályainak megfelelően történő − elállási, vagy felmondási jog gyakorlásával.

2. Felek a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha

• az egyik Fél a Szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, s erre a másik Fél póthatáridő tűzésével felszólította és a póthatáridő eredménytelenül telt el;

• a másik Féllel szemben indult csődeljárás esetében a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a másik Fél a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;

• bírósági döntés szerint a csődeljárás során a másik Fél és a hitelezők között nem jön létre egyezség;

• a másik Fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;

• a másik Fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján jogerősen megállapítja;

• a másik Fél végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.

3. Megrendelő jogosult továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a kötbérmaximumot elérte, továbbá a jelen Szerződésben foglalt egyéb esetekben, így a 19.3.. pontban foglaltak szerint.

4. Megrendelő az azonnali hatályú felmondást megalapozó körülmények fennállása esetében a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni.

5. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az Eseti megrendelésben leírt kötelezettségeit esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződés teljesítésének Vállalkozó által igazolt megkezdése előtt elállhat a Szerződéstől.

6. A fenti pontokban rögzített eseteket meghaladóan Megrendelő a Ptk. szabályai szerint gyakorolhatja az elállás jogát.

7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

• a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; vagy

• a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

A Megrendelő a Kbt 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Felek az addig teljesített szolgáltatásokkal összefüggésben egymással elszámolni tartoznak.

9. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a Szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja.

15. Titoktartás

1. A jelen Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik Fél üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.

2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a jelen Szerződéssel kapcsolatban használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.

3. Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit kölcsönösen, úgy védik, mint a sajátjukat. Minden, a jelen Szerződés alapján átvett bizalmas információt – beleértve az arról készített bármilyen hordozón lévő másolatot is – az információtulajdonos rendelkezésének megfelelően vissza kell szolgáltatni, vagy meg kell semmisíteni az alábbi esetekben: a Szerződés teljesül, a Szerződés megszűnik, az információtulajdonos azt megkívánja.

4. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 3 (három) évig fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha bíróság, hatóság kötelezése vagy jogszabályban előírt kötelezettség folytán az adatokat, információkat nyilvánossá kell tenni.

5. Nem minősül a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármilyen, a jelen pont hatálya alá tartozó információ közlése vagy nyilvánosságra hozatala jogszabály, bírósági/hatósági határozat, vagy EU jogi aktusa következtében válik szükségessé.

16. Szerződésmódosítás

1. Jelen szerződés módosítása csak a felek kölcsönös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. § feltételei szerint lehetséges. Véleményeltérő nyilatkozattal a szerződésmódosítás – semmilyen kikötés esetén – nem hatályosul, az esetleges véleményeltérés szerződésmódosítás kezdeményezésének tekintendő. Nem minősül a szerződés módosításának a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, a kapcsolattartók személyében, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Ugyancsak nem minősül a szerződés módosításának, az alvállalkozók személyének változása, ha azt a Megrendelő a Kbt. 138. § alkalmazásával jóváhagyta.

2. A kapcsolattartók bármilyen nyilatkozata kizárólag az operatív együttműködés keretében értelmezhető, nem tekinthető a jelen szerződés módosításának, tartozás elismerésnek, kötelezettségvállalásnak, illetve jogról való lemondásnak. Ez utóbbi nyilatkozatok megtételére a cégjegyzésre jogosult képviselők jogosultak

17. Eljárás jogvita esetén

Jelen Szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések esetén Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

18. Jogszabályok

A jelen Szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk., a Kbt., a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet, a Kbt. további végrehajtási rendeletei, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

19. Egyéb rendelkezések

1. Megrendelő jogosult, illetve köteles a munkavégzés időszakában helyszíni szakmai, műszaki és biztonsági ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja, Vállalkozó tevékenységét nem késlelteti. A MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága ellenőrzése kiterjed az irat és adatszolgáltatás kérésre, helyszíni ellenőrzésre és meghallgatásokra is, melyek teljesítési kötelezettségét a Vállalkozó engedélyezi az alvállalkozóira is.

Helyszíni ellenőrzés során, a helyszínen felvonult munkavállalók személyi iratainak ellenőrzésére kerülhet sor, így azokat a Vállalkozó munkavállalói kötelesek maguknál tartani. A Megrendelő képviselőjének kérésére a munkavezető köteles felvilágosítást adni, arra vonatkozóan, hogy az érintett munkavállalók milyen minőségben, illetve milyen szerződés alapján végzik a tevékenységüket, melyet kérésre – a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban – iratokkal is köteles alátámasztani.

2. Vállalkozó kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MÁV Etikai kódexét (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), és az abban foglalt értékeket a Szerződés fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban közreműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) etikai kódexet sértő cselekményeit jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.

3. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Megrendelőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködőik útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendelő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és Vállalkozót Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli.. A rendelkezés betartását a Megrendelő Biztonsági Igazgatósága útján bármikor jogosult ellenőrizni.

4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból fogja finanszírozni, úgy erre, valamint az Európai Unió irányelveire  tekintettel Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a jelen  Szerződés teljesítésével kapcsolatos büntető eljárásban jogos vád, panasz vagy információ merül fel,

- a jelen Szerződéssel  kapcsolatos valamennyi  pénzügyi tranzakció és kiadásról könyvelését, nyilvántartását és dokumentumait megőrzi a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget előírja az alvállalkozói részére is.

- tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a jelen Szerződés tárgyával  kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén megvizsgálja a könyveit és nyilvántartásait, és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.

5. A teljesítésigazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére.

6. A Kbt. 65. § (8) bekezdése értelmében az a szervezet, amelynek adatait a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához a közbeszerzési eljárás során felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

7. Amennyiben Vállalkozó a Szerződést közös ajánlattevőkként teljesíti, úgy a szerződés teljesítésére a Kbt. 35. §–át és 135. §-át kell alkalmazni.

8. Vállalkozó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

20. Záradék

1. A Vállalkozó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31.§-ára is különös figyelemmel a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és teljes körű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva, és nyilatkozati joga nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.

2. A szerződő felek jelen Szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen aláírták.

3. Jelen Szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A Szerződés 3 db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződés a mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.

Mellékletek: 10 db

1. sz.: Xxxxx megrendelés mintája;

2. sz.: Basware teljesítésigazolás minta;

3. sz.: Nyilatkozat munkavédelmi szabályok elfogadásáról

4. sz.: a Kbt. 136.§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (adott esetben) ;

5. sz.: Műszaki leírás;

6. sz. xxxxxxx, egységárak

7. I. sz.: Az Eseti megrendelések kiadására jogosult szervezeti egységek és személyek

7. II. sz.: A teljesítés igazolás kiadására jogosult szervezeti egység és személyek

8. sz.: A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről

9. sz.: Nyilatkozatminta teljesítésbe bevont alvállalkozókról

10. sz.: Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban

Jelen Szerződés … példányban készült, melyből … példány a Megrendelőt, … példány a Vállalkozót illeti. Jelen Szerződést a Xxxxx erre felhatalmazott képviselői elolvasás után, mint akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Budapest, 2016. …

…………………	.…………………. .
a Megrendelő MÁV Zrt. képviseletében Ph.	Vállalkozó Ph.

1. sz. melléklet

Eseti megrendelés

Címzett neve	Iktatószám:
Címzett beosztása	Hivatkozási szám:
Szervezet neve	Tárgy:
Helységnév	Előadó:
	Telefon:
	E-mail: Mellékletek:

Tisztelt Cím!

Az Önökkel kötött ……..sz. keretszerződésre (Szerződés) hivatkozva az alábbi munkát rendeljük meg:

Feladat:²

Kapcsolattartó személy:

mobiltelefon:

email.:

A teljesítés határideje és helye:

A Megrendelő mérési adatai alapján kalkulált ellenérték:…Ft+ÁFA A munka díjazása a Szerződés 6. sz. mellékletében foglalt egységárak szerint történik

Kérjük, hogy megrendelésünket szíveskedjen visszaigazolni!

A munka műszaki ellenőre és teljesítésigazolója: …………!

melléklet műszaki dokumentáció

Keltezés (hely, dátum)

Aláírás

szolgálati hely, beosztás

2. sz. melléklet

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesítés Igazolás

Vállalkozó neve:

Vállalkozó telephelye:

Számlabenyújtási hely:

Vevő neve:

Vevő címe:

Rendelés száma:

Teljesítés dátuma:

Szállítólevél száma:

Típus:

Költségviselő:

Munka megnevezése:
===============================

Munka műszaki tartalma:
===============================

Ssz Leírás Mennyiség ME Egységár Nettó ÁFA ÁFA típus Projekt Projekt Alfeladat Bevételezés dátuma

Teljes összeg: Ft + ÁFA

Átvevő neve:

A teljesítésigazolást kiállította:

Telefonszám:

Szolgálati helye:

Címzett:

Kiállítás Dátuma:

Kérjük Xxxxxx Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni.

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT MUNKABIZTONSÁGI SZABÁLYOK ELFOGADÁSÁRÓL

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. mint Ajánlatkérő által a „Nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton 2017-2019. évi tervezett nagygépi munkáltatás”” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Alulírott ..., mint a ... (továbbiakban: Társaság) cégjegyzésre jogosult képviselője – a jelen nyilatkozat mellékletét képező munkavédelmi melléklet gondos áttekintése után – kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabályokat tudomásul veszem, és kötelezettséget vállalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartom, illetve a munkát ennek megfelelően végeztetem munkavállalóimmal, közreműködőimmel, alvállalkozóimmal.

Tudomásul veszem, hogy ha a Társaság részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a részemről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt (név: mobiltelefon:, levelezési cím:,) vagyok köteles kijelölni.

Tudomásul veszem, hogy a Társaság vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállaló oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről. Az oktatást végzőt a Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ Budapest területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki (Területi munkabiztonsági vezető elérhetősége:) Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a mindkét Fél képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje). Tudomásul veszem, hogy a Társaság által végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

Továbbá tudomásul veszem, hogy kötelességem a személyi sérüléssel járó és/vagy dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró MÁV Szolgáltató Központ Zrt. részére () azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Társaság erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja. A munkavégzés leállítását az elrendelőnek írásban a Felek tudomására kell hozni. A Társaság képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni, valamint jelen nyilatkozat aláírásával a munkavégzés leállítására vonatkozó jogosultságot kifejezetten tudomásul veszem.

Kelt.: Budapest, 2015. …

………………………………..

Vállalkozó

P.H.

Melléklet a munkabiztonsági szabályok elfogadásáról szóló nyilatkozathoz

Preambulum

1. Jelen Munkavédelmi Melléklet a „MÁV Csoport” tagjai által kötött szerződések, megállapodások (továbbiakban: Szerződés) általános munkabiztonsági szabályait, feltételeit tartalmazza.

2. A melléklet jogszabályi és egyéb normatív alapja:

• a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

• a felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról, a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről szóló 15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.)  EVIG sz. utasítás

Általános rendelkezések

1.1. Vállalkozó tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal, hogy a munkabiztonsági szabályokat a Szerződés teljesítése során betartja.

Vállalkozó köteles betartani a tervezési és kivitelezési munkák során a hatóság, szakhatóság által kiadott valamennyi munkabiztonsági, környezetvédelmi tárgyú dokumentumban (engedély, végzés, határozat, kötelezés stb.) foglalt követelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott kötelezettség kiterjed mind a Vállalkozóra, mind a Vállalkozó alvállalkozóira, és minden olyan személyre, aki a Szerződés teljesítése érdekében a MÁV Zrt. területére belép (továbbiakban együttesen: „Vállalkozó”)

Vállalkozó a kivitelezési munkáknál biztonsági és egészségvédelmi koordinátort köteles foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetőségét a kivitelezési munkák megkezdése előtt 5 munkanappal a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) részére köteles bejelenti.

1.3. Vállalkozó valamennyi engedélyezési-, bírálati-, kiviteli- megvalósulási tervdokumentáció készítésekor és a kivitelezés során köteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsági kérdésekben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a jelen mellékletben meghatározott munkavédelmi követelményeket érvényesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló további Vállalkozókkal, megbízottakkal, közreműködőkkel (alvállalkozó, közúti fuvarozó, szakértő stb.) szemben, amennyiben azokkal a MÁV Zrt. Munkaterületén végeztet a Szerződés teljesítésével összefüggő munkát vagy szolgáltatást.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a – jogszabályban, kötelező szabványokban, biztonsági szabályzatokban előírt – munkavédelmi szabályokat, amelyek vonatkozó előírásait a Feleknek – jelen melléklettől függetlenül is – ismerni és alkalmazni kell (pl. munkaköri alkalmasság, emelőgép biztonsági szabályzat, kémiai anyagok biztonsága stb.). Vállalkozó nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerződéssel kapcsolatos jogszabályt, illetve szabályzatot, kötelező szabványt ismeri – ideértve a munkavédelemre vonatkozó valamennyi jogszabályt, biztonsági előírást stb. is – és ezek betartására a munkavédelmi nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

1.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsági szempontból megfelelő állapotban lévő helyiséget, technológiai csatlakozású berendezést (pl. hatásos érintésvédelemmel ellátott villamos dugaszoló aljzatot, vízvételezési lehetőséget, stb.), gépeket, berendezéseket, eszközöket (pl. előírás esetén érvényes vizsgálati, üzemeltetési dokumentációk megléte stb.) használhat, alkalmazhat.

Az átadott eszközökkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszköz használatának időtartama alatt a munkaeszközre vonatkozó vizsgálati, karbantartási kötelezettséget – eltérő megállapodás hiányában – a Vállalkozó köteles biztosítani, illetve teljesíteni.

1.7. Állomási területen Vállalkozó köteles az átadott Munkaterületet a munkavégzés időtartama alatt a közforgalom elől elzárt csatlakozási pontnál jól érzékelhetően jelölni.

1.8. Felek az átvett-átadott Munkaterület munkabiztonsági állapotáról írásban nyilatkoznak, megállapításaikat a munkabiztonsági szabályokban foglaltaknak megfelelően rögzítik.

1.9. Az átadott-átvett Munkaterület, valamint az ott lévő berendezések, eszközök, létesítmények biztonsági állapotának megőrzéséről, munkavédelmi szabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséről a Vállalkozó gondoskodik, és felel az ennek elmulasztásából eredő kárért.

1.10. A Vállalkozó az átadási jegyzőkönyvben meghatározott időpont után – vagy bármely okból ettől eltérő időpontban – a Munkaterület a munkabiztonsági állapotáról szóló írásbeli nyilatkozattal köteles visszaadni. A Vállalkozó a Munkaterület visszaadásának meghatározott időpontjában várható módosítási igényét is köteles írásban jelezni, amelynek – közös megegyezéssel történő – módosítását Feleknek írásban kell rögzíteni.

1.11. A MÁV Zrt. a Munkaterületet – alvállalkozó bevonása esetén – is a Vállalkozó részére adja át, illetve a Vállalkozótól veszi vissza.

2. Közlekedés, anyagmozgatás, szállítás a vasúti vágányok között

2.1. A vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező közlekedésnél a Vállalkozó az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet 1. számú és 2. számú melléklet szerint köteles eljárni.

2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, ha a közlekedés a vasúti vágányok között, vagy azokat keresztezve anyagmozgatás, szállítás céljából történik, be kell tartani a 2.1. pontban leírtakat valamint a „Biztonsági szabályok a vasúti vágányok közötti és a vasúti vágányokat keresztező anyagmozgatásnál, szállításnál” tárgyú rendelkezéseket

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelölt utasításokat alvállalkozói, teljesítési segédei stb. részére átadja.

3. Munkavégzés

3.1. A munkavégzéshez szükséges a MÁV területére érvényes belépési engedély, amit a munkaterületre belépéskor ad át a Megrendelő képviselője. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés – a belépési engedélyen kívül – csak írásbeli engedély birtokában kezdhető meg, ha egyéb biztonsági szabályok azt kötelezővé teszik (pl. villamos felsővezetékkel ellátott pályarészen végzett munkáknál, illetve rakodásnál).

3.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendelő szakmai utasításaiban, biztonsági szabályzatokban, egyéb kötelező előírásokban meghatározott biztonsági követelményektől eltérő, a személyi biztonságot csökkentő feltételeket nem enged meg.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a villamos vontatási berendezések közelében az idevonatkozó szakmai utasításokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelően köteles munkát végezni.

4. Felügyelet alatt végezhető munkák és feltételei

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ha a részére átadott munkaterület a vasúti egyéb technológia területektől munka és közlekedésbiztonsági szempontból szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem választható le, a munkavégzést a Vállalkozó részéről munkabiztonsági feladatokat összehangoló (felügyelő) személyt köteles kijelölni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolását (felügyeletét) ellátó személy a munkavállaló(k) felügyeletét köteles úgy ellátni, hogy a munkavégzést, azt ellátó személyek személyi biztonságát, egészségét és a forgalom lebonyolítását ne veszélyeztesse. A felügyeletet ellátó személyt a munkáltatója más tevékenységgel is megbízhatja, ha a felügyelet ellátása nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

4.3. A felügyelet ellátásával, tevékenységek munkabiztonsági szempontból történő összehangolásával megbízott munkavállaló a közlekedésbiztonságára vonatkozó utasításokat köteles betartani és betartatni.

4.4. Ha felügyeletet ellátó, a tevékenységeket munkabiztonsági szempontból összehangoló személy a MÁV Zrt. és/vagy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója, a felügyelet kizárólag vasútüzemi munkák jellegéből adódó biztonsági szabályok betartására irányul, de jogosult az általa aggályosnak vagy veszélyesnek ítélt esetekben is a 6.1. pontban meghatározottak szerint eljárni. A felügyelet ellátó felelőssége és kötelezettsége nem terjed ki a Vállalkozó – a Szerződésben foglaltak teljesítésére irányuló – szakirányú és egyéb tevékenységére vonatkozó biztonsági előírások és az elvárható ismeretekből következő magatartási szabályok betartásának ellenőrzésére vagy betartatására.

4.5. A felügyelet ellátásával csak a tevékenység jellegének megfelelő, a felügyelet ellátására szakmailag és orvosilag alkalmas személy bízható meg.

4.6. A felügyeletet ellátó személy köteles a helyszínen vagy a helyszín áttekintésre alkalmas helyen tartózkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkaterület áttekinthetősége, illetve a vasútüzemi és a szolgáltatásait igénybe vevők biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha helyszín áttekinthetősége nem oldható meg, a felügyeletet ellátó személy és a távolabb tartózkodók között rádióval vagy más alkalmas módon kell a kommunikációt biztosítani.

4.7. Ha munkaterület a vasút zárt területétől nem választható el, a kiállított munkaengedély birtokában szabad csak munkát végezni. A munkaengedély idő előtti visszavonásáról a Vállalkozót írásban kell értesíteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatározott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontból történő összehangolását végző felügyeletet a Vállalkozó vasúti szakképzettséget igénylő esetekben is elláthatja, ha rendelkezik a vasúti, vagy egyéb szakképzettséget igénylő (pl. vonatvezető, mozdonyvezető, pályamester, távközlőmester, blokkmester, figyelőőr, tolatásvezető stb.) tevékenységhez megfelelő szakképzettséggel, érvényes vizsgával, vizsgákkal és egyéb kötelező feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmasság stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kötelező feltételek meglétét hitelt érdemlően igazolta.

5. Ellenőrzés

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. ellenőrzésre jogosult munkavállalója a technológiai, személy és közlekedésbiztonságot befolyásoló előírások betartását jogosult ellenőrizni az átadott, elválasztott munkaterületen.

5.2. Az ellenőrzés megkezdése előtt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalója ellenőrzési jogosultságát köteles igazolni.

5.3. A Vállalkozó az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat köteles saját munkavállalói, illetve alvállalkozó tudomására hozni.

5.4. Vállalkozó – vasúti szakképzettséget igénylő – vasúti munkavégzéshez szükséges személyi feltételek teljesülését alvállalkozói vonatkozásában köteles ellenőrizni.

6. A munkavégzés felfüggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatás, a munkaeszközök használata, vagy a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Csoport munkavállalóit, ügyfeleit, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, úgy a felügyeletet ellátó, az ellenőrzésre jogosult, illetve a Vállalkozó erre feljogosított munkavállalója a munkavégzést azonnal leállíthatja.

6.2. A munkavégzés leállítását az elrendelő Félnek írásban a Felek tudomására kell hozni.

6.3. A Vállalkozó képviselője köteles a munkavégzés leállítására vonatkozó elrendelést tudomásul venni.

7. Oktatás

7.1. A Vállalkozó vezetőit és/vagy megbízottjait (legfeljebb 6 főt) a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviseletében eljáró munkavállalója vagy megbízottja bizonyíthatóan köteles a tevékenységéhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági és helyi körülményekből adódó veszélyekről kioktatni. Az oktatás tényét oktatási naplóban, vagy más – azonos adatokat tartalmazó módon – kell rögzíteni, amelyet a Vállalkozó valamint a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. képviselője aláírással köteles igazolni (oktató neve, munkaköre, oktatásra kötelezettek neve, születési helye, ideje, oktatás tárgya, oktatás ideje).

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka technológiájából adódó munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkára vonatkozó országos érvényű biztonsági szabályzatok, jogszabályok, szabványok nem képezik a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által megtartott oktatás tárgyát.

7.3. Az oktatást végzőt a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Munkavédelem Területi Szolgáltató Központ területi munkabiztonsági szakmai vezetője jelöli ki.

7.4. A Vállalkozó munkavállalóinak munkavédelmi oktatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

7.5. A Vállalkozóval szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók (alvállalkozók, fuvarozók) munkavédelmi oktatásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak, továbbá a Vállalkozó részére szervezett munkavédelmi oktatáson elhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsátott oktatási segédanyag alapján. A Vállalkozó a saját munkavállalói munkavédelmi oktatására – térítés ellenében – a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-től oktatót kérhet. Ebben az esetben az oktatás tartalmát és formáját külön szerződésben kell meghatározni.

8. Több külső vállalkozó egyidejű munkavégzése a MÁV Zrt. területén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol különböző külső vállalkozók (munkáltatók) alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkaterület szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem határolható el, a munkavégzés munkabiztonsági szempontból történő összehangolásáért a Vállalkozó helyszíni vezetője felel.

9. Balesetek, rendkívüli események

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles a személyi sérüléssel járó és/vagy csak dologi kár követelményű baleseteket és veszélyeztetéseket a MÁV Zrt. képviseletében eljáró Szolgáltató szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekövetkezett esemény a MÁV Csoport eszközeivel vagy munkavállalóinak tevékenységével összefüggésbe hozható, a vasúti közlekedés biztonságát, illetve a MÁV Csoport alkalmazottjainak vagy ügyfeleinek személyi biztonságát veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek közös vizsgálatot kezdeményezhetnek, amelynek minden fél köteles eleget tenni, és a vizsgálathoz indokoltan szükséges és a vizsgálatot végzők által írásban pontosan megjelölt okiratokat a Felek kötelesek a vizsgálatot végzők rendelkezésére bocsátani.

10. Záró rendelkezések

10.1. Vállalkozó köteles írásban jognyilatkozatot tenni arról, hogy a munkát munkabiztonsági szempontból a mindenkor hatályos munkabiztonsági szabályok és a munkavédelmi mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavállalóival és képviselőivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, valamint a tervekben és a hatósági határozatokban foglalt munkabiztonsági szabályok nem vagy nem megfelelő tejesítéséből eredő a MÁV Zrt-t és/vagy MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t ért közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó felel.

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a MÁV Zrt.-nek – a területén hatósági munkabiztonsági ellenőrzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó érdekkörében és vétkes közrehatása miatt –, illetve a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek bírságot kellene fizetnie, úgy azt a MÁV Zrt. és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. a Vállalkozóra hárítja.

10.4. Vállalkozó az ad-hoc látogatók számára olyan egyéni védőruházatot köteles biztosítani, amely egészségügyi szempontból a részükre kiadható.

10.5.Vállalkozó vállalja, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20) SZCsM-EüM. rendelet 6.§ (2) b) pontjában foglaltak szerint munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet készít.

4. sz. melléklet

Meghatalmazás a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján

(kizárólag külföldi adóilletőségű Vállalkozó által csatolandó)

Alulírott, ………………………..(képviselő neve) a ……………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) képviseletében

meghatalmazom

a magyar adóhatóságot, hogy a …………………(Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) adóilletősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül, az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül beszerezhet a ……………………-re (Vállalkozó neve, székhely, cégjegyzékszám) vonatkozó adatokat.

Dátum

…………………………….

cégszerű aláírás

5. sz. melléklet

V. MŰSZAKI LEÍRÁS

Ajánlatkérő a keretösszeg 50%-áig vállal lehívási kötelezettséget. Az egyéb műszaki feltételeket az ajánlatkérő külön dokumentumban bocsátja rendelkezésre.

6. sz. melléklet

tételek, egységárak

7. sz. melléklet I.

Az Eseti megrendelések kiadására jogosult szervezeti egységek és személyek

Eseti megrendelések kiadására jogosult

szervezeti egység:       MÁV Zrt. Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság

Eseti megrendelések kiadására

jogosult:        Xxxx Xxxxx

Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság

Igazgató

7. sz. melléklet II.

A teljesítés igazolás kiadására jogosult szervezeti egység és személyek

NYUGAT

Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság Műszaki Lebonyolítási Osztályai

Budapest

Xxxxxx Xxxxxx

Beruházási szakelőadó

511 -1112

(00) 000 0000

xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Xxxxx Xxxxxxx

Beruházási szakelőadó

511-1808

(00) 000 0000

xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Xxxxx Xxxxxx

beruházási projektkoordinátor

5111992

(00) 000 0000

xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Pécs	Xxxx Xxxx Xxxxx
	Xxxxxxxxxx projektkoordinátor
	515-4421
	(00) 000 0000
	xxxx.xxxx.xxxxx@xxx.xx
Xxxxxxxxxxx	Xxxxxx Xxxxx
	beruházási szakelőadó II.
	517-3138
	(00) 000 0000
	xxxxxx.xxxxx@xxx.xx
	Xxxxxx Xxxxx
	Beruházási projektkoordinátor
	517-1216
	(00) 000 0000
	xxxxxx.xxxxx@xxx.xx

A teljesítés igazolás kiadására jogosult szervezeti egység és személyek

KELET

Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság Műszaki Lebonyolítási Osztályai

Budapest

Xxxxxx Xxxxxx

Beruházási szakelőadó

511 -1112

(00) 000 0000

xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Xxxxx Xxxxxxx

Beruházási szakelőadó

511-1808

(00) 000 0000

xxxxx.xxxxxxx@xxx.xx

Xxxxx Xxxxxx

beruházási projektkoordinátor

5111992

(00) 000 0000

xxxxx.xxxxxx@xxx.xx

Miskolc	Xxxxxx Xxxxxx
	Beruházási szakértő
	514-1220
	(00) 000 0000
	xxxxx.xxxxxx@xxx.xx
Debrecen	Xxxxxxx Xxxxxx
	Xxxxxxx beruházási projekt koordinátor
	513-3162
	(00) 000 0000
	xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
	Xxxx Xxxxxx
	Xxxxxxx beruházási projekt koordinátor
	513-1277
	(00) 000 0000
	xxxx.xxxxxx@xxx.xx
Szeged	Xxxxxx Xxxxx
	Xxxxxxxxxx szakértő
	516-2343
	(00) 000 0000
	xxxxxx.xxxxx@xxx.xx

8. sz. melléklet a Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti melléklet a nyertes ajánlat értékelésre került elemeiről

9. számú mellékelt

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott ………………….(név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) (székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; adószám:………………………..; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint megrendelő között a …………… tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott Vállalkozási keretszerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.³

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó⁴

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:

Képviselőjének neve:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám

Telefon:

Telefax:

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:

Az alvállalkozó teljesítésének aránya a Vállalkozási keretszerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó⁵

……………….., 201………………..

………………

…………………

Vállalkozó cégszerű aláírása

10.számú mellékelt

Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban

Alulírott ………………….. (név), a …………………………. (Vállalkozó teljes cégneve) (székhely:…………………….; adószám:…………………………..; cégjegyzékszám:…………………….; a továbbiakban: Társaság) képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, mint vállalkozó és a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint megrendelő között a …………………….. tárgyában …………………..(dátum) napján kötött Vállalkozási keretszerződés alapján a Társaság, valamint a teljesítésbe általa a Kbt. 138. § szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

a teljes, pontos cégnév/név	székhely/lakcím	elérhetőség, melyre a Kbt. 135. § (3) bek. c) pontja szerinti megrendelői értesítés megküldendő	cégjegyzékszám/egyéni vállalkozói igazolvány száma/személyi igazolvány száma	adószám	számlavezető bank megnevezése	bankszámlaszám, melyre a megrendelő az utalást teljesíteni köteles	a vállalkozói díjból az adott személyt megillető bruttó összeg a szerződés devizanemében meghatározva	a vállalkozási szerződés szerinti visszatartás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva	a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti beszámítás bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva	a vállalkozási szerződés szerintelszámolandó előleg bruttó összege a szerződés devizanemében meghatározva	a megrendelő által kifizetendő bruttó összeg az elszámolandó visszatartásra, beszámításra tekintettel [11 = 8 – (9+10+11)]
Ellenőrző, összesítő sor:							: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a teljes ellenértékkel	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a visszatartás teljes értékével	: a beírt összeg meg kell, hogy egyezzen a beszámításra kerülő követelés teljes értékével		: [11= 8 – (9+10+11)]

A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy bármely vonatkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az ilyen megrendelői késedelemből eredően sem a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem jogosultak igényt érvényesíteni a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hogy a fentiekben hivatkozott Vállalkozási keretszerződést a Társaság ezen megrendelői jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szembeni igényérvényesítés lehetőségét ezen esetekre kizárják.

………………., 201…. …………………. ………….

……………………………………………

(cégszerű aláírás)

1 Azon feladatok felsorolása, amelyek tekintetében a közbeszerzési eljárásban előírásra került, hogy azokat kizárólag Vállalkozó végezheti, teljesítheti.

2 A feladatot az alapszerződés 6. sz. mellékletében meghatározott tételekkel kell meghatározni.

3 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

4 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

5 A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő bejelentésének napja!

Oldal 25 / 47

Nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton 2017-2019. évi tervezett nagygépi munkáltatás